工程造价案例分析模拟题
土木工程类工程造价案例分析模拟27_1模拟试题与答案

土木工程类工程造价案例分析模拟27_1模拟试题与答案(一)某工程项目施工承包合同价为3200万元,工期18个月。
承包合同规定:1.发包人在开工前7天应向承包人支付合同价20%的工程预付款。
2.工程预付款自工程开工后的第8个月起分5个月等额抵扣。
3.工程进度款按月结算。
工程质量保证金为承包合同价的5%,发包人从承包人每月的工程款中按比例扣留。
4.当分项工程实际完成工程量比清单工程量增添10%以上时,超出部分的相应综合单价调整系数为0.9。
5.规费费率为3.5%,以工程量清单中分部分项工程合价为基数计算;税金率为3.41%,按规定计算。
在施工进程中,产生以下事件:(1) 工程开工后,发包人请求变更设计,增添一项花岗石墙面工程,由发包人提供花岗石材料,双方商定该项综合单价中的管理费、利润均以人工费与机械费之和为计算基数,管理费费率为40%,利润率为14%。
消耗量及价格信息资料见表4-1。
表4-1 铺贴花岗石面层定额消耗量及价格信息 (单位:m2(2) 在工程进度至第8个月时,施工单位按规划进度完成了200万元建安工作量,同时还完成了发包人请求增添的一项工作内容。
经工程师计量后的该工作工程量为260m2,经发包人批准的综合单价为325元/m2(3) 施工至第14个月时,承包人向发包人提交了按原综合单价计算的该月已完工程量结算讲演180万元。
经工程师计量,其中某分项工程因设计变更实际完成工程数量为580m3(原清单工程数量为360m3,综合单价1200元/m3)。
1. 计算该项目工程预付款。
答案:工程预付款:3200万元×20%=640万元2. 编制花岗石墙面工程的工程量清单综合单价分析表,列式计算并将计算结果填入答题表4-7中。
答案:56×60元/m2=33.60元/m2材料费:(0.155×0.8+0.0299×240+6.4)元/m2=13.70元/m2[或(13.70+1.06×530)元/m2=575.50元/m2机械费:(0.0052×49.18+0.0969×52)元/m2=5.29元/m2管理费:(33.60+5.29)元/m2×40%=15.56元/m2利润:(33.60+5.29)元/m2×14%=5.44元/m2综合单价:(33.60+13.70+5.29+15.56+5.44)元/m2=73.59元/m2[或(33.60+575.50+5.29+15.56+5.44)元/m2=635.39元/m223. 列式计算第8个月的应付工程款。
2023年一级造价师之工程造价案例分析(土建+安装)模考模拟试题(全优)

2023年一级造价师之工程造价案例分析(土建+安装)模考模拟试题(全优)大题(共10题)一、案例分析四【背景资料】某政府投资的大型建设项目,建设单位委托招标代理机构采用公开招标的方式进行项目施工招标,并委托具有相应资质的工程造价咨询企业编制了招标控制价,招标过程中出现了如下事件。
事件1:资格预审时,招标代理机构审查了各个潜在投标人的专业、技术资格和技术能力。
事件2:由招标代理机构组建评标委员会,由技术专家2人、经济专家3人、招标人代表1人、该项目主管部门主要负责人组成。
事件3:为了加大竞争,以减少可能的围标而导致的竞争的不足,招标人要求招标代理机构将招标控制价再下浮10%,并仅公布招标控制价总价。
事件4:评标过程中,评标委员会发现某投标人的投标报价明显低于其他投标人的投标报价。
事件5:评标结束后,评标委员会向招标人提交了书面评标报告和中标候选人名单。
评标委员会成员王某对评标结果有异议,拒绝在评标报告上签字,但又不提出书面意见。
事件6:招标人向中标人发出中标通知书后,为了降低造价,向中标人提出降价的要求,双方通过多次谈判,在中标通知书发出之日后第32天签订书面合同,合同价比中标价降低2%,招标人在与中标人签订合同3周后,退还了未中标的其他投标人的投标保证金。
【问题】1.说明事件1中招标代理机构在资格预审时还应审查哪些内容。
2.指出事件2中,招标代理机构行为的不妥之处,并说明理由。
【答案】1.事件1中招标代理机构还应审查的内容:资格审查应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合下列条件:①具有独立订立合同的权利;②具有履行合同的能力,包括专业、技术资格和能力,资金、设备和其他物质设施状况,管理能力,经验、信誉和相应的从业人员;③没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结,破产状态;④在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题;⑤法律、行政法规规定的其他资格条件。
2.“由招标代理机构组建评标委员会”不妥,理由:评标委员会由招标人负责组建。
2024年一级造价师之工程造价案例分析(交通)模拟考试试卷A卷含答案

2024年一级造价师之工程造价案例分析(交通)模拟考试试卷A卷含答案大题(共12题)一、某桥梁工程全长460m,上部构造为15×30m预应力T形梁,上部构造施工有两种方案可供选择。
方案A为现场预制T形梁,方案B为购买半成品T形梁。
已知:每片T梁混凝土方量为25m3,每孔桥由6片梁组成。
半成品T形梁的购买单价为15000元/片,运输至工地费用为20元/m3。
现场预制梁混凝土拌和站安拆及场地处理费为30万元,预制底座费用为30000元/个,现场混凝土预制费用为400元/m3,现场预制其他费用为2万元/月,每片梁预制周期为10天。
【问题】假设T形梁预制工期为8个月,请从经济角度比较A、B两个方案的优劣。
【答案】(1)预制底座数量的计算。
T形梁片数的计算:15×6=90(片);T 形梁混凝土数量的计算:90×25=2250(m3)。
由题意知,T形梁预制周期为10天,则每个月每个底座可预制3片T形梁,8个月预制工期每个底座可预制8×3=24(片)。
则需预制底座的数量为:90÷24=3.75(个)因此,应设置4个底座。
(2)方案A、方案B的经济性比较。
方案A费用的计算:300000+4×30000+2250×400+20000×8=1480000(元);方案B费用的计算:(15000+20×25)×90=1395000(元)。
方案A费用高于方案B费用,故从经济角度比较,方案B优于方案A。
二、某桥梁工程全长460m,上部构造为15×30m预应力T形梁,上部构造施工有两种方案可供选择。
方案A为现场预制T形梁,方案B为购买半成品T形梁。
已知:每片T梁混凝土方量为25m3,每孔桥由6片梁组成。
半成品T形梁的购买单价为15000元/片,运输至工地费用为20元/m3。
现场预制梁混凝土拌和站安拆及场地处理费为30万元,预制底座费用为30000元/个,现场混凝土预制费用为400元/m3,现场预制其他费用为2万元/月,每片梁预制周期为10天。
2024年一级造价工程师考试《建设工程造价案例分析(土建专业)》模拟卷(二)

