路基桥梁工程施工变更索赔
工程违约与索赔案例分析
某山岭重丘区公路路基土、石方工程中, 承包商在协议中标明有软石旳地方未碰到软石,因此, 该施工段旳工期提前2个月。
但另一施工段在协议中没有标明有岩石旳地方碰到了较多旳次坚石, 使开挖工作变得困难, 工期因此迟延了5个月。
由于工期迟延, 使得施工不得不在雨季进行。
按一般公认原则计算, 影响工期2个月, 由于实际碰到旳地质条件比原合理估计旳复杂, 导致了实际生产率比原计划低得多, 折算影响工期3个月。
为此, 承包商预备提出索赔。
问: 该索赔计划有关索赔旳内容、理由、证据、告知等, 用文字简要阐明要点。
答: 1.索赔旳内容由于意外地质条件导致施工困难, 导致工期延长, 对应产生额外旳工程费用, 因此, 应包括费用索赔和工期索赔。
2.索赔旳理由施工中碰到协议中未标明旳较多坚石, 施工现场旳条件与本来旳勘察有很大差异, 超过协议提供旳条件, 属业主旳责任范围。
3.索赔旳证据（1）工程照片、施工记录、业主代表或监理工程师旳签证, 与地质变化有关旳协议文献（如标书、图纸设计底记录、变更指令等）。
（2）施工进度表、施工备忘录、会议记录或纪要, 以及以上多种记录汇报, 因此分析计算延误旳工期状况并证明期限可信度。
（3）与本领件有关旳人工报表、材料报表、机构设备报表, 用以分析计算多用了人工或延长工作时间, 增长了设备数量、种类或工作时间, 以及多用材料数量。
4、索赔旳文献重要包括: 索赔信、索赔汇报、详细计算书与证据。
5、索赔旳告知应在索赔事件发生后协议规定旳有效期内向业主或监理工程师提出索赔规定, 在发出告知后, 承包商应深入开展索赔旳取证工作, 以备规定深入补充索赔理由和证据。
索赔告知参照形式如下：索赔告知致业主代表或监理工程师：我方但愿你方对土方开挖中工程地质条件变化问题引起重视。
一、在协议文献标明有软石旳地方未碰到估计旳软石。
二、在协议文献中未标明有岩石旳地方碰到较多旳次坚石。
由于第一条, 我方实际工期提前。
变更索赔计划书
变更索赔计划书篇一：变更索赔策划书变更索赔策划书为了规范变更、索赔工作，强化业务管理，提高全项目变更索赔水平，充分调动全员、特别是各职能部门和管理人员进行变更索赔工作的主动性和积极性，实现工程项目减亏、增盈及效益最大化，参照局及公司有关意见和办法，经过对本标段合同认真研究，我分部计划从以下几个方面做好发包方的索赔工作。
1.工期延期引起的费用增加索赔1.1如果发包人不能按合同要求为我们提供施工条件，或者发包人指令工程暂停（如为了迎接上级领导的检查，而停工整理现场的情况）或不可抗力等原因造成的工期拖延的；1.2发包人指令承包人加快施工进度，缩短工期，引起承包人的人力、物力、财力增加的费用；1.3施工过程中，工程师（指监理或业主、甲方）非承包人原因下令暂停全部或任何部分工程时，承包人不仅可以得到工期延长的权利，也可以就其停工损失获得合理的额外费用补偿；1.4发包方未能及时交付施工图纸、未能及时审批施工方案、施工计划时，承包人不仅可以得到工期延长的权利，也可以就其停工损失获得合理的额外费用。
1.5发包方未能及时支付预付款或工程款；1.6发包方未能及时交付合同规定的甲供材料和设备，或提供的材料和设备不合格而造成的工期延长，从而引起相关费用的增加；1.7发包方的工程师拖延关键线路上工序的验收时间导致下道施工延误；1.8发包方的设计变更导致工程延期、工程师提供的数据错误导致的延误或工程量增加导致工期延长；以上所述几条是工期索赔常见的情形，在施工过程完善的资料记录，为我们后期开展索赔工作提供重要证据。
2.工程变更的索赔：招标文件明确规定了结算时合同价款变更的条件：工程量差的调价差的调整、设计变更的计价及结算。
2.1变更设计变更设计是指施工图经审核修改批准后至工程建设完成正式验交前，变更施工图的活动。
2.2施工图量差初步设计与经建设单位审核合格并下发的施工图之间发生的变化称为施工图量差。
招标工程量清单数量大于施工图数量为负量差，反之为正量差，如投标工程量中的软基处理cFG桩、路基土石方数量、桥梁钻孔桩桩长等方面一般招标清单数量均会大于施工图数量；但如拆迁房屋的面积、地下管线迁改、三电迁改、地方道路的改移等方面，一般招标清单数量小于施工图数量为正量差。
建设工程施工索赔的计算
建设工程施工索赔的计算建设工程施工索赔的计算是一个比较复杂的过程，需要考虑到很多因素和情况。
在进行索赔计算时，需要根据合同约定、相关法律法规和工程实际情况进行综合分析和测算。
下面将就建设工程施工索赔的计算进行详细的介绍。
一、建设工程施工索赔的类型1. 工期索赔：工期索赔是指因为业主或其他原因导致工程进度延误而造成的索赔。
工期索赔一般是按照合同约定的工期计算，计算方式可以是按天计算或按进度计算。
2. 价格索赔：价格索赔是指因为工程变更、材料价格上涨或其他原因导致工程造价增加而造成的索赔。
价格索赔的计算比较复杂，需要考虑到很多因素，如材料价格、人工费用、设备费用等。
3. 质量索赔：质量索赔是指因为施工方施工质量不达标或其他原因导致工程质量问题而造成的索赔。
质量索赔一般是要求施工方承担修复费用或其他费用。
二、建设工程施工索赔的计算方法1. 工期索赔的计算方法工期索赔一般是按合同约定的工期计算的。
如果工期索赔是按天计算，那么可以根据实际工期与合同约定工期的差异来计算索赔金额，计算公式为：工期索赔金额=实际工期-合同约定的工期×日租金。
如果工期索赔是按进度计算，那么可以根据施工进度计算索赔金额。
一般是按照施工进度完成的百分比来计算索赔金额，计算公式为：工期索赔金额=合同价×进度完成百分比。
