合同管理习题第三章--建设工程施工合同示范文本
建筑工程施工合同管理练习题及参考答案

施工协议管理一、施工发承包模式(一)、单项选择题1、建设工程施工招标应具有旳条件有()。
A.已委托招标代理机构B.招标文献已编制完毕C.初步设计及概算应当履行同意手续旳,已经同意D.施工图设计及预算应当履行同意手续旳,已经同意2、标前会议上,招标人对投标人书面提出旳问题和会议上即席提出旳问题予以解答,会议结束后,招标人应将会议纪要用书面形式发给()。
A.提出问题旳投标人B.所有参与标前会议旳投标人C.所有未参与标前会议旳投标人D.每一种投标人3、初步评审中发现投标报价旳单价与数量旳乘积之和与所报旳总价不一致时,应()。
A.以总价为准B.以大写为准C.以单价为准,并应由投标人代表签字确认D.以单价为准,无需由投标人代表签字确认4、《招标投标法》有关公开招标与邀请招标旳规定,对旳旳有()。
A.应当招标旳建设工程项目,一般应采用公开招标方式B.公开招标旳长处是招标人有较大旳选择范围,费用较低C.对于技术复杂旳项目,招标人可采用邀请招标D.采用邀请招标方式,招标人应当向五个以上法人或其他组织发出投标邀请书5、某建设项目包括多层住宅、高层住宅、小学及幼稚园等若干单位工程,现业主将多层住宅工程发包给甲施工单位,高层住宅工程发包给乙施工单位,小学及幼稚园工程发包给丙施工单位。
对业主来说,这样旳发包方式在费用控制与进度控制方面旳特点是()。
A.对投资旳初期控制不利,且不利于缩短建设周期B.对投资旳初期控制不利,但有助于缩短建设周期C.对投资旳初期控制较为有利,且不利于缩短建设周期D.对投资旳初期控制较为有利,但有助于缩短建设周期多选题6、与平行发承包模式相比,施工总承包模式旳不一样之处在于()。
A.工作程序不一样B.动工日期较迟,建设周期较长C.协议一般实行总价协议D.业主只需要进行一次招标,与一种施工总承包单位签约E.业主只负责对施工总承包单位旳管理及组织协调7、评标中旳商务评审重要是对()等进行评审。
A.人员配置B.组织构造C.报价构成D.支付条件E.价风格整8、根据我国旳有关规定,有()情形旳,经同意可以进行邀请招标。
合同管理习题第三章 建设工程施工合同示范文本

第三章建设工程施工合同示范文本一、单项选择题(每题的备选项中,只有 个最符合题意).依据施工合同示范文本规定,因承包人的原因不能按期开工, 后推迟开工日期。
.需承包人书面通知工程师 .应经建设行政主管部门批准 .应经工程师批准 .需承包人书面通知发包人.施工中需要使用专利技术及特殊工艺时,按照施工合同示范文本的规定,如果是( 。
.发包人要求使用,由发包人办理相应手续,发包人承担相应费用.发包人要求使用,由承包人办理相应手续,发包人承担相应费用.承包人提出使用,由发包人办理相应手续,承包人承担相应费用.承包人提出使用,由承包人办理相应手续,发包人承担相应费用.施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度,承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务,则此延误的责任应由 承担。
.工程师 .承包人 .工程师和承包人.发包人.依据施工合同示范文本规定,投料试车工作应在工程竣工 。
.验收后由发包人负责 .验收前由发包人负责.验收后由工程师负责 .验收前由工程师负责.由承包人负责采购的材料设备,到货检验时发现与标准要求不符,承包人按工程师要求进行了重新采购,最后达到了标准要求。
处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是 。
.费用由发包人承担,工期给予顺延 .费用由承包人承担,工期不予顺延 .费用由发包人承担,工期不予顺延 .费用由承包人承担,工期给予顺延 .按照施工合同示范文本规定,承包人的义务包括 。
.协调处理施工现场周围地下管线保护工作.按工程需要提供非夜间施工使用的照明.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续.组织设计交底.按照施工合同示范文本规定,当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时,应按 顺序解释。
