招投标与合同管理试卷A(答案)知识讲解
《招投标与合同管理》试题及答案1

1.业主为防止投标者随意撤标或者拒签正式合同而设置的保证金为( )。
A .投标保证金B .履约保证金C .担保保证金 D. 签约保证金2. 开标是指( )。
A .给所有投标者打分B .当众宣布中标者名单C .把投标文件当众启封揭晓 D. 打开投标文件3.《中华人民共和国招标投标法》自( )开始施行。
A . 1999 年 10 月 1 日B . 1999 年 12 月 1 日C .2000 年 1 月 1 日D .2000 年 3 月 1 日4.采用邀请招标方式时,邀请对象至少应不少于( )。
A.3 家 B .4 家 C.5 家 D . 10 家5.中标通知书发出后,中标单位应与建设单位签订工程承包合同,其时限为 ( ) 。
A.7 天内B.14 天内C.20 天内D.30 天内6.中标后,除不可抗力外,招标单位拒绝与中标单位签订合同,应( )。
A .赔偿损失B .双倍返回投标保证金C .返回投标保证金并赔偿损失D .返回履约保证金7.在建设工程招标中,承包商现场考察的费用由( )承担。
A.业主 B .承包商 C .监理单位 D .业主和承包商共同8. 投标单位在投标报价中,对工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价,在开标后,发现投标单位没有填写单价和合价的项目,则( )。
A.允许投标单位补充填写 B.视为废标C.退回投标书 D.认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中9. 不属于施工投标文件的内容有( )。
A.投标函 B.投标报价 C.拟签订合同的主要条款 D.施工方案10. 公开招标与邀请招标的招标程序上的主要差异表现为( )。
A.是否解答投标单位的答疑 B.是否组织现场考察C.是否公开开标 D.是否进行资格预审11. 工程施工招标的标底可由( )编制。
A.招标单位 B.施工单位 C.招标管理机构 D.定额管理单位12. 工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一的工程量计算规则,根据施工图纸计算工程量,提供给投标单位作为投标报价的基础。
招投标与合同管理教材习题答案

《建设工程招投标与合同管理应用习题答案》第1章招投标与合同管理基本知识1. 名词解释招标:广义的招标是指招标人为购买物资、发包工程或进行其他活动,发出招标公告或书面通知,邀请潜在的投标人进行投标,并在收到投标人的投标书后,招标人根据公布的标准和条件,通过对各投标人所提出的价格、质量、交货期限和该投标人的技术水平、财务状况、以往经验等进行综合比较,确定最佳的投标人为中标人,并与中标人签订合同的过程。
狭义的招标是指招标人根据货物购买、工程发包以及服务采购的需要,提出条件或要求,以某种方式向不特定或一定数量的投标人发出投标邀请,并依据规定的程序和标准选定中标人的行为。
投标:与狭义的招标相对的是投标,投标是指投标人接到招标通知后,响应招标人的要求,根据招标通知和招标文件的要求编制投标文件,并将其送交给招标人,参加投标竞争的行为。
公开招标:公开招标亦称为无限竞争性招标。
采用这种招标方式时,招标人在国内外主要报纸、有关刊物、电视、广播等新闻媒体上发布招标广告,说明招标项目的名称、性质、规模等要求事项,公开邀请不特定的法人或其他组织来参加投标竞争。
邀请招标:邀请招标也称有限竞争性招标或选择性招标,是指招标人不公开发布公告,而是根据项目要求和所掌握的承包商的资料等信息,以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
议标:这种招标方式是指招标人只邀请少数几家承包商,分别就承包范围内的有关事宜进行协商,直到与某一承包商达成协议,将工程任务委托其去完成。
两阶段招标:两阶段招标也称两步法招标,是公开招标和邀请招标相结合的一种招标方式。
它是在采购物品技术标准很难确定、公开招标方法无法采用的情况下,为了确定技术标准而设计的。
采用这种方法时,先用公开招标,再用邀请招标,分两段进行。
联合招标:联合招标是指有共同需求的多个招标人联合起来或共同委托一个招标代理人,对合计数量的单个或多个相同标的进行一次批量招标,从而获得更多市场利益的行为。
工程招投标与合同管理试卷A

