施工管理合同通用范本_1
施工管理合同范本7篇
![施工管理合同范本7篇](https://img.taocdn.com/s3/m/596ad9dcdc88d0d233d4b14e852458fb770b389b.png)
施工管理合同范本7篇第1篇示例:施工管理合同范本甲方(委托方):___________(法定代表人:___________);鉴于甲方需要进行_____________(工程名称),而乙方具有_____________(工程相关资质),甲乙双方经友好协商,就具体施工管理事宜达成如下合同:第一条工程内容甲方委托乙方进行_____________(工程名称)的施工管理工作,具体包括但不限于以下内容:1. 对工程进度、质量、安全、环保等进行全面管理;2. 协调施工现场各方的协作工作,确保各项工作有序进行;3. 监督工程材料的供应和使用,确保符合工程标准;4. 根据工程设计和施工方案组织施工过程的具体实施;5. 提出合理的施工管理意见,达到优化工程项目的目的。
第二条工作期限本合同签订后即生效,具体施工管理工作期限为_____________(具体期限)。
若在工作期限内需要延长工作时间,双方经协商一致可以进行调整。
第三条服务报酬甲方将按照具体工程的施工进度和质量管理标准支付相应的管理服务报酬,具体标准为_____________(具体标准)。
第四条保密责任乙方在执行本合同项下的工作过程中,需将甲方提供的相关信息和资料严格保密,不得向任何第三方透露。
第五条违约责任如果甲方或乙方在履行合同过程中出现违约情况,应负相应的违约责任。
违约方需承担相应的赔偿责任,力求不对工程项目造成损害。
第六条合同变更若在施工管理过程中出现变更需求,双方需书面协商一致后进行合同变更。
变更事项包括但不限于工程内容、工程报酬等。
第七条争议解决在履行合同过程中产生争议时,双方应友好协商解决。
如协商无果,可向有关部门申请调解或者通过仲裁解决。
第八条其他事项其他事项双方可另行约定。
第九条合同终止本合同履行完毕后即自动终止,若双方存在未解决的争议,合同终止后仍然有效。
第十条合同生效本合同自双方签字盖章后生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
以上即是一份施工管理合同的范本,具体内容可根据实际情况进行调整和修改。
最新标准施工合同范本(通用12篇)
![最新标准施工合同范本(通用12篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/30a9210d7275a417866fb84ae45c3b3567ecdd91.png)
最新标准施工合同范本(通用12篇)最新标准施工合同范本签施工合同需要注意的事项一、在签订合同以前,经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。
二、审查合同公章与签字人的身份,确保合同是有效的。
三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款。
四、约定违约条款。
五、约定争议管辖权条款。
六、明确合同签订地。
七、约定担保条款。
最新标准施工合同范本(通用12篇)在人民愈发重视法律的社会中,合同的用途越来越广泛,签订合同也是最有效的法律依据之一。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗?以下是小编帮大家整理的最新标准施工合同范本(通用12篇),希望能够帮助到大家。
最新标准施工合同1发包方:承包方:根据《中华人民共和国劳动法》及《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定,本着对双方负责的态度,甲乙双方公平、公正、互惠互利的原则,共同拟定本项目合同,并严格认真负责执行。
内容如下:一、发包方式:技术指导及包工包料;价格见施工方案报价清单。
二、发包范围:屋面伸缩缝处理,屋面、阴阳角处理及保护层。
三、工程总造价(约34108.00元,大写:叁万肆仟壹佰零捌圆):以现场实际方量四、付款方式:1、乙方进场施工个工作日由甲方付给乙方元材料款。
2、本工程完工验收合格甲方付乙方工程总款的92%;3、本工程总款项预留8%为此工程质量保证金,一年期满甲方如数拨付给乙方。
五、工程质量与施工安全1、乙方必须按本工程屋面防水维修施工方案,保质保量完成该工程施工;施工时应无条件接受甲方施工代表和质量监督负责人监督,否则造成的返工损失由乙方负责。
2、乙方在施工中必须做到安全生产,文明施工,并尊重当地群众的民族风情,由此引发的工伤事故及纠纷由乙方负责。
3、若在工程验收过程中发现质量问题,应由承包方负责返工维修,并承担一切返工维修费用,若因此造成经济损失的,承包方应负责赔偿。
六、竣工验收:乙方完善施工过程中图片或文字资料,及验收清单,归类存档并移交甲方。
七、双方责任1、甲方负责协调项目所在地的一切事项。
施工管理员合同模板
![施工管理员合同模板](https://img.taocdn.com/s3/m/db54e4b0900ef12d2af90242a8956bec0875a574.png)
施工管理员合同模板甲方:(公司名称)乙方:(姓名)依据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,就乙方担任甲方施工管理员一职,达成如下协议:一、聘用岗位1.1 甲方聘用乙方担任施工管理员,负责管理施工现场的施工进度、安全管理、质量控制、材料配送等工作。
1.2 乙方应按照甲方的安排和要求,认真履行职责,确保项目的顺利进行。
二、合同期限2.1 本合同自(年)(月)(日)起生效,至(年)(月)(日)止。
2.2 本合同期满前如需续聘,乙方应提前30天书面通知甲方,并经双方协商一致确定续聘条件。
三、工作时间和待遇3.1 乙方的工作时间为每周工作5天,每天工作8小时。
3.2 甲方向乙方支付的月工资为(具体金额),工资按月支付。
3.3 乙方享受甲方为其购买的社会保险和住房公积金。
3.4 乙方在工作中发生的差旅费用由甲方报销,需提供有效发票。
四、工作条款4.1 乙方应服从甲方项目负责人或领导的工作安排和指挥,严格遵守施工现场的各项规章制度。
4.2 乙方应保管好单位设备和个人物品,如遗失或损坏需承担相应责任。
4.3 乙方应具备相关专业技能和证书,如有必要,需及时更新。
4.4 乙方应定期参加职业培训和技能提升,提高自身综合素质。
五、工作绩效考核5.1 甲方将定期对乙方的工作绩效进行考核,并根据考核结果调整工资或提升岗位等。
5.2 乙方若对工作表现不满意、违反劳动纪律或离职,将按相关规定处理。
