220kV变电站新建工程施工电源工程施工合同
电力施工合同模板doc
电力施工合同模板doc甲方（委托方）：（具体信息）乙方（施工方）：（具体信息）根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规的规定，经甲、乙两方友好协商一致，就甲方委托乙方进行电力施工项目，达成如下合同：一、项目名称：电力施工项目二、项目地点：（具体地址）三、项目内容：1、甲方委托乙方进行电力施工项目，包括但不限于电力线路建设、变电站建设、电缆铺设等工程内容。
2、乙方应按照技术标准和质量要求，按时、按质完成电力施工项目。
3、甲方应配合乙方提供必要的资料、场地和其他必要的条件，保证乙方正常施工。
四、工程款支付及结算：1、工程款总额为（具体金额）。
2、工程款支付方式为（具体付款方式）。
3、工程款结算时间为（具体时间）。
五、工期及延期：1、电力施工项目工期为（具体工期），如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，应经双方协商一致确定延期时间及相关补偿。
六、工程质量保证：1、乙方应严格按照技术标准和质量要求进行施工，并保证工程质量符合相关规定。
2、工程完工后，乙方应负责保修期内的维护和维修工作。
七、紧急处理：1、在施工过程中如遇突发事件，乙方应立即通知甲方，并采取紧急处理措施，保障施工安全及相关利益。
八、违约责任：1、若一方未履行合同义务或违反合同规定，导致损失的，应承担相应的违约责任。
2、如因不可抗力导致无法履行合同义务，应及时通知对方，并尽最大努力减少损失。
九、争议解决：1、合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有关部门或仲裁机构进行解决。
十、其他：1、本合同自双方签字盖章之日生效，有效期为合同约定工程完工之日止。
2、本合同未尽事宜，双方可另行协商补充或修改，并经签字盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为电力施工合同，甲乙双方应遵守合同约定，共同完成电力施工项目，保障工程质量及相关利益。
变电站工程施工合同
变电站工程施工合同合同编号：XXXX-XXXX-XXXX签订日期：XXXX年XX月XX日甲方：（全称）地址：联系人：电话：乙方：（全称）地址：联系人：电话：鉴于甲方计划进行变电站工程施工，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，达成以下合同：第一条合同目的本合同的目的是明确甲乙双方在变电站工程施工过程中的权利和义务，确保施工进程的顺利进行。
第二条工程范围1. 甲方委托乙方进行变电站工程的设计、施工和调试，并提供相关技术支持和咨询服务。
2. 变电站工程的具体范围包括但不限于设备安装、线路布置、系统调试、设备运行维护等。
第三条工期与交付1. 工程施工的起止日期为本合同生效之日起至双方共同确认的竣工日期。
2. 双方确认的竣工日期应当考虑到工程规模、现场环境等实际情况，合理安排工期。
如因不可抗力导致工期延误，延误期间不计入竣工日期。
3. 工程交付时，甲方有权进行验收，并出具书面验收报告。
第四条付款方式及金额1. 工程施工的总价款为人民币（大写）（小写）。
2. 甲方按以下付款方式向乙方支付工程款项：a) 工程开工前，甲方支付工程款项的XX%作为预付款；b) 工程竣工，甲方对合格的工程进行验收，并支付工程款项的XX%；c) 工程交付后，在保修期届满前的一个月内，甲方支付工程款项的XX%；d) 工程质量保证期满，在保修期届满后一个月内，甲方支付工程款项的XX%。
第五条质量保证1. 乙方应保证所提供的设备和材料符合国家相关标准和甲方的要求，具备良好的质量和安全性能。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提供一定的质保期，具体期限由双方协商确定。
3. 在质保期内，如发现因乙方设计、施工等原因导致的质量问题，乙方应及时进行修复或更换，并承担由此产生的费用。
第六条知识产权1. 在工程施工过程中，乙方根据甲方的要求提供的设计、技术方案等，均属于甲方的知识产权，并享有对其作出修改、衍生和商业化利用的权利。
2. 乙方不得以任何方式侵犯甲方的知识产权，包括但不限于复制、传播、篡改等行为。
变电站工程施工合同(全文)正规范本(通用版)
变电站工程施工合同(全文)合同主要内容本合同是由甲方（简称“甲方”）与乙方（简称“乙方”）就变电站工程施工事宜达成的协议，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下合作条款：一、施工范围1.甲方委托乙方负责变电站工程的施工，包括建设、安装、调试和交付等阶段。
2.乙方应按照甲方提供的工程计划和施工图纸进行施工，并确保所采用的材料符合国家标准和质量要求。
3.施工期限为个月，具体以双方进一步协商确定。
二、工程费用及结算方式1.甲方应按照工程进展情况及时支付工程款项。
工程款项包括材料费、人工费、设备费等相关费用。
2.工程款项支付方式约定为每季度一次，由乙方向甲方提交工程进度报告后，甲方在7个工作日内支付乙方相应的工程款项。
3.工程结束后，甲方对工程进行验收，如验收合格，则支付乙方最后一笔尾款。
三、质量和安全保证1.乙方承诺按照国家质量管理体系进行施工，并保证工程达到合同约定的设计标准和质量要求。
2.乙方应制定详细的施工方案和安全计划，并确保施工过程中严格按照相关安全规范进行操作。
3.如因乙方施工原因导致工程质量问题或安全事故，乙方将承担相应的责任并进行相应的赔偿。
四、延期和解除合同1.如因不可抗力或其他不可预见的原因，导致工程进度无法按计划完成，双方应友好协商延期方式和延期工期。
2.如因一方原因存在违约行为，对方有权解除合同并要求违约方承担相应的经济和法律责任。
五、合同解释和争议解决1.本合同的解释和履行应依据相关法律法规进行。
2.如因合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可向有关部门或仲裁机构申请解决。
六、其他条款1.除非经双方书面同意，本合同的权益不得转让给第三方。
2.双方同意保密涉及到本合同的商业机密和技术资料。
3.本合同自双方代表签字之日起生效，至工程竣工并验收完毕后终止。
总结本合同详细规定了甲方和乙方在变电站工程施工过程中的各项权利和义务，以确保工程的顺利进行和达到预期的质量标准。
220kv变电站土建工程合同