☆☆密封线内不要答题☆ ☆ 《工程招投标与合同管理》试题(A 卷) 一、单项选择题(每题1分,共10分): 1、不属于建设项目招标范围的是( )。
A .大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 B .成片开发建设的住宅小区工程C .全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目D .使用国际组织或者外国政府资金的项目 2、下面的招标程序中先后次序正确的是( )。
A .编制招标文件,发布招标公告,资质审查,踏勘现场 B .发布招标公告,编制招标文件,资质审查,踏勘现场C .编制招标文件,发布招标公告,踏勘现场,资质审查D .发布招标公告,编制招标文件,踏勘现场,资质审查 3、承包商假借资质投标违反了《招标投标法》中的( )原则 。
A .公开 B .公平 C .公正 D .诚实信用 4、下面说法正确的是( )。
A .资质审查的结果应该通知各潜在投标人B .投标截止时间与发售招标文件的时间差没有法律上的要求C .招标人必须编制标底D .招标代理机构应该服从招标单位的领导5、依法必须招标的项目,招标人应当自( )之日起15日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告 。
A .开标B .确定中标人C .签定合同D .中标人收到中标通知书6、关于不可抗力的说法正确的是( )。
A .施工期间下雨属于不可抗力B .由于不可抗力原因导致承包商不能按照约定的工期竣工,承包商不属于违约C .由于不可抗力的发生,承包商可以全部免责D .对于因不可抗力发生在迟延履行期间而造成的合同不能履行,不能免除责任7、建设工程监理合同标准条件中应包括( )等内容 。
A .合同适用的法律B .监理业务执行的起止时间C .监理的工作范围和内容D .合同生效,变更与终止8、我国《建设工程施工合同(示范文本)》由( )三部分组成。
A .协议书、合同条款和工程图纸B .协议书、合同条款和专用条款C .合同条款、专用条款和工程图纸D .协议书、通用条款和专用条款9、采用FIDFIC 合同条件的施工合同,计入合同总价内的暂定金额使用权由( )控制。
招投标与合同管理试题库+答案

招投标与合同管理试题库+答案一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定,设计人应( )A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%正确答案:D2、( )不属于合同文件。
A、图纸B、中标通知书C、施工日记D、工程量清单正确答案:C3、合同无效、被撤销或者终止时,合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力为( )。
A、经当事人主张而无效B、有效C、无效D、可撤销正确答案:B4、合同法律关系主要的是由法律规范调整的( )A、经济侵权关系B、刑事法律关系C、民事权利义务关系D、行政法律关系正确答案:C5、按照《FIDIC土木工程施工合同条件》(99版),下列不属于发包人权利的是( )A、指定分包B、批准合同转让C、在特定条件下终止合同D、以上都不是正确答案:A6、根据施工索赔的规定,可以认为索赔是指( )。
A、业主与承包商之间的双向索赔B、不包括承包商与分包商之间的索赔C、只限承包商向业主索赔D、业主无权向承包商索赔正确答案:A7、公开招标邀请的投标人是( )。
A、上级部门规定的B、不特定的C、招标投标管理部门指定的D、特定的正确答案:B8、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )A、3/4B、2/3C、1/3D、1/2正确答案:B9、某村果园长期管理不善,连年无收益,王某以每年上缴500元承包费为条件与村委会签订承包合同,承包期5年。
承包后王某精心管理,当年净收益多达3000元。
村委会主任即要求修改合同,增加承包费,王某不允。
村委会主任便废除原合同,以1200元年承包费的条件承包给他人。
在下述各种意见中,正确的意见应该是( )。
《招投标与合同管理》试题一(含解析)

《招投标与合同管理》试题一一、单选题(共15小题,每小题2分,共计30分)1、《招标投标法》规定,依法必须招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于( A )。
A. 20天B. 30天 C .10天 D. 15天2、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以( D )为准。
A.招标文件中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上的口头解答D.发给每个投标人的书面质疑解答文件3、根据法律规定,定金的数额不得超过合同标的额的(C )。
A. 5%B.10%C.20%D.25%4、业主在( B )合同中承担的风险最小。
A.可调总价B.不可调总价C.单价D.成本加酬金5、某隐蔽工程施工部位,承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。
监理工程师指令承包商进行剥露,检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求,则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。
A.业主B.监理单位C.承包商D.业主的项目经理部6、《施工合同示范文本》规定,在施工过程中,因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误,应当按照( C )处理。
A.增加的费用由承包人承担,延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担,延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿,延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿,延误的工期不予顺延7、招标投标法规定,中标通知书发出( D )内,中标单位应与建设单位(招标人)签订施工合同。
A.10天B.15天C.20天D.30天8、监理招标的宗旨是对监理( B )的选择。
A.资历B.能力 C. 报价D.现场监理人员数量9、债务人或者第三人不转移其财产的占有,将该财产作为合同的担保方式是( C )。
A.定金B.留置C.抵押D.质押10. 某单位向社会公开招标建造一栋办公楼,甲、乙、丙、丁四家单位参加投标,该投标行为是(A )。
A. 要约B. 承诺 C .要约引诱 D. 不是一种法律行为11、下列关于建设工程索赔的说法,正确的是(C )。
《招投标与合同管理》期末考试试卷A

