机电设备安装工程施工劳务分包合同
机电设备安装工程施工劳务分包合同

机电设备安装工程施工劳务分包合同机电设备安装工程施工劳务分包合同甲方:(委托方)地质:联系人:乙方:(承包方)地质:联系人:鉴于甲方(委托方)拟在(项目名称)进行机电设备的安装工程施工,为确保工程的质量和进度,甲、乙双方达成如下合同:第一章总则1-1 合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在机电设备安装工程施工中的权利、义务和责任,规范双方的工作关系,确保工程的顺利进行。
1-2 合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为(合同期限)。
期满后双方无异议,可协商续签。
1-3 合同价款根据工程施工的实际情况,乙方为甲方提供机电设备安装工程劳务分包服务,合同价款为(金额),甲方按约定支付给乙方。
1-4 合同范围本合同所涉及的机电设备安装工程施工劳务分包范围详见附件。
1-5 合同变更如需变更本合同内容,需双方协商一致,并以书面形式进行变更协议的订立。
第二章甲方的责任2-1 提供施工图纸和资料甲方应按照乙方的要求,提供与机电设备安装工程施工有关的图纸、资料及其他必要文件。
2-2 技术支持甲方应提供必要的技术支持,包括派遣技术人员协助乙方进行施工,并解答乙方施工中的技术问题。
2-3 工程条件甲方应提供适宜的场地和环境,包括但不限于施工用地、供电、供水、供气等设施及设备。
第三章乙方的责任3-1 施工进度乙方应按照合同约定的工期完成机电设备安装工程施工,并保证质量符合相关要求。
3-2 施工人员乙方应选派具备相关技术资格和经验的施工人员进行工程施工,并保证施工人员的安全与培训。
3-3 质量保证乙方应按照相关标准和规定,确保安装工程的质量达到合同约定的要求,并承担相应的质量责任。
第四章付款4-1 付款方式甲方按照工程进度和合同约定,分批支付合同价款给乙方。
4-2 发票乙方应按照税法要求开具发票,并在验收合格后及时提供给甲方。
第五章违约责任5-1 违约责任双方无故违约的,应承担相应的违约责任,并赔偿因此给对方造成的损失。
机电设备安装工程施工劳务分包合同

机电设备安装工程施工劳务分包合同机电设备安装工程施工劳务分包合同1. 引言本合同为机电设备安装工程施工劳务分包合同(以下简称“合同”),由甲方(分包方)和乙方(劳务方)双方共同签署,并遵守以下约定。
2. 合同背景本合同的背景为甲方承接的机电设备安装工程中,有一部分工程需要分包给乙方进行施工劳务,双方经协商并达成一致意见,依据合同内容进行业务分包。
3. 双方的权利和义务3.1 甲方的权利和义务甲方的权利和义务如下:甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查,确保施工质量符合要求;甲方有权向乙方提供工程所需的施工图纸、资料和技术要求;甲方有权要求乙方按照合同约定的进度和质量完成工程;甲方有权在乙方施工过程中提出必要的技术指导和协助。
3.2 乙方的权利和义务乙方的权利和义务如下:乙方有权按照合同约定进行工程施工,并保证施工质量符合要求;乙方有权要求甲方按时向其提供所需的施工图纸、资料和技术要求;乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项;乙方有权要求甲方提供必要的技术指导和协助。
3.3 合同的解除和修改如因不可抗力等原因,导致合同无法履行,双方可协商解除合同或进行修改。
双方应本着相互协商、公平合理的原则进行协商,并书面确认解除或修改合同。
4. 工程款项4.1 工程款项的支付方式甲方按照以下支付方式向乙方支付工程款项:预付款:根据双方协商的比例,甲方在乙方开工前支付工程款项的部分金额作为预付款;进度款:根据工程进度和实际施工情况,甲方在达到约定里程碑节点时支付工程款项的部分金额;完工款:在乙方完成整个工程并通过甲方验收后,甲方支付剩余的工程款项给乙方。
4.2 工程款项的发票和结算乙方应向甲方提供相应的发票、结算单或其他相关财务文件,以确认实际支付的工程款项。
5. 违约责任5.1 甲方的违约责任如甲方未按约定支付工程款项或未提供必要的技术指导和协助,乙方有权要求甲方承担违约责任,并依法要求甲方给予相应的赔偿。
5.2 乙方的违约责任如乙方未按约定完成工程施工质量或工程进度,甲方有权要求乙方承担违约责任,并依法要求乙方给予相应的赔偿。
机电安装劳务分包合同6篇