2. 价格索赔的计算方法价格索赔的计算比较复杂，需要考虑到很多因素。
价格索赔一般是根据实际发生的费用和合同约定的费用之间的差异来计算的。
计算方法可以根据具体情况来确定，一般是按照材料价格、人工费用、设备费用等来计算。
3. 质量索赔的计算方法质量索赔一般是根据修复费用或其他损失费用来计算的。
如果因为施工方施工质量不达标而导致工程质量问题，一般要求施工方承担修复费用或其他费用。
计算方法可以根据实际情况来确定，一般是按照修复费用或其他费用的实际情况来计算。
三、建设工程施工索赔的注意事项1. 在建设工程中，双方签订合同时需要明确索赔的相关规定，包括工期索赔、价格索赔和质量索赔等。
工程变更索赔管理办法
附件工程变更、索赔管理办法第一章总则第一条工程变更、索赔是指承包人由于非自身原因发生合同规定之外的工作或损失而要求发包人对其进行费用和时间补偿的活动，是工程项自管理的一项重要内容.为了加强施工过程中的工程变更、索赔管理，维护企业的合法权益，充分调动变更、索赔人员的工作积极性，确保工程项目的经济效益，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属的工程项目经理部及附属单位。
第二章职责分工第三条按照公司及公司所属项目经理部分级管理.第四条公司计量合同部负责制定工程变更、索赔管理办法，指导、监督变更、索赔工作,审核工程变更、索赔奖励申请，培养变更、索赔管理人才，促进公司变更、索赔管理水平的提高,并指导、检查、督促项目经理部做好工程变更、索赔工作。
第五条公司项目策划组负责项目变更、索赔的总体策划工作；项目经理部是工程变更、索赔工作的主要实施单位。
项目经理、总工是工程变更、索赔工作的第一责任人，负责组织、领导项目经理部技术、计合、物资、机械、财务等部门开展变更、索赔工作。
第六条公司经营开发部门及项目策划组职能采用不平衡报价是工程变更设计获得施工利润的基础和有效途径，是中标后增加合同额和效益的主要方法。
经营开发部门在投标时应考虑将来可能发生变更、索赔的问题.在仔细研究招标文件、全面查勘施工现场的基础上，对可能发生变化的工程项目、工程量和索赔机会进行预测,编制投标书、投标单价和最终报价时,在总报价确定的情况下,对可能出现工程变更和新增工程,要预先进行单价调整，特别是工程量清单中有误或量差大的支付项目，为中标后获得较有利的计量收入打下基础.公司项目策划组职能：对项目进行详细调查，认真研究招标文件（通用条款、专用条款），对照施工图纸和招标图纸,确定对项目有利的变更点，给项目提出具体的变更方案、变更方向,或可能出现的不利于变更、索赔的因素。
从公司总体策化上指导项目完成变更、索赔工作。
第三章工程变更、索赔的控制要点第七条工程项目变更设计1。
工程施工合同索赔金额规定
工程施工合同索赔金额规定第一条总则1. 本合同所涉及的索赔金额规定，旨在明确甲乙双方在工程施工过程中因合同条款变更、工程量调整、市场价格变动等原因产生的额外费用的处理办法。
2. 甲乙双方应本着公平、公正的原则，依据合同约定和相关法律法规，合理确定索赔金额。
第二条索赔条件1. 甲方提出的索赔应基于以下条件之一：a) 乙方未能按合同约定的时间完成工程；) 乙方提供的材料或工程质量不符合合同约定；c) 其他因乙方原因导致甲方损失的情形。
2. 乙方提出的索赔应基于以下条件之一：a) 甲方未能按合同约定支付工程款项；) 甲方提供的施工图纸或其他技术资料不准确，影响工程进度或质量；c) 其他因甲方原因导致乙方损失的情形。
第三条索赔程序1. 发生索赔事项时，受影响方应在事件发生后_____天内书面通知对方，并详细说明索赔原因、事实依据及相关证明材料。
2. 收到索赔通知的一方应在_____天内对索赔内容进行核实，并提出处理意见。
3. 双方应协商一致，确定索赔金额。
如协商不成，可按照合同约定的争议解决方式进行处理。
第四条索赔金额的计算1. 索赔金额的计算应基于实际损失，包括直接损失和间接损失。
2. 直接损失包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等实际支出。
3. 间接损失包括但不限于管理费、利润损失、资金占用成本等。
4. 索赔金额的计算应有详细的计算过程和合理的依据。
第五条其他规定1. 任何一方不得无故拒绝或拖延对方的合理索赔要求。
2. 除非双方另有约定，索赔金额应在最终结算时一并支付。
3. 本合同中的索赔规定不免除任何一方因违反合同而应承担的违约责任。
第六条附则1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 对本合同的解释权归甲乙双方共同所有。
工程施工合同索赔金额规定
工程施工合同索赔金额规定一、总则1. 本合同所涉及的索赔金额规定，是为了明确在工程施工过程中因一方违约或不可抗力等因素导致另一方损失时，应支付的赔偿金额或者补偿金额。
2. 双方应本着公平、公正的原则，合理确定索赔金额，确保双方权益不受损害。
二、索赔条件1. 当甲方（业主）未能按照合同约定提供必要的施工条件，导致乙方（承包商）无法按时开工或正常施工时，乙方有权向甲方提出索赔。
2. 若因乙方原因导致工程质量问题或延期交付，甲方有权向乙方提出索赔。
3. 因不可抗力因素导致工程损失或延误的，受影响一方应及时通知对方，并提供相应证明，依法进行索赔。
三、索赔金额的计算1. 索赔金额的计算应以实际损失为基础，包括但不限于直接经济损失、间接损失以及合理的利润损失。
2. 直接经济损失包括材料费、人工费、机械使用费等因违约或不可抗力导致的额外成本。
