供水工程施工合同(三)专业版参考文本
供水及工程施工合同(3篇)
第1篇合同编号：_______签订日期：_______年_______月_______日甲方（委托方）：名称：________________________地址：________________________联系人：_____________________联系电话：____________________乙方（承包方）：名称：________________________地址：________________________联系人：_____________________联系电话：____________________鉴于：甲方拟在________________________（以下称“项目地点”）建设供水及工程设施，乙方愿意承包该项目的施工工作。
为明确双方的权利、义务和责任，经双方友好协商，特订立本合同。
第一条项目概况1.1 项目名称：________________________1.2 项目地点：________________________1.3 项目规模：________________________1.4 项目内容：供水工程、土建工程、管道安装等。
1.5 项目资金来源：________________________1.6 计划工期：________________________第二条承包范围2.1 乙方负责项目的全部施工工作，包括但不限于：（1）供水工程的管道铺设、设备安装、调试；（2）土建工程的基坑开挖、基础施工、主体结构施工；（3）管道安装的焊接、防腐、试压；（4）工程所需的材料、设备采购；（5）施工图纸的会审、交底；（6）施工现场的管理和协调；（7）甲方要求的其他施工内容。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及国家相关标准进行施工，确保工程质量符合设计要求。
第三条施工进度3.1 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。
如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
供水工程施工合同范本(全文)
供水工程施工合同范本(全文)供水工程施工合同甲方：某某建筑工程有限公司地址：XX市XX区XX街XX号乙方：某某供水工程有限公司地址：XX市XX区XX路XX号签订日期：XXXX年XX月XX日一、协议或合同的目的和背景为了规范双方在供水工程施工过程中的合作关系，保障工程施工的顺利进行，甲乙双方达成以下协议：二、具体的条款和条件1. 甲方委托乙方承担XX项目的供水工程施工任务，乙方应按照合同约定的质量、进度和安全要求完成工程；2. 工程款支付方式：按照工程进度支付工程款，具体支付比例和时间由双方协商确定；3. 工程质量保证：乙方保证工程质量符合国家相关标准和甲方要求，如发现质量问题，乙方应及时整改；4. 工程进度保证：乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任；5. 安全保障：乙方应加强施工现场安全管理，确保工程施工过程中没有安全事故发生。
三、保密事项双方在合作过程中涉及到的商业秘密和技术资料应保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
四、不可抗力因素的处理如因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方应及时协商处理措施，延期完成工程。
五、协议终止的条件1. 双方协商一致解除合同；2. 一方严重违约，影响工程施工进度和质量。
六、违约和争议解决方式如一方违约，应承担相应违约责任；如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交相关部门仲裁。
七、其他附加条款1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年，到期可续签；3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：。
供水工程施工合同5篇
供水工程施工合同(一)供水工程施工合同(一)精选5篇（一）供水工程施工合同甲方：(甲方名称)地址：(甲方地址)法定代表人：(甲方法定代表人姓名)联系电话：(甲方联系电话)乙方：(乙方名称)地址：(乙方地址)法定代表人：(乙方法定代表人姓名)联系电话：(乙方联系电话)鉴于甲方拟进行水务供应工程的建设项目，乙方具备相应的技术和能力，甲乙双方经友好协商，达成以下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：(项目名称)1.2 项目地点：(项目地点)1.3 项目规模：(项目规模)1.4 项目工期：(项目工期)第二条乙方的责任2.1 设计乙方应根据甲方的需求和相关法律法规编制详细的供水工程设计方案，并经甲方审核同意后进行施工图设计。
2.2 施工乙方应按照合同规定的时间和质量要求，组织并完成供水工程的施工任务。
乙方应自行负责施工过程中的技术指导、质量控制等工作，确保工程达到相关标准和规范要求。
2.3 设备采购乙方应负责供水工程所需设备的采购工作，确保设备符合合同要求并按时交付。
2.4 竣工验收乙方应按照相关规定，组织并完成供水工程的竣工验收工作。
如甲方提出合理要求，乙方应配合甲方进行相关工作。
第三条甲方的责任3.1 提供必要的文件和资料甲方应及时向乙方提供与供水工程有关的企划、设计、规划等必要文件和资料。
3.2 施工条件甲方应提供供水工程施工所需的场地及相关设施，确保施工能正常进行。
3.3 合同支付甲方应按照合同约定的支付方式和时间，按时支付合同价款给乙方。
第四条价格及支付方式4.1 本合同的合同价款为(合同金额)人民币，甲方应按照以下方式支付给乙方：(1) 工程款：合同价款的40%作为工程款，甲方应在合同签订后3个工作日内支付给乙方。
(2) 进度款：根据工程进度，甲方应按照工程完成的百分比支付相应的款项给乙方。
(3) 竣工款：工程竣工后，甲方应在验收合格后7个工作日内支付剩余款项给乙方。
4.2 支付方式约定为银行转账，款项到账后认定为支付成功。
施工合同供水工程施工合同(三)5篇
施工合同供水工程施工合同(三)5篇第1篇示例：施工合同一、甲方：（委托方）地址：电话：鉴于甲方委托乙方承接施工项目，双方经友好协商，达成以下协议：第一条项目概况1. 项目名称：供水工程施工项目2. 项目地点：3. 项目范围：包括供水管道铺设、设备安装、调试等相关工程第二条合同价款和付款方式1. 本合同总价为人民币（￥）。
