我对学习建筑法规的认识
建筑法规学习心得(通用5篇)
建筑法规学习心得(通用5篇)建筑法规学习心得篇1建筑法规学习心得学习建筑法规是一项必要且重要的任务,因为它关乎到建筑行业的规范和安全。
通过学习建筑法规,我对其重要性有了更深刻的认识。
建筑法规是建筑行业的重要组成部分,它涵盖了建筑的设计、施工、验收等各个环节,确保了建筑的质量和安全。
建筑法规不仅对建筑行业至关重要,对消费者和居住者来说也同样重要,因为它们保证了建筑的质量和安全,从而保障了人们的生命财产安全。
在学习建筑法规的过程中,我深入研究了各种建筑法规和条例,例如《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等。
我了解到,这些法规和条例对建筑行业的影响深远,它们明确了建筑设计和施工的各项要求,规定了建筑材料的质量标准,要求施工企业必须按照规定进行施工,确保了建筑的质量和安全。
通过学习建筑法规,我深刻认识到建筑法规对建筑行业的重要性。
建筑法规不仅规范了建筑行业,也保障了建筑的质量和安全,对消费者和居住者来说同样具有重要意义。
我明白了建筑法规的严肃性和必要性,并在学习中逐步树立了法律意识,提高了法律素养。
综上所述,学习建筑法规是一项有意义且必要的过程。
它不仅提高了我的法律素养,也让我对建筑行业有了更深入的了解。
我深刻认识到,建筑法规是保障建筑质量的关键,也是维护建筑行业秩序的基础。
在未来的学习和工作中,我将更加注重建筑法规的学习和应用,为建筑行业的规范和发展做出贡献。
建筑法规学习心得篇2建筑法规学习心得学习建筑法规是一项必要的任务,因为它对于保护建筑行业及其相关方的权益至关重要。
通过这次学习,我获得了丰富的知识和深刻的体验,以下是我的学习心得。
首先,建筑法规的重要性得到了我充分的认识。
这部法律不仅保护了建筑行业及其相关方的权益,还确保了建筑过程的规范性和合法性。
我意识到,遵守建筑法规是每个建筑公司和从业人员的责任,也是保障社会公共利益的重要手段。
其次,我了解到建筑法规涵盖的范围非常广泛。
除了建筑设计和施工,它还涉及到建筑材料、环境保护、安全规定等多个方面。
建筑法规课学习心得
建筑法规课学习心得《建筑法规》是建筑相关专业的一门重要课程,通过学习以及实践,我对建筑法规课有了深刻的理解和认识。
在学习的过程中,我感受到了建筑法规对于建筑行业的重要性,也了解到了建筑法规对于保障国家建筑安全以及建筑质量的必要性。
下面,我将就我对于《建筑法规》课程的学习心得进行分享,希望能够帮助其他同学更好地学习这门课程。
首先,在学习《建筑法规》课程的过程中,我深刻体会到了建筑法规对于建筑行业的重要性。
建筑法规是建筑行业发展的重要保障,它对于规范建筑行业的发展、维护建筑安全和保证建筑质量起到至关重要的作用。
建筑法规的出台和执行可以避免一系列的安全事故和质量问题,保护建筑工人和居民的权益,提高建筑行业的整体水平。
因此,作为一名建筑专业的学生,我们要深入了解和学习建筑法规,做到遵守法规、守住底线、确保建筑安全。
其次,学习建筑法规还需要注重实践,只有将理论知识与实际相结合,才能更加深入地理解和应用。
在课程学习中,我们除了理论教学,还进行了大量的案例分析和工程实践。
通过实地考察和模拟实验,我们能够更加直观地感受到建筑法规的实际应用情况,了解建筑法规在实际工程中的重要性和实施难点。
实践让我更加意识到建筑法规是一个复杂而庞大的体系,需要我们不断学习和实践才能掌握。
此外,在学习建筑法规的过程中,我还认识到了建筑法规的不断更新和进化。
建筑行业在不断发展,技术不断更新换代,相关法规也要与时俱进。
我们需要不断关注最新的建筑法规,了解最新的标准和要求,才能在实践中做到合规操作。
同时,对于建筑法规的学习也需要我们具备良好的学习习惯和信息搜索能力,通过多种渠道获取建筑法规的最新动态,不断提升自己的专业素养和能力。
最后,学习建筑法规需要掌握一定的学习方法和技巧。
建筑法规是一门内容繁杂、条文繁多的学科,对于我们来说是比较难以理解和记忆的。
因此,在学习建筑法规的过程中,我们可以采取一些方法来帮助我们更好地掌握。
比如,可以制作思维导图和笔记,将学习内容进行整理和总结,有助于我们对知识的记忆和理解。
工程建筑法规个人心得体会参考范文
工程建筑法规个人心得体会参考范文工程建筑法规是保障建筑工程安全、规范建筑行业秩序的重要法律法规。
我在学习和实践中认识到,遵守和贯彻执行工程建筑法规对于建筑工程的质量、安全和可持续发展具有重要意义。
通过深入研究和实践,我对工程建筑法规有了更为深刻的理解,并形成了自己的一些心得体会。
首先,工程建筑法规是建筑工程质量和安全的基石。
建筑工程的质量和安全关系到人们的生命财产安全。
工程建筑法规通过制定严格的标准和规范,确保了建筑工程的设计、施工、验收等各个环节的可控性和规范性。
在实践中,我深深体会到只有严格按照工程建筑法规的要求进行建设,才能保证建筑工程质量和安全。
其次,工程建筑法规是规范建筑行业秩序的重要保证。
建筑行业是一个具有特殊性和复杂性的行业,涉及到多个方面的利益关系。
工程建筑法规通过明确权责,规范施工过程,保护建筑行业从业人员的合法权益,维护建筑市场的健康发展。
在我从事建筑工程的实践中,我认识到只有严格执行工程建筑法规,才能维护建筑行业的良好秩序,建立公平竞争和诚信经营的环境。
再次,工程建筑法规是推动建筑工程可持续发展的法律支撑。
随着社会的不断发展,人们对建筑工程的要求越来越高,从单一追求经济效益转变为兼顾经济效益、环境保护和社会效益的综合型目标。
工程建筑法规通过制定环保、节能、资源合理利用等方面的规定,推动了建筑工程行业向可持续方向发展。
在实践中,我体会到只有深入理解和贯彻执行工程建筑法规,才能使建筑工程真正实现可持续发展的目标。
最后,我认为要充分发挥工程建筑法规的作用,需要从以下几个方面加以完善和改进。
一是加强对工程建筑法规的宣传和普及,在建筑行业从业人员中树立正确的法律意识,提高对工程建筑法规的理解和执行能力。
二是加强监管和执法力度,严格按照工程建筑法规对建筑工程进行监督和检查,严肃处理违法违规行为,维护建筑行业的公平和秩序。
