工程建设监理项目合作协议书
2024年度工程建设项目合作合同协议书3篇
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXXP E R S O N A L2024年度工程建设项目合作合同协议书本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及定义1.2 乙方名称及定义1.3 丙方名称及定义第二条合作项目内容2.1 项目名称2.2 项目地点2.3 项目规模2.4 项目时间表第三条合作方式及分工3.1 甲方分工3.2 乙方分工3.3 丙方分工第四条合同期限4.1 项目启动时间4.2 项目竣工时间4.3 合同续约条款第五条合同价款及支付方式5.1 合同总价5.2 支付条款5.3 发票开具及报销第六条技术标准及质量要求6.1 技术规范6.2 质量控制6.3 验收标准第七条保密条款7.1 保密内容7.2 保密期限7.3 违约责任第八条违约责任8.1 甲方违约8.2 乙方违约8.3 丙方违约9.1 争议解决方式9.2 仲裁地点9.3 仲裁结果执行第十条不可抗力10.1 不可抗力定义10.2 不可抗力后果10.3 不可抗力应对措施第十一条合同的变更和解除11.1 变更条件11.2 解除条件11.3 变更和解除的程序第十二条合同的终止12.1 合同终止条件12.2 合同终止程序12.3 合同终止后的处理第十三条法律适用及争议解决13.1 法律适用第十四条其他条款14.1 合同附件14.2 合同修改记录14.3 双方确认签字第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义定义：指具有独立法人资格，按照本合同约定承担相应权利和义务的一方。
定义：指具有独立法人资格，按照本合同约定承担相应权利和义务的一方。
定义：指具有独立法人资格，按照本合同约定承担相应权利和义务的一方。
第二条合作项目内容2.1 项目名称：2024年度某工程建设项目2.2 项目地点：××省××市××区××路××号2.3 项目规模：该项目总占地面积约为平方米，总建筑面积约为平方米，包括但不限于栋建筑物、个停车场、个绿化区域等。
施工监理协议书8篇
施工监理协议书8篇第1篇示例：施工监理协议书甲方（监理单位）：为了保障施工工程的顺利进行，确保工程质量和安全，甲、乙双方在平等自愿的基础上，经协商一致，达成以下协议：一、协议的目的为了明确双方在施工监理工作中的职责和义务，规范施工监理工作的程序和方式，保障工程质量和工期的实现，促进施工监理工作的顺利开展。
二、协议的内容1. 乙方应当按照国家有关法律法规和工程监理规范要求，保证施工工程的顺利进行，确保工程质量和安全。
2. 甲方应当为乙方提供必要的技术支持和咨询，并按照约定的监理范围和监理费用履行监理职责。
3. 双方应当建立健全施工监理工作的沟通机制，及时协商解决工程变更、纠纷等问题。
4. 甲方有权对乙方的施工行为进行监督和检查，乙方应当配合并提供必要的工程资料和资料查询。
5. 乙方应当按照甲方的监理要求和工程规范进行施工，并及时报告工程进展情况和存在的问题。
6. 双方应当签订书面会议记录，对施工监理工作进行跟踪和评估。
7. 乙方在施工期间应当加强施工现场管理，确保施工现场秩序和安全。
8. 甲方有权根据实际情况调整监理工作的内容和方式，乙方应当予以配合。
9. 乙方应当按照工程监理协议支付监理费用，并保证合同中所约定的工程质量和工期。
三、协议的执行1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收结束。
2. 协议如有任何争议，双方应当通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为《施工监理协议书》内容，望双方严格遵守协议内容，共同推动工程的顺利进行，保障工程质量和安全。
愿双方合作愉快，工程顺利完成。
第2篇示例：施工监理协议书《施工监理协议书》是指在工程建设项目中，由施工单位与监理单位签订的协议，明确双方的权利和义务，规范监理过程，确保工程质量。
制定合理、完善的施工监理协议书是保障工程质量和工期的关键之一。
工程监理项目合作协议书范本
工程监理项目合作协议书工程监理项目合作协议书范本在生活中，协议使用的频率越来越高，签订协议可以约束双方履行责任。
到底应如何拟定协议呢？下面是小编收集整理的工程监理项目合作协议书范本，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
甲方：__________乙方：__________经甲乙双方充分协商,达成如下合作协议条款：一、甲方根据国家规定的有关要求在__________设立__________工程建设监理有限公司__________分公司，所有成立分公司的手续均由甲方出面，由乙方负责办理，成立分公司的费用由成立后的分公司自行解决。
甲方在__________的分公司成立后，由乙方出面承包甲方__________分公司的经营管理，乙方以甲方分公司名义对外承接监理业务，并报甲方备案，甲方对乙方在监理过程中的事务实施监督管理，乙方根据承接监理业务的收费情况，将每项监理业务收费的__________%上缴给甲方作为甲方的'管理费用。