2. 甲方按以下方式分期支付合同价款：第一阶段：合同签订后支付总价款的30%第二阶段：工程完成50%后支付总价款的50%第三阶段：工程验收合格后支付总价款的20%第三条工程期限1. 本工程的施工期限为自合同签订之日起天，如因不可抗力等原因影响工程期限的，须提前告知并协商处理。
第四条材料及设备供应1. 乙方应按照合同约定，自行采购施工所需的材料和设备，并保证材料和设备的质量符合国家标准。
2. 如遇特殊情况需改变合同中的材料品牌或型号，应提前经甲方同意。
第五条工程质量保证1. 乙方应按照国家相关标准和规定，确保工程质量符合要求。
2. 在工程完成验收后，如出现质量问题，乙方应承担修复和赔偿责任。
第六条竣工验收和结算1. 工程完工后，乙方应通知甲方进行竣工验收。
2. 竣工验收合格后，双方进行结算并支付尾款。
第七条违约责任1. 任何一方违反本合同约定，应当承担相应的违约责任。
2. 乙方如未按时交付工程，每延迟一天甲方有权要求乙方扣除合同价款的%作为违约金。
第八条其他1. 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
2. 本合同自双方盖章之日起生效，合同效力为周。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上是关于供水工程施工合同的内容，希望双方能够遵守合同约定，共同完成工程，保障工程质量，共同发展。
第2篇示例：施工合同供水工程施工合同(三)一、总则为了明确双方的权利义务，保证工程顺利进行，特订立本合同。
本供水工程施工合同（以下简称“本合同”）由甲方（承包方）和乙方（供货方）共同遵守。
甲方与乙方自愿达成本合同，遵守国家有关法律法规和本合同约定，双方对本合同达成共识。
供水工程施工合同(三)专业版8篇
供水工程施工合同(三)专业版8篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方供水工程的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________供水工程。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程内容：包括水源、泵站、管道、水处理设备等的施工及安装。
二、工程期限1. 工程开工日期：自本合同签订之日起第___天开始。
2. 工程竣工日期：自开工日期起______天内完成。
三、工程造价及付款方式1. 工程造价：总造价为人民币______元（大写：______元整）。
具体价格按照附件《工程报价单》执行。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款。
（2）工程进展至______%时，甲方支付乙方工程总造价的______%。
（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款项。
（4）质量保证金：工程总造价的______%作为质量保证金，质保期为______年，期满后无质量问题，甲方一次性支付乙方。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照国家相关施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准：按照国家和地方相关标准及规范进行验收。
3. 乙方在工程完工后，应按照有关规定进行工程竣工验收，并提交完整的竣工资料。
五、工程安全及保修责任1. 乙方在施工过程中应严格遵守安全操作规程，确保施工安全。
2. 工程竣工验收后，乙方需承担工程质量保修责任，保修期限为______年。
保修期内如出现质量问题，乙方应负责免费维修。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金______元。
供水工程施工合同(三)专业版4篇
供水工程施工合同(三)专业版4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1供水工程施工合同(三)专业版第一条合同双方：乙方为承包方，甲方为承建方，双方共同遵守本合同的相关条款，严格按照实际情况履行合同。
双方应互相信任，诚实守信，共同维护本合同的有效性。
第二条工程内容：本合同的工程内容主要包括供水工程的设计、施工、监理及相关配套工作等，具体工作范围详见附件《工程内容清单》。
第三条施工周期：本合同工程的施工周期为自合同签订之日起，合同约定的工期为XX个月，经过双方共同商议后可以适当延长或缩短工程周期，但不影响合同的其他约定。
第四条工程质量：乙方应按照国家相关标准和规定进行施工，确保工程质量符合相关要求。
工程竣工后，甲方有权组织对工程进行验收，乙方需配合提供相关资料和技术支持。
第五条费用支付：甲方应按照本合同约定的支付方式，按时足额支付工程款项。
乙方应严格按照双方商定的分期支付方式，认真履行相关付款义务。
第六条变更及索赔：在工程施工过程中，如需变更工程内容或遇到不可抗力因素，乙方需提前向甲方提出变更申请或索赔要求，经双方协商一致后签订相关变更协议，确保工程顺利进行。
第七条安全与环保：乙方需按照相关安全规定和环保要求进行施工作业，确保员工的人身安全和工程环境的卫生。
第八条合同解除：如因一方未履行合同义务或发生严重违约情况，另一方有权提前解除合同，并要求违约方承担相应责任。
第九条争议解决：在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交相关部门或仲裁机构进行调解。
第十条其他约定：双方如有其他相关事项需特别约定的，应在本合同附件中注明，并经双方签字确认后生效。
甲方（承建方）：乙方（承包方）：签订日期：签订日期：本合同一式两份，双方各执一份，自签订之日起生效。
附件：工程内容清单工程名称：供水工程工程内容清单：1. 工程设计：根据实际情况进行供水工程设计，符合国家相关标准和规定。
2. 施工：严格按照设计图纸和方案进行施工作业，确保工程质量。
施工合同供水工程施工合同(三)7篇
施工合同供水工程施工合同(三)7篇第1篇示例：根据《中华人民共和国建设工程施工合同法》以及相关法规规定，供水工程施工合同属于建设工程施工合同的一种，采用合同形式约定双方在供水工程施工项目中的权利和义务，保障工程施工的顺利进行和质量达标。
本篇文章将主要介绍关于施工合同供水工程施工合同的相关内容。
供水工程施工合同必须符合法律法规的规定，合同双方在签订合同之前应当详细了解国家有关建设工程施工合同管理的法律法规，力求合同内容明确、合理，确保双方各自的权益得到有效保障。