机电安装劳务分包合同6篇篇1#一、合同当事人1. 发包方:_________,以下简称甲方。
2. 承包方:_________,以下简称乙方。
#二、合同标的本合同涉及机电安装工程的劳务分包,具体包括_________。
#三、工作内容和地点1. 工作内容:乙方的工作内容包括但不限于以下:- 安装机电设备的零部件。
- 组装和调试机电设备。
- 进行机电设备的运行测试。
- 提供必要的维护和保养服务。
2. 工作地点:_________。
#四、合同价格和支付方式1. 合同总价格:人民币_________元整(¥_________)。
2. 支付方式:- 银行转账:甲方应通过银行转账方式向乙方支付款项,具体账户信息如下:- 银行名称:_________银行- 账户名称:_________公司- 账号:_________- 付款节点:甲方应按以下节点向乙方付款:- 合同签订后,支付合同总金额的_________%作为预付款。
- 中期款:在设备安装完成并验收合格后,支付合同总金额的_________%。
- 尾款:在设备正常运行一年后,支付剩余的合同金额。
#五、合同期限和进度1. 合同期限:本合同自签订之日起生效,至完成全部工作内容并验收合格之日起终止。
2. 进度要求:乙方应严格按照以下进度安排执行工作:- 安装准备阶段(合同签订后10天内完成)。
- 设备安装阶段(合同签订后30天内完成)。
- 调试和运行测试阶段(设备安装完成后10天内完成)。
- 验收阶段(调试和运行测试完成后10天内完成)。
- 维护保养阶段(验收合格后开始,持续一年)。
#六、质量保证和验收1. 质量保证:乙方应保证所分包的机电安装工程质量符合以下标准:- 严格按照国家相关标准和规范进行安装。
- 设备运行稳定,无故障运行时间不低于24小时/天。
- 维护保养服务及时有效。
2. 验收标准和方法:甲方应在设备安装完成后组织验收,具体标准和方法如下:- 设备安装位置准确,固定牢固。
机电设备安装工程施工劳务分包合同

机电设备安装工程施工劳务分包合同机电设备安装工程施工劳务分包合同1. 合同双方本合同由以下双方共同订立:甲方:[甲方公司名称],以下简称甲方乙方:[乙方公司名称],以下简称乙方2. 合同背景甲方承揽了机电设备安装工程,现根据合同需求,将部分劳务进行分包给乙方。
双方在平等、自愿、公平的基础上,达成以下协议:3. 工程范围乙方分包的工程范围包括但不限于以下内容:设备搬运设备安装设备调试现场布线工程现场清理4. 分包价款甲方向乙方支付的分包价款为人民币[金额]元(大写:[金额大写]),具体的支付方式和时间如下:分包价款将在工程完工验收合格后的[天数]个工作日内,一次性支付给乙方。
5. 劳务保证金甲方要求乙方提供的劳务保证金为人民币[金额]元(大写:[金额大写])。
劳务保证金将用于保证乙方履行合同义务和质保义务。
具体保证金的支付方式和退还条件如下:乙方应在合同签订后[天数]个工作日内,以现金或银行转账方式向甲方缴纳劳务保证金;在工程完工并经甲方验收合格后,乙方有权申请退还劳务保证金;甲方收到乙方退还劳务保证金的申请后,应在[天数]个工作日内按原方式退还劳务保证金给乙方。
6. 保密义务在合同履行过程中,甲方和乙方对于双方涉及商业秘密、技术秘密以及其他保密信息都应该保守秘密,除非事先取得对方的书面同意,否则不得向第三方透露和披露。
7. 争议解决双方如因履行本合同发生争议,应通过友好协商解决。
如协商不成,任何一方可将争议提交至合同签订地人民法院进行仲裁或诉讼解决。
8. 合同解除本合同在以下情况下可以解除:经双方协商一致解除;一方无正当理由拖延工期超过[天数]个工作日;一方严重违反合同约定,造成重大损失。
9. 合同生效与变更本合同自双方盖章、签字之日起生效,并具有法律效力。
未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更合同内容。
10. 其他本合同未尽事宜由双方协商解决,在合同履行过程中如遇不可抗力因素,双方可根据情况协商变更或解除合同。
2024版机电安装工程施工劳务分包合同

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024版机电安装工程施工劳务分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 承包人定义1.2 劳务分包人定义1.3 工程定义第二条合同范围及内容2.1 劳务分包范围2.2 承包人提供的条件2.3 劳务分包人应承担的工作第三条合同价格及支付3.1 合同价格3.2 价格调整3.3 支付方式及时间第四条工期及进度4.1 合同工期4.2 进度计划4.3 延期及提前完成第五条质量标准及要求5.1 质量标准5.2 质量控制5.3 质量问题处理第六条安全文明施工6.1 安全管理6.2 文明施工6.3 安全事故处理第七条材料及设备7.1 材料供应7.2 设备供应7.3 材料及设备验收第八条变更及解除合同8.1 合同变更8.2 合同解除第九条违约责任9.1 承包人违约9.2 劳务分包人违约9.3 违约赔偿第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 诉讼及仲裁第十一条合同的生效、变更和终止11.1 合同生效条件11.2 合同变更11.3 合同终止第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 违约保密第十三条其他条款13.1 不可抗力13.2 法律适用13.3 合同的附件第十四条合同的签订和备案14.1 合同签订14.2 合同备案第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1 承包人定义承包人是指与劳务分包人签订本合同,并按照合同约定支付劳务报酬的一方。
1.2 劳务分包人定义劳务分包人是指与承包人签订本合同,按照合同约定完成施工劳务的一方。
1.3 工程定义工程是指合同约定的施工项目,包括工程的设计、施工、验收等各项工作。
第二条合同范围及内容2.1 劳务分包范围劳务分包范围包括但不限于:施工图纸和施工方案中规定的所有施工内容,以及承包人委托的其他相关工作。
2.2 承包人提供的条件承包人应提供的条件包括但不限于:施工场地、施工图纸、施工方案、施工材料、施工设备、技术支持等。
机电设备安装工程施工劳务分包合同

