机房防雷接地合同书样本
通用范文(正式版)防雷接地合同范本
防雷接地合同范本1. 合同背景本合同由甲方（简称“甲方”）与乙方（简称“乙方”）签订，双方共同遵守合同约定的内容，确保在防雷接地工程中的权益和义务。
2. 合同内容2.1 工程名称本合同所涉及的工程名称为【工程名称】。
2.2 工程地点本工程位于【工程地点】。
2.3 工程范围本工程的防雷接地范围包括但不限于内容：•设计和施工防雷接地系统；•提供必要的材料和设备；•完成系统调试和性能测试；•提供工程质保和维护服务。
2.4 合同价款本工程的合同总价为【合同价款】，双方同意按付款方式结算：•定金：甲方需在合同签订后5个工作日内支付【定金金额】作为合同的定金；•进度款：甲方需在工程开工后的10个工作日内支付【进度款金额】作为合同的进度款；•尾款：甲方需在工程竣工验收合格后10个工作日内支付【尾款金额】作为合同的尾款。
2.5 工期要求本工程的工期为【工期要求】，双方同意按照合同约定的工期完成工程。
2.6 违约责任1.乙方应按照合同要求在约定时间内完成工程，如未能按时完成，乙方应向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价款的【违约金比例】。
2.如甲方未按时支付款项，甲方应向乙方支付逾期付款的违约金，违约金金额为逾期金额的【违约金比例】。
2.7 竣工验收标准乙方在工程竣工后，应按照国家规定的防雷接地系统质量验收标准进行评估。
如工程未能达到验收标准，乙方负责重新施工或修复，修复费用由乙方承担。
2.8 保修期乙方在工程竣工验收后，提供【保修期】的质保期限，期间包括免费提供设备维护、技术支持和出现问题时的维修服务。
3. 合同条款3.1 解决争议双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可根据相关法律进行仲裁或诉讼解决。
3.2 合同生效与变更本合同经双方签字盖章后生效，并不得随意更改或解除合同。
如需变更或解除合同，应经双方协商一致，并以书面形式进行。
3.3 合同解除1.若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权解除合同，并有权要求甲方支付相应的违约金。
防雷接地施工合同完整版
合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行防雷接地施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：甲方委托乙方进行防雷接地系统的设计、施工、调试及验收工作。
二、合同价款2.1本合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2上述合同价款已包括乙方为完成本工程所需的全部费用。
三、支付方式3.1甲方在本合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同价款的30%作为预付款。
3.2工程竣工验收合格后，甲方应在收到乙方提交的完整验收资料之日起七个工作日内，向乙方支付剩余的70%合同价款。
四、工程期限4.1本工程自合同签订之日起_______个工作日内完成。
4.2乙方应按照约定的工程期限完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
五、质量标准5.1乙方应按照国家有关防雷接地施工的标准和规范进行施工，确保工程质量。
5.2工程质量应符合《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）等相关标准。
六、验收6.1工程完成后，乙方应向甲方提交完整的验收资料，甲方应在收到验收资料之日起七个工作日内组织验收。
6.2验收合格后，甲乙双方签署验收合格证书，验收合格证书为本合同不可分割的一部分。
七、售后服务7.1乙方应提供一年的免费售后服务，自工程竣工验收合格之日起计算。
7.2在售后服务期内，乙方应确保防雷接地系统的正常运行，如发生故障，乙方应在接到甲方通知后24小时内到达现场进行维修。
八、违约责任8.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。
九、争议解决9.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
防雷接地合同范本
防雷接地合同范本甲方（委托方）：_____________________乙方（承接方）：_____________________鉴于甲方需要进行防雷接地工程，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行防雷接地工程事宜，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：包括但不限于防雷接地系统的设计与施工、材料供应、设备安装、调试、验收等。
4. 工程期限：自合同签订之日起至______年______月______日止。
二、合同价款1. 合同总价款为人民币（大写）______元整（￥______元）。
2. 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的______%作为预付款；工程完工后，经甲方验收合格，甲方支付乙方合同总价款的剩余______%。
三、工程质量1. 乙方应按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应提供完整的施工图纸、施工方案，并经甲方确认后方可施工。
3. 工程完工后，乙方应负责组织验收，并提供相应的验收报告。
