电力工程建设施工合同范本2018
【2018最新】电力工程合同4篇-word范文模板 (49页)
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议请及时联系，本司将予以删除== 本文为word格式，简单修改即可使用，推荐下载！ ==电力工程合同4篇本文目录1.电力工程合同2.电力工程合同范本3.电力工程建设监理合同4.电力工程建设监理合同工程名称：xx工程发包单位：xx承包单位：xx施工安全协议甲方：海南电网xx公司乙方：xx工程项目名称：xx工程项目地点：xx计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议：一、甲方应承担的安全责任1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。
审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。
资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。
2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。
安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。
审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。
4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。
5、甲方负责检查、监督《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）和《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》在施工单位安全管理中的落实、执行情况。
电力工程施工合同6篇
电力工程施工合同6篇篇1电力工程施工合同一、甲方（工程承包商）：地址：电话：联系人：二、乙方（工程业主）：地址：电话：联系人：鉴于乙方委托甲方承揽电力工程施工，双方经友好协商，签订如下合同，以束缚双方之权利和义务，共同遵守：第一条施工内容及标准1. 乙方委托甲方负责电力工程施工事项，具体内容包括但不限于：（1）电力工程的设计、施工、改造等任务；（2）按照国家规定的电力工程标准和技术要求进行施工；（3）保证电力工程的质量、安全以及进度。
第二条签订地点及日期本合同于____ 年____ 月____ 日签订，签订地点为____ 。
第三条施工期限1. 甲方应按照乙方要求合理安排施工进度，完成电力工程的施工任务。
2. 若因不可抗力等情况导致施工延期，甲方应及时通知乙方，并与乙方商定新的施工期限。
第四条价格及支付方式1. 乙方应按照合同约定的工程量和工程标准向甲方支付相应的施工费用。
2. 价款支付方式：首次支付____%，____年____月____日支付____%，____年____月____日支付____%。
第五条施工质量保证1. 甲方在施工过程中应遵守国家电力工程标准和技术规范，确保施工质量。
2. 乙方有权对电力工程的质量进行检查，并对施工质量问题提出整改要求。
第六条保修期1. 电力工程竣工后，甲方应提供一定的保修期，保证电力工程在保修期内免费维修。
2. 保修期为____ 年。
第七条合同变更1. 若因双方协商需要对合同进行修改，须经双方签字盖章同意后生效。
2. 所有变更事项应在书面形式上进行确认。
第八条违约责任1. 在合同履行过程中，如一方未能履行合同规定的义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等正当理由导致合同不能按照约定履行，该方不承担违约责任。
第九条解决争议方式1. 若在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，若无法协商解决，可向有关部门求助解决。
第十条合同终止1. 合同履行完毕并经验收，视为合同终止。
有关电力工程建设施工合同范本3篇
有关电力工程建设施工合同范本3篇篇1电力工程建设施工合同范本甲方：（委托人名称）地址：联系人：电话：法定代表人：乙方：（承包人名称）地址：联系人：电话：法定代表人：鉴于甲方拟委托乙方承揽电力工程建设项目，为明确双方权利义务，经双方友好协商，特订立本合同。
一、工程名称及内容：1.1甲方拟委托乙方承揽的电力工程项目名称为【项目名称】，其中包括但不限于【具体工程内容】。
1.2项目的具体工程范围、设计图纸、工程交付及验收标准等详细内容将在后续协商中确定，并作为本合同的附件。
二、工程合同价款：2.1甲乙双方协商确定本工程的合同价款为【具体金额】，支付方式如下：2.2 根据工程进度和质量情况，合同价款可以分期支付，在验收合格后的【具体时间】内结清。
2.3如需对工程价款进行调整，应当经过双方协商一致，并签署书面补充协议。
三、工程质量要求：3.1 乙方在承揽本项目时应当严格按照设计图纸及合同约定，保证工程质量符合国家相关标准和法律法规要求。
3.2 所有施工材料和设备均应经过合格检测，不得使用假冒伪劣产品。
3.3 施工过程中应加强安全管理，确保工程的施工安全和周围环境的安全。
四、工程进度要求：4.1 乙方应按照合同约定的工程时间节点进行施工，确保工程进度的正常推进。
4.2 如果由于特殊情况导致工程延误，乙方应及时通知甲方并提出合理解释，双方经协商后可调整工程进度计划。
五、工程保修：5.1 施工完成后，乙方应提供工程的保修期为【具体天数】，在此期间内对工程出现的质量问题进行维修保养。
5.2 保修期内如发现工程质量问题，乙方应及时处理并负责修复，修复过程中不得向甲方收取任何费用。
六、违约责任：6.1 任何一方未履行本合同项下的任何义务或者违反合同约定，在经对方提出书面通知的情况下，应当与对方协商解决。
6.2 如一方违约给对方造成经济损失，应当承担相应的违约责任，并及时赔偿对方的损失。
七、争议解决：7.1 本合同履行过程中如发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的，应提交所在地仲裁委员会仲裁。
电力施工合同范本2018
电力施工合同范本2018甲方（委托方）： _________乙方（承包方）： _________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就甲方委托乙方进行电力施工事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：包括但不限于电力设施的安装、调试、改造及维修等。
