锅炉房施工合同
锅炉安装合同范本三篇

锅炉安装合同合同编号:甲方:乙方:依据《中华人民共和国合同法》及其相关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经甲乙双方协商一致,就6吨锅炉拆安工程达成合同条款如下:1、工程地点:2、工程名称:锅炉安装及试运行3、质量要求:符合国家相关特种设备法规、规则、规定,并通过当地锅检所等相关部门验收,达到合格标准。
4、工程范围:1、将锅炉及辅机、工艺管道、烟道、风道、电器、热控等从老城区拆运到热源厂内。
2、锅炉及辅机、工艺管道、烟道、风道、电器、热控、水处理等安装及检修、调试运行。
3、烟囱制作安装。
4、供、回水管道,自来水管道等接出锅炉房墙外两米。
5、锅炉及辅机、管道等保温刷油漆。
6、除锅炉及辅机(土建)基础外,本工程为交钥匙工程。
5、承包方式:1、主材由甲方负责,辅材由乙方负责。
2、锅炉检验费及安全阀、压力表校验费由甲方负责。
3、烘、煮炉材料由甲方负责。
六、工程期限:本工程自201年____月____日至201年____月____日全部完工,包括烘、煮炉和带负荷运行。
七、工程价格:总承包价¥人民币万元(大写:)。
八、付款方式:按形象进度付款,乙方完成锅炉本体及辅机安装工程量的60%时,甲方支付工程款的50%;全部安装完毕,验收合格并经带负荷运行一个月无任何问题后,15日内付至工程款的90%;留10%为质保金(质保期为两个采暖期),质保期间无质量问题后15日内付清;支付每笔工程款时乙方应出具与付款金额相同的、由当地税务部门开具的正规税务发票,否则甲方有权拒绝付款。
九、双方责任:(一)甲方:1、做好开工前的准备工作,施工现场达到三通一平。
2、有权对乙方在施工过程中进行全面监督,并提出整改意见。
(二)乙方:1、按照工艺要求及施工组织设计进行安装,达到质量标准;并参与土建方联合验收设备基础。
2、自觉服从甲方现场管理,所购材料须经甲方验收认可方可使用。
3、协调好施工现场各方关系,按期、安全、保质完成施工;若施工过程中发生违规、违章操作及人身伤亡事故,均由乙方承担责任。
锅炉承包合同15篇

锅炉承包合同15篇锅炉承包合同15篇锅炉承包合同1 甲方:乙方:甲乙双方经协商同意,甲方将检查院锅炉房供热承包给乙方,有关条款如下:一、锅炉房供暖范围含办公楼及车库、临街底商、住宅楼二栋。
二、租赁期限5年,自年月日——年月日。
三、相关收费标准按照市政府下发文件规定标准执行。
四、供暖温度按照市政府下发文件规定标准执行,因乙方供暖未到达规定标准致使供热管道及住户暖气系统等损坏及与其相关的一切经济损失,均由乙方比照市场价格及相关标准予以赔偿或者修复。
五、自合同签定之日起,主管道及锅炉发生的损坏、维修由乙方负责(主管道自然老化、改造、锅炉到期更换),入户局部如需维修,由甲方自行维修。
六、在承包期限内发生的锅炉房用水电费归乙方负责。
七、在此期限内发生意外人员伤亡或重大损失事故的,由乙方负责。
八、二次供水由甲方负责看护、维修。
九、其他未尽事宜由双方共同协商解决。
十、供热日期每年10月20日至第二年4月20日。
十一、承包期限年月日——年月日。
本合同自签字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日锅炉承包合同2 招标方:〔以下简称甲方〕投标方:〔以下简称乙方〕一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程规模:二、工程承包范围一炉一机工程所有上下压配电设备、发电机组及其配套系统、变压器及其配套系统、锅炉、汽机系统所属配电设备、DCS系统等的所有电气设备的安装、调试、试运。
全国统一通用安装工程消耗量标准〔定额〕第四册《电气设备安装工程》〔以下简称“本定额”〕包括:变压器、配电装置、母线、绝缘子、配电控制与保护及直流装置、蓄电池、发电机与电动机检查接线、金属构件、穿墙套板、滑触线、电缆、防雷接地装置、10kV及以下架空输电线路、配管、配线、照明器具、低压电器设备、运输设备与电梯电气装置等安装及电气设备调试内容,适用于工业与民用新建、扩建、改建工程中10kV及以下变配电设备及线路安装、车间动力电气设备及电气照明器具、防雷及接地装置安装、配管配线、电梯电气装置、电气调整试验等安装工程。
供暖锅炉房及换热站建设工程(2024版)