四、双方权利与义务1. 甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督。
2. 乙方应按照合同约定的时间、质量要求完成工程。
3. 甲方应按时支付合同款项。
4. 乙方应提供合格的施工人员和设备。
五、违约责任1. 如甲方未按合同约定支付款项，应按未付款项的______%向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按合同约定完成工程，应按合同总价款的______%向甲方支付违约金。
六、争议解决双方因履行本合同所产生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________________乙方（盖章）：_____________________授权代表签字：_____________________授权代表签字：_____________________签订日期：_____________________签订地点：_____________________（注：以上内容仅供参考，具体合同内容应根据实际情况制定，并建议在签订合同前咨询专业法律人士。
防雷防静电合同6篇
防雷防静电合同6篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（服务方）：____________________鉴于甲方对防雷防静电工程的需求，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在防雷防静电工程服务中的权利和义务，确保双方共同遵守并履行合同条款，保障项目的顺利进行和完成。
二、服务内容乙方应向甲方提供以下防雷防静电工程服务：1. 防雷设施设计；2. 防雷设施施工与安装；3. 防静电设施设计；4. 防静电设施施工与安装；5. 工程验收与检测；6. 提供相关技术支持和培训。
三、工程范围及要求1. 工程地点：____________________。
2. 工程内容需符合国家及地方防雷防静电相关标准和规范。
3. 工程完成后需提交完整的技术资料和验收报告。
4. 乙方应确保工程质量，做好安全施工和环境保护工作。
四、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币（大写）________元整。
2. 甲方应在合同签订后30日内支付合同总金额的____%作为预付款。
3. 工程完工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。
4. 支付方式：____________________（如：银行转账、现金等）。
五、工程期限及进度安排1. 工程开工日期：自本合同签订之日起计算。
2. 工程竣工日期：自开工之日起____个月内完成。
3. 乙方应按工程进度表组织施工，确保工程按时完成。
如遇特殊情况，应及时通知甲方并共同协商解决。
六、质量保证与维护1. 乙方应确保所提供的服务和设施质量符合国家及地方相关标准。
2. 工程验收合格后，乙方应提供一定期限的保修服务。
保修期内，如因乙方原因造成的故障或损坏，乙方应免费维修。
3. 保修期满后，乙方应提供有偿维修服务。
具体维修费用另行商定。
七、违约责任与解决方式1. 若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权顺延工程期限并要求甲方支付逾期付款利息。
2. 若乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。
防雷接地合同范本
防雷接地合同范本合同编号：XXXXX甲方：（以下简称甲方）地址：联系人：联系电话：乙方：（以下简称乙方）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为其所在建筑物进行防雷接地工程，为明确双方权利义务，特达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方负责进行防雷接地工程，确保建筑物的安全和设备的正常运行。
第二条工程内容1. 乙方将根据甲方的要求，进行建筑物的防雷接地设计、施工和调试工作。
2. 乙方将按照相关法律法规和行业标准，选择合适的材料和设备，并确保工程的质量和安全。
第三条工期和交付1. 工程开始日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程预计完成日期：XXXX年XX月XX日。
3. 工程交付标准：乙方完成工程后，甲方进行验收，双方确认工程符合合同约定的要求后，乙方将交付甲方。
第四条价格和支付方式1. 工程总价款为XXXX元（大写）。
2. 甲方应在工程开始前支付工程款的XX%作为预付款，剩余款项在工程交付后XX天内支付完成。
第五条违约责任1. 若乙方未按照合同约定的时间完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，并要求赔偿相应的损失。
2. 若甲方未按照合同约定的时间支付款项，甲方应向乙方支付逾期支付款项的XX%作为违约金。
第六条保密条款1. 双方应对合同内容和工程所涉及的技术资料和商业机密等保密，并不得将其泄露给第三方。
2. 未经对方同意，任何一方不得将合同转让或转包给其他单位或个人。
第七条争议解决1. 合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 合同履行过程中发生的争议，双方可选择仲裁解决，仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。