二、甲乙双方权利义务：(一)甲方负责提供有效的工程监理营业执照及工程监理的资质证明文件。
(二)甲方对乙方的工程监理项目进行相应的备案管理，并对乙方的监理工作提供相应的业务指导。
(三)乙方必须按国家工程建设法律法规规定的要求，严格实施监理法规中条文条款，严格做到三控二管一协调监理顺序，保证工程监理质量。
(四)乙方必须配备相应的工程监理专业人员，确保在工程监理过程中符合工程监理的技术要求及质量要求，所有工程监理技术人员及管理人员均由乙方自行聘任和解除。
(五)乙方必须按月向甲方提供相应的财务报表，及时向甲方汇报承接监理工程的合同总价及相应的费用分摊情况，并按双方约定的比例按时缴纳相应的管理费用。
三、违约责任：甲方必须按合同约定提供相应的营业执照及资质证明，否则乙方有权随时解除本合同，并要求甲方赔偿相应损失。
乙方必须按合同约定上交相应的管理费用，逾期交付超过__________个月的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方按日息万分之__________交纳违约利息。
工程监理合作协议书
工程监理合作协议书工程监理合作协议书甲方（委托方）：公司名称：法定代表人：地址：电话：传真：邮政编码：乙方（监理方）：公司名称：法定代表人：地址：电话：传真：邮政编码：鉴于乙方具备从事工程监理的资格和能力，在双方平等自愿、协商一致的基础上，甲乙双方按照下列条款达成协议：第一条双方基本信息甲方：_____________________乙方：_____________________第二条各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任2.1 甲方的身份甲方为_____________________，拥有该工程项目的委托权，并负责该工程项目的建设。
2.2 乙方的身份乙方为______________________，具备从事该工程项目监理的资格和能力。
2.3 权利1）甲方的权利：（1）对乙方来源于该工程项目的所有图纸、技术资料、文件和报告均享有知情权，有查阅、复制等一切必要的权利；（2）对乙方的监理行为和监理成果有批评和评价的权利。
2）乙方的权利：（1）代表甲方参与发包人、施工总包人之间的协调和沟通；（2）监督施工单位并提出合理的指导意见和技术要求；（3）拥有检查工程质量的权利。
2.4 义务1）甲方的义务：（1）为乙方提供该工程项目的必要资料、文件和信息，并保证其正确性和完整性；（2）履行在本协议中规定的支付监理费用的义务。
2）乙方的义务：（1）按照甲方要求，参与向发包人、施工总包人提供的意见、技术要求等；（2）独立行使监理权力，监督施工单位完成工程建设任务。
2.5 履行方式乙方应向甲方提供监理意见、技术要求等，甲方应及时对乙方提出的监理意见、技术要求等进行确认或改正。
2.6 期限工程项目监理期限自___________________开始，至_________________结束。
2.7 违约责任1）甲方违约责任：（1）未按照约定支付监理费用的，应向乙方支付违约金，并补足应支付的监理费用；（2）拒绝接受乙方的监理意见、技术要求等，导致工程质量问题严重的，应承担由此引起的全部责任。
建设工程合作协议书6篇
建设工程合作协议书6篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就本次建设工程合作事宜，达成如下协议：一、协议目的甲乙双方同意在共同协作、互利共赢的基础上，就本次建设工程进行合作，确保工程按期完成，质量达标，实现双方共赢。
二、工程项目1. 工程名称：___________________2. 工程地点：___________________3. 工程内容：___________________三、合作方式1. 甲乙双方共同组建项目组，负责工程的组织实施工作。
2. 甲方提供工程所需的相关资料，乙方负责工程的设计、施工及验收等工作。
3. 双方共同制定工程计划，确保工程按期完成。
4. 乙方应按照国家和地方有关建设工程的法律法规、规范标准进行施工，确保工程质量。
四、工程期限1. 工程开工日期：_______年____月____日2. 工程竣工日期：_______年____月____日3. 如有特殊情况，双方可协商调整工程期限。
五、工程费用及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：_____________________元整）。
2. 支付方式：___________________4. 甲乙双方应按照约定支付工程款项，确保工程顺利进行。
六、质量保证1. 乙方应确保工程质量，如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应责任。
2. 双方应共同制定质量检查计划，确保工程质量达标。
七、违约责任1. 若因甲方原因未按约定支付工程款项，甲方应承担违约责任，并支付违约金。
