输变电工程设计合同(2017版)
输变电工程合同
输变电工程合同甲方（委托方）： [甲方全称]地址： [甲方地址]法定代表人： [甲方法定代表人姓名]乙方（承包方）： [乙方全称]地址： [乙方地址]法定代表人： [乙方法定代表人姓名]鉴于条款：1. 甲方是依法成立的企业，有权进行本合同项下的活动。
2. 乙方是具有相应资质的输变电工程承包商，有能力按照甲方的要求完成本合同项下的工程。
合同目的：本合同旨在明确甲乙双方在[项目名称]输变电工程中的权利、义务和责任。
工程范围：1. 工程名称：[项目名称] 输变电工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程内容：包括但不限于输电线路建设、变电站建设、相关电气设备的安装调试等。
合同价款：1. 本工程的合同总价为人民币 [金额] 元（大写：[金额大写]）。
2. 合同价款包括所有工程费用，除非双方另有书面约定，甲方无需支付额外费用。
工程期限：1. 工程开工日期：[开工日期]。
2. 工程竣工日期：[竣工日期]。
质量要求：乙方必须按照国家和行业的相关标准和规范进行施工，并确保工程质量达到甲方的要求。
付款方式：1. 预付款：合同签订后 [天数] 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 [百分比]%作为预付款。
2. 进度付款：根据工程进度，甲方将分阶段向乙方支付相应的工程款项。
3. 最终付款：工程竣工并经甲方验收合格后，甲方在 [天数] 个工作日内支付剩余款项。
违约责任：1. 如乙方未能按期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金 = 合同总价× [违约金比例] × 延迟天数。
2. 如工程质量不符合合同要求，乙方应负责无偿修复或更换。
争议解决：双方因履行本合同所发生的一切争议，应通过友好协商解决；协商不成时，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
合同生效：本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同附件：1. 乙方的营业执照复印件。
2. 乙方的资质证书复印件。
3. 工程量清单。
4. 其他相关技术文件和规范。
输变电工程设计合同(2017版)
输变电工程设计合同（简版）合同编号（甲方）：合同编号（乙方）：工程名称：委托方（甲方）：受托方（乙方）：签订日期:签订地点：目录1. 工程概况 (1)2. 合同价格 (1)3. 设计工期 (3)4. 双方的权利和义务 (3)5. 设计文件交付 (6)6. 审查、确认 (6)7. 现场服务 (6)8. 设计质量的奖励与考核 (7)9. 知识产权 (7)10. 保密义务 (8)11．合同变更和解除 (8)12．违约责任 (9)13. 保险 (11)14. 不可抗力 (11)15. 争议解决 (12)16. 适用法律 (12)17. 合同生效 (12)19. 特别约定 (13)输变电工程设计合同委托方（甲方）：受托方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及其他有关法律法规和规章的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就工程（以下简称“工程”）设计事项经协商一致，签订本合同。
1. 工程概况1.1 工程名称：。
1.2 工程编号（或工程账号）：。
1.3 工程地点：。
1.4 工程规模：。
1.5 工程设计内容及质量要求1.5.1 工程设计内容：。
1.5.2 工程设计质量要求：。
1.6 工程投资估算：。
1.7 工程特征及附注说明：。
2. 合同价格2.1 合同价格为人民币（大写）（¥）（含税），合同分项价格详见本合同附件1《分项价格表》。
除发生下列情况外，合同总价已包括了合同中规定的乙方应承担的全部义务以及为实施和完成本工程设计所必需的一切工作、条件和费用等，任何一方无权擅自改变合同价格：。
2.1.1 甲方根据本合同第8条的规定对合同价格进行调整。
2.1.2 工程设计工期与约定的工期不一致且差别较大，经双方协商一致可对设计费进行调整。
2.1.3 超过本合同约定份数提供设计文件；2.1.4 若乙方未开展合同项下某项工作，则甲方有权按合同价格明细或国家设计收费标准或委托其他方承担的费用就高扣除该项工作的价款。
输变电合同范本
输变电合同范本甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________鉴于甲方需要进行输变电工程的建设，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行输变电工程的建设事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：________1.2 工程地点：________1.3 工程内容：乙方按照甲方提供的设计方案和施工图纸，负责输变电工程的建设工作，包括但不限于线路架设、变电站建设、设备安装调试等。
1.4 工程期限：自本合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止，预计工期为________天。
第二条双方权利与义务2.1 甲方的权利与义务：2.1.1 甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督和检查。
2.1.2 甲方应按照合同约定及时支付工程款项。
2.1.3 甲方应提供施工所需的场地、水电等基本条件。
2.2 乙方的权利与义务：2.2.1 乙方应按照合同约定和甲方要求，保质保量完成工程任务。
2.2.2 乙方应保证施工安全，遵守国家有关安全生产的法律法规。
2.2.3 乙方应按照甲方的要求提供工程进度报告和相关技术资料。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币（大写）________元整（￥________）。
3.2 工程款项支付方式如下：3.2.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。
3.2.2 工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的30%。