供暖锅炉房及换热站建设工程(2024版)合同编号:_______签订日期:_______甲方(发包方):名称:____________地址:____________法定代表人:_______联系电话:________乙方(承包方):名称:____________地址:____________法定代表人:_______联系电话:________鉴于甲方需要进行供暖锅炉房及换热站的建设工程,乙方具备相应的施工资质和能力,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致,订立本合同,共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称:供暖锅炉房及换热站建设工程1.2 工程地点:___________1.3 工程内容:包括但不限于锅炉房建设、换热站建设、管道铺设、设备安装等施工任务。
1.4 工程规模:锅炉房建筑面积为_____平方米,换热站建筑面积为_____平方米。
第二条合同价款及支付方式2.1 合同总价款为人民币(大写):__________元整(¥_______元)。
2.2 支付方式:甲方按照工程进度向乙方支付工程款,具体支付节点和比例为:a. 合同签订后_____天内,支付合同总价款的_____%作为预付款;b. 锅炉房主体结构完成_____%后,支付合同总价款的_____%;c. 换热站主体结构完成_____%后,支付合同总价款的_____%;d. 管道铺设完成_____%后,支付合同总价款的_____%;e. 设备安装完成_____%后,支付合同总价款的_____%;f. 工程竣工验收合格后_____天内,支付至合同总价款的_____%;g. 质保期满后_____天内,支付剩余的_____%。
第三条工程质量要求3.1 乙方必须按照国家及行业相关标准和规范进行施工,确保工程质量达到合格标准。
3.2 乙方应建立完善的质量管理体系,对施工过程进行严格监控,确保工程质量符合设计要求。
锅炉工程合同模板

锅炉工程合同模板合同编号:[合同编号]甲方:[甲方全称]地址:[甲方地址]联系人:[甲方联系人]电话:[甲方电话]传真:[甲方传真]乙方:[乙方全称]地址:[乙方地址]联系人:[乙方联系人]电话:[乙方电话]传真:[乙方传真]鉴于甲乙双方就锅炉工程事宜达成协议,特制定本合同:第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在锅炉工程方面的权责及相关事宜,并确保工程按照约定进行。
第二条工程范围1. 甲方委托乙方进行锅炉工程设计、采购、安装、调试等工作。
2. 锅炉工程主要包括但不限于锅炉设备的选型、工程设计、设备采购、设备安装、调试等。
第三条工程价款1. 工程总价款为:[工程总价款](大写:人民币[工程总价款大写])。
2. 工程价款支付方式:(1) 甲方需在合同签订后三个工作日内支付合同总价款的20%作为预付款。
(2) 工程进展达到50%时,甲方需支付合同总价款的40%作为阶段性付款。
(3) 工程完工后经验收合格,甲方需支付合同总价款的40%作为尾款。
(4) 付款账户:[乙方提供付款账户信息]。
第四条工程进度及验收1. 工程进度:(1) 开工日期:[开工日期];(2) 完工日期:[完工日期]。
2. 工程验收:(1) 乙方完成工程后,甲方有权进行验收。
(2) 验收标准按照国家相关法律法规及技术标准进行。
(3) 若工程验收后发现问题,乙方应及时修复,并重新申请验收。
第五条工程质保及售后服务1. 乙方对所提供的锅炉设备质保期为[质保期]个月,自工程完工日期起计算。
2. 在质保期内,锅炉设备出现质量问题,乙方负责免费维修或更换设备。
3. 在质保期外,锅炉设备出现问题,甲方可与乙方商议并签署相关维修合同。
第六条合同变更1. 除非经甲乙双方书面协议,否则不得随意变更合同内容。
2. 如需变更合同内容,甲乙双方应协商一致,并签署变更合同。
第七条违约责任1. 若甲方未在规定时间内支付款项的,应向乙方支付每逾期一天合同总价款1%的违约金。
锅炉房采暖工程合同

锅炉房采暖工程合同在冬季,采暖系统是确保居民舒适生活的重要设施之一。
为了规范双方的权利与义务,保证采暖工程的顺利进行,甲乙双方需签订一份详尽的锅炉房采暖工程合同。
本文将提供一个参考范本,以便相关人士在签订合同时有所依据。
甲方(业主):_________乙方(承包方):_________鉴于甲方拟对其所拥有的__________(地址)进行锅炉房采暖系统的安装、改造或维修,现委托乙方负责上述工程的设计、施工及后续服务。
经双方友好协商,一致同意按以下条款签订本合同:一、工程内容与范围1. 本工程包括但不限于锅炉房的设计与规划、设备的采购与安装、管道铺设、系统调试以及最终验收等。
2. 具体工程内容、技术要求和标准详细列明于附件《工程任务书》中。
二、合同价格1. 本工程总价为人民币_______元,具体支付方式如下:- 预付款:占总价30%,在合同签订后三日内支付;- 进度款:根据实际完成情况分阶段支付;- 尾款:在所有工程完工并通过验收后支付剩余款项。
2. 所有费用应包含材料费、人工费、管理费等相关费用。
三、工期与进度1. 本工程预计开工日期为____年____月____日,竣工日期为____年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素影响工期,乙方应及时书面通知甲方,并提出调整方案。
四、质量保证与售后服务1. 乙方须保证提供的设备及材料符合国家标准和行业规定,确保工程质量。
2. 工程竣工后,乙方提供不少于两年的质量保修期,并在此期间内提供必要的维护服务。
五、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付款项,应向乙方支付违约金,金额为逾期支付金额的5%。
2. 如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合标准,应负责返工或修复,直至满足要求。
六、争议解决方式1. 双方因履行本合同所发生的任何争议,首先应通过友好协商解决。
2. 若协商不成,任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
锅炉房土建施工合同