三是加强与相关法律法规的衔接,充分考虑和协调工程建筑法规与其他相关法律法规的关系,为建筑工程提供更为全面和有力的法律保障。
建筑法规学习心得(2篇)
建筑法规学习心得在学习建筑法规的过程中,我获得了很多宝贵的经验和知识。
以下是我在学习建筑法规中的心得体会和学习方法总结。
首先,了解建筑法规的背景和重要性非常重要。
建筑法规是制定和管理建筑活动的法律法规,是保障建筑安全、环境保护和城市规划的重要依据。
了解建筑法规的背景,可以更好地理解和应用这些法规,对于建筑从业人员来说是必不可少的。
其次,系统学习建筑法规需要掌握一定的学习方法。
一是建立学习计划和目标,明确学习内容和时间安排。
建筑法规的知识内容庞杂,学习时间繁琐,如果没有一个明确的学习计划和目标,容易迷失在学习中,浪费时间和精力。
二是从整体和细节两个层面学习。
学习建筑法规需要从整体上了解法规的体系和框架,同时也需要深入研究法规的具体内容和要点。
整体把握法规的知识结构,对于有助于理解和运用建筑法规。
三是注重实践和应用。
建筑法规是为了指导实践活动而制定的,理论知识只有与实践相结合才能更好地理解和应用。
所以,在学习建筑法规的过程中,要注重实践,结合具体案例分析和实际工作经验,提高运用法规的能力。
在学习建筑法规的具体内容上,我总结了以下几点经验。
一是注重基础知识的学习。
建筑法规的内容非常庞杂,但很多法规的基础知识是相通的,比如房屋建筑设计规范、建筑工程施工管理规范等等。
掌握了这些基础知识,可以为后续学习和理解其他法规打下坚实的基础。
二是注重重点和难点的学习。
在学习建筑法规时,有一些法规内容较为复杂,理解起来比较困难。
这时候,可以结合具体案例进行深入研究,向专业人士请教,或者参加相关培训课程,帮助理解和掌握这些重点和难点内容。
三是结合实际工作进行学习。
在学习建筑法规的过程中,要结合自己的工作实践进行学习。
将法规知识与具体工作实践相结合,可以加深对法规的理解,并更好地应用法规指导实际工作。
在学习建筑法规的过程中,还要注意一些学习方法和技巧。
一是要善于运用学习工具和资源。
现在互联网发展很快,可以通过各种学习工具和资源获取建筑法规的知识,比如教学视频、在线课程、电子书等等。
《建筑法规》学习报告
《建筑法规》学习报告一、引言《建筑法规》是我国建筑行业的基本法规之一,对于保障建筑安全、维护建筑市场秩序、规范建筑行为具有重要意义。
通过学习《建筑法规》,我对于建筑法律法规有了更深入的了解,本报告主要围绕《建筑法规》的主要内容以及学习体会进行阐述。
二、主要内容1.建筑许可管理《建筑法规》中规定了建筑施工必须提前获取建筑许可证,否则将面临行政处罚。
在建筑许可管理方面,学习《建筑法规》让我明白了建筑许可的重要性以及需要遵守的相关程序,这对于加强建筑施工管理、提高建筑质量具有重要意义。
2.工程质量管理3.建筑安全管理4.建筑市场监管《建筑法规》中规定了建筑市场的监管制度,强调了建筑行业要遵守合同、防止欺诈、保护消费者权益等方面的要求。
学习《建筑法规》让我更加明确了建筑市场的司法责任、行政责任和社会责任,培养了我遵守法律法规的意识。
三、学习体会通过学习《建筑法规》,我深刻认识到建筑法律法规对于建筑行业的重要性。
首先,建筑法律法规是建筑行业的行为准则,它规范了建筑活动的各个环节,提高了建筑质量,保障了公众的安全。
其次,建筑法律法规是建筑行业监管的重要手段,它强调行政监管、市场监管和社会监督,促使建筑行业按法律法规办事,建立良好的行业秩序。
再次,建筑法律法规是保护建筑消费者权益的重要保障,它规定了合同权益、返工责任、欺诈追责等方面的具体规定,对于保护建筑消费者的合法权益具有重要意义。
通过学习《建筑法规》,我对于建筑法律法规有了更深入的了解,也明白了法律法规对于建筑行业的重要性。
今后,我将始终遵守《建筑法规》的要求,严格执行建筑许可管理、工程质量管理、建筑安全管理和建筑市场监管等方面的相关规定,加强自身素质提升,为建筑行业的发展贡献我的力量。
四、总结通过学习《建筑法规》,我对建筑行业的法律法规有了更为深入的了解。
不仅明白了建筑法规的基本内容,也认识到了建筑法规对于建筑行业的重要性。
今后,我将遵守《建筑法规》,注重建筑施工、工程质量、建筑安全和建筑市场监管等方面的法律法规要求,提高自身的法律意识,为建筑行业的发展做出自己的贡献。
2024年建筑法学习心得体会范本(2篇)
2024年建筑法学习心得体会范本建筑法是一门涉及到建筑工程中法律规定和相关法律案例的学科,通过学习建筑法,我对于建筑工程相关的法律法规有了更深入的理解和认识。
以下是我在学习建筑法过程中的心得体会。
首先,在学习建筑法的过程中,我深刻理解到了建筑工程的特殊性和复杂性。
建筑工程涉及到多个方面的问题,包括土地使用、规划、设计、施工、验收等等。
而这些问题都需要有相应的法律法规来加以规范和约束。
在学习建筑法的过程中,我了解到了这些法律法规的内容和要求,以及它们的适用范围和相关的法律程序。
通过对建筑法的学习,我对于建筑工程的流程和法律要求有了更清晰的认识。
其次,通过学习建筑法,我对于建筑工程的风险管理有了更深入的了解。
建筑工程的风险管理是非常重要的,它关乎到工程的安全和质量。
在学习建筑法的过程中,我了解到了工程风险管理的相关法律要求和措施。
例如,在项目合同中,双方应当约定工程质量的要求和验收标准,并制定相应的风险管理措施。
在施工过程中,施工单位应当按照合同约定的质量标准进行工作,并采取相应的风险防控措施。
通过学习建筑法,我了解到了风险管理在建筑工程中的重要性,并学会了如何制定和实施相应的措施。
另外,通过学习建筑法,我也对于建筑工程的合同管理有了更深入的认识。
建筑工程的合同管理是建筑工程的重要组成部分,它关乎到合同双方的权益和责任。
在学习建筑法的过程中,我了解到了建筑工程合同的要件和合同的签订程序。
例如,在签订建筑工程合同时,双方应当明确约定工程范围、工程质量和验收标准,并确定相应的合同价款和支付方式。
在学习建筑法的过程中,我不仅了解到了合同的内容和要求,还学会了如何解决合同纠纷和争议,并通过案例分析了解到了不同类型合同中的注意事项和风险点。
