建筑工程委托监理合同范文(完整版)
有关工程建设监理委托合同范本5篇
有关工程建设监理委托合同范本5篇第1篇示例:工程建设监理委托合同范本甲方:(监理单位名称)乙方:(建设单位名称)鉴于甲方具备从事工程监理的资质和能力,有意愿承担乙方工程项目的监理任务,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用原则,经协商,达成以下监理委托合同:一、监理范围及服务内容1. 甲方应当根据乙方的委托,对乙方的工程项目进行全面、深入的监理,包括但不限于工程进度、质量、安全、环境等方面的监督和管理。
2. 甲方应提供专业的监理人员,保证其具有相关资质和经验,并严格履行监理职责,维护乙方的合法权益。
3. 乙方应提供所需的监理文件、资料等信息,并协助甲方开展监理工作。
二、监理费用及支付方式1. 甲方的监理费用为(具体金额),支付方式为(一次性支付/分期支付),具体支付时间及方式由双方协商确定。
2. 如因工程变更等原因导致监理工作量增加,甲方有权要求乙方支付额外费用。
3. 乙方应按照约定时间及金额支付监理费用,逾期支付的,应支付逾期罚金。
三、监理期限及工作进度1. 监理期限为(具体时间),自监理合同生效之日起计算。
3. 如因乙方原因导致工程延期,甲方有权要求延长监理期限,并另行签订补充协议。
四、违约责任1. 任何一方未能履行本合同规定的义务,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免而导致无法履行合同的,双方可以免除责任,但应立即通知对方,并努力减少损失。
五、争议解决1. 本合同履行过程中如发生争议,双方应协商解决;协商不成的,提交有管辖权的仲裁机构裁决。
2. 仲裁裁决是终局裁决,对双方当事人有约束力。
六、其他条款1. 本合同经双方签字盖章生效,合同正本双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 合同内容如有变更,应经双方协商一致后书面确认。
甲方(盖章):乙方(盖章):以上是有关工程建设监理委托合同范本的内容,希望能够对相关领域的人士有所帮助。
在签订合甲乙双方应当仔细阅读并理解各项条款,确保双方的权益得到充分保障,合同能够顺利履行。
工程建设监理委托合同通用版范文5篇
工程建设监理委托合同通用版范文5篇篇1合同编号:[合同编号]甲方(建设单位):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]电话:[甲方联系电话]乙方(监理单位):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]电话:[乙方联系电话]鉴于甲方委托乙方对工程项目进行监理,经双方友好协商,达成如下协议:一、定义与解释本合同中的工程监理服务是指乙方根据甲方的委托,对工程项目的实施过程进行全面监督管理,保障工程建设的质量和进度,协调工程建设各方之间的关系。
二、监理范围与内容1. 乙方负责对甲方所委托的工程项目的实施过程进行监督管理。
具体包括工程项目的施工设计审查、材料验收、进度监控、质量验收、安全监督等方面的工作。
2. 乙方应协助甲方处理与工程相关的各种问题,包括但不限于与设计单位、施工单位及其他相关部门的沟通协调工作。
3. 乙方应根据工程建设需要,提供合理化的建议和改进意见,以提高工程质量和效率。
三、合同期限与进度安排本合同自双方签署之日起生效,至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
乙方应按照工程进度表的要求,按时完成各项监理任务。
如因特殊情况需调整进度安排,双方应友好协商解决。
四、费用及支付方式甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。
具体费用计算方式、支付时间等详见合同附件《监理费用明细表》。
甲方应在每个付款周期结束后向乙方支付相应的监理费用。
如有违约情况,违约方应承担违约责任。
五、保密条款双方应对本合同内容及相关技术资料予以保密,未经对方同意,不得泄露给第三方。
六、质量保障措施乙方应按照相关法律法规和规范要求,履行监理职责,确保工程建设质量。
如因乙方工作失误导致工程质量问题,乙方应承担相应的法律责任和经济损失赔偿责任。
七、违约责任与解决方式如双方在执行本合同过程中发生争议或违约情况,应及时协商解决。
如协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
具体违约责任及解决方式详见合同附件《违约责任与解决方式说明》。
工程建设委托监理合同示范文本(5篇)
工程建设委托监理合同示范文本(5篇)工程建设委托监理合同示范文本(篇1)发包人(全称):_____________________________承包人(全称):______________________________根据《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部,国家工商管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规,自愿、平等、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就_____________工程协商签订合同,共同信守。
第一条、工程事项1.1工程名称:_______________________________________;1.2工程地点:_______________________________________;1.3工程内容:_______________________________________;1.4工程开竣工日期___________年_________月________日至___________年_________月________日。
第二条、工程承包范围2.1承包范围:乙方包工,包料。
第三条、发包人工作3.1甲方向乙方提供设计图纸,核定乙方的施工方案。