第八条其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX个月。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商，并以书面形式作出补充协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：。
防雷工程合同(共3篇)(通用版)
防雷工程合同（共3篇）建设（发包）单位：________单位施工（承包）单位：________防雷技术有限公司依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双发就________系统防雷工程的施工事项经协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1.1工程名称：______防雷工程。
1.2工程地点：______企业内研发中心机房、实验中心机房、生产中心机房。
1.3工程内容：______研发中心机房系统防雷接地工程、实验中心机房系统防雷接地工程、生产中心机房系统防雷接地工程。
第二条工程承包范围2.1承包方承担防雷工程的勘察设计、施工，并提供防雷工程中所需的全部防雷器件及有关辅助材料（见《预算清单》）。
第三条防雷工程工期3.1承包人承包工程由年月束，工程结束后三天之内通知甲方验收。
第四条防雷工程质量标准4.1防雷工程勘察设计和施工质量标准符合《建筑物防雷设计规范》、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》。
第五条防雷工程验收5.1本工程的竣工验收可由甲方自行组织技术力量进行工程验收。
也可由甲方邀请____市专业机构进行工程合格验收（相关验收费用由甲方承当，乙方可负责免费为甲方联系专业机构）。
第六条防雷工程造价6.1合同预算总价款______元人民币整（人民币大写：______元整），其中：主材费为________元人民币整，安装费用为________元人民币整，税金为________元人民币整。
第七条拨款和结算方法7.1合同生效后3天内，发包人应向承包人支付工程总造价40%共计________元人民币作为定金（因承包方要购买主材料及辅料）。
7.2所有材料进施工场地后、工程竣工之前甲方应支付乙方工程款30%共计________元人民币至乙方账户。
7.3工程结束后甲方应在7个工作日内给预验收，验收合格后支付工程款20%共计________元人民币至乙方账户。
并通知乙方开具税票。
机房防雷施工合同(2篇)
机房防雷施工合同合同编号：_______甲方（防雷施工需求方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：_________________乙方（防雷施工方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：_________________鉴于甲方需要对机房进行防雷施工以保障设备安全，乙方具备专业的防雷施工资质和经验，双方经充分协商，达成以下协议：一、施工项目内容1.1 乙方应根据甲方的机房实际情况，提供专业的防雷设计方案，并进行施工。
1.2 施工内容包括但不限于：防雷设备安装、接地系统改造、防雷线路布设等。
二、施工质量和安全2.1 乙方应确保施工质量和安全，遵守相关的建筑和电气安装标准。
2.2 乙方应在施工过程中提供必要的安全措施，并负责施工期间的人员安全。
三、施工期限3.1 乙方应按照甲方的要求，在_______天内完成施工。
四、施工费用4.1 乙方向甲方收取的施工费用为人民币：_______元（大写：__________________________元整）。
4.2 甲方应按照双方约定的付款方式及时支付施工费用。
五、合同的解除和终止5.1 在本合同有效期内，任何一方未履行本合同约定的义务，对方均有权解除合同。
5.2 合同终止后，乙方应将施工场地清理干净，并承担因此而产生的相关费用。
六、争议解决6.1 对于因执行本合同发生的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
6.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：签订日期：_______年_______月_______日机房防雷施工合同（二）甲方（机房所有者）：___________乙方（防雷施工公司）：___________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行机房防雷施工事宜，经充分协商，达成以下机房防雷施工合同条款：一、施工内容1. 乙方负责甲方机房的整体防雷施工，包括外部防雷系统、内部防雷系统、接地系统等。
2024年防雷工程服务合同范本推荐6篇
2024年防雷工程服务合同范本推荐6篇篇1甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方法人电话]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方法人电话]鉴于甲方需要乙方为其提供防雷工程服务，经双方友好协商，达成以下协议条款，以兹信守。
一、服务范围1. 乙方向甲方提供包括但不限于防雷设施的设计、安装、检测、维护等服务。
具体内容包含但不限于避雷网建设、防雷设备选型及安装、防雷系统调试与检测等。
2. 服务范围涵盖所有甲方指定的建筑物、设施及户外设备，包括但不限于楼宇、厂房、户外广告牌等。
二、服务期限本合同服务期限为XXXX年，自XXXX年XX月XX日起至XXXX 年XX月XX日止。
合同期满后如需继续合作，双方应另行签订服务合同。
三、服务费用及支付方式1. 服务费用总计为人民币[金额汉字大写及数字小写]（含税价）。
