电力的工程施工框架协议详情-模版
电力工程施工框架合同模板
电力工程施工框架合同模板甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：负责人：身份证号码：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：负责人：身份证号码：鉴于甲方为了完成某电力工程项目的施工，拟按照约定规定与乙方签订电力工程施工框架合同，特订立本合同。
第一条合同目的甲方委托乙方进行电力工程施工，乙方接受委托并按照约定完成电力工程施工任务。
第二条委托内容1. 甲方委托乙方进行电力工程项目的施工，具体包括但不限于电缆敷设、变压器安装、电气设备调试等工作。
2. 乙方接受委托，按照甲方的要求和计划，完成所委托的电力工程施工任务。
第三条委托期限1. 本合同自双方签署之日起生效，至电力工程施工任务完成并经甲方验收合格为止。
2. 如因不可抗力等特殊情况导致工程延期，应当及时通知甲方，并经甲方同意后延长工程期限。
第四条价格和支付方式1. 在本合同有效期内，甲方按照乙方提交的电力工程施工报价进行支付。
2. 甲方在支付时，可根据工程进度适时支付工程款项，最终结算以交工验收后的实际完工数量为准。
第五条施工规范1. 乙方应当遵循国家有关电力工程施工标准和规范，保证项目的质量和安全。
2. 乙方应当安排具备相应资质和经验的施工人员，严格按照项目计划进行施工。
3. 乙方应当对施工现场进行安全管理和环境保护，确保工程的顺利进行。
第六条知识产权1. 电力工程施工过程中产生的技术成果和设计方案等知识产权归属于甲方所有。
2. 乙方不得私自泄露、复制或将技术成果用于其他项目，否则应当承担相应的法律责任。
第七条违约责任1. 若乙方未按照合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方按照约定的工期和质量要求完成工程，并支付相应的违约金。
2. 若因乙方过错导致工程质量不达标或发生安全事故，乙方应承担相应的赔偿责任。
第八条保密条款双方在履行本合同过程中获悉的对方的商业秘密及其他保密信息，均应当予以保密，并在合同终止后继续承担保密责任。
第九条争议解决双方因履行本合同所产生的一切争议，应通过友好协商解决，协商不成的，应提交相关仲裁机构进行仲裁。
电力工程施工框架协议模版8篇
电力工程施工框架协议模版8篇篇1本协议由以下双方签订：甲方（发包方）：XXXX电力公司地址：XXXX法定代表人：XXXX乙方（承包方）：XXXX电力施工公司地址：XXXX法定代表人：XXXX鉴于甲方需要对其电力工程进行施工，乙方具备相应的施工能力，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXX电力工程施工项目2. 工程地点：XXXX3. 工程内容：包括但不限于电力线路铺设、变电设备安装、配电系统建设等。
4. 工程质量要求：符合国家相关电力工程施工质量标准。
二、合同双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务（1）提供施工所需的设计图纸、技术要求等相关资料；（2）协助乙方办理施工许可等相关手续；（3）按照合同约定支付工程款项；（4）对乙方的施工质量进行监督，并提出合理要求。
2. 乙方的权利和义务（1）按照合同约定完成工程施工任务；（2）遵守国家相关法律法规及甲方的管理规定；（3）确保施工质量符合合同要求；（4）配合甲方进行竣工验收等相关工作。
三、施工期限1. 施工期限：自本合同签订之日起至XXXX年XX月XX日止。
如遇特殊情况需延长施工期限，双方应协商一致并签订补充协议。
2. 延期责任：因乙方原因导致施工延期，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
四、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程的总价款为人民币XXXX元（大写：XXXX）。
具体单价及工程量详见附件一《工程预算表》。
2. 支付方式：甲方应按照以下节点向乙方支付工程款项：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的XX%；（2）乙方完成施工任务的XX%后，甲方支付乙方合同总价款的XX%；（3）乙方完成全部施工任务后，甲方支付乙方合同总价款的XX%；（4）竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的XX%。
3. 发票及税务处理：乙方应在每次收款前向甲方提供合法有效的发票，并承担相应的税务责任。
五、违约责任及纠纷解决方式1. 违约责任：如一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
电力施工框架协议书
电力施工框架协议书甲方（委托方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方需进行电力施工工程，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就电力施工工程达成如下框架协议：第一条工程概述1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程期限：_____________________1.6 工程质量标准：_____________________1.7 工程安全标准：_____________________第二条工程承包范围2.1 乙方负责的施工范围包括但不限于：_____________________ 2.2 乙方需按照甲方提供的施工图纸和相关技术文件进行施工：_____________________2.3 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准：_____________________第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币（大写）：_____________________3.2 工程价款的支付方式为：_____________________3.3 工程进度款的支付条件及时间：_____________________3.4 工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余工程款：_____________________第四条工程变更4.1 工程变更需经双方协商一致，并以书面形式确认：_____________________4.2 工程变更导致的工程量增减，双方应重新协商确定相应的工程价款：_____________________4.3 工程变更不得影响工程质量和安全标准：_____________________第五条工程验收5.