总包分包三方协议样本
甲分总包方配合三方合同协议2篇

甲分总包方配合三方合同协议2篇篇1合同编号:【编号】甲方(总承包方):【公司名称】地址:【地址】法定代表人:【姓名】联系方式:【电话/邮箱】分包方:【公司名称】地址:【地址】法定代表人:【姓名】联系方式:【电话/邮箱】第三方(合作方):【公司名称】地址:【地址】法定代表人:【姓名】以及其他相关人员联系方式:【电话/邮箱等】等必要信息。
为保障各方合法权益,明确各方职责与义务,在各方充分理解并达成一致的基础上,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,特订立本三方合同协议。
一、协议目的明确甲方总承包方、分包方及第三方之间的合作关系,约定各方在项目实施过程中的职责、权利及义务,确保项目顺利进行并维护各方合法权益。
二、项目概况(在此描述项目的名称、地点、规模、工作内容等基本情况。
)三、甲方的职责与义务(在此详细列出甲方在本次合作中的各项职责与义务。
)包括但不限于以下几个方面:项目管理、进度控制、质量控制、安全管理等。
甲方应确保项目的顺利进行,并对分包方及第三方的工作进行协调和管理。
四、分包方的职责与义务一、合同目的及背景概述:简要说明合同的目的和项目背景为后续内容提供背景信息。
突出重点条款:突出强调重要的条款如各方的职责与义务违约责任解决争议的方式等以便于查阅和理解。
清晰明确的格式:使用清晰的标题和分段使内容结构清晰易于理解。
避免法律术语的过度使用:尽量使用通俗易懂的语言避免过多的法律术语以减少理解难度。
下面提供一个简化并优化后的合同模板:甲总包与分包及第三方合作合同协议甲方(总包方):【名称】【其他基本信息】乙方(分包方):【名称】【其他基本信息】丙方(第三方):【名称】【其他基本信息】为共同完成【项目名称】经各方友好协商订立以下合同条款:篇2协议编号:XXXXXX甲方:___________(以下简称甲方)乙方:___________(以下简称乙方)丙方:___________(以下简称丙方)鉴于甲方与乙方已签订相关分包合同,为确保项目顺利进行,现甲方、乙方与丙方经过友好协商,就甲分包方配合事宜达成如下协议:一、协议目的为确保项目的顺利进行,明确甲、乙、丙三方的权益及义务,规范各方在项目中的行为,特订立本协议。
总包分包三方协议书范本

工程三方协议建设单位:(以下简称甲方)总包单位:(以下简称乙方)分包单位:(以下简称丙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经甲、乙、丙三方协商一致拟定该三方协议书,并同意共同遵守。
一、工程概况:1、工程承包内容:以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准2、承包方式:本工程采取包质量、包工期、包安全文明、包验收合格的承包方式。
二、合同工期:开工日期:具体以现场批准的开工日期为准工期:以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准三、工程质量:1、以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准2、丙方在施工过程中接受建设单位、总承包单位、监理单位、设计单位的监督和管理。
四、施工环境:丙方需加强自身的施工现场管理,执行乙方一体化管理体系和各项要求及施工现场的环境安全管理计划,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工,无安全事故。
五、合同价款:以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准六、工程结算:1、以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准2、若本合同出现未作规定的情况,则根据甲、丙双方协商结果执行。
七、工程款支付:以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准八、各方权利及义务:1、甲方权利和义务1.1、负责现场的“三通一平”工作。
1.2、在开工前7日负责向乙方提供施工图1套,向丙方提供施工图3套,并由甲方组织负责图纸会审。
1.3、组织乙方、丙方进行场地施工前与施工后移交,并办理相关移交手续。
2、乙方权利和义务2.1、开始施工前,向丙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。
2.2、及时转达上级部门及甲方的有关指令、要求。
2.3、做好分包单位竣工资料的归档、备案工作。
2.4、按本工程结算价的2%向丙方收取总包服务费(由甲方支付)2.5、如非乙方原因造成的工程延期,造成乙方延期竣工而产生的损失由责任方承担。
发包、总包、分包三方协议模版