合同编号：_______甲方：_______（以下简称“甲方”）乙方：_______（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行220kv变电站土建工程（以下简称“工程”）的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：220kv变电站土建工程1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：包括但不限于土建施工、场地平整、基础施工、建筑安装等。
第二条合同价格2.1 本合同总价款为人民币_______元（大写：____________________元整），其中包括工程设计费、施工费、材料费、设备费、人工费、管理费、利润等所有费用。
2.2 乙方在合同签订后_______天内向甲方提交详细的工程预算报告，甲方确认后按约定的付款方式支付。
2.3 乙方应保证工程质量，如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的修复费用。
第三条合同履行3.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成工程。
工程进度按照双方约定的时间表进行，乙方应确保工程按时交付。
3.2 乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、工程技术标准和规范进行施工，确保工程质量。
3.3 乙方应保证工程的安全，严格按照安全生产的要求进行施工，确保施工过程中人员伤亡和设备损失的最小化。
3.4 乙方应承担工程期间的所有税收、费用等开支。
第四条付款方式4.1 本合同价款支付方式如下：（1）合同签订后_______天内，甲方支付乙方合同总价款的_______%；（2）工程进度达到_______%时，甲方支付乙方合同总价款的_______%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的_______%；（4）剩余的_______%作为质保金，在质保期满后无质量问题的情况下支付给乙方。
4.2 甲方支付价款时，乙方应向甲方提供等额的正规发票。
第五条违约责任5.1 乙方如未按约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×_______%。
变电所电气施工合同书
变电所电气施工合同书甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就本项目施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：XX变电所电气施工工程1.2 工程地点：XX市XX区XX路XX号1.3 工程规模：新建一座110KV变电所，包括主变压器、配电装置、接地装置、电缆线路等及相关附属设施。
二、承包范围2.1 乙方负责本工程的电气施工，包括但不仅限于以下内容：（1）主变压器、配电装置、接地装置的安装；（2）电缆线路的敷设；（3）控制保护系统的安装调试；（4）相关附属设施的施工；（5）工程验收及质保期内的缺陷处理。
2.2 乙方负责提供施工所需的所有材料、设备和技术文件，并保证其质量符合国家标准和合同要求。
三、合同工期3.1 开工日期：本合同签订后30日内。
3.2 竣工日期：工程全部完成并通过验收。
四、质量标准4.1 工程质量应符合《中华人民共和国电力行业标准》和《电力工程质量检验标准》的有关规定。
4.2 工程验收合格后，乙方应提供完整的技术资料和竣工图纸。
五、合同价款5.1 本工程合同总价为人名币（大写）：____元整（小写）：_____元。
5.2 乙方在签订合同时向甲方支付合同总价的一定比例作为预付款，具体比例双方协商确定。
5.3 剩余款项在工程验收合格后支付，具体支付方式双方协商确定。
六、违约责任6.1 乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：未完成工程金额×违约天数×违约金比例。
6.2 甲方未按合同约定支付价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：应支付价款×滞纳天数×滞纳金比例。
七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
变电站工程施工合同范本
变电站工程施工合同范本甲方（施工单位）：____________________________乙方（业主单位）：____________________________根据《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方承担乙方变电站工程施工项目，达成如下合同：第一条工程项目名称：乙方变电站工程施工项目第二条工程位置：____________________________第三条工程内容：1.总包工程项目包括但不限于变电站主体建筑、设备安装、电气设备调试等内容；2.具体工程范围详见《工程施工技术方案》。
第四条施工期限：1.本工程工期为_________日历天，自双方签署本合同生效之日起计算；2.如因乙方变电站设计、调试等原因导致施工延期，延期天数按实际情况协商确定。
第五条人员配置：1.甲方应按照工程实际需求提供施工人员，并具备相应的资质和经验；2.乙方应为甲方提供必要的施工条件和支持。
第六条工程价款及支付方式：1.本工程总价为人民币________元；2.工程款项支付方式为按工程进度支付，支付比例按双方签署的《工程款项支付协议》执行；3.如发生工程变更或乙方需求增加，另行协商支付事项。
第七条施工质量保证：1.甲方应严格按照工程设计要求和相关标准施工，保证施工质量；2.如发生工程质量问题，甲方应承担相应的返工、赔偿等责任。
第八条合同变更：1.如有必要变更合同内容，双方应经书面协商达成一致，并签署书面变更协议；2.变更事项应符合法律法规和技术要求。
第九条违约责任：1.如因甲方原因导致工程不能按期交付或产生质量问题，应承担违约责任；2.如因乙方原因导致工程延期或无法施工，应承担相应违约责任。
第十条其他事项：1.本合同自双方签字盖章生效，具有法律效力；2.未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（施工单位）签字盖章：日期：乙方（业主单位）签字盖章：日期：。
变电所电气施工合同模板
合同编号：________签订日期：____年__月__日甲方（以下简称“业主”）：________乙方（以下简称“施工方”）：________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方变电所电气施工工程（以下简称“工程”）达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：________变电所电气施工工程1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程内容：________第二条合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
