工程施工廉政合同
监理与施工单位廉政合同5篇
监理与施工单位廉政合同5篇篇1甲方（施工单位）：______________________乙方（监理单位）：______________________根据有关法律法规，为明确双方廉政工作职责，保障工程项目的顺利进行，甲乙双方在签订工程监理合同的同时，签订本廉政合同。
一、甲乙双方共同责任1. 严格遵守国家有关法律法规，维护国家利益和工程建设的正常秩序。
2. 严格遵守诚信原则，加强内部管理，保持职务行为的廉洁性。
3. 加强沟通与协作，确保工程监理工作有序进行。
二、甲方的职责与义务1. 严格遵守监理合同条款，为乙方提供必要的工作条件。
2. 不得干预乙方的正常工作，不得擅自变更工程的设计、材料、设备等。
3. 对乙方提出的合理化建议应及时采纳，确保工程质量和进度。
4. 严禁向乙方索要或接受任何形式的回扣、礼物等不正当利益。
5. 及时向乙方支付监理费用，不得拖欠或克扣。
三、乙方的职责与义务1. 严格遵守监理合同条款，认真履行监理职责。
2. 加强内部管理，建立健全廉政制度，确保监理人员的廉洁性。
3. 对甲方提出的合理要求应及时响应，确保工程监理工作的顺利进行。
4. 不得接受甲方的任何形式的回扣、礼物等不正当利益。
5. 发现甲方存在违法违规行为时，应及时向有关部门报告。
四、违约责任及处理1. 若甲方违反本合同的约定，干预乙方的正常工作或向乙方索要、接受不正当利益，乙方有权要求甲方纠正，并可相应推迟支付款项或要求赔偿。
情节严重者，乙方有权解除合同并追究甲方的法律责任。
甲方（施工单位）：______________________乙方（监理单位）：______________________鉴于甲乙双方为共同完成工程项目的建设任务，达成互利共赢的合作目的，根据有关法律法规和政策规定，经友好协商，特签订本廉政合同：一、共同责任甲方（施工单位）：______________________乙方（监理单位）：______________________根据相关法律法规和政策规定，为确保工程项目的顺利进行，甲乙双方本着诚信、廉洁的原则，特签订本廉政合同：篇2甲方（施工单位）：______________________乙方（监理单位）：______________________根据有关法律法规，为规范双方行为，确保工程建设过程中的廉政责任得到切实履行，甲乙双方本着诚实信用、公正守法的原则，签订本廉政合同。
廉政合同范本(工程类)5篇
廉政合同范本（工程类）5篇篇1甲方（建设单位）：__________乙方（施工单位）：__________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为确保工程项目的廉洁性，明确双方廉政责任，双方经过友好协商，特签订本合同。
一、背景介绍（在此处简要介绍工程项目的背景、目的、范围等）二、廉政原则甲乙双方应严格遵守国家法律法规，恪守职业道德，秉持诚信原则，共同维护工程项目的廉洁性。
任何形式的贪污受贿、权钱交易等行为均为双方所不容。
三、廉政责任1. 甲方责任：（1）严格遵守国家法律法规，严格执行工程项目各项规定；（2）建立健全廉政制度，加强对工作人员的教育和管理；（3）对乙方提出的廉政建议和意见给予重视，并及时回应处理。
2. 乙方责任：（1）严格遵守国家法律法规，严格执行合同约定；（2）加强内部管理，建立廉政风险防控机制；（3）积极配合甲方开展廉政工作，共同营造廉洁的工程环境。
四、合同条款1. 工程款支付：甲方应按照合同约定及时支付工程款，不得因乙方拒绝任何形式的贿赂而拖欠工程款。
2. 物资采购：甲乙双方应按照公开、公平、公正的原则进行物资采购，严禁任何形式的利益输送和权钱交易。
3. 质量管理：甲乙双方应共同确保工程质量，严格按照国家标准和合同约定进行质量控制和管理。
4. 安全生产：甲乙双方应严格遵守安全生产法律法规，加强安全生产管理，确保工程安全。
5. 保密义务：甲乙双方应对涉及工程项目的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方同意，不得泄露或向第三方提供。
6. 违约责任：如甲乙双方中任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
五、廉政监督与违规处理1. 甲乙双方应设立廉政监督机构或指定专人负责廉政监督事宜。
2. 甲乙双方应定期沟通廉政工作情况，及时通报违规行为。
3. 如发现违规行为，双方应依法依规进行处理，并追究相关责任人的责任。
4. 违规行为如涉及刑事责任，应及时移交司法机关处理。
工程建设项目廉政合同样本6篇
工程建设项目廉政合同样本6篇篇1甲方（建设单位）：__________乙方（相关单位或个人）：__________鉴于甲乙双方共同参与工程建设项目，为切实履行廉政建设责任，加强合作双方的廉政自律，预防和遏制不正之风的发生，共同打造阳光工程，确保项目的顺利实施，经双方友好协商，达成如下廉政合同：一、合同目的甲乙双方共同签订本合同，旨在明确双方廉政建设责任，确保工程建设项目的顺利实施，维护双方合法权益。