3. 间接损失包括管理费、融资费用、市场信誉损失等因违约或不可抗力导致的额外支出。
4. 利润损失应根据合同约定的利润分配比例及实际可预期的利润进行计算。
四、索赔程序1. 一方提出索赔时，应书面通知对方，并详细说明索赔原因、损失计算方式及相关证明材料。
2. 收到索赔通知的一方应在规定时间内回应，并提出自己的意见或者解决方案。
3. 双方应协商一致后确定最终的索赔金额，如协商不成，可依照合同约定的争议解决方式进行处理。
五、其他条款1. 本合同项下的索赔不影响合同其他条款的执行，除非双方另有约定。
2. 任何一方不得以未进行索赔或者索赔未达成一致为由，拒绝履行合同其他义务。
3. 本合同的修改和补充应以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章后生效。
六、结语。
工程合同之内的变更索赔
工程合同之内的变更索赔
任何变更都应基于合同条款的约定。
在标准工程合同中，通常会有关于变更程序的专门章节，明确指出如何提出变更请求、评估变更影响以及确定变更成本等。
例如，甲方（业主）如需变更原有工程设计或施工方案，必须书面通知乙方（承包商），并详述变更的内容及
原因。
变更请求一旦被提出，就需要进行评估。
乙方收到变更通知后，应在合同约定的时间内对
变更请求进行评估，并提出对工程造价、进度的影响分析。
这一过程要求乙方必须具备相
应的专业能力，确保评估的准确性和合理性。
双方协商一致后，需签署变更协议。
变更协议是记录变更内容、修改后的工期和调整后的
合同金额的法律文件。
它应当包括变更的原因、变更的具体事项、增减的费用、调整的工
期等关键信息，并且双方都要签字盖章确认。
对于因变更导致的额外费用或损失，乙方有权向甲方提出索赔。
索赔通常包括但不限于增
加的成本、延长的工期以及其他由此产生的直接或间接损失。
在提出索赔时，乙方应提供
充分的证据材料来支持其索赔请求，如相关的发票、单据、第三方证明等。
处理变更和索赔的过程中，双方应遵循诚信原则和公平原则，避免不合理拖延和无理拒绝。
同时，建议双方保持良好沟通，通过协商解决分歧，确保项目的顺利进行。
工程合同内的变更与索赔管理是一个严谨而细致的过程。
它不仅要求双方严格遵守合同条款，还要求双方在实际操作中灵活应对，及时妥善解决问题。
只有这样，才能保证工程项
目的顺利实施，维护好各自的权益。
工程施工阶段索赔事件
工程施工阶段索赔事件一、背景介绍某市政道路改造工程是该市政府为解决城市交通拥堵问题而启动的一项重要项目。
该项目包括道路拓宽、人行道改造、排水管道维护等多个方面，是对城市交通基础设施的一次全面提升。
为了确保工程质量，该市政府通过公开招标的方式选定了某建筑施工公司进行施工。
二、索赔事件起因在工程实施的过程中，施工公司发现设计方案中存在不合理之处，导致部分工程无法按照原设计要求完成。
此外，由于施工现场地势较为复杂，施工难度较大，给施工方带来了额外的施工成本和风险。
因此，施工公司向业主提出了索赔申请，以弥补额外成本和风险。
三、索赔申请施工公司向业主提交了详细的索赔申请清单，列明了每一笔额外费用的产生原因和计算依据。
其中包括设计变更造成的附加成本、地形复杂导致的额外施工费用、材料损失和浪费等多个方面。
施工公司认为，这些额外费用均是由于项目方原因而产生，应由业主承担。
四、业主反应业主收到施工公司的索赔申请后，委托了专业的第三方评估机构对申请进行审核。
评估机构对施工公司提出的每一笔索赔费用进行了认真审查，结合实际情况进行了合理性判断。
最终，评估机构认为施工公司提出的某些索赔内容确实存在合理性，可以予以一定的补偿。
五、协商解决在评估机构的调解下，施工公司和业主进行了详细的协商，商定了工程施工阶段索赔事件的解决方案。
根据评估结果，业主同意支付施工公司一定的额外费用，以弥补由设计变更和地形复杂引起的额外成本和风险。
双方签订协议，明确了每一笔费用的支付方式和时间，确保了索赔事件的顺利解决。
六、总结工程施工阶段索赔事件是工程施工中一个极为复杂的问题，需要各方之间进行充分的沟通和协商才能得以解决。
在本案例中，施工公司通过合理的索赔申请和专业的协商能力，最终成功解决了与业主之间的纠纷，确保了工程施工的正常进行。
同时，业主也通过第三方评估机构的验证，确保了索赔费用的合理性和公正性。
通过此次事件的处理，增进了双方的合作信任，为今后类似事件的处理积累了经验。
工程的变更与索赔制度
工程的变更与索赔制度一、目的和原则本制度旨在规范工程项目中的变更与索赔行为，确保双方权益，减少争议，促进工程顺利进行。
所有参与方应遵循公平、公正、透明的原则，严格按照合同约定和相关法律法规执行。
二、变更程序1. 变更申请：当出现需要变更的情况时，变更申请方应及时书面通知对方，并详细说明变更的原因、内容及预期影响。
2. 变更评估：接收到变更申请后，相关方应对变更的必要性、可行性进行评估，并提出初步处理意见。
3. 协商一致：双方应就变更内容、影响及费用等进行充分协商，力求达成一致意见。
4. 正式批准：变更方案经双方协商一致后，需按照合同约定的程序进行正式批准。
5. 实施变更：批准后，应按照变更方案调整工程设计、施工计划或合同条款，并确保变更实施的效果。
三、索赔程序1. 索赔提出：当一方认为因另一方原因导致其权益受损时，应及时书面提出索赔请求，并提供相应的证据材料。
2. 索赔审查：被索赔方应在收到索赔请求后的合理时间内进行审查，并对索赔的合理性、合法性进行评估。
3. 协商解决：双方应通过协商的方式解决索赔问题，尽可能达成双方都能接受的解决方案。