2.2 合同金额包括：工程设计费、材料费、施工费、设备费、调试费、验收费、质保金等。
2.3 合同金额的支付方式及进度：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付合同总金额的10%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总金额的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付合同总金额的50%；（4）工程验收合格后，甲方支付合同总金额的10%作为质保金，质保期满后无质量问题甲方一次性支付剩余的10%。
第三条施工期限3.1 施工方应按照双方约定的工期完成工程，工期自甲方提供施工场地之日起计算。
3.2 施工方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。
第四条施工质量4.1 施工方应按照国家标准、行业标准和设计文件要求进行施工，保证工程质量。
4.2 施工过程中，甲方有权对施工质量进行监督和检查，施工方应积极配合。
4.3 工程验收合格后，施工方应按照约定提供质保服务。
第五条材料和设备5.1 施工方应按照设计文件要求采购材料和设备，并保证材料和设备的质量。
5.2 施工方应在工程验收前将材料和设备的质量证明文件提交甲方。
第六条安全生产6.1 施工方应严格按照国家安全生产法律法规和施工现场安全管理规定，加强施工现场的安全管理。
电力工程施工联系范本变电站建设
电力工程施工联系范本变电站建设电力工程施工联系范本——变电站建设一、甲方（委托方）：法定代表人/经营者姓名：联系地址：联系电话：二、乙方（承包方）：法定代表人/经营者姓名：联系地址：联系电话：根据《中华人民共和国建设工程施工合同法》及相关法律法规的规定，甲方与乙方就变电站建设项目进行施工的有关事宜，达成以下合同，并共同遵守相关约定：第一条项目背景1.1 甲方拥有变电站建设项目的合法权益，并希望与乙方合作完成该项目的施工工作。
1.2 乙方具备从事变电站建设工程的资质，并同意接受甲方委托，承担该项目的施工任务。
第二条工程内容2.1 工程名称：变电站建设工程。
2.2 工程地点：（具体地点）。
2.3 工程规模：（工程规模描述）。
2.4 工程内容：（具体工程内容描述）。
第三条合同价款3.1 合同价款：人民币（大写）（小写）元整。
3.2 价款支付方式：（支付方式描述）。
3.3 甲乙双方约定工程各阶段的支付比例及时间节点如下：（支付比例及时间节点表格）第四条工期要求4.1 工程开始日期：（具体日期）。
4.2 工程竣工日期：（具体日期）。
4.3 工期延误处罚：工期延误超过合同约定的，乙方应按每日违约金额（具体金额）承担违约责任。
第五条材料配送及设备安装5.1 材料采购：甲方负责提供工程所需的材料，乙方负责参与材料的采购工作。
5.2 设备安装：乙方负责根据工程图纸和相关规范要求进行设备的安装工作。
第六条质量要求6.1 工程质量：乙方应按照规划设计和相关标准要求，保证施工过程及竣工工程的质量。
6.2 质量保证期：竣工验收合格后，乙方应承担质量保证责任，保修期为合同约定的（具体时间）。
第七条安全与环保要求7.1 施工安全：乙方应制定并遵守施工安全管理制度，确保施工过程的安全，防止事故发生。
7.2 环境保护：乙方应合法处理施工过程中产生的废弃物，保护环境，确保施工不对周边环境造成不良影响。
第八条违约责任8.1 乙方如未按合同约定完成工程任务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并根据实际损失进行索赔。
220k变电站施工合同资料
220k变电站施工合同资料1. 引言2. 合同文件2.1 合同正文合同正文为双方达成一致并签署的文件，包括变电站工程的基本信息、合同金额、工期、工作范围、质量要求、付款方式等细节。
该文件为双方约定的法律依据，在施工过程中应严格按照合同约定执行。
2.2 合同附件合同附件为与合同正文有关联的文件，包括设计图纸、招标文件、技术规范等。
这些附件文件在施工过程中起到指导作用，确定了变电站的建设要求和技术规范。
3. 施工计划3.1 总体施工计划总体施工计划详细规划了变电站工程的整体施工过程，包括工期安排、施工工序、人力资源等。
该计划为各施工单位协调工作、提前解决问题提供了依据。
3.2 分项施工计划分项施工计划是在总体施工计划的基础上进行细化，明确各类设备的施工过程和安装顺序。
该计划有助于提高施工效率，确保施工进度。
4. 技术规范•设备安装规范：规定设备在变电站内的布置、连接、固定等要求，确保设备安全可靠。
•施工工艺规范：包括土建和设备安装的具体施工工艺要求，确保施工过程规范。
•质量验收标准：规定变电站工程的质量验收依据，包括材料、设备和施工质量的检测要求，确保工程质量符合标准要求。
•安全规定：规定施工过程中的安全措施和要求，确保施工人员和设备安全。
5. 变电站建设资料5.1 设计图纸设计图纸是变电站工程的重要依据，包括总平面图、设备布置图、线路接线图等。
施工方通过设计图纸了解变电站的整体布局和设备连接方式，并根据图纸进行施工。
5.2 设备清单设备清单列出了变电站工程所需的各类设备，包括变压器、开关设备、电缆、绝缘子等。
该清单有助于施工方进行设备采购和库存管理。
6. 其他资料除上述资料外，还包括施工过程中产生的其他文件，如会议纪要、施工现场测量记录、质量检查报告等。
这些资料为施工方和监理单位记录施工过程，对后续工作的监管和分析具有重要意义。
结论。
电网施工合同模板
电网施工合同模板甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，经双方协商一致，特制定本施工合同，以明确双方在施工过程中的权利、义务。
第一条工程概况1.1 工程名称：XXXX电网施工工程1.2 工程地点：XXXX1.3 工程内容：根据附件工程量清单所列明的电网施工内容。
第二条合同价格2.1 合同总价：人民币（大写）：XXXXXXXX元整（小写）：￥XXXXXXXX.00元。
2.2 合同价格包含：施工方完成工程所需的材料、人工、设备、工具、运输、管理、税费等一切费用。
2.3 合同价格不变，除非双方另有约定或根据合同条款进行调整。
第三条施工期限3.1 合同工期自双方签订合同之日起计算，施工方应按照约定的工期完成工程。
3.2 施工方如因特殊情况不能按约定工期完成工程，应提前向业主提出延期申请，双方协商确定延期时间。
