延期交房赔偿协议书.doc

延期交房合同协议书

延期交房合同协议书甲方（购房者）：________________身份证号码：_____________________地址：________________________乙方（开发商）：________________营业执照注册号：_______________地址：________________________鉴于甲方购买乙方开发的位于________________（项目地址）的房产（以下简称“该房产”），原定交房日期为____年__月__日。

由于__________________（交房延期原因，例如：不可抗力因素、施工进度调整等），乙方无法按照原定时间交付该房产。

经甲乙双方协商一致，同意对交房日期进行延期，并就相关事宜达成以下协议：1. 延期交房日期双方同意将原定的交房日期延期至____年__月__日。

2. 延期补偿乙方同意向甲方支付延期交房补偿金，补偿金额为已付房款的__%，计人民币________元（大写：_________________________元整），该补偿金将在延期交房日期前支付给甲方。

3. 延期责任若乙方未能在新的交房日期交付该房产，除按照本协议第2条支付补偿金外，还需按日支付违约金，违约金的计算方式为：每延期一日，按已付房款的____%计算。

4. 甲方权利甲方在延期交房期间有权了解该房产建设进度，并可要求乙方定期提供建设进度报告。

5. 通知与送达双方同意，任何关于本协议的通知均应以书面形式，通过挂号邮件或快递服务，送达到对方在本协议中列明的地址。

6. 争议解决如双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

7. 其他本协议一经双方签字盖章后生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

8. 附加条款_____________________________________________________________ _________________甲方（购房者）签字：________________日期：____年__月__日乙方（开发商）签字：________________日期：____年__月__日（以上内容仅为模板，具体条款需根据实际情况调整，并建议在签订前由专业法律人士审核。

延期交房赔偿协议书范本

3.4本协议经双方协商一致可以修改，修改后的协议视为对本协议的组成部分；
3.5本协议生效后，甲乙双方应严格遵守国家法律法规，履行合同义务，共同维护双方的合法权益。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
代表（签名）：__________代表（签名）：__________
签订日期：________年月日
（注：本示例合同仅供参考，具体条款请根据实际情况调整，并在签订合同时征求法律专业人士的意见。）
2.3甲方应在延期交房之日起至实际交房之日止，按日计算并向乙方支付违约金；
2.4甲方支付违约金的方式为：每月支付一次，支付至实际交房之日止。
三、其他约定
3.1甲乙双方应积极履行主合同及本协议约定的义务，确保项目的顺利进行；
3.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份；
3.3本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充；
延期交房赔偿协议书范本甲方： Nhomakorabea_________
乙方：__________
鉴于甲乙双方于________年月日签订的《房地产买卖合同》（），以下简称“主合同”，双方本着平等、自愿、诚实、信任的原则，经充分协商，就延期交房赔偿事项达成如下协议：
一、协议背景
1.1甲方作为房地产开发商，负责建设位于__________的房产项目（以下简称“该项目”）；
1.2乙方作为购房者，与甲方签订主合同，购买该项目房屋一套；
1.3由于不可抗力等因素，导致该项目交房时间延期，甲方需向乙方支付违约金。
二、延期交房赔偿金额及支付方式
2.1甲方应按照主合同约定的交房时间延期天数，向乙方支付违约金。违约金计算方式为：延期交房赔偿金=房屋总价×日违约金比例；

楼房延期补偿协议书

楼房延期补偿协议书1. 引言本楼房延期补偿协议书（以下简称“协议书”），由甲方（业主）和乙方（开发商）双方共同订立。

双方经友好协商一致，为解决因楼房交付延期而可能带来的损失，特制定本协议。

2. 背景由于不可抗力或其他原因，导致楼房建设工程延期竣工交付使用，给业主造成了一定的经济和时间上的损失。

为了维护双方的合法权益、促进双方之间的和谐发展，乙方同意对此给予相应的补偿。

3. 延期补偿方式根据双方协商一致，乙方同意向甲方提供以下延期补偿措施：1.赔偿金：甲方享有延期交付每天赔偿金人民币（以下简称“元/天”），自合同约定的原交付日期之后的每一自然日起计算，直至实际交付日期止。