费用明细包括但不限于设计费、材料费、人工费、检测费等。
具体费用明细及支付方式由双方另行签订补充协议确定。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定的时间和金额向乙方支付服务费用。
乙方完成阶段性工作后，提交相应的结算报告及发票，甲方审核无误后支付相应款项。
四、服务质量与标准1. 乙方应确保提供的防雷工程服务符合国家及地方相关标准规范，确保甲方设施的安全。
2. 乙方应定期对甲方设施进行防雷检测，发现问题及时通知甲方并采取措施处理。
3. 乙方提供的服务应满足甲方的合理需求，确保服务质量。
五、保密条款1. 双方应对本合同内容以及在履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 保密义务在本合同终止后依然有效。
六、违约责任1. 若一方未按照本合同约定履行义务，视为违约，应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因乙方提供的服务导致甲方设施遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
防雷接地合同模板
防雷接地合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！防雷接地合同模板甲方：____________乙方：____________鉴于甲方需要进行防雷接地工程，乙方具备相关资质和经验，双方本着平等、自愿、诚信的原则，就甲方防雷接地工程达成如下合同：一、工程内容1.1 乙方根据甲方的实际需求，提供防雷接地系统的设计方案，并负责实施；1.2 乙方应按照设计方案和相关标准、规范完成防雷接地工程的施工；1.3 乙方应提供工程的验收、维护和保养等服务。
二、工程费用2.1 乙方向甲方提供的防雷接地系统设计方案，甲方应支付乙方设计费____元；2.2 乙方完成防雷接地工程施工，甲方应支付乙方施工费____元；2.3 乙方提供验收、维护和保养等服务，甲方应支付乙方服务费____元。
三、支付方式3.1 甲方支付设计费、施工费和服务费的方式如下：（1）合同签订后____日内，甲方支付乙方设计费的50%；（2）设计方案经过甲方确认后，甲方支付乙方设计费的剩余50%；（3）工程施工完毕，经甲方验收合格后，甲方支付乙方施工费的50%；（4）工程验收合格后，甲方支付乙方服务费的50%；（5）工程维护和保养期限届满，甲方支付乙方服务费的剩余50%。
四、工程期限4.1 乙方应按照合同约定的时间完成防雷接地系统的设计；4.2 乙方应按照合同约定的时间完成防雷接地工程的施工；4.3 乙方应按照合同约定的时间提供验收、维护和保养等服务。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成设计、施工或提供服务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的____%；5.2 甲方未按照约定时间支付费用的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；6.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
防雷接地施工合同范本
防雷接地施工合同范本
甲方：_____________________（委托方）
乙方：_____________________（承包方）
根据《中华人民共和国建筑安全法》，为了保障建筑设施及人员的安全，甲乙双方经协商一致，就防雷接地施工事项签订如下合同：
一、施工内容：
1. 乙方将负责对甲方建筑设施进行防雷接地施工，确保建筑设施的安全性和稳固性。
2. 施工过程中，乙方将严格按照相关规范和要求进行操作，确保施工质量和安全。
二、施工标准：
1. 施工过程中，乙方必须严格按照国家规定的防雷接地标准进行操作。
2. 乙方负责提供相应的施工设备和材料，确保施工质量。
三、工期安排：
1. 双方约定施工起止时间为_____________。
2. 如遇特殊情况需要延期，乙方需提前通知甲方，并经过甲方同意后方可延期施工。
四、费用支付：
1. 甲方需按照双方协商的费用标准支付施工费用。
2. 施工完成后，甲方需在验收合格后及时支付尾款。
五、保证和维护：
1. 乙方保证施工质量，并承诺在一定时间内解决因施工问题导致的质量问题。
2. 甲方需对施工设备和材料进行定期维护和保养，并确保建筑设施的安全。
六、争议解决：
本合同如有任何争议，双方同意友好协商解决；如不能协商解决，则提交当地人民法院解决。
甲方（盖章）：_____________
乙方（盖章）：_____________
签订日期：_____________。
机房防雷接地合同书样本
机房防雷接地合同书样本甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系电话：[甲方电话]统一社会信用代码：[甲方统一社会信用代码]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系电话：[乙方电话]统一社会信用代码：[乙方统一社会信用代码]鉴于甲、乙双方就机房防雷接地项目开展合作，为确保项目顺利进行和双方权益的保护，经协商一致，达成以下合同：第一条合同目的本合同的目的在于明确甲、乙双方在机房防雷接地项目中的权利和义务，确保项目的质量和安全。
第二条项目内容1. 甲方委托乙方负责机房防雷接地项目的设计、施工和验收工作。
2. 具体工作内容包括：设计方案制定、施工准备工作、设备选型与采购、施工实施、质量检测和验收等。