2. 若因乙方原因未按约定完成工程，乙方应承担违约责任，并支付违约金。
3. 其他违约责任按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定处理。
八、争议解决1. 双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决。
施工监理协议书6篇
施工监理协议书6篇第1篇示例：【施工监理协议书】一、甲方:__________（以下简称甲方）地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________鉴于甲方拟进行__________项目的施工，为确保工程质量和进度，甲、乙双方根据平等自愿、友好协商的原则，就甲方施工现场的施工监理事宜达成如下协议：二、项目名称及工程地点：1、项目名称:__________三、施工监理内容及要求：1、乙方应对甲方施工现场进行全过程监理，包括但不限于设备、材料、施工工艺、施工质量等。
2、乙方应按照相关监理规范和标准，认真履行监理职责，确保工程质量符合相关要求。
3、乙方应及时向甲方汇报工程进度和质量情况，提出改进建议，协助解决施工过程中的问题。
4、乙方应配备专业监理人员，并在工程施工期间保持良好的沟通和合作关系。
四、服务期限及费用：1、服务期限为从__________年月日起至工程竣工验收之日止。
2、乙方的服务费用为__________元整，在__________年月日前一次性支付完成。
3、如因工程变更或延期等原因，需要调整服务期限或费用，应及时协商一致，并书面确认。
五、合同变更和解除：1、如因不可抗力或其他合法事由导致合同无法履行，应及时协商解决，协商不成的，任何一方都有权提前通知对方解除合同。
2、合同变更应经双方书面确认，未经确认的变更事项无效。
六、保密条款：乙方应妥善保管甲方的机密信息，不得擅自泄露给第三方，如有违反，应承担相应责任。
七、其他事宜：1、本协议自双方签字盖章之日起生效，至履行完毕之日止。
2、本协议未尽事宜，双方可另行协商确定。
以上为甲、乙双方关于施工监理的协议书，双方应严格履行协议内容，确保工程顺利进行并达到预期效果。
如有违反协议的情况发生，应及时协商解决，以维护双方的合法权益。
愿双方携手合作，共同推动工程的顺利进行！第2篇示例：施工监理协议书甲方：委托方（以下简称甲方）乙方：监理方（以下简称乙方）根据《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就本工程的施工监理工作签订如下协议：一、协议的签订目的为保证工程按照设计方案和合同约定建造，确保工程质量、工程进度、成本控制等方面的要求得以严格执行，甲方委托乙方进行施工监理服务。
项目工程建设合作协议书
项目工程建设合作协议书项目工程建设合作协议书甲方：（以下简称甲方）地址：电话：传真：乙方：（以下简称乙方）地址：电话：传真：双方经平等协商，本着互利共赢的原则，就甲方拟建项目工程与乙方进行合作，达成以下协议：一、项目概述甲方计划开展的项目概述如下：项目名称：项目位置：项目规模：项目预算：项目建设周期：二、合作方式1.甲方将委托乙方负责项目的建设工程，包括但不限于项目规划、设计、施工、监理等全过程的工作，乙方将全面负责项目的工程建设。
2.乙方在项目建设过程中应确保按照甲方的要求和标准进行施工，如甲方有特殊要求，乙方应按照甲方的要求进行调整。
3.乙方应按照甲方提供的项目预算进行建设，并在项目的建设周期内按时完工。
三、技术支持及培训1.乙方应配备合适的技术团队，确保项目的建设质量。
2.乙方应向甲方提供必要的技术支持和培训，包括但不限于项目的维护、操作、管理等方面。
3.乙方应确保施工过程中的安全和环境保护，并遵守相关的法律法规。
四、付款方式1.甲方按照合同约定分期支付工程款项，具体款项及支付时间如下：（1）项目启动前，甲方支付建设符合规定的定额费用的材料款项；（2）项目建设过程中，甲方按照工程完成进度支付相应的工程款项；（3）项目竣工后，甲方支付项目的尾款。
五、保密条款1.双方保证在本合作期间及合作终止后，不得泄露对方的商业秘密，包括但不限于商业机密、技术秘密、商标秘密等。
2.如因违反保密条款给对方造成损失的，违约方应承担相应的法律责任。
六、违约责任1.任何一方在履行本协议过程中出现违约的，应承担相应的违约责任，另一方有权要求违约方补救或赔偿损失。
2.如因不可抗力导致本协议无法履行，双方可协商解除合同或者暂停履行，并不承担违约责任。
七、争议解决对于因履行本合同而发生的争议，双方应友好协商解决；若协商不成，则任何一方均可向工商局或人民法院提起诉讼。
八、合同生效与终止1.本合同经双方签字盖章后生效，项目建设的开始即视为合同生效。
建设工程合作协议书范文6篇
建设工程合作协议书范文6篇篇1建设工程合作协议书甲方：__________公司乙方：__________公司鉴于，甲方为经营建设工程业务，乙方拥有施工资质和实力，为了彼此合作，共同发展，特订立本合作协议书。