机电设备安装工程施工劳务分包合同合同编号:2021-XXXX甲方:XXX工程有限公司地址:XXX市XXX区XXX街道XXX号法定代表人:XXX联系电话:XXX乙方:XXX劳务有限公司地址:XXX市XXX区XXX街道XXX号法定代表人:XXX联系电话:XXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,就机电设备安装工程施工劳务进行分包合作,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:XXX项目机电设备安装工程。
1.2 工程地点:XXX市XXX区XXX街道XXX号。
1.3 工程内容:机电设备安装工程施工劳务。
1.4 工程规模:根据施工图纸和技术要求确定。
二、合同价款2.1 合同总价款:人民币XXX元(大写:XXX)。
2.2 付款方式:甲方按照工程进度和乙方提供的工作量报告进行分期支付,每期支付金额为合同总价款的XX%。
2.3 付款时间:甲方应在收到乙方的工作量报告后的XX个工作日内支付相应款项。
三、工期及进度管理3.1 工期:本工程合同的工期为XX个自然日,自合同生效之日起计算。
3.2 进度管理:乙方应根据工程进度计划,合理安排施工人员和设备,确保按时完成工程。
3.3 延期责任:如因甲方原因导致工期延误,甲方应支付相应的违约金;如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
四、质量要求4.1 施工标准:乙方应按照国家相关法规和技术标准进行施工,确保工程质量符合合同要求。
4.2 质量保证:乙方应对施工过程中出现的质量问题负责,并按照合同约定的期限进行整改。
4.3 验收标准:工程竣工后,甲方有权对工程进行验收,验收标准应符合合同约定和相关技术规范。
五、安全与保险5.1 安全责任:乙方应制定并执行安全施工方案,确保施工过程中的安全。
5.2 保险责任:乙方应为施工期间可能发生的人身伤害和财产损失购买相应的保险,确保施工期间的安全和风险控制。
六、违约责任6.1 违约责任:任何一方未履行合同约定的义务,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
2024年机电设备安装工程施工劳务分包合同

2024年机电设备安装工程施工劳务分包合同甲方:(委托方)_______________
乙方:(承包方)_______________
鉴于甲乙双方就机电设备安装工程施工劳务分包事宜达成协议,为明确双方权利义务,特订立本合同。
具体内容如下:
一、合同项目:乙方承包甲方委托的机电设备安装工程施工劳务分包项目,包括但不限于工程施工、进度管理、安全措施等。
二、承包金额:本工程施工总金额为___________(小写:
¥___________),双方约定按照工程实际施工情况支付相应款项。
三、履约期限:乙方应按照工程计划进度,保质保量完成工程施工任务,确保按时交付。
四、质量标准:乙方承包的工程应符合国家相关标准和规定,保证工程质量。
五、安全保障:乙方应制定健全的安全管理制度,确保施工过程中的安全生产。
六、风险责任:任何由于乙方原因造成的工程延误或质量问题,应承担相应赔偿责任。
七、保密义务:乙方应对甲方提供的相关信息保密,不得泄露给第三方。
八、委托变更:未经甲方同意,乙方不得委托他人或转包相关工程。
九、违约责任:任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。
十、争议解决:凡因合同引起的争议应友好协商解决,协商不成的,以乙方所在地法院为诉讼地。
十一、其他事项:双方约定的其他事项,应签订补充协议加以明确。
本合同自双方签字盖章生效,至合同约定工程竣工验收结清款项后终止。
甲方(盖章):___________
乙方(盖章):___________
签订日期:___________。
机电设备安装工程施工劳务分包合同

机电设备安装工程施工劳务分包合同机电设备安装工程施工劳务分包合同甲方:(委托方全称/委托方名称)地址:(委托方地址)统一社会信用代码:(委托方统一社会信用代码)法定代表人:(委托方法定代表人姓名)乙方:(承包方全称/承包方名称)地址:(承包方地址)统一社会信用代码:(承包方统一社会信用代码)法定代表人:(承包方法定代表人姓名)鉴于甲方拟开展机电设备安装工程,经与乙方协商一致,依法签订本劳务分包合同,并共同遵守以下条款:第一章总则第一条合同目的甲方委托乙方为机电设备安装工程提供劳务分包服务,在双方签订合同后,乙方按合同约定履行相关工作,完成安装工程任务。
第二条合同范围本合同约定了机电设备安装工程施工劳务分包的有关事项,包括工程内容、工期、质量要求、费用结算等具体内容。
第三条合同期限本合同自双方签署之日起生效,至工程竣工并经验收合格之日终止。
第四条合同价格1. 本合同的总工程价格为(具体金额),乙方应按照合同约定的价格进行分包劳务服务。
2. 乙方应在开展工程前,根据实际需求编制详细的施工报价表,并经甲方审核确认后方可执行。
第五条合同变更1. 若因工程需要或其他原因,需要对合同内容进行变更的,应由双方协商一致,并签订书面变更协议。
变更协议应作为本合同的附件,具有与本合同同等法律效力。
2. 任何一方不得擅自变更合同内容,并应及时通知对方。
第六条合同解除1. 若双方协商一致决定解除合同的,应签订书面解除协议。
解除协议应作为本合同的附件,具有与本合同同等法律效力。
2. 在未取得对方书面同意前,任何一方不得单方面解除合同。
第二章乙方职责及权利第七条施工组织1. 乙方应设计合理的施工方案和工序,安排人员、材料等资源,确保工程按时、安全、质量地进行。
2. 乙方应按照国家和行业相关标准要求,采取合理的施工措施,确保施工过程的安全性和环境保护。
第八条质量验收1. 乙方应按照工程质量要求进行施工,并保证施工质量符合合同约定和相关标准规范的要求。
机电设备安装工程施工劳务分包合同书(2篇)