第三条项目要求1. 甲方要求乙方按照国家相关标准和规范进行机房防雷接地项目的设计和施工，确保项目符合相关法律法规要求。
2. 乙方应根据甲方要求，制定详细的设计方案并征得甲方同意后方可开始施工。
第四条项目周期1. 本项目的起止日期为合同签订之日起至项目验收合格之日止。
2. 双方应按照合同约定的时间节点完成各阶段工作。
第五条项目费用1. 甲方应按照合同约定的付款方式和时间节点向乙方支付相应的项目费用。
2. 乙方应按照合同约定的费用标准和时间节点提供发票和相关财务资料。
第六条保密责任1. 双方应对本合同中涉及到的技术、商业秘密和业务信息予以保密，并不得向任何第三方披露。
2. 乙方应加强员工的保密意识，对与本项目相关的信息进行严格管控。
第七条违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如发生不可抗力事件，影响项目的实施，双方应及时进行协商解决，或根据实际情况调整合同约定的时间和费用等内容。
第八条争议解决本合同的解释、执行和争议解决适用中华人民共和国法律。
双方若因履行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商无果的，应提交有管辖权的人民法院进行解决。
第九条合同生效与变更1. 本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，具有法律效力。
防雷接地劳务合同范本
防雷接地劳务合同范本甲方（雇主）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行防雷接地劳务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________二、合同价款2.1 合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
2.2 付款方式：________________三、施工期限3.1 本合同约定的施工期限为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
3.2 如因不可抗力等原因导致施工期限需要延长，甲乙双方应协商一致，并签订书面补充协议。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家有关防雷接地工程的规范和标准进行施工，确保工程质量和安全。
4.2 工程质量不符合约定的，乙方应在甲方指定期限内无条件返工，直至达到约定的质量标准。
五、安全生产5.1 乙方应严格遵守安全生产的相关法律法规，确保施工过程中的安全。
5.2 乙方应自行承担施工过程中发生的一切安全事故责任。
六、知识产权6.1 乙方在施工过程中所采用的技术、工艺等，如涉及知识产权问题，由乙方自行解决，与甲方无关。
七、违约责任7.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
八、争议解决8.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
8.2 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
防雷接地安装合同范本
防雷接地安装合同范本合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行防雷接地安装的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：包括但不限于防雷接地系统的设计、设备采购、安装、调试、验收及售后服务等。
二、合同价款2.1 本合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 上述价款已包括乙方为完成本工程所需的全部费用，包括但不限于设计费、设备费、安装费、调试费、验收费及售后服务费等。
三、支付方式3.1 甲方应在本合同签订后_______日内支付合同价款的_______%作为预付款。
3.2 工程进度款：乙方完成合同工程量的_______%时，甲方支付合同价款的_______%。
3.3 工程完工验收合格后，甲方支付合同价款的_______%。
3.4 剩余的_______%作为质保金，质保期为_______年，质保期满无质量问题后支付。
四、工程期限4.1 本工程自_______年_______月_______日开始施工，总工期为_______天。
4.2 乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应支付违约金人民币_______元。
五、质量标准5.1 乙方应按照国家有关防雷接地工程的标准、规范进行设计、施工，确保工程质量符合国家标准。
5.2 工程完工后，乙方应向甲方提供完整的工程验收资料，甲方有权对工程进行验收，验收合格后方可投入使用。
六、售后服务6.1 乙方应提供_______年的免费质保期，质保期内乙方负责对工程进行维修、保养。
6.2 质保期届满后，乙方提供有偿的维修、保养服务，收费标准为_______。
七、违约责任7.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金。
防雷接地安装合同范本
防雷接地安装合同范本合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行防雷接地安装工程的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：包括但不限于防雷接地系统的设计、设备采购、安装、调试、验收及售后服务等。