一、工程项目及合作内容1.1 甲方委托乙方负责参与__________项目的施工，包括但不限于项目的选址、设计、施工、监理、验收等工作。
1.2 乙方应按照甲方的要求和设计方案进行施工，确保工程质量，遵守相关法律法规和规范要求。
1.3 甲乙双方应保持密切的联系和沟通，共同解决工程中出现的问题和困难。
二、工程款项及支付方式2.1 工程款项总额为__________元，甲方应按照工程进度及质量要求逐步付款，具体支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付首笔款项__________元作为工程开工的资金。
（2）工程进度达到__%时，甲方支付第二笔款项__________元。
（3）工程完工验收合格后，乙方提供最终结算清单，甲方支付工程款项的余款。
2.2 乙方应对工程款项的收取情况及时向甲方汇报，并提供相应的发票和收据。
2.3 如因合同变更等原因导致工程款项发生变化，甲乙双方应重新商议并签订补充协议。
三、工程质量及保修3.1 乙方应按照国家标准和相关规范要求进行施工，并确保工程质量符合验收标准。
3.2 工程完工后，乙方应提供相应保修服务，保修期限为__________年。
3.3 在保修期内，如工程出现质量问题，乙方应及时修复，保障工程的正常使用。
四、违约责任及解决方式4.1 如因甲方违约导致工程延期或质量问题，甲方应承担相应的赔偿责任，包括但不限于损失赔偿、违约金等。
4.2 如因乙方违约导致工程延期或质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任，包括但不限于损失赔偿、违约金等。
4.3 如因不可抗力等原因导致合同无法履行，甲乙双方可协商解除合同，但应承担相应的解约责任。
五、保密条款5.1 甲乙双方应保守工程相关信息的商业机密和技术秘密，未经对方同意不得向第三方透露。
项目工程建设合作协议书范文通用版5篇
项目工程建设合作协议书范文通用版5篇篇1甲方：____________________（以下简称甲方）乙方：____________________（以下简称乙方）鉴于甲、乙双方经友好协商，决定就____________项目工程建设事宜展开合作，为明确双方的权利义务，保障双方的合法权益，特签订本协议。
一、协议目的双方本着平等互利、合作共赢的原则，通过资源整合、优势互补，共同推进项目工程的建设，实现共同发展与进步。
二、项目概述1. 项目名称：____________________2. 项目地点：____________________3. 项目内容：____________________4. 项目规模：____________________三、合作模式1. 甲乙双方共同出资、共同管理、共享收益、共担风险。
2. 甲方负责提供项目工程建设所需的土地、资金及其他相关资源。
3. 乙方负责项目工程的设计、施工、监理等技术支持与项目管理。
4. 双方共同组建项目管理团队，确保项目工程按时、按质完成。
四、资金与财务管理1. 双方应按照项目需求及时投入资金，确保项目工程的顺利进行。
2. 双方共同设立专用账户，用于项目工程的建设与管理。
3. 双方应建立严格的财务管理制度，确保资金的安全、合规使用。
4. 项目工程的收益、支出等财务状况应定期向双方报告。
五、权利与义务1. 甲方有权参与项目工程的管理与决策，有权监督乙方的工作进展。
2. 乙方有权获得项目工程中的合理收益，同时应承担项目工程的设计、施工等技术支持与项目管理责任。
3. 双方应遵守相关法律法规，确保项目的合法性与合规性。
4. 双方应相互支持、相互配合，共同推进项目工程的顺利进行。
六、保密条款1. 双方应对涉及项目的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 双方应采取有效措施保护项目工程的技术资料、文档等信息安全。
七、违约责任1. 若因一方违约导致项目工程无法按时、按质完成，违约方应承担相应的违约责任。
2024年施工监理协议书
2024年施工监理协议书____年施工监理协议书甲方：[施工单位名称]乙方：[监理单位名称]根据《中华人民共和国建设工程监理条例》的相关规定，为了保证本次建设工程的质量和进度，乙方作为监理单位，与甲方进行施工监理合作，经双方协商一致，达成以下协议：一、监理范围及任务1. 本次监理合作的范围为：[具体项目名称及位置]。
2. 乙方作为监理单位负责对甲方的施工过程进行全程监理，并按照国家相关规定，进行质量、进度、安全、合同等方面的监督和检查。
3. 乙方应根据工程的实际情况编制监理计划，并定期向甲方报送。
甲方应按照监理计划的要求配合并提供必要的工作条件。
4. 乙方应配备专业的监理人员，根据实际需要对工程进行巡视、抽查和监测，确保施工质量和安全。
二、监理费用及支付方式1. 本次监理合作的费用为：人民币[具体金额]元。
2. 乙方应根据实际监理工作的进展情况，及时向甲方提交监理费用的结算报告。
3. 甲方应在收到乙方监理费用结算报告后的十个工作日内，将费用全额支付至乙方指定的银行账户。
三、工期及延期处理1. 本次工程的计划工期为启动日期至竣工日期，共计[具体工期]工作日。