第四条质量标准4.1 施工方应按照国家和行业标准进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收合格标准：工程质量应符合国家、行业标准和设计要求，达到验收合格标准。
4.3 施工方对施工过程中出现的问题应及时整改，确保工程质量。
第五条付款方式5.1 业主根据施工进度，按照双方约定的比例分期支付合同价款。
5.2 每次付款前，施工方应向业主提供相应阶段的工程进度报告及工程影像资料。
5.3 工程验收合格后，业主支付合同价款的最后5%。
第六条违约责任6.1 施工方如未按照约定工期完成工程，应向业主支付违约金，违约金为合同总价款的1%。
6.2 业主如未按照约定时间支付合同价款，应向施工方支付滞纳金，滞纳金为应付款款的1%。
6.3 双方如因违反合同条款，导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。
第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第八条其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
变电站输电工程施工合同
变电站输电工程施工合同乙方（承包方）：XXXX建设集团鉴于甲方为满足城市电网建设需求，拟在XXX地区新建一座220kV变电站，并委托乙方进行输电线路及附属设施的施工。
根据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本项目的建设事宜达成如下协议：一、工程内容与范围1. 工程名称：XXX220kV变电站输电线路及附属设施施工项目。
2. 工程地点：XXX市XXX区XXX路XXX号。
3. 工程规模：新建220kV输电线路总长XX公里，包括电缆敷设、架空线路架设及相关配套设施安装。
4. 工程质量标准：按照国家现行相关标准和规范执行，确保工程质量达到优良等级。
5. 工期要求：自合同签订之日起计算，总工期为XX个月。
具体开工日期以甲方通知为准。
6. 工程造价：经双方协商确定，本工程总造价为人民币XXXX万元整（￥XXXX），包含所有材料费、人工费、机械使用费等一切费用。
最终结算金额以实际完成工程量为准。
二、双方权利与义务1. 甲方的权利与义务：- 负责提供工程项目所需的合法手续和相关批准文件。
- 按合同约定支付工程款项。
- 对乙方施工过程进行监督和管理，确保工程质量符合要求。
- 协助解决乙方在施工过程中遇到的相关问题。
2. 乙方的权利与义务：- 严格遵守国家有关法律法规和工程建设强制性标准，保证工程质量安全。
- 按照合同约定的时间完成施工任务，并承担因自身原因导致的工期延误责任。
- 对施工现场的安全文明施工负责，采取有效措施防止事故发生。
- 及时向甲方报告工程进展情况，接受甲方的监督检查。
三、合同价款与支付方式1. 合同价款：本工程合同价款为人民币XXXX万元整（￥XXXX），包含所有材料费、人工费、机械使用费等一切费用。
最终结算金额以实际完成工程量为准。
2. 预付款：甲方在合同签订后XX个工作日内支付给乙方预付款人民币XXXX万元整（￥XXXX）。
预付款用于乙方采购主要材料和设备。
变电工程施工合同协议书
变电工程施工合同协议书甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲方拟建设的变电工程项目需要专业的施工团队进行施工，乙方具有相应的资质和能力完成该工程，双方本着平等、自愿、互利的原则，经过友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：___________变电工程。
2. 工程地点：___________。
3. 工程规模：包括但不限于_________KV变电站一座，以及相关的输电线路和配电设施。
4. 工程内容：从土建工程到电气安装，再到调试验收等一系列工作。
二、工程质量1. 乙方必须按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。
2. 工程竣工后，应通过甲方组织的验收，并满足国家电网公司的接入条件。
三、施工周期1. 工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应协商确定新的工期。
四、合同价款1. 合同总价为人民币（大写）_____________元。
2. 价款支付方式：___________。
五、违约责任1. 如乙方未能按期完成工程质量或工程进度，应按照合同约定支付违约金。
2. 如甲方未能按约定支付工程款项，应承担逾期付款的责任。
六、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_____________代表签字：_____________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_____________代表签字：_____________日期：____年____月____日。
变电室工程施工合同
变电室工程施工合同甲方：（委托方名称、法定代表人、地址、电话、传真）乙方：（承包方名称、法定代表人、地址、电话、传真）鉴于甲方委托乙方承担变电室工程施工、监理、材料供应等一系列相关事宜，为明确双方权利义务，双方经协商一致，特订立本合同。
第一条项目名称及工程范围1.1 本合同项目名称为：变电室工程施工。
1.2 工程范围包括：变电室建设工程的设计、采购、施工、监理、材料供应、验收、竣工和投运以及其他相关工作。
1.3 工程地点为：（详细地址）。
第二条合同金额及支付方式2.1 本工程总价为（金额），甲方需根据工程进度按以下方式支付工程款项：（1）工程开工前，甲方需支付合同总金额的30%作为预付款。
（2）工程完成50%时，甲方需支付合同总金额的40%作为第二期款项。
（3）工程竣工验收合格后，甲方需支付合同总金额的30%作为终期款项。
2.2 乙方应按照工程付款计划，提交相应的付款申请及相关资料，经甲方审核确认后，甲方应在5个工作日内将款项支付到乙方指定账户。
第三条工期安排及违约责任3.1 工程工期为（具体天数），自合同签订生效之日起计算。
3.2 若乙方无正当理由延误工程进度超过原定工期的，每延迟一天，按合同总价款项的0.5%计算违约金，直至工程结束。
3.3 甲方需提供工程所需的相关资料和配合乙方顺利开展工程，如因甲方原因导致工程延误或产生额外费用的，由甲方承担相应责任。
第四条质量保证及保修责任4.1 乙方保证工程施工质量符合国家有关标准和规范，并承诺在合同规定的保修期内对工程提供免费保修。