六、解决纠纷6.1 在合同履行过程中,如双方发生纠纷,应友好协商解决;协商不成的,可以向劳动争议仲裁委员会申请调解。
6.2 未尽事宜,双方可根据相关法律法规协商解决。
七、其他条款7.1 本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
7.2 本合同未尽事宜,按照国家有关法律法规执行。
甲方(公司名称):乙方(签名):签订日期:年月日以上为甲、乙双方就聘用关系订立的合同内容,双方均应遵守并履行。
施工管理合同范本
![施工管理合同范本](https://img.taocdn.com/s3/m/612bfb40767f5acfa1c7cd49.png)
施工管理合同范本为保证工程顺利实施,保障项目业主的合法权益,根据国家有关法律、法规规定,结合装饰有限公司(以下简称甲方)企业管理制度的规定,甲方所承接的工程项目均由甲方工程部审核落实项目工程管理内部承包责任人(以下简称乙方),乙方自愿签订本施工管理内部承包责任合同,保证严格遵守并执行所有内容,承担各项责任。
一、进场前,乙方应对施工图纸及预算书进行审核,弄清所有施工环节点,做好现场技术交底记录,编制施工组织计划和工程进度表。
若发现图纸与现场情况不符或图纸标识有误而无法施工时,应事先报告给项目部,重新确定设计方案后再进行施工。
如乙方不按照图纸施工或私自与业主商定改变施工内容和方法,所造成的一切损失由乙方承担。
二、乙方进场前必须保证和项目部及其它质监人员到现场检验工序施工情况,检验合格后,由项目部为乙方办理上道工序和下道工序移交手续后由乙方按规定时间组织施工人员进场施工。
若发现上道工序存在质量问题,必须等待上道工序整改完毕或确定整改方案以后再办理移交手续,并重新调整乙方某阶段的进场时间和完工时间后乙方再组织施工人员进场施工。
否则影响施工质量的一切损失由乙方承担。
三、乙方用材管理责任:乙方在施工中,应提前天以上安排好各项材料用料计划并仔细审核材料数量和规格尺寸等,并以详细清单形式上报给项目部,如不及时上报或尺寸差错影响工期和造成材料损失的责任由乙方负责。
若乙方及时上报但甲方未及时提供材料导致乙方停工待料的,甲方补偿给乙方停工期间误工补贴,标准为每人每天元。
甲方保证材料按预定的时间及时送到工地,乙方当即进行材料验收并核对数量,无误后签字认可,如发现材料质量问题或规格、尺寸有误时,应当即要求调换,否则导致质量问题由乙方负责。
小五金、配件、辅材等小宗材料乙方必须听从甲方材料员要求有义务将材料搬运上楼到工地上。
如发生材料质量问题影响到工程质量或造成甲方公司经济损失的,乙方除承担全部损失以外,甲方有权要求乙方支付违约金元。
施工管理合同范本
![施工管理合同范本](https://img.taocdn.com/s3/m/7dc56a3cdcccda38376baf1ffc4ffe473268fd13.png)
施工管理合同范本甲方(发包方):___________________________乙方(承包方):___________________________鉴于甲方需要实施一项建设工程,乙方具备相应的施工能力和资质,双方本着平等、自愿、公平的原则,经友好协商,达成如下施工管理合同:一、工程概况1. 工程名称:___________________________。
2. 工程地点:___________________________。
3. 工程内容:___________________________。
二、合同范围及工作内容1. 乙方应按照甲方的要求,负责实施本工程的施工组织、施工实施及竣工验收等工作。
2. 具体工作内容包括但不限于:施工管理、质量控制、安全监督、进度把控、技术协调等。
三、合同金额及支付方式1. 本工程的施工管理费用总额为人民币________元(大写:_________________________)。
2. 支付方式:甲方应按照工程进度支付施工管理费用,具体支付节点和金额按照双方另行签订的支付协议执行。
四、工期及进度要求1. 工程开工日期:____年__月__日。
2. 工程竣工日期:____年__月__日。
3. 乙方应严格按照工期要求,制定详细的施工进度计划,并报甲方备案。
如遇特殊情况,需及时向甲方汇报并共同协商解决。
五、质量与安全保障1. 乙方应建立健全质量管理体系,确保施工质量符合国家标准及甲方要求。
2. 乙方应负责施工现场的安全管理工作,制定安全规章制度,落实安全责任制,确保施工过程中的安全。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付施工管理费用,应支付逾期付款违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成施工任务或履行合同义务,应承担违约责任,并支付违约金。
七、合同变更与解除1. 合同履行过程中,如需变更合同内容,双方应协商一致并签订书面变更协议。
施工管理服务合同范本3篇
![施工管理服务合同范本3篇](https://img.taocdn.com/s3/m/bebef88481eb6294dd88d0d233d4b14e84243e55.png)
施工管理服务合同范本3篇篇一施工管理服务合同甲方(委托方):法定代表人:地址:联系方式:乙方(受托方):法定代表人:地址:联系方式:一、服务内容1. 乙方应按照国家和地方的相关法律法规、标准规范以及甲方的要求,对工程项目进行全面的施工管理,包括但不限于:施工进度管理;施工质量管理;施工安全管理;施工成本管理;施工合同管理;施工信息管理等。
2. 乙方应定期向甲方报告工程项目的进展情况,并及时处理施工过程中出现的问题。
二、服务期限本合同的服务期限自[合同生效日期]起至[工程项目竣工日期]止。
三、服务费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付的服务费用为[具体金额]元(人民币/元整)。
2. 服务费用的支付方式为:[具体支付方式和时间节点]。
3. 如因工程项目的变更或其他原因导致服务费用增加或减少,双方应另行协商确定。
四、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务有权对乙方的施工管理工作进行监督和检查;有权要求乙方提供与工程项目相关的文件和资料;应按照本合同的约定向乙方支付服务费用;应及时提供工程项目所需的各种资源和支持。
2. 乙方的权利和义务有权要求甲方提供与工程项目相关的文件和资料;有权对工程项目的施工进行管理和协调;应按照本合同的约定履行施工管理服务职责;应保守甲方的商业秘密和工程项目的相关信息。