二、廉政原则双方应严格遵守国家法律法规和廉政纪律，秉持诚信、公正、公平的原则，共同营造一个廉洁自律、风清气正的工程建设环境。
三、廉政责任条款1. 甲方责任：（1）建立健全廉政管理制度，加强对工程建设项目的监督管理；（2）严格执行国家有关法律法规和廉政纪律，确保工程招标、投标、评标等活动的公开、公平、公正；（3）加强对工作人员的廉政教育和管理，严格执行工程建设计划和投资预算；（4）发现乙方存在违规行为时，应及时采取措施予以纠正。
2. 乙方责任：（1）严格遵守国家法律法规和廉政纪律，不得有任何形式的违规行为；（2）建立健全廉政管理制度，加强对参与项目人员的监督管理；（3）积极配合甲方进行工程建设工作，确保工程质量和进度；（4）如发现甲方人员在项目执行中存在违规行为，应及时向甲方有关部门反映情况。
四、廉政承诺事项1. 双方应相互尊重、密切配合，共同做好工程建设项目的各项工作；2. 甲乙双方应定期进行廉政工作沟通与交流，及时解决出现的问题；3. 乙方不得向甲方工作人员赠送任何形式的礼品、礼金、有价证券等；4. 乙方不得为谋取不正当利益而损害甲方利益或他人利益。
五、违约责任及处理办法如双方中任何一方未能履行本合同约定的廉政责任和义务，另一方有权采取措施予以纠正，并要求违约方承担违约责任。
对于严重违规行为，可向有关部门反映并依法追究其法律责任。
六、合同的变更和解除本合同的变更和解除应当经双方协商一致，并书面确认。
建设工程施工合同廉政合同
建设工程施工合同廉政合同一、合同当事人甲方（建设单位）：________乙方（施工单位）：________二、合同目的与依据鉴于甲方需进行________项目的建设，乙方具备相应的资质条件并愿承担该项目的施工任务，双方本着平等自愿、诚信互利的原则，依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律法规，特订立本合同。
三、工程概况1. 工程名称：________2. 工程地点：________3. 工程规模：________4. 工程质量要求：________5. 工程工期：________四、廉政条款（一）甲乙双方承诺1. 严格遵守国家有关法律法规，坚持公开、公平、公正的原则，保证工程质量，防止腐败行为的发生。
2. 任何一方不得以任何形式向对方或其工作人员提供贿赂，不得接受非法利益输送。
（二）监督与管理1. 甲方应设立专门的监督机构或指定专人负责廉政建设的监督管理。
2. 乙方应配合甲方开展廉政教育和监督检查，定期报告施工过程中的廉政情况。
（三）违约责任1. 如任何一方违反廉政条款，应当承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
2. 若涉及违法行为，将依法追究法律责任。
五、其他事宜1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 未尽事宜，双方可另行协商补充。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
六、附件本合同的签订同时附上以下文件：1. 双方营业执照复印件；2. 相关资质证明文件；3. 工程项目计划书及设计图纸；4. 其他必要的附件资料。
廉政合同范本(工程类)5篇
廉政合同范本（工程类）5篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据相关法律法规和廉政建设要求，为确保工程项目建设过程中的廉政责任得到落实，甲、乙双方本着诚实信用、廉洁自律的原则，特签订本廉政合同。
一、合同目的甲、乙双方通过签订本廉政合同，明确双方在工程实施过程中的廉政责任，共同预防腐败现象的发生，确保工程建设的顺利进行。
二、廉政责任1. 甲方责任：（1）严格遵守国家法律法规和廉政纪律，严格执行工程建设的有关规定和程序。
（2）建立健全内部管理制度，加强对工程建设过程的监督和管理。
（3）加强廉政宣传教育，提高工作人员的廉政意识。
（4）对乙方提出的廉政建议和意见，应认真予以考虑并及时反馈。
2. 乙方责任：（1）严格遵守国家法律法规和廉政纪律，严格执行工程建设合同中的各项规定。
（2）建立健全廉政管理制度，加强对项目人员的廉政教育和监督。
（3）坚持公开透明原则，自觉接受甲方及相关监督部门的监督检查。
（4）发现甲方人员违反廉政规定的行为，应及时向甲方有关部门反映。
三、合同条款及内容1. 工程概况：详细描述工程名称、地点、规模、工期等。
2. 廉政要求：明确双方应遵守的廉政纪律和规定。
3. 履约保证：双方应信守合同，确保工程建设的顺利进行。
4. 工程款项支付：明确工程款的支付方式、时间等。
5. 违约责任：如一方未能履行本合同约定的义务，应承担相应的违约责任。
6. 争议解决：约定解决争议的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
