解除-------工程施工合同协议书
施工合同解除协议书
施工合同解除协议书甲方(发包方):_______乙方(承包方):_______鉴于甲乙双方于_______,经双方友好协商,一致同意解除原合同,并就相关事宜达成如下协议:一、合同解除1. 双方同意自本协议签订之日起,原合同即行解除。
2. 解除原合同后,双方在原合同项下的所有权利和义务随即终止。
二、工程款结算1. 双方确认,截至本协议签订之日,甲方已向乙方支付工程款共计人民币_______)。
2. 乙方应在本协议签订后_______日内完成审核,并支付剩余工程款(如有)。
3. 若甲方对乙方提交的结算报告有异议,双方应协商解决。
协商不成的,可提交_______提起诉讼。
三、现场交接1. 乙方应在本协议签订后_______日内,完成施工现场的清理和整理工作,确保现场安全、整洁。
2. 双方应在现场交接时,对已完成工程量进行确认,并签署现场交接单。
四、保密条款1. 双方同意,在本协议履行过程中及解除后,对涉及双方商业秘密、技术秘密及其他未公开信息予以保密。
2. 未经对方书面同意,任何一方不得向第三方泄露或披露上述信息。
五、违约责任1. 若因一方原因导致原合同解除的,该方应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 若双方协商一致解除合同,则互不追究违约责任。
六、争议解决1. 本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在执行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可提交_______提起诉讼。
七、其他1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(发包方):_______签署日期:_______乙方(承包方):_______签署日期:_______施工合同解除协议书(1)甲方:_______地址:_______法定代表人:_______联系电话:_______乙方:_______地址:_______法定代表人:_______联系电话:_______鉴于甲乙双方于_______,甲乙双方经友好协商,一致同意解除原合同,并就相关事宜达成如下协议:一、合同解除1. 甲乙双方一致同意,自本协议签署之日起,原合同解除,双方不再履行原合同约定的任何义务。
解除施工合同(8篇)
解除施工合同(8篇)解除施工合同1甲方:乙方:丙方:乙方于月 -- 日与 -----有限公司(甲方更名前公司)签订了-----有限公司---项目《建设工程施工合同》,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”),现甲、乙、丙三方就解除上述合同、补充协议书等原合同事宜经充分协商一致,达成以下协议。
一、甲、乙双方均自愿同意解除“原合同”。
二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等,包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容,由乙方负责自行解决,并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。
三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部分的`工程竣工验收所需资料:乙方负责完善1月21日前施工工程部分的资料,丙负责完善1月21日后施工工程部分的资料,乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受,并负责承担因此引起的一切责任和后果,监理公司对乙方、丙方提供的上述资料进行检查和监督,并承担因此引起的一切责任和后果。
四、乙方“原合同”完成工作内容(-------------等)工程造价:1、200--年---月---日前完成部分:按----工程咨询有限公司《-----公司--------造价司法鉴定》的司法鉴定结果下浮5%,作为乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。
2、20---年---月28日至20---年--月---日期间完成部分:按-----造价咨询有限公司的审计结果,作为丙方完成乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。
五、工程款支付:1、乙方、丙方必须对甲方前期已支付各项工程款(含针对本工程所支付的各项费用,包括但不限于20---年---月--日甲方给乙方冷却塔工程前期施工单位------工程有限公司的借款人民币-----万元)按其财务要求予以确认,并按要求开具正规税务发票,否则,甲方有权不支付有关工程款项。