锅炉房土建施工合同合同编号:_______甲方(以下简称“业主”):____________乙方(以下简称“施工方”):____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就锅炉房土建工程施工事项,经友好协商,达成以下合同:一、工程概况1.1 工程名称:锅炉房土建工程1.2 工程地点:____________1.3 工程内容:包括但不限于锅炉房建筑物的拆除、新建、土建施工、设备安装、调试等。
二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币____元整(大写:_______________________元整),上述金额包括工程设计、施工、设备采购、调试等全部费用。
2.2 甲方支付乙方工程进度款的比例为:____%。
2.3 乙方完成工程后,需向甲方提供正式的工程决算报告,双方按照合同约定的决算方式进行最终结算。
三、合同履行3.1 甲方责任:(1)负责办理工程所需的各种审批手续,确保工程顺利进行。
(2)提供施工场地,保证施工期间的水、电、通讯等需求。
(3)提供施工图纸及技术要求,并对乙方进行施工交底。
(4)按照合同约定支付工程进度款。
3.2 乙方责任:(1)严格按照施工图纸、技术要求和合同约定进行施工,确保工程质量。
(2)按照甲方提供的施工计划和进度要求,合理安排施工人员、设备及材料,确保工程按时完成。
(3)加强施工现场的管理,确保施工安全,减少安全事故的发生。
(4)完成工程后,按照甲方要求进行工程验收。
四、工程质量及验收4.1 工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。
4.2 工程验收合格标准:(1)工程质量应满足设计文件及技术规范的要求。
(2)工程验收时,应提供完整的施工资料、试验报告等。
(3)工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至达到验收合格标准。
五、合同期限5.1 合同约定的施工期限为____个月,自乙方入场施工之日起计算。
锅炉装修合同模板范本

锅炉装修合同模板范本甲方:乙方:鉴于甲方需对其锅炉进行装修维修,双方经过友好协商,就装修事宜达成如下协议:一、装修内容1. 乙方承诺按照甲方的要求对锅炉进行维修及装修,具体内容包括但不限于清洗锅炉内部结垢、更换损坏部件、检修管道等。
2. 乙方将提供优质的材料和设备,确保装修质量符合行业标准,并保证施工过程中不影响甲方日常生活。
3. 乙方承诺在装修完毕后对锅炉进行全面检测,确保其正常运行。
二、装修时间1. 装修工作将在双方协商确定的时间内进行,乙方将尽快完成装修工作,并保证在约定时间内交付给甲方。
2. 如遇不可抗力因素导致装修延期,乙方应及时通知甲方,并重新安排装修时间。
三、装修费用1. 甲方应根据乙方提供的装修方案和材料清单支付相应的装修费用。
2. 装修费用为人民币______元整,甲方应在装修开始前支付30%的定金,剩余70%在装修完毕后一周内支付。
3. 如在装修过程中发现需要增加费用的情况,双方应重新协商确定后再支付。
四、质量保证1. 乙方对本次装修提供两年的质量保证期,如在保修期内出现质量问题,乙方将免费维修。
2. 在保修期外,如需维修或更换零部件,甲方应支付相应费用。
五、违约责任1. 若因乙方原因导致装修未按时完成或质量不达标,乙方应承担相应的违约责任,并承担由此产生的损失。
2. 若因甲方原因导致装修延期或无法进行,甲方应支付乙方已经发生的相关费用,并支付相应的违约金。
六、其他事项1. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同中未尽事宜,双方应友好协商解决。
以上为锅炉装修合同内容,双方签字盖章后生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):签字日期:签字日期:。
包工包料安装锅炉合同模板

包工包料安装锅炉合同模板甲方(委托方):甲方名称乙方(承包方):乙方名称鉴于:为了满足甲方的需求,甲乙双方达成以下合同约定:第一条合同目的甲方委托乙方进行锅炉的包工包料安装工程,并由乙方负责采购所需的材料进行安装。
第二条工程范围1. 安装设备:锅炉2. 安装位置:具体位置详见附图3. 安装要求:符合国家相关标准和安装要求第三条工程价格1. 本次合同的总价为XXX元(大写),具体分解如下:(1)人工费:XXX元;(2)材料费:XXX元;(3)其他费用:XXX元。
2. 如发生工程变更或增减项,需重新协商确定价格。
第四条施工周期1. 乙方承诺在收到甲方预付款后,工程将在XX天内完成。
2. 如有特殊情况导致工程延误,乙方需及时通知甲方并协商解决方案。
第五条材料购买1. 乙方负责采购所需的材料,并保证材料质量符合相关标准。
2. 甲方应按时支付材料费用,如果延误支付导致工程进度延迟,责任由甲方承担。
第六条质量保证1. 乙方承诺安装工程符合国家相关标准和要求,保证设备安全运行。
2. 安装后乙方对工程质量负责,如有质量问题,乙方需按照约定时间内保修并解决问题。
第七条付款方式1. 甲方向乙方支付工程预付款XXX元,在工程完成后支付工程尾款XXX元。
2. 付款方式:XXXXX。
3. 拖欠款项将会对乙方产生违约责任,甲方有权要求赔偿损失。
第八条违约责任1. 任何一方违反合同约定,应当承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力导致无法履行合同,对方应及时通知并协商解决方案。
第九条合同解释本合同如有任何争议,双方应友好协商解决,协商不成可向有关部门申诉。
第十条其他1. 本合同自双方签订之日起生效,至工程完成并双方确认结束之日止。
2. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):日期:乙方(盖章):日期:以上是包工包料安装锅炉合同范本,双方签字后方可生效。
希望双方能够按合同约定共同完成工程,达到双方的期望目标。
锅炉房水电安装工程施工合同