7. 其他条款：根据工程实际情况，约定其他必要的条款。
如工程质量标准、安全生产、环境保护等。
四、附加条款1. 双方应定期对廉政合同的执行情况进行检查，发现问题及时沟通并解决。
2. 双方应建立健全沟通机制，加强信息交流，确保工程建设过程中的问题得到及时解决。
3. 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
工程施工廉政合同(2024版)
工程施工廉政合同(2024版)合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________鉴于甲方为完成某项工程施工项目，需要乙方提供相应的施工服务，为保障双方合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规规定，经双方友好协商，特订立本廉政合同，共同遵守执行。
第一条工程概况工程名称：__________工程地点：__________工程规模：__________工程内容：__________开工日期：__________竣工日期：__________第二条乙方的承诺1. 乙方应严格按照国家和行业的有关法律法规、工程技术标准、规范和设计文件要求，完成施工任务。
2. 乙方应保证施工安全，确保工程质量，不得出现质量事故和安全事故。
3. 乙方在施工过程中，应尊重甲方及其工作人员，不得以任何方式行贿、受贿，不得损害甲方利益。
4. 乙方应按照合同约定，按时完成工程，不得拖延工期。
5. 乙方应做好施工现场的环保、保卫工作，确保施工环境的整洁、安全。
第三条甲方的权利和义务1. 甲方应按照合同约定，按时支付乙方的工程款项。
2. 甲方应提供施工所需的场地、水源、电源、道路等基础设施，并确保施工条件的满足。
3. 甲方应对乙方施工过程中的问题提供必要的协助和配合。
4. 甲方应对乙方的施工进度、质量进行监督，并有权要求乙方进行整改。
5. 甲方应尊重乙方及其工作人员，不得以任何方式索取财物，不得损害乙方利益。
第四条廉政条款1. 双方严格遵守国家关于工程建设领域的法律法规，坚决抵制腐败行为。
2. 乙方不得向甲方及其工作人员行贿、赠送任何形式的礼物、礼金、有价证券等。
3. 甲方不得向乙方及其工作人员索要、收受任何形式的礼物、礼金、有价证券等。
施工单位廉政合同
施工单位廉政合同篇一：项目工程廉政协议书廉政协议书为了贯彻落实党中央国务院《关于实现党风廉政建设责任制的规定》和(地方法规)有关工程建设、廉政建设的法律法规，加强工程建设中的党风廉政建设，保证 (工程项目名称)建设工程优质、高效、健康、有序地进行，单位（以下称甲方），与承担工程的施工单位（以下称乙方）特订立如下廉政协议书，以确保双方在工程建设中能密切协作、廉洁自律。
一\甲乙双方约定1、甲乙双方应共同遵守国家和省、市以及行业主管部门关于加强工程建设管理及党风廉政建设的各项规定。
2、甲乙双方应认真执行建设工程的合同文件，自觉按合同办事。
3、除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应支持公开、公正、透明的原则，严禁搞损害国家和甲乙双方集体利益、违反工程建设管理规章制度的不正当交易。
4、甲乙双方应加强对本工程建设参加人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处本方人员的违法违纪行为。
5、甲乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。
6、甲乙双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的权力和义务。
二、甲方在廉政建设方面的责任1、2、3、活动。
4、5、6、7、1、2、3、4、不得对乙方无理刁理设卡；不得私自向乙方提出安置劳务人员，领取报酬等。
甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的甲方及其工作人员不得向乙方介绍家属、亲友从事与甲方工程有关的材料设备供甲方工作人员人得在家里和其它与工作无关场所接待乙方有关工程事项的询访。
乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼金、礼物和有价证券。
乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报支应由个人支付的任何费用。
乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加宴请、娱乐、休闲、旅游等活动。
乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣。
工程施工廉政合同范本
工程施工廉政合同范本
甲方：（委托方全称）
地址：（委托方地址）