2024年解除施工合同协议书范本推荐5篇
2024年解除施工合同协议书范本推荐5篇篇1解除施工合同协议书甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]鉴于甲乙双方之前签订了关于[项目名称]的施工合同,因某些原因,经双方友好协商,决定提前终止该施工合同的执行,为明确双方权益,特订立本协议。
一、合同信息甲乙双方于XXXX年XX月XX日签署了关于[项目名称]的施工合同(下称“原合同”)。
合同编号为:[合同编号]。
现经双方协商一致,决定于XXXX年XX月XX日提前终止该合同的履行。
二、解除合同的背景及原因经甲乙双方充分协商,由于[具体原因,如市场环境变化、不可抗力因素、甲乙双方战略规划调整等],双方同意提前终止原合同的执行。
双方均认可此举出于友好协商和公平交易的原则,不涉及任何法律纠纷。
三、解除合同的条款和条件1. 合同解除后,乙方应立即停止在[项目地点]的所有施工活动,并确保现场安全。
2. 原合同中有关工程进度、工程款支付等相关条款不再执行。
但对于已经完成的工程量部分,双方将根据原合同条款进行结算。
3. 对于乙方已采购的材料和已完成的工程量,甲方将根据原合同及实际发生额进行核实并支付相应款项。
具体支付时间和方式将在双方结算后另行约定。
4. 合同解除后,乙方应配合甲方完成现场移交工作,包括但不限于技术资料交接、现场清理等。
5. 双方应共同确认并签署解除施工合同的确认书,明确解除事宜及双方权益。
四、违约责任及赔偿1. 除因不可抗力因素导致合同无法履行外,如因一方违约导致合同提前解除,违约方应承担相应的违约责任。
2. 双方同意在解除合同过程中,对于因违约造成的损失,应根据实际情况进行友好协商解决。
五、争议解决本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、保密条款双方对本次解除合同事宜及后续处理均应保持高度保密,未经对方许可,不得向任何第三方泄露。
七、其他事项1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
施工队解除合同协议书范本
施工队解除合同协议书范本甲方(业主):________________乙方(施工队):________________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了编号为____的施工合同(以下简称“原合同”),现基于双方共同协商,同意解除原合同,并就解除合同事宜达成以下协议:1. 合同解除双方同意自本协议签署之日起,原合同即告解除。
原合同一旦解除,甲乙双方在原合同项下的权利和义务终止,除非本协议另有规定。
2. 工程结算双方确认,截至本协议签署之日,甲方应支付乙方的工程款项为人民币____元(¥_________)。
甲方应在本协议签署后__个工作日内支付上述款项至乙方指定账户。
3. 工程移交乙方应在收到上述款项后的__个工作日内,将所有已完成的工程及其相关资料移交给甲方。
乙方保证移交的工程符合原合同规定的质量标准。
4. 保证与承诺乙方保证其已完成的工程不存在任何质量问题,且不存在任何第三方的权益纠纷。
如有违反,乙方应负责解决并承担相应责任。
5. 违约责任如甲方未按本协议约定支付工程款项,应向乙方支付逾期款项的__%作为违约金。
如乙方未按本协议约定移交工程或存在其他违约行为,应向甲方支付相当于未移交工程价值的__%作为违约金。
6. 争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
双方在本协议履行过程中发生的任何争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
7. 其他本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
未尽事宜,双方可另行协商确定。
甲方(盖章):________________法定代表人(签字):____________日期:____年__月__日乙方(盖章):________________法定代表人(签字):____________日期:____年__月__日(注:以上内容仅供参考,具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整和完善。
工程合同解除协议范本
工程合同解除协议范本篇一:解除建筑施工合同协议书解除建筑施工合同协议书甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称甲方)乙方于2011年x月x 日与“ xxxx 房地产有限公司” 签订了《xxx工程承包合同及其补充协议》,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”),依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工合同解除事项协商一致,达成以下协议。