3.2甲方向乙方提供水、电、场地、工人住宿,方便乙方施工。
第四条、承包人的权利和义务4.1按照协议约定进入现场并严格按照设计图纸进行施工,保证按期完工。
4.2施工中做到文明施工,严格按照安全标准组织施工。
4.3乙方编制施工方案,由甲方审定后实施。
4.4乙方保证按图施工,不得私自变更甲方图纸,如需更改必须与甲方沟通协商。
第五条、工程造价和结算5.1工程总价:大写_________________________________。
5.2结款方式:合同签订之日,甲方付给乙方__________元为预付款。
5.3乙方材料及工人进场再付工程款_______%大写__________元5.4工程全部结束验收合格后,甲方向乙方付清余款。
工程建设监理委托合同范本8篇
工程建设监理委托合同范本8篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(委托方):[甲方名称]乙方(监理方):[乙方名称]签订日期:[具体日期]根据有关法律法规,为确保工程建设的顺利进行,甲方委托乙方对工程项目进行监理。
经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况工程名称:[具体名称]工程地点:[具体地点]工程规模:[具体规模](详见附件)。
二、监理范围与内容1. 乙方负责甲方工程项目的施工监理工作,包括施工质量控制、进度控制、成本控制、安全监理等。
2. 乙方应根据工程建设需要,制定监理计划,明确监理目标、任务、职责和期限等。
3. 乙方应参与工程的设计审查、施工招标、施工组织设计等工作,提出专业意见和建议。
4. 乙方应监督施工单位按照施工图纸、技术标准和施工合同进行施工,确保工程质量。
5. 乙方应及时审核施工单位提交的施工进度计划,确保工程按期完成。
6. 乙方应协助甲方进行工程变更、索赔处理及工程款支付等工作。
7. 其他与工程建设相关的监理工作。
三、监理期限与方式1. 本合同的监理期限为[具体期限],自工程开工之日起至工程竣工验收合格止。
2. 乙方应派驻现场监理人员,负责履行监理职责。
如需更换现场监理人员,应提前书面通知甲方,并征得甲方同意。
3. 乙方应采用现场巡视、检查、会议、报告等方式进行监理工作。
四、费用与支付1. 甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。
具体金额、支付方式等详见附件《监理费用支付表》。
2. 乙方在完成重大监理事项后,提交相应的监理报告或成果资料,甲方根据验收合格情况支付相应费用。
3. 若因甲方原因导致工程停工或延期超过半年以上的,甲方应支付乙方相应的补偿费用。
具体金额双方协商确定。
五、权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供合格的监理服务,确保工程建设顺利进行。
2. 乙方有权获得约定的监理费用,并承担本合同约定的监理职责。
3. 甲方应提供必要的资料和信息,支持乙方的监理工作。
4. 乙方应对甲方的商业机密和技术秘密予以保护,不得泄露或用于其他用途。
工程建设监理委托合同范文5篇
传真:_______________
甲方(盖章):_______________
法定代表人(负责人):_______________
联系地址:_______________
联系电话:_______________
传真:_______________
签订日期:_______________
甲方拟实施的工程项目名称为__________,位于______________。
第二条 项目概况:
1、项目建设内容:______________;
2、项目工程量和工程范围:______________;
3、建设工期:______________。
第三条 监理任务:
1、协助甲方在项目前期准备阶段,完善相关设计文件和施工方案;
第一条 任务范围
1.1 甲方接受乙方委托,负责对乙方工程建设项目的施工情况进行监理,确保工程建设符合国家相关法律法规和规范标准要求。
1.2 甲方应当按照监理相关规定和要求,对工程施工进度、质量、安全等方面进行全程监督和监控,提出合理建议和监督意见。
1.3 甲方应当及时向乙方提供监理报告、监理意见和监理结果等信息,并配合乙方开展相关工作。
3.监理服务内容
3.1.监理前期筹备工作
乙方应在监理工作开始前与甲方充分沟通,了解工程项目情况、要求及特殊要求,并制定监理计划。
3.2.监理过程中的服务
乙方应每日巡查工地,监督施工进度和质量,及时发现并解决问题。乙方应向甲方提供监理报告,介绍工程进展及存在的问题。
3.3.竣工验收阶段服务
乙方应协助甲方进行竣工验收,并出具书面报告,确认工程竣工情况。
2、如因甲方原因导致监理工作无法顺利进行,甲方应负相应的违约责任。
工程建设监理委托合同范文5篇
工程建设监理委托合同范文5篇篇1甲方(业主单位):____________________乙方(监理单位):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关工程建设的法律法规和规章制度,甲、乙双方经过友好协商,就甲方委托乙方进行工程建设监理事宜达成如下协议:一、委托项目概况甲方委托乙方就位于__________地区的__________工程进行监理工作。
本工程的主要内容包括__________,涉及工程的整体布局规划、质量控制、进度监控、安全监管等。
二、监理范围及内容乙方提供的监理服务包括但不限于以下内容:工程设计审查、工程进度控制、工程质量监管、安全生产监管、工程资料整理等。
乙方应确保工程按照预定的目标顺利进行,并保障工程质量和安全。
三、监理期限及进度安排监理服务期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用止。
乙方应根据工程进度制定详细的工作计划,并严格按照计划执行。
对于工程进度出现偏差的情况,乙方应及时提出调整建议并报甲方批准。
四、监理费用及支付方式监理费用总额为人民币______元整(¥______元)。