最后,在学习建筑法的过程中,我也对于建筑工程的行政管理有了更深入的了解。
建筑工程的行政管理是由政府和相关部门进行的,它关乎到工程的审批、监督和执法。
在学习建筑法的过程中,我了解了建筑工程行政管理的相关法律规定和实施办法。
建筑法规学习心得体会(三篇)
建筑法规学习心得体会建筑法规是指国家对于建筑行业从事者和建筑物建设、使用、管理等方面制定的法规、法律和规章。
作为建筑行业从业者,学习和掌握建筑法规是十分重要的,对于我个人来说,通过学习建筑法规,我有以下几点心得体会。
首先,建筑法规的学习使我更加深入地了解了建筑行业的法律体系。
建筑法规作为建筑行业的重要法律依据,对于建筑从业者的行为和权益保护起着重要作用。
通过学习建筑法规,我了解到了关于建筑设计、施工、监理、验收等各个环节的法律规定,了解了建筑从业者的权利和义务,对于建筑行业的法律保护有了更加全面和深刻的理解。
其次,学习建筑法规提高了我对建筑安全和质量的重视程度。
建筑是与人们的生命财产安全息息相关的,建筑行业的安全和质量问题是无法忽视的。
通过学习建筑法规,我了解到了建筑安全和质量的相关法律要求,学习了预防和应对各类事故和风险的措施,加强了对建筑安全和质量的认识和重视,从而提高了自己在实践中的质量控制水平和安全意识。
再次,学习建筑法规使我加强了建筑项目管理方面的知识和能力。
建筑项目管理是建筑行业的核心工作之一,合理高效的管理是保证项目质量和进度的关键。
学习建筑法规,我了解到了建筑项目管理的相关法律要求,了解了合同管理、施工管理、质量管理等方面的规定和要求,使我在实践中能够更好地履行管理职责,提高项目管理的水平和效率。
另外,学习建筑法规对于我提升职业素养和规范行为习惯有着积极的影响。
建筑法规涉及到从业者的职业道德、行为准则、职业操守等方面的规定,要求从业者遵守法律法规,恪守职业道德,保持良好的职业形象。
通过学习建筑法规,我深刻认识到从业者的行为对于行业形象和社会公信力的重要性,进一步明确了自己的职业责任和职业底线,使我养成了规范行为和遵纪守法的良好习惯。
最后,学习建筑法规使我对建筑行业的发展和改革有了更深入的思考。
建筑行业是一个与经济社会发展密切相关的行业,伴随着城市化进程的加快,建筑行业也面临着越来越多的挑战和机遇。
建筑法规学习心得体会
建筑法规学习心得体会建筑法规学习心得体会作为一个学建筑的学生,学习建筑法规已经成为了必要的课程之一。
在课程中,我不仅学到了建筑法规的基本概念和要求,还体会到了建筑法规的重要性和必要性。
下面是我对建筑法规学习的心得体会。
首先,建筑法规的学习让我真切地感受到了与建筑相关的法律规定和管理制度的复杂性和严谨性。
建筑法规的内容不仅包括了建筑设计与施工的各方面规范,还包括对建筑使用、维护与改造的规定。
涉及到的法规制度、标准官方文献非常丰富,需要我们在学习时做好分类整理和加以理解。
只有了解建筑法规的内容,才能保证建筑工程在设计、施工和使用中的合法性、安全性和保证质量。
其次,建筑法规的核心思想是人性化设计,让建筑更能适应人们的生活和工作。
建筑作为人类活动的场所,其安全性、便利性、舒适性、节能等特性都是建筑法规考虑的重点。
课程中,我们了解到建筑法规要求建筑的设计应该同时考虑到建筑的实用性、美观性和环保性。
这反映了科技进步和社会发展对建筑法规的理念要求,这也是我们建筑学生和从业者的责任所在。
重点在于,建筑法规的学习不仅仅是为了应对考试,更侧重于真正带给我们关注建筑质量和安全问题的意识和责任。
只有了解到建筑质量和安全的重要性,才能更好地从细节入手,从前期规划、施工过程、竣工验收、使用维护等多个方面更好地做好建筑管理和监管。
此外,建筑法规学习也需要我们进行反思和思辨,不能只局限于课本上的知识点,需要我们注重从实践中总结经验,思考法规与现实的差异和问题存在,并寻求适合解决问题的方式和策略。
这也是对我们的思维启发和素质提升的一个比较好的机会。
最后,语言表达上,我在这门课程的学习中收益颇丰,除了学习到了相关知识点,更是从语言表达的角度上更加注重准确性和简练性。
我们经常需要根据法律和规定回答问题和撰写论述,这给我们的写作表达和思维能力的锻炼提供了一个十分好的机会。
总之,在建筑法规学习的过程中,我领悟到了法规对建筑的要求、建筑与人类的息息相关、重视从反思和实践中总结经验和提升语言表达方面的要求。
建设工程法规的收获与体会
建设工程法规的收获与体会
建设工程法规是建筑行业中的重要指导性文件,对保障建筑质量、安全和环境
保护起着至关重要的作用。
在长期的建筑实践中,我深刻感受到了建设工程法规给我们带来的收获和体会。
收获
提升工程质量
建设工程法规为建筑行业提供了严格的标准和规范,明确了建筑设计、施工、
验收等各个环节的要求。
通过遵守法规,可以有效提升工程质量,保障建筑物的安全性和耐久性。
保障工程安全
法规中对建筑施工过程中的安全要求非常严格,包括施工现场管理、劳动保护、安全设施等方面的规定。
遵守这些规定可以有效减少施工事故的发生,保障工人和居民的生命财产安全。
促进环境保护
建设工程法规也包含了对环境保护的规定,要求建筑项目在施工和运营过程中
要尽量减少对环境的影响。
这有利于减少资源浪费、减少排放污染物,促进可持续发展。
体会
规范意识的重要性
通过学习和遵守建设工程法规,我深刻认识到规范意识的重要性。
只有严格遵
守规定,才能确保工程质量和安全,避免出现纠纷和事故。
学习法规的必要性
建设工程法规繁多复杂,需要花费时间和精力去学习和理解。
但只有深入学习,才能遵守法规,做好建筑工作。
全员参与的重要性
在建设工程中,全员参与遵守法规至关重要。
只有整个团队齐心协力,共同遵
守法规,才能确保工程的质量和进度。
建设工程法规的收获与体会,让我更加深刻地理解了规范的重要性以及全员参与的必要性。
希望在今后的工作中,能够更加严格地遵守法规,为建筑行业的发展贡献自己的力量。
建筑法规学习心得
建筑法规学习心得建筑法规是指对建筑活动进行管理和监督的法律规范,它为建筑行业提供了一个可依循的规则框架,保障了建筑活动的合法性和安全性。