锅炉房水电安装工程施工合同一、合同双方二、项目基本信息1.项目名称:2.项目地点:3.工程规模:4.工程内容:三、合同内容–锅炉设备安装、管道连接及调试;–水泵、水箱等设备安装;–电气设备安装、布线及调试;–相关工程材料的采购及使用;–工程竣工后的清理、验收及培训。
1.工程进度:双方约定工程进度如下:–开工日期:–完工日期:2.价格与支付条款:–甲方应向乙方支付的工程总价为:元(大写)–付款方式及时间:•预付款:应于合同签订日起天内支付 % 的预付款;•进度款:工程完成的 % 时支付 % 的进度款;•最终款:工程完工并经双方验收合格后天内支付 % 的最终款。
3.材料及质量:–乙方在工程施工过程中所使用的材料应符合国家相关标准和要求;–若因乙方原因导致材料不合格,应由乙方承担相应责任和费用。
4.质量保证:–乙方对工程的质量保证期为年;–在质保期内,如发现乙方施工造成的质量问题,甲方有权要求乙方进行修复,修复费用由乙方承担。
5.安全责任:–乙方在施工过程中应严格按照相关安全规定进行操作,确保施工过程中的安全;–若因乙方违反安全规定导致事故发生,乙方须承担相应的法律责任。
四、违约责任1.若甲方未按时支付款项造成工程进度延误,甲方应向乙方支付违约金,每延期一天计元。
2.若乙方未按时完成工程,乙方应向甲方支付违约金,每延期一天计元。
五、争议解决1.合同履行过程中,各方如发生争议应友好协商解决;2.若协商不成,可向当地人民法院提起诉讼解决。
六、其他1.本合同一式两份,甲乙双方各持一份;2.本合同自双方签字盖章之日起生效;3.本合同未尽事宜,双方可协商补充条款。
甲方:签字:日期:乙方:签字:日期:。
锅炉房设备施工合同

锅炉房设备施工合同范本甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲乙双方就锅炉房设备施工事宜,经协商一致,签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称:锅炉房设备施工工程1.2 工程地点:____________________1.3 工程内容:锅炉房设备安装、调试及验收等。
第二条合同价格2.1 本合同总价款为人民币____元(大写:_________________________元整),包括但不限于设备购买、安装、调试、验收等费用。
2.2 乙方应按照甲方的要求,提供完整的锅炉设备及相关配件,并保证设备质量符合国家相关标准。
2.3 乙方应按照合同约定的时间节点完成施工,如有延期,应按约定的违约金比例向甲方支付违约金。
第三条合同履行3.1 甲方应按照合同约定提供施工场地、电源、水源、照明等施工条件,并确保施工场地安全。
3.2 乙方应按照合同约定的施工内容,组织具备相应资质的施工人员,按照国家和行业的相关标准进行施工。
3.3 乙方应在施工过程中,遵守国家的法律法规,确保施工安全,防止环境污染。
3.4 乙方应在施工完成后,按照约定的时间节点进行设备调试和验收,确保设备正常运行。
第四条质量保证4.1 乙方应对施工质量承担责任,如施工过程中出现质量问题,乙方应负责及时修复,并承担由此产生的费用。
4.2 乙方应提供设备的产品合格证、质保书、使用说明书等资料,并对其真实性和合法性负责。
4.3 乙方在质保期内,应按照约定的方式对设备进行维护和保养,确保设备正常运行。
第五条违约责任5.1 乙方如未按照约定时间完成施工,应按照合同约定的违约金比例向甲方支付违约金。
5.2 乙方如未按照约定质量完成施工,应承担修复费用,并支付甲方因此产生的损失。
5.3 甲方如未按照约定提供施工条件,导致乙方无法正常施工,应承担因此产生的费用。
第六条其他约定6.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
双方签字盖章后生效。
锅炉工程施工合同范本