一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。
二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。
三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责任。
四、乙方必须完善己完成的工程项目验收工作、如未达到验收标准、必须急时采取相关措施、至到验收合格为准。
五、乙方必须按照甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料(承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料)、经监理和职能部门审核签章后、于年月日前将所需的资料整理成册(不装订)、移交给甲方。
六、乙方“原合同”中所承包的工作内容中已完成工作量经甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准。
七、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价咨询有限公司的审计结果,作为乙方“原合同”此期间所完成工作内容的最终结算。
八、最终结算报告经甲、乙双方签字认同后、再签订甲、乙双方欠款还款协议书、确定还款时间。
九、工程款支付:甲、乙双方对本工程所支付的各项费用,包括甲方担保费用、按财务要求对帐并予以确认、并按要求开具正规税务发票、否则,甲方有权不支付有关工程款项。
十、“原合同”履约保证金:在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后,与工程结算款一并返还。
十一、解除合同签订后,施工单位应先行无条件退场、同时移交符合档案要求的全部资料、已完成的工程量由双方在场外进行结算。
建设工程施工合同解除协议
建设工程施工合同解除协议一、协议背景二、协议内容2.1 解除原因双方当事人均认为由于不可抗力因素导致合同无法继续履行网签时合同内容与事实不符,且无法调整一方未按合同约定支付工程款项合同约定的工期无法按时完成。
2.2 解除效力本协议经双方当事人签字盖章后生效,自解除协议签署之日起,合同自行解除,各方解除合同后不再存在任何权利和义务。
2.3 解除责任双方当事人对解除合同所引起的一切经济和法律后果负有各自的责任。
三、相关补偿3.1 施工款项结算根据双方签订的合同,解除合同后,双方应当按照协商确定的比例进行结算若合同已完成部分工程,则应按工程进度支付相应款项若合同尚未完成工程,则应按已完成工程的价值进行支付已支付的工程款项不予退还。
3.2 违约责任若一方未按合同约定支付工程款项,应按照合同约定承担违约责任若因一方原因导致工期延误,应按照合同约定承担相应的违约责任双方对于其它违约行为所产生的损失,应通过协商解决。
3.3 其他补偿事项未完成的工程材料,由双方协商处理双方应妥善处理原材料、设备等问题,解除合同后不再追究相关责任双方同意对本合同解除事项进行保密,不向第三方泄露。
四、其他条款4.1 协议的签署和生效本协议一式两份,双方各持一份,经双方当事人签字盖章后生效。
4.2 争议解决双方在履行本协议过程中发生的争议,可协商解决若协商不成,应提交相关仲裁机构或法院解决。
4.3 违约责任任何一方违反本协议的约定,应承担相应的违约责任。
4.4 附则本协议未尽事宜,双方当事人可另行签订补充协议。
本协议自签署之日起生效,并自动解除合同。
本协议对双方当事人具有法律约束力。
合同双方确认自愿签订本协议,经充分阅读和理解,并在充分沟通协商的基础上达成一致。
甲方(签字)日期乙方(签字)日期。
解除施工合同协议书9篇
解除施工合同协议书9篇第1篇示例:解除施工合同协议书尊敬的合作方:根据双方原先签订的施工合同,经过双方沟通协商,自愿解除施工合同,并达成以下协议:一、解除原因经双方协商一致,由于项目计划变更,资金问题等原因,双方自愿解除原先签订的施工合同。
双方经过充分沟通,认为解除合同是符合双方利益最大化的选择。
二、解除方式根据双方协商一致,本合同自双方签字盖章之日起生效。
双方工作人员应立即停止相关施工活动,并做好交接工作。
三、解除后责任1.施工方应将已经完成且符合标准的施工部分及时交付给业主方,并做好相关验收工作。
四、解除后补偿经双方协商一致,对于因解除合同而导致的经济损失,双方按照合同约定进行补偿或赔偿。
五、解除合同文件处理1.解除合同后,双方应做好关于合同解除的文件处理,保留相关证据材料以备查验。
2.解除合同后,解除合同书及相关文件由双方各自保存,并不得对外泄露。
六、其他事宜本协议经双方共同签字盖章后生效,对双方具有法律约束力。