赔偿金将在交付房屋时一次性支付给甲方。

2.临时住所安排：如果甲方在延期期间无法使用已购房屋，乙方将提供合适的临时住所，保障甲方正常生活。

3.利息补贴：如甲方在房款支付期限内按时付款，乙方将按照延期期间的存款利率给予相应利息补贴。

4. 甲乙双方的权利和义务甲方权利和义务：1.按时支付房款：甲方应按照合同约定的付款方式和期限，按时支付房款。

2.签署本协议：甲方同意签署本协议，并在收到赔偿金后不再追究乙方延期交付的责任。

3.维护房屋：甲方应合理使用和维护房屋，在房屋交付后认真履行合同义务。

乙方权利和义务：1.延期交付：乙方应提前告知甲方楼房建设工程延期的具体原因和预计交付时间，并及时通知甲方交房的最新情况。

2.提供补偿：乙方应按本协议约定提供延期补偿，保障甲方的权益。

3.临时住所安排：乙方应合理安排甲方的临时住所需求，提供舒适、安全的居住环境。

4.保密义务：乙方应对甲方的个人信息和房屋交易等相关信息予以保密。

5. 协议的生效与解除本协议自双方签署之日起生效，并持续有效直至双方各自履行完毕协议约定的义务。

除非双方一致同意，否则任何一方不得擅自解除协议。

6. 争议解决双方如因本协议的履行发生争议，应友好协商解决。

若协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院起诉解决。

延期交房协议书通用范本(3篇)

第1篇协议编号：__________甲方（出卖人）：_________________乙方（买受人）：_________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方延期交房事宜达成如下协议：一、房屋基本情况1. 甲方于____年____月____日与乙方签订《房屋买卖合同》，合同编号为：__________，约定甲方将位于____市____区____路____号____栋____单元____号的房屋（以下简称“本房屋”）出售给乙方。

2. 本房屋建筑面积为____平方米，用途为____，土地使用年限为____年。

二、延期交房原因1. 甲方因以下原因导致无法按原定交房日期交房：（1）国家政策调整，导致本房屋项目延期；（2）不可抗力因素，如自然灾害、战争等；（3）本房屋项目施工过程中遇到的技术难题；（4）甲方与相关单位协调过程中出现的争议；（5）其他甲方无法预见和避免的原因。

2. 甲方承诺将积极采取措施，尽快解决上述原因，争取早日完成房屋建设。

三、延期交房期限1. 甲方原定交房日期为____年____月____日，现因上述原因，甲方无法按期交房。

2. 经甲乙双方协商一致，延期交房期限为____个月，即从原定交房日期起算。

四、延期交房责任1. 甲方因延期交房给乙方造成的损失，甲方应承担以下责任：（1）按照《房屋买卖合同》约定的违约金支付给乙方；（2）赔偿乙方因延期交房而造成的实际损失；（3）甲方应按照中国人民银行同期贷款利率支付乙方逾期付款的利息。

2. 乙方在延期交房期间，如因甲方原因导致房屋质量、配套设施等方面存在问题，甲方应承担相应的维修和赔偿责任。

五、协议解除与终止1. 在延期交房期间，如甲方能够证明已尽合理努力解决延期交房原因，并承诺在合理期限内完成房屋建设，乙方不得解除本协议。

2. 乙方在延期交房期间，如因甲方原因导致房屋无法交付，乙方有权解除本协议，并要求甲方退还已支付的全部房款。

延期交房赔偿的协议书范例

延期交房赔偿的协议书范例
甲方(出卖人)：______________________有限公司
乙方(买受人)：__________________栋单元房业主
根据甲方双方共同签订的《商品房买卖合同》，乙方购买甲方开发建设的“______________“小区，按照合同约定甲方应于_______年_______月
_______日前将房屋交付乙方，但由于受房地产整体环境影响及天气等不可抗拒的因素影响，甲方实际于_______年_______月办理竣工验收并于_______年_______月_______日通告交房，鉴于此，甲乙双方经友好协商，就甲方延迟交房违约赔偿事宜达成如下协议。

1、乙方已于_______年_______月_______日办理完成房屋交接手续，即实际通告交房日期为_______年_______月_______日，自合同约定交房日期起合计违约________天。

2、乙方同意甲方将逾期交房违约金折合成所购房屋的物业管理费，合计_______年_______个月(共计_______元)由甲方直接交付物业服务单位。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效，签字之日起视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。