三方合作协议本协议由以下三方在平等、自愿的基础上,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及相关法律法规的规定,就___项目(以下简称“项目”)的发包、总承包及分包事宜达成如下协议,以资共同遵守。
第一条协议主体1.1发包方(甲方):___法定代表人/负责人:___地址:___1.2总承包方(乙方):___法定代表人/负责人:___资质证书号:___地址:___1.3分包方(丙方):___法定代表人/负责人:___资质证书号:___地址:___第二条项目概况2.1项目名称:___2.2项目地点:___2.3工程内容:___(详细描述工程范围、规模、技术要求等)2.4工期要求:自___年___月___日起至___年___月___日止,共计___天(具体工期可根据实际情况调整,并需明确关键节点时间)。
第三条合同价款与支付方式3.1合同总价:本合同项下工程总价为人民币___元(大写:___),包括但不限于人工费、材料费、机械费、税费、管理费等所有费用。
3.2支付方式:(1)预付款:合同签订后___个工作日内,甲方支付合同总价的___%作为预付款。
(2)进度款:根据工程进度,按月/阶段支付,乙方提交已完成工程量报告,经甲方及监理审核确认后___个工作日内支付至已完成工程量的___%。
(3)结算款:工程竣工验收合格后___个工作日内,支付至合同总价的___%;剩余___%作为质保金,质保期满且无质量问题后___个工作日内一次性付清。
(4)分包款支付:乙方收到甲方支付的相应款项后,应在___个工作日内按本协议约定支付给丙方。
第四条工程质量与验收4.1工程质量标准:符合国家现行的建筑工程质量验收规范及本合同约定的标准。
4.2隐蔽工程验收:乙方应在隐蔽工程覆盖前___小时通知甲方及监理进行验收,未经验收合格不得擅自隐蔽。
4.3中间验收:按施工进度计划进行,包括但不限于基础验收、主体结构验收、装修验收等。
甲分总包方配合三方合同协议7篇

甲分总包方配合三方合同协议7篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(分总包方):____________________公司(以下简称甲方)乙方(分包合作方一):____________________公司(以下简称乙方)丙方(分包合作方二):____________________公司(以下简称丙方)鉴于甲、乙、丙三方本着互利共赢、共同发展的原则,经友好协商,就甲方作为分总包方与乙方、丙方进行合作事宜达成如下协议:一、合同目的及合作范围本合同旨在明确甲、乙、丙三方在工程项目中的合作关系及各自职责,确保项目顺利进行,实现共赢目标。
合作范围包括但不限于工程项目的设计、施工、验收及后期维护等阶段。
二、合作期限本合同自三方签字盖章之日起生效,有效期为项目开始至竣工验收合格后的______年,期满前双方协商一致可续约。
三、各方职责及义务(一)甲方职责:1. 作为分总包方,负责项目的整体规划及现场统一管理;2. 协调乙方与丙方之间的工作,确保双方配合密切;3. 负责工程质量的监管及验收标准的制定;4. 按时支付乙方和丙方的服务费用。
(二)乙方职责:负责项目的部分施工任务,包括但不限于以下事项:1. 按照合同约定完成施工任务;2. 保证施工质量符合国家标准及甲方要求;3. 配合丙方完成与其他分包工程的衔接工作;4. 定期向甲方汇报施工进度及存在问题。
(三)丙方职责:负责项目的另一部分施工任务,具体职责如下:1. 完成指定施工任务,确保工程质量;2. 与乙方紧密配合,共同推进项目进展;3. 及时向甲方报告施工进度及遇到的问题;4. 保证施工过程中的安全生产。
四、合同金额及支付方式1. 合同总金额为人民币______元整(大写:_________________________元整)。
具体金额根据工程项目实际情况确定。
2. 支付方式:甲方按照工程进度分期支付乙方和丙方的服务费用,支付比例为______%。
待工程竣工验收合格后,完成结算支付剩余款项。
总包分包管理三方协议书

甲方(总包方):________乙方(分包方):________丙方(监督管理方):________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就总包分包管理事宜达成如下协议:一、项目概况1. 项目名称:____________________2. 项目地点:____________________3. 项目规模:____________________4. 项目工期:____________________5. 项目投资:____________________二、总包分包管理范围1. 甲方负责项目的整体规划、组织、协调和监督,并对项目质量、进度、安全、环保等方面进行全面管理。
2. 乙方负责按照甲方的要求,完成分包范围内的施工、安装、调试等工作。
3. 丙方负责对甲乙双方的项目实施情况进行监督管理,确保项目按期、保质、保量完成。
三、权利与义务1. 甲方权利与义务:(1)有权对乙方分包范围内的施工质量、进度、安全、环保等方面进行监督检查;(2)有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务;(3)有权对乙方违反合同的行为进行处理;(4)负责协调解决项目实施过程中出现的问题。
2. 乙方权利与义务:(1)按照甲方要求,按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务;(2)确保施工质量符合国家相关标准和规范;(3)遵守国家法律法规,履行安全生产、环保等义务;(4)接受甲方和丙方的监督检查。
3. 丙方权利与义务:(1)对甲乙双方的项目实施情况进行监督检查,确保项目按期、保质、保量完成;(2)协助甲方和乙方解决项目实施过程中出现的问题;(3)对甲乙双方违反合同的行为进行处理。
四、违约责任1. 甲方未按照合同约定提供施工条件或因甲方原因导致乙方不能按期完成施工任务的,甲方应承担相应的违约责任。
2. 乙方未按照合同约定完成施工任务的,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。
分包三方合作协议书范本