五、违约责任1. 如甲方未按照本合同的约定向乙方支付服务费用,每逾期一天,应按照未支付金额的[具体比例]向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按照本合同的约定履行施工管理服务职责,导致工程项目出现质量问题、安全事故或其他损失,乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致本合同无法履行或部分无法履行,双方应协商解决。
六、争议解决本合同的履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充约定。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
施工总承包管理合同范本
![施工总承包管理合同范本](https://img.taocdn.com/s3/m/8ad93a71580102020740be1e650e52ea5518ce3c.png)
施工总承包管理合同范本甲方:(委托方)地址:联系人:电话:乙方:(承包方)地址:联系人:电话:鉴于甲方拟开展某工程项目,需委托乙方作为总承包方进行管理,双方经友好协商一致达成如下合同:一、项目内容1. 项目名称:______________2. 项目地点:______________3. 项目规模:______________4. 项目预算:______________5. 项目工期:______________二、项目费用1. 乙方按照合同约定完成项目管理所需费用为______________,其中,甲方自行负责其他费用。
2. 乙方如需额外费用,应提前向甲方报备并经过甲方同意后方可执行。
三、工程管理1. 乙方负责整个项目的施工管理,包括但不限于人员安排、进度控制、成本管理等。
2. 乙方应保证项目按照合同约定的质量标准和工期完成,并承担由于工程质量问题导致的责任。
四、合同变更1. 如需对合同内容进行变更,须经双方协商一致后签订书面变更协议。
2. 变更后的合同内容具有同等法律效力。
五、违约责任1. 任何一方未履行合同义务或者履行不符合要求的,应承担相应的违约责任。
2. 如有争议,应在友好协商解决,如无法达成一致意见,应向有关机构申请调解或仲裁。
六、合同终止1. 合同期满后,双方如无其他约定,视为自动终止。
2. 合同终止后,乙方应按照甲方的要求将相关资料归还给甲方。
七、其他事项1. 本合同自双方签字生效,至工程完工验收结束后终止。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方(签字):______________日期:______________乙方(签字):______________日期:______________。
施工合同范本简易版(16篇)
![施工合同范本简易版(16篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/01405470e55c3b3567ec102de2bd960590c6d93b.png)
施工合同范本简易版(16篇)施工合同范本简易版(16篇)施工合同范本简易版篇1 甲方代表:_____乙方代表:_____按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:第一条:工程概况1、工程名称:__________________________________________________2、工程地点:__________________________________________________3、承包范围: ____________________4、承包方式:___________________________________________________5、工程:_______年________月________日进行开工,________年_______月_______日竣工6、工程预算买款,人民币___________元(大写:________________________________)第二条甲方工作1、合同开工前壹天,提供施工所需的场所,并清空场内一切影响乙方施工的障碍。
2、合同开工前壹天,甲方应向乙方提供施工所许的水、电等设施,并说明使用注意事项3、负责办理本工程施工所涉及政府建设主管部门的各种申请、批件等手续4、合同开工前,对施工平面图纸,施工方案及进度计划审定第三条:乙方工作1、按合同约定完成施工图设计与工程配套的设计,拟订施工方案和施工进度表,交甲方审定(具体方案由甲乙双方审核后方可施工)2、指派为乙方驻工地代表,负责合同履行,按要求进行施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜(按公司相关规定“工程与合同管理”)3、遵守当地政府建设主管部门对施工现场管理和规定4、按约定保护好建筑结构和相应管线及设备第四条:关于工期的约定1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,征得乙方同意,并支付乙方因赶工期采取的措施费2、因甲方责任,未能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期顺延3、因设计变更或甲方原因造成的停电、停水、停暖及不可抗拒因素影响,导致停8小时以上(一周内累计)工期相应顺延第五条关于工程质量及验收的约定1、甲乙双方应及时办理隐蔽工程,材料质量,装修项目造型,整体验收,甲方应按时参加验收,乙方不可自行验收2、由于甲方提供的材料,材料价款不能超过乙方在市场上购买同种材料最低价,材料质量不合格会影响工程质量,其返工费用由甲方负责3、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙承担4、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知七日内组织验收并办理验收移交手续,或提出修改意见,乙方按要求修改并承担应自身原因造成修改的费用如甲方在规定的时间内未能组织验收,切未能提出修改意见,视为竣工验收报告已被批准,即可办理结算手续,并由甲方承担从约定最后一天的次日起开始的工程保管费,每天按照承包工程造价的月息2%计取第六条关于工程价款及结算的约定1、合同价款(人民币)共_____________按合同总价分为四次付款:A、合同签定生效之日起,甲方付给乙方合同价款的______%作为预付款人民币_________元(大写:_______________________________)B、开工前三天甲方付给乙方合同价款的____%,人民币_________元(大写:_______________)C、甲方每月按照工程量进度 %付给乙方,人民币元,大写。