第二条合同价款2.1 合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 付款方式：（1）预付款：合同签订后_______日内，甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款。
（2）进度款：乙方完成合同工程量的_______%时，甲方支付乙方已完工程量的_______%的款项。
（3）尾款：工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付乙方剩余的_______%的款项。
第三条工程质量3.1 乙方应按照国家电力行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
3.2 工程质量不符合约定的，乙方应无条件返工，直至达到约定的质量标准。
第四条工程进度4.1 工程开工日期：_______4.2 工程竣工日期：_______4.3 乙方应按照约定的工程进度进行施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任。
第五条双方权利义务5.1 甲方权利义务：（1）提供施工所需的场地、资料等。
（2）对乙方施工进行监督、检查。
5.2 乙方权利义务：（1）按照约定的工程范围、质量、进度进行施工。
（2）接受甲方的监督、检查。
第六条违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。
第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
电力施工合同范本2018
电力施工合同范本2018甲方（发包方）：单位名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（承包方）：单位名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程内容：包括但不限于电力设备安装、线路铺设、调试等工程范围内的全部工作。
二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 工期总日历天数：______天。
如因不可抗力等不可预见、不可避免因素导致工期延误，经双方协商确认后相应顺延。
三、工程质量标准1. 乙方应按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应提供相关的质量检测报告等证明文件，经甲方验收合格后方可交付使用。
四、工程造价及付款方式1. 工程造价：本工程总造价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 付款方式：合同签订后______日内，甲方向乙方支付工程总造价的______%作为预付款；工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总造价的______%；工程竣工并验收合格后______日内，甲方向乙方支付工程总造价的______%；剩余工程总造价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题一次性无息付清。
五、双方责任与义务甲方责任与义务：1. 提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
2. 按合同约定支付工程款项。
3. 及时组织工程验收。
乙方责任与义务：1. 按照合同要求组织施工，确保工程进度和质量。
2018年最新建设工程施工合同(电力1)(精品模板)
建设工程施工合同（电力1）
编号：
电力建设工程施工合同
工程名称：
建设单位：
施工单位：
签订时间：
签订地点：
电力建设工程施工合同条件
第一章词语涵义及合同文件
第一条词语涵义
《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简
称《合同条件》）和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》），组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：
一、发包方（简称甲方）：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
二、甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在《协议条款》中指定的代表。
三、承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
四、乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。
五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。
电力工程建设施工合同范本3篇
电力工程建设施工合同范本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1电力工程建设施工合同范本甲方：（委托方名称）地址：（委托方地址）联系人：（委托方联系人）电话：（委托方联系电话）乙方：（承包方名称）地址：（承包方地址）联系人：（承包方联系人）电话：（承包方联系电话）鉴于甲方拟委托乙方进行电力工程建设施工，经双方协商一致，达成以下合同：第一条项目名称本项目的名称为____________________，是由甲方委托乙方进行的电力工程建设项目。
第二条项目地点本项目的施工地点为____________________，具体地址为____________________。
第三条项目内容1. 乙方应按照甲方的要求，进行电力工程建设的设计、施工等工作，确保工程的合格验收。
2. 乙方应按照相关标准规范进行施工，确保工程的质量和安全。
第四条工程期限本项目的工程期限为____________________，自合同签订之日起计算，未经甲方书面同意，乙方不得擅自延长工期。
第五条价格与支付方式1. 乙方承诺根据工程的实际情况，按照双方协商的价格进行施工，包括人工、材料、设备等费用。
2. 甲方应根据合同约定的支付方式及时间节点，按时支付工程款项，逾期支付的，应支付相应利息。
第六条工程质量保证1. 乙方承诺本项目的工程质量符合相关标准和要求，确保工程的合格验收。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应责任，并承担修复费用。