机电设备安装工程施工劳务分包合同书甲方:乙方:经甲乙双方共同协商,就一级电站机电设备安装工程劳务分包达成如下协议,为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务,根据《中华人民共和国民法典》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,达成以下条款,以资共同遵守。
一、工程名称:一级电站机电设备安装工程二、工程地点:三、工程内容:完成现有需改造机电设备的拆除(含运出洞外)以及4台水轮发电机组(1#机组大修)、3台进水闸阀、油水气系统、自动化系统(配合主机改造)、高压开关柜、升压站设备、直流系统的安装及电缆敷设,主机电气设备试验调试及试运行等所有工作(详见安装工程量清单)。
四、工程价款及工程结算:乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价,合同总价为:_____,该总价包括完成工程施工内容所需的人工费、设备转运费、消耗性材料费、施工管理费、生活费、安全措施费、工程保险费以及建安税金等所有费用。
工程结算以施工图工程量为基础,根据最终完成的工程量及单价进行结算。
五、工程工期及进度:1、根据甲乙双方商定,乙方在____年____月____日前进场施工,____年____月____日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。
2、在乙方安装过程中,如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因导致的工期延长,乙方不能向甲方索赔任何费用,但工期可考虑顺延。
3、乙方必须满足甲方的总体安排,主机安装考虑分两阶段进行,保证一台机组开机发电运行。
六、付款方式:1、工程预付款:在本合同签订乙方人员进场并提供相应保险凭证后,甲方按合同总价的10%支付工程预付款。
2、工程进度款:按进度实际完成工程量经总承包方报量支付后按95%给乙方支付,余下5%质保金一年质保期满后支付。
3、乙方在结算过程中承担“工程总价款×10%”的建安税,建安税由甲方在乙方工程款中代扣代缴。
七、双方责任:甲方:1、提供施工图纸技术资料,并组织乙方现场技术交底。
机电设备安装工程施工劳务分包合同--(两篇)

机电设备安装工程施工劳务分包合同目录1. 引言2. 合同主体3. 分包工程范围与内容4. 劳务费用及支付方式5. 工期、质量及安全标准6. 双方的权利与义务7. 合同的变更与解除8. 争议解决9. 附件1. 引言本合同(以下简称“合同”)由以下双方于[填写日期]签订,以明确双方的权利和义务,确保机电设备安装工程(以下简称“工程”)的顺利进行。
甲方(委托方):[填写甲方名称]乙方(承包方):[填写乙方名称]2. 合同主体甲方为具有相关资质的机电设备安装工程企业,乙方为具有相应施工能力的劳务分包企业。
3. 分包工程范围与内容3.1 乙方根据甲方的要求,负责工程的劳务施工,包括但不限于:设备搬运、安装、调试等。
3.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工。
4. 劳务费用及支付方式4.1 乙方完成工程的劳务施工,甲方应支付乙方劳务费用共计人民币【填写金额】元(大写:【填写金额的大写】)。
4.2 甲方支付乙方劳务费用的方式为:工程验收合格后,支付总费用的【填写百分比】%;剩余【填写百分比】%的款项在【填写期限】内付清。
5. 工期、质量及安全标准5.1 乙方应按照甲方的要求,在合同约定的工期内完成工程。
5.2 乙方应确保工程的质量符合国家相关标准和甲方的要求。
5.3 乙方应严格遵守安全生产法律法规,确保工程安全。
6. 双方的权利与义务6.1 甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督。
6.2 乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和技术支持。
6.3 甲方应按时支付乙方的劳务费用。
6.4 乙方应按照甲方的要求,完成工程的劳务施工。
7. 合同的变更与解除7.1 合同一经签订,双方应严格遵守。
如需变更或解除合同,应提前【填写期限】通知对方,并签订书面协议。
7.2 如乙方未按照合同约定完成工程,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的违约责任。
8. 争议解决本合同在履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
通用范文(正式版)机电安装工程劳务分包合同范本

机电安装工程劳务分包合同范本一、合同背景本合同由甲方(简称“分包商”)与乙方(简称“总包商”)签订,双方本着平等、自愿、互利的原则,协商一致,根据国家有关劳动法律法规的规定,就机电安装工程的劳务分包事宜达成协议。
二、合同内容1. 工程概况1.1 项目名称:(填写项目名称)1.2 项目地点:(填写项目地点)1.3 工程范围:(填写工程范围)2. 分包工作内容2.1 工作范围分包商承担工作内容:•(填写具体分包工作内容)2.2 分包工期分包工作的开始日期为(填写开始日期),结束日期为(填写结束日期)。
3. 分包商责任3.1 安全责任分包商须遵循国家相关安全规定,并采取必要的安全措施保障施工安全。
3.2 质量责任分包商承诺按照国家技术标准和相关规范要求进行施工,确保工作质量。
3.3 进度责任分包商承诺按照合同约定的工期完成工作,并妥善组织施工进度。
4. 总包商责任4.1 施工协调总包商负责协调分包工作与总体工程施工的配合,确保工程顺利进行。
4.2 技术指导总包商提供必要的技术指导和支持,协助分包商完成工作。
5. 价款支付5.1 价款及支付方式(根据合同约定填写具体的价款和支付方式,如按工程进度支付、按月支付等)5.2 发票开具双方约定,分包商提供合法有效的发票,总包商按照发票开具的时间及金额支付款项。
6. 合同变更与解除6.1 合同变更任何一方在履行合同过程中,如需对合同内容进行变更,应经双方协商一致,并以书面形式确认。
6.2 合同解除发生情况之一时,双方可以协商解除合同:•合同无法履行或无法继续履行;•经协商一致,双方同意解除合同。
7. 违约责任任何一方出现情况之一,守约方有权要求违约方承担相应的违约责任:•未按合同约定完成工作或提供劳务;•未按合同约定支付价款。
8. 其他事项双方在履行合同过程中发生的其他事项,可另行协商并以书面形式确认。
三、合同生效与其他约定本合同自双方签字或盖章之日起生效,并对双方具有约束力。
机电安装工程劳务分包(合同)范本