在签订合同之前，供水工程施工单位应当对工程施工方案、质量要求、工程进度、工程款支付方式等内容进行充分沟通，确保双方就工程施工的各项条件达成一致意见。
供水工程施工合同中必须明确双方的权利和义务。
施工单位应当根据工程招标文件和双方协商确定的内容，按照施工合同的约定进行工程施工，保证工程质量符合规定标准。
供水工程业主应当按时支付工程款，并提供必要的技术、管理支持，确保工程施工的顺利进行。
在工程施工过程中，如遇到施工方案变更或其他特殊情况，双方应当及时沟通，并达成书面协议，保证工程施工的连续性和顺利进行。
供水工程施工合同应当规定工程质量保证责任和索赔途径。
在工程竣工验收后，如发现工程存在质量问题或工程未达到规定标准，业主有权要求施工单位进行整改或补修，并要求施工单位承担相应的责任。
双方如有争议，应当通过友好协商解决，如仍不能达成一致意见，可通过仲裁或诉讼等方式解决。
供水工程施工合同应当重视合同的履行和管理。
双方应当严格按照合同约定履行各自的义务，确保工程施工的质量、进度和安全。
施工单位应当按时提交相关工程报告和验收资料，业主应当按时支付工程款。
如有违约行为，应当承担相应的法律责任。
供水工程施工合同是保障工程施工顺利进行和质量达标的重要文件，双方应当严格遵守合同约定，共同维护合同的合法权益。
只有在双方的互信互谅、合作共赢的基础上，才能实现工程施工的顺利进行，为社会提供优质的供水服务。
供水工程施工合同(三)专业版6篇
供水工程施工合同(三)专业版6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1供水工程施工合同(三)专业版一、合同背景供水工程施工合同是为了规范双方的施工行为，明确双方的权利和义务，保障供水工程施工的顺利进行而订立的协议。
本合同由甲方为业主，乙方为承包商，双方根据《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规，经过友好协商，依法自愿签订。
二、合同内容1. 项目名称：供水工程施工合同2. 项目地点：具体地址详见项目施工图纸3. 项目规模：工程内容详见项目施工图纸，总包工程总造价为XX 万元4. 工期：合同签订后，双方按照施工图纸和合同要求，明确工程进度计划，保证按期完工5. 付款方式：根据工程进度支付工程款，具体支付比例和时间详见附件付款计划表6. 工程质量：工程应符合国家规定的相关标准和要求，实行经过认可的质量管理体系7. 担保责任：乙方应对工程质量承担保修责任，具体保修期限详见合同附件8. 违约责任：任何一方违反本合同的规定，均要承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、解除合同等9. 合同变更：双方若需要对合同内容进行变更，需经过书面协商一致并签订书面变更协议10. 合同解释：本合同一切争议均可通过友好协商解决，若无法解决则提交相关仲裁机构解决11. 其他事项：其他补充事宜详见合同附件三、合同签订1. 乙方在签订合同时应提供合法有效的资质证明、税务登记证明等相关证件，并按照合同约定保证及时开工施工2. 甲方应按时足额支付工程款，并协助乙方顺利进行施工3. 合同生效：本合同在双方盖章签字后生效，具体日期以双方最后签订日期为准四、合同执行1. 乙方应严格按照施工图纸和施工标准要求进行施工，确保工程质量符合国家标准2. 乙方应做好施工组织和协调工作，保证工程按计划顺利进行3. 甲方应提供合理的工程进度计划和配合乙方的施工计划，保证工程进度顺利进行4. 双方应互相配合，及时沟通，解决在工程施工过程中出现的问题五、合同变更和解除1. 双方如需变更合同内容，应经过书面协商并签订书面变更协议2. 若一方严重违反合同规定，使得另一方不能继续履行合同，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任3. 合同解除后，应按照合同约定进行工程结算，并按实际完成情况支付工程款六、合同争议解决双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。
供水工程施工合同(三)3篇
供水工程施工合同(三)3篇篇1供水工程施工合同(三)为了确保供水工程施工合同的顺利进行，双方必须在合同中明确规定各自的权利和义务，并签订书面合同。
本文将继续探讨供水工程施工合同中的补偿、索赔和争议解决等方面的内容。
四、补偿与索赔1.施工期间的补偿供水工程施工合同中，一般会规定工程延期的后果及责任，如果由于施工方的原因导致工程延期，施工方应当承担相应的经济责任。
一般情况下，供水工程施工合同中会规定工程延期每天的罚款金额，施工方应按照约定的金额支付给业主。
如果业主方原因导致工程延期，施工方可以要求进行合理的补偿。
2.索赔在施工过程中，如果出现由于不可抗力等因素导致的工程停滞或者损害，双方必须按照合同规定进行索赔。
施工方必须及时通知业主方，并提供相关证据和资料，以便业主方进行审核。
业主方也应当在法定的期限内对索赔进行审核，并给予合理的赔偿。
五、争议解决由于供水工程施工合同涉及的内容较为复杂，因此在实际操作中难免会出现一些争议。
为了避免因争议而影响施工合同的履行，双方应当在合同中约定争议解决的方式。
一般来说，供水工程施工合同中的争议解决方式包括以下几种：1.友好协商双方可以在合同中约定在出现争议时首先进行友好协商，通过平等协商解决争议。
这种方式能够在最短的时间内解决问题，保持合同的稳定性。
2.专业人员评估如果双方在友好协商后仍然无法解决争议，可以约定由双方各自委托专业人员进行评估，并按照专业人员的评估结果进行处理。
这种方式可以确保争议公正、公平地解决。
3.仲裁如果双方在专业人员评估后仍然无法解决争议，可以约定由仲裁机构进行仲裁。
仲裁是一种快速、高效的解决争议的方式，可以满足双方的需求。
4.法院诉讼如果双方在仲裁后仍然无法解决争议，可以将争议提交给法院处理。
法院诉讼是一种最终的解决争议的方式，能够最终确定双方的权利义务。
在供水工程施工合同中明确规定争议解决的方式，可以有效避免因争议而影响施工进度和工程质量，保证合同的顺利履行。
供水工程施工合同(三)专业版3篇
供水工程施工合同(三)专业版3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1供水工程施工合同(三)专业版一、总则1. 合同当事人为_________公司（以下简称甲方）和_________公司（以下简称乙方），双方本着平等互利、诚实守信的原则，本着互惠互利的原则，经友好协商，达成如下协议。
2. 甲方是合同工程的委托方，乙方是合同工程的承包方。
在合同中，“工程”是指_________工程。
工程的具体范围和要求详见附件。