法定代表人：（委托方法定代表人）
电话：（委托方联系电话）
乙方：（承包方全称）
地址：（承包方地址）
法定代表人：（承包方法定代表人）
电话：（承包方联系电话）
鉴于甲方拟委托乙方进行工程施工，并为了维护工程施工的廉洁环境，双方经协商一致，达成如下合同：
一、工程名称：（工程名称）
二、工程地点：（工程地点）
三、工程内容：（工程具体内容）
四、工程费用：（工程总费用）人民币（大写）（工程总费用）元整，包括但不限于材料费、人工费、设备费等。
五、工程进度：乙方应按照双方约定的工程进度进行施工，并在约定时间内完成工程。
六、质量保证：乙方承诺所提供的工程质量符合国家相关标准，并承担因工程质量问题所造成的一切责任。
七、廉政承诺：乙方承诺在工程施工过程中，不得以任何形式向甲方或相关部门的工作人员行贿、送礼等行为，不得违反国家相关廉政法规。
八、合同变更：如需对合同内容进行变更，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
九、违约责任：任何一方违反本合同规定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
十、争议解决：因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
十一、合同生效：本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：年月日。
施工廉政合同范本3篇
施工廉政合同范本3篇篇一施工廉政合同范本甲方（建设单位）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（施工单位）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。
第一条甲乙双方的责任（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条甲方的责任（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。
工程施工廉政合同
工程施工廉政合同1. 引言工程施工廉政合同是指在工程施工过程中，为了防止腐败行为、保证施工质量和推动廉政建设，由建设单位与施工承包单位签订的一种特殊合同。
工程施工廉政合同是维护工程建设市场秩序、提高施工质量和效率的重要手段。
本文将对工程施工廉政合同的签订、内容和执行等方面进行阐述。
2. 工程施工廉政合同的签订2.1 诚实守信原则合同双方在签订工程施工廉政合同时要遵循诚实守信的原则，确保所提供的信息真实、准确，不得故意隐瞒或虚假陈述。
2.2 安全质量原则工程施工廉政合同应当明确双方对施工过程中安全和质量的要求，并确保双方共同遵守，保证工程施工的安全可靠、质量合格。
2.3 合理合法原则工程施工廉政合同的签订应当符合法律、法规和政策的规定，不得有违法违规的行为，保证合同的合理性和合法性。
3. 工程施工廉政合同的内容3.1 工程基本情况工程施工廉政合同应当明确工程项目的基本情况，包括工程名称、地点、规模、建设单位等基本信息，以便对工程的施工进行准确控制和监督。
3.2 合同标的工程施工廉政合同应当明确工程施工的具体内容和范围，包括工程工程量、施工进度、质量要求等，确保合同标的的明确性和可操作性。
3.3 价格和支付方式工程施工廉政合同应当明确工程的价格和支付方式，包括合同总价、工程款支付节点、支付方式等，确保双方在经济方面的权益得到保障。
3.4 合同执行的条件和方法工程施工廉政合同应当明确合同执行的条件和方法，包括施工期限、施工组织、施工管理等，确保工程施工按照合同约定进行。
3.5 违约责任和索赔程序工程施工廉政合同应当明确双方违约责任和索赔程序，包括各种违约情况下的处理方式和索赔程序，以保证双方合法权益的维护。
4. 工程施工廉政合同的执行工程施工廉政合同的执行是保证工程施工质量和推动廉政建设的重要环节。
在工程施工过程中，施工承包单位应当按照合同约定的要求进行施工，并配合建设单位的监督检查。
建设单位应当加强对施工承包单位的监督，确保施工质量符合要求。
工程施工廉政合同
工程施工廉政合同
工程施工廉政合同是指在工程施工过程中，建设单位与施工单位签订的旨在推进廉政建设和反腐败工作的合同。
1. 遵守法律法规：施工单位承诺在施工过程中遵守国家法律法规，不以任何手段谋取私利，不从事违法犯罪活动。
2. 遵守工程施工标准：施工单位承诺按照国家和行业规定的工程施工标准进行操作，确保施工工艺规范，质量合格。
3. 不涉及贿赂行为：施工单位承诺在工程施工过程中不参与贿赂行为，不向建设单位或相关人员提供贿赂，不收受建设单位或相关人员的贿赂。
4. 禁止违规操作：施工单位承诺严禁使用劣质材料，严禁违规操作，不进行偷工减料、弄虚作假等行为，确保工程质量和安全。
5. 合法合规经营：施工单位承诺在经营过程中合法合规，按照合同约定履行义务，不搞低价竞争、恶意竞标等不正当竞争行为。