题号 题分 一20二20三20四40五 … 总分 签名得分《土木工程合同治理》课程考试试卷(A 卷)教学部门:学生姓名:专业班级:学号:考试方式 :〔闭卷〕………………………………………………………………………………………………………………一、单项选择题(本大题共 20 小题,每题 1 分,共 20 分)在每题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多项选择或未选均无分。
1. 在以下合同中,〔 〕合同是可变更的合同。
A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益的B.以合法活动掩盖非法目的C.因重大误会而订立的D.损害社会公共利益的 2. 公开招标是指〔〕。
A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标C.公布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参与投标并依据规定程序从中选择中标人的行为D.有限招标3. 依据我国《施工合同文本》规定,对于具体工程的一些特别问题,可通过〔 〕商定承发包双方的权利和义务。
A.通用条款B.专用条款C.监理合同D.协议书4. 建设工程工程一般应承受〔 〕。
A.公开招标方式B.邀请招标C.有限招标D.其他组织招标5. 一般认为,投标是一种〔 〕。
A. 履约B.要约C.要约邀请D.竞拍行为6. 以下不属于《建设工程施工合同〔示范文本〕》〔GM1999—0201〕的是〔 〕。
A.《协议书》B.《通用条款》C.《专用条款》》D.《建设工程质量治理条例》7. 《施工合同示范文本》中规定,索赔大事发生〔 〕内,承包人应向工程师发出索赔意向通知。
得分 评卷人A .14 B.10 C. 28 D.568.以下建设工程施工合同文件消灭冲突时,应优先考虑执行的是〔〕。
A.工程量清单B.工程预算书C.工程变更协议书D.施工图纸9.对于执行政府定价或政府指导价的合同,假设在其履行过程中逾期交货而遇到标的物的价格发生变化时,则〔〕。
工程招投标及合同管理试题附答案

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载工程招投标及合同管理试题附答案甲方:___________________乙方:___________________日期:___________________一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意 ,请将它选出并填入括号内。
1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的( C )关系。
2、施工企业的项目经理指挥失误,给建设单位造成损失的,建设单位应当要求( B 、施工企业的法定代表人C 、施工企业的项目经理D 、具体的施工人员3、 下列财产中,(A )不得抵押。
A 、土地所有权B 土地使用权C 、房屋D 、交通运输工具4、 邀请招标的邀请对象的数目不应少于( B )家。
6、 监理招标主要是对监理单位( B )的选择。
A 、报价 B 、能力 C 、监理人员数量 D 、设备7、 由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间,此工作内容应属于( A 、正常工作B 、附加工作G 额外工作D 、义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是( C )。
A 、办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B 、 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确C 、 提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D 、 确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验9、 设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发 生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定,设计人应(D ) A 、 没收全部定金补偿损失 B 、 要求发包人支付双倍的定金 C 、 要求发包人补偿实际发生的损失 D 、 要求发包人付给合同约定设计费用的 50%10、 施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
招投标与合同管理课后习题答案讲课教案

《建设工程招投标与合同管理应用习题答案》第1章招投标与合同管理基本知识1. 名词解释招标:广义的招标是指招标人为购买物资、发包工程或进行其他活动,发出招标公告或书面通知,邀请潜在的投标人进行投标,并在收到投标人的投标书后,招标人根据公布的标准和条件,通过对各投标人所提出的价格、质量、交货期限和该投标人的技术水平、财务状况、以往经验等进行综合比较,确定最佳的投标人为中标人,并与中标人签订合同的过程。
狭义的招标是指招标人根据货物购买、工程发包以及服务采购的需要,提出条件或要求,以某种方式向不特定或一定数量的投标人发出投标邀请,并依据规定的程序和标准选定中标人的行为。
投标:与狭义的招标相对的是投标,投标是指投标人接到招标通知后,响应招标人的要求,根据招标通知和招标文件的要求编制投标文件,并将其送交给招标人,参加投标竞争的行为。
公开招标:公开招标亦称为无限竞争性招标。
采用这种招标方式时,招标人在国内外主要报纸、有关刊物、电视、广播等新闻媒体上发布招标广告,说明招标项目的名称、性质、规模等要求事项,公开邀请不特定的法人或其他组织来参加投标竞争。
邀请招标:邀请招标也称有限竞争性招标或选择性招标,是指招标人不公开发布公告,而是根据项目要求和所掌握的承包商的资料等信息,以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
议标:这种招标方式是指招标人只邀请少数几家承包商,分别就承包范围内的有关事宜进行协商,直到与某一承包商达成协议,将工程任务委托其去完成。
两阶段招标:两阶段招标也称两步法招标,是公开招标和邀请招标相结合的一种招标方式。
它是在采购物品技术标准很难确定、公开招标方法无法采用的情况下,为了确定技术标准而设计的。
采用这种方法时,先用公开招标,再用邀请招标,分两段进行。
联合招标:联合招标是指有共同需求的多个招标人联合起来或共同委托一个招标代理人,对合计数量的单个或多个相同标的进行一次批量招标,从而获得更多市场利益的行为。
工程招投标与合同管理A试题A答案