第七条紧急情况处理1. 如果在工程施工过程中出现紧急情况，乙方应立即通知甲方，并采取相应措施进行处理，确保工程安全。
2. 如果因乙方原因导致的紧急情况，乙方应承担相应责任。
第八条合同变更1. 如双方在工程施工过程中需要对合同内容进行变更，应经双方协商一致，签订书面变更协议。
2. 未经双方协商一致的，任何一方不得擅自变更合同内容。
第九条违约责任1. 若乙方未按照合同约定的内容和要求进行施工，或者工程质量不符合标准，乙方应承担相应违约责任。
2018电力工程合同范本
2018电力工程合同范本【甲方】（填写项目发起方的名称）【乙方】（填写承包方的名称）鉴于甲方需进行电力设施的建设、改造或维护，经过双方友好协商，特订立以下合同：一、工程概况1. 工程名称：___________2. 工程地点：___________3. 工程内容：包括但不限于___________（具体描述工程范围、标准和技术要求）。
4. 工程周期：自____年__月__日起至____年__月__日止。
5. 工程质量标准：依照国家现行相关标准和行业规范执行。
二、合同价格1. 合同总价为：人民币（大写）_____________元整（￥__________）。
2. 价格构成包括直接费用、间接费用、利润及税金等。
3. 如遇不可抗力因素影响工程成本，双方应重新协商确定合同价格。
三、付款方式1. 预付款：甲方在合同签订后__日内支付合同总额的__%。
2. 进度款：根据工程进度分批支付，具体标准按照合同约定执行。
3. 结算款：工程完工并通过验收后，甲方应在__日内付清余款。
四、权利与义务1. 甲方责任：提供必要的技术资料，协助办理相关手续，按约定支付款项。
2. 乙方责任：保证工程质量，按期完成工程任务，负责工程保修。
五、违约责任1. 如甲方延迟支付款项，应按未付款项每日千分之__的比例支付违约金。
2. 如乙方延误工期或工程质量不符合约定标准，应按合同规定承担违约责任。
六、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：___________ 乙方代表（签字）：___________甲方盖章：___________ 乙方盖章：___________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日。
2018年电力工程合同样本【合同标准样本】
2018年电力工程合同样本★以下是我们为大家整理的2018年电力工程合同样本文章，供大家参考！合同范本租房合同劳动合同租赁合同劳务合同用工合同购销合同离婚协议书发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从年月日至年月日。
二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
【2018-2019】电力工程施工合同-推荐word版 (5页)
【2018-2019】电力工程施工合同-推荐word版
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将予以删除！
== 本文为word格式，下载后可随意编辑修改！ ==
电力工程施工合同
工程名称：xx工程
发包单位：xx
承包单位：xx
施工安全协议
甲方：海南电网xx公司
乙方：xx
工程项目名称：xx
工程项目地点：xx
计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日
甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议：
一、甲方应承担的安全责任
1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。
审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代。
电力工程建设施工合同范本6篇
电力工程建设施工合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1电力工程建设施工合同范本甲方（委托方）：法定代表人（委托代表）：住所：电话：证件号码：乙方（承包方）：法定代表人（承包代表）：住所：电话：证件号码：鉴于甲方拟对电力工程进行建设，为了明确双方的权利和义务，经双方平等协商，签订本合同：第一条项目名称甲方委托乙方承包的项目名称为（以下简称“工程”），项目地址为（具体地址）。
第二条工程内容2.1. 乙方承包的工程范围包括但不限于：（1）工程设计和施工方案的制定；（2）施工图纸的审核和调整；（3）施工现场的布置和施工准备；（4）电力设备的选购和安装；（5）工程施工的组织和管理；（6）工程验收和交付。
2.2. 乙方应按照国家有关规定和标准进行施工，确保工程质量和进度，保证工程安全。
第三条合同价款3.1. 工程总价款为（金额大写）（￥金额小写），甲、乙双方在签订合同之日一次性支付。
3.2. 若工程发生增项或减项，双方应另行协商确定价格变更情况。
第四条施工期限4.1. 工程施工期限自本合同生效之日起计，至工程竣工验收交付之日止。
4.2. 若因不可抗力等特殊情况影响工程建设的进展，乙方应及时通知甲方并提出变更方案，经双方协商一致后再行实施。
第五条质量和安全5.1. 乙方应确保工程质量符合国家相关规定和标准，保证电力设备的正常使用。
5.2. 乙方应采取必要的安全防护措施，保证工程施工期间的安全生产，并承担可能产生的责任。
第六条合同变更和解除6.1. 如有需要修改合同内容，双方应书面协商一致后签署补充协议，变更后的内容具有相同的效力。
6.2. 若因特殊原因导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同，但应承担相应的违约责任。
第七条违约责任7.1. 任何一方未按照本合同的约定履行义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
第八条其他约定8.1. 本合同所未尽事宜，双方可另行协商确定，经双方签署补充协议后具有法律效力。
电力工程施工合同范本4篇