3. 甲、乙双方应当严格按照国家有关法律法规和标准执行，本合同是在国家有关法律、法规和标准的基础上约定并签订的，双方必须遵守国家有关法律法规的规定，确保工程质量，保证工程安全。
二、工程范围1. 本合同的工程范围包括：_________。
工程的详细内容见附件。
2. 甲方有权在必要时改变工程内容，但应当提前通知乙方，并以书面形式确立变更内容和变更后的工程计划，变更后的工程内容将一并列入本合同。
3. 乙方在执行本工程时，应当按照甲方的工程范围要求，保证工程质量，确保工程施工期限。
三、质量标准1. 乙方应当保证所提供的设备和材料符合国家相关标准，且质量良好，不存在任何瑕疵。
2. 乙方应当配备具有相应资质和经验的技术人员，并按照相关标准进行施工，确保工程符合国家标准。
3. 乙方应当保证施工过程中的安全生产，确保工程施工场所的安全卫生。
四、工程验收1. 工程结束后，乙方应当通知甲方进行工程验收，甲方经验收合格后向乙方支付工程款。
2. 工程验收合格的主要标准包括：项目技术要求符合工程设计要求，结构牢固，设备运行正常，无渗漏，无噪音等。
3. 工程验收时，如发现问题，乙方应当在规定时间内进行整改，直至合格为止。
五、工程施工期限1. 乙方应当按照合同规定的工期，在不影响工程质量的前提下，完成工程施工任务。
2. 如乙方因不可抗力或其他合理原因无法按时完成工程任务，应当及时向甲方汇报，申请适当的延期，甲方在掌握情况后将协商确定。
供水工程施工合同(三)专业版5篇
供水工程施工合同(三)专业版5篇第1篇示例：供水工程施工合同(三)专业版是指在进行供水工程建设施工时所需要签订的一份具备法律效力的合同文件。
该合同是建立供水工程项目建设主体与施工单位之间的权利义务关系，规定了双方在工程施工过程中的权利和责任，保障了工程建设的顺利进行。
下面详细介绍一下【供水工程施工合同(三)专业版】的内容和要点。
一、合同主体供水工程施工合同的主体主要包括甲方和乙方两个主体。
甲方是指工程建设主体，即需进行供水工程建设的单位或个人，负责工程的设计、施工和监理。
乙方是指施工单位，即承担供水工程施工任务的承包商或施工队，负责按照甲方提供的设计图纸和施工规范进行工程施工。
二、合同内容1.工程基本情况：合同应明确工程的名称、位置、规模、建设内容及工程进度等基本情况，以便双方共同确认施工范围和目标。
2.工程质量标准：合同应明确工程的质量要求、验收标准和质量保证措施，保障工程质量符合国家相关标准。
3.工程价款支付：合同应明确工程价款和支付方式，一般按照工程进度支付工程款项，以保障施工单位的合法权益。
4.工程安全及责任：合同应规定工程施工期间的安全措施和责任分工，确保施工过程中不发生安全事故。
5.工程管理和监督：合同应明确工程管理和监督的责任与权限，保障工程施工过程中的合法权益。
6.工程交付时间及验收：合同应规定工程交付时间和验收方式，确保工程施工进度符合要求。
7.工程争议解决：合同应规定工程施工过程中可能出现的纠纷和争议解决方式，避免因争议导致工程无法按时进行。
三、合同的签订和履行在签订供水工程施工合双方应遵守合同的规定，按照约定的内容履行各自的责任。
甲方应提供准确的设计图纸和工程进度计划，确保工程施工顺利进行。
乙方应按照合同约定进行施工，并确保工程质量符合要求。
双方在履行合同过程中要保持沟通和协商，建立良好的合作关系，共同推动工程顺利完成。
四、合同的保密性供水工程施工合同属于商业合同，包含了双方的商业秘密和技术机密，双方必须严格保密。
有关供水工程施工合同(三)专业版3篇
有关供水工程施工合同(三)专业版3篇篇1供水工程施工合同(三)专业版第一章总则第一条为规范供水工程施工合同的签订和履行，保障施工双方的合法权益，制定本合同。
第二条供水工程施工合同的签订、履行应遵守国家现行法律法规，遵循公平、公正、互惠原则。
第三条供水工程施工合同的签订主要内容包括施工标的、合同价款、履约期限、质量标准、验收规定、保修范围及期限、违约责任等。
第四条施工合同一经签订即为合同文书，双方应认真履行，确保工程质量和进度。
第五条供水工程施工合同的变更应经双方协商一致，书面确认后方可生效。
第六条供水工程施工合同的争议解决方式为友好协商，无法解决的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
第七条供水工程施工合同的其他约定，应按照法律规定和双方协商一致的原则确定。
第二章施工标的第八条供水工程施工标的包括供水管道、水泵设备、水箱等相关设施的安装、调试等工作。
第九条施工标的的具体内容、规格、数量等应在合同中详细列明，不得擅自变更。
第十条供水工程施工标的所需材料应符合国家相关标准，经双方确认后方可采购、使用。
第十一条供水工程施工标的的验收标准应符合国家、地方相关标准要求，确保工程质量。
第三章合同价款第十二条供水工程施工合同的价款应在合同中明确，不得虚报、漏报，不得擅自增减。
第十三条供水工程施工合同价款支付方式可以是一次性支付、分期支付或工程进度支付等方式。
第十四条供水工程施工合同价款应按照施工进度、工程质量等情况进行调整，经双方协商确认后方可变更。
第十五条供水工程施工合同价款的支付应按照约定的时间和方式进行，不得拖欠。
第四章履约期限第十六条供水工程施工合同的履约期限应在合同中明确，一般按照日历天计算。
第十七条如因不可抗力等客观因素导致施工延期的，应及时通知对方，并重新协商确定履约期限。
第十八条供水工程施工合同的履约期限延长时，应按照约定的方式进行处理，不得擅自变更。
第五章质量标准第十九条供水工程施工合同的质量标准应符合国家相关标准要求，确保工程质量。
供水工程施工合同(三)专业版6篇
供水工程施工合同(三)专业版6篇第1篇示例：供水工程施工合同(三)专业版一、甲方委托乙方进行供水工程施工，双方本着平等自愿、合作互利的原则，达成如下协议：二、施工内容1. 乙方应按照甲方的要求和设计要求，负责供水工程的施工工作。
2. 乙方应按照相关法律法规和标准规范，严格控制施工质量，确保施工过程中不出现任何质量问题。
3. 乙方应按照工程进度计划，合理安排施工工序和工期，确保工程按时竣工。
三、施工价款及支付方式1. 根据供水工程的具体情况，甲方应按照合同约定向乙方支付相应的施工价款。
2. 乙方应在工程验收合格后，向甲方开具正式发票，并在收到付款通知后及时收取施工价款。
四、材料及设备1. 乙方应根据设计要求和相关标准，选用合格的材料和设备进行施工。
2. 若需更改材料和设备，乙方应提前向甲方报备并取得同意，不得擅自更换材料和设备。
五、保修责任1. 供水工程施工完成后，乙方应对工程进行免费保修一年。
在保修期内，如发现工程质量问题，乙方应及时协助修复。
2. 保修期过后，如发现工程质量问题，乙方应负责修复，并承担相应的费用。