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告：_____________________5.2 甲方应在收到竣工报告后____天内组织验收：_____________________5.3 工程验收合格后，双方应签署工程验收合格证明：_____________________第六条工程质量保证6.1 乙方应保证工程质量符合合同约定的标准：_____________________6.2 工程质量保证期为工程竣工验收合格之日起____年：_____________________6.3 在质量保证期内，如发现工程质量问题，乙方应负责无偿修复：_____________________第七条安全生产7.1 乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全：_____________________7.2 乙方应对施工人员进行安全教育和培训：_____________________ 7.3 因乙方原因造成的安全事故，乙方应承担相应责任：_____________________第八条违约责任8.1 如一方违反合同约定，应承担违约责任：_____________________ 8.2 违约方应赔偿守约方因违约行为所遭受的损失：_____________________8.3 违约责任的具体承担方式由双方协商确定：_____________________第九条争议解决9.1 双方因履行本合同发生争议，应首先通过协商解决：_____________________9.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼：_____________________第十条其他10.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充：_____________________10.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力：_____________________10.3 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效：_____________________甲方（盖章）：_____________________乙方（盖章）：_____________________授权代表（签字）：_____________________授权代表（签字）：_____________________签订日期：____年____月____日。
强电工程框架协议范本
强电工程框架协议范本甲方（以下简称“委托方”）：地址：联系方式：乙方（以下简称“承包方”）：地址：联系方式：鉴于委托方拥有某些强电工程需要进行施工，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就委托方委托承包方承建强电工程的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________强电工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：包括但不限于强电线路布设、设备安装、系统调试等。
二、承包范围及方式2.1 承包范围：本工程的全部施工内容，包括施工图纸、工程量清单及技术规格书中规定的所有工程。
2.2 承包方式：本工程采用包工包料的方式进行承包。
三、工程质量及标准3.1 工程质量：必须符合国家及行业的有关规范、标准和设计要求。
3.2 验收标准：本工程完成后，需经委托方、设计方、监理方共同验收，验收合格后方可交付使用。
四、工程进度及工期4.1 工程计划开工日期：____年__月__日4.2 工程计划竣工日期：____年__月__日4.3 承包方应按照约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。
五、工程造价及支付方式5.1 工程造价：根据施工图纸、工程量清单及技术规格书，双方确认的工程总造价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
5.2 支付方式：（1）合同签订后，委托方支付承包方工程总造价的10%作为预付款；（2）工程进度达到约定的比例后，委托方按照实际完成的工程量支付相应的工程进度款；（3）工程验收合格后，委托方支付承包方剩余的工程款。
六、违约责任6.1 承包方未按照约定时间完成工程，应承担延期交付的违约责任，具体违约金计算方式双方协商确定。
6.2 委托方未按照约定时间支付工程款，应承担逾期付款的违约责任，具体违约金计算方式双方协商确定。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
电力施工框架协议范本