锅炉工程施工合同范本第一部分合同背景1.合同订立方2.合同目的本合同旨在明确双方在锅炉工程施工过程中的权利和义务,规范双方之间的合作关系。
第二部分合同条款1.合同工程范围甲方委托乙方进行锅炉工程施工,包括但不限于锅炉的设计、安装、调试和验收等工作。
2.合同工期根据双方协商一致,工程施工的起止时间为年月日至年月日。
3.合同价款(1)甲方将支付给乙方的合同价款为人民币元整。
(2)合同价款的支付方式甲方按照工程进度和乙方提供的付款申请进行支付,每次支付的金额不超过已完工工程应付总价款的60%。
4.质量标准(1)乙方在施工过程中应遵循国家相关的法律法规和技术标准,确保锅炉工程的质量达到合同约定的标准。
(2)乙方对工程所采用的材料和设备应提供合格的证明文件,并确保其质量符合合同约定和国家相关标准。
(3)工程竣工后,乙方应进行验收,确保工程合格后方可移交给甲方使用。
5.合同变更如发生不可抗力、工程设计变更或其他合理原因导致工期、工程范围、合同价款等发生变更的情况,须经双方协商一致后,以书面形式进行补充协议,变更后的合同条款应具有相同的法律效力。
6.违约责任(1)如甲方未按照合同约定的时间支付合同价款或违反其他合同约定,甲方应赔偿乙方因此产生的直接经济损失。
(2)如乙方未按照合同约定的时间完成工程或因乙方原因导致工程质量不符合要求,乙方应按照甲方的要求对工程进行整改并承担由此产生的费用。
第三部分其他条款1.合同解除(1)如因不可抗力导致合同无法履行,双方应及时通知对方,并采取合理措施减少损失,如继续履行合同不可能或存在重大困难,双方可以协商解除合同,解除后双方不再享有和承担相应的权利和义务。
(2)任何一方违反合同约定,使得对方无法履行合同的条款,非违约方有权解除合同,并追究违约方的违约责任。
2.争议解决双方在履行合同过程中发生争议时,应通过友好协商解决。
如协商不能达成一致,双方同意将争议提交至合同签订地法院进行解决。
锅炉工程合同范本(范本文)

锅炉工程合同范本1. 合同背景2. 合同内容与条款2.1 项目描述本项目的主要内容为设计、采购、安装和调试一台型锅炉。
甲方提供具体的技术要求和场地条件,乙方负责根据甲方的要求进行锅炉的设计、采购、安装和调试,并提供相应的培训。
2.2 合同金额与支付方式2.2.1本项目合同总金额为X万元(人民币)。
具体支付方式如下:•预付款:甲方在合同签订后的7个工作日内,支付合同金额的30%作为预付款。
•竣工验收款:乙方按照合同约定完成工程后,甲方支付剩余的20 %作为竣工验收款。
2.2.2乙方收到甲方支付的款项后,应及时提供相应的发票和收据。
2.3 工期要求2.3.1 本项目的工期为个工作日,自合同生效之日起计算。
2.3.2若因甲方原因导致工期延期,甲方应支付相应的违约金,违约金为合同金额的每日万分之一。
2.3.3若因乙方原因导致工期延期,则按照实际延期的天数减少相应的合同价格。
2.4 质量与保修2.4.1锅炉的设计、采购、安装和调试应符合相关的国家法律法规和标准要求。
2.4.2乙方提供的锅炉应具备良好的工作性能,并对其提供一年的全面保修服务。
2.5 变更和解除合同2.5.1若因不可抗力等客观情况,导致合同无法履行,则双方可以协商解除合同或者变更合同内容。
2.5.2双方同意任何变更或解除合同的事项,均应以书面形式进行确认,并经过双方盖章。
2.6 争议解决2.6.1若在合同履行过程中发生争议,双方应本着友好解决的原则,通过协商解决。
2.6.2若通过协商无法解决争议,则应提交至双方约定的仲裁机构进行解决。
2.7 合同生效与终止2.7.1本合同自双方盖章之日起生效,至乙方完成工程并经甲方验收合格后终止。
2.7.2本合同终止后,双方应及时结清各自的款项并归还对方提供的技术资料和文件。
3. 合同附件3.1 技术要求和场地情况说明文件3.2 乙方提供的锅炉设备和价格清单3.3 其他相关证明文件和资料4. 合同签署甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________签署日期:_________________。
锅炉承包合同

锅炉承包合同锅炉承包合同随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。
那么大家知道合同的格式吗?下面是作者为大家整理的锅炉承包合同,希望能够帮助到大家。
锅炉承包合同1甲方(委托方):乙方(受委托方):为加强供热管理,保障供热设施的安全、正常、高效使用,根据本溪市供热管理方面的法规和政策,经甲乙双方协商,达成如下协议:第一条供热管理的内容(一)管理范围甲方同意将位于#锅炉房及热力系统委托乙方进行运行管理,乙方同意负责该锅炉房及热力系统的运行管理工作。
甲方的供暖工作委托给乙方实行统一管理,乙方同意负责锅炉房的运行管理工作。
(二)管理事项包括1、负责锅炉房设备、内管线及外管网、附属设施的运行、维护、保养。
2、负责锅炉房的设备安全管理,锅炉年检,仪器仪表效验、水质化验、档案管理工作;3、负责热力系统、水力平衡调整;4、协调与政府相关职能部门之间的关系,完成锅炉房年检等工作。
5、自合同签订之日起,乙方负责锅炉房及锅炉房内一切设备、设施、人员及热力系统的安全运行,合同期间造成一切安全事故,人员财产所有损失与甲方无关,由乙方负责。
第二条管理期限委托管理期限为#年,自#年#月#日起至#年#月#日止;第三条供热面积、运行时间、供暖温度(1)供热面积:建筑面积#平方米(以实际供暖建筑面积为准);(2)供暖运行时间:自#年#月#日起至#年#月#日;(3)供暖温度:20±2℃;第四条供暖运行管理服务的费用、结算及付款方式(1)经甲乙双方协商,乙方承包甲方的锅炉房托管供暖运行管理,承包费为#元/平方米(建筑面积),合计人民币大写:#元(小写:#元);(2)结算方式:分#次结账,供暖结束付清剩余供暖费;第五条乙方人员应具备的条件(1)政治可靠,身体健康,工作责任心强,能够忠于职守。
(2)认真履行各项相应岗位职责,遵守劳动纪律,认真遵守甲乙双方指定的各种规章制度。
改造锅炉施工合同范本