2024年一级造价工程师考试《建设工程造价案例分析(土建专业)》模拟卷(二)1.【案例分析】某国有企业拟建新项目,聘请了某咨询(江南博哥)公司进行基础数据的测算,经咨询单位估算有关数据资料如下:1项目计算期为8年,建设期1年,建设投资770万元(其中100万在建设期初贷款,预计全部形成固定资产,无可抵扣的进项税,其中专有技术费用70万用于整个生产期)。
按照财务规定该设备的折旧年限为7年,直线法折旧。
残值率为5%o 2.运营期第1年投入流动资金150万元,其中50万元为自有资金,其余为贷款。
流动资金在计算期末全部收回。
3.在运营期间,每年产品全部销售的营业收入为IOOo万元(不含销项税),销项税为170万元,年经营成本为400万元(不含进项税),每年经营成本中可抵扣的进项税为50万元,增值税附加税按照销售收入(不含销项税)为基数,税率为0.6乐所得税率为25%,该项目开始运营即达产。
4.借款还款在运营期第一年只还息,不还本,在其他年份等额还本,利息照付。
长期借款利率10%(每半年计息一次),短期贷款利率5%。
问题:1、列式计算该项目的年折旧费和需要回收的固定资产余值。
2、列式计算运营期前三年长期借款的还本额和付息额。
3、列式计算运营期第一年的总成本费用,编制项目前四年的资本金现金流量表。
4率达到32.55%。
计算该项目的资本金净利润率,并分析项目是否可行。
(计算结果及表中数据均保留两位小数)参考解析:问题1:长期借款利率=(1+10%∕2)2-1=10.25%;建设期贷款利息二IOOX1O∙25%=10.25(万元)固定资产原值=700+10.25=710.25(万元)年折旧费=710.25X(1-5%)/7=96.39(万元)余值=710.25X5%=35.51(万元)问题2:运营期前三年长期借款还本付息如下:运营期第1年期初借款余额二110.25(万元)运营期第1年借款本金偿还=O(万元)运营期第1年的借款利息二110.25X10.25%=11.30(万元)运营期第2年借款本金偿还二110.25/6=18.38(万元)运营期第2年借款利息二Π0.25×10.25%=11.30(万元)运营期第3年借款本金偿还二110.25/6=18.38(万元)运营期第3年借款利息=(110.25-18.38)×10.25%=9.42(万元)问题3:运营期各年摊销费二70/7=10(万元)运营期第一年流动资金借款利息二IOOX5%=5(万元)运营期第1年的总成本费用=400+96.39+10+5+11.3=522.69(万元)4:运营期第3年总成本费用=400+96.39÷10+5+9.42=520.81(万元)运营期第3年利润总额=IoOO-520.81-6M73.19(万元)运营期第3年所得税=473.19X25%=118.30(万元)运营期第3年净利润=473.19-118.30=354.89(万元)项目的资本金净利润率=354.89/(600+50+70)=49.29%该项目的资本金净利润率为49.29%,大于行业平均值32.55%,项目可行。
工程造价案例分析模拟试题及答案

工程造价案例分析模拟试题(A卷)试题一:(25分)某企业拟投资兴建一生产项目。
预计该生产项目的生命周期为12年,其中:建设期为2年,生产期为10年。
项目投资的现金流量数据如表1.1所示。
根据国家规定,全部数据均按发生在各年年末计算。
项目的折现率按照银行贷款年利率12%计算,按季计息。
表1.1 某项目全部投资现金流量表单位:万元问题:1.分别按6%、33%的税率计算运营期内每年的销售税金及附加和所得税( 生产期第一年和最后一年的年总成本为2400万元,其余各年总成本均为3600万元)。
2.计算现金流入量、现金流出量和净现金流量、累计净现金流量。
3.计算年实际利率、每年折现系数、折现净现金流量、累计折现净现金流量。
4.计算该项目的静态、动态投资回收期。
5.根据计算结果,评价该项目的可行性。
说明:仅要求对年实际利率和静态、动态投资回收期列式计算,其余均直接在表中计算。
试题二:(20分)某开发公司的造价工程师在某公寓建设过程中,对该工程的设计方案和设计概算进行了全面的分析与审查,取得了良好的经济效益和社会效益。
问题:1.表1.2为造价工程师针对设计院提出的四个设计方案,在征求各方专家意见后汇总而得到的功能评价因素、功能重要系数,各方案功能满足程度评分和各方案单方造价数据。
请根据此表将表1.3填写完整,并选出最佳设计方案。
表1.32.设计概算分为哪几类? 该公寓工程的设计概算属于哪一类概算?3.单项工程综合概算的内容与审查方法有哪些?试题三:(25分)某市政工程需砌筑一段毛石护坡,断面尺寸如图1.1所示,拟采用M5.0水泥砂浆砌筑。
根据甲乙双方商定,工程单价的确定方法是,首先现场测定每10m3砌体人工工日、材料、机械台班消耗指标,并将其乘以相应的当地价格确定。
各项测定参数如下:1.砌筑1m3毛石砌体需工时参数为:基本工作时间为12.6工时;辅助工作时间为工作延续时间的3%;准备与结束时间为工作延续时间的2%;不可避免的中断时间为工作延续时间的2%;休息时间为工作延续时间的18%;人工幅度差系数为10%。
2024年一级造价师之工程造价案例分析(土建+安装)全真模拟考试试卷A卷含答案