电力施工框架协议范本电力施工框架协议范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：电话：传真：邮编：乙方：（承接方）地址：法定代表人：电话：传真：邮编：经过双方协商，就电力施工事项，达成如下协议：一、项目名称：（填写电力施工项目名称）二、项目内容：（填写电力施工项目内容）三、工作地点：（填写电力施工项目工作地点）四、工作期限：（填写电力施工工作期限）五、权利与义务1.甲方的权利与义务（1）提供电力施工项目的详细信息及施工过程中所需材料。
（2）协助乙方进行工作场地的安排及必要的协调工作。
（3）按照合同约定及时向乙方支付工程款。
（4）并承担因自身原因导致的违约责任。
2.乙方的权利与义务（1）严格按照电力施工项目计划和质量要求，完成合同规定的工作，并保证施工质量。
（2）根据甲方要求及时提供项目进展报告，并优化工作流程。
（3）遵守施工现场安全操作规范，确保施工过程中不发生安全事故。
（4）依法依规，确保施工后交付的产品符合国家、行业标准及有关法律法规的规定。
（5）承担因自身原因导致的违约责任。
六、技术与质量1.乙方承认所提供的方案符合甲方要求，并保证在施工图纸、施工过程及验收阶段的整个过程中保持与方案一致。
2.乙方应提交相应的质量保证书和施工质量证明文件。
七、费用与支付1.甲方应按照项目合同约定的标准向乙方支付款项。
2.乙方应及时向甲方开具相关发票及代金票据，且需要遵守中国相关税收政策。
八、法律效力及争议解决1.双方应依照中华人民共和国相关法律法规执行本协议。
2.本协议签署地点为中华人民共和国境内。
若因本协议发生争议，双方应秉持友好协商原则，若无法协商解决，应提交有管辖权的人民法院解决。
九、协议生效与终止1.本协议经双方签字盖章后生效。
2.在工程施工期间，任何一方未经另一方书面同意，不可单方面终止协议。
3.经双方协商，可酌情增加或减少协议内容。
甲方盖章：乙方盖章：签署日期：年月日。
电力工程施工框架协议书范本
电力工程施工框架协议书范本甲方：（单位全称）__________法定代表人：__________地址：__________联系电话：__________传真：__________乙方：（单位全称）__________法定代表人：__________地址：__________联系电话：__________传真：__________鉴于甲方为______工程项目的业主，拟与乙方就该工程项目的施工事宜达成一致，经双方友好协商，特订立本协议。
一、项目名称：______工程项目。
二、项目地点：______（具体地址）。
三、项目概况：______（包括项目规模、工程内容等）。
四、工程进度计划：______（具体工期安排）。
五、施工内容：______（具体施工范围和要求）。
六、质量要求：______（包括材料、工艺等要求）。
七、安全生产：______（包括安全管理要求、责任划分等）。
八、环境保护：______（包括环境保护措施、责任划分等）。
九、施工费用及支付方式：______（包括总价、支付进度、支付方式等）。
十、合同变更：______（包括变更程序、变更方式等）。
十一、违约责任：______（包括违约责任、违约处理方式等）。
十二、争议解决：______（包括争议解决方式、协商解决原则等）。
十三、其他约定事项：______（包括其他双方约定的事项）。
十四、协议生效：本协议自双方盖章之日起生效。
十五、协议终止：本协议在双方履行完毕后终止。
十六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________年______月______日乙方（盖章）：__________年______月______日。
电力施工框架协议范本
电力施工框架协议范本甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：鉴于业主拟进行电力施工项目（以下简称“项目”），为确保项目施工的安全、质量、进度和投资控制等目标得以实现，经双方友好协商，特制定本框架协议（以下简称“本协议”）。
一、项目概述1.1 项目名称：____________电力施工项目1.2 项目地点：____________省（自治区、直辖市）____________市（地、州）____________县（区）1.3 项目内容：主要包括____________等电力设施的施工、安装、调试、验收等工作。
二、双方责任与义务2.1 业主责任与义务（1）负责办理项目所需的各项审批、核准、备案等手续。
（2）负责提供项目施工所需的场地、水源、电源、通信等基础设施。
（3）按照本协议约定的时间和金额向施工方支付项目施工费用。
（4）对施工过程中的安全生产、质量控制、进度管理等事项进行监督和检查。
（5）协调解决项目施工过程中出现的问题，确保项目顺利进行。
2.2 施工方责任与义务（1）按照本协议约定的时间和质量标准完成项目施工。
（2）严格按照国家法律法规、行业标准和业主要求进行施工，确保施工安全、质量、进度和投资控制等目标的实现。
（3）负责项目施工人员的培训、管理和生活保障。
（4）承担项目施工过程中的所有费用，包括但不限于人工、材料、设备、运输等。
（5）协助业主办理项目验收、投运等相关手续。
三、项目施工费用3.1 本项目施工费用为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
3.2 业主应按照本协议约定的时间和金额向施工方支付施工费用。
3.3 施工方应向业主提供合法、有效的发票。
四、项目施工期限4.1 本项目施工期限为____________个月，自双方签订本协议之日起计算。
4.2 施工方如因不可抗力等因素导致施工进度受到影响，应提前通知业主，并采取措施减少损失。
电力工程施工框架合同模板
电力工程施工框架合同模板电力工程施工框架合同模板一、合同背景本合同由甲方（以下简称为"业主"）与乙方（以下简称为"承包商"）订立，为开展电力工程施工合作提供合同保障。
双方均同意按照本合同的规定和条件开展合作，共同完成电力工程施工任务。
二、合同目的本合同旨在明确双方的权益和义务，规范施工过程中的各项事项，为项目的顺利进行提供法律保障。