4.2 工程竣工验收合格后，乙方应提供质量保证书，并对工程施工质量负责。
4.3 甲方在保修期内发现工程质量问题的，应及时通知乙方进行整改，乙方应在接到通知后48小时内派员处理。
第五条双方解决合同纠纷的方式5.1 在合同履约过程中如发生争议，双方应协商解决，若无法协商解决的，应根据相关法律规定进行仲裁。
第六条其他约定事项6.1 本合同一式两份，每方各执一份，自生效之日起至工程完工验收结束。
变电站工程施工合同
变电站工程施工合同第一篇范文：合同编号：[请填写合同编号]甲方： [请填写甲方全称]地址： [请填写甲方地址]代表人： [请填写甲方代表人]乙方： [请填写乙方全称]地址： [请填写乙方地址]代表人： [请填写乙方代表人]鉴于甲方为变电站工程的委托方，乙方为变电站工程的承包方，双方经友好协商，就工程的施工事项达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称： [请填写工程名称]1.2 工程地点： [请填写工程地点]1.3 工程内容： [请填写工程内容]1.4 工程规模： [请填写工程规模]1.5 工程预算： [请填写工程预算]二、合同价格2.1 双方确认，乙方按照本合同约定的工程内容和质量标准完成施工，甲方应支付乙方合同总价款为 [请填写合同总价款] 元（大写： [请填写大写总价款] 元整）。
2.2 合同总价款包括但不限于工程设计、施工、设备采购、安装、调试、培训、质保等费用。
三、合同履行3.1 乙方应按照本合同约定的工程内容和质量标准，按时完成施工。
3.2 甲方应按照本合同约定及时支付合同价款，并履行合同约定的其他义务。
四、质量保证4.1 乙方承诺，工程完成后，质保期为 [请填写质保期] 年。
4.2 在质保期内，因乙方施工原因造成的工程质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
五、合同的变更和解除5.1 双方同意，合同的变更或解除必须书面签订补充协议，经双方代表签字盖章后生效。
5.2 除非双方达成书面一致意见，否则任何一方不得单方面变更或解除本合同。
六、违约责任6.1 双方同意，违反本合同的任何一方应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
七、争议解决7.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，双方各执一份。
8.2 本合同自双方代表签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工并验收合格之日止。
220kv变电站工程分包合同
220kv变电站工程分包合同---甲方（承包方）： [甲方公司名称]乙方（分包方）： [乙方公司名称]鉴于甲方为[项目名称]的承包方，乙方具备相应的资质和能力承担该工程的部分工作，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就220kV变电站工程的分包事宜达成如下合同：一、工程范围乙方负责完成220kV变电站工程的以下部分：1. 土建工程：包括基础施工、结构建设等。
2. 电气安装：涉及变压器、开关设备、控制保护系统等的安装与调试。
3. 通讯系统：建立站内通讯网络，确保数据和指令的有效传输。
4. 辅助设施：如排水、照明、消防系统的建设和维护。
二、工程质量乙方必须严格按照国家及行业标准执行，确保工程质量满足设计要求和相关规范。
甲方有权对工程质量进行监督检查，并要求乙方对不符合标准的部分进行整改。
三、工期要求乙方应在合同约定的时间内完成分包工程，并确保整体进度与甲方的总工程进度相协调。
如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方并协商解决。
四、合同价款双方同意按照以下方式支付合同价款：- 预付款：合同签订后，甲方支付给乙方总合同金额的[百分比]作为预付款。
- 进度款：根据工程进度，按月支付相应比例的款项。
- 结算款：工程完工并验收合格后，支付剩余款项。
五、变更与索赔如工程过程中需变更设计或施工方案，乙方应及时提出，经甲方确认后方可执行。
因变更导致的成本增加或工期延长，乙方有权提出索赔。
六、违约责任任何一方未能履行合同义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地的有管辖权的法院进行诉讼。
八、其他条款双方可根据实际需要，协商确定其他相关条款，并作为本合同的补充。
本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：日期：---。
2024年220kV输电线路及变电站建设一体化承包合同版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年220kV输电线路及变电站建设一体化承包合同版本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包方1.2 承包方第二条工程内容2.1 输电线路建设2.2 变电站建设第三条工程规模与地点3.1 输电线路规模与地点3.2 变电站规模与地点第四条合同金额4.1 合同总金额4.2 付款方式与进度第五条工程进度与质量要求5.1 工程进度计划5.2 工程质量标准第六条技术与设计6.1 技术标准与规范6.2 设计责任与审批第七条施工安全与环境保护7.1 施工安全管理7.2 环境保护措施第八条违约责任8.1 发包方违约责任8.2 承包方违约责任第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 争议解决地点与适用法律第十条合同的生效、变更与解除10.1 合同生效条件10.2 合同变更程序10.3 合同解除条件第十一条保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限与泄露责任第十二条不可抗力12.1 不可抗力事件12.2 不可抗力事件的应对与责任分配第十三条合同的转让与继承13.1 合同转让条件13.2 合同继承第十四条其他条款14.1 合同附件14.2 补充协议14.3 合同解除或终止后的权利与义务处理第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 发包方1.1.1 单位名称：____________1.1.2 单位地址：____________1.1.3 法定代表人：____________1.1.4 联系人：____________1.1.5 联系电话：____________1.2 承包方1.2.1 单位名称：____________1.2.2 单位地址：____________1.2.3 