4、双方应对本协议内容进行保密，任何一方对外泄露应支付对方违约金
_______万元。

5、甲乙双方再无任何纠纷。

6、本协议一式两份，甲乙各持一份，具有同等法律效力。

甲方(出卖人)：_______________乙方(买受人)：________________ 签订时间：_______________签订时间：_______________
精品资料欢迎下载。

未交房施工协议书模板

【安居房延期未交房施工协议书】甲方（开发商）：____________________乙方（业主）：____________________鉴于甲方开发的安居房项目（项目名称：__________）因__________原因导致延期交付，双方经友好协商，达成如下协议：一、延期交付原因及时间1. 甲方因__________原因导致安居房项目延期交付。

2. 延期交付时间为：自原约定交付之日起__________个月。

二、双方权利义务1. 甲方应于延期交付期限届满前，将安居房项目交付乙方使用。

2. 甲方应承担因延期交付给乙方造成的损失，包括但不限于：（1）房屋装修损失；（2）搬家费用；（3）因延期交付导致乙方无法落户申请就近入学等损失。

3. 乙方应积极配合甲方完成延期交付后的各项验收工作。

三、赔偿及补偿1. 甲方应按照合同约定或双方协商，对乙方因延期交付造成的损失进行赔偿。

2. 若因延期交付导致乙方无法落户申请就近入学，甲方应协助乙方办理相关手续，并承担相应费用。

四、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。

甲方（盖章）：____________________乙方（签字）：____________________签订日期：____________________注：本模板仅供参考，具体内容应根据实际情况进行修改。

在签订协议前，请务必咨询专业法律人士，确保协议内容合法有效。

商品房逾期交房赔偿协议书

商品房逾期交房赔偿协议书甲方：（购房人姓名）乙方：（开发商/卖方名称）鉴于甲方与乙方之间签订的房屋买卖合同（以下简称“合同”），约定了交房时间为xxxx年xx月xx日。

经甲乙双方友好协商，就商品房逾期交房所涉及的赔偿事宜，达成如下协议：一、逾期交房赔偿金额1.1 甲方同意将原始合同价款增加xx元作为逾期交房的赔偿金额。

1.2 赔偿金额将在房屋交付时一并支付给甲方，不得再分期支付。

二、房屋交付时间延期2.1 甲乙双方一致同意将原定的交房时间延期至xxxx年xx月xx日。

2.2 若因乙方原因导致交房延期，乙方将采取一切必要措施确保能够按照延期时间如期交房。

三、逾期交房责任3.1 乙方理解并保证，在任何情况下，乙方都将尽一切合理的努力按照约定时间交房。

然而，若发生不可抗力或不可预见的情况导致交房延期的，乙方将及时通知甲方，并与甲方商议新的交房时间。

3.2 若交房时间的延期由于甲方要求或其他原因导致，甲方同意放弃任何赔偿要求。

四、双方权益保障4.1 乙方保证房屋在交付时符合国家有关商品房质量标准，并提供完整的房屋产权证明。

4.2 甲方有权在房屋交付前进行验收，如果发现未按合同约定完成的情况，乙方将负责提供合格房屋。

五、法律适用和争议解决5.1 本协议适用中华人民共和国的法律。

5.2 本协议的履行受到甲乙双方的监督，任何与本协议相关的争议应由双方协商解决，协商不成的，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、协议生效和其他约定6.1 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

6.2 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

（以下无正文）甲方签字：日期：乙方签字：日期：。

延期交房赔偿协议格式标准

延期交房赔偿协议格式标准1. 引言本延期交房赔偿协议（以下简称“协议”）由甲方（开发商）和乙方（购房者）共同订立，为双方达成延期交房的一致意见，并对延期期间的赔偿事宜进行规定。