《工程招投标与合同管理》A卷答案一、单项选择题(下列每小题备选答案中,只有一个符合题意的正确答案。
本类题共10分,每小题1分。
多选、错选、不选均不得分。
)1-5 BDADB 6-10 CCBBA二、多项选择题(每题中的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。
本类题共10分,每题2分。
错选,少选本题不得分;,每一选项得0.5分。
)1. AD2. ABC3. ABC4. CD5.BE三、名词解释题(本类题共20分,每小题4分。
)1.公开招标:招标人以招标公告的方式邀请不特定的投标人投标。
2.标底:招标人对招标工程的预期价格。
3.工程索赔:在工程合同履行过程中,合同当事人一方因非自身责任而受到经济损失或权利损害时,通过一定的合法程序向对方提出经济或时间补偿的要求。
4.单价合同:当施工发包的工程内容和工程量一时尚不能明确、具体的予以规定时,可采用单价合同。
实际工程款为实际完成的工程量乘以合同单价。
5.工程分包:施工总承包企业将承包建设工程中的专业工程或劳务作业发包给其他建筑业企业完成的活动。
四、简答题(本类题共40分,每小题5分。
)1.简述投标文件的组成?答:投标书、投标书附件、投标保证金、法定代表人资格证明书、授权委托书、具有标价的工程量清单与报价表、施工组织设计、辅助资料表、资格审查表、对招标文件中的合同协议条款内容的确认和响应、按招标文件规定提交的其他资料。
2.简述招标代理人应当具备的条件。
答:(1)有从事招标代理业务的营业场所和相应的资金;(2)有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量;(3)具有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库;(4)有健全的组织机构和内部管理的规章制度。
3.简述评标委员会的组成?答:评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员总数是5人以上的单数,其中专家不少于成员总数的三分之二。
4.简述评标过程中视为废标的情形?(1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字(2)投标联合体没有提交共同投标协议(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应(7)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为5.简述施工过程中可以顺延工期的条件。
(完整版)招投标与合同管理试卷A(答案)

江西建设职业技术学院 2007—2008 学年第一学期期末考试《招招标与合同管理》课程试卷 A 卷(供造 Z0601 班使用)班级:学号:姓名:题号一二三四五总分分值 20 24 24 12 20得分[ 注意] :本试卷采用闭卷形式,共 5 大题, 4 页。
满分为 100 分。
一、单项选择题(本大题共 10 题,每题 2 分,共 20 分).1.招标文件一般情况下( B )附带条件。
A.都带 B .不能够带 C. 上级赞同可带2.设备采买招标招标所采用的国内有限竞争性招标近似于( B )。
A.公开招标 B. 邀请招标 C. 议标 D .直接发包3.单项金额在( A )万元以上的设计项目必定招标。
A、50 B. 100 C. 200 D. 30004.公开招标在开标时,应当由( C )A.招标督查机构主持,全部招标人自觉参加 B.招标督查机构主持,招标人自觉参加C.招标人主持,全部招标人均应参加 D .招标人主持,招标人自觉参加5. 据施工合同示范文本规定,因承包人的原因不能够按期动工,( A )后推迟动工日期.A.需承包人书面通知工程师B. 应经建设行政主管部门赞同C.应经工程师赞同D. 需承包人书面通知发包人6.依照施工合同示范文本,当施工过程中发生不能抗力,致使承包人负责采买的设备运到现场准备安装前造成损失,该损失应由( A )肩负.A.发包人 B.承包人 C.设备供应人 D.发包人和承包人分别7.在建设项目各样招标中,不要求招标人依照给定工作量报价的是( C )招标.A.施工 B.设备采买 C.设计 D.资料采买8.施工合同示范文本通用条款规定,在施工过程中,因设计改正致使承包人的施工成本增加及工期延缓,应当依照( C )办理.A.增加的花销由承包人肩负,延缓的工期不予顺延B.增加的花销由承包人肩负,延缓的工期相应顺延C.增加的花销由发包人补偿,延缓的工期相应顺延D.增加的花销由发包人补偿,延缓的工期不予顺延9.若是施工单位项目经原因为工作失误致使采买的资料不能够按期到货,施工合同没有按期完成,则建设单位能够要求( A )肩负责任。
招投标与合同管理试题库(含参考答案)