3.2.3 工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的35%。
3.2.4 余款5%作为质保金，自工程竣工验收合格之日起一年后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
第四条工程质量与验收4.1 乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。
4.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，甲方应在收到报告后15个工作日内组织验收。
4.3 如工程质量不符合约定标准，乙方应在甲方指定的期限内无偿修复或返工。
第五条违约责任5.1 如甲方未按合同约定支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金为逾期未付款项的千分之五每日。
输变电设计合同模板
输变电设计合同模板甲方（委托方）：（委托方名称）乙方（设计方）：（设计方名称）鉴于甲方拟委托乙方进行输变电工程设计，为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本合同。
合同的内容如下：第一条项目概况甲方拟建设一座输变电工程，包括（详细描述工程内容）。
第二条设计范围乙方应根据甲方的要求，制定输变电工程设计方案，包括但不限于以下内容：1. 输变电工程总平面布置方案；2. 输变电设备选型及布置方案；3. 输变电线路走线方案；4. 输变电工程土建设计方案。
第三条设计任务1. 乙方应按照国家相关标准和规范，完成输变电工程的设计任务。
2. 乙方应按照甲方的要求，合理设计输变电工程，确保设计方案符合相关法规和标准。
3. 乙方应根据甲方的要求，及时提交设计方案，并对设计方案进行修改和调整。
第四条设计费用1. 甲方应按照双方协商的设计费用标准支付设计费用。
2. 设计费用支付方式：（详细描述设计费用支付方式）第五条设计文件及知识产权1. 乙方应在合同约定的时间内，提交设计文件，包括但不限于设计方案、施工图纸、技术规范等。
2. 乙方应保护知识产权，未经甲方允许，不得擅自使用设计文件。
3. 甲方享有乙方提交的设计文件的知识产权。
第六条合同变更1. 若双方在履行合同过程中需要对合同进行变更，应经双方书面协商一致后签订书面变更协议。
2. 变更后的合同内容应作为本合同的补充部分。
第七条合同解除1. 若一方违反合同规定，致使无法继续履行合同，另一方有权解除合同。
2. 解除合同后，双方应尽力消除合同违约带来的不良影响。
第八条不可抗力因不可抗力事件（例如战争、自然灾害等）而导致合同无法继续履行的，双方可以根据情况协商解决，或按照法律规定处理。
第九条法律适用本合同适用中华人民共和国相关法律法规。
第十条纠纷解决双方因履行本合同而发生的争议，应友好协商解决。
协商不成的，可以向仲裁机构申请仲裁。
第十一条生效和终止1. 本合同自双方盖章生效。
国家电网输变电工程勘察设计合同5篇
国家电网输变电工程勘察设计合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方法人电话]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方法人电话]鉴于甲方需要建设输变电工程，并决定委托乙方承担该工程的勘察设计工作，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次输变电工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况及勘察设计范围1. 工程名称：[具体工程名称]。
2. 工程地点：[具体工程地点]。
3. 工程规模：[具体规模描述]。
4. 勘察设计范围：包括但不限于变电所选址、路径勘察、地质勘测、电气设计、结构设计等。
具体以甲方提供的工程勘察设计要求为准。
二、勘察设计期限与进度安排1. 乙方应在合同签订后XX日内完成现场勘察及初步设计工作。
2. 初步设计审查通过后，乙方应在XX日内完成施工图设计。
3. 若因乙方原因导致设计进度延误，每延误一天，乙方应承担违约金XX元。
三、费用及支付方式1. 勘察设计费用总计为人民币[金额汉字大写]元整。
具体费用明细详见附件。
2. 甲方在合同签订后XX日内支付乙方总费用的XX%作为预付款。
3. 初步设计审查通过后，甲方支付乙方总费用的XX%。
4. 施工图纸交付后，甲方支付乙方剩余费用。
5. 支付方式：通过银行转账或其他双方认可的方式进行支付。
四、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有著作权，但发表权、署名权等精神权利归属于甲方。
2. 未经甲方同意，乙方不得将本次勘察设计的成果用于其他用途或向第三方泄露。
3. 双方应妥善保管涉及工程的商业秘密及资料，未经对方许可，不得泄露给第三方。
五、质量保证及验收标准1. 乙方应确保勘察设计的成果符合相关国家规范、行业标准及甲方的要求。
2. 工程设计应满足安全、经济、可靠的要求，确保工程质量和使用功能。
输变电工程合同范本
输变电工程合同范本甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方拟委托乙方承担输变电工程的设计、施工、安装及相关服务，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程规模：_____________________1.4 工程内容：包括但不限于输变电线路的设计、施工、安装、调试及验收等。
第二条工程承包范围2.1 乙方应按照甲方提供的技术要求和设计文件，完成本合同项下的所有工程任务。
2.2 乙方应负责工程所需的材料、设备、工具及人员的组织和管理。
第三条工程质量标准3.1 工程质量应符合国家及行业相关标准，并满足甲方的技术要求。
3.2 乙方应保证工程质量，对工程质量终身负责。
第四条工程期限4.1 工程开工日期：_____________________4.2 工程竣工日期：_____________________4.3 乙方应按照合同约定的工期完成工程，不得无故延误。
第五条工程价款及支付方式5.1 工程总价款为：_____________________5.2 甲方应按照以下方式向乙方支付工程款：5.2.1 合同签订后____天内支付合同总价款的____%作为预付款；5.2.2 工程进度达到____%时支付____%；5.2.3 工程竣工验收合格后支付至合同总价款的____%；5.2.4 剩余____%作为质保金，在质保期满后____天内支付。