施工合同管理模板
![施工合同管理模板](https://img.taocdn.com/s3/m/3250313c00f69e3143323968011ca300a6c3f6f4.png)
施工合同管理模板一、合同背景甲方:(施工单位全称)地址:(施工单位地址)法定代表人:(法定代表人姓名)统一社会信用代码/注册号:(统一社会信用代码/注册号)联系人:(联系人姓名)联系电话:(联系人电话)乙方:(建设单位全称)地址:(建设单位地址)法定代表人:(法定代表人姓名)统一社会信用代码/注册号:(统一社会信用代码/注册号)联系人:(联系人姓名)联系电话:(联系人电话)二、合同内容1. 工程项目名称:(工程项目名称)工程地址:(工程地址)工程规模:(工程规模)工程概况:(工程概况)2. 合同价款及付款方式:合同总价款:(合同总价款)付款方式:(付款方式)收款账户:(收款账户)3. 施工期限:工程开工日期:(工程开工日期)工程竣工日期:(工程竣工日期)4. 质量标准:本工程按照国家相关标准及建筑行业规范进行施工,质量标准符合国家相关规定。
5. 竣工验收:工程竣工后,甲方负责邀请相关部门进行竣工验收,乙方应配合并保证工程质量合格。
6. 安全生产:双方都要严格遵守相关法律法规,切实加强施工安全管理,确保人员和物资安全。
7. 知识产权:本合同涉及的所有设计图纸、施工方案等知识产权归乙方所有,未经允许,不得擅自使用、复制和泄露。
8. 违约责任:若一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,具体责任由双方协商后确定。
9. 法律适用及争议解决:本合同适用中华人民共和国法律。
双方因本合同产生争议,应协商解决;协商不成的,提交有管辖权的人民法院解决。
三、合同变更与解除1. 合同变更:如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行,双方应书面协商确定具体变更内容。
2. 合同解除:双方一致同意或在法律规定情况下,可解除本合同。
四、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日终止。
2. 本合同正本各一式,甲方持一式,乙方持一式,具有同等法律效力。
3. 其他未尽事宜,双方可另行协商解决并作出书面补充。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:年月日以上为施工合同管理模板,双方应认真阅读并遵守合同约定,如有争议应及时协商解决,确保工程顺利进行。
工程施工完整版合同(通用6篇)
![工程施工完整版合同(通用6篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/c22ef5d2988fcc22bcd126fff705cc1755275f15.png)
工程施工完好版合同〔通用6篇〕工程施工完好版合同〔通用6篇〕工程施工合同1甲方:_____________________ 乙方:_____________________地址:_____________________ 地址:_____________________:_____________________ :_____________________兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备(以下简称乙方)进展机房噪音控制工程。
经双方友好协商达成详细条款如下:一、工程根据和技术指标1.发电机组型号:_____________ ;冷却方式:_____________;台数:_____________。
2.技术指标根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级:_______db(A)。
评价点位置:__________________________________________所属区域:____________________________________________ 噪声标准:白天________db(A);晚上________db(A)。
注:1.假如背景噪声级超过此治理标准规定的指标时那么以背景噪声为允许值。
2.根据GB3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。
二、噪音治理要求1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠,外表整齐美观。
2.噪音治理措施,不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新颖空气进气量,以保证发电机正常运行。
三、噪音治理措施采用机房全封闭,隔离噪声方式。
合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。
对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。
详细治理工程见施工图和报价表。
四、承接方式乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程效劳,承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。
通用型工程项目施工管理协议范本
![通用型工程项目施工管理协议范本](https://img.taocdn.com/s3/m/3898ca10f342336c1eb91a37f111f18582d00c42.png)