分包三方合作协议书甲方(总承包方):_______________________地址:_______________________联系电话:__________________________乙方(分包方一):_______________________地址:_______________________联系电话:__________________________丙方(分包方二):_______________________地址:_______________________联系电话:__________________________鉴于甲方作为项目总承包方,拥有某项目的施工总承包权;乙方和丙方分别作为专业分包方,具备相应的资质和技术能力。
三方在平等、自愿的基础上,就分包合作事宜达成如下协议:一、合作内容1.1 甲方同意将项目中的____部分(具体描述)分包给乙方,将____部分(具体描述)分包给丙方。
1.2 乙方和丙方应按照甲方的要求和标准完成分包工程,并确保工程质量符合国家及行业规范。
二、合作期限2.1 本合同的合作期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
2.2 如因特殊情况需要延长合作期限,三方应提前协商一致并签订书面补充协议。
三、费用结算3.1 乙方和丙方应根据实际完成的工作量向甲方申请支付分包费用。
3.2 甲方应在收到乙方或丙方提交的费用申请后____天内完成审核,并在审核通过后的____天内支付相应费用。
3.3 费用结算的具体方式和标准由三方另行协商确定。
四、双方权利与义务4.1 甲方有权对乙方和丙方的工作进度和质量进行监督和检查。
4.2 乙方和丙方有义务按照合同约定的时间和质量要求完成分包工程。
4.3 三方应保守商业秘密,未经对方书面同意不得泄露给第三方。
五、违约责任5.1 如一方违反合同约定,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
5.2 特别约定:____(根据具体情况填写)。
三方建筑工程分包施工合同样本

三方建筑工程分包施工合同样本一、合同背景本合同由甲方(以下简称“总包方”)、乙方(以下简称“分包方”)和丙方(以下简称“业主方”)三方共同签订,旨在明确各方在建筑工程分包施工过程中的权利和义务,保障工程的顺利进行。
二、合同目的本合同的目的是明确总包方、分包方和业主方之间的权责关系,规范分包施工的各项事宜,确保工程按照合同约定的质量、进度和安全要求进行。
三、合同内容1. 工程概况1.1 工程名称:XX项目1.2 工程地点:XX市XX区XX街道1.3 工程范围:详细列出工程范围,包括施工内容、工程数量、工程质量要求等。
2. 合同价款2.1 总包价款:XXX元(大写)2.2 分包价款:XXX元(大写)2.3 付款方式:双方约定的付款方式和时间节点。
3. 工期安排3.1 总工期:XXX天/月3.2 分包工期:XXX天/月3.3 工期延误责任:双方约定的工期延误责任和赔偿方式。
4. 质量要求4.1 分包方应按照国家相关标准和技术规范进行施工,确保工程质量符合合同约定和相关法律法规要求。
4.2 分包方应按照合同约定的验收标准进行工程验收,确保工程达到预期的质量要求。
5. 安全保障5.1 分包方应制定并执行安全生产管理制度,确保施工过程中的安全。
5.2 分包方应对工程现场进行安全检查和隐患排查,及时采取措施消除安全隐患。
6. 变更和索赔6.1 变更:如有必要对合同内容进行变更,双方应按照法律法规的要求进行协商和签订变更合同。
6.2 索赔:如发生工程变更、工期延误或其他影响工程进度和质量的事件,受损方有权提出索赔要求,并按照合同约定的程序进行处理。
7. 违约责任7.1 如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
7.2 如一方严重违约,对方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约责任。
8. 争议解决8.1 双方因履行本合同发生争议,应友好协商解决。
8.2 如协商不成,可提交相关争议给仲裁机构进行仲裁。
分包 三方合同范本

分包三方合同范本甲方(总承包方):单位名称:法定代表人:地址:联系方式:乙方(分包方):单位名称:法定代表人:地址:联系方式:丙方(业主方):单位名称:法定代表人:地址:联系方式:一、分包工程概况分包工程名称:分包工程地点:分包工程内容:二、工程期限开工日期:竣工日期:三、工程质量标准执行[具体质量标准],确保工程质量合格。
四、合同价款及支付方式1. 合同价款为[具体金额](大写:)。
2. 支付方式:[详细说明支付节点和比例]。
五、各方权利和义务(一)甲方权利和义务1. 负责与丙方协调沟通,确保工程顺利进行。
2. 按照合同约定向乙方支付工程款。
3. 对乙方的施工过程进行监督和管理。
(二)乙方权利和义务1. 按照合同约定的质量标准和工期要求完成分包工程。
2. 接受甲方的监督和管理。
3. 负责施工现场的安全管理,承担施工过程中的安全责任。
(三)丙方权利和义务1. 按照主合同约定向甲方支付工程款。
2. 对分包工程进行监督和检查。
六、工程变更任何工程变更需经三方书面确认,并按照变更后的内容执行。
七、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付工程款,每逾期一天,按照未支付金额的[具体比例]支付违约金。
2. 若乙方未按照合同约定完成工程或达不到质量标准,应承担相应的违约责任,向甲方支付[具体金额]的违约金,并负责无偿返工直至合格。
3. 若丙方未按照主合同约定支付工程款,导致甲方不能按时向乙方支付工程款,丙方应承担相应责任。
八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由三方协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本合同自三方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式三份,三方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):法定代表人(签字):日期:乙方(盖章):法定代表人(签字):日期:丙方(盖章):法定代表人(签字):日期:希望这份合同范本能够满足你的需求,如果你还有其他问题,欢迎随时提问。
三方协议简单电子版(6篇)