2. 如甲方因不可抗力等因素导致施工工期无法按时完成，甲方应及时向乙方提出书面申请，说明原因及预计延期时间。
3. 乙方应在收到甲方延期申请后的五个工作日内，进行评估并向甲方书面答复是否批准延期。
4. 若乙方批准甲方的延期申请，甲方应支付相应的延期费用。
四、质量检查与整改1. 乙方有权对甲方施工过程进行任何形式的检查和抽检，并对不符合质量要求的工程进行整改和返工。
2. 乙方应及时向甲方提交发现的问题及整改要求的书面报告，并要求甲方于指定时间进行整改。
3. 甲方应对乙方的整改要求进行配合，并在乙方的监督下完成整改工作。
五、安全管理要求1. 甲方应按照国家相关安全法规执行，并制定施工安全管理方案，并在工地显眼位置公示。
2. 乙方有权对甲方的施工现场进行安全检查，并对存在安全隐患的地方提出整改要求。
2024年水利工程建设监理协议书
2024年水利工程建设监理协议书协议书编号：____-XXX监理协议书甲方：（建设单位名称）乙方：（监理单位名称）根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国工程建设监理管理条例》等法律法规的规定，为保证本项目的质量、安全和进度，甲、乙双方经友好协商，就乙方对甲方水利工程的监理工作达成如下协议：第一条监理工程内容1.1 监理工程名称：（工程名称）1.2 监理工程地点：（工程地点）1.3 监理工程范围：本项目施工全过程的监理工作，包括但不限于工程规划、设计审核、施工图审查、施工现场监督、工程质量验收等。
第二条监理工作内容2.1 监理计划：乙方应制定详细的监理计划，包括工程进度计划、质量安全计划、施工组织设计文件、勘察设计文件审核计划等，并在监理工作开始前提交给甲方，经双方确认后执行。
2.2 监理人员：乙方应派遣经验丰富的监理人员到工地进行全程监理，乙方应保证监理人员具备相关资格和证书，并按照国家有关规定，配备足够数量的专业人员。
2.3 监理检查：乙方应按照有关规定，对施工、施工图纸、材料、工序等进行监理检查，及时发现和处理问题，并书面报告给甲方。
2.4 工程验收：乙方应参与工程质量验收工作，对工程质量进行评估，并提出合理建议。
2.5 问题处理：乙方应及时处理在监理工作中发现的工程问题，与甲方共同制定解决方案，并跟进实施情况，确保问题得到解决。
第三条甲方的权利和义务3.1 提供必要资料：甲方应向乙方提供施工图纸、设计文件、工程合同等必要的资料，以便乙方进行监理工作。
3.2 配合监理工作：甲方应配合乙方对施工现场的监理工作，提供必要的协助和便利，确保监理工作的正常进行。
3.3 缴纳监理费用：甲方应按照协议约定的金额和支付方式，按时足额支付监理费用。
第四条乙方的权利和义务4.1 完成监理工作：乙方应按照监理计划和要求，全力以赴完成监理工作，确保工程质量、安全和进度符合相关法律法规的要求。
项目工程建设合作协议书范文经典版5篇
项目工程建设合作协议书范文经典版5篇篇1甲方（以下简称“投资方”）：_______________注册地：___________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________乙方（以下简称“承建方”）：_______________注册地：___________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________鉴于甲乙双方均有意愿就某一项目工程建设进行合作，为明确双方的权利和义务，确保工程建设的顺利进行，达成如下协议：一、合作背景及目的双方根据市场需求及各自优势，共同合作开展本项目的工程建设，实现优势互补，提高工程建设的效率和质量，确保双方互利共赢。
二、合作项目名称及地点本次合作项目名称为：___________________项目地点位于：___________________________三、合作模式1. 甲乙双方共同组建项目组，负责项目的整体规划、实施与监管。
2. 甲方提供项目资金，乙方提供工程技术支持及施工管理服务。
3. 双方按照项目进展情况及实际需求，共同制定工程计划，并严格按照计划执行。
四、工程建设的责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）按时提供项目建设所需资金；（2）协助乙方办理相关手续，提供必要的支持；（3）监督项目工程建设进度及质量。
2. 乙方责任与义务：（1）确保工程建设的顺利进行，按时完成建设任务；（2）保证工程质量，符合相关标准及规范；（3）负责工程安全管理工作，确保施工现场安全；（4）及时向甲方报告工程进展情况。
五、工程款项支付及结算方式1. 工程款项支付方式：双方约定采用分期支付方式支付工程款项。
具体支付时间节点及金额详见附件《工程款项支付计划表》。
2. 结算方式：工程竣工验收合格后，双方根据合同条款进行结算。
工程项目合伙协议书(精选8篇)
工程项目合伙协议书（精选8篇）工程项目合伙协议书第1篇甲方：乙方：甲乙双方经平等协商，就合伙承包工程事宜达成一致意见，共各方信守。