在学习建筑法规的过程中,我意识到建筑法规对于保障公共利益、维护社会秩序和推动建筑行业发展的重要性。
下面将对我在学习建筑法规过程中的一些心得体会进行总结。
首先,建筑法规对建筑行业的发展起到了积极的推动作用。
建筑是一个与人们生活息息相关的行业,而建筑法规的出台和实施,能够为建筑行业提供一个有序、规范的环境。
建筑法规的制定,可以明确建筑活动的合理性和合法性要求,规范建筑行业的发展,提高建筑工程的质量和安全水平。
同时,建筑法规还可以为建筑企业提供一个公平竞争的市场环境,鼓励创新、促进科技进步,推动建筑行业向高质量发展。
其次,学习建筑法规让我认识到了建筑行业对于社会的重要性。
建筑行业是国民经济的重要支柱行业,建筑工程是社会基础设施建设的重要组成部分。
学习建筑法规帮助我深入了解了建筑行业的各个方面,包括规划、设计、施工、验收等环节。
建筑行业的规范发展,能够提高城市的形象和品质,改善人民的生活环境。
学习建筑法规使我明白,只有通过合理规划、科学设计和良好施工,才能建造出满足人们需求的建筑物,为社会创造更多的价值。
再次,学习建筑法规让我认识到建筑活动对于公共安全的重要性。
建筑活动涉及到人民群众的生命财产安全,不规范的建筑活动往往会导致严重后果。
而建筑法规的出台和实施,可以规范施工行为,防止建筑物在使用过程中出现安全隐患。
学习建筑法规,我了解到了建筑材料的选用、施工工艺的要求、消防设施的设置等方面的规定,强调了人民群众的安全与利益至上。
建筑法规的学习提高了我对建筑活动相关风险的认识和防范意识,也使我更加细心和谨慎地对待建筑工程的实施。
最后,学习建筑法规让我明白了建筑行业的社会责任。
建筑活动不光关乎建筑本身的质量和安全,还涉及到社会资源的合理利用和环境的保护。
学习建筑法规让我了解到了建筑行业应该通过节能降耗、减少污染排放等绿色施工理念的引入,为可持续发展做出积极贡献。
建筑法规心得体会8篇
建筑法规心得体会8篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如述职报告、调研报告、策划方案、活动方案、心得体会、应急预案、规章制度、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as job reports, research reports, planning plans, activity plans, personal experiences, emergency plans, rules and regulations, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!建筑法规心得体会8篇心得是将自己的感受用最精准的语言描述出来,通过写心得体会可以全面的分析自己内心的想法,下面是本店铺为您分享的建筑法规心得体会8篇,感谢您的参阅。
建筑法规学习心得体会3篇
建筑法规学习心得体会建筑法规学习心得体会精选3篇(一)在学习建筑法规的过程中,我深刻体会到了以下几点:1. 了解法律法规的重要性。
建筑法规是规范建筑行业的法律法规,对于保障建筑安全、维护市场秩序、促进建筑行业的健康发展具有重要作用。
通过学习建筑法规,我认识到了法律法规在社会运行中的重要性,懂法守法成为我作为建筑从业人员必须遵守的底线。
2. 加强业务技能的必要性。
建筑法规的学习涉及到很多专业术语和技术要求,需要我具备一定的专业知识和技能。
通过不断学习和实践,我不仅加深了对建筑法规的理解,还提高了自己的业务水平和解决问题的能力。
3. 注意法规变化的及时性。
建筑法规是随着社会的发展和改革不断变化的,需要我随时关注法规的更新和变化。
因此,我要时刻关注相关政策动态,及时更新自己的法律法规知识,以保证自己在工作中的合法合规。
4. 合作与交流的重要性。
在学习建筑法规的过程中,我结识了许多同行,并与他们进行了深入的交流和合作。
通过与他们的讨论,我不仅学到了更多的知识和技巧,还开拓了思路和学习方法。
在这个过程中,我认识到与他人的交流和合作是提高自己的重要途径。
总之,学习建筑法规是建筑从业人员必备的基本功,只有不断提升自己的法规意识和专业素养,才能更好地开展工作,保障建筑行业的安全和健康发展。
建筑法规学习心得体会精选3篇(二)作为一个建筑测量的实习生,我有幸能够参与到真正的建筑项目中,并积累了一些宝贵的实践经验。
以下是我在建筑测量实习中的心得体会。
首先,准备工作是非常重要的。
在测量之前,我们需要仔细研究建筑图纸,并了解建筑结构和设计要求。
熟悉工程地点和周围环境也是必要的,这可以帮助我们更好地进行测量并避免潜在的风险。
其次,精确的测量是关键。
在进行实地测量时,我们需要使用正确的工具并准确地操作。
使用测量仪器进行测量时,要确保仪器的准确度,并根据需要进行校准。
此外,还需要注意测量过程中的误差来源,如地形不均匀性、测量仪器的漂移等,以减小误差的可能性。
建设法规学习心得范文(精选6篇)
建设法规学习心得范文(精选6篇)经验是工作或学习中的经验和理解,也可以称为经验&ldquo经验&rdquo它是一种日常应用文体,属于议论文的范畴。
一般来说,长度可以长也可以短,结构相对简单。
以下是为大家整理的关于建设法规学习心得的文章6篇 ,欢迎品鉴!我对建筑规范的认知和自学。
搞设计作业时,常常可以真的一定必须和老师的设计任务,合乎本方案的建筑类型规范的建议,所以建筑规范就沦为了设计的一种经济负担,那很正常。
刚自学建筑嘛,不着急。
甚至有时候我们真的只要外形搞得很棒,其它的都不关键。
因为方案出来后,模型做出来一定很酷,那就达到目的。
现在回忆起这就是一种极端幼稚颓废的动作,后来慢慢真的规范的熟识掌控必须就是建筑设计师的最为基本的本领。
如果这都没,那设计确实存有问题。
有时老师说的,要求的太多了,我们改做重来,那都是很正常。
我总觉得方案的好坏最终决定还是经济,使用者的定位所决定。
——涉及到方案定位价值取向的问题,建筑界也由此引出各种流派。
因此,在学生阶段注重形态还是功能不是争论和评价的核心所在,关键是你追求的东西是不是能够真正的实现,通过什么方法和手段去实现,实现到什么程度,达到你心中最能接受的。