2. 协议内容2.1 延期交房原因甲方在合同中明确了原定交房时间，但由于特殊情况（如不可抗力因素、工程延误等），导致无法按时交房。

乙方理解并同意延期交房的原因。

2.2 延期交房的确定双方经协商一致，决定将原定交房时间延后至新的交房日期。

新的交房日期为：___________________。

2.3 延期期间赔偿标准2.3.1 对于延期期间造成的滞纳金，甲方承担按照每延期一天收取原合同总价的千分之x 作为滞纳金，并在房屋最终交付时一次性支付给乙方。

2.3.2 对于乙方在等待期间因无法正常居住而产生的住宿费用，甲方应在房屋最终交付时补偿给乙方。

2.3.3 对于因延期交房造成的其他损失，双方将在签署本协议后进行进一步协商，并达成一致意见。

双方同意以书面形式记录相关协商内容。

2.4 协议生效与终止本协议自双方签字盖章之日起生效，并终止于甲方按照约定时间将房屋交付给乙方。

2.5 争议解决因本协议产生的争议，双方应通过友好协商解决。

若协商不成，则提交相关争议至乙方所在地法院管辖。

3. 签字盖章甲方（开发商）：___________________签字：___________________ 日期：___________________乙方（购房者）：___________________签字：___________________ 日期：___________________4. 附件1.合同原件：___________________以上为延期交房赔偿协议的标准格式，甲方和乙方应根据具体情况进行协商并填写相关信息。

协议内容应明确各方的权利义务，以确保双方的合法权益得到保护。

房产延期赔偿协议书

房产延期赔偿协议书甲方：（出售方姓名/公司名称）乙方：（购买方姓名/公司名称）鉴于甲方与乙方就房产转让事宜达成一致意见，为保障双方合法权益并解决因房产交付延期所引起的相关问题，特订立本《房产延期赔偿协议书》（以下简称“本协议”），共同遵守并执行，具体约定如下：一、背景1. 甲方拥有位于（具体地址）的房产权；2. 乙方意向购买上述房产，双方已签订购房合同；3. 根据购房合同的约定，双方原定于（具体日期）办理房产过户手续。

二、违约责任1. 甲方承诺按照购房合同约定的时间将房产过户给乙方；2. 乙方承诺按照购房合同约定的时间支付全部购房款项。

三、延期原因1. 建筑施工存在未按计划进行的情形；2. 政府相关部门办理房屋产权手续的时间延迟；3. 其他不可抗力因素，例如自然灾害等。

四、赔偿方式1. 若甲方未能按照购房合同约定的时间将房产过户给乙方，甲方同意向乙方支付延期赔偿款；2. 延期赔偿款的计算方式为：按购房合同总房款的日利率（日利率为购房总价乘以年利率，再除以365）乘以延期天数；3. 延期赔偿款应由甲方在乙方成功办理房产过户手续之日起的三个工作日内支付至乙方指定的银行账户。

五、逾期支付赔偿1. 若甲方未能按本协议约定的时间支付延期赔偿款，甲方同意按照购房合同约定支付延期赔偿款的逾期利息；2. 逾期利息的计算方式为：按延期赔偿款的日利率（日利率为延期赔偿款乘以年逾期利率，再除以365）乘以逾期天数；3. 乙方有权要求甲方支付逾期利息。

六、生效与终止1. 本协议自双方在本协议上签字盖章之日起生效，并与购房合同具有同等法律效力；2. 双方确认，本协议项下的权利和义务在房屋过户完成后终止。

七、争议解决本协议的解释、效力以及因本协议引起的一切争议，双方应友好协商解决。

若协商不成，任何一方均可将争议提交至协议签订地的人民法院进行解决。

八、其他本协议的任何修改、补充须经双方书面协议，并具有同等法律效力。

甲方（签字/单位盖章）：日期：乙方（签字/单位盖章）：日期：。

延期交房赔偿协议书模板

乙方（买方）：__________________
签订日期：__________________
b)赔偿金额累计最高不超过房屋总价的5%。
2.2赔偿金的支付方式如下：
a)自本协议签署之日起__________日内，卖方一次性支付赔偿金。
b)赔偿金支付至买方指定的以下账户：
户名：__________
开户行：__________
账号：__________
第三条交付房屋
3.1卖方应在赔偿金支付完毕后，立即将房屋交付给买方。
第五条争议解决
5.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
5.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向房屋所在地人民法院提起诉讼。
第六条其他
6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（卖方）：__________________
延期交房赔偿协议书模板
鉴于甲方（以下简称“卖方”）与乙方（以下简称“买方”）于__________年__________月__________日签订的《商品房买卖合同》（以下简称“原合同”），双方就卖方延期交付房屋事宜，经友好协商，达成以下赔偿协议：
第一条延期交房情况
1.1原合同约定卖方应于__________年__________月__________日前将房 Nhomakorabea交付买方。
3.2买方应自房屋交付之日起，按照原合同约定承担房屋的维修、养护等费用。
3.3双方确认，除本协议另有约定外，原合同其他条款继续有效。
第四条违约责任
4.1如卖方未按本协议约定支付赔偿金，应承担逾期支付违约金，违约金计算方式为：逾期支付赔偿金金额的万分之五（0.05%）每日。