在共同遵守协议的基础上,双方友好解除合同,共同维护双方合作关系,维护双方声誉。
【业主方签字及盖章】日期:特此协议!以上就是关于解除施工合同协议书的内容,希望双方能够理解并遵守协议内容,达成双方满意的结果。
感谢合作!第2篇示例:解除施工合同协议书甲方:(甲方公司名称)乙方:(乙方公司名称)根据双方签订的《施工合同》(合同编号:),经协商一致,自愿解除该合同。
具体事宜如下:一、解除合同的原因双方经过充分沟通和协商,由于某种原因导致无法继续履行该合同,为避免造成更大损失,双方一致同意解除合同。
二、解除合同的方式双方一致同意以书面方式解除合同,不再继续履行合同内容。
三、解除合同的效力自双方签字盖章之日起,本协议立即生效。
自协议生效之日起,双方不再具有相互义务和责任。
四、解除合同后的处理1.乙方应在解除合同后的7个工作日内,将已发生的工作和费用进行结算,并做好相关归档工作。
2.双方应共同保管好已签订的合同文件,确保相关资料的完整性和保密性。
2024年解除施工合同协议书范本推荐5篇
2024年解除施工合同协议书范本推荐5篇篇1解除施工合同协议书甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签署了关于[项目名称]的施工合同(以下简称“原合同”),现因某些原因,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,决定解除原合同。
为明确双方权益,特订立本解除施工合同协议书(以下简称“本协议”)。
一、协议目的双方一致同意解除原合同,并达成以下协议条款,以明确解除原合同的相关事宜及后续安排。
二、解除原因双方经过充分协商,确定解除原合同的原因是:[具体原因,如工期延误、成本超出预算、不可抗力因素等]。
三、解除日期本协议自双方签署之日起,原合同即行解除。
双方确认解除日期为XXXX年XX月XX日。
四、已完成的工程及付款1. 截至解除日期,乙方已完成的工程量及其对应的款项,经双方确认无误后,甲方应按原合同约定进行支付。
2. 对于已完成的工程,双方应提供详细的结算报告和验收证明。
五、未完成的工程及后续处理1. 对于原合同中未完成的工程部分,双方应共同确认并列出详细清单。
2. 双方就未完成的工程部分达成新的协议或按甲方要求进行处置。
3. 因解除原合同导致的未完工程损失,双方应按照公平、合理的原则协商解决。
六、担保与索赔1. 双方同意,除本协议明确约定的外,互不追究对方的违约责任及赔偿责任。
2. 任何一方不得就原合同的履行或解除向对方提出任何形式的担保或索赔要求。
七、保密条款双方应严格履行本协议涉及的保密义务,对于本协议内容及相关资料,除法律规定的必要披露外,不得向第三方泄露。
八、争议解决因本协议的解释、履行或与本协议有关的争议,双方应首先通过友好协商解决。
协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本协议是原合同的补充和修改,与原合同具有同等法律效力。
如有未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
施工合同_解除协议
施工合同解除协议合同解除协议书甲方:___________乙方:___________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订的《施工合同》(以下简称“原合同”),现经双方友好协商,就解除原合同达成如下协议:一、解除范围1.1 本协议解除甲乙双方于____年____月____日签订的《施工合同》。
1.2 本协议解除后,甲乙双方在原合同项下的所有权利义务终止,双方不再享有原合同项下的权利,也不再承担原合同项下的义务。
二、解除时间2.1 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
2.2 本协议生效后,原合同即被视为解除,甲乙双方不再受原合同的约束。
三、解除后的处理3.1 甲乙双方应按照原合同的约定,互相配合,做好解除后的善后工作。
3.2 甲乙双方应妥善处理与原合同有关的资料、文件和物品,确保信息安全,防止泄露。
3.3 甲乙双方应按照原合同的约定,及时办理合同解除后的相关手续,包括但不限于办理工程验收、结算、付款等手续。
四、赔偿事宜4.1 甲乙双方同意,本协议解除后,双方不互相追究原合同项下的违约责任。
4.2 甲乙双方同意,本协议解除后,如因一方的原因给另一方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。
五、保密条款5.1 甲乙双方同意,本协议的内容和签署过程,除依法应当向行政机关、司法机关提供的外,应对外保密,不得向第三方泄露。
5.2 甲乙双方同意,本协议解除后,仍应遵守保密条款的约定,不得泄露本协议和原合同的内容。