机电安装工程劳务分包(合同)范本合同编号:_______甲方(发包方):_______乙方(承包方):_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将机电安装工程劳务分包给乙方的事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 工程范围:_______1.4 工程质量:_______1.5 工程期限:_______二、劳务分包范围及内容2.1 乙方按照甲方的要求,完成本合同约定的劳务分包范围内的全部工作。
2.2 乙方负责组织、协调、管理施工队伍,确保工程质量和进度。
2.3 乙方负责提供施工所需的材料、设备、机具等。
2.4 乙方负责办理与工程相关的各项手续,包括但不限于施工许可证、安全生产许可证等。
2.5 乙方负责施工现场的安全生产、文明施工,并承担由此产生的全部责任。
三、劳务费用及支付3.1 乙方按照本合同约定的劳务分包范围及内容完成工作,甲方应按照约定的价格支付劳务费用。
3.2 劳务费用包括但不限于工人工资、社会保险、福利待遇、管理费、利润等。
3.3 甲方支付劳务费用的方式为:_______四、工期及质量4.1 乙方应按照本合同约定的工期完成工作,并保证工程质量符合约定的标准。
4.2 乙方应按照甲方的要求,及时提交施工进度计划,并严格按照计划执行。
4.3 乙方应按照甲方的要求,参加工程验收,并承担验收不合格的责任。
五、甲方责任5.1 提供施工图纸、技术规范、施工方案等施工所需的技术资料。
5.2 提供施工所需的场地、水、电、气等条件。
5.3 按照约定的方式及时支付劳务费用。
5.4 协助乙方办理与工程相关的各项手续。
六、乙方责任6.1 按照本合同约定的劳务分包范围及内容完成工作。
6.2 保证工程质量符合约定的标准。
6.3 严格按照施工进度计划执行,确保工程按期完成。
6.4 严格按照安全生产、文明施工的要求进行施工。
机电设备安装劳务分包合同及价格

机电设备安装劳务分包合同及价格合同编号:__________机电设备安装劳务分包合同及价格根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方将机电设备安装工程分包给乙方施工的事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程内容1.1 乙方承担甲方机电设备安装工程的施工任务,包括但不限于设备安装、管道铺设、电气布线等工作。
1.2 乙方向甲方提供的施工人员应具备相应的技能和资质,能够满足本工程的施工需求。
二、工程价格2.1 双方确认,本工程的劳务分包价格为人民币(大写):__________元整(小写):¥__________元。
2.2 乙方在施工过程中,如需使用甲方提供的材料、设备等,双方另行签订补充协议,明确相关费用。
三、工程质量3.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工,确保工程质量。
3.2 乙方在施工过程中,应遵守安全操作规程,确保施工安全。
四、工程进度4.1 乙方按照甲方提供的施工计划进行施工,确保工程按时完成。
4.2 乙方如因特殊情况导致无法按照约定的进度完成工程,应提前向甲方说明,并采取措施予以解决。
五、付款方式及时间5.1 双方确认,本工程的付款方式为进度付款。
5.2 甲方按照乙方实际完成的工作量,支付相应的劳务费用。
具体支付时间及比例,双方另行签订补充协议。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定完成工程,甲方有权按照约定扣除相应的违约金。
6.2 甲方未按照约定支付劳务费用,乙方有权拒绝继续施工。
七、争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程完成之日止。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:__________一、附件列表:1. 机电设备安装工程图纸2. 施工方案和施工计划3. 乙方施工人员资质证明文件4. 材料和设备清单5. 安全操作规程6. 付款申请及审批流程7. 工程进度报告8. 质量检查报告9. 违约金计算公式10. 争议解决方式的相关法律文件二、违约行为及认定:1. 乙方未按照约定完成工程,或工程质量不符合合同及国家标准,视为违约。
机电设备安装工程施工劳务分包合同书三

机电设备安装工程施工劳务分包合同书篇7工程承包人(以下简称甲方):代表人:劳务分包人(以下简称乙方):负责人:甲乙双方立足于《_____》,遵循诚实信用的原则,就_______________工程的劳务分包事项达成一致,订立本合同。
一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、承包范围:4、承包方式:5、工期:________年________月________日开工,________年________月________日完工。
二、质量标准1、本工程按照国家现行的《建筑安装工程施工及验收范围》和《建筑安装工程质量评定标准》进行施工。
2、质量标准为达到省级优秀工程。
三、分包价格以国家建筑规定的规范计算面积,每平方米______元(含基础、主体结构、二次结构)按图纸尺寸计算。
若有变更及图纸以外的工作内容以现场签证单为准,另行计算。
四、付款方式1、完成基础工程,支付工程款的______%,共计____________元;2、完成主体结构,支付工程款的______%,共计____________元;3、二次结构完工后,支付工程款的______%,共计____________元;粉刷、装饰完工后余款付清(不含税金)。
五、安全生产及文明施工1、进场施工人员必须服从甲方工作人员管理、戴好安全帽,必要的地方加安全带,必须严格按安全生产操作规程进行施工,杜绝事故的发生,严禁违规操作。
若施工工程中因乙方原因发生事故,均由乙方承担,甲方不负任何责任。
2、现场施工人员必须文明施工,所用材料必须按甲方要求分类堆放整齐,不准乱堆、乱放,一定做到工完清场,否则甲方另外安排整理所需费用均由乙方承担。
六、甲方职责及义务1、负责工程测量、定位、每层楼的主控线和技术交底,并配合检查乙方每层楼的轴线和分部控制线,及模板安装质量。
2、组织原材料、半成品按时足数进场,以组织工期为准。
3、办理各项相关手续,协助处理周边环境。
4、监督检查乙方工程进度、安全文明施工、材料节约等,有权制止乙方材料浪费现象和不规范施工行为。
机电安装工程劳务分包合同(最新版)