延期交房合同协议书

延期交房合同协议书
甲方：________________
乙方：________________
鉴于甲乙双方于____年____月____日签订的《房屋买卖合同》（合同编号：____），双方本着平等、自愿、诚信的原则，就房屋交付时间达成如下协议：
一、原合同约定甲方应于____年____月____日前将房屋交付给乙方。

二、甲乙双方同意将房屋交付时间延期至____年____月____日。

三、延期交房期间，甲方应按照原合同约定承担房屋总价款的____%作为违约金支
付给乙方。

四、甲方承诺在延期交房期间，如遇房屋价格变动，双方按照原合同约定的价格执行。

五、甲方应确保延期交房期间房屋的质量、安全及配套设施完善，如有问题，甲方应及时解决。

六、本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：________________ 乙方（盖章）：________________
代表（签名）：________________ 代表（签名）：________________
日期：____年____月____日
注意：以上协议仅供参考，具体内容请根据实际情况和法律法规进行修改。

在签订类似协议时，请务必谨慎，如有需要，请咨询专业律师。

延迟交房补充协议

延迟交房补充协议一、背景由于某些不可抗力的原因，原定于（日期）交付的房屋项目（以下简称“项目”），现出现交房延迟的情况。

为了明确双方的权利和义务，保证双方共同利益，特就延迟交房事宜达成以下补充协议：二、延迟交房期限1. 原定交房日期为（日期）。

双方经协商同意将交房期限延迟至（日期）。

2. 如果因为不可抗力因素导致延迟交房，交房期限的延长将根据实际情况进行协商确定。

三、延迟交房的责任和补偿1. 若延迟交房是由于乙方的原因，乙方将承担由此产生的一切损失和责任。

乙方应向甲方支付每延迟一天的违约金为合同总金额的（X%）。

2. 若延迟交房是由于甲方的原因，甲方将承担由此产生的一切损失和责任。

甲方应向乙方支付每延迟一天的赔偿金为合同总金额的（X%）。

3. 若延迟交房是由于不可抗力的原因，双方应友好协商解决，并互不承担违约责任和赔偿责任。

四、变更交付条件由于交房期限的延迟，双方同意对原有的交付条件做出如下变更：1. 甲方提供的房屋交付时应符合原合同约定的质量标准和装修配置，但对交付时间在原定期限延长的情况下，乙方有权自行变更一部分装修配置和工程标准。

2. 原合同中约定的质量保修期、装修保修期等有关时间条款将相应延长至交房后。

五、其他事项1. 本补充协议自双方签字之日起生效，并与原合同具有同等法律效力。

2. 本补充协议未尽事宜，双方可通过友好协商进行解决，解决不成的，可由双方共同决定通过仲裁或诉讼方式解决。

3. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

甲方（签字）：____________________乙方（签字）：____________________日期：____________________。

延期交房赔偿协议最新范本

延期交房赔偿协议最新范本随着城市化进程的加快，房地产行业也迎来了空前的发展机遇。

然而，在购房者与开发商之间，常常因为交房时间的延期而产生纠纷。

为了解决这一问题，延期交房赔偿协议应运而生。

本文将为大家介绍一份最新的延期交房赔偿协议范本，以供参考。

协议标题：延期交房赔偿协议协议双方：购房者（以下简称“甲方”）和开发商（以下简称“乙方”）协议背景：甲方与乙方签订了购房合同，约定于xxxx年xx月xx日交付房屋，但由于乙方在工程建设中遇到了不可抗力因素，导致交房时间无法如期履行。