2024年一级造价师之工程造价案例分析(土建+安装)全真模拟考试试卷A卷含答案大题(共10题)一、[背景材料]某拟建生产项目,建设期为2年,运营期为6年。
设计年产1000台设备,不含税售价3万元/台,增值税税率为13%,运营期第1年达产85%,以后各年均达产100%。
1.建设投资3600万元,在建设期内均衡投入,其中有180万元为可抵扣的进项税额,有600万元形成无形资产,其余形成固定资产。
固定资产使用年限为10年,残值率为5%,固定资产余值在项目运营期末一次收回。
无形资产在运营期内均匀摊入成本。
2.建设投资中每年贷款800万元,其余为自有资金,贷款利率6%,还款方式为运营期前4年等额本金偿还。
流动资金300万元为自有资金,于运营期第1年投入,在项目运营期末一次收回。
3.增值税附加按应纳增值税的6%计算,所得税税率为25%。
4.运营期第1年经营成本(不含进项税)为1800万元,以后各年经营成本(不含进项税)为2200万元,可抵扣进项税额按当年的经营成本的5%计算。
(计算结果保留2位小数)问题:1.列式计算年固定资产折旧费、无形资产摊销费。
2.列式计算运营期第1年、第2年建设投资贷款应偿还本金、利息。
3.列式计算运营期第1年、第2年的所得税。
【答案】问题1:建设期贷款利息:第1年:800/2X6%=24.00(万元)第2年:(824+800/2)X6%=73.44(万元)合计:24+73.44=97.44(万元)折旧=[(3600-180-600+97.44)X(1-5%)]÷10=277.16(万元)摊销=600÷6=100.00(万元)问题2:第1年、第2年本金=(1600+97.44)/4=1697.44/4=424.36(万元)第1年利息=1697.44X6%=101.85(万元)第2年利息=(1697.44-424.36)X6%=76.38(万元)问题3:运营期第1年应纳增值税=3X1000X85%X13%-1800X5%-180=61.50(万元)增值税附加=61.5X6%=3.69(万元)二、某工程项目由A、B、C、D四个分项工程组成,合同工期为6个月。
工程造价案例分析模拟题

工程造价案例分析模拟题(2005年新版)案例一.某实施工程项目,采用以宜接费为讣算基础的全费用单价计价,混凝上分项工程的全费用单价为446元/曲,直接费为350元/ m3,间接费费率为12%,利润率为10%,营业税税率为3%, 城市维护建设税税率为祕,教冇费附加费率为3%。
施工合同约左:工程无预付款:进度款按月结算;工程量以工程师汁虽的结果为准:工程保留金按工程进度款的3%逐月扣留;工程师每月签发进度款的最低限额为25万元。
施工过程中,按建设单位要求设讣单位提岀了一项工程变更,施工单位认为该变更使混凝上分项工程量大幅减少,要求对合同中的单价作相应调整。
建设单位则认为应按原合同单价执行,经协调,各方达成如下共识:若最终减少的该混凝土分项工程量超过原先计划工程量的15%,则该混凝丄分项的全部工程量执行新的全费用单价,新全费用单价的间接费和利润调整系数分别为11和1. 2,其余数据不变。
该混凝上分项工程的讣划工程量和经专业工程师计量的变更后实际工程量如表I所示。
4-1问题:1.争议的解决方式有哪些?2.什么情况可以双方可以停止履行合同?3.计算新的全费用单价,将计算方法和计算结果填入表42相应的空格中。
4.每月的工程应付款是多少,工程师签发的实际付款金额应是多少?单价分析表表4・2四、答案洪20分〉1.答:可以和解或者要求合同管理或其他有关主管部门调解,和解、调解不成,可以按照专用条款约泄申请仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。
2.(1)单方违约,导致合同无法履行,双方协议停工(2)调节要求停工,且为双方接受(3)仲裁机关要求停工(4)人民法院要求停工3.(1)1月份匸程量价款:500x44^=223 000元。
应签证的I:程款为22・3x(1—3%)=216 310元。
因低于工程师签发进度款的最低限额,所以1月份不付款。
(2)2月份工程量价款:1200x446=535 200元。
应签证的工程款为535 200x(1—3%)=519 144元。
造价案例分析模拟试题

造价案例分析模拟试题一、案例背景某公司计划在某城市新建一座办公楼,经过初步论证,决定采用钢结构,总建筑面积为5000平方米。
为了确保工程质量以及控制项目成本,公司决定进行造价案例分析模拟试题,以便更好地评估工程造价和预算。
二、工程量清单1. 土建工程- 基坑开挖:1000平方米- 地基基础:800平方米- 钢筋混凝土结构:3000平方米- 外墙装饰:1500平方米2. 钢结构工程- 钢梁:5000米- 钢柱:1000根- 钢板:1500平方米3. 安装工程- 电气安装:500平方米- 给排水工程:300平方米- 暖通空调:800平方米4. 设备设施- 电梯:2部- 空调主机:10台- 照明设备:500平方米三、造价分析根据以上工程量清单,结合市场行情和物价指数,逐项计算各项工程的造价,综合考虑各种因素,最终得出该办公楼的预算总造价。
四、成本控制针对不同工程量的高低和市场波动,公司需要合理控制项目成本,包括材料成本、人工成本、设备成本等,以确保项目的顺利进行和良好的效益。
五、工程质量与管理在造价分析的基础上,公司需要加强对工程质量的管理,确保工程施工符合标准规范,提高工程的整体质量水平,从而增强公司的竞争力和形象。
六、总结通过本次造价案例分析模拟试题,公司可以更好地了解工程造价和预算的相关知识,为今后的项目决策提供参考和支持,帮助公司实现长远发展目标。
以上为本次造价案例分析模拟试题的详细内容,希望能够帮助公司更好地掌握造价分析和项目管理的要点,有效提升工程管理水平和实践能力。
愿公司在未来的项目中取得更大的成功和发展!。
造价工程师考试《案例分析》模拟试题及答案

造价工程师考试《案例分析》模拟试题及答案案例分析题一某业主与某施工单位签订了施工总承包合同,该工程采用边设计边施工的方式进行,合同的部分条款如下:××工程施工合同书(节选)一、协议书(一)工程概况该工程位于某市的××路段,建筑面积3000m2,砖混结构住宅楼(其他概况略)。
(二)承包范围承包范围为该工程施工图所包括的土建工程。
(三)合同工期合同工期为2010年11月20日~2011年6月30日,合同工期总日历天数为223天。
(四)合同价款本工程采用总价合同形式,合同总价为:人民币贰佰叁拾肆万元整(¥234.00万元)。
(五)质量标准本工程质量标准要求达到承包商最优的工程质量。
(六)质量保修施工单位在该项目的设计规定的使用年限内承担全部保修责任。
(七)工程款支付在工程基本竣工时,支付全部合同价款,为确保工程如期竣工,乙方不得因甲方资金的暂时不到位而停工和拖延工期。
二、其他补充协议(一)乙方在施工前不允许将工程分包,只可以转包。
(二)甲方不负责提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料。
(三)乙方应按项目经理批准的施工组织设计组织施工。
(四)涉及质量标准的变更由乙方自行解决。
(五)合同变更时,按有关程序确定变更工程价款。
问题:1.该项工程施工合同协议书中有哪些不妥之处?并请指正。
2.该项工程施工合同的补充协议中有哪些不妥之处?请指出并改正。
3.该工程按工期定额来计算,其工期为212天,那么你认为该工程的合同工期应为多少天?4.确定变更合同价款的程序是什么?参考解析1.协议书的不妥之处及正确做法具体如下:(1)不妥之处:承包范围为该工程施工图所包括的土建工程。
正确做法:承包范围为施工图所包括的土建、装饰、水暖电等全部工程。
(2)不妥之处:本工程采用总价合同形式。
正确做法:应采用单价合同。
(3)不妥之处:工程质量标准要求达到承包商最优的工程质量。
正确做法:应以《建筑工程施工质量验收统一标准》中规定的质量标准作为该工程的质量标准。
2024年一级造价师之工程造价案例分析(土建+安装)模考模拟试题(全优)