三方协议简单电子版甲方(简称甲方):_____乙方(简称乙方):_____丙方(简称丙方):_____根据____年____月____日甲方和乙方签定的_____工程分包施工协议书,现补充三方协议,协议内容如下1、丙方为乙方下属分公司,承接总公司委托的业务。
2、甲方和乙方签定的_____工程分包施工协议内容全部有效,全部内容由乙方委托丙方实施。
如有任何经济纠纷或法律纠纷,仍由乙方承担责任。
3、原甲方应付乙方该工程的全部款项现由甲方直接支付给丙方并由丙方开具相应的建安发票给甲方。
4、丙方收款单位及账号:分公司帐号:_____户行:_____协议订立时间:____年____月____日协议订立地点:_____本协议双方签定即生效,款项全部结清即失效。
如有任何争议,三方约定由_____仲裁委员会仲裁。
三方协议简单电子版(二)甲方:乙方:丙方:甲方与乙方于年月签订了编号为_____合同(以下简称“原合同”),现因乙方改制(或重组、合并)原因,经三方友好协商,本着诚实信用、自愿、平等的原则,依照现行法律法规,达成协议如下:1、因乙方改制(或重组、合并)原因,将其在原合同中的权利义务全部转移给丙方,丙方自愿承继乙方在原合同中的地位,由其享有原合同权利,并履行原合同义务。
丙方承诺所有乙方在原合同中做出的承诺对其均具有约束力。
2、乙、丙双方之间上述合同权利义务转让行为是建立在双方自愿的基础上,由此产生的其他问题均与甲方无关。
3、本协议签订后,由甲方向丙方履行支付义务,丙方向甲方开具发票,乙方承诺不再就原合同向甲方主张任何权利。
4、自本协议生效之日起,乙方和丙方就原合同向甲方承担连带责任。
5、本协议经过三方法定代表人签字并加盖公章后生效。
6、本协议书一式陆份,甲方执俩份,乙方、丙方各执壹份,具有同等法律效力。
(以下无正文)甲方(公章):_____ 乙方(公章):_____法定代表人:_____ 法定代表人:_____ 委托代理人:_____ 委托代理人:_____ 丙方(公章):_____ 法定代表人:_____ 委托代理人:签约时间:三方协议简单电子版(三)甲方:_____乙方:_____丙方:_____甲方与乙方于____年____月____日签订的(简称“既有合同”)正在履行中,现甲、乙、丙三方经协商一致,就合同主体变更及保证条款相关事宜达成以下协议:(1)合同主体变更条款1、本协议各方同意丙方取代乙方成为“既有合同”的一方。
总分包工程三方协议书

一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模:____________________4. 工程工期:____________________5. 工程合同总价:人民币____________________元整。
二、总包方责任1. 甲方负责按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成总包工程。
2. 甲方负责与丙方签订总承包合同,并确保合同内容的合法、合规。
3. 甲方负责协调、监督乙方按照合同约定完成分包工程。
4. 甲方负责对分包工程的质量、安全、进度等进行监督检查。
5. 甲方负责按照合同约定支付乙方工程款。
三、分包方责任1. 乙方负责按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成分包工程。
2. 乙方应按照甲方要求,接受甲方对分包工程的监督检查。
3. 乙方应保证分包工程的质量,不得出现质量问题。
4. 乙方应按照甲方要求,对分包工程进行施工组织设计,确保施工安全。
5. 乙方应按照合同约定,及时向甲方提供工程进度、质量、安全等相关资料。
四、丙方责任1. 丙方负责按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成业主工程。
2. 丙方应按照合同约定,支付甲方工程款。
3. 丙方应按照合同约定,配合甲方、乙方完成工程验收。
4. 丙方应按照合同约定,承担因工程问题引起的法律责任。
五、合同履行1. 本协议自三方签字盖章之日起生效,有效期为____________________年。
2. 合同履行期间,如遇不可抗力因素,导致工程无法按期完成,经三方协商一致,可延长合同工期。
3. 合同履行期间,如因甲方、乙方、丙方任何一方的违约行为导致合同无法履行,违约方应承担相应的法律责任。
六、争议解决1. 合同履行过程中,如发生争议,三方应友好协商解决。
2. 如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份,具有同等法律效力。
总包三方协议书范本