通用型工程项目施工管理协议范本本合同目录一览第一条协议范围与工程概况1.1 工程名称1.2 工程地点1.3 工程规模1.4 工程内容第二条合同主体2.1 发包方2.2 承包方第三条合同价格与支付3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 支付时间表第四条工程进度与交付4.1 工程进度计划4.2 工程交付标准4.3 工程延期条款第五条施工质量与标准5.1 施工质量要求5.2 质量验收标准5.3 质量保障措施第六条施工安全责任6.1 安全施工要求6.2 安全事故处理6.3 安全防护措施第七条材料与设备7.1 材料供应责任7.2 设备供应责任7.3 材料与设备验收第八条变更与调整8.1 变更范围8.2 变更程序8.3 变更费用第九条违约责任9.1 违约情形9.2 违约责任承担9.3 违约赔偿金额第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 争议解决机构10.3 诉讼或仲裁地点第十一条合同的生效与终止11.1 合同生效条件11.2 合同终止条件11.3 合同终止后的处理第十二条保密条款12.1 保密信息范围12.2 保密责任与期限第十三条不可抗力13.1 不可抗力事件13.2 不可抗力后果13.3 不可抗力应对措施第十四条其他条款14.1 合同的修改与补充14.2 合同的解除14.3 合同的继承与转让14.4 法律适用14.5 送达地址14.6 合同附件第一部分:合同如下:第一条协议范围与工程概况1.1 工程名称:根据双方协商确定的工程项目名称。
1.2 工程地点:具体到街道门牌号码的工程实施地点。
1.3 工程规模:工程的总建设面积、建筑层数、结构类型等。
1.4 工程内容:包括但不限于土建、安装、装修、绿化等工程内容。
第二条合同主体2.1 发包方:工程项目的投资方或委托施工方,具体名称和地址。
2.2 承包方:承担工程施工的法人或其他组织,具体名称和地址。
第三条合同价格与支付3.1 合同总价:双方确认的工程总价,货币种类及汇率。
施工管理人员聘用合同范本
![施工管理人员聘用合同范本](https://img.taocdn.com/s3/m/dfae063b7f21af45b307e87101f69e314232fa6d.png)
施工管理人员聘用合同范本
甲方(雇主):(公司名称)
乙方(施工管理人员):(姓名)
根据《劳动法》的相关规定,甲乙双方达成以下协议:
一、聘用岗位:
乙方被聘为甲方的施工管理人员,负责管理工地施工过程中的各项工作。
二、工作内容及要求:
1. 负责制定施工进度计划和施工方案;
2. 管理施工现场,确保施工安全及质量;
3. 协调施工队伍,协助解决工地问题;
4. 提供施工进度报告和施工质量报告。
三、工资及福利:
甲方向乙方支付每月工资(具体数额)元,由甲方按期支付。
乙方享有法定假期及其他福利待遇。
四、保密义务:
乙方应对与甲方公司相关的商业机密和客户信息保密,不得擅自泄露。
五、合同期限:
本合同自签订之日起生效,至(日期)止。
期满后双方协商签订新合同。
六、解除与违约:
1. 在合同期限内,如乙方因自身原因辞职,需提前一个月书面通知。
2. 乙方违反合同规定,甲方有权解除合同,乙方需承担相应违约责任。
七、其他事项:
1. 本合同未尽事宜,由双方协商解决。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(签名):
签订日期:签订日期:。
施工安全管理协议范本5篇
![施工安全管理协议范本5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/9d4abf32b94ae45c3b3567ec102de2bd9605deeb.png)
施工安全管理协议范本5篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,为确保施工过程中的安全管理,明确甲乙双方的安全责任,达成以下协议:一、协议目的甲乙双方本着平等、自愿的原则,就施工过程中的安全管理事项进行合作,确保施工安全,预防事故发生。
二、工程概况工程名称:_________________________工程地点:_________________________承包范围:_________________________三、甲乙双方的安全责任1. 甲方责任:(1)甲方负责施工现场的总体安全管理,制定安全管理制度和规定。
(2)甲方负责提供符合安全标准的施工环境和设施。
(3)甲方有权对乙方的安全管理工作进行检查和监督。
2. 乙方责任:(1)乙方应严格遵守国家安全生产法律法规和甲方的安全管理制度。
(2)乙方负责制定具体的施工安全方案,并组织实施。
(3)乙方应设立专门的安全管理机构,配备专职安全管理人员。
(4)乙方应加强对施工人员的安全教育和培训,确保施工人员具备必要的安全知识和技能。
(5)乙方应定期对施工现场进行安全检查,及时发现并消除安全隐患。
四、安全管理措施和要求1. 甲乙双方应建立安全生产管理责任制,明确各级管理人员的安全职责。
2. 甲乙双方应加强对施工现场的安全管理,确保施工现场符合国家安全标准。
3. 乙方应制定安全技术措施,确保施工过程的安全可控。
4. 甲乙双方应建立事故应急预案,及时应对突发事件。
5. 乙方应对施工现场的临时设施、设备等进行定期检查和维护,确保其安全可靠。
6. 甲乙双方应加强对易燃易爆物品、危险化学品的管理,严格执行相关规定。
7. 乙方应加强对施工现场的噪音、粉尘、废气等污染物的控制,确保符合环保要求。
施工管理合同范本
![施工管理合同范本](https://img.taocdn.com/s3/m/758f6f46cd7931b765ce0508763231126fdb771c.png)
施工管理合同范本甲方(业主):_____________________乙方(施工管理方):_____________________合同编号:_____________________签订日期:____年____月____日鉴于甲方需对位于________________(工程地点)的________________(工程名称)进行施工管理,乙方具备相应的施工管理资质和经验,双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则,经协商一致,签订本施工管理合同。
第一条工程概况1.1 工程名称:_____________________1.2 工程地点:_____________________1.3 工程规模:_____________________1.4 工程内容:_____________________1.5 工程预算:_____________________1.6 工程期限:自____年____月____日起至____年____月____日止。
第二条施工管理范围2.1 乙方负责对工程的施工全过程进行管理,包括但不限于施工准备、施工过程、竣工验收等阶段。
2.2 乙方应确保施工质量符合国家及地方相关标准和规范。
2.3 乙方应负责协调施工单位、设计单位、监理单位等各方的工作。
第三条甲方的权利和义务3.1 甲方有权对乙方的施工管理工作进行监督和检查。
3.2 甲方应按照合同约定及时支付施工管理费用。
3.3 甲方应提供必要的施工条件和配合乙方的管理工作。