六、违约责任1. 若因乙方原因导致供水工程施工质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。
2. 若因甲方原因导致供水工程施工延误或质量问题，甲方应承担相应的赔偿责任。
七、法律适用及争议解决1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 若在履行合同过程中发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向有关行政部门或仲裁机构申请解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签署之日起生效，至工程完工验收后终止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
以上内容为供水工程施工合同(三)专业版，双方应严格按照合同规定执行，确保供水工程施工顺利进行，工程质量高标准完成。
第2篇示例：随着城市化进程的加快和人口增长，供水工程的建设也变得愈发重要。
供水工程施工合同作为保障工程质量和合作双方权益的重要法律文件，具有十分重要的意义。
供水工程施工合同（3篇）
供水工程施工合同合同编号：XXXXXX甲方：（甲方名称）联系地址：电话：传真：邮编：乙方：（乙方名称）联系地址：电话：传真：邮编：鉴于甲方拟委托乙方进行供水工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿的原则，经友好协商，达成如下协议，共同遵守并共同履行：第一条合同目的本合同的目的是明确甲方委托乙方进行供水工程施工的范围、标准、质量要求、工期和支付方式等事项，确保供水工程的顺利进行和双方合法权益的保护。
第二条工程内容甲方委托乙方进行的供水工程施工主要包括但不限于以下内容：1. 供水管线的布置、安装及连接；2. 水泵站的建设、设备安装和调试；3. 水源地的准备和建设；4. 供水设备的采购、安装和调试；5. 相关配套设施的建设、设备安装和调试；6. 工程质量检测和验收。
第三条工程标准和质量要求1. 供水工程应符合国家相关标准和规范的要求，工程施工质量应达到设计要求；2. 施工过程中应严格遵守相关安全操作规程，确保施工安全；3. 工程竣工后，乙方应进行工程质量检测，并提交相关检测报告；4. 工程竣工后，甲方有权组织验收，验收合格后支付相应款项。
第四条施工工期和进度管理1. 合同工期为从合同签订之日起，至工程完工验收合格之日止，具体工期为（具体工期），甲方有权要求乙方按照合同约定的工期完成工程；2. 如因不可抗力等原因导致工程进展延期，乙方应及时向甲方报告并提交进度调整方案；3. 如乙方未能按时完成工程，每延期一天，乙方应按照合同总价款的百分之（具体延期费用百分比）向甲方支付延期费用；4. 乙方应按照甲方的要求及时提供工程进展报告，并配合甲方在施工期间进行现场巡查和监督。
第五条合同价款和支付方式1. 本合同总价款为（具体总价款）人民币，甲方应按照以下支付方式支付给乙方：（1）合同签订后，甲方应支付合同总价款的百分之（具体支付比例）作为合同预付款；（2）工程完成验收合格后，甲方应支付合同总价款的百分之（具体支付比例）作为工程竣工验收款；（3）甲方对乙方提供的工程质量检测报告和验收资料进行确认后，支付合同总价款的百分之（具体支付比例）作为工程质保金；（4）工程质保期满并完成所有质保工作后，甲方支付合同总价款的百分之（具体支付比例）作为质保金。
供水工程施工合同(三)专业版6篇
供水工程施工合同(三)专业版6篇第1篇示例：【供水工程施工合同(三)专业版】甲方：（委托方名称）乙方：（施工方名称）鉴于甲方拟开展供水工程施工项目，现委托乙方按照合同约定的要求进行施工，双方经友好协商，达成以下协议，以资共同遵守：一、工程内容1.1 乙方应根据甲方提供的工程图纸和设计要求，按时、合格地完成供水工程施工任务。
工程内容包括但不限于管道铺设、设备安装、管道连接及测试等工作。
1.2 供水工程的具体位置和范围详见附件一的工程图纸及施工范围说明。
二、工程质量和安全2.1 乙方应严格按照相关法律法规和施工规范要求，确保施工过程中的质量和安全。
乙方应保证施工过程中不损害甲方财产和利益。
2.2 乙方在施工过程中，应加强对施工现场的安全防护，严格执行安全生产规定，确保施工过程中不发生事故。
三、工程进度和验收3.1 工程建设应按照相关时间节点进行，乙方应按照合同约定的时间节点，合理安排施工进度，确保工程按时完成。
3.2 工程竣工后，乙方应通知甲方进行工程验收。
甲方有权对工程验收进行监督，并要求乙方对工程质量和安全进行保证。
四、施工管理4.1 乙方应指派具有相关施工资质和经验的工程技术人员进行施工管理，负责施工进度、质量和安全保障。
4.2 乙方应配备必要的机械设备和施工人员，保证施工效率和质量。
五、监理5.1 甲方有权委托相关部门对乙方的施工过程进行监理，并在必要时要求乙方对工程过程和质量进行调整和整改。
5.2 乙方应积极配合监理工作，接受监理单位的监督和指导，及时整改存在的问题。
六、合同变更6.1 在工程施工过程中，因不可抗力等原因导致工程变更的，双方应协商调整合同内容，办理相关变更手续。
6.2 任何一方需变更合同内容，须提前书面通知对方，并经双方签字确认后生效。
七、违约责任7.1 若由于乙方原因导致工程无法按时、按质量完成，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此所遭受的一切损失。
7.2 若因甲方原因导致工程施工受阻或无法按时完成，甲方应承担相应的责任。
供水工程施工合同(三)3篇
供水工程施工合同(三)3篇篇1供水工程施工合同(三)一、工程质量和验收标准1. 工程质量（1）施工单位承诺按照国家相关标准和规定进行供水工程的施工，保证工程质量符合相关要求。
（2）施工单位应当根据工程设计要求，采取科学施工方式，合理分配施工人员，确保工程质量和进度。
（3）供水工程质量包括但不限于管道材料的选材、管道连接的牢固性、管道的密封性、工程结构的稳固性等方面。
2. 验收标准（1）验收标准应参照国家相关规定和标准，对供水工程的各项指标进行检测和评定。
（2）验收应由双方共同参与，施工单位应提供相应的施工记录、工程图纸和相关证明材料。
（3）验收合格后，双方签署验收文件，并办理相关手续。
二、工程保修期1. 工程保修期（1）供水工程竣工验收后，施工单位应提供一定的保修期，保修期不得少于一年。
（2）在保修期内，如发现工程质量问题或工程设备故障，施工单位应积极处理，保证工程正常使用。
2. 保修责任（1）保修期内，如因施工单位原因导致的工程质量问题或设备故障，施工单位应承担相应的修理和更换费用。