电力工程施工合同范本4篇篇1电力工程施工合同范本甲方：_______________________（委托方名称）法定代表人（负责人）：_______________________联系地址：_______________________联系电话：_______________________邮政编码：_______________________电子邮箱：_______________________开户银行：_______________________帐号：_______________________乙方：_______________________（承包方名称）法定代表人（负责人）：_______________________联系地址：_______________________联系电话：_______________________邮政编码：_______________________电子邮箱：_______________________开户银行：_______________________帐号：_______________________鉴于甲方拟委托乙方对其电力工程进行施工，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，经双方友好协商，一致达成如下协议：第一条项目名称甲方委托乙方承担的工程项目名称为_______________________。
第二条工程内容1. 工程范围包括但不限于_______________________。
2. 工程质量符合国家相关标准及甲方的要求。
3. 工程进度要求如下：_______________________。
第三条合同价款1. 本工程总价款为_______________________（大写：_______________________），其中工程进度款比例为_______________________%。
电力工程土建施工合同5篇
电力工程土建施工合同5篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（发包方）：XXX电力公司乙方（承包方）：XXX建筑有限公司根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方电力工程中的土建施工部分达成以下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：XXX电力工程土建项目2. 工程地点：XXX市XXX区XXX路3. 工程内容：包括但不限于基础工程、主体结构、配套建筑等土建施工。
二、合同工期1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方开工令为准）。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 工期延误处理：因乙方原因延误工期，应按照合同约定承担违约责任。
因不可抗力因素导致的工期延误，经甲方确认后工期相应顺延。
三、合同价款及支付方式1. 工程总价：人民币XXXX万元（大写：XXX万元整）。
具体金额根据工程实际结算确定。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付工程款，具体支付节点为工程开工后按月度进度支付XX%，工程竣工并经甲方验收合格后支付至XX%，剩余XX%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关规范、标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 甲方在工程竣工后进行验收，验收标准按照国家相关规范、标准及本合同约定的标准执行。
3. 乙方对工程质量承担终身责任，如因乙方施工质量问题导致的损失，乙方应承担全部责任。
五、安全施工及文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和发生的费用。
2. 乙方应遵守文明施工相关规定，保证施工现场的整洁有序，做到工完场清。
六、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款的，应按照合同约定承担违约责任。
2. 乙方未按合同约定完成工程或工程质量不合格的，应承担违约责任，并承担因此造成的损失。
3. 因一方违约导致合同无法继续履行的，守约方可解除合同并要求违约方承担违约责任及损失赔偿。
有关电力工程建设施工合同范本5篇
有关电力工程建设施工合同范本5篇篇1电力工程建设施工合同范本甲方（甲方名称）：___________法定代表人：__________地址：_________电话：________乙方（乙方名称）：___________法定代表人：__________地址：_________电话：________鉴于：甲方是依法设立并有效存续的_______公司，具有按照法律规定提供电力工程建设服务的资质和能力；乙方是依法设立并有效存续的_______公司，具有按照法律规定承担电力工程施工服务的资质和能力。
为明确电力工程建设施工过程中的各项权利和义务，甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成一致，签订本合同。
一、工程简介1.1 工程名称：____________。
1.2 工程地点：____________。
1.3 工程建设内容：____________。
1.4 工程规模：____________。
二、合同价款2.1 本工程总价款为_______万元整（¥_______，大写：人民币_______元整）。
2.2 工程款项结算方式：甲方按_____的方式分期支付款项，具体支付时间和金额分别如下：1）工程开工前_____内支付款项_______万元；2）工程完成___%之后支付款项_______万元；3）工程完成____%之后支付款项_______万元；4）工程竣工验收合格后支付最后一期款项_______万元。
2.3 支付方式：直接支付至乙方指定账户。
三、工程质量与验收标准3.1 所有工程材料必须符合国家有关标准，质量合格证明及实验室检验报告必须齐全。
3.2 工程施工过程必须遵守国家建设法规，严格按照工程设计和施工图纸进行施工。
3.3 工程竣工后验收标准为允许有限的误差范围，不得影响电力工程的正常使用。
3.4 工程完成后，乙方需提供合格的竣工报告，并承担因工程质量问题引起的后续责任。
电力建设工程施工合同2018新整理版
电力建设工程施工合同2018 新整理版第一章一般条款甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条工程概况一、工程名称1．工程地点：。
2．工程内容：。
3．工程性质：。
4．承包范围：。
二、批准单位1．批准文号：。
2．业主或主管单位：。
三、开工日期1．竣工日期：。
2．总日历工期：。
四、质量等级：。
五、承包方式：。
六、合同价款：。
第二条合同文件及解释顺序一、合同文件的组成和解释顺序1．本协议条款；2．本合同条件；3．洽商：变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。
4．。