招投标与合同管理试题库(含参考答案)一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、建设工程招标即招标人将拟建工程对外发布信息,吸引有承包能力的单位参与竞争,按照法定程序优选承包单位的法律活动。
这里的招标人也可以称为( )A、发包人B、承包人C、监理D、设计单位正确答案:A2、以下建设单位招标必须具备的条件是( )A、招标人是法人或依法成立的其他组织;B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员;C、有组织编制招标文件的能力;D、有审查投标单位资质的能力;正确答案:A3、工程分包的说法错误的为( )A、非发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包B、是允许的C、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为D、是违法的正确答案:D4、合同的无效是指该合同( )。
A、一定全部无效B、已履行的部分有效,未履行的部分无效C、一定部分无效D、有可能部分无效,也可能全部无效正确答案:D5、建设工程合同的一般签订方式是( )A、利用标准合同订立B、由双方协商确定的方式订立C、双方协商,书面订立D、利用示范文本订立正确答案:A6、屋面防水工程保修期限为( )。
A、3年B、2年C、5年D、4年正确答案:C7、在施工合同中,就支付工程款而言,债务人是 ( ) 。
A、监理单位B、施工单位C、供货单位D、建设单位正确答案:D8、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以( )的名义,向人民法院提出诉讼,请求法院撤销债务人危害其债权的行为。
A、债权人或债务人B、第三方C、自己D、债务人正确答案:C9、民事法律关系客体,是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。
下列不属于民事法律关系客体的是( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对员工的培训D、建设行政主管部门正确答案:D10、保证方式没有约定或约定不明确的,按( )承担担保责任。
A、合同B、保证C、连带保证D、违约正确答案:C11、下列说法不正确的是( )。
项目招投标与合同管理A答案

工程招投标与合同管理模拟试题一、单选题(1*20=20分)1.C;2.C ;3、B;4. B;5. C ;6.C;7.B;8.C;9.B ;10. B;11.B;12.B;13.A;14。
A;15。
B;16. C;17.B;18.C;19.D;20.C。
二、多选题(10*2=20分)1. ABCDEF;2.ABCD ;3.ACD;4. BDE;5.ACE; 6.ABD;7. ABCD;8. ABCD;9.AB;10.ABC三、简答题.(40分)1、建设工程有哪些承发包方式?(8分)答:1.按照承发包的范围划分,分为:1)建设全过程承发包;2)阶段承发包;3)专项承发包2.按照合同类型和计价方式划分,分为:1)总价合同;2)单价合同;3)成本加酬金合同;4)按投资总额或承包工程量计取酬金的合同。
3.按照承包人所处的地位划分,分为:1)总承包;2)分承包;3)独立承包;4)联合承包;5)直接承包。
4。
按照获取任务的途径划分,分为:(1)计划分配承包;(2)投标竞争承包;(3)委托承包;(4)指令承包。
2.招标人和工程项目招标各应具备什么条件?(8分)1)建设单位招标应当具备的条件招标按照组织方式可以分为自行组织招标和委托代理机构代理招标两种,如果自行招投标的话,建设单位招标应当具备如下一些条件,并且要报经相应的政府主管部门核准后才可以:(1)招标人是法人或依法成立的其他组织.(2)有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员。
(3)有组织编制招标文件的能力。
(4)有审查投标单位资质的能力.(5)有组织开标、评标、定标的能力。
不具备上述(2)~(5)项条件的,须委托具有相应资质的咨询、监理等单位代理招标.2)工程建设项目招标应具备的条件我国《工程建设项目施工招投标办法》第八条规定,依法必须招标的工程建设项目,应当具备下列条件才能进行施工招标.(1)招标人已经依法成立。
(2)初步设计及概算应当履行审批手续的,已经批准。
自考工程项目招投标与合同管理A卷及答案