机电安装工程劳务分包合同(最新版)合同编号:__________机电安装工程劳务分包合同(最新版)地址:联系人:联系电话:地址:联系人:联系电话:鉴于雇主需要进行机电安装工程,经双方协商,乙方同意作为劳务分包商,为雇主提供机电安装工程劳务。
为确保双方的权利和义务,特订立本合同,共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程内容:__________1.4 工程进度:__________1.5 工程质量标准:__________二、劳务分包范围及要求2.1 乙方负责提供机电安装工程的劳务,包括(具体列举劳务内容)。
2.2 乙方应按照雇主的要求和工程进度,按时提供足够的劳务人员,确保工程顺利进行。
2.3 乙方应保证劳务人员的技术水平和服务质量,符合工程要求。
2.4 乙方应遵守国家和地方的法律法规,按照安全操作规程进行施工,确保施工安全。
2.5 乙方应负责施工现场的卫生和环境保护工作。
三、合同价格及支付方式3.1 本合同的劳务费用为(具体金额),根据工程进度分阶段支付。
3.2 雇主应按照双方约定的时间和方式支付劳务费用。
3.3 乙方应提供正规发票,以便雇主进行税务处理。
四、违约责任4.1 乙方未按照约定完成劳务的,应向雇主支付违约金,违约金为合同金额的(百分比)。
4.2 雇主未按照约定支付劳务费用的,应向乙方支付滞纳金,滞纳金为应付款项的(百分比)。
4.3 双方因履行合同发生争议的,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他约定5.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。
5.2 双方应遵守合同的约定,履行合同义务。
5.3 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(雇主):__________乙方(分包商):__________签订日期:__________多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1 甲方应负责对乙方提供的劳务人员进行技术培训和安全教育,确保其具备必要的技能和安全意识。
机电设备安装工程施工劳务分包合同(2023范文免修改)

机电设备安装工程施工劳务分包合同一、合同背景本合同由甲方(简称“本公司”)与乙方(简称“分包方”)共同签订,旨在明确双方在机电设备安装工程施工劳务分包方面的权利和责任。
二、合同内容2.1 项目概述本次合同的项目为机电设备安装工程施工劳务分包,包括但不限于机械设备的安装、电气设备的安装等工作。
2.2 合同期限本次合同的工程施工期限为年月日至年月日,共计天。
2.3 项目任务分包方应按照合同约定,完成任务:负责机械设备的搬运和安装;负责电气设备的布线和接线;提供所需人力和工具,并保证施工质量;配合甲方完成项目的验收工作。
2.4 项目费用甲方向分包方支付的费用为元;分包方应自行负责所需人员的工资、工具的采购及其他相关费用。
三、质量要求3.1 质量标准分包方应按照国家相关标准和甲方的要求进行工程施工,并保证施工质量符合相关法规和标准。
3.2 工程验收分包方完成工程施工后,应向甲方提供工程验收报告,并配合甲方进行现场验收。
若发现存在质量缺陷或不符合要求,分包方应在协商解决的时间内进行整改。
四、安全要求4.1 安全措施分包方应按照国家安全生产标准和甲方的要求,制定并实施安全措施,确保施工过程中的安全。
4.2 事故责任如因分包方的过失导致安全事故发生,由分包方负责承担相关法律责任和赔偿责任。
5.1 保密责任双方应对彼此知悉的商业秘密和技术信息保密,并严禁向任何第三方透露或泄露。
5.2 违约责任如因任何一方违反保密责任导致对方损失,违约方应承担赔偿责任。
六、合同解除6.1 合同解除条件合同在情况下可以解除:双方协商一致解除;一方严重违约的情况下,对方有权解除合同。
6.2 解除后的责任合同解除后,双方应按照约定进行结算,并归还对方已支付的费用或补偿损失。
七、争议解决双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决。
如协商不成,可提交相关仲裁机构进行仲裁。
8.1 本合同一式两份,分为甲方和乙方各一份,并具有同等法律效力。
通用范文(正式版)机电设备安装工程施工劳务分包合同