规范为什么就是这样的,背后的出发点和理论、方法等方面的提振。
规范就是很关键,但是规范就是死去的,就是很难赢得的科学知识,我指出大学的培育无法以规范为重头戏,即便就是规范必须步入教学,也不应当就是直观的应用领域层面。
而应深入到更深层次的变动,我喜欢变动的教学和学习奥,所以我在做设计时总会反向思考,个性就是不要来一个很粗糙的老东西,一点新鲜感都没有,那就失去了设计的生命力,那对设计界是很可怕的设计状态。
规范就是死去的,那你就是活的,崭新规范,崭新法则那就是人在变化。
把握住,观测才就是最出色的设计法则。
工程建设法律是规范工程建设行为的法律,它不仅包括直接规范工程建设行为的法律,也包括与工程建设行为密切相关的法律。
2024年建筑法学习心得体会(2篇)
2024年建筑法学习心得体会建筑法是一个综合性的学科,涉及到建筑业的方方面面。
在2024年,建筑法学习的心得体会如下。
首先,建筑法是保障建筑业健康发展的基石。
建筑业是国民经济的支柱产业,对于社会的发展和人民的生活质量有着重要的影响。
然而,由于建筑行业的特殊性,存在着安全问题、质量问题、环保问题等,这些问题给社会和个人带来了巨大的经济和生活损失。
而建筑法的存在就是为了解决这些问题,保障建筑业的健康发展。
通过学习建筑法,我深深地意识到建筑法的重要性,并且明白了自己作为一名建筑从业人员应该如何严格遵守建筑法规,履行好自己的职责。
其次,建筑法是促进建筑业创新发展的有力支撑。
随着科技的进步和社会的变革,建筑业也在不断发展和改变。
在学习建筑法的过程中,我了解到建筑法不仅仅是一套规章制度的堆砌,更是为了适应时代的发展和建筑业的需求而不断完善和更新的。
建筑法的出现和实施,为建筑业提供了法律框架,使得建筑业能够在一定的法律保护下进行创新和发展。
通过学习建筑法,我明白了法律在促进建筑业创新的过程中的作用,也意识到自己要时刻关注建筑法的发展动态,不断提升自己的法律意识和法律素养,为建筑业的创新发展做出贡献。
再次,建筑法是维护建筑从业人员权益的法律保障。
建筑业作为一项劳动密集型产业,涉及到大量的劳动力参与,其中包括建筑工人、设计师、监理员等。
这些建筑从业人员为建筑业的发展做出了巨大的贡献,但是他们也面临着一系列的权益问题,如工资问题、劳动条件问题等。
学习建筑法,我了解到建筑法是为了保障建筑从业人员的合法权益而制定的。
建筑法规定了工资支付、工时、劳动条件等一系列保障措施,确保建筑从业人员能够合理获得报酬,保护其劳动权益。
通过学习建筑法,我懂得了如何维护自己的权益,如何与相关部门协商解决劳动纠纷等,提高了自己的法律素养和法律保护意识。
最后,建筑法是引导建筑行业良性竞争的重要法律工具。
在建筑行业中,存在着激烈的竞争问题。
一方面,竞争推动了建筑行业的发展和进步,另一方面,竞争也可能导致一些不正当竞争的问题,如恶性竞争、不合理定价等。
关于建筑法规学习心得体会(2篇)
关于建筑法规学习心得体会建筑法规是建筑行业中非常重要的一部分内容,它对于规范建筑行为、确保建筑安全、保护人民生命财产安全具有非常重要的作用。
经过一段时间的学习,我对建筑法规有了更深刻的理解和认识,下面就我在学习建筑法规过程中的心得体会进行总结分享。
首先,学习建筑法规需要具备系统性的思维。
由于建筑法规是一个庞大而复杂的体系,其中有着各种各样的规定和条款,所以要系统地学习建筑法规就必须具备系统性的思维方式。
我在学习的过程中,通过整理法规条文,将其按照不同的主题和内容进行归类和分类,确保全面理解和掌握法规的要点和核心内容。
通过系统性的学习方式,我能够更好地理解和吸收法规的知识,从而更好地应用于实际建筑工作中。
其次,学习建筑法规需要具备细致入微的观察力。
建筑法规是对建筑行业的各个环节和细节进行规范和要求的,所以在学习建筑法规的过程中,细致入微的观察力是非常重要的。
我在学习的过程中,会仔细观察法规中的每一个细节和要求,将其与实际建筑工作中的情况进行对比和分析,找出其中的不足和差距,为实际工作提供有益的指导和参考。
通过细致入微的观察力,我能够更好地理解法规的内涵和要求,从而更好地在实际工作中遵循法规的规定和要求。
再次,学习建筑法规需要具备钻研精神。
建筑法规是一个深奥而复杂的领域,其中蕴含着很多法律和技术知识,所以要学习建筑法规就需要具备钻研精神。
我在学习的过程中,会将法规准确地进行解读和理解,从法律的角度和技术的角度进行深入研究和思考,以便更好地掌握和应用法规的知识。
通过钻研精神,我能够更好地理解和把握法规的精髓和要点,提高学习建筑法规的效果和质量。
最后,学习建筑法规需要具备创新思维。
建筑法规是与时俱进的,随着社会发展和科技进步,建筑法规也会不断地进行更新和完善,所以要学习建筑法规就需要具备创新思维。
我在学习的过程中,会思考如何将法规中的要求与实际工作相结合,通过创新的思维方式来解决实际工作中的问题和困难。
建筑法学习心得体会(3篇)
建筑法学习心得体会(3篇)建筑法学习心得体会(通用3篇)建筑法学习心得体会篇1通过对建筑法规的学习,不仅了解建筑法规的概念范畴、作用、特征以及规范现状,而且对建筑行业的认识也有进一步的了解。
从中懂得了一些建筑规范,也有了一些心得体会,最明显的感想就是建筑法规很难掌握,但社会主义市场经济是法制经济,要求一切经济活动都必须依法进行,在建筑行业正是建筑法规的作用,约束着建设者的活动,使建筑业文明有序的正常运行。
因此我们必须学好,真正的提高建筑法规方面的意识,增强对建筑法规的重视。
首先,应该明确建筑法规的概念,建筑法规是指国家权力机关或其授权的部门制定的,旨在调整政府部门、企事业单位、经济组织和个人之间,在建筑领域中所发生的诸种社会关系中所运用的法律和规范的总称。
它有它的一些相应特征,例如:行政性、经济性、政策性和技术性等特征:1、以行政管理手段作为调整方法;如授权禁止、许可、计划等词的应用。
2、消耗资源、创造财富3、有投资意愿、另外依据政府控制经济政策。
反映基本建设政策。
4、质量保证、技术性规范、标准。