甲方(总包方):[甲方全称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]联系电话:[甲方联系电话]乙方(分包方):[乙方全称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]联系电话:[乙方联系电话]丙方(业主方):[丙方全称]地址:[丙方地址]法定代表人:[丙方法定代表人姓名]联系电话:[丙方联系电话]鉴于:1. 甲方为[工程名称]项目的总包方,负责项目的整体规划、设计、施工、验收等全过程;2. 乙方愿意成为[工程名称]项目的分包方,承担甲方指定的部分施工任务;3. 丙方为[工程名称]项目的业主方,负责项目的投资和最终验收;为了明确各方的权利、义务和责任,确保项目的顺利进行,经甲、乙、丙三方友好协商,特订立本协议如下:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程规模:[工程规模]4. 工程内容:[工程内容]5. 工程工期:[工程工期]二、总包方责任1. 甲方负责项目的整体规划、设计、施工、验收等全过程,确保项目按时、按质、按预算完成;2. 甲方应按照合同约定,及时向乙方提供施工图纸、技术资料、施工方案等;3. 甲方应按照国家相关法律法规和行业规范,对乙方施工过程中的安全生产进行监督和指导;4. 甲方应承担因自身原因导致的项目延误、质量不合格等责任。
三、分包方责任1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术资料、施工方案等,按照合同约定的时间、质量和标准完成分包任务;2. 乙方应遵守国家相关法律法规和行业规范,确保施工过程中的安全生产;3. 乙方应按照甲方的要求,配合甲方进行项目验收,并对验收过程中出现的问题负责整改;4. 乙方应承担因自身原因导致的质量问题、安全事故等责任。
四、业主方责任1. 丙方负责项目的投资,按照合同约定的时间和方式支付工程款项;2. 丙方负责对项目的最终验收,并对验收合格的项目进行使用;3. 丙方应按照合同约定,配合甲方和乙方进行项目验收,并对验收过程中出现的问题提出整改要求;4. 丙方应承担因自身原因导致的项目延误、验收不合格等责任。
最新建设单位分包项目出三方协议书范文

最新建设单位分包项目出三方协议书范文甲方(总承包方):_____________________地址:_____________________法定代表人:_____________________电话:_____________________乙方(分包方):_____________________地址:_____________________法定代表人:_____________________电话:_____________________丙方(业主方):_____________________地址:_____________________法定代表人:_____________________电话:_____________________鉴于甲方作为总承包方与丙方签订了《建设工程施工合同》,现甲方拟将部分工程分包给乙方进行施工。
为明确各方的权利和义务,甲、乙、丙三方经友好协商,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,特订立本协议书。
第一条工程概况1.1 工程名称:_____________________1.2 工程地点:_____________________1.3 工程内容:_____________________1.4 工程规模:_____________________1.5 工程期限:开工日期为____年____月____日,竣工日期为____年____月____日。
第二条分包范围及内容2.1 分包范围:_____________________2.2 分包内容:_____________________2.3 分包工程量:_____________________2.4 分包工程价款:_____________________第三条甲方的权利和义务3.1 甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督和检查。
3.2 甲方应按照本协议约定及时支付乙方工程款。
发包、总包、分包三方协议模版(3篇)

第1篇甲方(发包方):乙方(总包方):丙方(分包方):鉴于甲方拟进行某工程项目(以下简称“本项目”),需要乙方作为总包方进行项目管理与施工,同时乙方拟将部分工程内容分包给丙方,为确保项目顺利进行,明确各方权利义务,经甲、乙、丙三方友好协商,达成如下协议:第一条项目概况1.1 项目名称:________________________1.2 项目地点:________________________1.3 项目规模:________________________1.4 项目内容:________________________1.5 项目总投资:________________________1.6 项目工期:________________________第二条甲方权利与义务2.1 甲方权利:(1)对项目进行监督和管理;(2)对乙方和丙方的施工质量、进度、安全等进行检查;(3)在项目实施过程中,有权要求乙方和丙方提供相关资料;(4)在项目完成后,有权验收并支付工程款。
2.2 甲方义务:(1)按照合同约定的时间、地点提供施工图纸和有关技术资料;(2)确保提供施工场地及施工所需的场地设施;(3)按照合同约定支付工程款;(4)协助乙方和丙方解决施工过程中遇到的问题。
第三条乙方权利与义务3.1 乙方权利:(1)根据甲方提供的设计图纸和施工要求,组织施工;(2)对丙方的施工进行监督管理;(3)在项目实施过程中,有权要求丙方提供相关资料;(4)在项目完成后,有权验收并支付分包款。
3.2 乙方义务:(1)按照合同约定的时间、地点、质量要求完成项目;(2)对项目进行全过程管理,确保施工质量、进度、安全;(3)按照合同约定支付分包款;(4)在项目实施过程中,负责协调解决施工过程中遇到的问题。
第四条丙方权利与义务4.1 丙方权利:(1)按照乙方的安排进行施工;(2)在施工过程中,有权要求乙方提供相关资料;(3)在项目完成后,有权要求乙方验收并支付分包款。
建设单位、总、分包工程三方协议正规范本(通用版)

