分包协议范本木工

施工协议书

发包方（简称甲方）：

承包方（简称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国价格法》以及其他有关法律法规规定的原则，结合本工程及双方到现场勘验的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下合同，以兹共同遵守。

第一条：工程概况

1.工程名称：

2.工程地址：

3.施工面积：最终以实际施工展开面积为准。

4.工程施工内容：江苏豪恺实业股份有限公司办公楼、1、2号车间模板工程施工任务承包给乙方施工（包括现场卸货、码放、上楼、安装、修补和校正产品、保管产品，乙方需负责提供所有施工辅助材料、废弃料的清理等）。详见施工图纸。

5.委托方式：包工不包料。

6.综合固定单价：元/平方米。前述综合固定单价已包括材料、人工费、机械费、措施费、安全文明施工费、管理费、利润等所有费用。

7.工程工期：按业主方要求。整个工期最长不超过个日历天。

第二条：工程价款结款方式

1.工程价款的支付结算：工程量按完工后实际展开施工面积进行结算，结算工程量需双方签字认可后，直接支付给乙方。乙方无权向甲方主张任何付款义务（包括但不限于工程款、违约金、赔偿金等任何付款义务）。结算工程量及款项在乙方完成本协议约定施工后，经乙方书面通知，甲、乙双方按本协议约定，三日内由甲方、监理方进行验收或提出整改意见，验收合格后七天内，甲方需按本协议约定，直接向乙方支付95%工程款，其余5%在保修期届满后七天内，乙方

承接的施工内容无质量问题，甲方再一次向乙方付清。

2．如甲方需提供本协议结算金额发票，则由乙方提供。

3. 乙方承诺：其具有履行本协议所需的所有资质及能力，否则，相关法律责任由乙方向业主承担，造成甲方损失的，乙方还应充分赔偿甲方的全部损失。工程款报价是经过科学测算得出的，如发生亏损，由乙方自行承担。同时，乙方一定按时向施工工人发放工资，如有因拖欠工人工资发生的纠纷，乙方承担一切责任。如发生工人/供应商聚众闹事等情况，则每发生一次，乙方向甲方和/或业主支付人民币伍仟至叁万元的违约金。

第三条：施工、材料及设备

1. 乙方不得再次分包此工程，必须按照甲方项目经理、业主的指令及时保证现场工人的数量，必须无条件服从甲方和/或业主安排的加班任务。

2. 乙方应严格按照国家、行业相关标准及甲方项目经理、业主的指令要求进行施工，由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变；给甲方造成损失的，乙方应予中国法律允许之最高额赔偿，以充分弥补甲方因此遭受的损失。由于甲方原因造成返工，其返工费用由甲方承担。增加项目，进行签证，价格另计。

3.施工用所有的材料由甲方提供。由甲方负责现场保管（防雨、防盗、防损坏）。

4.施工工具乙方自备并保管。乙方施工人员的交通食宿由乙方自理。

第四条：工程质量及验收

1.本工程执行《工程建筑工程技术规程》和业主、总包、监理制定的其它标准、质量评定验收标准。

2.达不到验收标准，乙方必须返工，直到符合要求，通过甲方、业主、监理方验收。因返工造成的工期延误不予顺延，乙方应承担相应的违约责任。

3.工程保修期与甲方和业主签订的__ _______________工程《合同》之保修期相同。从整体工程竣工验收签章之日起算。

第五条：有关安全生产的约定

1.乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障施工人员安全，防止一切安全事故发生。如遇发生安全事故，乙方承担全部责任；给甲方造成的经济损失，乙方负责修复和赔偿。

2. 乙方必须负责购买充分的保险，包括为施工工人办理人身伤害保险。施工过程中，相关人员伤亡由乙方负责，并承担相应的费用。

3.乙方必须严格遵守《安全生产管理条例》和《文明施工条例》（见附件），如有违约，则应承担相应责任。

第六条：其它事项

1.甲方指派为项目经理，全权负责本工程的现场指挥、技术指导和工作协调。

2.乙方指派_________为乙方驻工地代表，全权负责合同履行。按要求组织施工保质、保量、按期完成施工任务。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。

3.除非本协议另有约定，乙方就本协议的履行，应当直接向业主承担相关责任与义务。如因乙方未能充分妥善履行相关义务，则业主有权直接追究乙方的违约责任，而不因此延迟或扣减其应当向甲方支付的工程款项。

第七条：违约责任

1.如由于乙方原因造成窝工和工期延误的，则每延迟一天乙方应向甲方和业主分别支付甲方和/或业主根据本协议计算的合同工程价（或中标价）5%的违约金。如因此造成甲方工期延误等损失的，该等损失由乙方一并承担。乙方工期延误超过天的，甲方和/或业主有权解除本协议。在此情况下，乙方应向甲方和业主分别支付甲方和/或业主根据本协议计算的合同工程价（或中标价）30%的违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方还应赔偿差额部分的损失。

2.若乙方施工质量不合格未通过验收，在天内仍未完成返工或返工质量仍不合格，甲方和/或业主有权解除本协议。若本协议因乙方施工质量不合格被解除的，乙方应向甲方和业主分别支付甲方和/或业主根据本协议计算的合同工程价（或中标价）30%的违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方还应赔偿差

额部分的损失。

3.合同解除的，乙方应在天内拆除所有已进行的施工工程，并清退撤场。对于已完成工程量不予结算。若根据甲方和/或业主的指令，对于乙方已完成全部或部分工程无需拆除的，则对于未拆除部分，按该部分工程量的50%进行结算。乙方逾期拆除工程或逾期清退出场的，则每逾期一天，乙方应向甲方和业主分别支付甲方和/或业主根据本协议计算的合同工程价（或中标价）5%的违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方还应赔偿差额部分的损失。

第八条：纠纷处理方式

本协议及本协议履行过程中发生争议时，各方应友好协商解决。协商不成，可向当地仲裁委员会提起仲裁。败诉方应承担胜诉方因此支付的包括律师费在内的仲裁费用。

第十条：合同生效

本协议订立时间：年月日。本协议壹式贰份，由甲方、乙方双方签字确认后生效，具有同等法律效力。

甲方（签章）：

委托代理人：

地址：

电话：

传真：

开户银行:

账号：

乙方（签章）：

委托代理人：

地址：

电话：