六、法律适用和争议解决6.1 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,甲乙双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
七、其他条款7.1 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
7.2 本协议未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议。
甲方(盖章):___________乙方(盖章):___________签署日期:____年____月____日附件:1. 原施工合同2. 相关法律法规3. 其他双方认为需要附加的文件施工合同解除协议是甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,通过友好协商达成的。
施工合同解除协议书(精选7篇)
施工合同解除协议书施工合同解除协议书(精选7篇)在日常生活和工作中,协议起到的作用越来越大,协议具有法律效力,确立某种法律关系。
想必许多人都在为如何写好协议而烦恼吧,以下是小编精心整理的施工合同解除协议书,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
施工合同解除协议书1甲方:乙方:由于甲方对其发包的大连开发区海溢小区35#3-3号的家装工程项目现因甲方与乙方施工工队发生材料搬运费的协商问题,甲方不认可乙方施工工队提出的搬运费金额,使双方签定的施工合同无法得到有效的履行。
现应甲方要求,解除双方20xx年11月15日签定的《住宅室内装饰装修施工合同》。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工合同解除事项协商一致,订立本协议书。
一、工程概况:1、工程地点:大连开发区海溢小区35#3-3号。
2、工程内容:房屋间数2室2厅;总建筑面积89平方米。
3、承包范围:室内装饰装修。
4、工程造价:元(大写):元。
二、协议内容:1、甲乙双方同意解除20xx年11月15日签订的大连开发区海溢小区35#3-3号《住宅室内装饰装修施工合同》及其它相关协议。
自合同解除之日起,甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。
甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。
2、甲乙双方同意对于合同订立、执行过程中各自的任何形式的损失自行负责担。
3、鉴于合同未能履行是由于客观形势变迁造成的,乙方同意不收取甲方任何费用。
4、本协议签订之日乙方将一次性退还甲方已经交纳的预付工程款共计:201000元(大写)贰拾万零壹仟元整。
本协议由双方签字盖章后,立即生效。
协议书一式份,由双方各收执份。
甲方:乙方:年月日施工合同解除协议书2甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称甲方)乙方于20xx年x月x日与“xxxx房地产有限公司”签订了《xxx 工程承包合同及其补充协议》,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”),依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工合同解除事项协商一致,达成以下协议。
施工合同解除和解协议
施工合同解除和解协议书甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)鉴于甲乙双方于年月日签订了《施工合同》(以下简称原合同),现因客观原因,双方经协商一致,决定解除原合同,并就解除合同后的相关事宜达成以下和解协议:一、合同解除1. 甲乙双方自愿同意自本和解协议生效之日起解除原合同。
2. 本和解协议生效后,原合同约定的权利义务终止,甲乙双方不再享有原合同项下的权利,也不再承担原合同项下的义务。
二、债权债务处理1. 乙方应自行解决在原合同履行过程中产生的债权债务,包括但不限于支付供应商、分包商等第三方的一切费用。
2. 乙方应承担因解除合同而给甲方造成的损失,包括但不限于甲方已经投入的费用、甲方的名誉损失等。
三、已完成工程处理1. 乙方应按照甲方的要求,对已完成的工程进行验收。
如未达到验收标准,乙方应立即采取措施,直至验收合格。
2. 乙方应按照甲方、监理公司、职能部门的要求,提供完整的工程验收资料,并经监理和职能部门审核签章后,于年月日前将所需的资料整理成册(不装订)移交给甲方。
四、工作量确认1. 乙方已完成的工作量,经甲乙双方现场实测后,以文书形式双方签字确认。
五、结算1. 工程结算按原合同所议定的方式进行,扣除乙方应承担的损失赔偿金后,乙方应支付给甲方的金额为元。
2. 乙方应在本和解协议生效后日内,将上述金额支付给甲方。