（2）如因使用单位操作不当或自然灾害等原因导致的问题，施工单位不承担责任。
三、工程款支付方式1. 工程款支付时间（1）工程款按照进度支付，施工单位应提交相应的工程进度报告。
（2）工程款支付应当及时，不得拖延。
2. 工程款支付方式（1）工程款可采取一次性支付、分期支付、材料先付等方式。
（2）双方应签署工程款支付协议，明确支付方式和时间节点。
四、合同变更和解除1. 合同变更（1）如因设计变更、施工方案调整等原因需要变更合同内容，应当双方协商一致并签署变更协议。
（2）变更协议应明确变更的内容、变更的原因以及双方责任。
2. 合同解除（1）如因不可抗力、法律法规变更等原因需要解除合同，应当双方协商一致并签署解除协议。
（2）解除协议应明确解除的原因、解约的时间以及双方责任。
五、争议解决1. 合同争议（1）如因合同履行过程中产生争议，双方应当友好协商解决。
施工合同供水工程施工合同(三)3篇
施工合同供水工程施工合同(三)3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1施工合同供水工程施工合同(三)一、总则为了明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益，根据《中华人民共和国建设法》和《中华人民共和国合同法》的规定，甲方、乙方经过友好协商，就供水工程施工事宜达成如下合同。
二、施工范围1. 供水工程施工范围包括：水源采集、水处理设备安装、管道铺设、泵站建设、供水系统调试等工程内容。
2. 供水工程施工地点：XXX市XXX区XXX街道XXX号。
3. 供水工程施工开始时间：合同签订后XX天内。
4. 供水工程施工周期：预计XX个月，具体时间按实际情况而定。
三、工程款项及支付方式1. 工程款项总额为XXX万元，按照工程实际进度进行分期支付，具体支付方式如下：（1）开工前支付工程款项总额的XX%作为预付款。
（2）施工中支付工程款项总额的XX%作为中期款。
（3）工程竣工后支付工程款项总额的XX%作为尾款。
2. 工程款项支付方式：甲方将工程款项支付至乙方指定的账户，支付前需提供完整的发票和相关证明文件。
3. 如发生工程变更或因乙方原因造成工期延误，甲方有权暂停支付工程款项，直至问题解决为止。
四、质量要求1. 供水工程施工应符合国家相关标准和规定，确保施工质量达到或超过规定的要求。
2. 供水工程竣工后，乙方应做好工程质量验收工作，提供相应的质量保证书和保修期限。
3. 如发现工程质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，乙方需在规定时间内完成，并承担相关费用。
五、安全生产1. 供水工程施工过程中，乙方应严格遵守相关安全生产规定，建立健全安全生产管理制度，确保工程施工过程中不发生安全事故。
2. 如因乙方违反相关安全规定导致事故发生，乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 如发现安全隐患，甲方有权暂停施工，并责成乙方立即整改，直至问题解决为止。
六、合同解除1. 若因不可抗力或其他不可抗力因素导致工程无法继续进行，该合同自动解除，双方不承担违约责任。
施工合同供水工程施工合同(三)8篇
施工合同供水工程施工合同(三)8篇第1篇示例：关于【施工合同供水工程施工合同(三)】甲方：____________（委托方名称）乙方：____________（承包方名称）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就____________（项目名称）的供水工程施工事宜达成如下合同条款，共同遵照执行：一、项目名称和地址：1.2 本合同的工程内容、工程范围及具体要求详见附件1《工程说明书》，作为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。
二、工程工期：2.1 供水工程施工工期自合同生效之日起________天，至____________日期止。
2.2 若因不可抗力等原因导致工期延长，乙方须在延长的工期内按甲方要求加班加点完成工程，不得影响工程的质量和交付进度。
三、工程报价及支付方式：3.1 甲方应根据附件1《工程说明书》的内容，将工程施工报价支付给乙方，具体支付方式详见附件2《财务条款》。
3.2 甲方支付工程款时，如发现工程质量存在问题，有权中止支付，要求乙方进行整改并重新验收后支付。
3.3 工程款项支付不得拖欠，逾期支付的，甲方需按照约定的付款日向乙方支付逾期付款利息。
四、工程质量和验收标准：4.1 乙方承诺在供水工程施工过程中，严格按照国家规定的施工标准和验收标准进行施工，保证工程质量符合合同约定的标准。
4.2 工程竣工后，乙方应按照附件1《工程说明书》和相关标准要求，由甲方委托的验收单位对工程进行验收。
若验收合格，甲方应及时支付工程款。
4.3 若施工过程中发现工程质量不符合合同约定的标准，甲方有权通知乙方限期整改，若逾期未整改，甲方有权解除合同。
五、安全生产责任：5.1 乙方在供水工程施工过程中，应严格遵守国家的相关安全生产法规，做好安全检查工作，确保施工过程中不发生安全事故。
5.2 如因乙方施工过程中发生安全事故，致使甲方及第三方人身、财产损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
供水工程施工合同(三)-合同范本模板_0
供水工程施工合同(三)十九、争议的解决4 4争议调解44.1 争议的提出发包人和承包人或其中任一方对监理人作出的决定持有异议，又未能在监理人的协调下取得一致意见而形成争议，任一方均可以书面形式提请争议调解组解决，并抄送另一方。
在争议尚未按第4 4.3款的规定获得解决之前，承包人仍应继续按监理人的指示认真施工。
4 4.2争议调解组发包人和承包人应在签订协议书后的8 4天内，按本款规定共同协商成立争议调解组，并由双方与争议调解组签订协议。
争议调解组由3(或5)名有合同管理和工程实践经验的专家组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过行业合同争议调解机构聘请，并经双方认同。
争议调解组成员应与合同双方均无利害关系。
争议调解组的各项费用由发包人和承包人平均分担。
44.3争议的评审(1)合同双方的争议，应首先由主诉方向争议调解组提交一份详细的申诉报告，并附有必要的文件图纸和证明材料，主诉方还应将上述报告的一份副本同时提交给被诉方。
(2)争议的被诉方收到主诉方申诉报告副本后的28天内，亦应向争议调解组提交一份申辩报告，并附有必要的文件图纸和证明材料。
被诉方亦应将其报告的一份副本同时提交给主诉方。