第四条乙方的权利和义务4.1 乙方有权根据合同约定收取施工管理费用。
4.2 乙方应按照合同约定和施工计划组织施工管理工作。
4.3 乙方应保证施工管理的质量和效率,确保工程按期完成。
第五条施工管理费用及支付方式5.1 施工管理费用总额为:_____________________5.2 支付方式:_____________________5.3 支付时间:_____________________5.4 其他费用:_____________________第六条违约责任6.1 如甲方未按期支付施工管理费用,应向乙方支付违约金,违约金的计算方式为:_____________________6.2 如乙方未按期完成施工管理工作,应向甲方支付违约金,违约金的计算方式为:_____________________6.3 双方因违约行为给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。
施工管理合同样本
![施工管理合同样本](https://img.taocdn.com/s3/m/ee14dc2d26d3240c844769eae009581b6bd9bdfb.png)
施工管理合同样本一、合同的范围本合同由甲方(建设单位)和乙方(施工方)共同订立,用于规范和管理施工项目的各项工作。
本合同适用于建筑、工程、道路等各类施工项目的管理。
二、合同的目的本合同的主要目的是确保施工项目的顺利进行,保证施工质量达到相关标准和规定同时,明确各方的权责,规范双方的合作关系,防止纠纷和争议的发生。
三、合同的主要内容1. 工程概况明确工程的基本信息,包括项目名称、地质、规模等。
2. 工期计划双方确定合理的工期,并在合同中明确工期的起止时间、进度安排等。
3. 工程质量确定工程质量要求与标准,包括各项验收标准、质量控制措施等。
4. 施工组织明确施工方的组织架构、人员配置、施工流程等,并约定施工方应负责项目的施工管理和协调。
5. 施工费用明确工程的招标金额、支付方式、进度款支付比例等。
6. 材料供应约定材料供应方应按照相关标准和规定提供符合质量要求的材料,并明确双方的权责。
7. 安全保障约定施工方应采取必要的安全措施,确保工程施工过程中的安全和环境保护。
8. 管理费用和奖惩措施明确各项管理费用的支付方式以及涉及到的奖励和惩罚措施。
9. 保险责任双方应在合同中约定对工程过程中的人身伤亡和财产损失进行相应的保险。
10. 合同变更和解决纠纷双方约定变更合同的程序和条件,并明确解决合同纠纷的方式和途径。
11. 合同解除明确双方可以解除合同的情形和程序。
四、合同的履行1. 双方均应严格按照合同的约定进行履行,并及时解决可能出现的问题。
2. 施工方应组织管理好施工现场,确保施工进度和质量的达到要求。
3. 建设单位应按时支付施工款项,并配合施工方开展工作。
五、合同的变更和解除1. 如遇特殊情况需要变更合同内容,应双方协商一致,并按合同约定的程序进行变更。
2. 双方一方违约或不履行合同义务的,另一方有权解除合同,并追究违约方的责任。
六、合同的生效与终止1. 本合同经双方正式签署后生效,各方应按照合同的要求履行义务。
施工管理合同范本
![施工管理合同范本](https://img.taocdn.com/s3/m/e7f73e8bcf2f0066f5335a8102d276a201296019.png)
施工管理合同范本甲方(业主):_________________________乙方(施工管理方):________________鉴于甲方需要对位于________________________的工程进行施工管理,乙方具有相应的资质和能力,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致,订立本合同。
第一条工程概况1. 工程名称:________________________________________2. 工程地点:________________________________________3. 工程规模:________________________________________4. 工程内容:________________________________________5. 工程期限:自________年____月____日至________年____月____日第二条施工管理范围1. 施工前期准备:包括但不限于施工场地的准备、施工图纸的审核等。
2. 施工过程管理:包括施工进度控制、质量监督、安全管理等。
3. 施工后期服务:包括工程验收、工程结算、资料归档等。
第三条双方权利与义务1. 甲方权利与义务:- 按时支付施工管理费用。
- 协调解决施工过程中出现的外部问题。
- 按照合同约定提供施工所需资料和条件。
2. 乙方权利与义务:- 按照合同约定提供施工管理服务。
- 保证施工管理的质量和进度。
- 遵守国家相关法律法规,确保施工安全。
第四条施工管理费用及支付方式1. 施工管理费用总额为:________________________。
2. 支付方式:甲方应按照以下节点支付施工管理费用:- 合同签订后支付总额的30%作为预付款。
- 施工进度达到50%时支付总额的30%。
- 工程竣工验收合格后支付总额的30%。
- 工程结算完成后支付剩余的10%。
第五条违约责任1. 甲方如未按时支付施工管理费用,应按日支付未付款项的千分之五作为违约金。
工程施工合同简易范本(通用17篇)
![工程施工合同简易范本(通用17篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/25e9d24fdcccda38376baf1ffc4ffe473368fdab.png)
工程施工合同简易范本(通用17篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!工程施工合同简易范本(通用17篇)建设合同也称为“建设合同”或者“分包建设合同”。
施工管理及安全施工协议范本6篇
![施工管理及安全施工协议范本6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/fda7c394bb0d4a7302768e9951e79b89680268fa.png)
施工管理及安全施工协议范本6篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,为确保施工过程中的安全、质量、进度等事项得到有效管理,甲乙双方在友好协商的基础上,达成以下施工管理及安全施工协议:一、协议目的明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及安全责任,规范施工管理行为,保障工程顺利进行,预防和减少各类施工事故的发生。