2024年一级造价师之工程造价案例分析(土建+安装)模考模拟试题(全优)大题(共12题)一、某分包商承包了某专业分项工程,分包合同中规定:工程量为2400m3;合同工期为30天,6月11日开工,7月10日完工;逾期违约金为1000元/天。
该分包商根据企业定额规定:正常施工情况下(按计划完成每天安排的工作量),采用计日工资的日工资标准为60元/工日(折算成小时工资为7.5元/小时);延时加班,每小时按小时工资标准的120%计:夜间加班.每班按日工资标准的130%计。
该分包商原计划每天安排20人(按8小时计算)施工,由于施工机械调配出现问题,致使该专业分项工程推迟到6月18日才开工。
为了保证按合同工期完工,分包商可采取延时加班(每天延长工作时间,不超过4小时)或夜间加班(每班按8小时计算)两种方式赶工。
延时加班和夜间加班的人数与正常作业的人数相同。
问题:1.若该分包商不采取赶工措施,根据该分项工程是否为关键工作,试分析该分项工程的工期延误对该工程总工期的影响。
2.若采取每天延长工作时间方式赶工,延时加班时间内平均降效10%,每天需增加多少工作时间(按小时计算,计算结果保留两位小数)每天需额外增加多少费用3.若采取夜间加班方式赶工,加班期内白天施工平均降效5%,夜间施工平均降效15%。
需加班多少天(计算结果四舍五人取整)4.若夜间施工每天增加其他费用100元,每天需额外增加多少费用5.从经济角度考虑,该分包商是否应该采取赶工措施说明理由。
假设分包商需赶工,应采取哪一种赶工方式【答案】问题1:若该分包商不采取赶工措施,该分项工程的工期延误对该工程总工期的影响有以下三种情况:(1)若该分项工程在总进度计划的关键线路上,则该工程的总工期需要相应延长7天。
(2)若该分项工程在总进度计划的非关键线路上且其总时差大于或等于7天,则该工程的总工期不受影响。
(3)若该分项工程在总进度计划的非关键线路上,但其总时差小于7天,则该工程的总工期会受影响;延长的天数为7天与该分项工程总时差天数之差。
2023年一级造价师之工程造价案例分析(交通)模考模拟试题(全优)

2023年一级造价师之工程造价案例分析(交通)模考模拟试题(全优)大题(共10题)一、某施工合同中,钻孔灌注桩基础施工中因不可预见的地质情况致使施工中增加钢护筒。
由此增加的材料费按市场价格计算为30000元;另外因此停工10天;有价值200万元的材料积压,其中有100万元材料为应支付预付款的主要材料,已按投标书附录规定支付了75%的费用:利率0.02%。
问题:应给承包人的材料费赔偿额是多少【答案】二、某海滨城市为发展旅游业,经批准兴建一条旅游专用公路。
该项目土建工程(路基、桥梁、涵洞)、路面工程分别与两家建筑公司签订了施工合同,分别为乙方和丙方。
合同约定土建工程于2014年11月10日正式开工,竣工期为2016年4月25日。
因土建工程与路面工程分别为两个独立的合同,由两个承包商分别承建,为了保证工期,当事人约定:为方便物料的进场,同时可以尽早解决当地村民出行需求,路线的第一个工区(15km)及连接线(3km)要提前6个月竣工,乙和丙两家单位会存在一定的交叉施工时间。
在工程施工4年6个月时,甲方要求乙方将竣工日期提前2个月,双方协商修订施工方案后达成协议。
该工程按变更后的合同工期竣工,经验收后投入使用。
在该工程投入使用2年6个月后,乙方因甲方少付工程款起诉至法院。
诉称:甲方于该工程验收合格后签发了竣工验收报告,并已投入使用。
在结算工程款时,甲方本应付工程总价款9000万元,但只付8200万。
特请求法庭判决被告支付剩余的800万元及拖期的利息。
在庭审中,被告答称:原告土建工程施工质量有问题,如:路肩排水、超高段路面平整度、桥梁防水层、混凝土工程平整度等工程质量不合格。
因此,部分工程由丙单位进行返工,并提出索赔,经监理工程师签字报业主代表认可,共支付450万元。
此项费用应由原告承担。
另还有其他质量问题造成边坡滑塌共计损失350万元,应从总工程款中扣除,故支付乙方主体工程款总额为8200万元。
原告辩称:被告称工程不合格不属实,并向法庭呈交了业主及有关方面签字的合格竣工验收报告及业主致乙方的感谢信等证据。
2024年一级造价师之工程造价案例分析(土建+安装)模考模拟试题(全优)

2024年一级造价师之工程造价案例分析(土建+安装)模考模拟试题(全优)大题(共12题)一、某国有企业的工程项目,建设单位通过招标选择了一具有相应资质的造价事务所承担施工招标代理和施工阶段造价控制工作,并在中标通知书发出后第45天,与该事务所签订了委托合同。
之后双方又另行签订了一份酬金比中标价降低10%的协议。
在施工公开招标中,业主代表为了更好控制招标结果,提出招标控制价要有浮动,以便更好的选择有实力的投标人。
综合各种因素,最后招标人公布了招标控制价为1500万。
有A、B、C、D、E、F、G、H、J、K、M、N等多家施工单位报名投标,经事务所资格预审均符合要求,但建设单位以A 施工单位是外地企业为由不同意其参加投标,而事务所坚持认为A施工单位有资格参加投标。
评标委员会由5人组成,其中当地建设行政管理部门的招投标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府相关部门提供的专家库中抽取的技术经济专家3人。
开标后评标前,J单位提出为了不引起误解,要提交一个补充文件,说明在正副本投标文件上有个别文字描述在编辑时有丢落非关键的词语的地方,并保证不会影响实质性内容。
业主代表表示可以递交,是否有效,待评标委员会审定后通知。
评标时发现,B施工单位投标报价明显低于其他投标单位报价且未能合理说明理由;D施工单位投标报价大写金额小于小写金额;F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求;H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项;E单位的投标报价为1600万元。
其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。
评标中,评标专家还发现K单位在非关键问题的描述中模糊不清,向K单位提出要求澄清,K单位认为已经描述清楚,不需要说明,故未答复。
建设单位最终确定G施工单位中标,并按照《建设工程施工合同(示范文本)》与该施工单位签订了施工合同。
【问题】1.指出建设单位在造价事务所招标和委托合同签订及确定投标控制价过程中的不妥之处,并说明理由。
2023年-2024年一级造价师之工程造价案例分析(土建+安装)模考模拟试题(全优)