4. 仲裁或诉讼：如果协商未能解决索赔问题，可依据合同约定选择仲裁或诉讼途径解决。
四、其他条款1. 任何一方在变更或索赔过程中不得擅自中断工程施工，除非得到另一方的书面同意或法律、法规另有规定。
2. 双方应保持沟通渠道畅通，及时交换信息，避免误解和不必要的纠纷。
3. 本制度自发布之日起生效，由项目管理团队负责解释，如有未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。
五、结语工程变更与索赔是工程项目管理中不可避免的环节，通过建立一套完善的制度，可以有效控制风险，保障各方利益，推动项目顺利完成。
本制度范本仅供参考，具体项目应根据实际需要进行调整和完善。
建设工程施工合同变更索赔
建设工程施工合同变更索赔
第一部分：合同变更的前提条件
在合同执行过程中，如需进行变更，必须满足以下条件：
1. 变更原因非因承包人的原因造成；
2. 变更内容已经业主和承包人共同确认；
3. 变更导致的成本增加或减少、工期延长或缩短已经双方评估并达成一致。
第二部分：索赔的程序
1. 承包人应在发现可能导致索赔的情况后48小时内，书面通知业主，并说明索赔的原因、性质及预计影响；
2. 承包人应在事件发生后的14天内，提交详细的索赔报告，包括索赔金额、计算依据及
相关证明材料；
3. 业主在收到索赔报告后的28天内，对索赔报告进行审查，并给出书面答复；
4. 如双方对索赔金额或工期调整无法达成一致，可按照合同约定的争议解决方式进行处理。
第三部分：索赔的计算方法
1. 对于工程量的变更，应根据变更后的工程量与原合同工程量的差异，按合同约定的综合
单价进行调整；
2. 对于工期的变更，应根据实际延误的时间，按照合同约定的日违约金标准进行计算；
3. 对于成本的变更，应考虑直接费用和间接费用的变化，合理分摊到变更工程中。
第四部分：其他相关条款
1. 任何一方提出的变更索赔，都应当有充分的事实依据和合理的计算方法；
2. 双方应本着公平、公正的原则，协商解决索赔问题；
3. 变更索赔的处理结果应当形成书面文件，作为合同的补充，具有同等法律效力。
结语。
工程施工合同索赔金额规定
工程施工合同索赔金额规定为了保障工程施工的顺利进行，避免因各种原因导致的经济损失，乙方同意按照以下规定，对甲方提出的索赔进行合理的调解和处理，确保双方的合作顺利进行。
一、施工索赔的定义1.1 施工索赔是指发生在工程实施过程中，因为合同约定之外的原因，给双方带来的经济损失的申请。
包括但不限于因设计变更、工程变更、材料价格上涨、施工周期延长、增加工程量等原因导致的索赔。
1.2 施工索赔的处理原则是公平、合理、诚信、高效，根据合同约定和实际情况进行协商解决。
二、索赔金额的计算标准2.1 施工索赔金额的计算标准应符合相关法律法规和合同约定，不得违背国家法律法规的规定。
2.2 施工索赔金额的计算应综合考虑因素包括但不限于劳动力成本、材料成本、设备成本、管理费用、利润等，按照相关标准和比例进行计算。
2.3 施工索赔金额的最高限额应不超过合同总金额的20%，超出此金额的索赔需双方全面协商确定。
三、索赔处理流程3.1 甲方应在发现索赔事由后及时向乙方书面提交索赔申请，并提供相关证据和资料。
3.2 乙方应在收到甲方索赔申请后尽快组织相关部门进行审核，确定索赔金额和处理方式，并书面通知甲方。
3.3 双方应在10个工作日内就索赔金额和处理方式达成一致意见，并签订索赔协议。
3.4 如双方无法就索赔金额和处理方式达成一致意见，应协商寻求第三方机构进行调解，如仍无法协商解决，可向有关部门提起诉讼解决。
四、索赔的风险提示4.1 施工索赔属于合同纠纷范畴，双方应在合同签订时对索赔金额和处理方式进行明确约定，以避免后期出现争议。
4.2 如因一方故意拖延或拒绝处理索赔，另一方可向相关部门投诉举报并寻求法律保护。
4.3 双方应在索赔处理过程中保持沟通顺畅，及时协商解决问题，确保施工进度不受影响。
五、其他条款5.1 本规定自双方签订合同之日起生效，如有变更需经双方协商一致后修改。
5.2 本规定未尽事宜，双方可根据实际情况进行协商解决，并签署补充协议。
如何在施工中处理变更和索赔请求
如何在施工中处理变更和索赔请求在施工过程中，变更和索赔请求是经常会遇到的问题，它们可能会对项目的进度和成本产生重大影响。
因此，正确处理变更和索赔请求是施工管理的重要任务之一。
本文将就如何在施工中处理变更和索赔请求进行探讨。
一、理解变更和索赔请求的概念变更指的是施工过程中由于各种原因，如设计要求变化、工程条件变化等，导致施工方法、进度、成本等需要进行调整的情况。
变更的产生可能是由业主、监理或施工方提出的。
索赔请求是指施工方因在施工过程中遇到的不可抗力、设计变更等原因造成工程进度延误或费用增加而向业主提出的请求，要求业主承担相应的损失。
二、建立变更和索赔管理机制为了高效处理变更和索赔请求，需要建立相应的管理机制。
首先是建立变更和索赔请求的报告机制，要求施工方在发现变更或产生索赔请求时及时向监理和业主报告，并提供详细的变更和索赔说明。
其次是建立变更和索赔请求的评估机制，相关方应组成专门的评估小组，对变更和索赔请求进行审核、评估，确定其合理性和影响范围。
最后是建立变更和索赔请求的决策机制，监理和业主应根据评估结果，依法依规进行决策，确保公正、合理地处理变更和索赔请求。
三、变更管理的步骤和注意事项在处理变更时，需要经过以下步骤：1. 变更申请：施工方根据实际情况，编制变更申请书，说明变更内容、原因及影响，提交给监理和业主。
2. 变更评估：监理和业主组织专业人员对变更申请进行评估，确定变更是否合理、是否会对工期和成本产生影响。