三、工程范围1. 业主指定乙方为电力工程的承包商，负责施工任务的提供和完成。
2. 施工范围包括但不限于：电力设备安装、线路敷设、配电柜安装等相关工程。
四、工程周期1. 工程开始日期：____年____月____日。
2. 工程预计完成日期：____年____月____日。
五、施工条件1. 业主负责提供工程所需的土地、施工场地以及必要的基础设施。
2. 业主配合乙方开展施工工作，提供所需的项目进度、计划以及相关技术资料。
六、合同价格与支付方式1. 合同总价为____人民币，由业主负责支付。
2. 付款方式：（1）签订合同后，业主支付合同总价的XX%作为预付款；（2）工程进展到一定阶段，业主支付合同总价的XX%作为第二笔款项；（3）工程完工验收合格后，业主支付合同总价剩余部分。
七、质量标准和验收1. 施工质量应符合国家有关标准和技术要求，应经过业主的验收合格后方可交付使用。
2. 乙方应提供完整的工程验收材料，包括但不限于：设计图纸、施工记录、技术资料等。
八、延误与违约1. 若双方因不可抗力等特殊情况导致工程延误，应及时通知对方，并共同商讨解决方案。
2. 如一方违约导致工程无法正常进行，应承担相应的经济赔偿责任。
九、保密条款1. 双方在合作过程中可能接触到的商业机密、技术资料等应予以保密，双方应保障对方的权益。
2. 未经对方同意，任何一方不得将双方合作的相关情况以及技术资料等透露给第三方。
十、争议解决双方如发生争议，应通过友好协商进行解决。
电力施工协议书范本7篇
电力施工协议书范本7篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力工程施工事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________电力工程项目2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________电力设施的施工、安装、调试等4. 工程规模：__________（具体规模描述）1. 工程开工日期：本工程自甲乙双方签订合同后第X日开工。
2. 工程竣工日期：乙方按照工程进度安排，确保在合同约定的时间内完成施工任务。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币__________元（大写：__________元整）。
具体价格按照附件的工程量清单及报价表计算。
2. 支付方式：甲方在签订本合同后X日内支付乙方工程总价的XX%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的X日内组织验收。
3. 验收标准：按照国家标准、行业规范、施工图纸及甲方要求。
4. 验收结果：验收合格的，双方签署验收合格证书；验收不合格的，乙方应当返工或者整改。
1. 工程施工过程中，若发生工程变更，双方应当签订书面变更协议。
2. 变更涉及工程价款调整的，双方应当协商一致，并签订补充协议。
六、安全施工1. 乙方应当制定安全措施，加强施工现场管理，确保安全施工。
2. 乙方对施工过程中的安全事故承担法律责任。
七、违约责任1. 若因乙方原因未能按照合同约定完成工程施工的，乙方应当承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若因甲方原因未能按照合同约定支付工程款的，甲方应当承担违约责任，并支付逾期付款利息。
八、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
电力工程框架施工合同(3篇)
第1篇甲方（建设单位）：___________乙方（施工单位）：___________根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》等法律法规，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：___________1.2 工程地点：___________1.3 工程内容：电力工程框架施工，包括但不限于基础、主体结构、屋面、装饰等。
1.4 工程总投资：人民币___________元整。
1.5 工程合同工期：自合同签订之日起___________个月。
第二条双方责任2.1 甲方责任：（1）提供工程设计图纸、施工图及有关技术资料；（2）负责办理工程建设所需各项审批手续，确保工程顺利进行；（3）按合同约定支付工程款；（4）负责组织竣工验收，对工程质量负责。
2.2 乙方责任：（1）按照工程设计图纸、施工图及有关技术资料进行施工；（2）保证工程质量，按照国家标准和行业规范施工；（3）按合同约定的时间完成工程；（4）负责施工过程中的安全、文明施工，确保施工安全；（5）对施工过程中发生的问题及时与甲方沟通，协商解决。
第三条工程款支付3.1 工程款支付方式：按工程进度分阶段支付。
3.2 首付款：合同签订后___________个工作日内，甲方支付合同总价款的___________%作为首付款。
3.3 进度款：工程进度达到合同约定节点时，甲方支付相应工程款。
3.4 竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的___________%作为竣工结算款。
3.5 保修金：合同签订后___________个工作日内，甲方支付合同总价款的___________%作为保修金，保修期满后无质量问题，无息退还。
第四条竣工验收4.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告及有关技术资料；4.2 甲方应在收到竣工报告及有关技术资料后___________个工作日内组织竣工验收；4.3 竣工验收合格后，甲方应在___________个工作日内支付竣工结算款。