从上面建筑法规的概念和特征可以很容易的看出,建筑法规很重要,它管理和约束着建筑业以及建筑市场的各个层次,对建筑师而言既有约束也有指导作用,换句话说也就是在建筑师的构思到建筑的实体出现,建筑法规的意识始终贯穿与建筑师的思想之中。
建筑法规具有约束性,形成一个度来贯穿着建筑领域。
建筑法规在社会中的约束性,是因为它关系到人民生命、财产的安全,为保证建设活动顺利进行和建筑产品安全可靠,必须建设法规原则:1. 确保建设工程质量建设工程质量是指国家规定和合同约定的对工程建设的适用、安全、经济、美观等一系列指标的要求。
建设法规通过一系列规定对建设工程提出了强制性质量要求,是建设工程必须达到的最低标准,并赋予有关政府部门监督和检查的权力。
2. 确保工程建设活动符合安全标准工程建设安全标准是对工程建设的设计、施工方法和安全所作的统一要求。
2024年建筑法规学习心得体会范例(2篇)
2024年建筑法规学习心得体会范例建筑法规的学习是建筑专业学生的必修课程之一,也是建筑行业从业人员必须掌握的基本知识。
通过学习建筑法规,我深刻认识到法规对于建筑行业的重要性和必要性。
在此,我总结了以下几点心得体会。
首先,建筑法规是建筑行业的“行路规则”,它规范了建筑设计、施工、监理等各个环节的行为准则。
学习建筑法规,我了解到了建筑行业的法律法规体系的完整和复杂。
比如,我了解到建筑工程领域有《建筑法》、《建筑设计资质管理办法》、《建筑施工许可管理办法》等多个法规文件,这些法规文件通过对建筑设计、施工、监理等各个环节的规范,保证了建筑工程的质量和安全。
其次,建筑法规是保证建筑工程质量和安全的“保险单”。
在学习建筑法规的过程中,我深刻认识到建筑工程的质量和安全对于人们的生命财产安全至关重要。
比如,我了解到《建筑法》规定了建筑的设计、施工、监理等方面的要求,其中最重要的是要保证建筑工程的抗震安全性。
这就要求建筑行业从业人员必须熟悉并严格遵守建筑法规,以保障建筑工程的质量和安全。
再次,建筑法规是建筑行业进行规范自律的“红线”。
学习建筑法规,我认识到建筑行业是一个关系到人们生命财产安全的行业,必须高度重视规范自律。
建筑法规明确了建筑行业从业人员的职业责任和行为准则,要求建筑行业从业人员做到诚实守信、尊重科学、尊重人权等。
比如,我了解到《建筑法》规定了建筑行业从业人员的职责和义务,对于违背职业道德、涉嫌违法的行为要依法追究责任。
因此,建筑行业从业人员必须严格遵守建筑法规,做到合规经营,加强自身素质和道德修养。
最后,建筑法规是建筑行业创新发展的“引擎”。
学习建筑法规,我了解到法规与建筑行业的发展密切相关,它既为建筑行业的发展提供了基本保障,又推动了建筑行业的创新发展。
比如,我了解到中国目前正在推进的“绿色建筑”、“智慧建筑”等发展方向,在相应的法规文件中也有明确规定和指导。
在建筑行业的发展中,法规发挥着引导和规范的作用,为行业的持续创新提供了基本保障。
2024年建设工程法规学习心得体会(3篇)
2024年建设工程法规学习心得体会建设工程是社会经济发展的重要支撑和推动力量,对于一个国家或地区的发展具有重要的意义。
建设工程的顺利进行和成功完成,需要遵守相关的法规和规范,确保工程的合法、安全、高效进行。
近期我参加了一期建设工程法规学习班,通过学习,我深刻体会到了建设工程法规的重要性,并获得了一些宝贵的心得体会。
首先,建设工程法规的学习是必不可少的。
建设工程法规是指在建设工程的各个阶段,从设计、施工到竣工验收,包括相关的法律、法规、标准和规范,以及相关的管理办法和规章等。
学习建设工程法规可以帮助我们了解和掌握建设工程的相关规定和要求,具有指导性和约束性,能够规范和保障建设工程的顺利进行。
在学习过程中,我仔细阅读了相关的法规和规范,学习了建设工程法规的历史演变、基本原理和核心内容。
通过深入学习,我对建设工程法规有了更深入的了解,对建设工程的管理和执行也有了更清晰的认识。
其次,建设工程法规的学习需要注重实践应用。
仅仅理论学习是远远不够的,实践应用是获取知识和技能的最好方式。
在学习过程中,我们组织了一系列的实践活动,包括参观实地工程、模拟操作和案例分析等。
通过实践活动,我们将理论知识与实际操作相结合,加深了对建设工程法规的理解,提高了应用能力。
同时,实践活动还帮助我们发现了一些存在的问题和隐患,通过及时调整和改进,确保了建设工程的质量和安全。
再次,建设工程法规的学习需要强化安全意识和责任心。
安全是建设工程的首要考虑因素,也是法规学习的重点内容。
在学习过程中,我们深入学习了相关的安全法规和标准,学习了安全意识和责任心的培养方法和手段。
通过学习,我认识到安全工作是一项基础工作,需要每个人都要有高度的责任心和安全意识,做到心中有责、手中有法,才能确保建设工程的安全进行。
同时,学习还加强了我们对于安全管理的认识,推动了建设工程安全管理的实施和完善。
最后,建设工程法规的学习需要持续不断的更新。
建设工程法规是不断发展和演变的,随着社会经济的发展和科技的进步,相关的法规和标准也需要不断更新和修订。
建筑工程法规学习心得精选3篇
建筑工程法规学习心得精选3篇各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢篇一:建筑工程法规学习心得篇一:学习《建设工程法律法规》心得体会学习《建设工程法律法规》心得体会通过对《建设工程法律法规选编》的学习,首次初步了解了建筑学专业相关法律知识,受益匪浅。
其中让我体会最深刻的是懂法守法的必要性,建设法律法规是指国家权力机关或其授权行政机关制定的、旨在调整国家及有关机构、企事业单位、社会团体、公民之间在建设活动中或建设行政管理活动中,发生的各种社会关系的法律、法规和规章的统称。
它也在各个方面发挥着作用。
它详细规定了哪些是必须所为的建设行为,哪些是禁止所为的建设行为;它保护符合法律规定的一切建设行为;它同时对那些违法建设行为作出适当的处罚。
近年来,由于市场的不规范和缺乏明确的法律制度,建筑领域里的每一个环节都存在着严重危机:工程款拖欠现象十分严重,施工企业在建成一座座高楼大厦的同时,往往因为建设单位拖欠奇绝工程款而深深困扰,从而给本来已经经济十分紧张的施工企业雪上加霜。