二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。
第三条合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律一、合同文件使用汉语普通话书写，以汉字普通话解释、说明。
二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业规章。
三、施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。
第四条图纸一、甲方在开工日期前，于年月日向乙方提供完整的施工图纸份，其中包括竣工图份、现场存放的份，保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，对乙方做好图纸保密工作的要求：二、甲方不能按第四条第一款约定提供的图纸名称、提供期限，保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。
三、甲方对图纸的特殊保密要求，乙方采取保密措施，由甲方承担的费用。
四、乙方要求增加图纸份数，甲方应按予以复制、交付，费用由乙方承担。
五、乙方在开工前未如约收到甲方提供的图纸，应在天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。
甲方代表在乙方提交通知后2 天内未答复，按第七条第二款约定处理。
六、乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求，应及时通知甲方代表，根据实际情况按第四条第五款或第二十五条第一款的约定处理。
乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现，甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四款的约定承担责任，并给付因此造成的修补、拆除、改建、重新等费用。
电力工程建设施工合同范本5篇
电力工程建设施工合同范本5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力工程的建设施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：电力线路建设、设备安装、调试等4. 工程规模：_____________二、合同工期1. 开工日期：本工程定于_____年_____月_____日开工。
2. 竣工日期：本工程定于_____年_____月_____日竣工。
三、工程质量1. 乙方应按照设计文件、施工图纸及国家电力工程建设相关规范进行施工，确保工程质量。
2. 乙方在施工过程中，应接受甲方的质量监督与检查，并对提出的问题进行及时整改。
3. 工程竣工后，乙方应提供完整的工程资料，并配合甲方进行竣工验收。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币_____元（大写：_________________________）。
2. 支付方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程进度款，具体支付时间为工程开工前支付工程总造价的_____%，工程进度过半支付_____%，工程竣工并通过验收后支付剩余的_____%。
五、材料设备供应1. 工程施工所需材料、设备由乙方负责采购，并确保质量符合国家标准。
2. 甲方有权对乙方采购的材料、设备进行检验，如有质量问题，乙方应负责更换。
六、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守国家安全生产法律法规，制定安全生产措施，确保施工安全。
2. 乙方应文明施工，保持施工现场整洁，减少对环境的影响。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程进度款，应承担违约责任，并向乙方支付违约金。
电力工程施工合同范本6篇
电力工程施工合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方电力工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：电力设备的安装、调试及试运行等。
二、合同工期1. 开工日期：自本合同签订之日起第___个工作日起开工。
2. 竣工日期：开工之日起___天内完成。
如遇特殊情况，双方协商顺延。
三、合同价款及支付方式1. 工程总造价：人民币____元（大写：____元整）。
此价格包含人工费、材料费、调试费等一切相关费用。
2. 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的__%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照电力行业的有关规范和要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的___个工作日内进行验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
3. 如工程存在质量问题，乙方应当在接到甲方通知后___个工作日内进行整改，直至符合验收标准。
五、安全施工及保障措施1. 乙方在施工过程中应严格遵守安全施工规范，确保施工人员和设备安全。
2. 乙方应建立健全安全生产管理制度，加强施工现场的安全管理。
如因乙方原因造成事故，由乙方承担全部责任。
3. 甲方有权对施工现场的安全生产情况进行监督和检查。
如发现安全隐患，乙方应立即整改。
六、违约责任1. 若因乙方原因逾期竣工，每逾期一日，乙方需支付甲方违约金____元。
逾期超过___日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。
一、合同概述本合同由以下双方签订：发包方（以下简称“甲方”）：____________________；承包方（以下简称“乙方”）：____________________；甲乙双方在平等自愿的基础上，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就甲方电力工程施工作事宜签订本合同。
电力施工合同范本2018