支付方式如下:______%(具体比例)款项于合同签订后______日内支付;剩余款项按工程进度分期支付,具体支付时间节点及比例为工程完工验收合格后______日内支付______%。
五、双方职责与义务1. 甲方职责与义务:(1)甲方应及时向乙方提供工程相关的文件和资料;(2)甲方应确保施工现场的“三通一平”(即水通、电通、道路通及场地平整);(3)甲方应按时支付监理费用。
2. 乙方职责与义务:(1)乙方应按照合同约定履行监理职责;(2)乙方应根据工程进度制定详细的工作计划,并监督计划的执行;(3)乙方应确保工程质量符合相关标准和规范;(4)乙方应对涉及工程的重要决策提出专业意见。
六、保密条款甲、乙双方应对涉及本工程的商业机密和技术秘密予以保密,未经对方许可,不得向第三方泄露。
建设工程委托监理合同样本5篇
建设工程委托监理合同样本5篇篇1甲方(建设单位):________________乙方(监理单位):________________根据有关法律法规,甲方委托乙方对建设工程进行监理,经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况工程名称:________________工程地点:________________工程规模:________________(具体描述工程规模)二、监理范围及内容乙方接受甲方委托,对建设工程进行全过程监理,包括但不限于以下内容:1. 工程质量监督与控制;2. 工程进度监督与管理;3. 工程计量与造价审核;4. 安全生产监督与管理;5. 合同履行情况监督与管理;6. 其他与工程建设相关的咨询、建议等。
三、监理期限监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用:人民币________元(大写:________________)。
2. 支付方式:甲方按工程进度分期支付监理费用,具体支付节点及金额按双方另行签订补充协议执行。
五、双方职责与义务1. 甲方职责与义务:(1)按时支付监理费用;(2)为乙方提供必要的办公条件;(3)及时向乙方提供与工程相关的技术资料;(4)支持乙方履行监理职责,保障乙方合法权益。
2. 乙方职责与义务:(1)遵守法律法规,履行监理职责;(2)制定监理计划,并组织实施;(3)对工程质量、进度、造价等提出专业意见;(4)发现重大问题及时报告甲方,并提出解决方案;(5)保守甲方的商业秘密。
六、违约责任1. 甲方未按时支付监理费用,应按每日万分之五的标准支付违约金。
2. 乙方未履行监理职责,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方损失。
3. 双方因不可抗力因素导致合同无法履行的,不承担违约责任。
七、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,可提交仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。
八、其他约定事项1. 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
建设工程委托监理合同样本7篇
建设工程委托监理合同样本7篇篇1甲方(业主):______________________乙方(监理方):_____________________根据有关法律法规,甲、乙双方在平等、自愿的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程监理事宜,达成如下协议:一、合同标的甲方委托乙方对以下工程进行监理:_____________________工程。
二、监理范围与内容1. 乙方负责监理甲方所委托的工程项目的施工全过程。
具体内容包括:质量控制、进度控制、安全管理、合同管理、信息管理、组织协调等。
2. 乙方应依照国家法律法规、规范标准以及监理合同的要求,履行监理职责,确保工程质量和安全。
三、监理期限监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用计算方式:按照工程总造价的百分比计算,具体比例根据工程规模及复杂程度双方协商确定。
2. 支付方式:甲方应按工程进度分期支付监理费用,具体支付时间和金额按照双方另行签订的支付协议执行。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。
2. 甲方应提供必要的资料和信息,以供乙方进行监理工作。
3. 甲方应按时支付监理费用。
4. 甲方应尊重乙方的监理意见,对乙方提出的合理建议应予以采纳。
六、乙方的权利与义务1. 乙方有权获得约定的监理费用。
2. 乙方应按照合同约定履行监理职责,确保工程质量和安全。
3. 乙方有权对违反法律法规、规范标准的行为提出纠正意见。
4. 乙方应对甲方的资料和信息妥善保管,未经甲方同意不得泄露。
5. 乙方应定期向甲方报告工程进度和监理情况。
七、违约责任1. 如甲方未按时支付监理费用,乙方有权暂停监理工作,直至甲方履行支付义务。
2. 如乙方未按照合同约定履行监理职责,甲方有权要求乙方承担违约责任。
3. 因乙方原因导致工程出现重大质量或安全事故的,乙方应承担相应的法律责任。
八、争议解决方式如甲、乙双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
工程建设监理委托合同书7篇
工程建设监理委托合同书7篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(建设单位):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(监理单位):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则,结合工程建设的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就本工程监理服务事宜协商一致,签订本合同。