工程项目招投标与合同管理期末考试 A 卷1、在下列合同中, ( )合同是可变更、可撤销的合同。
A 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,伤害国家利益的B 以合法活动掩盖非法目的C 因重大误解而订立的D 伤害社会公共利益的2、当工程内容明确、工期较短时,宜采用( )。
A 总价可调合同B 总价不可调合同C 单价合同D 成本加酬金合同3、根据我国《施工合同文本》规定,对于具体工程的一些特殊问题,可通过( )约定承发包双方的权利和义务。
A 通用条款B 专用条款C 监理合同D 协议书4、普通认为,投标是一种( )。
A 履约B 要约C 要约邀请D 竞拍行为5、法律规定合同的诉讼有效期为 2 年。
若某合同的诉讼时效进行到 20 个月时,发生中止是由,该是由持续 5 个月,则该是由消除后,诉讼时效尚有( )。
A 9 个月B 6 个月C 4 个月D 2 个月6、工程建设施工招标,招标单位应在定标内( )天发出招标通知书。
A 5B 7C 9D 157、《施工合同示范文本》中规定,索赔事件发生( )天内,承包人应向工程师发出索赔意向通知。
A 14B 10C 28D 568、下列建设工程施工合同文件浮现矛盾时,应优先考虑执行的是( )。
A 工程量清单B 工程预算书C 工程变更协议书D 施工图纸9、对于执行政府定价或者政府指导价的合同,如果在其履行过程中逾期交货而遇到标的物的价格发生变化时,则( )。
A 无论是价格上涨还是下降,都按原合同价执行B 无论是价格上涨还是下降,都按新价格执行C 遇价格上涨,按新价执行;遇价格下降,按原价执行D 遇价格上涨,按原价执行;遇价格下降,按新价执行10、按计价方式不同,建设工程施工合同可分为: (1)总价合同(2)单价合同(3)成本加酬金合同三种。
以承包商所承担的风险从小到大的顺序来罗列,应该是( )。
A (1) (2) (3)B (3) (2) (1)C (2) (3) (1)D (2) (1) (3)11、下列事项中,承包方要求的费用索赔不成立的是( )A 建设单位未及时供应施工图纸B 施工单位施工机械损坏C 业主原因要求暂停全部项目施工D 因设计变更而导致工程内容增加12、在投标报价程序中,在调查研究,采集信息资料后,应当( )。
工程招投标及合同管理AB卷及答案

工程招投标与合同管理A卷一、选择(20分)1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的()关系。
A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误,给建设单位造成损失的,建设单位应当要求()赔偿。
A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3、下列财产中,()不得抵押。
A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于()家。
A、2、B、3C、5D、75、合同争议的解决顺序为()A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁6、监理招标主要是对监理单位()的选择。
A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间,此工作内容应属于()A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是()。
A、办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定,设计人应()A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为,从()的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求二、填空(20分)1、是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。
招投标与合同管理期末考试A卷

招投标及合同管理课程试卷A卷一.单项选择题〔共20分,每题1分〕1.根据我国有关规定,凡在我国境内投资兴建的工程建立工程,都必须实行〔〕,承受当地建立行政主管部门的监视管理。
A、报建制度B、监理制度C、工程咨询D、工程合同管理2.承包人仅提供劳务而不承当供给任何材料的义务,此种承包方式称为〔〕。
A、包工不包料B、统包C、包工局部包料D、包工包料3.根据我国施工合同文本规定,对于具体工程的一些特殊问题,可通过〔〕约定承发包双方的权利和义务。
A、通用条款B、专用条款C、监理合同D、协议书4.合同的〔〕是指合同双方或多方当事人已就合同的主要条款达成合意而被法律认为合同已经客观存在。
A、成立B、订立C、质压D、定金5.〔〕承包方式的根本做法是按工程实际发生的直接本钱(直接费),加上商定的企业管理费(间接费)、利润和税金来确定工程总造价。
它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚、工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式,签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形,如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。
A、固定总价合同B、计量估价合同C、单价合同D、本钱加酬金合同6.〔〕是依据法律的规定或合同的约定,合同当事人一方(债权人)有权留存所占有的对方的财产,以保扩自己的合法权益。
A、留置B、定金C、抵押D、债权人免除债务7.〔〕是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在。
A、合同的变更B、合同的订立C、合同的终止D、合同的转让8.当一个工程工程总报价根本确定后,通过调整内部各个工程的报价,以期既不提高报价、不影响中标,又能在结算时得到较为理想的经济效益,这种报价技巧叫做〔〕A、根据中标工程的不同特点采用不同报价B、多方案报价法C、可供选择的工程的报价D、不平衡报价法9.“当事人互负债务,没有先后履行顺序的,应当同时履行,一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。
一方在对方履行债务不符合约定时,有权拒绝其相应的履行要求。
《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案资料讲解