锅炉改造施工合同范本甲方(以下简称“业主”):乙方(以下简称“施工方”):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就锅炉改造工程项目的施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:锅炉改造工程1.2 工程地点:____________________1.3 改造内容:根据双方协商确定的改造内容,包括但不限于锅炉本体改造、燃烧系统改造、环保设施改造、控制系统改造等。
具体施工内容以施工图纸和工程量清单为准。
1.4 改造目标:锅炉改造工程应达到提高热效率、降低能耗、减少污染物排放等目标。
二、承包范围及方式2.1 承包范围:锅炉改造工程的全部施工内容,包括设计、采购、施工、调试、验收等。
2.2 承包方式:采取包工包料的方式,施工方负责锅炉改造工程的全部施工内容,业主负责提供施工所需的相关材料和设备。
三、工期3.1 施工方应按照双方协商确定的施工进度计划进行施工,确保工程按时完成。
3.2 施工方如因自身原因导致工程延期,应承担相应的违约责任。
四、工程质量4.1 施工方应按照国家和行业相关标准、规范进行施工,确保工程质量。
4.2 工程验收合格后,施工方应承担一定期限的质保责任。
五、合同价款及支付方式5.1 合同价款:双方根据工程量清单和施工图纸协商确定合同价款,为本合同的总额。
5.2 支付方式:(1)合同签订后,业主支付合同总额的30%作为预付款;(2)工程进度达到约定的阶段性节点后,业主支付相应进度款;(3)工程验收合格并办理验收手续后,业主支付至合同总额的95%;(4)剩余的5%作为质保金,质保期满后无质量问题,业主支付给施工方。
六、违约责任6.1 双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任。
6.2 施工方如未按照约定时间完成工程,应按照逾期天数向业主支付违约金。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议,双方应首先协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
锅炉合同书(优秀6篇)

锅炉合同书(优秀6篇)锅炉合同书篇1根据__县政府“20_年燃煤锅炉改燃气锅炉工程”要求,公司(以下简称需方)与 (以下简称供方)签订本合同。
一、合同编号:二、签订地点:三、签订时间:20_年月日四、合同内容:根据《中华人民共和国合同法》及__县政府“20_年燃煤锅炉改燃气锅炉工程”要求,供需双方协商一致,签订本合同。
1、货物品名、生产厂商、规格、数量等信息详见附件供货一览表。
2、价格解释:合同价格包括成本、税款、包装、运费、售后服务等全部费用,价格一次确定不再变更。
3、包装要求:不论采取何种包装形式,供方均需确保无破损,无污染,且方便二次运输。
因包装不当造成的损失由供方负责,包退包换。
五、招、投标文件,评标结果表,合同所附供货一览表均为本合同不可分割的一部分。
如果供货一览表的内容与招、投标文件和评标结果表不一致时,以招、投标文件和评标结果表为准。
六、合同金额:,大写:。
七、一般条款:1、供方所提供的货物符合国家现行有效标准,并为正规制造厂商20_年2月以后生产的合格产品,因质量问题而发生的任何故障由供方负责。
2、本项目系交钥匙工程,供方统一负责供货一览表内设备安装调试并承担交货前的一切责任和费用。
3、需方在交货地点验收,如发现损坏、缺件等问题,由供方负责。
4、供方在发运货物时需提供相应的技术文件,包括操作手册(使用说明)、装箱清单、产品合格证等。
5、免费培训需方操作人员。
6、安装完毕调试合格后,供方全权负责办理国家技术监督部门颁发的锅炉安全运行许可证,需方负责提供司炉工证、水处理证、管理员证。
7、供方对所供产品保质期应按生产厂商的承诺执行,质保期为调试验收合格之日起壹年或发货之日起18个月(先到为准) 。
8、交钥匙工程周期:合同签订预付款支付后95天内完成。
9、合同签订后预付货款30%,发货前付到合同金额的70%,安装调试完毕付款25%,5%质量保证金质保期到后设备无质量问题7天内付清。
10、违约责任:供方应依据合同规定时间按时交货,如不能,由此给需方带来的损失由供方负责。
锅炉安装施工合同范本