一、工程概况工程名称:[具体工程名称]工程地点:[具体地点]工程规模:[具体规模描述](包括建筑面积、结构类型等)。
二、监理范围与内容1. 监理范围:本工程的全部施工阶段的监理工作。
2. 监理内容:包括但不限于施工质量控制、进度控制、造价控制及安全监理等。
具体内容包括:(1)施工准备阶段审查承包商的施工技术方案;(2)施工阶段的质量控制,包括原材料检验、工序控制等;(3)工程进度款的审核签署意见;(4)工程变更的审查处理;(5)安全生产监督及事故处理;(6)工程竣工验收等。
三、监理期限监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收及缺陷责任期结束止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用:人民币[具体金额](¥[大写金额])。
该费用包括监理人员的工资、奖金、津贴等所有费用。
乙方完成监理业务范围内的工作,甲方不再支付额外费用。
若因甲方业务内容增加,则双方另行协商增加费用。
2. 支付方式:甲方按工程进度分期支付监理费给乙方,具体支付节点和比例按双方约定执行。
待工程竣工验收合格后支付完毕。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。
2. 甲方应提供必要的资料供乙方进行监理工作。
3. 甲方应支持乙方履行监理职责,为乙方开展监理工作提供必要条件。
4. 及时足额支付监理费用。
六、乙方的权利与义务1. 乙方应按照合同约定履行监理职责,确保工程质量和进度。
2. 乙方有权在履行监理职责时进入施工现场进行检查和验收。
建设工程委托监理合同书范本5篇
建设工程委托监理合同书范本5篇篇1建设工程委托监理合同书范本甲方:(委托方)______单位乙方:(监理方)______单位为明确甲方与乙方之间的权利和义务,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》等相关法律、法规,甲、乙双方本着诚实信用、平等互利的原则,经协商一致,制定本合同。
第一条建设工程基本情况甲方将________项目(工程名称)委托给乙方进行监理工作,工程地址为________,工程范围为________。
建设工程总造价为______万元,监理费用为______万元。
第二条乙方的监理范围乙方接受甲方的委托,负责对建设工程的施工过程进行全程监理,包括但不限于以下事项:1. 审查建设工程的施工图纸、施工方案、施工图纸等资料,确保符合国家有关法律法规和标准要求;2. 对施工单位的资质、施工人员的技术水平、施工设备的使用情况等进行监督检查;3. 对施工现场进行定期巡查,确保施工进度和质量;4. 协助解决工程建设过程中的技术、质量、安全等问题;5. 审查施工单位提出的变更设计方案,并及时向甲方报告意见。
第三条甲方的权利和义务1. 提供建设工程的施工图纸、施工方案等必要文件资料,并按时支付监理费用;2. 配合乙方对建设工程的监理工作,提供必要的配合与支持;3. 对乙方提出的合理建议和意见,给予重视并及时处理;4. 如有变更设计或其他需要,应及时通知乙方,并按照双方协商的方式进行处理。
第四条乙方的权利和义务1. 依法履行建设工程监理的职责,确保工程进度和质量;2. 向甲方提出施工单位存在的违规行为及建议,促使甲方及时处理;3. 对工程建设过程中的技术质量、安全等进行监督,并及时向甲方提出报告;4. 对建设工程的施工现场进行巡查和审核,确保施工单位严格按照施工图纸和规范要求施工。
第五条服务期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收期满后终止。
第六条合同解除1. 若一方在履行本合同过程中发生违约行为,对方有权通知违约方限期改正,若经催告后违约方仍未改正,则对方有权解除本合同。
工程建设委托监理合同通用版7篇
工程建设委托监理合同通用版7篇篇1委托人(甲方):监理人(乙方):根据有关法律法规,甲方委托乙方实施工程建设监理。
为明确双方的权利、义务和经济责任,双方本着自愿、平等、公正和诚实信用的原则,签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程规模:4. 工程内容:二、监理范围1. 监理范围:本工程的全部施工及保修阶段。
2. 监理内容:包括施工准备、施工实施、竣工验收及保修等各个阶段的监理工作。
具体内容包括但不限于以下方面:施工质量控制、施工进度控制、施工投资控制、施工安全管理、施工环境保护、施工组织协调等。
三、监理期限1. 监理期限:自合同签订之日起至工程竣工验收及保修期满为止。
2. 甲方应在合同签订后尽快向乙方提供必要的工作条件和环境,以便乙方能够顺利开展监理工作。
四、费用及支付方式1. 监理费用:根据有关法律法规和行业标准,结合本工程的实际情况,双方协商确定监理费用为人民币(大写)元整(¥元)。
该费用已包括乙方为实施监理所需的一切费用,甲方无需再支付其他任何费用。
2. 支付方式:甲方应按以下方式向乙方支付监理费用:(1)合同签订后,甲方应在个工作日内向乙方支付监理费用的%作为预付款;(2)工程竣工验收合格后,甲方应在个工作日内向乙方支付剩余的监理费用。
3. 乙方在收到甲方支付的监理费用后,应向甲方提供合法有效的发票。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的内容和标准实施监理工作;(2)甲方有权要求乙方在监理过程中遵守法律法规和行业标准;(3)甲方应按时向乙方支付监理费用;(4)甲方应尊重乙方的监理意见和建议,并积极配合乙方实施监理工作。
2. 乙方的权利和义务:(1)乙方有权要求甲方按照合同约定的内容和标准配合实施监理工作;(2)乙方有权要求甲方在监理过程中遵守法律法规和行业标准;(3)乙方应按时向甲方提供合法有效的发票;(4)乙方应根据甲方的要求,认真实施监理工作,并提出合理的监理意见和建议。
建设工程委托监理合同模板5篇