二、合同价款2.1 本工程合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 上述合同价款已包括乙方为完成本工程所需的全部费用，包括但不限于设计费、设备费、安装费、调试费、验收费及售后服务费等。
三、支付方式3.1 甲方应在本合同签订后_______日内支付乙方合同总价款的_______%作为预付款。
3.2 工程进度款：乙方完成合同工程量的_______%时，甲方支付合同总价款的_______%。
3.3 工程竣工并经验收合格后，甲方支付至合同总价款的_______%。
3.4 剩余_______%的合同总价款作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
四、工程期限4.1 本工程自_______年_______月_______日开始施工，总工期为_______天。
4.2 由于不可抗力原因导致工程无法按期完成的，双方应协商解决，工期相应顺延。
五、质量标准5.1 乙方应按照国家有关防雷接地工程的规范和标准进行施工，确保工程质量和安全。
5.2 工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的工程竣工资料，包括设计图纸、施工记录、验收报告等。
5.3 工程质保期为_______年，自工程竣工验收合格之日起计算。
质保期内，乙方负责对工程进行免费维修和保养。
六、违约责任6.1 甲方未按约定支付合同价款的，每逾期一日，应支付逾期付款金额_______%的违约金。
6.2 乙方未按约定完成工程的，每逾期一日，应支付逾期工程金额_______%的违约金。
防雷接地施工合同范本
防雷接地施工合同范本甲方（发包方）：单位名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（承包方）：单位名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程内容：按照国家相关标准和规范进行防雷接地系统的设计、施工、安装、调试等工作，确保工程质量符合要求。
二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的因素导致工程延期，双方应另行协商确定竣工日期。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：合同签订后______日内，甲方向乙方支付工程总价款的______%作为预付款；工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总价款的______%；工程竣工验收合格后______日内，甲方向乙方支付工程总价款的______%；剩余工程总价款的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方无息支付给乙方。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的______日内组织验收，如逾期未验收视为验收合格。
3. 如工程验收不合格，乙方应在甲方规定的期限内整改完毕，直至验收合格。
整改期间所产生的费用由乙方承担。
五、双方责任1. 甲方责任：提供施工所需的场地、电源、水源等必要条件；按照合同约定支付工程价款；协助乙方与工程相关的单位和部门进行协调。
防雷接地工程合同
防雷接地工程合同甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲方需进行防雷接地工程建设，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：_______________________2. 工程地点：_______________________3. 工程内容：包括但不限于建筑物的防雷系统设计、施工、检测及验收等相关工作。
4. 工程标准：按照国家相关防雷接地标准及规范执行。
二、合同金额1. 合同总价为：人民币________元整（¥_______）。
2. 付款方式：_______（具体分期付款比例及时间节点）。
三、工程期限1. 开工日期：自____年____月____日起。
2. 竣工日期：至____年____月____日止。
3. 工期延误：如遇不可抗力因素，双方应协商确定延期事宜；否则，乙方应按约定赔偿违约金。
四、质量保证1. 乙方保证工程质量符合国家标准及行业规范要求，并对所承担的工程提供____年质保期。
2. 工程验收：工程完工后，由甲乙双方共同组织验收，或委托第三方机构进行验收。
五、双方权利与义务1. 甲方应按时支付工程款项，并提供必要的施工条件。
2. 乙方负责工程的设计、施工及验收工作，确保工程质量和进度。
3. 双方应严格遵守合同约定，如有变更，须经双方协商一致并书面确认。
六、违约责任1. 如甲方未按约定支付工程款，应支付迟延付款的滞纳金。
2. 如乙方未按约定完成工程，应支付违约金，并承担因此造成的损失。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（签字）：______________________乙方（签字）：______________________签订日期：____年____月____日。
机房防雷接地合同书样本
机房防雷接地合同书样本甲方（委托方）：________________________乙方（承包方）：________________________签订日期：____年____月____日第一条合同目的甲方委托乙方进行机房防雷接地工程的设计、施工及验收，确保机房设备安全运行。
第二条工程范围1. 乙方负责机房防雷接地系统的设计、施工、调试及验收。
2. 工程范围包括但不限于接地网的铺设、防雷器的安装、接地电阻的测量等。