电力施工合同范本2018甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方电力施工项目达成如下合同条款，以资共同遵守：第一条工程概况1.1 工程名称：________________________1.2 工程地点：________________________1.3 工程内容：________________________1.4 工程规模：________________________1.5 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日。
第二条工程承包范围2.1 乙方负责本合同约定的电力施工工程的全部或部分施工任务。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸及技术要求，完成施工任务。
第三条工程质量及验收标准3.1 工程质量应符合国家及行业相关标准，并达到甲方要求。
3.2 工程验收应按照国家及行业相关验收规范进行。
第四条工程价款及支付方式4.1 工程总价款为人民币______________________元（大写：______________________元整）。
4.2 工程价款的支付方式为：a) 预付款：合同签订后____日内，甲方向乙方支付工程总价款的____%作为预付款。
b) 进度款：根据工程进度，甲方按阶段向乙方支付相应比例的工程款。
c) 竣工验收合格后，甲方支付至工程总价款的____%。
d) 质保金：工程总价款的____%作为质保金，于质保期满后支付。
第五条工程进度及延期5.1 乙方应按照合同约定的工程期限完成施工任务。
5.2 如因不可抗力或甲方原因导致工程延期，双方应协商解决，并签订补充协议。
第六条工程变更6.1 工程变更应由甲方书面通知乙方，并经双方协商一致后实施。
6.2 工程变更导致的工程价款调整，应由双方协商确定。
有关电力建设工程施工合同范本5篇
有关电力建设工程施工合同范本5篇篇1电力建设工程施工合同范本甲方（甲方名称、地址、法定代表人）：乙方（乙方名称、地址、法定代表人）：为了加强双方合作，明确责任，按照《中华人民共和国合同法》的相关规定，就乙方承担甲方电力建设工程项目施工合同的具体内容达成如下协议：第一条项目名称及地点甲方委托乙方承担的电力建设工程项目名称为（项目名称），项目地点为（项目地址）。
第二条合同金额该电力建设工程项目的总合同金额为（合同金额），乙方应按照约定的付款方式及时结清款项。
第三条工程内容1. 乙方负责按照甲方的要求完成电力建设工程项目的设计、施工、检验等相关工作；2. 乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求；3. 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程项目，并保证工程工期不超过约定的期限；4. 乙方应按照合同约定提供工程施工保险。
第四条保证及延期责任1. 乙方应向甲方提供履约保证金，作为履约的保障；2. 若因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的责任，并按约定支付延期罚款；3. 若因不可抗力等原因导致工程延期，乙方应及时向甲方提交申请，并提供相关证明文件。
第五条工程变更1. 若因项目需求变更导致工程内容或工程设计方案发生变更，乙方应与甲方协商一致，并签订工程变更协议；2. 工程变更须经双方共同签字确认后生效。
第六条质量保证1. 乙方应按照相关标准和规范进行工程施工，保证工程质量符合相关要求；2. 乙方应负责工程完工后的质量检验，并解决相关质量问题；第七条结算及支付1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工验收报告；2. 经甲方验收合格后，乙方应提供完整的工程资料，并甲方结算尾款。
第八条违约责任1. 若任何一方违反本合同的约定，应当承担相应的违约责任；2. 若乙方违约，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应的损失。
第九条争议解决因履行本合同发生任何争议，双方应友好协商解决。
协商不成时，应提交至甲方所在地人民法院裁决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电力工程建设施工合同范本2018
（文中蓝色字体下载后有风险提示）
甲方（发包方）：
委托代理人：
乙方（承包方）：
委托代理人：
风险提示：发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。
且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
二、工程范围：
三、材质要求：
四、技术要求：
五、工程说明：
六、施工方式：包工包料，预留端口符合相关技术要求。
七、工程质量及要求
风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。
2、材料供应
风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在
监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。
（1）本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行国家标准。
（2）乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料；所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件，并对材料质量负责。
（3）、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。
八、工程工期
风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告 42 天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
1、准备工期：个日历天。
2、安装工期：个日历天。
3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。
安装开始时间由甲方提前 3 天通知乙方，乙方必须在规定时间到达施工现场，开始施工。
因天气不可抗拒因素工期相应顺延。
九、工程价款与支付方式
1、工程总价：元整。
大写。
2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。
3、合同生效后，甲方一次性支付合同总价款的 95作为预付工程款，剩余 5作为质保金，验收合格经确认无质量问题，乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。