电气工程框架协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（以下简称“甲方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（以下简称“乙方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拟进行电气工程项目的建设，乙方具备相应的资质和能力，双方经友好协商，就电气工程项目的合作事宜达成如下框架协议：一、项目概况1.1 项目名称：____________________1.2 项目地点：____________________1.3 项目规模：____________________1.4 项目投资估算：____________________1.5 项目建设内容：____________________二、合作方式2.1 乙方作为电气工程项目的总承包单位，负责项目的整体规划、设计、采购、施工、调试、验收等全过程。
2.2 甲方负责提供项目所需的土地、场地、水、电、通讯等基础设施。
2.3 双方按照国家有关法律法规和行业标准，共同遵守项目建设的各项规定。
三、合同期限3.1 本框架协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。
3.2 合同期满后，如双方无异议，经协商一致，可签订补充协议，延续合同期限。
四、权利义务4.1 甲方权利义务：（1）按照国家有关法律法规和行业标准，办理项目审批、核准、备案等手续。
（2）按照合同约定，按时足额支付乙方工程款及有关费用。
（3）配合乙方完成项目施工、调试、验收等工作。
（4）负责项目运营期间的管理和维护。
4.2 乙方权利义务：（1）按照合同约定，负责项目的整体规划、设计、采购、施工、调试、验收等工作。
电力工程施工框架合同模板
电力工程施工框架合同模板【合同名称】电力工程施工框架合同【甲方（发包方）】：（完整公司名称）地址：代表人：（姓名）联系方式：【乙方（承包方）】：（完整公司名称）地址：代表人：（姓名）联系方式：鉴于甲乙双方就（具体工程项目名称）电力工程施工项目达成一致意见，现依据相关法律法规，经友好协商，订立如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：（具体工程项目名称）2. 工程地点：（详细地址）3. 工程内容：（包括主要施工内容及范围）4. 工程标准：（明确所应遵守的行业标准及质量要求）二、合同期限1. 开工日期：（具体年月日）2. 竣工日期：（具体年月日）3. 如遇特殊情况需延期，应提前（具体天数）天书面通知对方，并协商确定新的工期。
三、合同价款1. 合同总价：（金额大写及数字）2. 付款方式：（分期付款比例及时间节点）3. 价款调整机制：（如有变更如何计算增减费用）四、质量要求乙方须按照国家相关标准及行业规范进行施工，确保工程质量达到（具体标准等级）。
五、安全生产乙方必须严格执行国家有关安全生产的规定，建立健全安全生产管理制度，并对施工现场的安全生产负全责。
六、违约责任任何一方违反合同约定，应当承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
七、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交（具体仲裁机构名称）进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
八、其他约定（此处可根据具体情况增加其他需要约定的内容，例如保密协议、知识产权归属等）九、本合同自双方代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日。
电力工程施工框架合同协议（范文二篇）
电力工程施工框架合同协议（范文二篇）本站小编为你整理了多篇相关的《电力工程施工框架合同协议(范文二篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在本站还可以找到更多《电力工程施工框架合同协议(范文二篇)》。
第一篇：电力工程施工框架合同协议工程项目施工框架协议甲方：（以下简称甲方）地址：邮编：乙方：(以下简称乙方)地址：邮编：第一条总则1.1甲方委托乙方承担，为了明确双方职责，保证施工的顺利完成，经甲、乙双方协商同意，特签订本框架协议。
第二条合作方式2.1自签订合同之日起，********电力有限责任公司原有技工等持证在岗工作人员劳务关系全部纳入*****************安装有限公司。
2.2自签订合同之日起，***********安装有限公司承建***********电力有限责任公司所属项目发生施工安全责任，均由***********安装有限公司所承担。
2.3在施工过程中所需协调、停电、验收、送电等事宜，均由甲方承担。
2.4项目工程的具体合作内容和形式，由甲方与乙方依照国家有关法律、法规，的规章制度和本协议签订具体的施工委托书和施工合同。
遇施工合同不能及时签订时，甲方应先向乙方出具书面施工委托书，乙方依据委托书组织相应工程施工，然后双方适时补签施工合同，该工程合同的生效日期以委托书的签发日期为准。
在正式签订施工合同前,双方的权利义务及相应条款将依照本合同履行。
第三条定价原则及支付 3.1 工程量及施工费计取方式：针对具体项目，甲乙双方协商后制定具体项目的施工费标准；最终施工费以甲方审计部门审定金额为准。
3.2 工程款支付：以最终签订的单个项目的具体合同为准。
第四条权利和义务4.1 甲乙双方均有义务和责任按照国家及行业的技术标准、规范、质量及安全要求履行具体施工合同。
4.2 乙方必须接受甲方对工程技术规范、质量、安全、进度等方面的检查，按甲方要求参加相关工程会议。
4.3 乙方需按甲方要求编写竣工资料，对竣工资料不合格内容乙方应及时整改，如乙方未按规定的时限按要求完成竣工资料，造成工程不能及时验收，一切后果由乙方承担。
电力工程施工框架协议书范本
电力工程施工框架协议书范本电力工程施工框架协议书甲方(施工方)：法定代表人：地址：电话：邮箱：乙方(业主方)：法定代表人：地址：电话：邮箱：双方在平等、自愿、公平的基础上，达成如下协议：一、协议内容乙方有意委托甲方进行电力工程的施工项目，甲方接受乙方委托，按照乙方的要求、质量、安全、环保、合规要求，履行施工合同。