第三条工程要求1. 乙方应按照国家相关防雷接地标准进行设计和施工。
2. 乙方应保证工程质量，确保接地电阻符合国家标准。
3. 乙方应提供完整的施工图纸和施工方案。
第四条工程期限1. 工程开始日期：____年____月____日。
2. 工程结束日期：____年____月____日。
第五条合同价款1. 合同总价为人民币（大写）：______________________。
2. 甲方应在合同签订后支付30%的预付款。
3. 工程完工验收合格后，甲方支付剩余70%的工程款。
第六条质量保证1. 乙方应对工程质量负责，保证工程符合国家防雷接地标准。
2. 乙方应提供至少一年的工程质量保证期。
第七条违约责任1. 如因乙方原因导致工程延期，乙方应按日支付违约金。
2. 如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应责任。
第八条争议解决双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：________________________授权代表签字：________________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：________________________授权代表签字：________________________ 日期：____年____月____日。
机房防雷施工合同
机房防雷施工合同合同编号：__________甲方（委托方）：__________地址：______________________法定代表人/负责人：_________联系方式：__________________乙方（施工方）：__________地址：______________________法定代表人/负责人：_________资质证书编号：______________联系方式：__________________鉴于甲方拟对位于_____________的机房进行防雷施工，委托乙方承担该项工程的设计与施工任务，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：_____________机房防雷改造工程工程地点：_________________________工程内容：包括但不限于防雷接地系统安装、避雷针/网设置、浪涌保护器（SPD）配置及安装、等电位连接等，具体以设计方案为准。
二、工程期限开工日期：____年__月__日预计竣工日期：____年__月__日总工期：____天（日历日）三、合同价款与支付方式合同总价款为人民币（大写）______________________元整（￥__________），该价款已包含税费、材料费、人工费等一切费用。
支付方式：预付款：合同签订后__日内，甲方支付合同总价款的__%作为预付款；进度款：工程进度达到__%时，甲方支付合同总价款的__%；尾款：工程竣工验收合格后__日内，甲方支付剩余的__%款项。
四、双方责任甲方责任：提供施工所需的必要条件；及时支付工程款项；协调处理施工现场相关事宜。
乙方责任：按合同约定完成工程施工；保证工程质量符合相关标准及设计要求；提供必要的施工图纸及资料；负责施工期间的安全生产管理。
五、工程质量与验收工程质量应符合国家及行业相关标准规范要求。
防雷接地合同
防雷接地工程合同甲方（委托方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：邮箱：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：邮箱：鉴于甲方希望对位于_________的项目进行防雷接地工程施工，乙方具备相应的技术和资质，愿意承接该项工程。
经友好协商，双方就防雷接地工程相关事宜达成一致意见，特订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：_________1.2 工程地点：_________1.3 工程规模：_________1.4 工程内容：研发中心机房系统防雷接地工程、实验中心机房系统防雷接地工程、生产中心机房系统防雷接地工程。
第二条工程承包范围2.1 承包方承担防雷工程的勘察设计、施工，并提供防雷设备及相关材料。
2.2 承包方负责防雷系统的安装、调试、测试，并确保符合国家及地方的相关标准。
2.3 承包方负责提供完整的工程技术资料。
第三条工程期限3.1 开工日期：_________年_________月_________日3.2 竣工日期：_________年_________月_________日3.3 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。
第四条工程造价4.1 本工程总造价为人民币_________元整（￥_________元）。
4.2 支付方式：-预付款：合同签订后_________个工作日内支付总造价的_________%作为预付款。
-中间款：工程完成_________%时支付总造价的_________%。
-尾款：工程验收合格后_________个工作日内支付剩余款项。
第五条工程质量5.1 承包方应按照国家及地方现行的防雷工程相关规范和技术标准进行施工。
5.2 工程质量保证期为_________年，自工程验收合格之日起计算。
第六条安全责任6.1 施工期间的安全责任由承包方承担。
6.2 发生安全事故时，承包方应及时通知甲方，并采取措施防止事故扩大。
第七条监理与验收7.1 甲方有权聘请第三方监理机构对工程进行监督。
机房防雷施工合同