3. 变更审批：监理和业主根据评估结果，进行决策，确定是否批准变更申请，并签订相应的变更合同或协议。
4. 变更管理：在变更批准后，施工方必须按照变更合同或协议的要求进行施工，确保变更的有效实施。
在处理变更时，需要注意以下事项：1. 变更必须依法依规进行，尽量避免未经批准或违法违约的变更。
2. 变更申请必须合理、明确，包括变更内容、原因、影响范围等详细信息，以帮助监理和业主进行评估和决策。
工程施工索赔
工程施工索赔第一节概述在市场经济条件下，建筑市场中的工程索赔是一种正常的现象。
在我国，由于社会主义市场经济体制尚未完全形成,在工程实施中，业主不让索赔,承包商不敢索赔和不懂索赔，监理工程师不会处理索赔的现象普遍存在。
面对这种情况，在建筑市场中，应当大力提高业主和承包商对工程索赔的认识，加强对索赔理论和方法的研究，认真对待和搞好工程索赔，这对维护国家和企业利益都有十分重要的意义。
施工索赔是在施工过程中，承包商根据合同和法律的规定,对并非由于自己的过错所造成的损失，或承担了合同规定之外的工作所付的额外支出，承包商向业主提出在经济或时间上要求补偿的权利。
从广义上讲，施工索赔还包括业主对承包商的索赔,通常称为反索赔。
从以上对施工索赔的定义可以说明以下几点:⑴索赔是一种合法的正当权利要求，不是无理争利。
它是依据合同和法律的规定，向承担责任方索回不应该由自己承担的损失，这完全是合理合法的。
⑵索赔是双向的.合同的双方都可向对方提出索赔要求，被索赔方可以对索赔方提出异议，阻止对方的不合理的索赔要求。
⑶索赔的依据签订的合同和有关法律、法规和规章.索赔成功的主要依据是合同和法律及与此有关的证据。
没有合同和法律依据,没有依据合同和法律提出的各种证据，索赔不能成立。
⑷施工索赔的目的。
在工程施工中，索赔的目的是补偿索赔方在工期和经济上的损失。
一、发生索赔的原因据国外资料统计，施工索赔无论在数量或金额上，都在稳步增长。
如在美国有人统计了由政府管理的22项工程，发生施工索赔的次数达427次，平均每项工程索赔约20次，索赔金额约占总合同额的6%左右，索赔成功率占93%.施工索赔发生的原因大致有以下四个方面:1．建筑过程的难度和复杂性增大随着社会的发展，出现了越来越多的新技术、新工艺，业主对项目建设的质量和功能要求越来越高，越来越完善。
因而使设计难度不断增大，另一方面施工过程也变得更加复杂。
由于设计难度加大，要求设计人员在设计图纸中规范使用不出差错。
施工中的价格调整与索赔
施工中的价格调整与索赔在施工过程中，往往会遇到价格调整和索赔的情况。
价格调整是指由于各种原因导致合同金额发生变动，而索赔则是指由于某些特殊情况，施工单位要求业主支付额外费用的情况。
本文将就施工中的价格调整与索赔问题展开讨论，并提供一些解决上述问题的建议。
1. 价格调整在施工过程中，价格调整是经常发生的。
造成价格调整的因素有很多，例如市场原材料价格波动、政策变化、设计变更等。
在制定合同时，双方应明确价格调整的原则和方式，以应对未来可能发生的价格变动。
为了合理调整合同金额，施工单位需要提供准确、详细的成本核算报告，包括材料价格、人工费用、机械设备费用等。
业主与施工单位应进行友好协商，并参考市场价格变动、经济指标等因素，确定合理的价格调整比例。
同时，双方需遵守法律法规，确保价格调整的合法性和合理性。
2. 索赔在施工过程中，施工单位有时因为业主的原因或者一些不可抗力的因素，需要请求额外费用，这就是索赔。
常见的索赔原因包括：设计变更、工期延误、质量问题、违约行为等。
当发生索赔情况时，施工单位应及时向业主提出索赔要求，并提供相关证据和支持文件。
业主应认真审核索赔内容，并进行合理评估，以确定是否接受索赔要求。
在解决索赔问题时，双方应遵循以下原则：及时沟通、友好协商、依法处理。
双方可以通过派出专业人员进行现场勘察、审核索赔材料等方式，共同找到解决问题的最佳方案。
当无法达成一致意见时，双方可以通过法律途径解决纠纷。
为了避免或减少施工中价格调整与索赔的发生，以下是一些建议：1. 合同签订阶段，双方应详细、准确地商讨和确定合同金额、付款方式、价格调整的原则和方式，以及索赔的处理方式等，达成明确的合作共识。
2. 在施工过程中，施工单位应做好成本核算工作，及时更新价格信息，以应对价格波动引起的风险。
3. 业主应加强对施工进展和质量的监督，及时发现并解决问题，减少索赔发生的可能性。
4. 施工单位和业主应保持良好的沟通，及时交流进展情况，并共同制定解决问题的方案。
上海某高速公路工程索赔情况总结(实例)
**高速公路**工程索赔情况总结由上海市**有限公司承建的**高速公路A30.2项目,主线全长5.78公里;合同金额1.28亿元，其中桥梁部分为5168.79万元，其余为道路部分;施工工期24个月,竣工日期2005年6月30日;水泥、钢材等主要材料甲供。
施工过程中，由于业主工程款拖欠及甲供材料短缺等的原因，在2004年6月起至2004年12月，工程施工处于缓慢施工状态。
导致主体工程竣工延期到2005年12月30日。
由于亭卫跨线桥人行道由于设计修改，导致该项目延期至2006年8月30日完工。
根据工程施工的实际情况，我们在编制结算报告时，增加了索赔内容，此内容合计金额791.77万元。
（见表1）其中：一、甲供材料影响增加费用：由于业主在2005年2月出现了资金短缺，造成从该时起水泥、钢筋供应不正常。
根据水泥、钢筋断料所造成各桥梁停工情况，分别计算人工费、机械费、材料租赁费。
（见表2）二、工程款支付不到位影响增加费用业主在2005年6月至2005年12月期间，没有支付工程款，造成道路施工无法按计划进行石灰土、三渣施工，造成大型施工机械、人工停工。