2023年-2024年一级造价师之工程造价案例分析(土建+安装)模考模拟试题(全优)大题(共12题)一、某新建建设项目的基础数据如下:1.项目建设期2年,运营期8年,建设投资4000万元,除300万形成无形资产外,其余全部形成固定资产。
2.项目建设投资来源为自有资金和贷款,贷款总额为2000万元,贷款年利率7.2%(按月计息),贷款在运营期前5年等额本息偿还。
自有资金和贷款在建设期内均衡投入。
3.项目固定资产使用年限10年,残值率5%,直线法折旧。
4.无形资产在运营期均匀摊销。
5.项目生产经营所必需的流动资金250万元由项目自有资金在运营期第2年投入。
6.项目运营期达生产年份不含税销售收入为900万元,适用的增值税税率为16%。
增值税附加按增值税的10%计取。
项目达产年份的经营成本为260万元(含进项税60万元)。
所得税率为25%。
7.运营期第1年达到设计产能的80%,该年的营业收入、经营成本均为正常年份的80%,以后各年均达到设计产能。
8.在建设期贷款偿还完成之前,不计提盈余公积金,不分配投资者股利。
9.假定建设投资中无可抵扣固定资产进项税额,上述其他各项费用及收入均为不含增值税价格。
(不考虑公积金、公益金的提取及投资者股利分配)问题:1.列式计算项目建设期贷款利息和固定资产投资额。
2.列式计算年折旧费、摊销费、固定资产余值、项目运营期第1年的总成本费用(不含增值税)。
【答案】问题1年实际利率=(1+7.2%/12)12?1=7.44%建设期第1年贷款利息=1000/2×7.44%=37.20(万元)建设期第2年贷款利息=(1000+37.2+1000/2)×7.44%=114.37(万元)建设期贷款利息=37.20+114.37=151.57(万元)固定资产总投资=4000+151.57=4151.57(万元)问题2年折旧费=(4000-300+151.57)×(1-5%)/10=337.10(万元)年摊销费=300/8=37.50(万元)固定资产余值=(4000-300+151.57)×5%+(10-8)×337.10=916.78(万元)运营期第1年的利息支付=(2000+151.57)×7.44%=160.08(万元)总成本费用=(260-60)×80%+337.10+37.50+160.08=694.68(万元)问题3运营期第1年的利润总额=900×80%-694.68-(900×16%-60)×80%×10%=18.60(万元)二、某工程采用工程量清单招标方式确定了中标人,业主和中标人签订了单价合同。
2022-2023年一级造价师之工程造价案例分析(土建+安装)全真模拟考试试卷A卷含答案

2022-2023年一级造价师之工程造价案例分析(土建+安装)全真模拟考试试卷A卷含答案大题(共5题)一、某企业拟建一条生产线,设计使用同规模标准化设计资料。
类似工程的工程费用造价指标见表1.1.4,类似工程造价指标中主要材料价格表见表1.1.5。
拟建工程当地现行市场价格信息价格及指数见表1.1.6。
问题1.拟建工程与类似工程在外部建设条件有以下不同之处:(1)拟建工程生产所需黏土原料按外购考虑,不自建黏土矿山;(2)拟建工程石灰石矿采用2.5km皮带长廊输送,类似工程采用具有同样输送能力的1.5km皮带长廊。
根据上述资料及内容分别计算调整类似工程造价指标中的建筑工程费、设备购置费和安装工程费。
2.类似工程造价指标中建筑工程费用所含的材料费、人工费、机械费、综合税费占建筑工程费用的比例分别为58.64%、14.58%、9.46%、17.32%。
根据已有资料和条件,在答题纸表1.1.7中计算建筑工程费用中的材料综合调整系数,计算拟建工程建筑工程费用。
3.行业部门测定的拟建工程设备购置费与类似工程设备购置费相比下降2.91%,拟建工程安装工程费与类似工程安装工程费相比增加8.91%。
根据已有资料和条件,计算拟建工程设备购置费、安装工程费和工程费用。
(计算结果均保留两位小数。
)【答案】问题1(1)类似工程建筑工程费调整:不建黏土矿减125.00万元运矿皮带长廊加长1.0km增加430×1.0/1.5万元=286.67万元类似工程建筑工程费调整为(19896-125.00+286.67)万元=20057.67万元(2)类似工程设备购置费调整:不建黏土矿减380.00万元运矿皮带长廊加长1.0km增加460×1.0/1.5万元=306.67万元类似工程设备购置费调整为(22210.00-380.00+306.67)万元=22136.67万元(3)类似工程安装工程费调整:不建黏土矿减12.00万元运矿皮带长廊加长1.0km增加152×1.0/1.5万元=101.33万元类似工程安装工程费调整为(6456.00-12.00+101.33)万元=6545.33万元问题2材料价差调整系数计算如表1.1.7所示:拟建工程建筑工程费用为:20057.67×(1+58.64%×24.32%+14.58%×43.00%+9.46%×17.50%+17.3 2%×3.6%)万元=24632.76万元问题3拟建工程设备购置费为:22136.67×(1-2.91%)万元=21492.49万元拟建工程安装工程费为:6545.33×(1+8.91%)万元=7128.52万元拟建工程的工程费用为(24632.76+21492.49+7128.52)万元=53253.77万元问题1(1)类似工程建筑工程费调整:不建黏土矿减125.00万元运矿皮带长廊加长1.0km增加430×1.0/1.5万元=286.67万元类似工程建筑工程费调整为(19896-125.00+286.67)万元=20057.67万元(2)类似工程设备购置费调整:不建黏土矿减380.00万元运矿皮带长廊加长1.0km增加460×1.0/1.5万元=306.67万元类似工程设备购置费调整为(22210.00-380.00+306.67)万元=22136.67万元二、某市政府投资的一个建设工程项目,项目法人单位委托某招标代理机构采用公开招标方式代理项目施工招标,并委托具有相应资质的工程造价咨询企业编制了招标控制价。
2023年一级造价师之工程造价案例分析(交通)模拟考试试卷B卷含答案