法定代表人：____________1.2.4 联系人：____________1.2.5 联系电话：____________第二条工程内容2.1 输电线路建设2.1.1 线路规模：____________2.1.2 线路长度：____________2.1.3 线路塔架数量：____________2.1.4 线路材质及规格：____________2.2 变电站建设2.2.1 变电站规模：____________2.2.2 变电站类型：____________2.2.3 变电站位置：____________2.2.4 变电站设计电压等级：____________第三条工程规模与地点3.1 输电线路规模与地点3.1.1 线路起点：____________3.1.2 线路终点：____________3.1.3 线路经过地区：____________3.2 变电站规模与地点3.2.1 变电站名称：____________3.2.2 变电站地址：____________3.2.3 变电站所属区域：____________第四条合同金额4.1 合同总金额4.1.1 输电线路建设部分：____________ 4.1.2 变电站建设部分：____________4.2 付款方式与进度4.2.1 付款方式：____________4.2.2 付款进度安排：____________4.2.3 付款条件：____________第五条工程进度与质量要求5.1 工程进度计划5.1.1 输电线路建设部分：____________5.1.2 变电站建设部分：____________5.2 工程质量标准5.2.1 输电线路建设部分：____________5.2.2 变电站建设部分：____________第六条技术与设计6.1 技术标准与规范6.1.1 输电线路建设部分：____________6.1.2 变电站建设部分：____________6.2 设计责任与审批6.2.1 设计责任：____________6.2.2 设计审批程序：____________第八条违约责任8.1 发包方违约责任8.1.1 未按约定时间支付款项的，应支付违约金，违约金计算方式为：____________8.1.2 未按约定提供施工条件的，应承担由此导致承包方损失的责任；8.1.3 未按约定履行合同的其他义务的，应承担相应的违约责任。
电力变电站工程施工合同(2024精)
电力变电站工程施工合同1. 引言本合同由甲方（施工方）和乙方（业主方）订立，旨在明确双方在电力变电站工程施工过程中的权利和义务。
2. 合同内容2.1 工程概述1.工程名称：电力变电站工程。
2.工程地点：根据乙方要求，在指定位置进行施工。
3.工程范围：施工方将负责电力变电站的设计、建设和调试工作。
2.2 项目进度1.双方将根据工程复杂程度和施工规模，合理确定项目进度，并明确里程碑目标。
2.乙方有权根据实际情况要求调整项目进度，甲方应积极配合并提供必要的技术支持。
2.3 付款方式1.乙方将根据工程进度及验收情况，按照约定的付款比例及时支付相应款项。
2.乙方应向甲方提供正式的付款通知，并在付款后的10个工作日内完成付款。
2.4 变更管理1.任何对工程范围、进度或费用产生重大影响的变更，应由双方书面协商后正式签署变更合同。
2.对于小幅度变更，双方可以通过口头协商确认，但仍需以书面形式记录并双方认可。
2.5 紧急情况处理1.在工程施工过程中，如发生紧急情况，甲方将立即采取必要的措施进行应急处理，并及时通知乙方。
2.乙方应配合甲方的应急措施，并提供必要的支持和协助。
2.6 资料交付1.甲方应按照工程进度，及时向乙方提交相关施工文件、设计图纸等资料。
2.乙方应对收到的资料进行审核，并在7个工作日内提出修改意见或确认无误。
2.7 违约责任1.若甲方未按照约定工期完成工程，甲方将按照每日应付款项的百分之一向乙方支付违约金。
2.若乙方未按照约定支付款项，乙方将按照每日应支付款项的百分之一向甲方支付违约金。
3.若一方未履行本合同其他义务，应按照双方协商一致后的补偿额度进行赔偿。
2.8 争议解决1.若在履行本合同过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
2.若协商不成，双方同意提交争议至指定仲裁机构进行仲裁，并接受仲裁结果。
3. 其他条款1.本合同自双方签字之日起生效，有效期为工程完工后的一年。
2.本合同未尽事宜，双方可通过另行协商解决，并在书面形式上达成共识。
220kv变电站工程合同样板
220kv变电站工程合同样板---甲方（业主）： [甲方名称]乙方（承包商）： [乙方名称]根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就220kV变电站工程的建设事宜达成如下协议：一、工程范围和内容1. 乙方负责220kV变电站的设计、采购、施工、调试、验收等全过程工作。
2. 工程具体内容包括但不限于土建工程、电气安装、通信自动化、消防、环保等。
二、工程质量标准1. 乙方必须按照国家和行业的相关标准进行设计和施工，确保工程质量达到优良等级。
2. 所有设备和材料应符合国家标准或行业标准，并提供相应的合格证明和检验报告。
三、工程进度和交付1. 工程计划于[具体日期]开工，预计于[具体日期]竣工。
2. 乙方应按照合同约定的工期完成工程，并及时通知甲方进行验收。
四、合同价款1. 双方约定的工程总价为[具体金额]元人民币，包括设计费、材料费、人工费等所有费用。
2. 付款方式分为预付款、进度款和结算款三个阶段，具体支付比例和时间由双方另行协商确定。
五、变更和调整1. 如遇设计变更或现场条件变化等情况，乙方应及时与甲方沟通，经双方确认后进行调整。
2. 因变更导致的费用增减，应由双方根据实际情况协商确定。
六、违约责任1. 若乙方未按合同约定的时间、质量完成工程，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。
七、争议解决双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：_________________乙方（盖章）：_________________ 日期：_________________---。
变电站土建工程施工合同范本