昆明工业职业技术学院《工程招投标与合同管理》考试题库一、单选1.施工企业的项目经理指挥失误,给建设单位造成损失的,建设单位应当要求( A )赔偿。
A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员2.下列财产中,( A )不得抵押。
A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具3.邀请招标的邀请对象的数目不应少于( B )家。
A、2、B、3C、5D、74.合同争议的解决顺序为( A )A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁5.根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是( C )。
A、办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验6.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( B )A、停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造成的损失,相应顺延工期B、停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期C、停工责任在承包人,因为工程师不及时做出答复,导致承包人无法复工,由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延7.FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”,是指( A )。
A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间8.由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工,为此分包商向承包商提出索赔。
承包商( C )A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理,先行支付后再向业主索要C、不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告9.施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误,承包商为此事件提出的索赔属于应( D )。
工程招投标及合同管理习题及参考答案

《工程招投标及协议管理》习题参照答案一、单项选择(每题2分)下列各题中,只有一种被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1、协议法律关系是指协议法律规范调整旳当事人在民事流传过程中形成旳( C )关系。
A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业旳项目经理指挥失误,给建设单位导致损失旳,建设单位应当规定( A )赔偿。
A、施工企业B、施工企业旳法定代表人C、施工企业旳项目经理D、详细旳施工人员3、下列财产中,( A )不得抵押。
A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运送工具4、邀请招标旳邀请对象旳数目不应少于(B )家。
A、2、B、3C、5D、75、协议争议旳处理次序为( A )A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁6、监理招标重要是对监理单位( B )旳选择。
A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备7、由于承包商旳原因导致监理单位延长了监理服务旳时间,此工作内容应属于( B )A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作8、根据专用条款约定旳内容和时间,不属于发包人旳工作范围旳是(C )。
A、办理土地征用,拆迁赔偿、平整施工场地等工作,使施工场地具有施工条件,并在动工后继续处理以上事项旳遗留问题B、向承包人提供施工场地旳工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置精确C、提供年、季、月工程进度计划及对应进度记录报表D、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验9、设计人旳设计工作进展不到委托设计任务旳二分之一时,发包人由于项目建设资金旳筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除协议旳告知。
按照设计范本旳规定,设计人应( D )A、没收所有定金赔偿损失B、规定发包人支付双倍旳定金C、规定发包人赔偿实际发生旳损失D、规定发包人付给协议约定设计费用旳50%10、施工协议旳协议工期是鉴定承包人提前或延误竣工旳原则。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
江西建设职业技术学院2007—2008学年第一学期期末考试《招投标与合同管理》课程试卷A卷(供造Z0601班使用)班级:学号:姓名:
[注意]:本试卷采取闭卷形式,共5大题, 4页。
满分为 100 分。
一、单项选择题(本大题共10题,每小题2分,共20分).
1.投标文件一般情况下( B )附带条件。
A.都带 B.不能带 C.上级批准可带
2.设备采购招标投标所采用的国内有限竞争性招标类似于( B )。
A.公开招标 B.邀请招标 C.议标 D.直接发包
3.单项金额在( A )万元以上的设计项目必须招标。