建设工程委托监理合同模板5篇第1篇示例:建设工程委托监理合同甲方(委托方):________________________(简称甲方)乙方(监理方):________________________(简称乙方)鉴于甲方拟委托乙方对其的建设工程(项目名称)进行监理工作,甲、乙双方经协商一致,达成如下合同:第二条监理范围乙方接受甲方的委托,对上述建设工程进行监理,具体监理内容包括但不限于:1. 对建设工程的设计文件进行审查;2. 监督施工单位按照设计文件进行施工;3. 对工程质量进行把控,确保施工质量符合相关标准;4. 对工程进度进行监督,确保施工进度符合合同约定;5. 提出工程管理与施工中的问题和建议,并要求施工单位及时整改。
第三条合同费用1. 甲方应当按照协议支付乙方监理费用为_____________(大写)。
2. 监理费用支付方式:甲方应当于________________(日期)将监理费用一次性支付至乙方账户,乙方应当出具相应的发票。
第四条服务责任1. 乙方应当按照国家有关规定和监理标准,履行监理职责,对建设工程进行全程监理,并承担相应的监理责任。
2. 对于工程中出现的质量问题或施工进度延误等情况,乙方应当及时向甲方报告,并提出解决方案。
3. 乙方应当保证监理人员具备相应的资质和经验,确保监理工作的顺利进行。
第五条违约责任1. 若甲方未按时支付监理费用或违反其他合同约定导致工作无法进行,被监理造成损失的,甲方应当承担相应的赔偿责任。
2. 若乙方未按照合同约定履行监理职责,导致建设工程质量问题或施工进度延误,应当承担相应的违约责任。
第六条保密义务1. 乙方应当对接触到的甲方商业秘密和技术资料等信息予以保密,不得擅自向第三方泄露或提供。
2. 合同终止后,乙方应当将与监理工作相关的文件、资料等交还给甲方,并销毁相关复制品。
第七条合同的解除1. 在建设工程监理期间,若甲、乙双方协商一致决定解除合同的,应当书面通知对方,经双方签字确认后,合同解除。
建筑工程委托监理合同格式版(6篇)
建筑工程委托监理合同格式版委托人:监理人:经过双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托监理人监理工程(以下简称“本工程”)概况如下:工程名称:工程地点:工程规模:总投资:二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分:①监理投标书或中标通知书;②本合同标准条件;③本合同专用条件;④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。
本合同自____年____月____日开始实施,至____年____月____日完成。
本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。
委托人:(签章)监理人:(签章)住所:_____ 住所:_____ 法定代表人:_____(签章)法定代表人:_____(签章)开户银行:_____ 开户银行:_____ 帐号:_____ 帐号:_____ 邮编:_____ 邮编:_____ 电话:_____ 电话:_____ 本合同签订于:____年____月____日建筑工程委托监理合同格式版(二)委托人(全称):(以下简称甲方)监理人(全称):(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况1.工程名称:___________________________________________;2.工程地点:___________________________________________;3.工程规模:___________________________________________;4.工程概算投资额或建筑安装工程费:__________________。
委托承担建设监理合同样本5篇
委托承担建设监理合同样本5篇篇1委托人:XXX(以下简称甲方)监理人:XXX(以下简称乙方)本合同书依据《中华人民共和国合同法》及国家建设部《关于促进工程建设监理的暂行规定》和其他有关法规,以及XXX(建设项目名称)委托监理合同,由XXX(以下简称“甲方”)为建设项目单位,XXX(以下简称监理人,承担该项目的监理任务,经双方协商一致,订立本合同。
一、委托人与监理人1. 委托人是指委托监理人从事监理业务的法人当事人,以及取得该法人书面授权进行该项委托工作的代理人,此处委托人即甲方,其法定地址在XXX,联系人XXX,电话XXX,传真XXX。
2. 监理人是指承担监理业务和监理责任的法人当事人,此处监理人即乙方,其法定地址在XXX,联系人XXX,电话XXX,传真XXX。
二、委托监理项目1. 项目名称:XXX。
2. 项目地点:XXX。
3. 项目规模及总投资:XXX。
4. 监理范围:按专用合同条款约定。
5. 监理内容及目标:按专用合同条款约定。
三、合同及其有效期1. 本合同自XXXX年XX月XX日开始实施,实际监理工作时间按专用合同条款中的约定。
2. 本合同书的完成以监理人向委托人提交经双方签字认可的监理工作总结报告日终止。
3. 监理人在本合同签订后,向委托人提交为本项目组建的监理机构及人员名单。
监理机构及其人员职责按专用合同条款中的约定。
四、监理酬金1. 监理正常酬金为人民币XXX/月,此酬金为监理人完成本合同全部工作内容并承担本合同确定风险责任的包干酬金,其中包括监理人的成本、营业税和利润。
2. 委托人应按下列方式、时间向监理人支付酬金:按专用合同条件约定的方式和时间通过银行划拨或其它方式支付。
3. 双方同意,监理人向委托人提交监理工作总结报告后的28天内,委托人应将监理酬金总额XX%的余款付清。
4. 委托人逾期付款,应对逾期付款时间部分,按银行同期贷款利率向监理人支付逾期利息。
五、监理人的义务1. 监理人在监理过程中因过错造成经济损失的,应负相应的赔偿责任,具体赔偿办法在专用合同条款中约定。
建设工程委托监理合同5篇