6. 廉洁施工：施工单位承诺严格遵守廉政规定，不滥用职权，不进行权力寻租、权钱交易等行为，确保廉洁施工。
工程施工廉政合同的签订对于推进廉政建设和反腐败工作具有重要作用。
建设单位和施工单位通过签订合同，明确了双方的权利和义务，建立了合作机制，保证了工程施工过程的透明、公正、廉洁。
该合同也为相关监管部门和社会公众提供了依据，监督和检查工程施工过程是否遵守廉政原则和法律法规。
廉政合同范本(工程类)6篇
廉政合同范本（工程类）6篇篇1廉政合同范本（工程类）为了有效监督工程项目的合同执行情况，防止腐败和违规行为发生，保障国家和社会的利益，制定廉政合同范本是十分必要的。
廉政合同是工程项目管理中的一项重要措施，它规定了双方在工程项目中应遵守的廉洁行为规范和诚实守信原则，以确保合同的公平、公正和合法执行。
一、合同背景本合同由甲方和乙方在充分平等自愿的基础上，根据相关法律法规和国家政策，就工程项目的执行达成以下廉政合同。
甲方：公司名称：______________法定代表人：______________联系方式：______________乙方：公司名称：______________法定代表人：______________联系方式：______________二、合同约定1. 双方承诺在合同履行过程中，不得向对方或相关行政机关、个人行贿、收受贿赂或利用职权谋私利，不得违反国家法律法规和社会公德。
2. 甲方承诺在工程项目执行过程中，不得以任何形式向乙方索取回扣、招投标费或其他违规款项，不得在工程项目中任意变更合同内容，确保合同执行的合法合规。
3. 乙方承诺在工程项目实施过程中，不得向甲方或相关行政机关、个人行贿、收受贿赂，不得通过不正当手段谋取利益，确保合同执行的廉洁诚信。
4. 双方应当遵守国家法律法规，忠实履行合同约定，保障工程质量和项目安全，确保项目能够按照合同规定及时完工，不得有任何拖延或违规行为。
5. 如有违反上述约定，一方应当承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失，如果情节严重，双方有权终止合同并追究责任。
6. 本合同自双方签字盖章之日起生效，自工程项目完工之日终止。
三、合同补充条款1. 甲方应当按照合同约定及时支付工程款项，不得拖延付款；乙方应当按照合同约定完成工程项目，确保工程质量。
2. 双方应当建立健全的工程管理制度，并配合有关部门进行监督，确保工程项目的合法合规。
3. 甲方有权对工程项目的进展和质量进行监督检查，乙方应当配合并提供必要的支持。
工程建设项目廉政合同范本3篇
工程建设项目廉政合同范本3篇篇1甲方（建设单位）：__________________________乙方（参建单位或个人）：______________________鉴于甲方委托乙方参与一项工程建设项目，双方为确保工程项目的顺利进行，本着公开、公平、公正的原则，就廉政建设相关事宜达成如下协议：一、总则1. 双方应严格遵守国家法律法规、廉政规定以及本合同约定，共同营造风清气正的工程建设环境。
2. 双方应自觉履行社会责任，共同预防腐败行为的发生，维护良好的廉政形象。
二、廉政责任条款1. 甲方责任：（1）甲方应建立健全廉政管理制度，加强对参建单位和个人廉洁从业的教育和监督。
（2）甲方应公正履行职责，依法进行工程建设项目的管理和决策。
（3）甲方不得擅自干预乙方的正常经营活动，不得指定不符合要求的材料设备供应商等。
（4）甲方应按规定进行工程款项的支付，不得利用职权谋取私利。
2. 乙方责任：（1）乙方应严格遵守国家法律法规和甲方的廉政要求，诚信履约，廉洁从业。
（2）乙方应建立健全内部廉政管理制度，加强对员工的教育和管理，防止违法违规行为的发生。
（3）乙方在参与工程建设过程中，不得擅自更改技术方案或提高工程造价，不得损害甲方利益。
（4）乙方应积极配合甲方的廉政监督工作，主动接受监督部门的检查。
三、廉政监督与惩处措施1. 双方应设立廉政监督机构或指定监督人员，负责对工程建设过程中的廉政情况进行监督。
2. 双方应定期对廉政工作进行总结和评估，发现问题及时整改。
3. 对于违反廉政合同约定的行为，甲方有权采取通报批评、暂停款项支付等措施予以惩戒；乙方有权向有关部门反映情况并要求追究相关责任人的责任。
对于严重违规行为，双方均有权终止合同并追究法律责任。
四、保密条款1. 双方应对涉及本合同的相关信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
法律另有规定的除外。
2. 保密信息的披露应符合法律法规的规定，且仅限于履行合同所必需的范围。
工程施工廉政合同范文
工程施工廉政合同范文合同编号：__________第一条廉政建设目标1.1 乙方在履行主合同过程中，应严格遵守国家法律法规，严格执行廉洁从业规定，自觉维护建筑市场秩序，确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现。