该协议书为双方在约定期限内合作的框架协议书，具体施工项目履行需在单独的施工合同中约定。
二、双方权利义务1. 甲方责任(1) 在单独的施工合同约定的期限内完成委托的施工项目。
(2) 按照乙方提出的施工方案进行施工，全面负责施工期间的安全、质量、环境保护、劳动保障等。
(3) 配合乙方工作，按要求提交施工方案、施工图纸和施工报告等，保持良好的沟通和合作。
(4) 严格按照合同约定履行义务，防止违反法律法规和有关规定的行为。
2. 乙方责任(1) 向甲方提供委托项目的具体要求和要求的实现目标。
(2) 对甲方提交施工图纸、方案等文件进行审核，对施工过程中提供必要的协助。
(3) 按照约定时间结算、支付甲方工程款，并且在合同约定期限内评估甲方服务，提出必要的建议和意见。
(4) 对于甲方违约的行为，乙方可以向甲方提出索赔要求。
3. 双方共同责任(1) 履行协议约定的义务和责任。
(2) 遵守国家有关法律法规和技术规范，维护施工过程中的安全、环保、质量等各方面工作。
(3) 确保施工不会侵犯他人的合法权益。
(4) 其他双方在合同中约定的责任和义务。
三、履行方式和期限(1) 本框架协议书的期限为1年，自双方签署之日起生效。
期限届满前双方可以进行续签，或者单独签署施工合同。
(2) 甲方在接到乙方的委托后，按照要求提供施工方案和文件，并且在双方约定的时间段完成施工任务。
(3) 乙方负责按时按约结算工程款，并且在施工合同中约定具体的结算周期、方式和标准。
四、违约责任1. 甲方违约责任：(1) 未履行合同约定，无正当理由拒绝履行合同，或者不按照合同约定时间完成委托的施工任务，应承担违约责任。
电力工程施工框架合同模板
电力工程施工框架合同模板甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电力工程施工事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：包括但不限于电力线路架设、变压器安装、配电间高低压配电盘及计量安装等。
1.4 工程规模：____________1.5 工程预算：____________二、合同价格2.1 合同总价：双方协商确定为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
2.2 价格调整：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等因素，双方可协商调整合同价格。
三、合同工期3.1 工期要求：乙方应按照甲方要求，确保工程在____________个月内完成。
3.2 工期延误：如乙方原因导致工程延期，应按照甲方要求支付违约金。
四、质量标准4.1 工程质量应符合国家相关电力安装工程技术规范及标准。
4.2 工程验收：工程完工后，甲方应组织验收，乙方应配合并提供相关资料。
五、付款方式及进度5.1 预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的____________%作为预付款。
5.2 进度款：工程进度达到____________%时，甲方支付乙方合同总价款的____________%。
5.3 尾款：工程验收合格且乙方提交完整资料后，甲方支付乙方合同总价款的____________%。
六、甲方的义务和责任6.1 甲方应保证施工现场的施工条件，包括场地、道路、水源等。
6.2 甲方应按照合同约定支付工程款项。
6.3 甲方应对乙方施工过程中出现的安全事故承担责任。
七、乙方的义务和责任7.1 乙方应按照合同约定完成工程施工，并保证工程质量。
7.2 乙方应遵守国家法律法规，严格执行施工现场的安全管理制度。
电力工程框架协议简易范本
电力工程框架协议简易范本甲方（以下简称“供电方”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方在电力工程项目的施工、设备供应及服务等相关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：____________________电力工程项目1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：包括但不限于____________________1.4 工程规模：____________________1.5 工程预算：人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元第二条甲方权利与义务2.1 甲方应向乙方提供完整的工程设计图纸、技术规范、施工方案等资料，确保乙方能够正常开展施工工作。
2.2 甲方应负责协调相关部门，为乙方施工提供必要的场地、道路、水源、电源等基础设施。
2.3 甲方应指派专职人员对施工过程进行监督，确保工程质量、安全、进度等符合要求。
2.4 甲方应按约定时间支付工程进度款及尾款，支付方式为____________________。
2.5 甲方应承担因不可抗力因素导致的工程损失。
第三条乙方权利与义务3.1 乙方应按照约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工，确保工程顺利进行。
3.2 乙方应严格按照有关法律法规、行业标准、施工方案进行施工，确保工程安全、环保。
3.3 乙方应自费办理施工所需的各种许可、批准等手续，并承担相应费用。
3.4 乙方应按约定时间向甲方提交工程进度报告及工程验收资料。
3.5 乙方应承担因自身原因导致的工程损失。
第四条工程进度与质量4.1 工程工期为：自合同签订之日起至____________________止。
4.2 工程质量标准应符合国家及行业相关法律法规、技术规范要求。
电力工程框架协议范本