2023年一级造价师之工程造价案例分析(交通)模拟考试试卷B卷含答案大题(共10题)一、某建设项目的工程费用与工程建设其他费用的估算额为52180万元,预备费为5000万元,建设期3年。
各年的投资比例为:第一年20%,第二年55%,第三年25%。
该项目固定资产投资来源为自有资金和贷款。
贷款本金为40000万元(其中外汇贷款为2300万美元),贷款按年度投资比例发放。
贷款的人民币部分年利率为6%(按季计息);贷款的外汇部分年利率为8%(按年计息),外汇牌价为1美元兑换6.6元人民币。
【问题】1.估算建设期贷款利息。
2.估算拟建项目的总投资。
【答案】1.计算建设期贷款利息。
(1)人民币贷款实际利率计算。
人民币实际利率:(1+6%÷4)4-1=6.14%。
(2)每年投资的贷款部分本金数额计算。
①人民币部分贷款本金总额:40000-2300×6.6=24820(万元);第1年:24820×20%=4964(万元);第2年:24820×55%=13651(万元);第3年:24820×25%=6205(万元)。
②美元部分贷款本金总额:2300(万美元);第1年:2300×20%=460(万美元);第2年:2300×55%=1265(万美元);第3年:2300×25%=575(万美元)。
二、某项目采用公开招标方式,有A、B、C、D、E、F六家施工单位领取了招标文件。
本工程招标文件规定:2018年10月20日下午17:30为投标文件接收终止时间。
在提交投标文件的同时,投标单位需提供投标保证金20万元。
在2018年10月20日,A、B、C、D、F五家投标单位在下午17:30前将投标文件送达,E单位在次日上午8:00送达。
各单位均按招标文件的规定提供了投标保证金。
在10月20日上午10:25时,B单位向招标人递交了一份投标价格下降5%的书面说明。
2023年一级造价师之工程造价案例分析(土建+安装)全真模拟考试试卷A卷含答案

2023年一级造价师之工程造价案例分析(土建+安装)全真模拟考试试卷A卷含答案大题(共10题)一、某招标项目,业主委托具有相应招标代理和造价咨询资质的某咨询企业编制招标文件和最高投标限价,招标文件包括如下规定(1)工期为30周(2)不组织踏勘现场(3)中标人必须将安装工程分包给某国有企业(4)招标文件的发售日期为2019年05月05日(5)投标截止时间2019年05月20日14时(6)投标有效期2019年08月20日(7)投标保证金的形式:现金、支票。
(8)投标文件需盖单位公章、法人盖章、项目经理盖章(9)幵标时间2019年05月20曰8时(10)评标委员会共8人,其中招标代表3人,技术经济专家5人。
(11)履约担保的形式为银行保函。
投标和评标过程中发生如下事件:【答案】问题1:1.要求中标人必须将安装工程分包给某国有企业不妥。
理由:招标人不得指定分包人。
2.投标截止时间为2019年05月20日不妥理由:根据《招投标法实施条例》从出售招标文件到投标截止日期时间不得少于20日,而2019年05月05日至2019年05月20曰共15天。
3.投标文件需盖单位公章、法人盖章妥当项目经理盖章不妥。
理由:投标文件不需项目经理盖章。
4.幵标时间2019年05月20曰8时不妥。
理由:开标时间应与投标截止时间相同。
5.评标委员会共8人不妥理由:标委员会应由5人以上单数组成。
6.评标委员会成员中招标代表3人,技术经济专家5人”不妥。
二、某省使用国有资金投资的某重点工程项目计划于2018年9月8日开工,招标人拟采用公开招标方式进行项目施工招标,并委托某具有招标代理和造价咨询资质的招标代理机构编制了招标文件,文件中允许联合体投标。
招标过程中发生了以下事件:事件1:招标人规定1月20-25日为招标文件发售时间。
2月16日下午4时为投标截止时间。
投标有效期自投标文件发售时间算起总计60天。
事件2:2月10日招标人书面通知各投标人:删除该项目所有房间精装修的内容,代之以水泥砂浆地面、抹灰墙及抹灰天棚,投标文件可顺延至21日提交。
2023年一级造价师之工程造价案例分析(土建+安装)模考模拟试题(全优)

2023年一级造价师之工程造价案例分析(土建+安装)模考模拟试题(全优)大题(共3题)一、【背景资料】某生产建设项目有关基础数据如下:(1)类似项目的设备购置费为3100万元,类似项目的建筑工程费、安装工程费占设备购置费的比例分别为35%、30%,由于时间、地点因素引起的拟建项目上述两项费用变化的综合调整系数为1.08,拟建项目按当地现行价格计算设备购置费为3500万元,拟建项目的工程建设其他费和预备费用按900万元估算。
(2)项目建设期1年,运营期6年。
项目投产第一年可获得当地政府扶持该产品生产的补贴收入500万元。
(3)若该项目的建设投资为6000万元,预计全部形成固定资产(包括可抵扣固定资产进项税额100万),固定资产使用年限10年,按直线法折旧,期末残值率4%,固定资产余值在项目运营期末收回。
投产当年需要投入运营期流动资金300万元;(4)正常年份年营业收入为3000万元(其中销项税额为600万),经营成本为2000万元(其中进项税额为500万);增值税附加按应纳增值税的9%计算,所得税税率为25%;(5)投产第一年仅达到设计生产能力的80%,预计这一年的营业收入、经营成本和总成本均达到正常年份的80%;以后各年均达到设计生产能力;【问题】1.列式计算拟建项目的建设投资。
2.若该项目的建设投资为6000万元,列式计算融资前计算期第3年的净现金流量。
3.若该项目的初步融资方案为:贷款500万元用于建设投资,贷款年利率为8%(按年计息),还款方式为运营期前4年等额还本付息,剩余建设投资及流动资金来源于项目资本金,计算第3年的净现金流量。
(计算结果均保留两位小数)【答案】问题1:建筑、安装工程费用为:3100×(35%+30%)×1.08=2176.20(万元)项目建设投资为:3500+2176.20+900=6576.20(万元)问题2:(1)年固定资产折旧费=(6000-100)×(1-4%)÷10=566.40(万元)(2)第2年的增值税=600×0.8-500×0.8-100=-20(万元)<0,故第2年应纳增值税额为0;增值税附加为0;第3年的增值税=600-500-20=80(万元)第3年的增值税附加=80×9%=7.2(万元)(3)第2年调整所得税=【[(3000-600)×80%+500]-[(2000-500)×80%+566.40]】×25%=163.40(万元)第3年调整所得税=【(3000-600)-[(2000-500)+566.40+7.2]】×25%=81.60(万元)(4)第3年净现金流量=3000-(2000+80+7.2+81.60)=831.20万元问题3:(1)项目建设期贷款利息二、某项目法人(以下称甲方)与某施工企业(以下称乙方)依据《建设工程工程量清单计价规范》和《标准施工招标文件》于2009年4月10日签订了合同协议书,合同条款部分内容如下:1.合同协议书中的部分条款(1)工程概况:工程名称:商品住宅楼;工程地点:市区;工程内容:五栋砖混结构住宅楼,每栋建筑面积为3150平方米。
工程造价案例分析全真模拟题及答案