1.2 乙方应加强自身廉政教育和管理，提高员工的法律法规意识和廉洁自律意识，确保工程施工过程中的廉洁从业。
第二条廉政保证金2.1 双方同意在主合同中设立廉政保证金条款，廉政保证金的比例为主合同金额的1%。
2.2 廉政保证金的支付和退还：（1）乙方在签订主合同后五个工作日内，向委托方支付廉政保证金。
（2）委托方在工程竣工验收合格后五个工作日内，按照乙方履行廉政合同的情况，退还乙方部分或全部廉政保证金。
（3）乙方如违反廉政合同，委托方有权扣除部分或全部廉政保证金作为违约金。
第三条廉政责任3.1 乙方应对其在主合同履行过程中的廉政行为负全责，如发生违反廉政合同的行为，由乙方承担相应的法律责任。
3.2 乙方应对其员工的廉政行为进行监督和管理，如员工发生违反廉政合同的行为，由乙方承担相应的法律责任。
第四条廉政监督4.1 双方应共同建立健全廉政监督机制，对工程施工过程中的廉政行为进行监督。
4.2 双方应积极配合对方及有关部门的廉政检查，如实提供相关资料和证据。
第五条保密条款5.1 双方在签订和履行廉政合同过程中，应对对方的商业秘密和个人信息予以保密。
5.2 未经对方同意，不得向第三方泄露双方的廉政合同内容。
第六条争议解决6.1 双方在履行廉政合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
6.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条其他条款7.1 本廉政合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至主合同履行完毕之日终止。
7.2 本廉政合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：__________附件：1. 《工程施工合同》2. 廉政保证金支付凭证3. 廉政合同履行情况记录表4. 廉政检查登记表5. 保密协议一、附件列表：1. 《工程施工合同》2. 廉政保证金支付凭证3. 廉政合同履行情况记录表4. 廉政检查登记表5. 保密协议二、违约行为及认定：1. 乙方在工程施工过程中发生违反国家法律法规、廉洁从业规定的行为。
工程施工廉政合同
工程施工廉政合同合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程施工的相关事项，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________二、廉政承诺2.1 乙方承诺在工程施工过程中，严格遵守国家的法律法规，严格执行工程项目的各项规章制度，诚信守法，公平竞争，不从事任何违法违规行为。
2.2 乙方承诺在工程施工过程中，坚决抵制不正之风，坚决杜绝行贿、受贿等违法违纪行为，维护国家利益和甲方权益。
2.3 乙方承诺在工程施工过程中，严格遵守工程质量、安全、环保等方面的规定，确保工程质量合格，安全无事故，环保达标。
三、廉政措施3.1 乙方应建立健全廉政管理体系，明确廉政责任人，加强对从业人员的廉政教育和管理，确保工程施工过程中的廉政工作落到实处。
3.2 乙方应定期对从业人员进行廉政教育，提高从业人员的廉政意识和法律意识，防止违法违纪行为的发生。
3.3 乙方应设立廉政举报渠道，鼓励和奖励举报违法违纪行为，对举报人予以保密。
3.4 乙方应积极配合甲方的廉政检查和审计工作，如实提供相关资料和信息。
四、违约责任4.1 如乙方违反本合同的廉政承诺和廉政措施，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金，违约金金额为工程合同总价的____%。
4.2 如乙方违反本合同的廉政承诺和廉政措施，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
五、其他约定5.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。
5.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1. 工程施工图纸2. 工程施工方案3. 工程施工预算4. 工程施工进度计划5. 工程施工质量标准6. 工程施工安全规范7. 工程施工环保要求8. 工程施工合同专用条款9. 工程施工廉政合同专用条款10. 工程施工验收标准和方法二、违约行为及认定：1. 乙方违反廉政承诺，如行贿、受贿等违法违纪行为。
工程建设项目廉政合同范本8篇
工程建设项目廉政合同范本8篇篇1甲方（建设单位）：__________乙方（施工单位）：__________鉴于甲乙双方在工程建设项目中的合作，为明确双方廉政责任，加强廉政自律，促进工程建设项目的顺利实施，经双方协商，签订本合同。
一、合同目的双方本着公平、公正、公开的原则，共同遵守国家法律法规，严格执行廉政规定，共同推进工程建设项目的顺利实施。