六、保密1. 甲乙双方应对本和解协议的内容和签订过程予以保密,未经对方同意,不得向第三方披露。
七、法律适用和争议解决1. 本和解协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 凡因本和解协议引起的或与本和解协议有关的任何争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他约定1. 本和解协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本和解协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方: ____________________乙方: ____________________签订日期:年月日。
甲方解除乙方施工合同协议
甲方解除乙方施工合同协议尊敬的乙方:根据双方于____年____月____日签订的《施工合同》(以下简称“本合同”),鉴于乙方在施工过程中存在严重违约行为,甲方现依据合同约定及法律规定,解除本合同,并要求乙方承担相应的违约责任。
为确保双方权益,现将解除合同事宜明确如下:一、合同解除时间本合同自甲方发出解除通知之日起解除。
甲方发出解除通知的时间为____年____月____日。
二、合同解除原因乙方在施工过程中存在以下严重违约行为:1. 乙方未能按照合同约定的时间节点完成施工进度,严重影响了工程的整体进度。
2. 乙方使用的施工材料不符合合同约定的质量标准,影响了工程的质量。
3. 乙方在施工过程中,未经甲方同意,擅自更改设计方案,导致工程变更。
4. 乙方未能按照合同约定支付工程款项,严重违反了合同的经济条款。
上述违约行为严重违反了本合同的约定,甲方有权解除本合同。
三、违约责任1. 乙方应承担因违约行为导致的工程延期、质量问题等一切后果,并支付甲方因此所遭受的损失。
2. 乙方应按照合同约定,向甲方支付违约金,违约金金额为合同总金额的10%。
3. 乙方应在合同解除后____日内,将已收取的工程款项全部退还给甲方,并支付相应的利息。
四、合同解除后的处理1. 乙方应立即停止施工,向甲方支付合同解除后的所有费用,包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。
2. 乙方应按照甲方的要求,妥善处理施工现场,清理现场,直至甲方满意。
3. 乙方应承担因合同解除而产生的所有法律后果,包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。
五、争议解决本合同解除事宜如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
六、其他本合同解除事宜,一经双方签字盖章,即具有法律效力。
本合同的解除不得影响甲方依据本合同及法律规定,对乙方追究违约责任的权利。
甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________签订日期:____年____月____日以上所述,即为甲方解除乙方施工合同协议的全部内容。
施工合同解除协议书范文
施工合同解除协议书范文甲方(业主):_______________乙方(承包商):_______________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了编号为________的《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),因故需提前解除合同,现经友好协商,达成如下解除协议:一、解除原因甲乙双方基于以下原因一致同意解除原合同:(此处根据实际情况填写具体解除原因,如工程无法按计划进行、资金问题、政策变动等)二、解除效力自本解除协议书签订之日起,原合同自动终止,甲乙双方不再承担原合同项下的权利和义务,但需依据本协议约定清算相关事宜。
三、经济结算1. 甲方应向乙方支付至解除协议之日已完成工程量的相应款项,按照原合同约定的计价方式计算。
2. 乙方应在收到上述款项后,无条件退还甲方预付的款项及利息(如有)。
3. 双方确认,除本协议另有约定外,互不追究对方的违约责任。
4. 若实际完成的工程量存在争议,可委托第三方机构进行评估,以确定最终应付金额。
四、现场交接1. 乙方应于本协议生效后__日内将施工现场清理干净并移交给甲方,保证现场的安全与整洁。
2. 甲方接收现场后,应对乙方移交的场地和设施进行验收,并在确认无误后签署交接单据。
五、后续事项对于因原合同解除可能产生的其他事项,甲乙双方应及时沟通并友好协商解决。
六、争议解决本解除协议书在履行过程中发生争议,双方应首先通过协商解决;协商不成时,可提交至原合同约定的仲裁机构进行仲裁。
七、其他本解除协议书一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