建设工程委托监理合同5篇篇1甲方(建设单位):__________乙方(监理单位):__________根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则,结合本工程的具体情况,经甲、乙双方协商,达成如下协议条款,以明确双方的权利、义务和经济责任,共同遵守。
本合同已经双方代表签字盖章,予以确认。
一、工程概况工程名称:__________工程工程地点:__________地点工程规模:__________规模监理范围:本工程监理工作涵盖__________等内容。
二、监理工作内容及要求乙方根据甲方委托的监理范围进行工程管理和监理,主要工作内容包括:质量控制、进度控制、造价控制等。
具体要求如下:1. 对工程进行全面质量监管,确保工程按照规范进行施工。
2. 编制施工进度计划并监控进度执行情况,确保按期完工。
3. 对工程造价进行监管,确保工程造价控制在预算范围内。
4. 协助甲方处理与工程相关的其他事务。
三、监理工作期限及安排监理工作期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格为止。
监理人员配置及时间安排按照工程进度需要进行调整。
甲方可根据实际情况要求乙方增加监理人员或调整监理时间。
乙方应积极配合并按需调整监理计划。
四、监理费用及支付方式监理费用按照实际工作量进行结算。
具体支付方式如下:甲方按工程进度支付监理费用给乙方,每完成一项工作后进行验收结算,并在验收合格后支付相应的监理费用给乙方。
甲方应按时支付监理费用,逾期未支付的,乙方有权暂停监理服务并追究违约责任。
本合同签订后,甲方需支付乙方预付款______元整作为定金。
待合同履行完毕后,根据实际发生的监理费用进行结算。
剩余款项应在本合同履行完毕后______天内支付完毕。
若甲方未能按时支付款项,乙方有权要求甲方承担违约责任并支付违约金。
违约金的具体数额按照未支付款项的______%计算,且最低不低于______元整。
若甲方违约给乙方造成经济损失的,应当承担赔偿责任。
建设工程委托监理合同样本5篇
建设工程委托监理合同样本5篇篇1建设工程委托监理合同样本甲方(委托人):_________________乙方(监理人):_________________根据《中华人民共和国建设法》和相关法律法规,为了保证工程的安全、质量和进度,甲、乙双方经友好协商,签订本监理合同,共同遵守。
一、监理范围1. 乙方应对甲方的工程进行全程监理,包括但不限于施工过程的监督、质量检验、工程验收等工作。
2. 乙方应保证在监理过程中能够对施工单位和其他相关方进行合理的指导和沟通,确保施工过程顺利进行。
3. 乙方应在监理过程中定期向甲方提供监理报告,详细记录工程进度、质量状况和存在的问题,以及提出相应的改进建议。
二、监理费用1. 甲方应按照协商的监理费标准将监理费用支付给乙方。
2. 监理费应在工程验收合格后支付,支付方式可按照双方协商确定。
3. 如因乙方自身原因导致工程质量问题,监理费用可适量调整。
三、监理义务1. 乙方应认真履行监理职责,依法维护甲方的合法权益,确保工程质量和安全。
2. 乙方应遵守相关法律法规,严格执行监理规程,确保监理工作的合法、公正和严谨。
3. 如乙方发现施工单位违反规定或存在质量问题,应及时向甲方报告并提出处理意见。
四、甲、乙双方的解决争议方式1. 因合同履行过程中出现争议,双方应友好协商解决,如协商不成,可提交相关部门进行调解或仲裁。
2. 甲、乙双方应按照仲裁裁决履行合同义务。
五、其他事项1. 本监理合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。
甲方(盖章):_________________ 日期:________________乙方(盖章):_________________ 日期:________________本合同经双方签字盖章后生效,履行期间如有变更,均须经双方协商一致并签订书面协议。
愿双方共同努力,完成工程监理工作,确保工程质量和安全。
工程建设委托监理合同5篇
工程建设委托监理合同5篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作报告、心得体会、计划方案、条据文书、合同协议、规章制度、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work reports, reflections, plans, policy documents, contract agreements, rules and regulations, speeches, teaching materials, essay summaries, other sample essays, and more. If you want to learn about different sample essay formats and writing methods, please stay tuned!工程建设委托监理合同5篇合同的执行可以确保工程项目的质量和进度,合同的效力不受当事人的个人意愿的影响,应当依法保护,以下是本店铺精心为您推荐的工程建设委托监理合同5篇,供大家参考。
工程建设监理委托合同范文通用版5篇
工程建设监理委托合同范文通用版5篇篇1工程建设监理委托合同范文通用版甲方(委托人):法定代表人(签字):联系地址:电话:乙方(监理人):法定代表人(签字):联系地址:电话:鉴于甲方拟对下述工程进行建设,并委托乙方作为监理人员进行监理,在友好协商的基础上,双方达成如下协议,并严格执行:一、监理工程范围1.1 根据委托人要求,监理范围包括但不限于(工程名称、地点、范围等详细描述)。
1.2 实际监理范围以监理合同中约定的为准,具体监理事项及标准以国家相关规定和委托人要求为准。
二、监理工作内容2.1 乙方应按照监理合同要求,监督工程建设的施工进度、质量及安全,确保施工符合相关法律法规、技术标准和合同约定。
2.2 乙方应及时向甲方汇报监理情况,出具监理报告及相关证明文件。
2.3 甲方委托乙方进行监理工作,须全权委托,不得转包或转授权他人进行。