建设单位、总、分包工程三方协议1. 引言本文档是建设单位、总承包方和分包方之间的三方协议,旨在明确各方在项目实施过程中的职责、权利和义务,以确保工程能够按时、按质、按量完成。
2. 协议背景建设单位作为业主方,通过总承包方来统筹安排工程的实施,并通过与分包方合作,将工程任务划分为若干个具体的分包任务。
本协议旨在规范三方之间的关系,明确各方的责任和权益,以实现工程的顺利进行。
3. 协议内容a. 基本信息•建设单位:•总承包方:•分包方:b. 工程描述描述工程的基本情况和规模,并指明工程所在地。
c. 分包任务列出所有分包任务及其范围、工期、费用等。
d. 总承包方责任总承包方需按照协议约定,统筹协调各分包任务,监督工程进度和质量,并负责与建设单位沟通、报告和协商等事宜。
e. 分包方责任分包方需按照总承包方的统一安排,完成分包任务,并保证工程质量、工期和安全等。
f. 付款方式规定建设单位向总承包方和分包方支付工程款的方式、时间和金额等。
g. 变更和索赔对于工程变更和可能产生的索赔事项,规定相关程序和责任划分。
h. 安全生产与质量保证规定各方必须严格遵守安全生产和质量保证要求,确保工程施工过程中的安全和质量。
i. 保密条款对于涉及商业机密和技术机密的事项,规定保密责任和措施。
j. 争议解决规定各方在履行协议过程中发生争议时的解决方式和程序。
k. 协议生效和终止指明协议的生效日期和终止条件。
4. 其他事项如果有其他需要明确的事项,可以在此进行描述和规定。
5. 签署各方代表在本文档最后一栏签字确认,并附上日期。
本协议经各方代表详细阅读,确认无误后,签署为证。
建设单位代表:________________ 日期:________________总承包方代表:________________ 日期:________________分包方代表:________________ 日期:________________。
甲方总承包分包方三方协议

甲方总承包分包方三方协议协议双方甲方:__________________(简称甲方)乙方:__________________(简称乙方)丙方:__________________(简称丙方)三方根据平等、公正、诚信原则,经过友好协商,达成如下协议:协议内容1.合同目的本合同的目的是规定所有建筑工程的总承包范围的,包括:•设计•材料采购•施工•质量控制•安全控制•现场管理同时,甲方授权乙方向丙方技术分包,为甲方完成建筑工程部分工程,并对该等工程的质量、安全及进度负责。
2.参与合同的项目该合同涉及的项目为:___________________(详细列举受合同约束的具体项目)。
3.工程质量和安全甲方要求所有工程按合同所规定的标准按时完成,同时保证工程质量符合国家有关标准,并负责工程建设过程中的安全控制和环保工作。
乙方和丙方要严格按照国家有关标准进行施工,同时保证施工过程中的安全和环保工作,并保证分包工程的质量。
4.合同价款及付款方式1.总承包价款:___________________元(大写:___________________元)。
2.技术分包价款:___________________元(大写:___________________元)。
总承包价款按_______%(大写:___________________%)作为首期付款,分期于工程进度到达_______%、_______%、_______%时支付,尾款则分期于工程进度到达_______%、_______%、_______%时支付。
技术分包价款按_______%(大写:___________________%)作为首期付款,分期于工程进度到达_______%、_______%、_______%时支付,尾款则分期于工程进度到达_______%、_______%、_______%时支付。
5.保证金1.为保证合同的履行,甲方应在签订本合同时向乙方提供___________________元保证金。
指定分包工程施工三方协议书7篇

指定分包工程施工三方协议书7篇篇1甲方(发包人):_________乙方(承包人):_________丙方(分包人):_________鉴于甲方与乙方已签订《建设工程施工合同》,乙方与丙方已签订《建设工程分包合同》,为明确三方在指定分包工程施工过程中的权利与义务,保障工程的顺利进行,特签订本协议。
一、工程概况1. 工程名称:_________2. 工程地点:_________3. 工程内容:_________4. 工程质量:_________5. 工程进度:_________二、三方职责1. 甲方职责:(1)负责办理工程建设相关手续,确保工程的合法性;(2)负责提供施工场地的水源、电源,确保施工顺利进行;(3)负责协调乙方和丙方的施工工作,确保施工进度和质量。
2. 乙方职责:(1)负责对丙方的施工进行监督和管理,确保施工质量符合甲方要求;(2)负责提供施工场地的临时设施,确保丙方的施工顺利进行;(3)负责协调丙方的施工进度,确保施工计划按时完成。
3. 丙方职责:(1)负责按照甲方和乙方的要求,完成指定分包工程的施工任务;(2)负责施工过程中的安全措施,确保施工安全可靠;(3)负责提交施工记录和相关资料,确保施工质量的可追溯性。
三、付款方式及期限1. 甲方按照施工进度和合同约定向乙方支付工程款。
乙方在收到款项后,应按照合同约定向丙方支付分包工程款。
具体付款时间和金额按照合同约定执行。
2. 甲方在支付工程款时,应扣除相应的预付款和保留款。
预付款在合同签订后支付,保留款在工程质量保修期满后支付。
具体金额和比例按照合同约定执行。
四、质量保证及保修期1. 乙方和丙方应建立健全的质量保证体系,确保施工质量符合甲方要求。
甲方有权对施工质量进行监督抽查。
如果发现质量问题,应及时通知乙方和丙方进行整改。
2. 保修期自工程竣工验收之日起计算,一般为一年。
在保修期内,如发生质量问题,乙方和丙方应负责维修并承担相关费用。
工程分包三方合同范本