第六条工程验收6.1 工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请。
6.2 甲方应在收到验收申请后____天内组织验收，验收合格后双方签署验收报告。
第七条质保期及售后服务7.1 工程质保期为自工程竣工验收合格之日起____年。
输变电工程设计合同协议书范本
发包方：设计方：发包方委托设计方承担供电工程设计，工程地点为，经双方协商一致，签订本合同，共同履行。
第一条本合同签订依据1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条设计依据2.1 发包方交由设计方的委托书或设计中标文件。
2.2 发包方提交的基础资料。
2.3 设计方采用的主要技术标准为：2.3.12.3.2第三条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容______________________元。
（根据实际情况填写）第四条发包方向设计方提交的有关资料、文件及时间第五条设计方向发包方交付的设计文件、份数、地点及时间第六条费用6.1本合同的设计费为_______________元（ _______________元整）。
6.2工程建设期间如遇变更方案，则设计费也应另行收取。
第七条支付方式（按实际谈判情况进行填写）7.1甲方选择以下第种方式向乙方支付设计费：7.1.1合同签订后5个工作日内，发包人一次性支付全部设计费;7.1.2合同签订后向乙方支付定金万元；项目验收后三日内，向乙方支付设计费其他部分万元。
7.2乙方开户银行名称、地址和帐号为：开户银行：帐号：第八条双方权利义务8.1 发包方权利义务8.1.1 发包方按本合同第四条约定的内容，在约定的时间内向设计方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。
发包方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计。
发包方超过约定期限15天以内仍未向设计方提交上述资料、文件的，设计方按本合同第五条约定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过第四条规定期限15天以上时，设计方有权重新确定提交设计文件的时间。
8.1.2 发包方变更委托设计项目、规模、条件或因提交资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另签订合同）、重新明确有关条款外，发包方应按设计方所耗工作量向设计方支付返工费。
变配电工程设计合同
变配电工程设计合同甲方（委托方）：______________地址：______________乙方（设计方）：______________地址：______________鉴于甲方需要进行变配电工程设计，乙方具有相应的设计资质和经验，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方为甲方提供变配电工程设计服务的相关事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：______________1.2 工程地点：______________1.3 设计范围：包括但不限于变配电系统的初步设计、施工图设计、技术规格书编制等。
1.4 设计标准：按照国家及地方相关电气设计规范和标准执行。
第二条甲乙双方的责任和义务2.1 甲方责任：- 提供设计所需的相关资料和数据。
- 按合同约定支付设计费用。
- 提供施工现场的配合和必要的工作条件。
2.2 乙方责任：- 按照甲方要求和设计规范完成设计工作。
- 提供完整的设计文件和相关技术资料。
- 对设计文件的质量负责，并承担因设计原因导致的工程质量问题。
第三条设计费用及支付方式3.1 设计费用总额为人民币（大写）：______________3.2 支付方式：- 预付款：合同签订后____天内，甲方向乙方支付设计费总额的____%作为预付款。
- 进度款：设计文件交付后____天内，甲方向乙方支付设计费总额的____%。
- 尾款：工程竣工验收合格后____天内，甲方向乙方支付剩余的设计费。
第四条设计时间乙方应在合同签订后____天内完成初步设计，____天内完成施工图设计，并在____天内交付全部设计文件。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按期交付设计文件，每逾期一天，应向甲方支付设计费总额____%的违约金。
5.2 如甲方未能按期支付设计费，每逾期一天，应向乙方支付逾期支付金额____%的滞纳金。
第六条争议解决合同执行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
输变电工程勘察设计合同
输变电工程勘察设计合同一、合同主体及背景甲方是一家拥有相应资质的输变电工程建设单位，具有一定的市场影响力和实力。
乙方是一家专业从事输变电工程勘察设计的企业，具备丰富的技术经验和专业知识。
二、合同内容2.1 任务范围•根据甲方提供的工程要求和技术要求，进行输变电工程的勘察设计工作；•对已有的设计方案进行评审，并提出合理化建议；•完成相关技术交底工作，确保甲方能够正常开展后续的施工工作。
2.2 技术要求•具备相应的工程设计资质和专业技术能力；•遵守国家相关法律法规和规范标准，确保设计方案的合法性和安全性；•确保设计方案的可行性和经济性，不得存在严重缺陷和技术隐患。
2.3 工期安排本合同的工期为自合同生效之日起的180天。
乙方应按照工期要求，合理安排勘察设计任务的进度，并确保按时完成相关工作。
2.4 合同报酬甲方应按照双方书面协议确定的报酬标准，及时向乙方支付合同报酬。
乙方应出具相应的发票和支付凭证，并确保报酬的合理性和准确性。
三、合同履行3.1 双方权利和义务甲方的权利和义务包括：•提供与勘察设计任务相关的资料和信息；•对乙方提供的设计方案进行评审，并提出合理化建议；•协助乙方开展必要的技术交底工作。
乙方的权利和义务包括：•按照甲方提供的要求和标准，完成勘察设计任务；•对已有的设计方案进行评审和修改；•提供设计方案的技术支持和咨询服务。
3.2 变更和解除合同如因不可抗力或其他特殊原因无法继续履行合同，双方可以协商变更或解除合同。