三、监理期限3.1 监理期限自监理合同生效之日起,至工程竣工验收结束。
3.2 如因特殊情况需要延长监理期限,需提前书面通知并经双方确认同意。
四、监理费用及支付方式4.1 甲方应按照监理合同约定,按时足额支付监理费用。
4.2 监理费用包括但不限于乙方的工资、差旅费、通讯费、办公费等相关费用,具体费用标准详见监理合同。
4.3 甲方应向乙方提供必要的工作条件,如工作场地、设备及相关文件资料等。
五、保密条款5.1 乙方应对甲方的商业秘密和工程建设的相关信息进行保密,不得向第三方透露。
5.2 乙方应对监理过程及结果负责,不得泄露相关信息,以免引起对方利益损害。
六、违约责任6.1 发生以下情况之一的任何一方,应承担相应的违约责任:(1)未按监理合同约定的要求履行监理工作或支付监理费用的;(2)擅自解除监理合同或违反合同约定的其他内容的。
6.2 如有一方违约,应向对方支付一定的违约金,并承担由此造成的一切损失。
七、争议解决7.1 双方因履行本合同发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可向相关主管部门申请调解;调解无果的,应向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程建设监理委托合同范文通用版5篇
工程建设监理委托合同范文通用版5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方:[委托单位全称](以下简称“甲方”)乙方:[监理单位全称](以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国合同法》及其他有关工程建设监理的法律、法规,结合本工程的特点和要求,在双方遵循平等、自愿与互利的原则下,经甲、乙双方友好协商,甲方同意委托乙方实施本工程的监理工作,特订立本合同。
双方同意按合同条款及监理实施细则严格执行。
具体条款如下:一、工程概况项目名称:[工程名称]工程地点:[具体地址]工程规模:[具体规模描述](包括但不限于建筑面积、结构形式等)二、监理范围与内容监理范围:本工程所有建设内容的施工监理,具体包括工程质量管理、安全生产及文明施工管理、工程进度管理以及工程信息管理等。
具体工作内容见合同条款附件的监理规划大纲及监理实施细则。
三、监理期限监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
若因甲方原因造成工程停工超过三个月以上时,乙方保留向甲方提出补偿的权利。
四、监理费用及支付方式监理费用总金额:[大写金额](人民币)。
费用支付方式为每完成一定阶段工作或达到一定进度后按阶段支付。
具体支付节点和金额详见附件。
五、甲方职责与权利甲方应提供工程建设的相关资料,并确保其真实性、完整性和准确性。
甲方应尊重并支持乙方行使监理职权,接受乙方的监督管理。
对于重大决策应及时与乙方沟通并达成共识。
对于乙方提出的合理化建议应予采纳并付诸实施。
六、乙方职责与权利乙方应组建满足工程需要的项目监理机构,配备总监及各级监理人员,制定监理规划和实施细则,确保按计划实施监理工作。
乙方应根据工程建设实际情况及时提出合理化建议和应对措施,控制工程质量、进度和造价等目标。
在履职过程中应遵守职业道德和法律法规,不得泄露甲方商业秘密。
对于甲方违规行为有权提出异议并要求纠正。
对于重大安全隐患和违法违规行为应及时报告有关部门。
七、工程监理的实施原则篇2甲方(业主):_________________________乙方(监理单位):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方对_________________________工程建设进行监理事宜,达成如下协议:一、词语涵义建设:是指通过施工形成工程实体的过程。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
合同编号:YT-FS-4847-32
建筑工程委托监理合同范
文(完整版)
clarify Each Clause Under The Cooperation Framework. And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
Mutual Benefit And Common Prosperity
互惠互利共同繁荣
建筑工程委托监理合同范文(完整
版)
备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
甲方:
乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程监
理
规范》规定,经双方在平等、自愿、互利的基础上, 签订本合同,共同信守。
第一条监理项目范围
甲方委托乙方,按本合同书要求进行工程项冃的施工监理,监理范围: 质量控制、进度控制
和投资控制工作。
第二条期限费用
服务期限为年月至年月。
总费
用为: 万元。
第三条条款定义
1•甲乙双方的监理依据是《建设监理规范规定》
和其他有关规定以及施工承包合同O
2•甲方是本工程项冃建设的组织者,负责建设中
筹集资金、征地、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责。
3 •本合同书所指的工程监理范围与内容以设计施
工图纸、施工合同及施工规范。
4•本合同书所指的监理费分两次支付乙方,即主
体工程完工,经各责任主体单位验收合格后支付50%, 工程竣工经各责任主体单位验收合格后支付剩余50% 工程监理费。
5•在合同实施过程中,合同双方一切联系均以书
面通知为准,特殊情况可先口头通知并即补书面通知。
双方共同签署的有关文件,属于合同的补充文件。
第四条本合同书的开始、完成与变更。
1.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后,
本合同书立即生效。
2.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期