电力工程框架协议范本甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行电力工程的设计、施工、设备供应等相关事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：包括但不限于电力工程的设计、施工、设备供应、调试、验收等。
二、合作方式2.1 乙方作为甲方电力工程的承包商，负责工程的全面实施，包括但不限于设计、采购、施工、调试、验收等工作。
2.2 甲方应按照本协议约定，向乙方支付工程价款。
三、工程价款及支付方式3.1 本工程总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
3.2 甲方支付工程价款的方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款。
（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%。
（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%。
（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
四、工程进度及质量要求4.1 乙方应按照双方约定的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。
4.2 乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。
4.3 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到验收合格为止。
五、保密条款5.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。
5.2 保密期限自本协议签订之日起算，至协议终止或履行完毕之日止。
六、违约责任6.1 任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
6.2 若乙方工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到约定标准。
七、争议解决7.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
电力建设框架协议范本
电力建设框架协议范本甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为电力项目建设的业主，具备项目建设的权利和能力；乙方具备电力建设的专业资质和经验，愿意承担该电力项目的建设任务。
双方为了共同推进电力项目的建设，实现互利共赢，经充分协商，达成以下协议：一、项目概述1.1 项目名称：__________电力项目1.2 项目地点：__________1.3 项目规模：__________1.4 项目投资估算：__________1.5 项目工期：__________二、甲方义务2.1 甲方负责项目的立项、审批、核准等手续，确保项目合法合规。
2.2 甲方负责提供项目建设的土地、资源等基础设施，确保项目顺利进行。
2.3 甲方负责筹集项目资金，并按照约定时间、数额支付给乙方。
2.4 甲方负责协调相关部门，为项目提供必要的支持和服务。
2.5 甲方应尊重乙方的知识产权，未经乙方同意，不得将项目技术资料泄露给第三方。
三、乙方义务3.1 乙方应当按照约定时间和质量要求，完成项目施工。
3.2 乙方应按照合同价格，提交进度付款申请。
3.3 乙方应承担项目施工过程中的安全责任，确保施工现场的安全。
3.4 乙方应承担项目施工过程中的环保责任，确保施工过程中的环境保护。
3.5 乙方应协助甲方完成项目验收、投运等工作。
四、合同价格4.1 双方按照约定的工程量清单和单价，计算合同价格。
4.2 乙方应当按照约定的进度，向甲方提交进度付款申请。
4.3 甲方应当按照约定的时间、数额支付合同价款。
五、项目变更5.1 项目变更应当双方协商一致，并签订补充协议。
5.2 项目变更导致的费用增减，应当按照约定的方式进行调整。
六、违约责任6.1 双方应当按照约定履行合同义务，如一方违约，应当承担违约责任。
6.2 乙方迟延履行合同义务的，甲方有权按约定要求乙方支付违约金。
6.3 甲方迟延支付合同价款的，乙方有权按约定要求甲方支付违约金。
电力施工工程框架协议(3篇)
第1篇甲方（需方）：_______有限公司乙方（供方）：_______电力工程公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲方（需方）与乙方（供方）就_______电力施工工程（以下简称“本工程”）达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______电力施工工程2. 工程地点：_______3. 工程内容：包括但不限于电力线路架设、变电站建设、配电设施安装等。
4. 工程规模：_______5. 工程总投资：_______万元二、合作方式1. 乙方作为本工程的施工方，负责本工程的施工、安装、调试及保修等工作。
2. 甲方负责本工程的设计、审批、资金筹措、协调及竣工验收等工作。
三、工程进度及质量要求1. 乙方应按照甲方提供的设计文件、施工图纸和工程进度计划进行施工。
2. 乙方应确保工程质量和安全，遵守国家及地方有关安全生产的法律法规。
3. 工程进度应按照双方约定的计划执行，如有延误，乙方应承担相应的责任。
四、工程款项及支付方式1. 甲方应在合同签订后30日内，向乙方支付合同总价款的_______%作为预付款。
2. 工程竣工并经甲方验收合格后，乙方提交竣工资料，甲方应在收到资料后30日内支付合同总价款的_______%。
3. 工程保修期满后，甲方应在收到乙方提交的保修期满证明后30日内支付保修金。
五、违约责任1. 乙方未按约定完成工程，甲方有权要求乙方赔偿由此造成的损失。
2. 乙方违反安全生产规定，导致事故发生，应承担相应的法律责任。