A、50 B. 100 C. 200 D. 3000
4.公开招标在开标时,应当由( C )
A.招标监督机构主持,所有投标人自愿参加B.招标监督机构主持,投标人自愿参加C.招标人主持,所有投标人均应参加 D.招标人主持,投标人自愿参加
5.据施工合同示范文本规定,因承包人的原因不能按期开工,( A )后推迟开工日期.
A.需承包人书面通知工程师
B.应经建设行政主管部门批准
C.应经工程师批准
D.需承包人书面通知发包人
6.依据施工合同示范文本,当施工过程中发生不可抗力,致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失,该损失应由( A )承担.
A.发包人 B.承包人 C.设备供应人 D.发包人和承包人分别
7.在建设项目各类招标中,不要求投标人依据给定工作量报价的是( C )招标. A.施工 B.设备采购 C.设计 D.材料采购
8.施工合同示范文本通用条款规定,在施工过程中,因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误,应当按照( C )处理.
A.增加的费用由承包人承担,延误的工期不予顺延
B.增加的费用由承包人承担,延误的工期相应顺延
C.增加的费用由发包人补偿,延误的工期相应顺延
D.增加的费用由发包人补偿,延误的工期不予顺延
9.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货,施工合同没有按期完成,则建设单位可以要求( A )承担责任。
A.施工单位 B.监理单位 C.材料供应商 D.项目经理
10.在建设工程招标中,承包商现场考察的费用由( B )承担。
A.业主 B.承包商 C.监理单位 D.业主和承包商共同
二、多选题(本大题共6小题,每小题 4 分,共24分。
在每小题给出的四个选项中,有二至四个是符合题意的,把你所选的选项前面的字母填在题后的括号内。
全部选对该小题得满分,少选、多选、错选、不选该小题均为0分。
)
1.建筑市场的主体是( ABC ).
A.业主 B.承包商 C.工程咨询服务机构 D.建筑产品
2.国际承包工程的合同计价方式有( BCD )
A.BOT B.固定总价 C.单价合同 D.成本加酬金
3.法人应当具备的条件( BCD )
A.有行政主管部门的明确授权B.有必要的财产和经费
C.有自己的名称,组织机构和场所D.能够独立承担民事责任
4.在代理中,通常涉及三方关系人,即( ACD )
A.代理人B.利益相关人C.被代理人D.第三人
5.公开招标的程序分为:建设项目报建,编制招标文件,开标、评标和定标外还有( BCD )。
A.发投标邀请书 B.资格预审
C.发放招标文件 D.签订合同
6.在工程项目招标中,可采取的主要方式有( AB )。
A.公开招标 B.邀请招标 C.议标 D.直接发包
三、判断题(本大题共12小题,每小题2分,共24分。
下列命题你认为正确的在题后括号内打“√”;错误的打“×”。
)
1.国家实行建设工程招投标的目的是为了加强国家对建设工程的管理力度。
(×)2.根据《招投标法》的规定,投标人互相串标,可处投标金额的1%以下的罚款。
(×)3.世界银行又可称为国际复兴开发银行,简称IBRD。
(×)4.作为招标方式的一种,邀请招标是最公开、公正、公平的方式、它是一种无限制的竞争方式,在世界上被广泛地采用。
(×)5.投标是承包单位以提报标价的形式争取承包建设工程项目的经济活动,是目前承包商取得工程项目的一种最常见的行之有效的活动。
(√)6.货物的到岸价,等于货价加上在途运费。
(×)7.住宅工程的监理必须招标。
(√)8.施工合同履行充满了风险,而投标行为则无风险可言。
(×)9.评标评审成员人数由5人以上的双数组成。
(×)10.在投标截止日期后撤回投标文件,投标保证金不能退还。
(√)11.工程师发给承包商的指令一定要采取书面形式(√)12.工程价款支付方式包括预付款、工程进度款、最终付款和退还保证金。
(√)四、名词解释(本大题共4小题,每小题3分,共12分。
)
1.工程建筑招标——建筑单位(业主)就拟建的工程发布通告,用法定方式吸引建筑项目的承包单位单价竞争,进而通过法定程序从中选择条件优越者来完成工程建筑任务的一种法律行为.
2.建筑工程招标代理——建筑工程招标人将建筑工程招标事务委托给招标代理中介服务机构,由该中介服务机构在招标人委托授权范围内以委托人的名义同他人独立进行工程招标投标活动,法律后果由委托人承担的一种法律制度
3.追加合同价款——合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
4.工程索赔——在工程合同履行过程中,合同当事人一方因非自身因素或对方不履行或未能正确履行合同而受到经济损失或权利损害时,通过一定的合法程序向对方提出经济或时间补偿的要求。
五、简答题(本大题共5小题,每小题4分,共20分)
1.招投标为什么要进行资格预审?
⑴保证参与投标的法人或其他组织在资质和能力方面都能满足完成招标工作的要求.
⑵能够选出综合实力强的一批申请投标人,再请他们参加投标竞争,以减小评标工作量.
2.订立合同的基本原则?
平等、自愿/公平/诚实信用/合法
3.和解和调节的区别?
前者有第三人参加,并主要是通过第三人的说服教育和协调来达成解决纠纷的协议;而后者则完全是通过当事人自行协商来达成解决合同纠纷的协议。
4.试述公开招标的“六公开原则”。
答:公开招标的“六公开原则”为:公开发布招标信息、公开发布投标报名的条件、公开接受投标报名、公开选定投标单位、公开评标的办法与程序、公开招标结果。
5.为什么要进行投标决策?其主要内容是什么?
答:由于投标活动具有强烈的竞争性和高风险性的特点,因此,在投标过程中进行慎重的投标决策是必须的。
投标决策包括:投不投标、投何种标、采用何种策略和技巧等。