机房防雷施工合同《机房防雷施工合同》甲方（建设单位）：__________乙方（施工单位）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方机房防雷施工项目达成一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：__________机房防雷施工项目1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：根据甲方机房实际情况，进行防雷系统的设计、施工及验收。
包括但不局限于雷击防护、线路防雷、设备防雷、接地系统等。
第二条合同金额2.1 本合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方报价已经包含施工过程中的一切费用，包括但不限于材料费、人工费、交通费、住宿费等。
第三条合同工期3.1 合同工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止，共计__________日。
3.2 乙方应当按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
第四条质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的验收资料，并承诺工程质量保证期为__________年。
第五条付款方式5.1 本合同支付方式分为三次，具体支付比例和时间如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同金额的__________%；（2）工程进度达到__________%时，支付合同金额的__________%；（3）工程验收合格并支付合同尾款。
5.2 乙方应当按照约定的时间和比例向甲方提供相应的发票。
第六条违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程，应当按照合同约定向甲方支付违约金。
6.2 乙方未按照约定标准施工，导致工程质量不符合要求的，乙方应承担相应的修复费用，并支付甲方因此造成的损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程外包合同书
甲方：
代表人：
地址：
邮编：
电话：
服务热线：
乙方：
代表人：
地址：
邮编：
电话：
甲、乙双方友好协商，就宁煤设计院计算机机房接地工程达成如下协议条款。
一、工程内容
本工程内容包括：
按甲方要求完成宁煤设计院接地工程，接地电阻小于4欧，
二、工程要求
1、乙方根据甲方所提供的施工内容进行工地实地了解，确定实施方案；
2、乙方根据甲方确认的施工方案和施工现场具备施工条件时进行施工；
3、工程上所用的主材料、辅材料、设备，由乙方提供；
4、施工过程中的变更应由甲方现场确认、签字后实施。
三、乙方责任
1、按照国家相关规定施工；
2、施工安全由乙方负责，并为乙方工人提供人身保险；
3、对工程施工的工程质量负责；
4、工程完工后由乙方负责将防雷接地系统进行测试，并出具检测报告，需
达到合同约定的验收标准；
5、乙方现场施工人员需严格按照甲方要求文明施工，如发现由于乙方的不
文明行为而损害甲方形象及利益的，每发现一次扣除合同额的5%作为罚款。
四、甲方责任
1、积极配合乙方施工现场的协作工作，保证乙方正常施工；
2、甲方按合同规定向乙方支付工程款项，每延迟一天扣合同额的5%。
五、安全责任
1、甲方提供施工的必须条件；
2、乙方遵循相关的施工规范。
在工作中乙方人员安全由乙方全权负责。
六、工程施工周期
1、乙方根据甲方的时间要求进场施工，工程完工乙方同甲方一起和用户现
场测试并验收签字。
2、施工完毕7日内，乙方向甲方交付验收文件资料；
七、施工依据
1、工程的施工依据为合同及甲方与最终用户的投标方案及合同；
2、施工过程中的变更，应由甲乙双方共同商定签字后方可作为施工依据，
任何未经双方签字认可的资料均不作为施工依据。
八、质量保证与服务
1、对工程施工产品质量提供1年保证；
2、工程验收合格后一年内乙方提供免费维修；
3、上述质量保证期限从验收合格交付甲方之日起计算。
九、验收步骤及验收标准
1、接地系统要求：按小于4欧姆接地系统标准执行，并由乙方自行测试；
2、各项验收通过后，甲方及用户在验收报告上签字后工程即为合格。
十、违约责任
合同一经签订，即具有法律效力，任何一方违约造成的损失由违约方负全部责任。
对于所有材料设备出现伪劣所造成的损失由甲方负责。
对于由乙方的原因造成的工期延误，由乙方承担责任，如停电和其他工程拖延工期所造成的工期延误，乙方不承担责任。
甲方应按合同约定支付应付款项，并在乙方通知甲方工程结束之后的3日内组织验收，甲方未能按时验收造成的工期延误甲方承担误工费。
十一、工程总造价
人民币：（大写）（）元；
十二、付款方式
1、合同签订后五个工作日内预付合同额的20%工程款（计：元）；
2、最终用户工程验收合格，交付工程文档后七日内支付剩余工程款（计：元）；
十三、其他
1、以上条款经双方认可，未尽事宜按双方协商意见执行；
2、工程实际完成量与合同规定的工程量不同时，按实际计算。
计算价格按
照合同规定执行；
3、工程实际完成项目与合同规定的工程项目不同时，双方在工程实施前协
商确定价格与费用，结算时按照协商好的价格计算；
4、甲乙双方就合同发生争议，应协商解决，协商不成，甲乙双方均有权向
甲方所在地人民法院提起诉讼。
5、合同书一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。
十四、未尽事宜，双方再签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：
委托代表委托代表：
时间时间。