锅炉安装施工合同范本锅炉安装施工合同范本3篇锅炉安装施工合同范本1工程发包方(以下称甲方):湖北耀荣木瓜生物科技发展有限公司工程承包方(以下称乙方):就锅炉安装事宜,经甲乙双方协商,签定合同如下:一、供货范围(详见附件)二、安装范围1、由乙方负责进行锅炉设备安装就位;2、由乙方负责进行锅炉房内锅炉安装:锅炉本体安装、供水系统安装、供气系统安装至分汽缸、排污系统安装至降温池。
3、锅炉房水电(含总配电箱)由甲方负责送到锅炉房,锅炉基础等土建筑部分由甲方负责。
4、安装材料及配件均由甲方自行进行采购。
三、设备装备、调试、验收1、由乙方组织具有锅炉安装资质的安装队伍进行锅炉及系统的安装,甲方可派技术人员现场监督安装质量。
安装审批手续由乙方办理,乙方代办一切锅检审批、定位、冷检、热检、总体检验及发放使用证等,乙方承担一切办证手续费用。
2、乙方负责锅炉设备调试工作。
调试所需水、电、气由甲方提供。
3、除按国家规定的锅炉验收标准和设计图纸要求验收外,其它部分由甲乙双方协商而定。
四、工程总价及结算方式1、工程预算总价________元(______圆整);2、合同签订时甲方付给乙方________元;锅炉主机设备安装调试完毕并验收合格后甲方付乙方________元,余款________元自安装完毕并正常使用后两个月内付清。
五、其他约定1、施工期限_____年____月____日至_____年____月____日。
2、锅炉安装开工至验收交付甲方使用期间,乙方必须严格执行安全操作规程,若操作不当或疏于管理引起的一切安全事故费用,均由乙方承担。
六、解决纠纷方式1、解决协议纠纷,如协商不成,可由当地仲裁委员会仲裁。
2、有关合同的变更、解除将按《中华人民共和国合同法》和有关规定条例办理,违约者向对方支付工程预算总价的5%作为违约金。
3、本合同一式贰份,甲方壹份、乙方壹份,自合同签字后立即生效。
2.锅炉所属辅机安装,包括:引风机、鼓风机、烟囱、水处理、给水泵、分汽缸、除渣机和上煤机(除尘器用户安装);甲方负责土建基础制作。
锅炉装修施工合同

锅炉装修施工合同合同编号:_______签订日期:_______甲方(委托方):_______乙方(施工方):_______根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法规,结合本工程具体情况,为明确责权,保证工程顺利进展,经甲、乙双方友好协商,达成如下条款:一、项目概况1. 项目名称:锅炉装修工程2. 项目地点:_______3. 项目内容:锅炉本体及附属设备的维修、改造、安装、调试等工作。
具体包括但不限于:锅炉本体的检查、维修、清洗、防腐;锅炉附属设备的更换、安装、调试;锅炉系统的管道、阀门、仪表的检查、维修、更换;锅炉房的环境整治、通风、照明等设施的改造;锅炉操作台的维修、改造;锅炉安全防护设施的检查、维修、更换;相关行政质检手续的办理;锅炉装修后的相关验收等。
二、承包方式1. 承包方式为包工包料,乙方负责锅炉装修工程的全部施工工作,包括施工设计、材料采购、施工安装、调试验收等。
2. 乙方应按照甲方提供的技术要求和施工图纸进行施工,确保工程质量符合相关法规和标准。
3. 乙方负责锅炉装修工程中所产生的垃圾、废料的清理和处理,不得影响甲方正常生产和生活。
三、项目技术与质量要求1. 验收标准:锅炉装修工程应按照甲方提供的技术要求和施工图纸进行施工,工程质量应符合国家现行相关法规、标准和规范。
2. 项目材料及设备:锅炉装修工程所使用的材料和设备应符合国家相关法规、标准和甲方要求。
乙方应提供材料和设备的质量证明文件和合格证书。
3. 质量保证:乙方应保证锅炉装修工程的质量,工程验收合格后,乙方应提供一年的质保期。
在质保期内,如锅炉装修工程出现质量问题,乙方应负责及时修复,并承担相应的维修费用。
四、工程款支付1. 工程款的支付按照双方约定的进度进行。
具体支付方式和期限由双方在合同中约定。
2. 甲方应按照约定的时间和金额向乙方支付工程款。
甲方延迟支付工程款,应按照同期银行贷款利率支付乙方利息。
锅炉承包合同6篇

锅炉承包合同6篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作总结、工作方案、述职报告、思想汇报、演讲稿、条据书信、合同协议、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work summaries, work plans, job reports, thought reports, speeches, evidence letters, contract agreements, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!锅炉承包合同6篇通过书写一份合同,交易的各方可以确保交易的合法性和可靠性,减少交易中的风险和争议,通过合同,我们可以确保合作伙伴按时履行承诺,下面是本店铺为您分享的锅炉承包合同6篇,感谢您的参阅。
锅炉房施工合同协议书