变更或解除合同应经双方书面确认，并按照约定进行相应的处理。
3.3 知识产权本合同项下的所有技术成果和知识产权归乙方所有，甲方在合同约定范围内享有相关权益。
未经乙方书面许可，甲方不得将相关技术成果用于其他目的或泄露给第三方。
四、违约责任4.1 甲方违约责任如甲方未按照合同约定提供相关资料或付款，造成乙方无法履行合同义务的，甲方应向乙方承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此遭受的经济损失。
输变电工程合同模板
输变电工程合同模板输变电工程合同。
一、甲方（甲方单位名称）：地址：法定代表人：联系人：电话：传真：二、乙方（乙方单位名称）：地址：法定代表人：联系人：电话：传真：鉴于甲方拟委托乙方进行输变电工程的设计、采购、施工及调试等相关工作，甲乙双方经友好协商，就有关事项达成一致意见，特订立本合同。
一、工程名称，（根据实际情况填写）。
二、工程地点，（根据实际情况填写）。
三、工程规模，（根据实际情况填写）。
四、工程内容，（根据实际情况填写）。
五、工程价格，（根据实际情况填写）。
六、工程工期，（根据实际情况填写）。
七、付款方式，（根据实际情况填写）。
八、保证金，（根据实际情况填写）。
九、违约责任，（根据实际情况填写）。
十、合同变更，（根据实际情况填写）。
十一、争议解决，（根据实际情况填写）。
十二、合同生效，（根据实际情况填写）。
十三、其他事项，（根据实际情况填写）。
十四、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：以上是输变电工程合同的模板，根据实际情况填写相关内容，双方签字盖章后生效。
输变电工程是电力系统中非常重要的一环，涉及到国家能源安全和电网稳定运行，因此在签订合同时需要非常谨慎，并且合同中的条款也需要具体明确，以便在工程实施过程中能够有据可依，保障双方的权益。
在合同中，工程名称、地点、规模、内容、价格、工期、付款方式、保证金、违约责任、合同变更、争议解决、合同生效等条款都需要详细规定，以避免在工程实施过程中出现任何纠纷。
双方在合同中还可以对工程质量、安全生产、环境保护等方面进行约定，以确保工程的顺利实施和良好运行。
此外，合同的变更、解除、终止等情况也需要在合同中进行明确规定，以便在发生相关情况时能够依据合同进行处理。
同时，双方在签订合同时也要对保密条款进行约定，保护双方的商业机密和技术秘密。
总之，输变电工程合同是一份非常重要的文件，双方在签订合同时需要慎重考虑，确保合同的合理性和有效性。
国家电网输变电工程勘察设计合同6篇
国家电网输变电工程勘察设计合同6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：国家电网公司乙方（承包方）：[勘察设计公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，考虑到甲方输变电工程建设的需求，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就本次输变电工程的勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程规模：[具体规模描述]二、合同范围与内容本合同涉及工程勘察和设计的全部内容，包括但不限于以下内容：1. 勘察：地形地貌勘察、地质勘察、环境评估等。
2. 设计：总体布局设计、电气设计、结构设计、线路路径优化等。
三、合同金额与支付方式1. 总价：人民币[具体金额]元。
2. 支付方式：分期付款，包括预付款、进度款和尾款等。
具体支付比例和时间节点按照附件《支付计划表》执行。
四、合同期限与进度安排1. 勘察阶段期限：[起始日期]至[结束日期]。
2. 设计阶段期限：[起始日期]至[结束日期]。
3. 进度安排需确保工程按期完成，双方共同制定详细的项目进度计划。
五、技术标准与规范1. 双方应遵守国家及地方现行的相关输变电工程勘察设计的法律、法规和技术标准。
2. 在履行合同过程中，如遇新的技术标准和规范出台，双方应协商后按照新的标准执行。
六、知识产权与保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有知识产权，但本合同项下的成果归甲方所有。
2. 双方应严格保护对方的商业秘密和技术秘密，未经对方同意，不得泄露或向第三方转让相关信息。
七、质量保证与验收1. 乙方应确保勘察设计的成果质量符合合同约定和相关技术标准。
2. 甲方有权对乙方的勘察设计成果进行验收，验收标准和方法按照附件《验收标准及方法》执行。
八、违约责任与赔偿1. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。
2. 若因甲方原因未按约定支付费用，甲方应承担违约责任。
具体赔偿金额按照未支付金额的百分之XX计算。
电力(高低压配电工程)设计合同2017年12月
合同编号：电力（高低压供配电）设计合同委托工作名称：发包人：设计人：签署日期：2017年12月12日电力（高低压供配电）设计合同发包人：设计人：发包人委托设计人完成_ 项目（下称“项目”或“本项目”）高低压供配电工程（下称“工程”或“本工程”）设计工作（下称“设计工作”），设计人接受委托。
为明确双方的责任、保护双方的合法权益，确保本工程设计的顺利完成，根据有关法律法规及文件规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
1本合同依据下列文件签订：1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》》、《河南省城镇住宅电力设施建设技术规范》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
2本合同项下设计人的设计内容为：本工程方案设计、施工图设计。
设计人完成的各阶段设计成果应满足附件一《设计任务书》规定的设计深度要求。
2.1发包人的工程造价控制在______万元内(本数据依据投标时概算投资总额确定)。
3发包人应向设计人提交的有关资料及文件：设计人应向发包人交付的设计成果（包括设计资料及设计文件等）45 设计服务内容及周期：设计人的设计服务须按项目所在地供电部门和发包人的要求完成，按时提供高质量的设计成果，并免费提供专业设计咨询。
设计人提供的设计服务内容包括设计人在投标时提供概念设计方案；以及在发包人确认的电气设计方案的基础上进行方案深化设计、施工图设计及施工阶段服务工作。