(3)争议调解组收到双方报告后的28天内，邀请双方代表和有关人员举行听证会，向双方调查和质询争议细节；若需要时，争议调解组可要求双方提供进一步的补充材料，并邀请监理人代表参加听证会。
(4)在听证会结束后的2 8天内，争议调解组应在不受任何干扰的情况下，进行独立和公正的评审，提出由全体专家签名的评审意见提交发包人和承包人，并抄送监理人。
(5)若发包人和承包人接受争议调解组的评审意见，则应由监理人按争议调解组的评审意见拟定争议解决议定书，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
(6)若发包人和承包人或其中任一方不接受争议调解组的评审意见，并要求提交仲裁，则任一方均可在收到上述评审意见后的2 8天内将仲裁意向通知另一方，并抄送监理人。
供水工程施工合同(三)7篇
供水工程施工合同(三)7篇第1篇示例：供水工程施工合同(三)甲方：_____________________（以下简称甲方）乙方：_____________________（以下简称乙方）鉴于甲方拟在____________（填写项目所在地）进行___________（填写工程名称）项目的供水工程施工，并根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑法施行条例》、《中华人民共和国建设工程施工合同暨其他商业建筑物合同条例》等法律法规的规定，经双方友好协商，就上述工程项目的施工事宜达成如下合同：第一条工程概况1. 项目名称：_____________________。
2. 施工地点：_____________________。
3. 工程内容：_____________。
4. 工程规模：_____________。
5. 工程造价：_____________。
1. 乙方应按国家有关标准和甲方要求，提供具有资质的技术人员进行施工，确保工程质量符合设计要求并经甲方认可。
2. 乙方应严格按照工程施工图纸和合同要求施工，保证施工工艺、工程质量达到标准要求。
3. 若发现工程质量问题，乙方应立即进行整改，并承担由此产生的一切费用。
1. 乙方应按照合同约定的工期，合理安排施工计划，并保证在规定的工期内完成施工任务。
2. 乙方在施工过程中，应及时向甲方汇报工程进度，若出现工期延误情况，应提前3日书面告知甲方并说明原因，并与甲方商定调整方案。
第四条安全生产1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，承担对施工现场的安全管理责任，确保施工过程中的安全。
2. 乙方应设立专门的安全管理人员，对施工现场进行经常性的安全检查，做好安全教育和培训工作，确保施工过程中无安全事故发生。
第五条合同价款1. 甲方应按照约定的支付方式，如期向乙方支付施工合同价款。
2. 乙方应对甲方支付的价款提供发票，并按照税法规定及时缴纳税款。
第六条竣工验收1. 乙方按照合同约定的工程质量标准和交付时间，完成工程施工后，应书面通知甲方进行验收。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
供水工程施工合同(三)专业版参考文本In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent DisputesAnd Achieve The Effect Of Common Interests某某管理中心XX年XX月供水工程施工合同(三)专业版参考文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
十九、争议的解决４４争议调解４４．１争议的提出发包人和承包人或其中任一方对监理人作出的决定持有异议，又未能在监理人的协调下取得一致意见而形成争议，任一方均可以书面形式提请争议调解组解决，并抄送另一方。
在争议尚未按第４４．３款的规定获得解决之前，承包人仍应继续按监理人的指示认真施工。
４４．２争议调解组发包人和承包人应在签订协议书后的８４天内，按本款规定共同协商成立争议调解组，并由双方与争议调解组签订协议。
争议调解组由３（或５）名有合同管理和工程实践经验的专家组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过行业合同争议调解机构聘请，并经双方认同。
争议调解组成员应与合同双方均无利害关系。
争议调解组的各项费用由发包人和承包人平均分担。
４４．３争议的评审（１）合同双方的争议，应首先由主诉方向争议调解组提交一份详细的申诉报告，并附有必要的文件图纸和证明材料，主诉方还应将上述报告的一份副本同时提交给被诉方。
（２）争议的被诉方收到主诉方申诉报告副本后的２８天内，亦应向争议调解组提交一份申辩报告，并附有必要的文件图纸和证明材料。
被诉方亦应将其报告的一份副本同时提交给主诉方。
（３）争议调解组收到双方报告后的２８天内，邀请双方代表和有关人员举行听证会，向双方调查和质询争议细节；若需要时，争议调解组可要求双方提供进一步的补充材料，并邀请监理人代表参加听证会。
（４）在听证会结束后的２８天内，争议调解组应在不受任何干扰的情况下，进行独立和公正的评审，提出由全体专家签名的评审意见提交发包人和承包人，并抄送监理人。
（５）若发包人和承包人接受争议调解组的评审意见，则应由监理人按争议调解组的评审意见拟定争议解决议定书，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
（６）若发包人和承包人或其中任一方不接受争议调解组的评审意见，并要求提交仲裁，则任一方均可在收到上述评审意见后的２８天内将仲裁意向通知另一方，并抄送监理人。
若在上述２８天期限内双方均未提出仲裁意向，则争议调解组的意见为最终决定，双方均应遵照执行。
４５友好解决发包人和承包人或其中任一方按第４４．３款（６）项的规定发出仲裁意向通知后，争议双方还应共同作出努力直接进行友好磋商解决争议，亦可提请政府主管部门或行业合同争议调解机构调解以寻求友好解决。
若在仲裁意向通知发出后４２天内仍未能解决争议，则任何一方均有权提请仲裁。
４６仲裁或诉讼４６．１仲裁（１）发包人和承包人应在签订协议书的同时，共同协商确定本合同的仲裁范围和仲裁机构，并签订仲裁协议。
（２）发包人和承包人未能在第４５条规定的期限内友好解决双方的争议，则任一方均有权将争议提交仲裁协议中规定的仲裁机构仲裁。
（３）在仲裁期间，发包人和承包人均应暂按监理人就该争议作出的决定履行各自的职责，任何一方均不得以仲裁未果为借口拒绝或拖延按合同规定应进行的工作。
４６．２诉讼发包人和承包人因本合同发生争议，未达成书面仲裁协议的，任一方均有权向人民法院起诉。