二、廉政要求1. 甲乙双方应严格遵守国家法律法规，执行廉政纪律，加强内部管理，建立健全廉政风险防范机制。
2. 甲乙双方应相互尊重，不得利用职权或职务之便谋取私利，不得接受对方的礼品、礼金、有价证券等不正当利益。
3. 甲乙双方应公开透明地进行工程建设项目的管理和决策，确保工程建设项目的质量、安全、进度和成本控制。
4. 甲乙双方应加强对工程建设项目相关人员的监督和管理，发现问题应及时处理并报告有关部门。
三、具体措施1. 建立健全廉政工作责任制。
甲乙双方应明确廉政工作的责任人，制定具体的廉政工作计划和措施，确保廉政工作的有效实施。
2. 加强宣传教育。
甲乙双方应加强对工程建设项目相关人员的廉政宣传教育，提高人员的廉政意识。
3. 建立信息交流机制。
甲乙双方应及时沟通工程建设项目相关信息，共同解决工程建设过程中出现的问题。
4. 加强监督检查。
甲乙双方应定期对工程建设项目进行监督检查，发现问题及时处理并报告有关部门。
四、违约责任1. 若甲乙双方在工程建设项目中存在违反廉政规定的行为，应承担相应的违约责任。
2. 若因甲乙双方违反廉政规定导致工程建设项目受到影响的，应承担相应的损失赔偿责任。
3. 若因甲乙双方违反廉政规定构成犯罪的，应依法追究其刑事责任。
五、争议解决若甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商补充。
建筑工程施工项目廉政合同
建筑工程施工项目廉政合同甲方（建设单位）：________________乙方（施工单位）：________________鉴于甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方建筑工程施工项目（以下简称“项目”）达成一致，为了加强廉政建设，保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的顺利实现，甲乙双方特签订本廉政合同。
一、双方承诺1. 甲方承诺：（1）在项目招投标、分包、材料设备采购、工程款支付等环节，严格按照国家法律法规、政策和甲方内部管理规定进行，确保公开、公平、公正；（2）不向乙方提出任何违法违规的要求，不以任何形式收受乙方的贿赂，不利用职务之便谋取不正当利益；（3）及时支付乙方的工程款和工人工资，保障乙方的合法权益；（4）积极支持和配合乙方的廉政建设工作，对乙方提出的廉政要求给予充分理解和尊重。
2. 乙方承诺：（1）严格遵守国家法律法规、政策和企业规章制度，诚实守信，公平竞争，不得有违法违规行为；（2）不向甲方及其工作人员行贿、送礼，不以任何形式谋取不正当利益；（3）严格按照合同约定和安全标准组织施工，保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现；（4）积极配合甲方的廉政建设工作，接受甲方监督，对甲方提出的廉政要求给予充分理解和尊重。
二、廉政措施1. 甲方设立廉政监督机构，对项目实施全过程监督，确保项目顺利进行。
2. 乙方设立廉政监督机构，对自身行为进行自律，接受甲方监督。
3. 甲乙双方定期召开廉政会议，交流廉政建设情况，共同解决廉政问题。
4. 甲乙双方互相提供廉政宣传资料和培训资料，共同提高廉政意识。
5. 甲乙双方在项目现场设立廉政公示栏，公开廉政监督电话和邮箱，接受社会监督。
三、违约责任1. 如甲方违反本合同，乙方有权拒绝支付工程款，并要求甲方支付违约金。
2. 如乙方违反本合同，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
3. 违约金的具体数额，双方另行约定。
四、其他约定1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至项目竣工验收合格之日止。
工程建设项目廉政合同样本5篇
工程建设项目廉政合同样本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（建设单位）：[建设单位名称]乙方（参建单位或个人）：[参建单位或个人名称]根据有关法律法规，为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质，甲乙双方本着平等、公正、透明的原则，签订本廉政合同。
一、合同背景甲乙双方经过友好协商，在平等互利的基础上达成合作意向，共同进行本工程建设项目。
为规范双方行为，确保工程建设过程中的廉政责任得到落实，特签订本廉政合同。
二、廉政原则与目标甲乙双方应遵守国家法律法规，遵循公开、公平、公正的竞争原则，秉持诚信合作理念，严格执行合同条款。
本合同的目标是建立公开透明的合作关系，防止任何形式的腐败行为的发生。
三、廉政责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）严格遵守国家法律法规和工程建设的有关规定，确保工程招投标、采购等活动的公正公开。
（2）建立健全内部管理制度，加强对工程建设各个环节的监督和管理。