二、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程造价:____________________三、施工管理1. 甲乙双方应共同制定施工进度计划,确保工程按预定工期完成。
2. 乙方应严格按照国家相关施工规范、标准进行施工,确保工程质量。
3. 甲方有权对施工现场进行安全、质量、进度等方面的检查与监督。
4. 乙方应建立健全施工现场管理制度,确保施工现场秩序井然。
四、安全施工1. 甲乙双方应共同遵守国家及地方有关安全施工的法律法规,严格执行安全施工标准。
2. 乙方应制定安全施工方案,明确安全措施及应急处理预案。
3. 乙方应对施工现场进行封闭管理,确保施工现场与外界隔离。
4. 乙方应对施工人员进行安全教育培训,提高员工安全意识。
5. 甲方有权对乙方的安全施工情况进行检查,发现安全隐患有权要求乙方整改。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务:(1)按时支付工程进度款;(2)提供必要的技术支持和指导;(3)对乙方的施工管理及安全施工情况进行监督与检查。
2. 乙方责任与义务:(1)确保施工质量符合国家标准及合同约定;(2)制定并落实施工管理及安全施工方案;(3)按时向甲方报告施工进度及安全施工情况;(4)承担因自身原因导致的损失和责任。
六、违约责任1. 若因乙方原因导致工程延期,乙方应承担违约责任,并支付违约金。
建设工程施工合同范本通用版(4篇)
![建设工程施工合同范本通用版(4篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/83baa629cd1755270722192e453610661ed95a20.png)
建设工程施工合同范本通用版第一部分协议书发包人(全称) (简称甲方)承包人(全称) (简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期开工日期: ____年 ____月 ____日竣工日期: ____年 ____月 ____日合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写): (人民币):万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、本合同专用条款3、明确双方权利、义务的纪要、协议4、本合同通用条款5、投标书、招标文件和中标通知书6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求8、工程预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间: ____年 ____月____ 日合同订立地点:本合同双方约定双方签字盖章后生效。
发包人:(公章) 承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:_____ 法定代表人:_____ 委托代表人:_____ 委托代表人:_____电话:电话:传真:传真:开户银行:_____ 开户银行:_____ 帐号:帐号:邮政编码:_____ 邮政编码:_____工商行政管理机关鉴证意见:经办人:鉴证机关(章)____年 ____月 ____日第二部分通用条款此部分采用《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款》第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外,不使用语言文字。
工地装修施工管理合同模板
![工地装修施工管理合同模板](https://img.taocdn.com/s3/m/091da9db6aec0975f46527d3240c844769eaa0fc.png)
工地装修施工管理合同模板甲方(委托人):联系地址:电话:乙方(承包商):联系地址:电话:经甲、乙双方友好协商,就甲方委托乙方在以下工地进行装修施工,并达成以下协议:一、工程项目基本情况1. 工程名称:2. 工程位置:3. 工程范围:包括但不限于:设计、购买材料、施工、监理、验收等。
4. 工程时间:自(年)(月)(日)起至(年)(月)(日)止。
5. 工程费用:总计(大写)(小写)元整,其中甲方应支付的费用为(大写)(小写)元整。
二、工程进度1. 乙方应按照合同约定的时间节点保质保量完成工程,并确保工程质量达到相关标准。
2. 如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此产生的损失。
三、工程质量1. 乙方应严格按照相关法律法规和工程标准进行施工,确保工程质量达到相关标准,并提供相关的保修服务。
2. 如甲方在验收过程中发现工程质量存在问题,乙方应立即进行整改,直至甲方满意为止。
四、材料采购1. 乙方应按照双方约定的材料清单,采购材料,并确保材料的质量和数量符合工程要求。
2. 如因材料问题导致工程质量问题,乙方应承担相应的责任,并承担相关的违约责任。
五、工程款支付1. 工程款支付方式:甲方应按照工程进度支付工程款,合同款项分期支付,具体支付方式如下:(1)工程款总额的30%作为预付款在签订合同后5个工作日内支付;(2)工程款总额的40%在乙方施工完成50%后支付;(3)工程款总额的20%在乙方施工完成80%后支付;(4)工程款总额的10%在工程竣工验收合格后支付。
2. 如甲方延迟支付工程款,产生的相关费用由甲方承担。
3. 如乙方提前完工,甲方仍按照进度支付工程款。
六、保险和安全1. 乙方在施工期间应购买相关的安全保险,确保施工过程中的安全。
2. 如因施工过程中发生的意外事故导致甲方或其他相关方的人身损害或财产损失,乙方应负责赔偿。
七、紧急情况处理1. 如因不可抗力等不可预见因素导致工程无法按时完成,双方可协商解决方案,并进行相应的调整。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
内部编号:AN-QP-HT253
版本/ 修改状态:01 / 00
The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And
Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract.