本协议未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议。
甲方(盖章):_________________ 日期:____年__月__日乙方(盖章):_________________ 日期:____年__月__日。
工程解除合同协议书范本
工程解除合同协议书范本在工程建设领域,由于各种不可预见的因素,如资金问题、政策变动或自然灾害等,可能会导致合同无法继续履行。
这时,双方需要通过协商一致的方式解除合同。
下面提供的工程解除合同协议书范本,旨在帮助相关方明确权利义务,妥善处理解约事宜。
---甲方(委托方):_____________乙方(承包方):_____________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了关于_____________工程项目的施工合同(以下简称“原合同”),现因_____________(简述解除合同的原因),根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上,就解除原合同事宜达成如下协议:一、解除合同的范围与效力1. 自本解除合同协议书签订之日起,原合同即告解除。
2. 本解除合同协议书一经签订,即具有法律效力,双方均不得擅自变更或解除。
二、经济补偿与结算1. 乙方已完成的工程量,甲方应按原合同约定支付相应的工程款。
2. 若乙方存在违约行为导致合同解除,乙方应向甲方支付违约金,具体金额为________元。
3. 甲方应于本解除合同协议书签订后____天内支付乙方已完工部分的工程款。
三、材料、设备及现场的处理1. 乙方应在解除合同生效后____天内撤离现场,并将所有属于乙方的材料、设备等物品搬离现场。
2. 对于甲方提供且尚未使用的材料,乙方应负责妥善保管,直至归还甲方。
四、债权债务清理1. 双方确认,除本解除合同协议书明确规定的事项外,不存在其他任何未了结的债权债务关系。
2. 双方同意,任何一方均不得就原合同项下的任何事项向对方提出索赔或其他要求。
五、争议解决1. 本解除合同协议书的签订和履行过程中,如发生任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本解除合同协议书一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
施工合同解除协议书范文
施工合同解除协议书范文随着建设项目的增多,施工合同在工程管理中扮演着至关重要的角色。
由于各种不可预见的因素,如设计变更、资金问题或合作方之间的分歧等,有时需要对施工合同进行解除。
在这种情况下,双方应通过友好协商,签订一份施工合同解除协议书,以明确各自的权利和义务,避免后续的法律纠纷。
以下是一份施工合同解除协议书的范文范本,供参考:---施工合同解除协议书甲方(发包方):________________乙方(承包方):________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《____工程施工合同》(以下简称“原合同”),现因________________等原因,经双方协商一致,同意解除原合同。
为明确双方的权利与义务,特订立本解除协议书。
一、合同解除1. 双方确认,自本协议书签署之日起,原合同即告解除,双方不再承担原合同项下的任何义务。
2. 双方同意,对于已经履行的合同内容,按照原合同的约定执行;对于尚未履行的合同内容,双方互不追究违约责任。
二、结算事宜1. 双方同意,对于乙方已经完成的工程量,甲方应按照原合同约定的价格和支付方式进行结算。
2. 甲方应在本协议书签署后____天内支付乙方已完成工程量的款项。
3. 双方确认,除上述款项外,甲方不再向乙方支付任何其他费用。
三、材料和设备处理1. 乙方应在合同解除后____天内将现场剩余的材料、设备等物品清理完毕,并承担相关费用。
2. 对于乙方购买的专用材料和设备,甲方有权选择购买或要求乙方自行处理。
四、保密条款双方同意,对于原合同及本协议书的内容,未经对方书面同意,不得向第三方泄露。
五、争议解决如双方在本协议书执行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项本协议书一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________日期:____年____月____日---。
工程施工解除协议范本