工程分包三方合同范本---工程分包三方合同甲方(业主):________乙方(总承包商):________丙方(分包商):________鉴于甲方为________工程(以下简称“本工程”)的业主,乙方为该工程的总承包商,丙方为具备相应资质的专业分包商,甲乙丙三方就本工程的分包事宜达成如下协议:第一条分包工程内容丙方同意按照本合同约定,承担本工程中的________(具体工程内容)部分的设计、施工及竣工验收等工作。
第二条分包工程期限丙方应于____年____月____日前完成分包工程的设计,并于____年____月____日前完成施工。
如遇不可抗力因素影响工程进度,丙方应及时书面通知乙方和甲方,并协商确定新的工期。
第三条工程质量丙方必须保证分包工程的质量符合国家及行业的相关标准和规范,确保工程质量达到设计和合同要求。
第四条合同价格本分包工程的合同总价为人民币____元。
价格包括了所有材料费、人工费、机械使用费及其他相关费用。
第五条付款方式1. 预付款:甲方在本合同签订后____天内支付给丙方合同总价的____%作为预付款。
2. 进度款:根据工程进度,按月支付,每月支付当月完成工程量的____%。
3. 竣工款:分包工程竣工验收合格后,支付剩余的____%。
第六条违约责任如一方违反本合同的任何条款,违约方需承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的一切损失。
第七条争议解决因履行本合同所产生的一切争议,三方应友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他约定1. 本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,三方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式三份,甲、乙、丙各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字):_____________ 日期:____年____月____日乙方(签字):_____________ 日期:____年____月____日丙方(签字):_____________ 日期:____年____月____日---。
甲分、总包方配合三方合同协议(精选3篇)

甲分、总包方配合三方合同协议(精选3篇)甲分、总包方配合三方合同协议篇1甲方(发包方):________________地址:________________邮编:________________电话:________________传真:________________乙方(供货方):________________地址:________________邮编:________________电话:________________传真:________________丙方(承包方):________________地址:________________邮编:________________电话:________________传真:________________鉴于:1、甲方系本项目的开发商;2、乙方系本项目安装工程的分包方;3、丙方系本项目的总包方;4甲丙双方签订了编号为的《建安工程协议》,且上述协议中约定了丙方在甲分工程中应尽的配合义务。
甲乙丙三方根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经友好协商,签订本合同。
一、采购物品说明1、采购物品及说明(包括产品数量、品牌、规格、单价等)(详见附件一)2、技术指标和质量标准二、合同总价款和支付方式1、本合同项下总价款为人民币(大写):________________上述合同项下总价款系甲方根据本合同向乙方支付的全部费用,该费用包括但不限于甲方所订购产品的生产、供应、包装、运输(含保险费)、安装、税金以及因质量问题引起的维修、更换、技术指导和培训费用。
乙方因履行本合同所产生的其他费用由乙方自行承担。
2、本合同总价款按照以下程序由甲方分期支付,甲方直接将应付款项划至乙方指定的账户内:1)本合同生效之日起15日内,甲方支付合同总价款的______%,计人民币________________元;2)乙方按合同规定在发货时间将相关单据(包括但不限于有关运输提单、商业发票、装箱单和质量证书等),以可靠方式寄递给甲方。
甲分、总包方配合三方合同协议7篇