最后使得民工受罪:“没有资金争着上,有点资金全面上,有了资金也不给,逼着企业先垫上”,层层经济压力最后转移到了民工身上,这是造成民工工钱被拖欠的一个重要原因。
无序的挂靠,转包及承包也存在着好多不合法的现象,还有由于我国的监理制度起步比较晚,工程监理单位更是存在着很多的问题,这些无疑都需要用法律的手段来解决。
纵观整部《建筑法规》,主要是围绕建筑工程的质量和安全,因为这些直接关系到国计民生和全体公民切身利益。
《建筑法规》的出台可以解决以上这些现象,从而加强对建筑活动的监督管理,维护建筑市场秩序,保证建筑工程的质量和安全,促进建筑业健康发展。
篇二:学习建设工程法规有感学习建设工程法规有感曹洁1245703101摘要:社会经济不断发展,虽然城乡建设水平大幅度提高,但是违法违规建筑却大量涌现。
建筑工程质量责任重大,质量优劣关系到社会公众的利益和公共安全。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
许多建筑企业经营运作不规范,法律意识不强,缺乏合同意识。国家工商局和建设部虽然制定了《建筑工程施工合同示范文本》,但有些建筑企业在签署合同时不依据此合同文本,内容不全,对权责和义务的规定不明确'导致签署的合同流于形式。2008年12月,重庆市建委抽查在建房屋建筑和市政基础设施工程施工现场79个,发现有70%合同不规范,一旦这些工程发生纠纷,建筑企业必将承担许多隐形的风险和损失。
法院一审法院判决建筑公司承诺书有效,并认定原告已经为此提供信息并做了大量工作,判决建筑公司应给付原告330万元。被告不服,向高级人民法院提起上诉,称原判决认定事实错误,中标原因与王某无关,是建筑公司通过自身努力、公平竞争、诚实投标的结果,付3%的巨额中介费不公平,承诺书内容违反了我国法律的强制性规定,应属无效,请求撤销原判决,判决建筑公司不承担任何责任。
建筑工程的承包人有时为了业务需要,会超越本企业资质等级签订合同。例如,有些承包商在自身不具备项目施工资质的情况下,为达到承包工程的目的,非法向发包人行贿或者假借其他有承包资质企业的名义进行虚假投标。另外,某些发包方在签订合同过程中利用其优势地位,在合同规定中排除自己的主要义务或者任意修改合同内容,扩大自己的权利。例如:发包方暗中以垫资为条件,违法发包;不按照合同约定支付工程进度款;工程验收合格后,不及时办理账务结算,拒付工程款等。
案例分析:在这个建筑工程合同陷阱中,豪景花园有限公司利用香港建筑公司急于获得工程项目的心理,用虚假的身份和不公平的条款对其进行欺诈。前述案例中,承包方固然是受害者,但是承包方的许多行为,在一定程度上将自己一步步推入陷阱。因此,建筑公司在承包工程项目时,应当先确定对方的身份和实力,再签订承包合同。
(二)承、发包双方的行为不规范
二、完善建筑工程合同管理的对策和建议
(一)强化合同法律意识,提高合同管理人员素质
在签订建筑工程合同时,承包商由于缺乏法律和合同意识,对合同的条款往往未经仔细推敲就草率签订,致使对方在违约情况下,自身处于不利地位。因此在签订工程合同过程中,承包商要树立较高的法律意识,要对合同的合法性、严密性进行认真审查,尽可能的减少合同纠纷,保证合同的全面履行。同时,要提高合同管理人员的综合素质,组织这些人员进行相关的培训和继续教育,全面提升企业合同管理人员的思想水平、法律水平、经济管理水平和业务能力,以更多更丰富的专业知识,适应市场发展的要求。
(四)做好合同索赔管理工作
在建筑工程合同实施过程中,出现索赔问题是难免的。因此,必须建立工程索赔管理制度。在签署合同过程和施工过程中,承包商应该始终以工程合同为依据,认真整理和分析合同内容,充分考虑各种不利因素,分析合同索赔的可能性,以便采取最有效、最科学的合同管理策略。在合同履行过程中,还应结合相关法律法规认真研究合同各项条款,积极调查施工现场的具体情况,寻找索赔证据。这不仅有利于保护企业的合法权益,更有利于企业不断适应工程建设的最新规范要求从而提高企业未来的生存能力和竞争能力
案例:某施工单位根据领取的某200m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸,采用低报价策略编制了投标文件,并获得中标。该施工单位(乙方)于某年某月某日与建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后,因资金紧缺,无法如期支付工程款,口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时,甲方发现工程质量有问题,要求返工。两个月后,返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程,应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期,加快施工进度才出现了质量问题,因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺,承担违约责任。
案例:承包人和发包人签订了采矿工业场地平整工程合同,规定工程按当地所在省建筑工程预算定额结算。在履行合同过程中,因发包人未解决好征地问题,使承包人7台推土机无法进入场地,窝工200天,致使承包人没有按期交工。经发包人和承包人口头交涉,在征得承包人同意的基础上按承包人实际完成的工程量变更合同,并商定按“冶金部某省某厂估价标准机械化施工标准”结算。工程完工结算时因为离工问题和结算定额发生争议。承包人起诉,要求发包人承担全部离工责任并坚持按第一次合同规定的定额结算,而发包人在答辩中则要求承包人承担延期交工责任。法院经审理判决第一个合同有效,第二个口头交涉的合同无效,工程结算定额应当依双方第一次签订的合同为准。