（见表3）三、第三项和第四项主要是动迁和设计所影响的费用。
四、工期延误增加费用工期影响所造成的费用有开办费、施工场地租赁费、施工便道维修、施工管理费增加等。
见表4现在，A30工程结算已接近尾声，索赔工作正在进行协商，根据目前的商谈情况，业主对甲供材料影响增加费用和工程款支付不到位影响增加费用所立的项目基本能认可，但是对人工单价、机械台班单价的确定和我们有距离。
在第五项的开办费、施工场地租赁费、施工便道维修、施工管理费方面，也存在类似的情况。
目前，根据商谈的情况，业主已经同意200万元左右，我们正在继续努力。
表-1索赔金额汇总表表—2甲供材料影响增加费用表—3工程款支付不到位影响增加费用表—4因工期延误造成的损失。
如何处理施工的变更和索赔
如何处理施工的变更和索赔在施工项目中，变更和索赔是很常见的情况。
由于各种原因，项目的需求、设计、进度、费用等都可能会发生变化，因此对施工方和业主来说，处理变更和索赔是非常重要的。
本文将介绍如何有效地处理施工的变更和索赔，以确保项目能够按时按质完成。
一、了解变更和索赔的定义和类型在开始讨论如何处理变更和索赔之前，我们首先需要了解它们的定义和类型。
变更是指对项目范围、设计或合同条款进行修改的情况，可以是由于设计变更、地质条件变化、技术要求调整等原因引起的。
索赔是指承包商因为一些非预期的情况而要求额外费用或时间的情况，通常是由于业主的要求变更、工期延误、无法按时供应材料等原因导致的。
二、建立明确的变更和索赔管理机制为了有效处理变更和索赔，建立明确的管理机制是必要的。
首先，需要在合同中明确规定变更和索赔的流程和要求，包括变更和索赔的申请、审批、报价、支付等环节。
同时，还需要建立相关的文档和记录，包括变更和索赔的申请书、审批文件、报价单、支付凭证等。
三、及时识别和评估变更和索赔请求在项目进行过程中，及时识别和评估变更和索赔请求是非常重要的。
施工方需要及时与业主沟通，了解项目变更和索赔的情况，并对其进行详细评估。
评估变更和索赔请求时，应考虑影响范围、工期延误、费用变化等因素，并与业主协商达成一致。
四、编制详细的变更和索赔报价在处理变更和索赔时，编制详细的报价是必不可少的。
施工方应根据变更和索赔的要求，编制详细的报价，包括工程量变化、费用变化、工期变化等。
报价应详细明确，合理合法，并经过业主的审批和确认。
五、及时处理和支付变更和索赔费用一旦变更和索赔报价得到确认，施工方需要及时处理和支付相应的费用。
施工方应严格按照合同约定，结算变更和索赔费用，并及时支付给相应的供应商和分包商。
六、合理处理变更和索赔争议在处理变更和索赔过程中，有时可能会发生争议。
当发生争议时，双方应保持冷静和理性，积极进行沟通和协商，寻求公正的解决方案。
工程项目索赔的种类
工程项目索赔的种类在工程项目中，由于各种原因可能会发生索赔的情况。
索赔是指承包商或业主在工程项目中要求补偿或赔偿的一种请求。
下面将介绍几种常见的工程项目索赔的种类。
1. 变更指令索赔在工程项目进行过程中，由于设计变更或业主要求进行变更，承包商需要额外工作或额外费用。
这时，承包商可以提出变更指令索赔，要求业主支付额外费用或延长工期。
2. 延期索赔当工程项目无法按照原定计划完成时，承包商可以提出延期索赔。
延期索赔的原因可能包括设计变更、工程障碍、自然灾害等。
承包商可以要求业主支付因项目延期所造成的额外费用。
3. 索赔因工程变更引起的损失工程项目进行过程中，如果发生设计变更或工程条件发生改变，导致承包商无法按照原定计划完成工程，承包商可以提出索赔要求。
这种索赔通常包括额外费用、材料浪费、工期延长等。
4. 物资价格波动索赔在工程项目进行过程中，由于市场价格波动，导致工程所需物资价格上涨，承包商可能会遭受损失。
承包商可以提出物资价格波动索赔，要求业主支付额外费用。
5. 业主指令索赔在工程项目进行过程中，由于业主要求进行工程变更或额外工作，承包商需要投入额外的资源和费用。
承包商可以提出业主指令索赔，要求业主支付额外费用。
6. 违约索赔在工程项目进行过程中，如果一方违反合同约定，导致另一方遭受经济损失，受损方可以提出违约索赔。
违约索赔通常包括赔偿经济损失、利息、律师费等。
7. 设计错误索赔如果工程项目中出现设计错误或设计不合理，导致工程无法按照预期完成或存在安全隐患，承包商可以提出设计错误索赔。
设计错误索赔通常包括额外费用、工期延长等。
8. 施工变更索赔在工程项目进行过程中，由于施工条件变化或工程难度增加，导致承包商需要额外工作或费用。
承包商可以提出施工变更索赔，要求业主支付额外费用。
9. 违约索赔如果工程项目中一方未能按照合同约定履行义务，导致另一方遭受损失，受损方可以提出违约索赔。
违约索赔通常包括赔偿经济损失、利息、律师费等。
建设工程施工索赔程序
建设工程施工索赔程序引言：建设工程的施工过程中，常常会面临各种变数和风险，如工期延误、质量问题、设计变更等。
在这些情况下，承包商可能需要向业主提交索赔请求，以寻求经济赔偿或其他补偿。
本文将介绍建设工程施工索赔的程序和注意事项。
一、确认索赔权利在进行索赔之前，承包商首先需要确认自己是否拥有索赔的权利。
建设工程合同通常会规定索赔的条件和程序。
承包商应仔细阅读合同中的相关条款和条件，确保自己符合索赔的要求。
1. 工程变更：当业主要求施工变更时，承包商可以提出索赔请求。
变更包括设计变更、施工图变更、工程范围变更等。
2. 工期延误：如果工期延误是由于业主原因或其他不可抗力导致的，承包商可以提出索赔请求。