5.1设计方案范围和内容：（一）项目概况：1 项目名称：2 项目地址：本项目位于3 项目概况：该项目总用地面积约173.6亩，项目住宅总建筑面积约45.5万平方米（其中地上31.7万平方米，地下13.8万平方米）。
（二）设计方案范围和内容：设计方案应满足郑州市供电公司提供的有关电力建设技术规范。
住宅项目共用电力设施设计范围从10千伏电源接入点至新建住宅项目建设范围居民计量电表箱。
输变电工程合同
输变电工程合同
甲方与乙方签订的输变电工程合同协议
第一条合同的目的和背景
为了规范甲方与乙方的合作关系，确保输变电工程的顺利进行，甲方与乙方达
成如下协议（以下简称“合同”）。
第二条甲方与乙方的身份确认
甲方为具有相应民事行为能力的法人/组织/个人。
乙方为具有相应民事行为能
力的法人/组织/个人。
双方均能够出具真实、有效的身份证明文件。
第三条合同的内容
1. 双方约定合作的具体项目为输变电工程，包括但不限于电力设备的安装、调试、维修等。
2. 合同的工期、工作内容、质量要求等详细条款应当在合同单独约定中体现。
第四条合同的履行
1. 合同签署后，双方应按照合同的约定履行各自的义务，保证合同的顺利进行。
2. 双方应遵守国家相关法律、行政法规，不得违反强制性规定，确保合同的合
法性。
3. 双方应保持诚信，不得采取任何损害另一方利益或违背公序良俗的行为。
第五条合同的解除和争议解决
1. 若因不可抗力等无法预见、无法避免的原因导致合同履行困难，双方可通过
友好协商解除合同，解除后应及时进行赔偿或返还已收到的款项。
2. 如因履行合同发生争议，双方应通过友好协商解决。
若协商不成，双方可依法向相关仲裁机构提起仲裁或向人民法院提起诉讼。
第六条其他事项
1. 本合同采用中文书写，双方各执一份具有同等法律效力的原件。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并在履行完毕后终止。
3. 本合同未尽事宜，可由双方协商另行补充约定。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签字：签字：
日期：日期：。
工程设计变电合同5篇
工程设计变电合同5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（设计方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程设计变电事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________工程设计变电项目。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：设计变电项目的整体规划、设计、施工图及施工方案等。
二、设计范围和要求1. 乙方应按照甲方的需求，提供变电项目的整体规划设计，包括但不限于变电所的布局、设备选型等。
2. 乙方应提供详尽的施工图及施工方案，确保工程顺利施工并满足相关规定要求。
3. 乙方应根据国家相关技术标准和规范进行设计，确保工程质量和安全。
三、合同金额及支付方式1. 本工程设计费用总额为人民币__________元整（大写：__________元整）。
具体金额根据工程规模和设计难度确定。
2. 甲方在合同签订后______日内支付乙方设计费用的______%作为预付款。
3. 乙方完成初步设计并提交甲方审查通过后，甲方支付设计费用的剩余款项。
4. 支付方式：通过银行转账或其他双方约定的方式支付。
四、设计周期及进度安排1. 乙方应在收到预付款后______日内完成初步设计并提交甲方审查。
2. 甲方应在收到初步设计后的______日内完成审查并反馈意见给乙方。
3. 乙方应根据甲方的反馈意见进行设计修改，并在约定时间内完成施工图及施工方案。
4. 若因甲方原因导致设计周期延误，乙方不承担任何责任。
五、知识产权及保密条款1. 乙方为本工程设计所创作的全部成果（包括但不限于设计图纸、技术方案等）的知识产权归甲方所有。
2. 双方应对涉及对方的商业机密、技术秘密等信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
六、违约责任及赔偿损失1. 若因乙方设计原因导致工程出现质量问题，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。
变配电工程设计合同
变配电工程设计合同甲方（业主）：_________乙方（设计单位）：_________鉴于甲方需要进行变配电工程的设计工作，乙方作为具有相应资质的设计单位，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就本次设计服务达成如下协议：一、项目概述本项目位于________________（项目地点），旨在为该区域内的用户提供稳定可靠的电力供应。
设计内容包括但不限于变电站的布局规划、电气系统设计、设备选型、施工图纸绘制及相关技术支持等。
二、设计标准与要求1. 设计工作必须遵守国家有关电力行业的标准和规范，确保设计质量满足相关技术要求。
2. 乙方应按照约定时间提交设计方案及详细施工图纸，并对其正确性、合理性负责。
3. 设计过程中需充分考虑能效、环保、经济等因素，力求方案的最优化。
4. 对于设计中的关键技术和创新点，乙方应提供详细的说明和技术论证。
三、合同金额与支付方式1. 根据本合同条款，设计费用总额为人民币________元。
2. 甲方应按照以下支付方式向乙方支付设计费用：- 合同签订后____天内支付预付款，占总设计费用的____%。
- 设计方案确认后支付进度款，占总设计费用的____%。
- 最终施工图纸交付且经甲方验收合格后支付尾款，占总设计费用的____%。
四、双方责任1. 甲方责任：- 提供必要的项目资料和现场情况，协助乙方进行现场勘查。
- 按合同约定及时支付设计费用。
- 对乙方提交的设计成果进行审核确认。
2. 乙方责任：- 按时完成各阶段设计任务，提交符合要求的设计文件。
- 主动沟通，确保设计满足甲方需求和相关法规要求。
- 对设计变更及时提出建议，并与甲方协商一致。
五、违约责任如一方违反合同条款导致对方损失的，应当承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