一、合伙宗旨：在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化，共享收益，共担风险。
二、合伙经营项目和范围：合伙项目以公司中标合同确认的施工项目内容和范围为准。
三、合伙期限：合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
四、出资方式：甲方负责现金出资;乙方负责施工，并由甲方负责工人工资的发放。
五、盈余分配及债务承担：1、盈余分配：盈余以甲乙双方6:4的比例加以分配。
2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的约定的出资为依据，按比例承担。
六、退伙：合伙期间原则上不得退伙;如遇到特殊原因确需退伙的，应经两方协商同意;七、合伙期满：合伙期满，甲乙双方按合伙协议进行结算，盈、亏均按比例进行分配、承担;一方分配的应收款另一方有协助收回的义务。
八、违约责任：合伙人一方违反本协议其它约定，给另一方造成损失的，应承担赔偿责任。
甲方：乙方：工程项目合伙协议书第2篇甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：经友好协商，根据国家相关法律规定，在平等、自愿、诚实守信的基础上，甲乙双方决定合伙承包以下工程项目的施工任务，为明确双方的权利和义务，双方达成以下协议，以资共同遵守:一、项目名称：______________________________项目工程(以公司中标合同确认的项目内容及范围为准)甲、乙双方合伙承包的项目，对外以公司名义出现。
二、工程地点：__________________________________。
三、工程造价：暂定______________万元人民币，最后以审定价为准。
四、合伙期限:合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
五、出资约定：1、双方确认，同意在工程开工之前由甲方出资____万元(￥____)元，乙方出资____万元(￥____)元，总计____万元(￥____)整，作为______________费等，待业主拨付第一笔工程款时从工程款中按各方出资比例扣除归还，或由甲乙双方协商该笔款的.用途。
项目工程建设合作协议书样式8篇
项目工程建设合作协议书样式8篇篇1协议书编号：XXXXXX甲方：______________ （以下简称甲方）乙方：______________ （以下简称乙方）丙方：______________ （以下简称丙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙、丙三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就共同进行某项目工程建设事宜达成如下合作协议：一、项目概述本协议涉及工程名称：_______________________ 项目。
该工程位于_______（地址），工程建设的内容包括____________（详细说明工程项目的内容、规模及预期目标等）。
二、合作期限本合作协议自三方签署之日起生效，至工程竣工验收并移交完毕止。
三、合作模式1. 甲、乙、丙三方共同出资，按照甲方XX%、乙方XX%、丙方XX%的比例进行投资。
2. 甲方负责工程的整体规划、设计及施工管理；乙方负责提供部分资金支持及现场协调；丙方负责提供另一部分资金支持并协调相关资源。
3. 工程盈利后，按照出资比例分配利润。
四、资金管理和使用1. 工程启动资金由乙方和丙方按约定比例先行投入。
2. 后续资金根据工程进度由甲、乙、丙三方按出资比例共同出资。
3. 设立专门账户，由甲方负责资金管理，乙方和丙方监督资金使用情况。
4. 资金使用需经过三方共同审批，确保专款专用。
五、工程进度管理1. 甲方负责编制工程实施进度计划，并经乙、丙两方确认后执行。
2. 各方应按照进度计划及时履行各自的义务，确保工程进度。
3. 如有不可预见因素影响工程进度，甲方应及时通知乙、丙两方，共同协商解决方案。
六、工程质量与验收1. 甲方应确保工程质量符合国家标准及合同约定。
2. 工程过程中需进行各项验收时，甲、乙、丙三方应共同参与。
3. 如工程验收不合格，甲方应承担相应责任，并负责整改直至验收合格。
七、风险分担1. 工程实施过程中，如遇不可抗力因素导致工程损失，甲、乙、丙三方应按出资比例分担风险。
工程建设监督管理合同协议书3篇
工程建设监督管理合同协议书3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1工程建设监督管理合同协议书甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（监理方）地址：联系人：电话：根据《建筑工程质量管理条例》和《建筑工程建设监督管理条例》的有关规定，甲、乙双方经友好协商，就工程建设监督管理事宜达成如下协议：第一条项目名称本监理合同协议书所述的工程项目名称为__________。