XX年工程造价案例分析全真模拟题及答案某市政府投资新建一学校,工程内容包括办公楼,教学楼,实验室,体育馆等,招标文件的工程量清单表中,招标人给出了材料暂估价,承发包双方按《建立工程工程量清单计价标准》(GB50500---xx)以及《标准施工招标晚间》签订了施工承包合同,合同规定,国内《标准施工招标文件》不包括的工程索赔内容,执行FIDIC合同条件的规定。
工程实施过程中,发生了如下事件:事件1:诈骗表截止日期前15天,该市工程造价管理部门了人工单价及规费调整的有关文件。
事件2:分局部项工程量清单中,天平吊顶的工程特征描述中龙骨规格,中距与设计图纸要求不一致。
事件3:按实际施工图纸施工的根底土方工程量与招标人土工的工程量清单表中挖根底土方工程量发上较大的偏差。
事件4:主体构造施工阶段遇到强台风,特大暴雨,造成施工现场局部脚手架倒塌,损坏了局部已完工程,施工现场承发包双方办公用房,施工设备和运到施工现场待安装的一台电梯,事后,承包方及时按照发包方要求清理现场,回复施工,重建承发包双方现场办公用房,发包方还要求承包方采取措施,确保按原工期完成事件5:由于资金原因,发包方取消了原合同中体育馆工程内容,在工程竣工结算时,承包方就发包方取消合同中体育馆工程内容提出补偿管理费和利润的要求,但遭到发包方回绝。
上述事件发生后,承包方及时对可索赔事件提出了索赔。
问题:1、投标人对设计材料暂估价的分局部项进展投标报价,以及该工程工程造价款的调整有哪些规定?2、根据《建立工程工程量清单计价标准》(GB50500----xx)分别指出对事件1,事件2,事件3应如何处理,并说明理由。
3、事件4中,承包方可提出哪些损失和费用的索赔哦?4、事件5中,发包方回绝承包方不成要求的做法是否合理?说明理由答案:1、报价时对材料暂估价应进入分局部项综合单价,计入分局部项工程费用;材料暂估价在工程价款调整时,材料暂估价如需依法招标的,由发包人和承包人以招标方式确定供给商或分包人,不需要招标的由发包人提供,发包人确认。
工程造价案例分析模拟试题