甲方:__________________
乙方:__________________
时间:__________________
施工管理合同通用范本
施工管理合同通用范本
使用指引:本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书,作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系,同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。
资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。
为保证工程顺利实施,保障项目业主的合法权益,根据国家有关法律、法规规定,结合装饰有限公司(以下简称甲方)企业管理制度的规定,甲方所承接的工程项目均由甲方工程部审核落实项目工程管理内部承包责任人(以下简称乙方),乙方自愿签订本施工管理内部承包责任合同,保证严格遵守并执行所有内容,承担各项责任。
一、进场前,乙方应对施工图纸及预算书进行审核,弄清所有施工环节点,做好现场技术交底记录,编制施工组织计划和工程进度表。
若发现图纸与现场情况不符或图纸标识有
误而无法施工时,应事先报告给项目部,重新确定设计方案后再进行施工。
如乙方不按照图纸施工或私自与业主商定改变施工内容和方法,所造成的一切损失由乙方承担。
二、乙方进场前必须保证和项目部及其它质监人员到现场检验工序施工情况,检验合格后,由项目部为乙方办理上道工序和下道工序移交手续后由乙方按规定时间组织施工人员进场施工。
若发现上道工序存在质量问题,必须等待上道工序整改完毕或确定整改方案以后再办理移交手续,并重新调整乙方某阶段的进场时间和完工时间后乙方再组织施工人员进场施工。
否则影响施工质量的一切损失由乙方承担。
三、乙方用材管理责任:乙方在施工中,
应提前天以上安排好各项材料用料计划并仔细审核材料数量和规格尺寸等,并以详细清单形式上报给项目部,如不及时上报或尺寸差错影响工期和造成材料损失的责任由乙方负责。
若乙方及时上报但甲方未及时提供材料导致乙方停工待料的,甲方补偿给乙方停工期间误工补贴,标准为每人每天元。
甲方保证材料按预定的时间及时送到工地,乙方当即进行材料验收并核对数量,无误后签字认可,如发现材料质量问题或规格、尺寸有误时,应当即要求调换,否则导致质量问题由乙方负责。
小五金、配件、辅材等小宗材料乙方必须听从甲方材料员要求有义务将材料搬运上楼到工地上。
如发生材料质量问题影响到工程质量或造成甲方公司经济损失的,乙方除承担全部损失
以外,甲方有权要求乙方支付违约金元。
在工程项目竣工验收前,所有设备材料由乙方负责保管,因乙方保管不善造成丢失或损毁的,由乙方赔偿。
材料控制单由甲、乙双方共同制作或由甲方制作后由乙方签字认可。
四、乙方施工质量责任:本项目施工质量要求达到优良等级,在保修期内必须保证保修,施工保修期为,如需维修而乙方不能在规定时间内保修时,甲方有权在保修金内扣除实际发生的工资款支付给保修者。
为确保工程质量达标,施工过程中乙方应严格按国家有关施工规范和公司《施工管理标准手册》等规定进行规范施工操作。
若因违反其中任何条款导致甲方被有关部门处罚,在内部核算上由乙
方承担,且甲方有权要求乙方支付元以上元以下的违约金(具体金额甲方视情况而定)。
乙方承担工程保修责任并负责保修工作。
乙方若离开甲方公司,甲方仍有权对乙方追偿。
乙方施工过程中若未按质量标准施工甲方有权要求乙方返工,返工期间的产生的材料费、人工费等各项损失由乙方承担,因乙方返工引起逾期完工,按本合同和公司管理制度有关规定执行。
五、乙方现场管理责任:乙方必须按照甲方公司各项文明施工标准严格现场管理,让业主满意。
乙方保证每天到现场时间不少于
小时,每日填写施工日记,负责办理各项验收及变更等手续,否则由此造成的一切责任和损失均由乙方自己承担。
施工过程中所有书面材
料及时交甲方工程部审核和存档。
六、乙方施工安全管理责任:乙方必须按国家有关安全生产规范的规定,落实有效措施,杜绝事故发生。
如有人身安全、伤亡、消防、偷盗等事故发生,在内部核算上,乙方承担全部责任。
施工中一切实用工具(含钻头、铅笔、漆刷、刀片、批刀、毛巾等)由乙方自理。
七、乙方资金目标管理责任:乙方应在此指标内合理控制使用,工程经费以此指标为最高额度,无特殊情况超标由乙方自行承担。
指标内资金结余部分按公司分配政策进行分配。
资金由公司财务根据资金发放有关规定和工程进度及时予以发放支付(详见附合费用支付单)。
因乙方管理、施工质量或进度等原因造成业主不支付工程款等情况发生,乙方承担全部责
任,自行支付所有费用。
八、装饰工程竣工后,乙方必须将规范填写的施工日记及各种现场填写的表格等资料上交甲方公司,并配合做好与业主的结算工作。
凡不交者或不真实填写者,甲方有权不予结算。
九、获得业主、监理方及甲方优良工程评定的项目或因丙方优良表现获得客户好评并使甲方承接到客户介绍新的工程业务等情况,甲方根据丙方表现给予不同程度奖励。
十、乙方在按图施工正确的情况下,如甲方或业主要求整改,必须由甲方出具工程联系单给乙方,注明整改方案,因工程整改而导致工程量增加的部分,甲方给予乙方相应的补偿,补偿标准为每个工时元,但增加的工
作量应由甲方负责人签字审核予以认可。
十一、不论因何种原因导致甲、乙双方终止内部承包,乙方应配合作好项目的人、财、物、料、图纸等的交接工作。
乙方不配合交接或拒绝交接,甲方有权对乙方不予结算给赔偿给甲方造成的损失。
十二、违约条款:乙方有下列行为之一的,乙方除要补偿给甲方造成的损失外,甲方有权根据乙方情节轻重予以相应处罚:
1.以甲方名义在外私自承接装修工程者支付违约金元。
2.没有签署工程变更联系单,私自给业主增添工程分项或工程量或改变施工内容的,支付违约金元。
3.乙方无故克扣施工人员工资,支付违约
金元
4.不经甲方公司工程部同意,擅自停工者,每天支付违约金元;
5.工程施工过程中施工质量不符合要求,并拒绝执行质检人员整改意见或整改通知单内容的,支付违约金元;
6.拒绝执行工程部质检人员对施工过程中提出的各项及总体验收质检意见的,支付违约金元;
7.乙方收取业主好处或擅自接受业主宴请吃饭等情况的,支付违约金元。
十三、乙方已仔细阅读本承包责任合同及合同附件(开工通知书、综合人工费用计算方法、费用支付方法、施工管理标准等),无任何异议并签字认可。
十四、本责任合同一式两
精制协议系列编号:AN-QP-HT253 份,甲、乙双方各执一份,签订后生效,工程保修期满后自行失效。
甲方:____装饰设计工程有限公司代表:____
乙方:项目施工管理内部承包责任人:_____
责任人身份证号码:______
责任人电话:________
签订时间:____年____月_____日
签订地点:______
可在此位置输入公司或组织名字
You Can Enter The Name Of The Organization Here
第11页/ 共11页。