机电设备安装工程施工劳务分包合同1. 引言本合同是由甲方(分包商)和乙方(总包商)双方就机电设备安装工程施工劳务分包事宜,依法订立的合同。
本合同的签订旨在明确双方的权益和责任,确保工程的顺利进行。
2. 合同条款2.1 项目概述本合同的项目为机电设备安装工程的施工劳务分包。
具体工作内容包括但不限于设备安装、调试、维修保养等。
2.2 合同价款乙方向甲方支付的合同价款总额为X万元。
合同价款的支付方式为分批支付,具体支付时间和金额见附件A。
2.3 工期和施工进度本项目的工期为个月,自合同签订生效之日起计算。
如遇不可抗力因素导致工期延长的,双方协商解决。
甲方应按照乙方的要求,合理安排工期,并保证按时完成工程。
2.4 工程质量和验收标准甲方应按照国家相关法律法规和乙方的要求,确保工程的质量符合合同约定的标准。
乙方有权对工程进行验收,不合格的部分甲方应及时整改直至合格。
2.5 保修期和保修范围工程竣工后,甲方保修期为个月。
在保修期内,如发生工程质量问题,甲方应及时进行维修、更换等处理,并承担相应的费用。
保修期过后,如出现工程质量问题,甲方不再负责修复。
2.6 付款方式和税务处理乙方应按照合同约定的支付方式和时间,向甲方支付合同价款。
甲方应及时提供相应的发票和财务报告,以便乙方进行税务处理。
2.7 违约责任乙方如未按时支付合同价款,应向甲方支付延迟支付的款项的%作为违约金。
甲方如未按时完成工程或工程质量不符合要求,应向乙方支付按日计算的违约金。
2.8 争议解决本合同的履行和解释适用于的法律。
双方如发生争议,应友好协商解决。
协商不成的,任何一方有权向合同约定的仲裁机构提起仲裁。
3. 附则3.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,并具有法律效力。
3.2本合同一式两份,甲乙双方各保留一份,具有同等法律效力。
3.3 本合同的未尽事宜由双方协商解决,并作为本合同的附件。
附件A:支付计划日期付款金额(万元)2022/01/011002022/03/012002022/06/013002022/09/014002023/01/01500是《机电设备安装工程施工劳务分包合同》的主要内容。
机电设备安装工程施工劳务分包合同(2024精)

机电设备安装工程施工劳务分包合同一、合同背景本分包合同是针对机电设备安装工程施工劳务分包而订立的合同,由甲方(施工方)与乙方(分包方)共同签署。
本合同旨在明确双方权益和义务,确保施工项目按照合同约定进行。
二、合同条款1. 合同目的本合同的目的是确保机电设备安装工程施工劳务分包的顺利进行,明确双方的权益和责任。
2. 分包工程范围2.1乙方承担甲方委托的机电设备安装工程的施工劳务分包,包括但不限于设备安装、调试、检验等。
2.2具体分包工程范围详见《机电设备安装工程施工劳务分包合同附件》。
3. 性能要求3.1乙方承诺按照合同约定完成工程施工,确保施工质量符合行业标准,达到甲方要求的技术和性能要求。
3.2乙方应提供相关的质量保证文件,并在项目验收前进行检验。
4. 工期及交付4.1 乙方应按照合同约定的工期和交付日期完成分包工程。
4.2如因不可抗力因素导致工期延误,乙方应及时通知甲方,并与甲方商定工期调整办法。
5. 费用结算方式5.1 本合同费用结算方式为酬金总额。
5.2乙方应按照合同约定的进度和质量要求,将分包工程分阶段完成,并按照工程进度节点向甲方提出酬金支付申请。
甲方在收到乙方酬金支付申请后7个工作日内进行审核并支付。
6. 合同违约责任6.1乙方如未按照合同约定的工期和质量要求完成工程施工,则应承担违约责任,包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。
6.2甲方如未按照合同约定的付款日期支付酬金,则应承担违约责任,包括但不限于支付逾期利息。
7. 保密义务双方在履行本合同过程中所获得的商业秘密、技术资料等信息,应互相保密,不得向第三方透露或使用。
8. 合同变更和解除8.1任何一方在履行合同过程中如有变更需求,应及时提出书面申请,并经双方协商一致后方可变更。
双方均有权根据合同约定的条款解除本合同。
解除合同需提前三个月书面通知对方。
9. 法律适用和争议解决本合同适用的法律。
对于因合同履行发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,应提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
机电设备劳务分包合同(2024)