二十、风险和保险４７工程风险４７．１发包人的风险工程（包括材料和工程设备）发生以下各种风险造成的损失和损坏，均应由发包人承担风险责任。
（１）发包人负责的工程设计不当造成的损失和损坏。
（２）由于发包人责任造成工程设备的损失和损坏。
（３）发包人和承包人均不能预见、不能避免并不能克服的自然灾害造成的损失和损坏，但承包人迟延履行合同后发生的除外。
（４）战争、动乱等社会因素造成的损失和损坏，但承包人迟延履行合同后发生的除外。
（５）其他由于发包人原因造成的损失和损坏。
４７．２承包人的风险工程（包括材料和工程设备）发生以下各种风险造成的损失和损坏，均应由承包人承担风险责任。
（１）由于承包人对工程（包括材料和工程设备）照管不周造成的损失和损坏。
（２）由于承包人的施工组织措施失误造成的损失和损坏。
（３）其他由于承包人原因造成的损失和损坏。
４７．３风险责任的转移工程通过完工验收并移交给发包人后，原由承包人按上述第４７．２款规定承担的风险责任同时转移给发包人（在保修期发生的在保修期前因承包人原因造成的损失和损坏除外）。
４７．４不可抗力解除合同合同签订后发生第４７．１款（３）和（４）项的风险造成工程的巨大损失和严重损坏，使双方或任何一方无法继续履行合同时，经双方协商后可解除合同。
解除合同后的付款由双方协商处理。
４８工程保险和风险损失的补偿４８．１工程和施工设备的保险（１）承包人应以承包人和发包人的共同名义向发包人同意的保险公司投保工程险（包括材料和工程设备），投保的工程项目及其保险金额在签订协议书时由双方协商确定。
（２）承包人应以承包人的名义投保施工设备险，投保项目及其保险金额由承包人根据其配备的施工设备状况自行确定，但承包人应充分估计主要施工设备可能发生的重大事故以及自然灾害造成施工设备的损失和损坏对工程的影响。
（３）工程和施工设备的保险期限及其保险责任范围为：①从承包人进点至颁发工程移交证书期间，除保险公司规定的除外责任以外的工程（包括材料和工程设备）和施工设备的损失和损坏。
②在保修期内，由于保修期以前的原因造成上述工程和施工设备的损失和损坏。
③承包人在履行保修责任的施工中造成上述工程和施工设备的损失和损坏。
４８．２损失和损坏的费用补偿（１）自工程开工至完工移交期间，任何未保险的或从保险部门得到的赔偿费尚不能弥补工程损失和修复损坏所需的费用时，应由发包人或承包人根据第４７．１款或第４７．２款规定的风险责任承担所需的费用，包括由于修复风险损坏过程中造成的工程损失和损坏所需的全部费用。
（２）若发生的工程风险包含第４７．１款和第４７．２款所述的发包人和承包人的共同风险，则应由监理人与发包人和承包人通过友好协商，按各自的风险责任分担工程的损失和修复损坏所需的全部费用。
（３）若发生承包人设备（包括其租用的施工设备）的损失或损坏，其所得到的保险金尚不能弥补其损失或损坏的费用时，除第４７．１款所列的风险外，应由承包人自行承担其所需的全部费用。
（４）在工程完工移交给发包人后，除了在保修期内发现的由于保修期前承包人原因造成的损失或损坏外，应由发包人承担任何风险造成工程（包括工程设备）的损失和修复损坏所需的全部费用。
４９人员的工伤事故４９．１人员工伤事故的责任（１）承包人应为其执行本合同所雇用的全部人员（包括分包人的人员）承担工伤事故责任。
承包人可要求其分包人自行承担自己雇用人员的工伤事故责任，但发包人只向承包人追索其工伤事故责任。
（２）发包人应为其现场机构雇用的全部人员（包括监理人员）承担工伤事故责任，但由于承包人过失造成在承包人责任区内工作的发包人的人员伤亡，则应由承包人承担其工伤事故责任。
４９．２人员工伤事故的赔偿发包人和承包人应根据有关法律、法规和规章以及按第４９．１款规定，对工伤事故造成的伤亡按其各自的责任进行赔偿。
其赔偿费用的范围应包括人员伤亡和财产损失的赔偿费、诉讼费和其他有关费用。
４９．３人员工伤事故的保险在合同实施期间，承包人应为其雇用的人员投保人身意外伤害险。
承包人可要求分包人投保其自己雇用人员的人身意外伤害险，但此项投保不免除承包人按第４９．２款规定应负的责任。
５０人身和财产的损失５０．１发包人的责任发包人应负责赔偿以下各种情况造成的人身和财产损失：（１）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失。
（２）工程施工过程中，承包人按合同要求进行工作所不可避免地造成第三者的财产损失。
（３）由于发包人责任造成在其管辖区内发包人和承包人以及第三者人员的人身伤害和财产损失。
上述赔偿费用应包括人身伤害和财产损失的赔偿费、诉讼费和其他有关费用。
５０．２承包人的责任承包人应负责赔偿由于承包人的责任造成在其管辖区内发包人和承包人以及第三者人员的人身伤害和财产损失。
上述赔偿费用应包括人身伤害和财产损失的赔偿费、诉讼费和其他有关费用。
５０．３发包人和承包人的共同责任由于在承包人辖区内工作的发包人人员或非承包人雇用的其他人员的过失造成的人员伤害和财产损失，若其中含有承包人的部分责任时，应由监理人与发包人和承包人共同协商合理分担其赔偿费用。
５０．４第三者责任险（包括发包人的财产）承包人应以承包人和发包人的共同名义投保在工地及其毗邻地带的第三者人员伤害和财产损失的第三者责任险，其保险金额由双方协商确定。
此项投保不免除承包人和发包人各自应负的在其管辖区内及其毗邻地带发生的第三者人员伤害和财产损失的赔偿责任，其赔偿费用应包括赔偿费、诉讼费和其他有关费用。
５１对各项保险的要求５１．１保险凭证和条件承包人应在接到开工通知后的８４天内向发包人提交按合同规定的各项保险单的副本，并通知监理人。
保险单的条件应符合本合同的规定。
５１．２保险单条件的变动承包人需要变动保险单的条件时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
５１．３未按规定投保的补救若承包人在接到开工通知后的８４天内未按合同规定的条件办理保险，则发包人可以代为办理，所需费用由承包人承担。
５１．４遵守保险单规定的条件发包人和承包人均应遵守保险单规定的条件，任何一方违反保险单规定的条件时，应赔偿另一方由此造成的损失。
二十一、完工与保修５２完工验收５２．１完工验收申请报告当工程具备以下条件时，承包人即可向发包人和监理人提交完工验收申请报告（附完工资料）。
（１）已完成了合同范围内的全部单位工程以及有关的工作项目，但经监理人同意列入保修期内完成的尾工项目除外。
（２）已按第５２．２款的规定备齐了符合合同要求的完工资料。
（３）已按监理人的要求编制了在保修期内实施的尾工工程项目清单和未修补的缺陷项目清单以及相应的施工措施计划。
５２．２完工资料完工资料（一式６份）应包括：（１）工程实施概况和大事记。
（２）已完工程移交清单（包括工程设备）。
（３）永久工程竣工图。
（４）列入保修期继续施工的尾工工程项目清单。