第二条工程内容1. 工程项目的性质、规模、工程地点、工程数量等：2. 工程项目的工程造价、设计文件编号、编制单位等：3. 工程项目工程监理的范围、内容及标准要求：4. 具体合同签订时间、监理期限、工程的工期等：第三条监理服务内容本协议项下的监理服务内容为：1. 对工程项目实行全过程安全监督；2. 对工程项目实施全面质量监督；3. 对施工单位的合同及实施计划进行审查；4. 对施工单位提出的工程方案、施工图纸等进行审查；5. 对施工现场施工工艺、工程施工过程进行实时监督；6. 对工程项目绩效评价及验收阶段进行监督。
第四条服务费用1. 甲方应按照合同规定将监理费用支付给乙方；2. 监理服务费用的具体支付方式、时间及支付标准等细节将在后续协商确定。
第五条协议的变更及解决争议如因工程项目需要变更而导致监理服务内容的调整、监理费用等方面产生争议，双方应友好协商解决。
如无法协商解决，则应依法仲裁或诉讼解决。
第六条合同的终止1. 甲方和乙方双方应履行本协议约定的义务；2. 若双方一方未履行合同规定义务，守约方有权解除合同；3. 合同因故终止时，双方应按照约定处理尚未履行部分的责任。
第七条其他约定1. 本协议的未尽事宜，双方可协商补充；2. 本协议自双方签字生效。
甲方（盖章）：_______ 乙方（盖章）：_______日期：_______ 日期：_______篇2工程建设监督管理合同协议书甲方：____________________(监理单位)乙方：____________________(建设单位)根据《建设工程质量管理条例》的相关规定，为了保障工程建设的质量和进度，甲、乙双方经协商一致，达成以下协议：一、合同目的：为了保障建设工程的质量和完工进度，甲方作为监理单位，负责对乙方的工程建设过程进行监督和管理，为乙方提供相关的指导和帮助，确保工程按照规划和设计要求进行施工。
工程建设监理合约书
工程建设监理合约书一、合约背景工程建设监理合约书是为了确保工程建设过程中的质量、安全、进度等方面的监督和管理而签订的合约。
本合约由甲方（建设单位）和乙方（监理单位）共同签署，并严格按照合同法和相关法律法规的规定执行。
二、合约目的本合约的目的是确保工程建设过程中的合规性、质量和安全性，并提供监理服务，监督和管理工程施工过程中的各项工作，以确保工程按照合同约定的要求进行。
三、合约内容1. 监理服务范围乙方将根据甲方的要求，提供全面的监理服务，包括但不限于以下方面：（1）监督工程施工单位的人员、设备和材料的准备工作，确保施工前的准备工作符合法律法规和合同要求。
（2）监督工程施工过程中的质量控制，包括施工工艺、施工材料的选用和使用、施工质量的检查等。
（3）监督工程施工过程中的安全管理，确保施工现场的安全措施得到有效执行，并及时发现和处理安全隐患。
（4）监督工程施工进度的控制，确保工程按照合同约定的时间节点进行。
（5）监督工程施工过程中的合规性，包括但不限于施工图纸的合规性、施工许可证的合规性等。
2. 监理费用甲方将按照合同约定的标准和支付方式支付乙方的监理费用。
监理费用的支付应当按照工程进度和完成情况进行分期支付，并在每次支付前，乙方应提供相应的监理报告和工作成果。
3. 合同变更和解除如出现以下情况之一，本合约可以进行变更或解除：（1）经双方协商一致，达成变更合同的意向。
（2）一方严重违反合同约定，给对方造成重大损失的。
（3）出现不可抗力等无法预见、无法避免的情况。
四、合约履行1. 甲方的责任甲方应按照合同约定的要求提供必要的支持和配合，包括但不限于提供工程施工相关的资料、文件等。
2. 乙方的责任乙方应按照合同约定的要求提供监理服务，并保证监理工作的独立性和客观性。
乙方还应及时向甲方提供监理报告和工作成果，并协助甲方解决工程建设过程中的问题。
3. 争议解决如发生合同履行过程中的争议，双方应通过友好协商解决。
建筑工程施工监理协议书
建筑工程施工监理协议书合同编号：XXX-2021-001甲方：建筑工程施工监理有限公司法定代表人：XXX联系地址：XXX街道XXX号联系电话：XXX乙方：建设工程股份有限公司法定代表人：XXX联系地址：XXX街道XXX号联系电话：XXX鉴于甲乙双方就建设工程项目的施工监理事宜达成一致意见，特订立本施工监理协议书。
甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，友好协商，达成如下协议：第一条：协议的目的和范围甲方将根据乙方的委托，对位于XXX地的建设工程项目进行全过程施工监理。
具体监理范围包括但不限于工程设计的合理性、施工组织方案的编制、合同履行情况的监督、施工现场的巡视等。
第二条：监理时间及工作安排1.监理时间：本监理合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
2.工作安排：甲方将按照合同约定，合理安排监理人员到工程现场进行监理，并按照乙方要求提供监理报告和意见。
第三条：监理费用及支付方式1.本次施工监理费用为XXX万元人民币，由乙方承担。
2.支付方式：乙方应在每月底前向甲方支付上月监理费用的20%，并在工程竣工后的一个月内结清全部监理费用。