机电设备劳务分包合同一、合同背景和目的机电设备劳务分包合同是由甲方与乙方签订,旨在明确双方在机电设备工程方面的责任和权利,确保工程的顺利进行和质量的保证。
二、合同内容及条款1.合同目的和范围本合同的目的是为了将机电设备工程的部分工作委托给乙方,并明确双方在项目范围、工作内容、费用支付等方面的责任和义务。
2.合同期限本合同自双方签署之日起生效,有效期为工程完工并经甲方验收合格之日起到乙方工程完工后的一年。
3.分包工程范围(1)机械设备的安装、调试和检验;(2)电气设备的安装、调试和检验;(3)自动控制系统的安装和调试。
4.分包工程报价甲方向乙方提供完整的机电设备工程设计文件和相关技术要求,并要求乙方提供详细的工程报价,包括材料费、人工费、机械设备租赁费、维修费用等。
5.施工进度和质量保证乙方应按照甲方的工程计划和要求,按时完成分包工程,并保证工程质量符合国家标准和相关法规。
6.费用支付和结算甲方按照合同约定的付款方式和进度支付相应的工程款项,乙方提供工程进度报告和材料使用情况报告,甲方进行审核后支付相应的款项。
7.保险和保修乙方在分包工程期间应购买相应的责任险和工程配套的保险,以确保工程期间的安全和保障甲方的利益。
乙方还应提供一定期限的保修期,对因乙方施工问题而引起的质量问题负责并提供维修服务。
8.违约责任任何一方违反合同约定的,应承担相应的违约责任,包括但不限于违约金、损失赔偿等。
三、合同解除和争议解决1.合同解除(1)双方协商一致;(2)一方违约且经催告后无法解决;(3)因不可抗力等原因导致无法履行。
2.争议解决本合同的履行、解释和争议解决应依法进行。
如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;如协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
四、其他事项1.双方保密义务双方应对合同中涉及的商业秘密和技术资料予以保密,未经对方书面同意不得泄露或向第三方提供。
2.合同变更和补充对于合同的变更和补充,双方应通过书面形式进行,并经双方协商一致。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
机电设备安装工程施工劳务分包合同
甲方:
乙方:
经甲乙双方共同协商,就赵家垭一级电站机电设备安装工程劳务分包达成如下协议,为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,达成以下条款,以资共同遵守。
一、工程名称:赵家垭一级电站机电设备安装工程
二、工程地点:慈利县朝阳乡金龙村(距县城50公里)
三、工程内容:完成现有需改造机电设备的拆除(含运出洞外)以及4台水轮发电机组(1#机组大修)、3台进水闸阀、油水气系统、自动化系统(配合主机改造)、高压开关柜、升压站设备、直流系统的安装及电缆敷设,主机电气设备试验调试及试运行等所有工作(详见安装工程量清单)。
四、工程价款及工程结算:
乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价,合同总价为:,该总价包括完成工程施工内容所需的人工费、设备转运费、消耗性材料费、施工管理费、生活费、安全措施费、工程保险费以及建安税金等所有费用。
工程结算以施工图工程量为基础,根据最终
完成的工程量及单价进行结算。
五、工程工期及进度:
1、根据甲乙双方商定,乙方在2015年8月10日前进场施工,2015年10月30日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。
2、在乙方安装过程中,如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因导致的工期延长,乙方不能向甲方索赔任何费用,但工期可考虑顺延。
3、乙方必须满足甲方的总体安排,主机安装考虑分两阶段进行,保证一台机组开机发电运行。
六、付款方式:
1、工程预付款:在本合同签订乙方人员进场并提供相应保险凭证后,甲方按合同总价的10%支付工程预付款。
2、工程进度款:按进度实际完成工程量经总承包方报量支付后按95%给乙方支付,余下5%质保金一年质保期满后支付。
3、乙方在结算过程中承担“工程总价款×10%”的建安税,建安税由甲方在乙方工程款中代扣代缴。
七、双方责任:
甲方:
1、提供施工图纸技术资料,并组织乙方现场技术交底。
2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活
场地。
3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作,协调各施工单位之间的关系。
乙方:
1、严格按设计施工图纸、规程、规范进行施工,不得随意更改设计,若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。
2、乙方签订合同后,在7天内编制切实可行的施工组织设计(含施工进度计划),施工技术措施,质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。
3、乙方在施工期间,做好安全生产、文明施工,尊重业主、设计、监理等单位驻派人员,并处理好与各施工单位的关系。
4、乙方负责做好为完成本工程所做的一切辅助性工程,并承担相关费用。
5、负责协助甲方对设备进行开箱检查、记录与检测,确保所有设备检测合格后方能安装,做好安装时各种测量数据记录并负责原始资料收集。
6、安装时记录好单元工程质量评定表、中间计量表。
6、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。
八、质量验收:
1、乙方在机电设备的安装过程中,严格按照设计图纸
要求和有关规范、标准进行施工,确保工程质量达到设计图纸和标准要求,如未达到标准,甲方有权要求乙方返工,直至符合标准。
2、设备安装单元质量检查、验收的签证单,作为工程款结算支付的依据。
3、乙方在施工过程中,无条件服从监理工程师和业主的质量检查,凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定,书面报请监理工程师和业主进行中间验收,监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收,验收合格后,方可进行下一道工序施工。
4、由乙方自行采购的设备材料,必须提供材质合格证,坚决杜绝使用不合格的材料。
5、乙方由于自身原因无法保证质量时,甲方随时有权收回本工程,乙方应无条件服从,并承担甲方一切损失责任。
九、安全管理:
1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规,牢固树立安全生产,责任重于泰山的高度责任感,建立完善的安全管理机构,严格执行安全技术操作规程,加强安全管理工作,强化安全技术措施的实施,并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。
2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作,坚持持证上岗。
3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中,有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。
如果乙方在接到通知的规定时间内,没有进行整改,监理工程师和甲方按安全法规的有关规定,进行罚款处理。
以提高乙方及全体施工人员的安全意识,保证施工现场安全。
4、对于从事高空作业的施工人员,必须设置必要的安全设施和配备防护用品,对于危险地段,设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。
5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作,杜绝发生安全责任事故。
如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失,所发生的一切费用由乙方自行负责,甲方不给予经济补偿。
由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失,均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任。
十、违约、仲裁:
1、甲、乙各方不得无正当理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。
如一方违约,对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任,违约方必须赔偿对方经济损失。
违约金按工程承包总价5%进行处罚。
2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时,双方友好协商解决,当不能协商时,可在甲方当地,按法律有关程
序执行,其发生的费用由违约方承担。
十一、其他:
1、下列文件均作为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。
1)设计图纸及招投标文件的技术要求。
2)设备安装工程单元质量评定表、记录表。
3)设计变更通知等技术文件。
2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险,保险费由乙方自行承担。
3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理,整治好生活设施和周围的环境卫生,尊重当地的民风民俗。
当发生矛盾时,通过组织协调,依靠当地政府解决,防止事态扩大。
4、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。
十二、合同份数:
本合同一式2份,甲、乙双方各持1份。
甲方:乙方:
法人代表(委托人):法人代表(委托人):
联系电话:联系电话:
年月日
赵家垭一级电站机电设备安装工程量清单
注:水机房在距地面100多米的地下溶洞内,设备转运用轨道车。