.施工合同协议书、工程量清单、中标通知书.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书.在签订施工合同时,要同时约定保修条款。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同 (示范文本)GF-2013-0201鉴于甲方(以下简称“甲方”)拟对某建设项目进行施工,乙方(以下简称“乙方”)具备相应的施工能力、技术水平和相关经验,双方根据《中华人民共和国建设工程法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法规,就本工程的施工事项达成如下协议:第一章、总则第一条合同基本信息1.1 项目名称:1.2 建设地址:1.3 甲方单位:1.4 乙方单位:第二章、工程范围及工期第二条工程范围2.1 工程内容:2.2 工程标准及质量要求:2.3 工程变更:2.4 工程文件2.5 工程变更第三章、价款与支付方式第三条价款3.1 总价款:3.2 付款方式:3.3 价款变更:3.4 预付款与进度款:3.5 最终付款:第四章、施工组织及管理第四条施工组织4.1 施工团队:4.2 施工计划:4.3 施工安全:4.4 施工交底:第五章、质量保证、验收与保修第五条工程质量保证5.1 工程质量标准:5.2 质量保证措施:5.3 验收:5.4 保修期:第六章、合同履行与违约责任第六条合同履行6.1 履行期限:6.2 履行地点:6.3 违约责任:6.4 解除合同:第七章、争议解决第七条争议解决7.1 协商解决:7.2 仲裁解决:7.3 诉讼解决:第八章、附则第八条附则8.1 知识产权保护:8.2 保密协议:8.3 合同变更:8.4 合同生效与解释:8.5 其他约定:一、所涉及附件如下:1. 技术规范书2. 施工组织设计书3. 合同付款计划表4. 工程变更通知书二、如下所涉及的法律名词及注释:1. 建设工程法:“中华人民共和国建设工程法”的简称,是为了保障建设工程的安全、质量和进度,规范建设工程的设计、施工和验收等环节而颁布的法律。
2. 合同法:“中华人民共和国合同法”的简称,是为了保护合同当事人的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济的健康发展而颁布的法律。
建设工程施工合同示范文本(GF-2023-0201)

建设工程施工合同示范文本 (GF-2023-0201) 第一章总则第一条目的和依据1. 为了规范建设工程施工合同的签订和执行过程,保护当事人的合法权益,提高工程施工质量,根据《合同法》和相关法律法规的规定,制定本示范文本。
第二条适用范围1. 本示范文本适用于境内的建设工程施工合同的签订和履行。
第三条定义1. 建设工程:指建筑、结构、装饰、设备安装、水电安装等工程。
第二章合同的签订第四条合同的形式1. 建设工程施工合同可以采用书面形式或者口头形式,但建设工程总承包合同必须采用书面形式。
第五条合同的内容1. 建设工程施工合同应包含以下内容:合同名称、编号和签订地点;合同当事人的名称、住所地和;工程的名称、规模和位置;工程建设的内容、技术要求和质量标准;工期和竣工时间;工程施工的组织和管理;工程款支付方式和标准;合同变更和解除的条件和方式;争议解决方式和司法管辖地。
第六条合同的签订程序1. 合同的签订应当经过双方当事人协商一致,并由双方当事人在合同上签字或者盖章。
合同应当按照法律规定的程序进行备案。
第三章合同的履行第七条工程施工的组织和管理1. 施工方应按照合同的约定,建立合理的组织和管理体系,确保工程施工的顺利进行。
第八条工程款的支付1. 工程款的支付应按照合同约定的方式和标准进行,支付过程应记录并留存相关凭证。
第九条工程质量的监督1. 工程质量监督应严格按照国家相关标准进行,发现问题及时处理,并确保工程质量符合合同约定的要求。
第四章合同的变更和解除第十条合同变更1. 合同变更应当经过双方当事人协商一致,并以书面形式进行确认。
第十一条合同解除1. 合同解除应当经过双方当事人协商一致,并按照法律规定的程序进行。
第五章争议解决第十二条争议解决方式1. 双方当事人对于合同的争议可以通过友好协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决。
第十三条司法管辖1. 合同争议需要提起诉讼时,应当提交至双方当事人所在地的人民法院进行审理。
《建设项目工程总承包合同示范文本》学习

PPT文档演模板
《建设项目工程总承包合同示范文本》 学习
4 第二部分 通用条款(P3~P63)