第四条：保密条款1.甲乙双方应保守施工过程中获取的相关技术、商业等秘密信息，不得泄露给任何第三方。
2.若因甲方违反保密义务给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。
第五条：违约责任1.任何一方未履行本协议约定的义务，应支付三倍违约金给对方，同时还应承担因此给对方造成的损失。
2.如遭受不可抗力因素影响，致使无法继续履行本协议，双方应友好协商解决，不承担违约责任。
第六条：争议解决本协议的履行及解释适用中华人民共和国的法律。
凡因本协议发生的争议，应友好协商解决，协商不成的，应提交XXX仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。
第七条：协议变更和解除1.对于本协议的任何变更或补充，需经甲乙双方书面协商和签署的补充协议后方可生效。
2.在工程未竣工之前，任何一方不得擅自解除合同，如确有需要解除合同的，应提前一个月书面通知对方，并承担相应的违约责任。
工程监理协议书范文精选(全文)
工程监理协议书范文精选一、甲方与乙方双方背景介绍甲方： [甲方名称]乙方： [乙方名称]二、协议背景三、协议内容1.项目概况甲方委托乙方对[工程名称]的施工进行监理工作，包括但不限于施工过程、质量、安全等方面的监督和管理。
2.监理任务乙方应按照相关法律法规和标准，对工程施工过程进行全程监理，确保工程按照设计要求和合同约定进行施工，并对施工质量进行监督和把控。
3.监理范围（1）监督施工单位的施工方案和施工组织设计，并及时提出意见和建议。
（2）监督施工单位的施工进度，保证工程按时完成。
（3）监督施工单位的材料、设备的选择和验收，并确保符合技术标准和合同要求。
（4）监督施工单位的施工质量，并进行现场检查、取证和记录。
（5）监督施工单位的安全施工，防止事故的发生。
4.协作方式（1）甲方应配合乙方开展监理工作，提供必要的工程资料和技术支持。
（2）乙方应按照相关法规和标准，独立、公正、客观地履行监理职责。
（3）甲方和乙方应保持良好的沟通和协商，及时解决工程中的问题和纠纷。
5.资金和费用（1）甲方应按时足额支付乙方的监理费用，并在支付前核对费用和工作量。
（2）乙方应如实报告监理工作的进展情况和费用使用情况。
6.保密条款双方对于工程的相关信息和文件应保密，不得向第三方泄露或使用于其他用途。
7.协议变更和终止（1）本协议的变更或终止应经双方协商一致，并签署书面协议。
（2）如因某一方的违法行为或严重违约行为导致协议终止，违约方应承担相应的责任和损失。
8.法律适用和争议解决本协议适用于的法律。
对于因履行本协议所发生的争议，双方应协商解决；如协商不成，应提交至甲方所在地的人民法院解决。
四、附则本协议自双方签署之日起生效，并对双方具有约束力。
本协议正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：公司名称：签名：日期：乙方：公司名称：签名：日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程建设监理项目合作协议书
甲方:
乙方:
经甲乙双方充分协商，达成如下合作协议条款：
甲方根据国家规定的有关要求在XX地区设立XX工程建设监理有限公司XX 地区分公司，所有成立分公司的手续均由甲方出面，由乙方负责办理，成立分公司的费用由成立后的分公司自行解决。
甲方在XX地区的分公司成立后，由乙
方出面承包甲方XX地区分公司的经营管理，乙方以甲方分公司名义对外承接监理业务，并报甲方备案，甲方对乙方在监理过程中的事务实施监督管理，乙方根据承接监理业务的收费情况，将每项监理业务收费的』上缴给甲方作为甲
方的管理费用。
甲乙双方权利义务：
（一）甲方负责提供有效的工程监理营业执照及工程监理的资质证明文件。
（二）甲方对乙方的工程监理项目进行相应的备案管理，并对乙方的监理工作提供相应的业务指导。
（三）乙方必须按国家工程建设法律法规规定的要求，严格实施监理法规中条文条款，严格做到三控二管一协调监理顺序，保证工程监理质量。
（四）乙方必须配备相应的工程监理专业人员，确保在工程监理过程中符合工程监理的技术要求及质量要求，所有工程监理技术人员及管理人员均由乙方自行聘任和解除。
（五）乙方必须按月向甲方提供相应的财务报表，及时向甲方汇报承接监理工程的合同总价及相应的费用分摊情况，并按双方约定的比例按时缴纳相应的管理费用。
违约责任：甲方必须按合同约定提供相应的营业执照及资质证明，否则乙方有权随时解除本合同，并要求甲方赔偿相应损失。
乙方必须按合同约定上交相应的管理费用，逾期交付超过三个月的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方按日息万分之二交纳违约利息。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，由甲乙双方签字并盖章后生效，双方若因本合同发生争议的，应尽量协商解决，协商不成的，双方均可向各自所在地的人民法院提起诉讼。
甲方：
乙方：
日期：。