变电站土建工程施工合同范本甲方（发包方）：_______________________________________________________________地址：_________________________________________________________________________电话：_________________________________________________________________________法定代表人：___________________________________________________________________乙方（承包方）：_______________________________________________________________地址：_________________________________________________________________________电话：_________________________________________________________________________法定代表人：___________________________________________________________________鉴于甲方拟建设一座变电站，乙方具备相应的土建工程施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本变电站土建工程施工合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称：_______________________1.2工程地点：_______________________1.3工程规模：_______________________1.4工程质量标准：符合国家相关标准。
第二条承包范围2.1乙方负责变电站土建工程的施工，包括但不限于地基基础、主体结构、室内外装修、给排水、电气安装等工程的施工与完工。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
南昌蒋巷220kV 变电站新建工程站外电源工程合同书甲方：江西省送变电建设公司（以下称甲方）乙方：（以下称乙方）甲方拟将南昌蒋巷220kV变电站新建工程站外电源工程委托给乙方施工。
为明确双方在施工期间的权利和义务，确保工程建设顺利进行，依照《中华人民共和国合同法》及其他相关规定，经双方协商订立本合同，双方共同遵守执行。
一、工程名称：南昌蒋巷220kV变电站新建工程站外电源工程二、地点：南昌蒋巷镇南李村三、工程范围：按设计图纸,乙方包工包料,按时完工.四、乙方责任：乙方向甲方承诺，确保完成本工程建设目标，对本工程的安全、质量、进度负全部责任。
（1）安全目标：确保工程建设中安全文明施工、落实环保方案，并采取可靠的安全措施，不发生人身重伤及以上事故，不发生施工机械设备事故，不发生火灾事故，不发生负主要责任的交通事故，轻伤负伤率w 4%o,不发生环境污染事故和重大垮（坍）塌事故，不发生因工程建设而造成的电网意外停电或电网解列事故。
乙方将按照国网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》和《电力建设安全文明施工标准化工作规定》的要求，进行安全文明施工管理；保证安全措施补助费及其它相关费用专款专用，同时接受监理工程师和甲方的监督。
（2）质量目标：保证贯彻和顺利实施工程设计技术原则，满足国家施工验收规范和质量评定规程优良级标准的要求，确保工程零缺陷移交。
同时确保实现：分项工程合格率100%单位工程优良率100%观感得分率》90;杜绝重大质量事故和质量管理事故的发生。
（3）进度目标：坚持以“工程进度服从质量”为原则，保证按照工期安排开工、竣工，施工过程中保证根据需要适时调整施工进度，积极采取相应措施，按时完成工程阶段性里程碑进度计划和验收工作。
（4）投资控制配合：乙方将在建设过程中本着高度负责的主人翁意识和责任感，积极配合施工图设计优化工作，并及时主动反映有可能对工程投资造成影响的任何事宜，并承担因此造成的投资浪费的相应责任。
（5）乙方确保合理的资源投入，并按照施工进度进行有效的调整和补充，同时按照合同约定完成在保修期内的质量保修责任。
五、甲方责任：甲方向乙方承诺，保证按合同约定的期限和方式向乙方支付合同价款及其它应当支付的款项。
六、工程工期工程工期: 开工日期: 年月日竣工日期: 年月日工期延期：建设单位认可条件。
七、工程设备、材料除建设单位供应的材料外，本工程所需的其它材料均由乙方自行采购。
八、合同价款及支付1、本合同暂定价为人民币：33 万元整（大写人民币：叁拾叁万元整），最终结算按价款按江西省电力公司审定批复结算值作为乙方最终结算价，乙方开具工程发票，甲方采用转账方式一次性付款。
九、工程竣工资料移交本工程施工范围内的竣工资料由乙方编制，经甲方确认后由乙方移交建设单位，工程竣工资料应按照中华人民共和国电力行业标准DL/T782-2001 中附录 B 的规定执行。
十、违约责任乙方：1、乙方如延误工期，造成损失由乙方承担。
2、由于乙方原因，质量达不到约定条件，乙方承担返工费用。
返工后仍达不到约定条件，乙方承担由此造成的损失。
3、因施工造成质量事故，如是乙方的责任，由乙方按实际情况承担责任。
4、属乙方的原因不能继续履行合同或完成工程时，甲方有权解除合同。
甲方：1、签订合同后，因甲方原因，引起不能继续施工、履行合同时，应向乙方支付实际发生的费用。
2、甲方未能按合同约定支付工程款，乙方有权停工，造成损失由甲方承担。
十一、纠纷的解决办法合同执行过程中如发生争议，双方协商解决。
如双方协商不成，可向法院提起诉讼。
十二、其他条款1、本合同自双方代表签字之日起生效，全部工程价款结清后失效。
2、本合同一式八份，正本两份，甲乙双方各执一份；副本六份，双方各执三份。
正副本具有同等效力。
3、最后一笔工程款支付完毕后，本合同即告中止。
4、本合同未尽事宜，双方协商签订补充条款解决。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）法人代表法人代表（或委托代理人）：（或委托代理人）：签定日期：年月日签定地点：江西南昌文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.施工安全文明协议承包单位：江西省送变电建设公司____________________________ 以下简称甲方分包单位：_______________________________________________________ 以下简称乙方为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承包发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程劳务分包合同的同时，经协商一致，签订本协议。
一、承包工程项目1、工程项目名称：鹰潭刘垦220kV变电站新建工程施工电源工程2、工程地址：余江县平定乡洪桥村3、承包范围：按设计图纸，乙方包工包料，按时完工.4、承包形式：包工包料5、工程合同编号：6、工程项目期限：自年月日至年月日。