为了解决双方的纠纷，达成以下协议。

一、延期交房时间1. 乙方承诺将在xxxx年xx月xx日之前完成房屋的交付工作。

2. 若乙方无法在约定时间内交付房屋，乙方应在延期交房前提前xx个工作日书面通知甲方，并说明延期原因。

3. 乙方延期交房的最长期限为xx个月，超过该期限，乙方应承担相应的违约责任。

二、延期赔偿方式1. 由于乙方的原因导致的延期交房，乙方应向甲方支付延期赔偿金。

2. 延期赔偿金的计算方式为：每延期一天，乙方应向甲方支付房屋总价款的xx%作为赔偿金。

3. 延期赔偿金应在房屋交付时一次性支付给甲方。

三、不可抗力情况1. 如果延期交房是由于不可抗力因素引起的，如地震、火灾等，双方应友好协商解决，并不承担相应的违约责任。

2. 不可抗力因素应由乙方提供相关证明材料，经甲方认可后方可免除乙方的延期赔偿责任。

四、其他约定1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，并取代之前任何与本协议相抵触的约定。

2. 本协议的任何修改或补充应以书面形式进行，并由双方签字确认后生效。

3. 如果本协议中的任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的有效性。

4. 本协议的履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。

甲方（签字）：_____________ 日期：_____________乙方（签字）：_____________ 日期：_____________以上是一份最新的延期交房赔偿协议范本，供购房者与开发商参考使用。

延期交房赔偿的协议书范例

延期交房赔偿的协议书范例协议书编号：xxxxx甲方：(甲方名称)住所地：(甲方地址)联系电话：(甲方联系电话)乙方：(乙方名称)住所地：(乙方地址)联系电话：(乙方联系电话)鉴于：1. 甲方与乙方于xxxx年xx月xx日签订了《房屋买卖合同》（合同编号：xxxxx）；2. 根据合同约定，甲方应于xxxx年xx月xx日将房屋交付乙方；3. 由于特殊原因，甲方无法按合同约定的时间将房屋交付乙方。

经甲、乙双方友好协商，就延期交房赔偿事宜达成如下协议：第一条延期交付约定1.1 甲方承诺将按照本协议约定的时间将房屋交付乙方。

1.2 甲方与乙方约定的新的交房日期为xxxx年xx月xx日。

第二条延期交房赔偿2.1 甲方因无法按合同约定时间交房而延期交房，应向乙方支付延期交房赔偿金。

具体赔偿标准如下：延期交房天数赔偿金额1至30天合同总价款的0.1%31至60天合同总价款的0.2%61至90天合同总价款的0.3%91天以上合同总价款的0.5%2.2 赔偿金应在乙方收到甲方书面通知后的3个工作日内支付至乙方指定的银行账户。

第三条解决争议3.1 本协议的解释、效力及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

3.2 本协议如发生争议，应由双方友好协商解决；协商不成的，任一方均有权将争议提交至甲方所在地有管辖权的人民法院进行解决。

第四条其他事项4.1 本协议自双方签字或盖章之日起生效，并具有相应合同效力。

4.2 本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。

（以下无正文）甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。

延期交房违约赔偿协议书

延期交房违约赔偿协议书甲方（卖方）：_____________________地址：___________________________联系电话：______________________乙方（买方）：_____________________地址：___________________________联系电话：______________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了《商品房买卖合同》（以下简称“原合同”），约定甲方将位于________________（以下简称“该房屋”）出售给乙方。

现因甲方原因，导致无法按照原合同约定的时间交付该房屋给乙方，甲乙双方经友好协商，就延期交房及违约赔偿事宜达成如下协议：第一条延期交房期限1.1 甲方同意将原合同约定的交房日期延期至____年____月____日。

1.2 若甲方在上述延期交房期限内仍无法交付该房屋，甲方应继续按照本协议的约定承担违约责任。

第二条违约赔偿2.1 甲方同意按照以下方式向乙方支付延期交房违约金：2.1.1 延期交房期限内，甲方应按日向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=总房价款×0.01%×延期天数。

2.1.2 若延期交房期限届满，甲方仍未能交付该房屋，甲方应自延期交房期限届满之日起至实际交房之日止，继续按日向乙方支付违约金。

第三条违约金支付方式3.1 甲方应于每月____日前向乙方支付上月的违约金。

3.2 甲方支付违约金的账户信息如下：户名：_____________________账号：_____________________开户行：______________________第四条房屋交付4.1 甲方应在满足原合同约定的交房条件后，及时通知乙方进行房屋交付。

4.2 甲方应确保交付的房屋符合原合同约定的交付标准。

第五条其他约定5.1 甲乙双方应继续履行原合同约定的其他条款。

延期交房解约协议书范本

延期交房解约协议书范本甲方（卖方）：_____________________地址：___________________________联系电话：_____________________乙方（买方）：_____________________地址：___________________________联系电话：_____________________鉴于：1. 甲乙双方于____年____月____日签订了《商品房买卖合同》（以下简称“原合同”），约定甲方将位于_________________________的房产出售给乙方。