二、案例分析:第一题、某工程采用公开招标方式,招标入3月1日在指定媒体上发布了招标公告,3月6日至3月12日发售了招标文件,共有A、B、C、D四家投标人购买了招标文件。
在招标文件规定的投标截止日(4月5日)前,四家投标入都递交了投标文件。
开标时投标人D因其投标文件的签署入没有法定代表入的授权委托书而被招标管理机构宣布为无效投标。
该工程评标委员会于4月15日经评标确定投标入A为中标入,并于4月26 日向中标入和其他投标人分别发出中标通知书和中标结果通知,同时通知了招标入。
发包入与承包入A于5月10 日签订了工程承包合同.合同约定的不含税合同价为6948万元,工期为300天;合同价中的间接费以直接费为计算基数,间接费率为12%,利润率为5%。
在施工过程中,该工程的关键线路上发生了以下几种原因引起的工期延误:(1)由于发包入原因,设计变更后新增一项工程于7月28日至8月7日施工(新增工程款为160万元);另一分项工程的图纸延误导致承包入于8月27日至9月12日停工。
(2)由于承包入原因,原计划于8月5日晨到场的施工机械直到8月26日晨才到场。
(3)由于天气原因.连续多日高温造成供电紧张。
该工程所在地区于8月3日至8月5日停电,另外,该地区于8月24日晨至8月28日晚下了特大暴雨。
在发生上述工期延误事件后,承包入A按合同规定的程序向发包入提出了索赔要求,经双方协商一致。
除特大暴雨造成的工期延误之外,对其他应予补偿的工期延误事件.既补偿直接费又补偿间接费,间接费补偿按合同工期每天平均分摊的间接费计算。
问题:1.指出该工程在招标过程中的不妥之处,并说明理由。
2.谈工程的实际工期延误为多少天?应予批准的工期延长时间为多少天?分别说明每个工期延误事件应批准的延长时间及其原因。
3.图纸延误应予补偿的间接费为多少?4.该工程所在地市政府规定.高温期间施工企业每日工作时间减少1小时,企业必须给职工每入每天10元高温津贴。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程造价案例分析模拟题
一、(25分)某建筑公司3月10日与建设单位签定了施工合同,其主要内容如下:
1 合同总价600万元,其中主要材料和结构件占60%;
2 预付款占合同总价的25%(3个月的总量)于3月20日拨款付给乙方;
3 工程进度款在每月的月末申报,于次月的5日支付;
4 工程竣工报告批准后30日内支付工程总价款的95%,留5%的保修金,保修期(半年)后结清。
工程4月10日开工,9月20日竣工,如果工程款逾期支付按每日千分之八利率计算,逾期竣工按1000元/日罚款。
根据甲方代表批准的施工进度计划,各月计划完成的产值如下表:
月份
4
5
6
7
8
9
完成产值(万元)
80
100
120
120
100
80
工程施工到8月16日,设备出现故障停工两天,窝工15天,每工日单价为19.5元/工日,8月份实际完成产值比计划少了3万元。
工程施工到9月、6日,甲方提供的室外装饰面层材料质量不合格,粘贴不上;甲方决定换成板材,拆除工日60工日,每工日单价为19.5元/工日,机械闲置3台班,每台班400元,材料损失5万元,其他各项损失为1万元,重新粘贴预算价为1 0万元,工期延长6天,最终工程于9月29日竣工。
问题一:请按原施工进度计划拟定一份甲方逐月拨付款计划。
问题二:乙方分别于8月20日和9月16日提出两次索赔报告,要求第一次延长工期2天、索赔费用1092元,第二次延长工期6天、索赔费用162070元。
请问这两次索赔能否成立?应批准延长工期几天,索赔费用应是多少?
问题三:8、9月份乙方应申报的工程结算款应分别为多少?
二、(25分)某施工企业全员人数为2000人,非生产人员占全员人数的20%。
其中在企业管理费项目开支的人员为16%(320人),生产人员平均工资为20元,年有效施工天数为230天,综合测算人工费占直接工程费的比例为10%。
企业管理费的各项费用开支如下:
1 管理人员工资:
(1)基本工资:平均每人每月400元;
(2)工资性津贴:每人每月200元;
(3)职工福利费为工资总额的14%;
(4)劳动保护费:每人每月20元。
2 交通差旅费:综合测算为48000元。
3 工作人员办公费:综合测算为48000元
4 固定资产折旧、修理费:综合测算为128000元。
5 工具用具使用费:综合测算为48000元。
6 工会经费:按职工工资总额包括奖金(4个月)的2%计算。
7 职工教育费:按职工工资总额的1.5%计算。
8 劳动保险费:综合测算为240000元.
9 职工养老保险及待业保险费:按现行规定,职工养老保险按职工工资总额的3%,待业保险金按职工基本工资的6%记取。
10 保险费、税金及其它:经过综合测算,建筑安装生产工人此三项的人均年分摊额分别为20元、10元与20元。
该施工企业承接了某医院门诊部的土建工程,各项费用数据如下表:
序号
费用项目
取费率
金额
1
直接费
600000
2
其他直接费
10.5
3
现场经费
8.8
4
间接费
以直接费为计算基础
5
计划利润
7
6
材料价差
12
7
税金
3.3
问题一:根据上述数据编制间接费定额。
问题二:按照编制的出的间接费及其它数据计算门诊部工程预算总造价。
三、(25分)某大型水电站项目中的引水系统由电力部委托某技术出口公司组织施工公开招标,确定的斜瓿绦蛉缦拢?br> 1 成立招标工作小组;
2 编制招标文件;
3 发布招标邀请书;
4 对报名参加投标者进行资格预审,并将审查结果同志个申请投标者;
5 向合格的投标者分发招标资料及设计图纸、技术资料等;
6 建立评标组织,制定评标定表办法;
7 召开开标会议,审查投标书;
8 组织评标,决定中标单位
9 发出中标通知书;
10 签定承包合同。
参加投标报价的某施工企业需制定投标报策略。
既可以头高标,也可以投低标,其中标概率与效益情况如下表:
中标概率
效果
利润(万元)
效果概率
高标
0.3
好
300
中
100
0.6
差
-200
0.1
低标
0.6
好
200
0.3
中
50
0.5
差
-300
0.2
若未中标,需损失5万元。
问题一:上述招标程序有何不妥之处,请加以指正。
问题二:请为上述施工企业确定投标报价策略。
四、(25分)某建设项目的建设期为2年,运营期为6年,固定资产投资总额为2800万元,建设期第一年需投入建设资金1000万元,第二年需投入建设资金1800元。
自有资金为100万元,其余资金使用银行贷款,长期贷款利率为6%,利息按年收取。
还款方式为在运营期的6年之中,按照每年等额本金偿还法进行偿还(即年序的第3-8年)。
项目的设计生产能力为年产量150万件,产品售价为50元/件,销售税金几附加的税率为6%。
在项目投产后的正常年份中,年固定成本688.1万元,年变动成本为3336.6万元。
问题一:编制该项目借款的还息表。
问题二:对项目进行盈亏平衡分析,计算项目的产量盈亏平衡点和项目的单价盈亏平衡点。
五、(25分)某钢铁厂工业建设项目新增固定资产如下表(单位:万元),请根据表中的数据和新的财务制度,划分资产性质,计算轧钢车间新增固定资产价值,并汇总其他各类新增资产。
项目
建设项目竣工决算轧钢车间投产后决算
建筑工程
2500
650
安装工程
600
250
需安装设备
900
350
建设单位管理费
80
土地征用费
110
勘察设计费
500.41
现金
685.8
银行存款
73601
应收帐款
147.95
应付帐款
423.8
其他应收款
25.1
待摊费用
194.3
原材料
335.3
备用配件
238.9
燃料
985.3
商标权记价
538.97
专利权
36.9
土地使用费
1718.4
开办费
246.32
固定资产改良工程支出
215.88
六、(15分)某生物添加剂生产厂选厂址,经过对三个地点的考察,者专家平审,对厂址应考虑的重要因素几重要程度进行测评,的出各项指标的数据如下:
1、由于原材料和产品的体积、重量比十分悬殊,要求尽可能接近远程量产地。
古该乡指标权重为0.3,得分:甲地90分,乙地70分,丙地75分。
2、产品大多销往国外,且产品重量、体积小,亦不易变质,通常采用航空运输方式,故对接近市场的要求不是十分高。
该项指标权重为0.05,各地得分为:甲地80分,乙地95分,丙地90分。
3、生产要求有良好的排污条件。
该项指标的权重为0.15,各地得分为:甲地80分,乙地75分,丙地90分
4、生产需要一定的水源、动力条件。
该项指标的权重为0.25,各地得分为:甲地为80分,乙地、丙地为90分。
5、需要大量的当地居住、不需解决食宿的较为廉价的劳动力从事采集、搬运工作。
该项权重为0.1,得分为:甲地95分,乙地为75分,丙地为80分
6、建厂还应考虑地价因素。
该项权重为0.15,得分为:甲地90分,乙地80分,丙地85分。
问题:请根据上述条件及数据作出选择厂址决策。
答案:
一、问题一:编一份拨款计划(95%)
1 预付备料款:600万元*25%=150万元
2 预付备料款起扣点:T=P-M/N=600-150/60%=350万元
3 各月进度款:
(1)4月份80万元,5月5日前支付,累计拨款额为80万元
(2)5月份100万元,6月5日前支付,累计拨款额为180万元
(3)6月份120万元,7月5日前支付,累计拨款额为300万元
(4)7月份累计拨款额为80+100+120+120=420万元>350万元,420-350=70万元,因此应从7月份的70万元开始扣除预付款为:[(120-70)+70*(1-60%)]=78万元,8月5日前支付,累计拨款额378 万元
(5)8月份应结算工程款为100万元*(1-60%)=40万元,9月5日前支付,8月份累计拨款额为418万元
(6)9月份应结算工程款为80万元*(1-60%)=32万元,留30万元保修款则9月份累计拨款额为420万元
问题二:第一次索赔不成立;第二次索赔成立;工期6天,费用16.327万元
问题三:8月份结算额38.8万元,9月份为18.325万元
二、问题一:略
三、略
四、问题一:略
问题二:产量平衡点27.8万件;单价平衡点28.5万元
五、问题一:应分摊建设单位管理费为4240万元;应分摊的土地征收费28.6万元;应分摊的勘察设计费13万元;新增固定资产1316.3万元
问题二:略
六、甲地评价指标=86
乙地评价指标=78
丙地评价指标=83.75。