3. 设备供应问题：如果供应商未能按时提供承包商所需的设备，导致施工无法按计划进行，承包商有权提出索赔。
4. 材料质量问题：如果材料供应商提供的材料不符合合同规定的质量标准，承包商可以要求索赔。
二、准备索赔文件一旦承包商确认自己有权提出索赔，就需要准备相应的文件来支持索赔请求。
以下是常见的索赔文件：1. 索赔声明书：明确索赔的性质、原因、金额等细节，并要求业主进行相应补偿。
2. 财务文件：如施工成本清单、发票、收据等，用以证明索赔金额的合理性。
3. 会议记录和沟通记录：记录与业主之间的会议和沟通过程，以证明索赔请求的合理性。
4. 工程日志和工作记录：包括施工进展、工期延误或变更、质量问题等详细记录，作为索赔依据。
5. 证据材料：如照片、实地勘察报告、专家意见等，用以证明业主违约或其他责任。
三、提交索赔请求承包商准备好索赔文件后，需要按照合同规定的程序将文件提交给业主。
以下是常见的提交索赔请求的步骤：1. 发送索赔声明书：将索赔声明书以书面形式发送给业主，并要求业主在一定的时间内做出回复。
2. 召开索赔会议：如果业主接受了索赔请求，双方应协商召开索赔会议，商讨索赔金额及其他细节。
3. 索赔谈判：在索赔会议中，承包商与业主可以进行谈判，争取达成双方都可以接受的索赔协议。
建筑工程施工合同的索赔(一)
建筑工程施工合同的索赔（一）索赔是指在建筑工程施工过程中，由于各种原因导致合同双方发生争议，造成经济损失，而一方根据合同规定向对方进行经济赔偿的行为。
在建筑工程施工合同中，索赔是一项非常重要的问题，它关系到合同双方的权益保护和合同履行的正常进行。
在建筑工程施工合同中，索赔通常分为两种情况：一是因合同双方的责任主张索赔，即一方认为对方未按合同约定履行义务而要求赔偿；二是因不可抗力等特殊情况导致索赔，即合同双方对由于不可抗力等原因发生的经济损失进行协商和处理。
建筑工程施工合同的索赔主要由以下几个方面构成：1. 设计变更引起的索赔：在建筑工程的设计过程中，由于客户需求的变化，或者设计师的疏忽等原因，可能会需要对设计方案进行变更。
这种变更会导致工程项目的结构、材料、工艺等方面发生变化，从而对工程造成一定的影响。
在这种情况下，施工方可以提出索赔请求，要求设计方按照变更后的设计方案进行施工，并承担由此引起的费用、工期等增加。
2. 工程变更引起的索赔：在施工过程中，由于各种因素导致工程发生变更，例如遇到地质条件不符、原材料质量不合格等情况，施工方需要对工程进行调整或改造。
这种变更会导致施工方的工作量增加，并可能伴随着额外的费用和时间成本。
在这种情况下，施工方可以提出索赔请求，要求业主按照新的工程变更方案进行支付相应的费用和工期延长。
3. 延误索赔：在建筑工程的施工过程中，由于各种原因导致工程的进度延迟，从而影响到工程的交付时间和工期。
这种延误可能是由于天气原因、客户需求的变化、供应链的问题等导致的。
在这种情况下，施工方可以提出索赔请求，要求业主支付工期延误所带来的额外费用和损失。
4. 变量索赔：在建筑工程施工过程中，由于各种原因导致工程的成本增加，例如原材料价格上涨、劳动力成本增加等。
这种成本增加可能会导致施工方无法按照合同约定的价格进行施工，从而造成经济损失。
在这种情况下，施工方可以提出索赔请求，要求业主支付额外的成本差价。
工程变更索赔要点提示(路基工程)
一、路基工程1.土石方数量：根据现场条件，核查设计地形地貌线是否准确，必要时补测加密横断面，调整计算软件中横断面面积计算系数，调整原设计标高以调整断面方；复核表层土（一般多为腐植性土壤）是否已在设计中考虑和已考虑数量是否满足现场施工需要（表层土需远运外弃）：己调整的填土数量是否己在工程数量表和土石方调配表中计列，并复核数量表中所列数量是否与设计图数量相一致。
2.土石比例：核查地质资料是否准确，必要时可合理调整土石类别比例。
3.土石方调配：统筹好土石方调配方案，一是要适当调整运距；二是要做好利用方、借土填方、弃方的调配工作，重点是根据工程实际将利用方适当调整为弃方，同时调整借土填力的数量；三也要通过合理的调配以降低成本费用。
4.爆破受限情况：在既有线或者新线施工中石方爆破受限制的地段，按照现场实际条件，从确保安全角度出发，适当将普通爆破调整为控制爆破、或将C类调整为B（A）、将B类调整为A类：调整防护等级和形式确保安全施工，如通常设计中一般采用单层排架和双层排架防护，可考虑调整为柔性防护网。
5.填料变更：根据项目工程特点及所在地砂石料和卵石资源情况，对填料类型及标准进行适当调整，确保施工质量、进度、便于施工且增加效益。
6.台后回填：一般除个别大中桥台背回填有特殊设计，需填筑级配碎石或级配砂砾外，小桥、涵洞台背、大型挡土墙背后回填常设计为渗水性良好的填料。
在施工中，要根据现场实际、材料条件、技术经济等综合分析对填料类型及标准进行有针对性的调整，以保证施工质量，并满足建设、设计、监理等单位的要求。
7.软基处理：调查管段内路基沿线地形地貌及地质变化，适当调整沟塘处理和软基处理设计方案及数量，调整采空区、溶洞处理数量；或根据技术经济分析资料，适当优化原设计处理工艺。
具体如下：（1）采用粉喷桩、旋喷桩、CFG桩、砂井、塑料排水板、碎石桩、预应力管桩等施工工艺处理软土路基时，在确保安全、质量、工期的前提下，通过技术经济比较分析，对亏损项目要适当调整施工工艺，对盈利项目要保证设计数量不被扣减，有条件的要通过适当优化增加工程数量。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