2. 根据原合同约定，甲方应于____年____月____日前将房产交付给乙方使用。

3. 由于_________________________（具体原因），甲方未能按时交付房产，现双方经协商一致，同意就延期交房及解约事宜达成如下协议：第一条延期交房1. 甲方同意延期至____年____月____日前将房产交付给乙方使用。

2. 延期期间，甲方应保证房产质量符合原合同约定标准，并承担因延期交房所产生的所有责任。

第二条解约条件1. 如甲方未能在延期后的交付日期前交付房产，乙方有权解除原合同。

2. 解除原合同的通知应以书面形式送达对方，自送达之日起生效。

第三条退款及赔偿1. 若乙方选择解除原合同，甲方应在接到解除通知之日起____个工作日内，退还乙方已支付的全部房款及利息（按银行同期存款利率计算）。

2. 甲方还应支付乙方违约金，违约金的数额为已支付房款的____%。

第四条其他责任1. 若因甲方原因导致乙方解除原合同，甲方应承担乙方因解除合同所产生的一切合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费等。

2. 若因乙方原因导致解除原合同，乙方应承担甲方因解除合同所产生的一切合理费用。

第五条争议解决本协议项下的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

交房违约合同6篇

交房违约合同6篇篇1甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________鉴于甲、乙双方就购买甲方所售房屋达成一份购房合同，为确保双方权益，特就交房违约事宜，经友好协商，达成如下协议：一、协议背景双方于______年______月______日签订购房合同，约定甲方应于______年______月______日前交付房屋。

现由于甲方原因，未能按期交房，导致乙方合法权益受到损害。

为明确责任，保障双方权益，特签订此交房违约合同协议。

二、违约事实及责任1. 甲方未能按照购房合同约定的时间交付房屋，构成违约行为。

2. 甲方应承担违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此产生的经济损失、支付违约金等。

三、违约责任及赔偿方式1. 甲方应按照购房合同总价款的百分之____（___%）向乙方支付违约金。

2. 甲方应自违约之日起至实际交房之日止，按照购房合同总价款的百分之____（___%）向乙方支付滞纳金。

滞纳金自违约之日起计算，每月支付一次。

3. 甲方应赔偿乙方因违约产生的其他经济损失，包括但不限于租房费用、搬家费用等。

具体金额由双方根据实际情况协商确定。

四、交房期限及条件1. 甲方应于本协议签订后______日内交付房屋。

2. 交付房屋时，甲方应确保房屋符合购房合同约定的交付标准，并出示相关证明文件。

3. 乙方应在房屋交付时验收房屋，如发现房屋存在质量问题，有权要求甲方修复。

五、双方权利义务1. 甲方应按时交付房屋，履行相关义务。

2. 乙方应按时接收房屋，并按照约定支付购房款。

3. 如因不可抗力因素导致甲方无法按时交付房屋，甲方应及时通知乙方，双方可协商延期交房。

六、争议解决1. 如因本协议引起的争议，双方应友好协商解决。

2. 若协商不成，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

关于交房延期赔偿合同模板

关于交房延期赔偿合同模板甲方：（出租方）乙方：（承租方）鉴于甲方与乙方就房屋租赁事宜达成一致意见，为明确双方权利义务，特订立本合同：一、交房时间1.1 甲方同意出租给乙方的房屋位于（详细地址），房屋面积约为（具体面积），具体户型为（详细户型）。

1.2 双方约定，原定的交房时间为（具体时间），因特殊情况需要延期交房，甲方于（延期时间）提供房屋交付乙方。

二、延期原因2.1 甲方延期交房是由于（详细原因），经双方协商一致同意延期交房。

2.2 乙方理解甲方的原因并接受延期，同意继续租赁协议，并保持协议中的其他条款不变。

三、延期赔偿3.1 由于甲方延期交房，乙方有权要求甲方按延期天数支付赔偿金。

赔偿金为每日租金的（具体比例），即（具体金额）。

3.2 赔偿金将在延期结束后，一次性支付给乙方。

如因甲方原因导致再次延期，赔偿金将继续计算累加。

四、违约责任4.1 任何一方未按时履行本合同约定应承担的责任，均视为违约，违约方需对对方造成的损失承担相应法律责任。

4.2 若延期交房的原因属于不可抗力，双方可商议按照回避不可抗力的方式解决，并不承担相应赔偿责任。

五、其他事项5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至租赁结束或房屋交付完毕结束。

5.2 本合同未尽事宜，均由双方协商解决。

合同争议解决方式：协商解决，如果协商不成，提交有管辖权的法院处理。

5.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（出租方）：乙方（承租方）：签字：签字：日期：日期：以上为《交房延期赔偿合同》的具体内容，双方在签署之前务必仔细阅读并确认各项条款。