六、争议解决因执行本合同所产生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事宜本合同未尽事宜，双方可另行商定并以书面形式补充。
输变电工程设计合同(2017版)
输变电工程设计合同（简版）合同编号（甲方）：合同编号（乙方）：工程名称：委托方（甲方）：受托方（乙方）：签订日期签订地点：目 录工程概况 合同价格 设计工期 双方的权利和义务 设计文件交付 审查、确认 现场服务 设计质量的奖励与考核 知识产权 保密义务 ．合同变更和解除 ．违约责任 保险 不可抗力 争议解决 适用法律 合同生效 特别约定输变电工程设计合同委托方（甲方）受托方（乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及其他本合同。
工程概况合同价格（含税），合同分项价格详见本合同附件 《分项价格表》。
除发生下列情况外，合同总价甲方根据本合同第 条的规定对合同价格进行调整。
工程设计工期与约定的工期不一致且差别较大，经双方协商一致可对设计费进行调整。
超过本合同约定份数提供设计文件；若乙方未开展合同项下某项工作，则甲方有权按合同价格明细或国家设计收费标准或委托其他方承担的费用就高扣除该项工作的价款。
（付给乙方（以完成竣工图验收为准）。
（ ，甲方向乙方支；，甲方向乙方支付；；合同价格的缺陷并提交竣工图、结果进行支付。
工程设计质量评价 以上时，全额支付设计质保金；分以下时，每降低 分扣设计质保金的作为质量保证金，质量保证金可以保函形式提交，期限为一年；。
甲方向乙方支付报酬前，乙方应向甲方提交项目所在地税务部门认可的正规等额发票，否则甲方有权暂缓支付报酬，但乙方仍应按照本合同约定履行义务。
设计工期计文件交付时间详见本合同第 条。
双方的权利和义务甲方的权利和义务尊重乙方根据国家、行业或地方有关标准、规程、规范的规定进行设计工作的权利。
（设计委托书、项目核准文件、土地管理部门、城市规划管理部门同意征用土地等有关协议及文件）。
甲方应对上述资料的可靠性负责。
乙方就本合同项目所采用的国家或地方标准图，由乙方自费购买。
按合同约定向乙方支付合同价款。
负责协调设计过程中乙方与有关单位的配合事宜。
为乙方开展设计工作派驻现场的工作人员提供必要的便利条件，但费用由乙方负担。
输变电合同模板
输变电合同模板甲方：（委托方）乙方：（承包方）为明确双方在输变电工程项目合作中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》以及有关法规，甲、乙双方就以下事项达成如下协议：第一条合同目的甲方委托乙方，由乙方承办输变电工程项目，包括但不限于输电线路、变电站建设、电能调度等工作，实现输电设施的建设和运营。
第二条合同范围1. 乙方承担输变电工程项目的设计、施工、调试、验收等工作；2. 甲方提供工程所需的土地、资金、设备等支持；3. 双方共同协商确定工程进度和质量标准。
第三条合同价格1. 乙方完成输变电工程项目后，甲方支付乙方约定的工程款；2. 工程款支付方式为分期支付，具体支付时间和金额双方另行协商确定。
第四条工程进度1. 乙方应按照双方约定的工程进度进行工作，并如期交付工程；2. 若因不可抗力等原因导致工程进度延误，乙方应及时向甲方报备，并尽快补救。
第五条工程质量1. 乙方应按照国家相关标准和规定进行工程设计和施工，并保证工程质量符合要求；2. 工程竣工后，甲方有权对工程质量进行验收，如有质量问题，乙方应承担修复责任。
第六条保密条款双方不得向第三方透露本合同内容及涉及到的商业机密，如有损害对方利益的行为，应当承担法律责任。
第七条违约责任1. 若乙方未按合同约定履行义务，应承担违约责任；2. 若甲方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任；3. 违约方应向对方支付违约金，违约金金额双方另行协商确定。
第八条合同变更1. 在履行过程中，若有变更合同条款的需求，双方应书面协商确定，签订补充协议；2. 双方签订的补充协议具有法律效力。
第九条争议解决双方如发生争议，应通过友好协商解决，若协商不成，应提交相关法律机构解决。
第十条其他事项本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。
合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日签订日期：年月日以上为输变电合同的模板，双方在合作过程中应严格遵守合同约定，共同维护合同的有效性和权益。
国网输变电工程设计合同
国网输变电工程设计合同合同编号：____________甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行输变电工程设计的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：____________输变电工程1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程性质：____________1.5 工程投资估算：____________二、设计范围及内容2.1 乙方根据甲方的委托，负责完成本工程的初步设计、施工图设计及设计文件编制工作。
2.2 设计范围包括：____________2.3 设计内容涵盖：____________三、设计质量标准3.1 乙方应按照国家和行业相关标准、规范进行设计，确保设计文件的正确性、合理性和可行性。
3.2 设计文件应满足甲方及相关政府部门的要求，并通过相关部门的审查。
3.3 设计过程中，乙方应根据甲方的要求及时调整设计方案，确保设计质量。
四、设计周期4.1 初步设计阶段：自合同签订之日起，应在____________天内完成初步设计文件编制。
4.2 施工图设计阶段：自初步设计文件审查通过之日起，应在____________天内完成施工图设计文件编制。
五、合同价格5.1 本合同的设计费为：____________元（大写：__________________________元整）。
5.2 乙方在合同签订后，向甲方提供合法、正规的发票。
六、付款方式及条件6.1 甲方在合同签订后，向乙方支付设计费的____________%作为预付款。
6.2 甲方在收到乙方提交的设计文件并通过审查后，向乙方支付设计费的____________%作为进度款。
6.3 设计完成后，甲方应向乙方支付剩余的设计费。
输变电工程勘察设计合同