二、协议内容1安全文明施工目标1）不发生轻伤及以上人身事故。
2）不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。
3）不发生因工程建设、劳务作业原因造成的电网、设备事故。
4）达到甲方提出的现场安全文明施工要求。
2、本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：1）《中华人民共和国安全生产法》2）国务院《建设工程安全生产管理条例》3）国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》4）国家发改委《电力建设安全工作规程》DL5009.25）国家部委办相关安全的规定6）国家电网公司《国家电网公司基建安全管理规定》7）国家电网公司《电力安全工作规程》8）国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程9）建设工程所属的地方安全、环境法规10）建设单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度3、甲乙双方的安全文明施工权利和义务1）认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行建设单位和甲方（总承包单位或专业承包单位）有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。
2）分包项目按照“先订劳务分包合同和安全协议，后开工”的原则，双方在未签订分包合同和安全协议前，不得以任何理由提前或要求提前开工。
3）建立健全安全生产责任制和现场安全（包括防火）、文明施工管理制度，设置安全管理机构或安全员负责现场安全管理和监督。
4）施工期间，甲方指派同志负责本项目的安全文明施工管理，乙方指派同志负责本项目的安全文明施工管理，并配备安全监督人员。
5）按照国家、国家电网公司、建设单位、总包单位有关安全文明施工、环境保护的标准与要求，设置相关的安全文明施工、环保设施、安全标识标牌，双方不得擅自拆除、变动；确需临时拆除、变动的，必须按照规定履行审批手续，采取可靠安全措施后，方可拆除、变动，并及时恢复或重新设置。
6）工程施工中组织开展危险源或危险点分析预控工作，重视对安全问题、事件的原因分析，落实防范措施，防止事故的发生。
7）按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器材、设置消防安全标志和安全通道，并定期组织检验、维修，保障消防设施和器材有效、完好。
8）按照国家有关规定或约定，为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具，并监督、教育员工正确使用。
9）施工过程中发生人身伤亡、火灾、机构设备、环境污染、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动应急预案，按照有关事故报告规定，及时向各自的上级单位、地方安全生产监督和管理部门报告事故情况，协助或组织事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。
10）因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
4、甲方的安全文明施工权利和义务1）对乙方的安全资质、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查，对核查材料复印件存档保管；乙方资质、资格不符合规定，有权要求乙方更换人员或终止合同。
2）组织乙方作业人员进行入场安全教育，安全考试合格并按照现场管理规定，发放“胸卡（安全合格）证”，做到有据可查。
3）定期和不定期召开安全工作例会，协调解决现场的安全问题。
4）编制并向乙方书面明确施工方案、作业指导书和安全措施，劳务作业前，组织乙方的负责人、工程技术人员及相关安全人员进行施工作业的安全技术交底，由双方签字确认；并在作业过程中进行指导。
临近带电设备作业，落实专人监护。
5）向乙方通报建设单位和甲方的安全工作计划和要求、安全事故通报（简报、快报）。
6）组织现场安全监督检查，纠正违章行为，提出整改意见，进行考核扣款。
对查出问题整改不力的，可视其严重程度责令其停工整顿直至终止合同。
7）建立和执行电气安全工器具，起重、电动工器具等安全管理制度，定期检查检测，符合安全使用要求；按约定向乙方提供合格的作业工具、安全工器具，定期进行检测。
8）危险性较大的施工项目（见备注）应编制、审批相应的施工方案或作业指导书，并向乙方进行安全施工交底、双方签字确认，督促和指导落实专项安全措施。
9）督促乙方落实临时用电方案要求的安全措施、开挖的防坍塌措施、高空作业的防坠落措施、施工区域的隔离措施、临时停止工作的锚固措施等专项安全措施。
10）在劳务作业开始和结束前做好相关单位的交接手续，确认各方交接状态的安全措施。
11）在城镇、交通道路等人员密集区域施工，应编制交通组织方案和安全措施。
督促乙方根据方案和措施要求设置全封闭路栏、安全警示、交通指示和夜间警示灯等。
12）进入变电站施工做好和相关单位的协调工作，必要时组织签订各方安全协议。
13）对控制室、继保室、通信机房、计算机室等，已敷设的电缆，已安装变压器、盘柜、蓄电池等设备以及现场的易燃易爆危险品，应采取可靠的防火隔离措施，配置相应的消防器材。
14）组织乙方落实施工现场临时用电、高处作业、临边和孔洞防护等安全文明施工、环境保护各项措施。
15）严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票制度，负责乙方的办票工作，督促乙方按票执行。
16）组织或督促乙方劳务作业人员定期进行体检。
17）组织乙方参加相关应急演练，提高应急处置能力。
18）按相关规定对乙方进行检查考核，作为安全保证金的考核依据。
19）组织协调同一区域交叉施工，督促各方落实相应的隔离和错时施工等安全措施。
5、乙方的安全文明施工权利和义务1）按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料，并对其真实性负责。
2）乙方进入现场的劳务作业人员应符合国家和地方的有关用工规定，应是乙方企业在册的体检合格人员，人员应保持相对稳定，进入现场作业的人员应经甲方审核同意。
3）按规定对员工进行安全教育，对新进厂人员进行三级安全教育和考核；配合甲方组织作业人员（包括现场各类管理人员）的入场安全教育，为安全考试合格人员办理“胸卡（安全合格）证”上岗作业，做到有据可查。