锅炉房施工合同协议书
第一条:工程概况
本工程为锅炉房施工项目,位于________,总建筑面积约为______平方米,主要包括但不限于锅炉安装、管道铺设、电气连接、控制系统调试等工作内容。
第二条:工程质量
乙方必须按照国家及行业标准进行施工,确保工程质量达到设计要求和规范标准,满足甲
方使用功能需求。
第三条:工期要求
本项目的施工工期自____年____月____日起至____年____月____日止。
乙方应合理安排施工进度,确保按期完成。
第四条:工程造价
本项目的工程总造价为人民币______元整,具体金额根据实际完成的工程量结算。
第五条:付款方式
1. 预付款:甲方在合同签订后____天内支付工程总造价的____%作为预付款。
2. 进度款:乙方按约定的工程进度节点完成后,甲方应在验收合格后____天内支付相应的
工程款。
3. 尾款:工程全部完工并通过甲方验收后,甲方应在____天内结清余款。
第六条:违约责任
如一方违反合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
第七条:争议解决
因履行本合同所发生的任何争议,双方应首先通过协商解决;协商不成时,可提交甲方所
在地人民法院诉讼解决。
第八条:其他事项
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 未尽事宜,双方可另行协商补充。
甲方(盖章):_________________ 日期:____年____月____日乙方(盖章):_________________ 日期:____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
锅炉房施工合同
甲方:伊犁尧柏水泥有限公司(以下简称甲方)
乙方:陕西省兴汉建筑有限公司新疆分公司(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。
一、工程概况
1.1工程名称:伊犁尧柏水泥有限公司锅炉房。
1.2工程地点:伊宁市英也尔乡界梁子牧场。
1.3承包工程范围及内容:本工程施工范围及内容为锅炉房土建结构、建筑、给排水、采暖、照明施工。
锅炉、水泵、电气控制箱、阀门、水箱、管道等热力系统的材料采购及安装不在本合同施工范围内。
1.4技术要求:建筑装饰装修部分具体做法为:锅炉房内为水泥砂浆地面及踢脚线、墙面及天棚为水泥砂浆压光;休息室及泵房内为水泥砂浆地面及踢脚线、墙面及天棚为白色乳胶漆;外墙水泥砂浆压光后做两遍防水涂料;屋面做2道3+3厚SBS改性沥青防水卷材。
窗户选用中材型材60系列平开窗(含纱窗、中空玻璃为5+6+5mm);室内门选用普通钢制门、锅炉房大门更改为3.0m*3.3m钢大门;电气灯具及插座均选用普通品牌,穿线管及电线均达到国标要求;
第二条施工工期
开工日期:2013年9月30日
竣工日期:2013年10月25日
合同总工期为25天,开工日期具体以甲方进场通知日期为准,因不可抗力影响或甲方调整工作内容时工期可予以顺延。
第三条施工及验收标准
本工程验收标准执行GB50300——2001《建筑工程施工质量验收统一标准》。
第四条合同价款及结算办法
4.1承包方式:本工程采用包工包料方式承包。
4.2合同价款:本合同为固定含税总价合同,合同总价款为壹拾贰万零肆佰陆拾元整(¥120460.00元)。
具体计算方法为:锅炉房施工单价1750.0元/m2(建筑面积为54.107m2);休息室及泵房施工单价为1350.0元/m2(建筑面积为19.093m2)。
4.3本合同价款在合同执行期间不受市场因素调整和变化。
4.4付款办法及时间:本工程无预付款,按进度付款,基础±0.000以下施工完成付合同总价款的20%(即2.4万元),主体封顶付合同总价款的40%(即4.8万元),装饰装修、给排水、采暖及照明完工付合同总价款的20%(即2.4万元),全部完工后经甲方验收合格,乙方开具工程结算税票,甲方支付至合同总价款的97%,剩余3%作为质量保修金在工程结束半年后支付。
第五条甲乙双方权利及义务
5.1甲方负责向乙方提供施工蓝图两份(含结构、建筑、给排水、照明、采暖),并负责向乙方提供厂区控制桩点的坐标及高程,以便乙方放线定位。
5.2甲方有权对乙方施工现场进行质量、进度的监督。
不合格工程甲方有权对其处罚,并令其返工
5.3施工用水电由甲方负责协调水源及电源,乙方自行装表计量并承担水电费用,施工用水为3.0元/方、施工用电为0.85元/度。
5.4乙方必须按甲方设计图施工,对于工艺要求的机械施工应配合到场参加。
第六条施工安全
乙方施工过程中应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,在施工过程中发生所有安全事故和因此发生的费用均由乙方承担。
第七条违约责任
甲乙双方都必须严格遵守本合同所做的约定,如一方违约,由违约方向对方赔偿由此造成的损失。
第八条争议解决
因本合同引起的任何纠纷,由双方友好协商解决。
如果仍不能协商一致,双方确定按下列两种方式解决:a. 向当地有关部门申请调解.b.向本合同签订地人民法院起诉。
第九条合同份数及生效时间
9.1本合同一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份,具有同等法律效力。
9.2本合同自双方签字之日起生效。
甲方(章):乙方(章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
日期:日期:。