限开始其服务。
3.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期
限完成服务。
4•如果情况变化,致使合同书需变更时,必须经
双方书面同意才能成立。
5•如果如本合同书需延长(不可抗力等),甲乙双
方应签订补充合同,或在特殊条款中事先加以说明。
6•合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化
时,合同双方经协商后可做调整,并在特殊条款中具体说明。
第五条甲方的权力与责任。
1.甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检
查。
2.甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进
度,甲方有权要求更换乙方主要人员,直至终止合同。
3•对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更
时,应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。
4•甲方支持乙方的工作,按合同保证乙方责任和
权力的统一。
5.甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需
的合同文本、资料、图纸和数据等。
6.甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。
7•甲方应在特殊条款中双方订明的期限内,对由
乙方提交甲方决策的报告、文件等作出决定。
第六条乙方权力与责任。
1 •乙方拥有合同中规定的权力,并承担相应全部
责任。
2.乙方必须具有履行本合同书所需的技能,必须
按照监理的职业准则完成其全部职责。
3.乙方必须按规定派出监理工作需要的监理人员
及项目监理机构。
其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意。
甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构,并确认总监理工程师。
4.监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进
行。
为保证监理的有效实施,乙方可在该期限内作出
合理调整。
若更换现场人员,应代之同等技能的人员,
5•乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭
证权和开工、停工、返工和复工命令权。
6•乙方向甲方收取的报酬,是其关于本合同书的
唯一报酬。
乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。
第八条调解与仲裁。
在合同执行过程中,如甲乙双方发生争端,双方
应首先本着相互谅解、信任、平等互利原则充分协商, 解决争端;若协商失败,任何一方均可向监理主管部门申请调解争端;若调解无效,任何一方可依法要求仲裁。
双方同意由仲裁委员会仲裁。
在调解和仲裁过程中,双方应保证工程建设正常进行。
第九条违约责任由甲方原因要求终止合同,甲方应至少
提前2个
月通知乙方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。
由乙方原因要求终止合同,乙方应至少提前2个
月通知甲方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。
甲方或乙方在接到终止合同通知后,15天内没有
答复,可视为本合同终止。
第十条甲方可视乙方的监理工作情况,进行奖罚。
具体内容由双方在特殊条款中规定。
第十一条特殊条款鉴于本工程的特点与实际需要,甲乙
双方经协商
同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款,当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。
具体条款
1 •额外服务:如果甲方委托乙方承担本合同范围
以外的任务,甲方应另行补签委托合同。
如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误,以至增加了服务的工作量和持续时间,则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方,甲方应增加额外服务费。
2•双方联系方式:重要问题为函件,一般问题以
电话或口头指示,但都应有记录,会议以纪要为据。
3.监理服务期限:
4•在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)
造成合同部分或全部不能履行,乙方不承担违约责任, 允许延期或部分或全部不履行者,双方应签补充协议。
5•合同签发后,若出现国家法律、法规和政策变
化等,导致监理费用的变化,本合同监理费应作相应调整。
6.甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝
图)、资料及与被监理项目有关的试验报告等技术资料
5份,甲方与承建施工单位签订的合同副本2份。
乙
方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露,项冃结束后归还甲方。
7•甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件
等,应在7天内给予明确指示,并采用书面形式通知乙方。
8.乙方不承担施工中工伤事故的责任。
第十二条本合同自签订之日起生效,本合同正本
一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
这里填打您企业或者单位的信息
Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here。