输变电工程勘察设计合同【标准格式文本】一、合同背景输变电工程勘察设计合同是为了确保输变电工程的安全、稳定运行，满足电力供应需求，保障电力系统的可靠性和稳定性而签订的。
本合同由甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）共同订立，双方本着平等互利的原则，经友好协商达成一致意见，特制定本合同。
二、合同目的本合同的目的是明确双方在输变电工程勘察设计过程中的权利和义务，规范双方的行为，确保合同的履行，保证工程的质量和进度。
三、合同内容1. 项目概况甲方是一家拥有丰富经验和专业技术的电力公司，拟开展一项输变电工程。
乙方是一家专业从事输变电工程勘察设计的公司。
本合同的目标是委托乙方进行该输变电工程的勘察设计工作。
2. 任务范围根据甲方提供的工程要求和相关资料，乙方将负责完成以下任务：- 进行输变电工程的现场勘察，包括地形地貌、土壤条件、气象条件等的调查；- 根据勘察结果，进行输变电工程的设计，包括主变电站、输电线路、变电设备等的布置设计；- 编制输变电工程的施工图纸和技术文件，包括平面图、剖面图、设备布置图等；- 根据甲方要求，提供相关技术咨询和技术支持。
3. 合同期限本合同的工期为XX个月，自合同生效之日起计算。
双方应在合同生效后的XX天内完成合同的签署。
4. 质量要求乙方应按照国家相关技术标准和规范要求，确保输变电工程的设计符合安全、可靠、经济、环保等要求。
设计文件应具备合理性、可行性和可操作性，确保工程施工顺利进行。
5. 付款方式根据合同约定，甲方将按照工程进度和质量验收情况，分阶段向乙方支付相应的设计费用。
具体付款方式和比例如下：- 预付款：合同签订后，甲方将支付乙方合同总金额的XX%作为预付款；- 进度款：乙方完成工程进度的XX%后，甲方将支付相应的进度款；- 竣工款：乙方完成全部设计任务并通过甲方的验收后，甲方将支付乙方合同总金额的XX%作为竣工款。
6. 保密条款双方应对在合同履行过程中所获取的商业秘密和技术资料进行保密，未经对方书面许可，不得向第三方披露或使用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
输变电工程设计合同（简版）合同编号（甲方）：合同编号（乙方）：工程名称：委托方（甲方）：受托方（乙方）：签订日期:签订地点：目录1. 工程概况 (1)2. 合同价格 (1)3. 设计工期 (2)4. 双方的权利和义务 (2)5. 设计文件交付 (5)6. 审查、确认 (5)7. 现场服务 (5)8. 设计质量的奖励与考核 (6)9. 知识产权 (6)10. 保密义务 (7)11．合同变更和解除 (7)12．违约责任 (7)13. 保险 (9)14. 不可抗力 (9)15. 争议解决 (10)16. 适用法律 (10)17. 合同生效 (10)19. 特别约定 (11)输变电工程设计合同委托方（甲方）受托方（乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及其他订本合同。
1. 工程概况1.11.21.31.41.51.5.11.5.21.61.72. 合同价格2.1 （含税），合同分项价格详见本合同附件1《分项价格表》。
除发生下列情况外，合同总价已包括了合同中规定的乙方应承担的全部义务以及为实施和完成本工程2.1.1 甲方根据本合同第8条的规定对合同价格进行调整。
2.1.2 工程设计工期与约定的工期不一致且差别较大，经双方协商一致可对设计费进行调整。
2.1.3 超过本合同约定份数提供设计文件；2.1.4 若乙方未开展合同项下某项工作，则甲方有权按合同价格明细或国家设计收费标准或委托其他方承担的费用就高扣除该项工作的价款。
2.1.52.2（1付给乙方（以完成竣工图验收为准）。
（2，甲方向乙方支；（含本数），甲方向乙方支付；；合同价格的10%价结果进行支付。
工程设计质量评价95%以上时，全额支付设计质保金；95分以下时，每降低1分扣设计质保金的5%，设计质保作为质量保证金，质量保证金可以保函形式提交，期限为一年；。
2.3 甲方向乙方支付报酬前，乙方应向甲方提交项目所在地税务部门认可的正规等额发票，否则甲方有权暂缓支付报酬，但乙方仍应按照本合同约定履行义务。
3. 设计工期束。
设计文件交付时间详见本合同第5条。
4. 双方的权利和义务4.1 甲方的权利和义务4.1.1 尊重乙方根据国家、行业或地方有关标准、规程、规范的规定进行设计工作的权利。
（设计委托书、项目核准文件、土地管理部门、城市规划管理部门同意征用土地等有关协议及文件）。
甲方应对上述资料的可靠性负责。
乙方就本合同项目所采用的国家或地方标准图，由乙方自费购买。
4.1.3 按合同约定向乙方支付合同价款。
4.1.4 负责协调设计过程中乙方与有关单位的配合事宜。
4.1.5 为乙方开展设计工作派驻现场的工作人员提供必要的便利条件，但费用由乙方负担。
4.1.6 甲方有权对乙方提出的有关需要确认的设计文件、专题报告、咨询意见、工程分标方案等进行确认、审查。
4.1.7 甲方有权要求乙方更换甲方认为不称职的项目经理、设计总负责人及主要设计人员。
4.1.8 甲方应负责审查乙方编制的设计文件中有关风险控制方面的具体措施。
甲方的批准，并不减轻或者免除乙方按合同约定应承担的义务与责任。
4.2 乙方的权利和义务4.2.1 按照国家、行业、地方的标准、规程、规范、甲方的设计要求进行设计工作，严格掌握设计标准，落实标准工艺，合理控制工程造价。
4.2.2 按本合同约定的内容、交付时间及份数向甲方交付设计文件，并对委托范围内的设计成果的真实性、合法性、完整性和准确性负责。
4.2.3 按照合同约定组织和实施设计，保证设计质量。
4.2.4乙方在进行设计工作过程中应承担以下安全环保职责：（1）根据施工及运行安全操作和安全防护的需要，增加安全及防护设施内容设计，设计文件中要注明涉及施工安全的重点部位和环节及应采取的施工技术措施，提出防范安全事故的指导意见。
（2）对采用新结构、新材料、新工艺和特殊结构的工程项目，提出保障施工作业人员安全和预防安全事故的措施和建议。
（3）工程设计时考虑土石方堆放场地，制定避免水土流失措施、施工垃圾堆放及处理措施、“三废”（废弃物、废水、废气）及噪声等排放处理措施，使之符合国家、地方政府有关职业卫生和环境保护的要求。
（4）参与或配合基建安全事故的调查处理工作。
4.2.5 在施工组织设计中，应开辟独立章节，通过对地质、地震、水文、气象收集资料，对灾害风险进行评估，提出工程沿线各时段、各地段防灾避险意见，将需要采取特殊措施的相关费用计列在安全生产费科目下，纳入工程总造价。