甲分、总包方配合三方合同协议7篇篇1合同编号:XXXX-XXXX-XXXX甲方(分包方):XXX公司乙方(总包方):XXX公司丙方(配合方):XXX公司签订日期:XXXX年XX月XX日一、合同目的本合同旨在明确甲方、乙方和丙方在工程项目中的权利和义务,确保各方密切配合,共同完成工程任务。
二、工程概况工程名称:XXX项目工程地点:XXX工程内容:XXX三、各方职责(一)甲方(分包方)职责:1. 按合同约定完成分包工程;2. 提供必要的施工资料和设备;3. 配合乙方和丙方的施工进度。
(二)乙方(总包方)职责:1. 负责整个工程的总体规划和协调;2. 提供必要的施工设备和资源;3. 确保施工质量和进度;4. 配合丙方的施工进度。
(三)丙方(配合方)职责:1. 按合同约定完成配合工程;2. 提供必要的施工资料和设备;3. 配合甲方和乙方的施工进度。
四、施工配合与协调1. 甲方、乙方和丙方应定期召开项目协调会,讨论并解决施工过程中出现的问题;2. 各方应积极配合,确保施工进度和质量;3. 在施工过程中,如需调整施工方案,应经各方协商一致后实施。
五、质量保证与验收1. 甲方、乙方和丙方应共同制定工程质量标准;2. 各方应严格按照质量标准进行施工;3. 工程竣工后,应进行验收,验收标准和程序按国家相关规定执行。
六、合同价款与支付方式1. 合同价款根据工程量清单和单价确定;2. 支付方式:预付款+进度款+结算款,具体比例和支付时间按合同约定执行;3. 甲方、乙方和丙方应按照合同约定及时支付款项。
七、违约责任与纠纷解决1. 如一方违约,应承担相应的违约责任,并赔偿因此造成的损失;2. 纠纷解决:首先通过协商解决,协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效;2. 本合同一式三份,甲方、乙方和丙方各执一份,具有同等法律效力。
3. 未尽事宜,按国家相关法律法规执行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
总包分包三方协议样本
总包分包三方协议本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。
文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。
工程三方协议建设单位::(以下简称甲方)总包单位::(以下简称乙方)分包单位::(以下简称丙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经甲、乙、丙三方协商一致拟定该三方协议书,并同意共同遵守。
一、工程概况::
11、工程承包内容::以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准
22、承包方式::本工程采取包质量、包工期、包安全文明、包验收合格的承包方式。
二、合同工期::开工日期::具体以现场批准的开工日期为准工期::以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准
三、工程质量::
11、以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准
22、丙方在施工过程中接受建设单位、总承包单位、监理单位、设计单位的监督和管理。
四、施工环境::丙方需加强自身的施工现场管理,执行乙方一体化管理体系和各项要求及施工现场的环境安全管理计划,严格执行建
设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工,无安全事故。
五、合同价款::以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准
六、工程结算::
11、以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准
22、若本合同出现未作规定的情况,则根据甲、丙双方协商结果执行。
七、工程款支付::以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准
八、各方权利及义务::
11、甲方权利和义务、负责现场的“三通一平”工作。
、在开工前77日负责向乙方提供施工图11套,向丙方提供施工图33套,并由甲本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。
文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。
方组织负责图纸会审。
、组织乙方、丙方进行场地施工前与施工后移交,并办理相关移交手续。
22、乙方权利和义务、开始施工前,向丙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。
、及时转达上级部门及甲方的有关指令、要求。
、做好分包单位竣工资料的归档、备案工作。
、按本工程结算价的2%向丙方收取总包服务费(由甲方支付)、如非乙方原因造成的工程延期,造成乙方延期竣工而产生的损失由责任方承担。
、本工程所发生的债权、债务均与乙方无关。
33、丙方的权利和义务、工程开工前,应向甲方报送施工组织设计和详细的施工进度计划。
、按照经各方审批后的施工组织设计做好各项施工准备工作。
、在施工全过程中应遵守国家和地方现行的有关环境保护、安全法律法规。
严格控制施工噪音、扬尘对周围环境的影响。
所发生的一切费用已综合在丙方的承包单价中,不再另行记取。
、认真、及时、负责做好施工期间工地内的材料,设备设施的防火、防盗工作,发生的非甲、乙双方责任引起的损失均由丙方自行负责。
、从乙方提供的二级配电箱电源开始至施工部位的电缆、电线及流动电缆,均合由丙方自行配备,并必须符合JGJ59--59《建筑施工安全检查》检查用电规范及文明施工要求。
、按甲方要求配备必要的管理人员和施工人员。
、在施工过程中非甲、乙双方造成的工期延误、质量、安全事故,由丙方负责,丙方应及时报告各方。
经甲方、乙方、监理、设计等单位共同研究后,由丙方组织施工,并承担一切费用。
、按规范规定的要求做好材料报检、报验、隐蔽工程验收及分部
分项工程验收工作。
、按合同规定的期限内完成工地清理,做到工完、料近、场地清。
、提供完整的竣工资料和竣工验收报告。
竣工资料一式两份,其中原件一份,复印件一份。
按本工程所在地区域所管辖的质监站有关规定编制,并需符合合
肥市档案管理部门的要求。
、丙方应按规定缴纳相关保险费用,完善相关手续,足额支付农
民工工资。
、现场水电费按总工程款的7‰计取。
本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。
文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。
、现场水电费付款方式::丙方暂按合同价的7‰支付水电费,即::
九、违约、索赔和争议::本合同中各方在履行本合同及因有关之
事宜而发生争议的,能够和解或要求有关主管单位调解,如以上方式仍不能解决,可提交合肥市仲裁委员会仲裁。
十、其它条款::本合同一式肆份,甲方持贰份,乙方持壹份,丙
方持壹份,自三方签字盖章后生效。
甲方::(盖章)乙方::(盖章)丙方::(盖章)代表人:代表人:
代表人::日期:日期:日期::。
内容仅供参考。