【与FIDIC关联】 ①雇主(发包人)要求采用任何国外标准规范, 通常是在标书/合同的“雇主要求”中 提出/列明要求, 并在合同谈判中详细澄清和确认。 ②承包商应努力做出应对和筹备, 并在“开球会”上解释、展示和可提供的姿态。 1.6 保密事项<1款项> [要点] 1)合同中应明确双方的商业秘密和技术秘密。 2)违约方承担损失赔偿责任。 3)双方可签订保密协议,作为合同附件执行。
以及同我国的差异。 ③1.1.3.8[履约证书]:比较与我国运作的差异。 ④银皮1.1.4.1/黄皮1.1.4.2[合同价格]:比较与我国现行情况的不同。 ⑤1.1.6.1[承包商文件]:内容要求广泛,与我们的传统作法和理念差距较大,直接
影响工程进度款和保留金回收! ⑥1.1.6.4[不可抗力]:包括自然力和非自然力形成的风险,并且“非自然力”事件
《建设项目工程总承包合同示范文本》 学习
3 第一部分 合同协议书
【与FIDIC关联】在<银皮/黄皮>书中对合同协议书指出: ①通常,合同协议书是在“中标函”发出后(28天内)由双方约定签署;若无“中标 函则直接签约合同协议书。 ②雇主首先表明已接受了承包商的“投标书”,愿将本工程总承包项目交由选定的承 包商负责实施。 ③双方分别承诺对方最关心的事项和内容而签约和立约(雇主要求承包商把合同项目 干完并达标,承包商要求雇主按约定付款)。 ④在黄皮书1.1.1.2中……(如果有);在银皮书的“协议书格式”(P125)[5.对重 要事项和日期的“备选”]条件中,对雇主提出了全部满足条件的“时限”/最后日期,雇主 若违约,承包商可选择“本协议书作废和无效,任何与工程有关的担保应予退还”。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

(GF—2017—0201 )建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局人的合法权益*恢拥(中华人艮井和国合同法第川中华人民扶和国雀分组成“(一)合同协议$&示范乂本》合同协饮书共计13条.主要包括:丄程概况、作同 丄期JJ1歸抹准、緩约合同价和合同价恪形式、项目经即.合同文件构 成、承诺以及合同生效条件等2fi 耍内容,集中杓定了合同十事人堪 本的合同权刊文务.(—)逋用合同条款通甬合同条款是石同与事人根据《中华人民共和国建筑法》M 中 华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工稈建设的实施及相 关事项,对存同半事人的权利义林出的原则性约定。
通用舍同条款共计20 貝体条款分別为: 般约定、发辺人 承包人'监理人、匚程质民 安全文明施匚与环境保护、匸期和进度. 材料与设备、试验与检驰、变更、价格调整、件同悅格、讣量与支付* 验收和工程试仁竣T.结算、秋陷贵任与保修、违不可抗力、保险 索赔和争议解决:前述条款安排既考虑门见行法律法规对工竹建设 的有关燉求.也考虑r 述设工程施工符理的特殊需藤。
为r 指导建枚丄程施丄宵同当巾人的签约行为"维护含同当事 筑法旅百中华人民曲和尿招标投标沐》以及利瓷沐沖汰觇・住龙城乡 建设部、同家工商行政管理总局对《逮址匚程施匸合同〔示范文 本〉3 (GF-2013-0201)进齐了修订「制世了(建设工程施工合 同(亦范 D >(GF-2017-0201)(以卜*简称《吓范工本》〉. 为了便J 合同卅宁人使用《亦范文本》t 现就有关问趙说明如卜: 一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同办议书.通用合同亲款和专用合同条歎二部(_)专用含同条款第一部分合同协议书................................... -1—、工程概况 (1)二、合同工期................................... (1)------- ■■ - - 1 1 -T ■ ■ - r-r 1 ■ - - 1 1 ■ - - - r ■■ r -四*签约合同价与合同价格彩式 (2)五、负目经悝.. (2)丸空円文作梅成 (2)L*' .... .................................. ........ ............... ................................ ..................................... ■•■■■■■ .......................................... ...................... ......... ........... .................. ......... ..............................