3. 甲方未按约定支付款项，应向乙方支付_______%的违约金。
六、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为_______年。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号:
电力工程安装施工合同
甲方:
乙方:
电力工程合同书
根据《中华人民共和国合同法》及有关国家规定，和目前供电工程的进展情况，为明确双方在项目进展过程中的权力、义务和
责任，经双方协商签订本合同。
甲方：
乙方：
第一条工程概况
一、建设单位：
二、工程名称：。
三、工程地点：。
四、工程规模：本10kV配电工程范围内全部工程，具体规模及内容详见工程设计施工图。
第二条工程承包范围及方式
一、承包范围：乙方负责本配电安装工程项目全部工作内容。
具体包括：用电项目的报装、获得供电方案的审批；工程设计及审批；工程设备材料的采购；聘用工程监理；管线预埋预设、施工安装、系统调试、竣工验收、接火送电等本工程有关的全部内容。
二、承包方式：总承包。
根据甲方提供的实际用电需求，乙方包报装、包供电方案及审批、包设计及审批、包设备材料采购、包施工安装、包竣工验收送电；包质量、包安全文明施工、包进度。
第三条工程工期
一、本工程工期：本工程预计工期个工作日。
二、开竣工日期：年月日至年月日（包括项目报装、方案审批、图纸设计及审查等阶段）。
第四条质量标准
一、工程质量标准：达到国家现行电力工程施工质量验收规范合格标准。
二、本工程项目的材料、设备、施工必须达到国家现行工程建设标准、规范的要求，本工程所有管线预埋、设备安装预埋必须达到相关标准规定。
三、因承包人原因造成工程质量达不到约定验收标准的，发包人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加或工期延误由承包人负担。
第五条合同价款
一、本项目合同价款以设计施工图预算金额为基础，经双方协商确定。
最终合同价款待工程设计施工图审核完毕后，取方根据工程设计施工图预算确定合同金额并另行签订补充协议。
二、如遇甲方提出设计变更或其他要求增减项目或由于甲方原因造成施工量变化，应按变更内容据实调整工程量，并以调整后的工程增减工程费用，另行签证结算。
三、执行定额：本安装工程执行《河南省建设工程工程量清单综合单价(2008)》及其配套解释。
第六条双方的一般权利和义务
一、乙方按照有关标准、规范及政策性文件要求，负责实施施工现场生产、生活临时设施的修建以及竣工交付前的拆除和场地清理，负责施工现场安全维护、保卫、环卫等工作。
三、工程竣工后经有关方验收合格后，从送电之日起，承包人免费保修壹年，保修期满后的维护由双方另行协商。
保修范围为承包方的所有施工内容，保修时间从送电之日起算起。
第七条安全施工
一、安全施工与检查。
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，应采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产。
乙方施工期间出现的安全事故，一概由乙方负责。
二、事故处理。
1. 发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理，甲方为抢救提供必要的条件，发生的费用由乙方承担。
2. 甲方、乙方对事故责任有争议时，应按当地政府有关部门的认定处理。
第八条工程款的支付
一、工程款按照工程的施工进度分次支付。
二、第一次支付在乙方完成设计施工图预算并经双方确定合同价款后10日内支付30%的工程款；第二次支付在主要设备开始到场10日内支付至70%的工程款；第三次支付在竣工验收合格并送电前10日内累计支付至竣工结算定案金额（合同价款加签证费用）的95%；余款留作质量保证金，竣工验收合格之日壹年后10日内无息付清。
付款日期以甲方转账日期为准。
第九条争议
一、双方约定，在履行合同过程中产生争议时，按照下列顺序解决：
请监理方调解；向市仲裁委员会提请仲裁；向工程所在地法院提起诉讼。
二、发生争议后，除非出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，确保工程如期完成：
1. 由于单方违约导致合同确已无法履行，造成停止施工的违约方应赔偿由此发生的一切经济损失；
2. 仲裁机构要求停止施工。
第十条不可抗力
一、不可抗力是指合同的任何一方所不能控制的、并非由于该方的错误或疏忽而造成的和不可预见的事件。
这类事件使得该方不能履行其义务，或者在此种情况下履行义务是不可能的。
这类事件包括下述事件：战争、暴乱、火灾、洪水等人为不可抗力的因素。
二、甲、乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行或不能完全履行合同时，应在合理的期限内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由。
因不可抗力导致合同不能履行的，不能履行的一方在合理的履行通知义务后，可以解除合同；因不
可抗力导致合同不能完全履行的，已履行的部分继续有效，未履行的部分可由双方协商解决，协商不成的，终止未履行的部分。
三、不可抗力影响期结束后，合同未终止时，受影响的一方应立即恢复履行其合同义务。
四、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应的一切经济责任。
第十一条其他
一、本合同书未尽事宜，由双方协商确定后另行签订补充协议，补充协议和本合同具有同等效力。
二、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
三、本合同书经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合
同章后立即生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
委托代理人：委托代理人：
订立时间：年月曰签订地点：河南郑州。