4.2.6 按合同约定做好工程建设全过程的现场服务工作；按甲方要求配合开展工程结算及竣工决算工作并提供相关资料。
4.2.7 乙方及其委派的参与工程设计工作的人员应符合国家规定的相关条件，取得相应的资质及资格。
具体设计人员名单详见附件2《设计人员名单》工作计划等。
4.2.8 设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。
除本合同另有约定或有特殊要求的建筑材料、专用设备、生产工艺线外，乙方不得指定生产厂、供应商。
4.2.9 严格控制因其设计变更所导致的工程投资的增加。
4.2.10 未经甲方同意不得向第三方披露、转让甲方提交的设计依据等一切资料。
4.2.11 应确保设计质量，按甲方要求做好设计变更控制及相关签证、报表报备工作。
4.2.12 设备及主要材料供应商确定后，配合甲方与设备及主要材料供应商签订采购合同技术协议（以下简称“技术协议”）。
甲方应在技术协议签订前3－5天（含本数）通知乙方，乙方应准备好采购合同技术协议(含电子版)，并按甲方要求携带技术协议到达指定地点。
乙方应对技术协议中的技术内容负责。
4.2.13/甲方）承办。
4.2.14 对于工程所需的设备和材料，乙方应按甲方的要求提供相关的技术要求，供甲方采购时参考。
4.2.15 按甲方要求参加工程例行会议、各种技术协调会、技术交流会和方案分析会，并按会议要求从事相关的工作。
乙方应以书面形式出具甲方需要的各种方案论据。
4.2.16 负责编制竣工图，并按本合同第5条约定提交竣工图。
在竣工验收时乙方应配合编制计算机动画或影像资料，参加竣工验收和达标投产检查，并编写设计总结。
4.2.17 协助甲方做好工程档案的归档工作。
4.2.18 结合电网建设工程可研阶段支持性文件的要求，了解规划路径与实际路径的可操作性，并协助甲方与规划部门确认规划路径与实际是否一致。
4.2.19 协助甲方做好工程评优、达标投产、专项验收、国家验收、工程总结等工作。
乙方在优化线路路径时，应特别重视对需封闭、关停或限制工作范围的厂矿企业的影响，结合补（赔）偿费用对路径进行多方案技术经济比选并向甲方汇报，经甲方同意后签订（预）补偿协议。
4.2.20 对甲方委托的与工程相关的其他设计任务做好与其他设计院之间的设计工艺与结构的配合工作。
4.2.21 严格按照现行有效的国家电网公司相关工程设计变更管理办法。
工程开工前，应将本单位设计变更管理制度提交甲方和监理单位备案，明确设计变更在设计单位内部的签署权限。
设计变更文件应准确说明工程名称、变更的卷册号及图号、变更原因、变更内容及工程费用变化额，必要时应提出变更附图。
4.2.22 乙方确认已阅读及理解合同附件所列国家电网公司规章制度规5. 设计文件交付6. 审查、确认6.1 审查6.1.1 乙方应按国家及行业有关规定提交符合各设计阶段内容深度和要求的图纸文件供审查之用，甲方负责安排相关审查事宜。
6.1.2 乙方交付设计文件后，应参加有关审查会议，并根据审查结论负责对设计文件进行必要的修改和补充。
6.2 确认6.2.1 甲方组织并对施工图进行确认或组织施工图会审工作。
6.2.2 上述确认或会审意见如造成设计返工的，由乙方负责免费进行。
7. 现场服务7.1 乙方对所承担设计任务的工程建设项目应配合施工，提供技术服务，解决施工过程中有关设计问题，负责设计交底（含设备材料订货交底和施工交底），现场解释设计意图，处理设计变更并同时提出施工预算增减表，根据合同约定派驻现场设计代表，参加工程现场调度会、与设计有关的事故分析会、整组调试、工程质量考核评定、启动投运及工程竣工验收，并参加启动验收委员会，按要求进行设计总结等。
7.2 乙方应根据甲方要求及工程进展需要，在土建施工、设备安装和调试阶段及时提供现场服务。
7.3 乙方的现场服务应及时、有效。
在土建结构施工、电气设备安装、线路施工和调试期间应派设计代表，设计代表应深刻理解设计意图，并能够独立解决现场问题。
现场调度会应由设计总负责人（或更高级别）及相关的设计人员参加。
8. 设计质量的奖励与考核甲方根据国家电网公司输变电工程设计施工监理承包商资质评价的相关规定对乙方的设计工作进行评价考核，并根据评价考核结果对合同价款予以调整。
9. 知识产权9.1 本合同述知识产权及相关权利主要包括但不限于专利权申请权、版权（著作权）、研究成果署名权、奖项申报申请权、获得报酬权、非专利技术所有权、商誉等。
9.1.1 甲方提供给乙方资料、乙方为实施工程完成的设计文件以及反映甲方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于甲方，乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。
9.1.2 乙方根据本合同向甲方提交的勘察设计文件的著作权等知识产权及相关权利归甲方所有。
9.1.3 乙方所提交的设计文件或其他资料不应存在任何权利瑕疵，乙方应保证甲方免于遭受因第三方提起侵权索赔而产生的任何损失。
如果任何第三方向甲方提起侵权索赔，乙方应负责与之进行交涉，并承担由此引起的一切责任。
9.1.4 甲方利用乙方提交的工作成果所完成的新的技术成果和知识产权，归甲方单独所有。
9.1.5 乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果和知识产权, 归甲方单独所有。
9.1.6 本条约定归甲方单独所有的技术成果和知识产权未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方转让或允许第三方使用，亦不得将其用于本合同以外的任何目的。
9.2 本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。
10. 保密义务10.1 乙方及其工作人员应对设计文件和在合同执行过程中了解到的涉及甲方商业秘密的资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密义务，并采取相应的保密措施。
乙方应承担的保密义务包括但不限于：10.1.1 未经甲方书面同意，不得将上述设计文件、资料及信息披露给任何第三人；10.1.2 不得将上述设计文件、资料及信息用于本合同以外的其他目的；10.1.3 在设计文件通过审查后或按甲方要求，及时将上述资料和信息返还甲方，或按甲方要求作适当处理。
10.2 本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。