浅谈路基桥梁工程的施工变更索赔摘要：作者针对路基桥梁工程的施工变更索赔做了一些理论和实践的探讨，并对工程变更索赔中注意的几个问题进行了全面的介绍。
关键词：路基桥梁工程；施工；变更索赔
1、概述
1.1工程变更产生原因
由于工程建设的周期长、涉及的经济关系和法律关系复杂、受自然条件和客观因素的影响大，导致项目的实际情况与项目招标投标时的情况相比会发生一些变化。
因此，工程的实际施工情况与招标投标时的工程情况相比往往会有一些变化[1]。
1.2工程变更工作流程
工程变更应按照整理变更依据、变更评审和修订、上报变更立项文件、上报变更审批情况跟踪，批复后调整清单逐项进行。
2、索赔
2.1索赔的分类
（1）工期延长签证索赔：由于非承包商方而的原因造成工程延期时，承包商向业主提出的推迟竣工日期的签证索赔。
（2）费用损失签证索赔：承包商向业主提出的，要求补偿因签证索赔事件发生而引起的额外开支和费用损失的签证索赔。
2.2签证索赔的特点
就签证索赔本身而言，是一项复杂的工作，具有很强的逻辑性、
依据性、时效性，大致来说签证索赔有以下3个特点：（1）以合同、法律、法规为依据。
签证索赔的实质是承包商向业主索取资金，这就要求提出的各个项目都要有根有据，如工程量增加，设计变更等都要以合同条款法律法规为依据，不可空口无凭。
（2）以书面材料为证据。
签证索赔的证据是支持签证索赔的证明文件和资料，签证索赔的证据主要来源于施工过程中的信息和资料，承包商平时要经常注意这些信息资料的收集、整理和积累，提供的书面材料要真实、准确、全面、有说服力。
作为签证索赔的证据很多，大致分为：施工图纸、设计变更、同监理、业主方的往来信函及文件、施工日志、会议记录或纪要、施工照片或录象带、施工进度计划、气象水文报告、财务记录方面等。
（3）签证索赔的提出具有效性。
签证索赔报告一定要在签证索赔事件发生后的有效期（一般为28天）内报送，过期的签证索赔无效。
2.3索赔资料的收集
额外费用和工期延长索赔是由建设项目中的各种事件引起的，业主、总包商或项目的任何分包商、供货商都可索赔。
为了增加索赔成功的机会，索赔者必须有足够的证据、相应的文件，确定额外的费用和工期的数量和原因。
因此，合同各方必须以事件和文件为依据，辨别、记录可能发生或已经发生的事件对工期施工费用的影响。
很多事件能够引起工期和费用的增加，其中有些是可索赔的，
但必须证明事件的存在及引起事件的原因。
成功的索赔者必须以事件和文件为依据，记录可能发生和已经发生的影响工期费用的事件，并以记录为依据来跟踪索赔的影响费用。
为了了解并记录索赔事件（包括给业主的通知），有经验的承包商往往跟踪索赔事件的履行时间和费用，承包商通过及时通知和处理的文件来保护他索赔的权利。
3、工程变更索赔中注意的几个问题
3.1要注意会议纪要与施工资料的一致性
在做变更索赔过程中，需要收集很多资料（如设计单位下发的设计变更单；业主单位发的设计变更单；施工过程中形成的资料：施工资料、会议纪要等），所收集到的这些资料，一定要注意资料之间是否存在不一致，甚至是相互矛盾的现象。
举例说明：在同一份变更支持文件中，其中的施工资料显示增加搅拌桩桩长为：6230m，而在其中的会议纪要中（该会议纪要有业主单位、监理单位的签字盖章）显示增加搅拌桩桩长为：5620m。
这样的资料上报的结果就是：业主单位只承认增加搅拌桩桩长为5620m，并且让施工单位有故意改变施工资料的嫌疑[2]。
3.2要注意施工资料与设计变更资料的一致性
工程设计变更及索赔工作是合同管理的一项重要内容。
某项目共计上报承包人申报154项，变更总金额1000余万元，变更比率11.3%。
因涉及变更项目较多、范围广泛，为了避免在后期工程审计过程中的无畏经济损失，在日常变更工作过程，除了在变更原始
资料的收集、整理方面尽量做到及时、准确、完整、详尽外，还着重于加强与业主、设计单位的沟通，严格按照变革程序办理变更手续，注意每一个中间环节，避免产生漏洞。
3.3在收集有些变更索赔资料过程中，要注意资料的权威性
不要轻易地认为，有设计单位出的设计变更，就可以说明问题了。
案例说明：在进行30m空心板梁预制过程中（进行到第10片梁预制时）发现第一批严格按图施工的3片试验梁底板开裂。
施工单位上报建设单位后，设计单位进行了设计变更。
因这一变更，造成了工期延误将近2个月，工期延误造成施工单位人员窝工、机械设备闲置、施工场地租费增加、现场生活用水电费增加；而设计变更造成施工单位按原图制作加工好的6套内模全部需要改制，按原图预制的好10片空心板梁造价及报废费用等多项费用索赔，索赔金额比较大。
在进行空心板梁开裂事故原因第一次调查时，设计单位一口咬定：开裂是因为施工方法不正确引起的。
很显然，这一定性对我们的索赔是很不利的，于是，我们项目负责人为这事专门聘请了桥梁界力学专家组来现场，会同设计单位、建设单位、监理单位，一同研究开裂原因，这次有桥梁界力学专家组在内的，共同签订的会议纪要将开裂原因定性为：原设计预应力钢铰线布束不合理。
这一定性推翻了设计单位的因为施工方法不正确引起，为以后的索赔工作提供了很权威的有力证据。
4、结语
建筑行业竞争激烈（越往后，竞争越激烈），施工企业比较多，
发包方与承包方很难成为平等的合同双方，另一方面，在施工方面，成为专利施工方法的很少很少，竞争的激烈，为了承揽业务，有时候不可避免地就要运用合理低价中标的策略，中标价中的利润空间缩小，这就使得成功进行变更索赔工作成为补充减少的利润空间的一种很好的方法。
很多成功索赔的经验均来自于进行变更索赔工作中的实际实践中。
因为工程项目和项目实施环境的单一性、独特性、长周期性，使得每个工程的变更索赔都或多或少的有一些值得学习的经验。