案例分析:本案例主要考核建设工程施工合同的类型及其适用性,解决合同争议的法律依据。建设工程施工合同以计价方式不同可分为:固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。根据各类合同的适用范围,分析该工程采用固定价格合同是否合适。解决合同争议的法律依据主要是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》与《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定。
(二)加强工程招投标பைடு நூலகம்理和合同管理
在建筑工程招标过程中,由于地区或行业保护主义,存在着招标人明招暗定、虚假招标的情况。在资格预审阶段,一些人为的因素使得对招标代理机构的资质把关不严,中标后容易产生施工项目偷工减料、工程质量低劣等现象。因此,对于这样的问题,招投标各方应严格按照招投标程序进行招标和竞标,力争做到公平、公正、公开,确保招投标程序合法、严谨。在规范招投标管理和合同管理中,还需要加强对承包商资质和诚信度的考察,严把建筑承包商资质管理关,建立与工程量清单相配套的工程管理制度和合同管理制度。
我对学习建筑法规的认识
——工程建筑合同管理法规
摘要:合同是一种契约,是当事人之间依法确定、变更、终止民事权利义务关系的协议。市场经济要求公平有序地竞争,竞争的秩序要靠法规来规范。依法签定的工程合同是工程实施的"法典"、竞争的"规则"、运行的"轨道"。
关键词:建筑工程 合同 管理
一、我国建筑工程合同管理的现状及存在的问题
(三)合同体系和管理制度不健全
随着市场经济的发展,《建设工程施工合同示范文本》逐渐落后,不能满足市场经济体制的要求。同时,现有的合同文本对管理环节和工程实施过程中可能出现的各种问题缺少相应的规定,而且对一些基本要约也未作出明确规定,承、发包双方存在钻合同文本漏洞的情形。在合同管理体系上,分级管理和授权管理机制不健全,合同管理程序也不是很明确,存在着规定的制度不执行,该履行的手续不履行的情况,缺少必要的监督和控制机制。
加强合同管理是规范各建设主体行为的需要。建筑工程项目合同界定了建设主体各方的基本权利与义务关系,是建设主体各方履行义务、享有权利的法律基础,同时也是正确处理建筑工程项目实施过程当中出现的各种争执与纠纷的法律依据。纵观目前我国建筑市场的经济活动及交易行为,所出现的诚信危机、不正当竞争多与建设主体法制观念淡薄及合同管理意识薄弱有关。加强合同管理,促使建设主体各方按照合同约定履行义务并处理所出现的争执与纠纷,能够起到规范建设主体行为的积极作用,对整顿我国的建筑市场起到了促进作用。
案例:2004年,浙江某建筑公司通过中间人王某了解到北京有一个大型房地产楼盘正准备招标。之后,王某带领建筑公司负责人考察了项目工地现场,并许诺可以帮助建筑公司拿到该工程承建权,但必须给予相应报酬。建筑公司于是出具了一份书面承诺给王某,答应中标后给王某工程总造价3%的咨询费。2005年初,建筑公司拿到了工程中标通知书,并与开发商签订了施工合同后进场施工。2006年初,王某向建筑公司多次催讨咨询费未果后向当地中级人民法院提起诉讼,要求支付330万元的咨询费用。
「案例评析」本案的关键在于如何确定工程结算定额的依据即当事人所订立的两份合同哪个有效。依《合同法》第二百七十条建设工程合同应当采用书面形式的规定,建设工程合同的有效要件之一是书面形式,而且合同的签订、变更或解除,都必须采取书面形式。本案中的第一个合同是有效的书面合同,而第二个合同是口头交涉而产生的口头合同,并未经书面固定,属无效合同。所以,法院判决第一个合同为有效合同。
最后,二审法院作出终审判决,撤销原判决,建筑公司补偿王某80万元。
(三)建立和完善合同管理制度体系根据各类合同的适用范围,分析该工程采用固定价格合同是否合适。解决合同争议的法律依据主要是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》与《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定。
在建设工程项目中,建立和完善合同管理体系尤为重要。根据德国国际工程项目管理公司经验,通过工程项目管理中技术的优化,可使工程增加利润,但最多不超过3%一5%;而合同管理得好,却能使利润增加10%-20%。可见在国外项目管理中,合同管理的优化要比技术的优化更为重要。完善合同管理具体方法是:一要完善合同范本。在工程合同的签订阶段,合同签署的双方应该严格按照《建设工程施工合同示范文本》操作,严禁自制不符合程序和合意的合同,合同的内容和权责应该明确。二要不断扩大工程合同文本的多样化。以满足不同的承包方式。建筑企业还应结合企业自身发展状况,充分利用现有资源,建立相应的监督和控制机制,保证合同管理制度的有效贯彻。
09铁工(3)班张杰学号:20095120120304
案例:某省豪景花园有限公司(业主)与香港某建筑公司(承包方)签订了一份建筑工程承包合同,规定由承包方在某市承建一座豪景花园,合同主要条款约定:(1)承包方负责设计、施工等工程的所有事宜,承包方应保证工程的质量;(2)业主负责费用的支付,并有权验收工程;(3)工程总价款为4000万元人民币,分四期支付,每期1000万元人民币;(4)为保证承包方按时到达某市,按时开工并能按时完工,双方协商后同意,由承包人先行支付业主50万元人民币,作为质量信誉金,待依合同履行义务后,随最后一批价款一并返还给承包方;(5)工程时间是:从1992年5月1日到1994年1月31日,延期1日,收取10万元的罚金。合同经双方签字,按合同规定于1992年3月20日生效。1992年3月3日,承包方即开出50万元人民币的支票,并通过中国银行A地分行与中国银行某市支行的业务往来,打入业主得帐户。1992年4月20日,承包方来到某市,准备如期开工,查找业主支付第一期工程款时,却发现业主失踪了。其在中国银行某支行的帐户已经取消,资金已提走;在某市工商管理局的公司登记业已注销。经调查,某市豪景花园的业主是另一家公司,某省豪景花园有限公司是假业主。他在注册登记上,经营范围一栏填写的是“提供餐饮服务”。至此,承包方才发觉上当受骗,当事为了获得该工程项目的建设,不惜同意先交信誉金的不公平条件,被假业主借机敲竹杠。