希望本合同对您有所帮助，顺利解决双方的租赁问题。

房屋交付延迟赔偿协议书

房屋交付延迟赔偿协议书
甲方：（委托人）
乙方：（开发商）
鉴于甲方作为购房者，与乙方签订了《房屋销售合同》（以下简称“销售合同”），约定乙方将按时交付位于（房屋地址）的房屋，并由此产生一定的权益和义务。

由于乙方在交付房屋方面存在延误的情况，为了保障甲方的合法权益并协商解决双方的纠纷，甲乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商，达成以下协议：
一、延期交付
1. 乙方承诺将房屋交付给甲方的日期从原定日期（销售合同中约定的日期）延期至（延期后的日期）之间；
2. 乙方延期交房的原因是（列明原因），甲方予以理解；
3. 被改变的具体房屋交付日程安排应当以本协议为准，甲乙双方在履行合同时应相应调整与配合。

二、赔偿金额
1. 为了补偿甲方因房屋交付延迟造成的经济损失，乙方同意向甲方支付赔偿金额，金额为销售合同总价款的（百分比）；
2. 赔偿金额应于乙方将房屋交付给甲方时一同支付，以现金或者其他双方协商一致的方式支付；
3. 乙方赔偿甲方的款项应作为独立的款项，并不得影响其他交易款项的结算及支付。

三、其他约定
1. 一旦本协议生效，乙方应立即采取措施确保房屋交付的进展，尽快完成延期交房所需的工作；
2. 若本协议的赔偿金额未按时支付，乙方将按照销售合同的约定承担相应的违约责任；
3. 本协议不影响甲方对于违约行为的其他权利及救济措施；
4. 本协议自双方签字盖章之日起生效，并成为《房屋销售合同》的附件，具有同等法律效力；
5. 本协议的任何修改或补充应以书面形式进行，并需经过甲乙双方的签字盖章确认。

甲方（委托人）：日期：
乙方（开发商）：日期：。

延期交付的赔偿协议书

延期交付的赔偿协议书甲方：（卖方）乙方：（买方）鉴于乙方与甲方之间签订了一份关于（商品/工程项目等）购买的合同（以下简称“原合同”），经双方协商一致，达成如下延期交付的赔偿协议。

一、背景和原因1. 根据原合同的约定，甲方应在（日期）前将商品/完成工程项目交付给乙方。

2. 由于（列明延期交付的原因，例如：供应链中断、生产设备故障、不可抗力等），甲方无法按时交付商品/完成工程项目。

二、延期交付1. 双方同意将原合同中的交付日期从（原日期）延期至（延期后的日期）。

2. 延期交付后，甲方将按照原合同的约定履行其余的义务，包括但不限于（列明应履行的义务）。

三、赔偿责任1. 甲方应向乙方支付误工费用，作为因供货延迟而导致乙方的产能闲置或其他相关损失的补偿。

误工费用的计算公式如下：误工费用= 乙方产能损失率（%）×乙方每日产值（单位：货币）×延期交付的天数2. 双方同意在甲方支付误工费用后，乙方不再追究甲方因延期交付而造成的其他损失，包括但不限于逾期交付产生的罚款、赔偿、减损费用等。

四、支付方式1. 甲方应在延期交付协议签署后的（天数）内向乙方支付误工费用，支付方式为（支付方式，例如：电汇、现金等）。

2. 如甲方未按时支付误工费用，应按照原合同约定支付违约金。

五、不可抗力条款1. 如双方发生因不可抗力而导致无法履行原合同义务的情况，遵循原合同的不可抗力条款进行协商和解决。

六、其他条款1. 本延期交付的赔偿协议书作为原合同的有效补充，并与原合同具有同等法律效力。

2. 协议书的修改或变更须经双方书面确认。

3. 本协议书自双方签字盖章之日起生效，并终止于原合同交货完毕。

甲方：乙方：签字：签字：日期：日期：。