（3）对乙方提出的廉政建议和意见给予重视和回应，及时纠正不当行为。
2. 乙方责任与义务：（1）严格遵守国家法律法规和工程建设的有关规定，不从事任何形式的商业贿赂和腐败行为。
（2）积极参与廉政建设活动，及时向甲方提出廉政建议和意见。
（3）建立健全本单位廉政管理制度，加强对员工的教育和管理。
四、禁止行为甲乙双方在本工程建设过程中，严禁以下行为：1. 擅自变更工程设计方案、增加工程量等行为。
2. 通过非正常手段影响工程招投标、采购等活动的公正公平。
3. 收取或索要回扣、介绍费、好处费等不正当利益。
4. 其他违反国家法律法规和廉政规定的行为。
五、违约处理若甲乙双方在工程建设过程中违反本廉政合同的约定，违约方应按以下方式承担违约责任：1. 赔偿对方因此造成的损失；2. 接受国家有关部门的处罚；3. 承担法律责任。
若因违约导致合同解除，应依照相关法律法规进行结算和交接。
六、监督与考核甲乙双方应共同加强对工程建设过程的监督和管理，定期对廉政建设情况进行考核和评价。
工程建设项目廉政合同7篇
工程建设项目廉政合同7篇篇1甲方（建设单位）：__________乙方（相关单位或个人）：__________根据有关法律法规和政策规定，为加强工程建设中的廉政建设，规范双方行为，防止腐败现象的发生，保障工程建设的顺利进行，甲乙双方本着自愿、公平、诚实、守信的原则，签订本廉政合同。
一、合同背景鉴于甲乙双方共同参与______工程建设项目，为明确双方廉政建设责任，加强合作，共同遵守国家法律法规和廉政纪律，确保工程建设项目的顺利进行。
二、廉政原则与目标双方应坚持诚实信用、公正廉洁的原则，遵守国家法律法规和廉政纪律，严格执行工程建设的有关规定，共同确保工程建设的顺利推进。
三、廉政职责与义务甲方职责与义务：1. 严格遵守国家法律法规和廉政纪律，公正履行工程建设职责。
2. 建立廉政管理制度，加强对参建单位的廉政教育和管理。
3. 对乙方实施廉政监督，对违规行为及时予以制止和纠正。
乙方职责与义务：1. 严格遵守国家法律法规和廉政纪律，诚信履行合同约定。
2. 遵守工程建设的相关规定，确保工程质量、安全和进度。
3. 加强自身廉政建设，建立健全廉政管理制度，开展廉政教育和监督。
4. 配合甲方开展廉政监督工作，及时整改存在问题。
四、具体条款与要求1. 甲乙双方应建立健全信息沟通机制，确保工程建设信息的及时、准确传递。
2. 甲乙双方应相互监督，共同防止商业贿赂等不正当行为的发生。
3. 甲方应按时支付工程款项，不得无故拖延支付或要求乙方垫资建设。
4. 乙方应确保工程质量、安全和进度符合合同约定，不得采取不正当手段谋取利益。
5. 甲乙双方应共同加强对工程建设关键环节的监督和管理，确保工程建设的合法合规。
6. 甲乙双方应建立廉政档案管理制度，记录履约过程中的廉政情况，作为评价信用的重要依据。
7. 违反本合同的任何一方，应承担违约责任，并接受相应的法律制裁和处罚。
五、违约责任与处理措施如甲乙双方中任何一方未能履行本合同约定的职责和义务，应承担违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（2）严格执行县***至***等县乡公路路面改善提升工程施工标段施工合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
4.违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7.本合同作为县***至***等县乡公路路面改善提升署后立即生效。
8.本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。
发包人：县交管局承包人：李生晓梦建设股份公司
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2.发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（盖单位章）（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）
2020年4月10日2020年4月10日
发包人监督单位：（全称）（盖章）承包人监督单位：（全称）（盖章）
监督电话：监督电话：
工程施工廉政合同
建设单位：
承包单位：李生晓梦建设股份公司
廉
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，县***至***等县乡公路路面改善提升工程施工的项目法人县交管局（以下简称“发包人”）与该项目标段的施工单位李生晓梦建设股份公司（以下简称“承包人”），特订立如下合同。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3.承包人的义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、重礼品。