工程施工解除协议范本协议书编号:XXXX-XX甲方:[甲方名称]地址:[甲方地址]联系人:[甲方联系人姓名]联系电话:[甲方联系电话]乙方:[乙方名称]地址:[乙方地址]联系人:[乙方联系人姓名]联系电话:[乙方联系电话]鉴于甲、乙双方就下述工程施工合同(以下简称“合同”)存在争议,为维护双方合法权益,经友好协商,达成如下解除协议:一、背景与原因(简述解除协议的背景和原因)二、解除条款1. 甲方和乙方同意解除合同(合同编号:XXXX-XX),自本协议签订之日起,双方的权利和义务同时终止。
2. 甲、乙双方对于合同解除后的所有纠纷及争议恢复各自原权,争议解决方式按照合同约定执行。
三、后续处理1. 合同解除后,甲方应于解除协议生效之日起 [XX天] 内支付乙方已完成的工程款项。
2. 乙方应于解除协议生效之日起 [XX天] 内将已交付给甲方的工程资料、技术文件等相关资料归还给甲方。
四、保密条款1. 解除协议各方应对双方在工程施工过程中所获悉对方的商业秘密和保密信息予以保密,不得泄露或向第三方披露。
2. 保密期限至合同解除之日起 [XX年/月/日],协议终止后仍然有效。
五、协议生效与解除1. 本协议签署后,经甲方和乙方签字盖章,并经法定代表人或授权代表签字,即生效。
2. 在合同解除生效后,双方不得再以合同约定的方式进行工程施工,并解除协议生效后,双方应自行承担各自的费用和损失。
六、争议解决对于因本协议引起的或与本协议有关的任何纠纷和争议,甲、乙双方应通过友好协商解决。
如协商解决不成,任何一方均有权向相关法院提起诉讼。
七、其他条款(根据实际情况,可以在此补充其他相关条款)本协议一式两份,甲方和乙方各持一份,具有同等法律效力。
甲方(签字/盖章):乙方(签字/盖章):日期:日期:。
施工合同解除协议书模板
施工合同解除协议书模板协议书编号:[协议书编号]日期:[签署日期]根据《中华人民共和国合同法》相关规定,甲方(施工方)与乙方(业主方)经友好协商,就解除双方之间的施工合同达成如下协议:一、解除原因由于以下原因,甲方与乙方共同同意解除原施工合同:[详细描述解除原因]二、协议内容1.甲方同意归还乙方已经支付的工程款项[款项金额],款项将在协议签署之日起[天数]内一次性支付至乙方指定的银行账户。
2.甲方同意在协议签署之日起[天数]内,将工地内的施工设备、材料和临时设施等归还给乙方。
3.双方解除关于该施工合同的各项义务,互不追究责任。
但因违约造成的损失,仍需要负责承担。
4.双方协商解除合同后可能涉及的其他问题,应根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规进行友好协商,并另行签署书面协议。
5.本协议自双方签署之日起生效。
三、合同解除的法律后果根据《中华人民共和国合同法》第六十三条的规定,本协议自双方签署之日起,原施工合同终止,合同各方以及相应的第三方不再有履行合同的义务和权利。
四、争议解决方式本协议的订立、效力、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
对于因本协议引起或与本协议有关的任何争议,双方应友好协商解决。
若协商未果,任何一方均有权提起诉讼解决。
五、附则1.本协议一式两份,甲方和乙方各持一份,具有同等法律效力。
2.本协议中未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
3.本协议自双方签字或盖章之日起生效。
甲方(施工方):[甲方签署人姓名/公司名称][甲方签署人职务][签署日期]乙方(业主方):[乙方签署人姓名/公司名称] [乙方签署人职务][签署日期]。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
解除工程施工合同协议书
以下简称甲方 以下简称乙方 由于甲方对其发包的 工程项目,现因乙方施工队 账户问题,使甲方无法支付其工程进度款,使双方签定的施工合同无法得到有效 的履行。
现应乙方要求,解除双方
年 月 日签定的《屋面卷材防水施 工合同》。
依照《中华人民共和国合同法》双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原 则,就该施工合同解除事项协商一致,订立本协议如下:
—、 工程概况:
1、 工程地点:。
2、 工程内容:
3、 承包范围:
4、 ______________________________________ 工程造价: 约 万元(大写): ____________________________________ 元。
二、协议内容:
1、 甲乙双方同意解除 年 月 日签订的 《屋面卷材防水施 工合同》及其它相关协议。
自合同解除之日起,甲乙双方彼此之间的权利、义务 关系自行消除。
2、 本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。
3、 鉴于合同未能履行是因客观问题造成的且双方未发生实际资金往来,甲乙双 方同意不收取对方任何费用。
本协议由双方签字盖章后,立即生效。
协议书一式 四份,由双方各收执 两 份,
乙 方: 发包方:
承包方:
甲 方:。