入词语含义 (3)九、签订R寸间.. .... ... . .............十、辕订地点.. (I)*—、补充协ii .................................................... * (1)"二.台同生歌 (4)十三、台同份数 (4)弟一部分建用合同条款* .......... + ・+・+ “* ___ ......一一6 L —般约定 .... .. * ...... * ..... . .. *. (6)1-1国墮定义与解禅....... .... .... …… ..... -6I* 2 [酉S ..... ..... .... ...... .......... (11)1 I 3 1—1 ■ li ■ ■ ■ ■ ■ I ■ I I ■«■■■■■■■■■ I V I ■ I ha I I I ■ ■ ■ I ■■■■■UiBBBB I ■■■■JHbFBd 11.5合同文祎商优先项序 (12)专用合同条款是村通用合同条款原则性约定的细化、窕善*补充修戌或另行约定的条款・合同十事人町以根据不同建设I:程的特点及具体情况.通过双方的谈判、协商硒应的专用合同条款逬行修改补充。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2017-0201第一章总则第一条本合同是建设工程施工合同的示范文本,适用于在建设工程中,结合实际情况,明确项目双方的权益和责任。
第二条本合同所涉及的主体包括建设单位、施工单位以及监理单位。
第三条本合同的签署应遵守国家的法律法规和建设工程施工管理规定。
第四条本合同的目的在于确保建设工程的安全、质量和进度,并保护双方当事人的合法权益。
第二章合同的主要内容第五条本合同的主要内容包括建设工程的范围、施工进度、质量要求、工程款支付等。
第六条建设工程的范围应详细描述各项工作的内容、方法和要求。
第七条施工进度应根据工程的实际情况进行合理的安排,并明确各个节点的时间要求。
第八条质量要求应符合国家和地方有关建设工程施工质量的法律法规和标准。
第九条工程款支付应按照合同约定的条件和进度进行支付。
第三章合同的履行方式第十条本合同的履行方式包括施工单位进行施工,建设单位进行监督和支付工程款。
第十一条施工单位应按照合同约定的要求进行施工,并保证施工质量和进度的合理达标。
第十二条建设单位应对施工单位的施工进行监督,并及时支付工程款。
第四章保证和索赔第十三条施工单位应按照合同约定的要求进行质量保证,并承担由质量问题引起的返工和修复费用。
第十四条施工单位如遇到不可抗力等无法控制的因素,应及时向建设单位报告并采取相应措施。
第十五条如发生争议,双方应通过友好协商解决;如协商不能解决,则可依法进行仲裁或诉讼。
第五章附则所涉及附件如下:1. 工程施工图纸2. 建设工程设计文件如下所涉及的法律名词及注释:1. 建设工程:指按照设计文件所规定的要求进行施工的工程。
2. 施工单位:指承担建设工程施工任务的法人或其他组织。
3. 建设单位:指拥有或使用土地的法人或其他组织,委托施工单位进行工程建设。
4. 监理单位:指受建设单位委托,对施工单位的施工进行监督和管理的法人或其他组织。
合同管理习题第三章建设工程施工合同示范文本

-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有--------------第三章建设工程施工合同示范文本一、单项选择题(每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.依据施工合同示范文本规定,因承包人的原因不能按期开工,( )后推迟开工日期。
A.需承包人书面通知工程师 B.应经建设行政主管部门批准C.应经工程师批准 D.需承包人书面通知发包人2.施工中需要使用专利技术及特殊工艺时,按照施工合同示范文本的规定,如果是( )。
A.发包人要求使用,由发包人办理相应手续,发包人承担相应费用B.发包人要求使用,由承包人办理相应手续,发包人承担相应费用C.承包人提出使用,由发包人办理相应手续,承包人承担相应费用D.承包人提出使用,由承包人办理相应手续,发包人承担相应费用3.施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度,承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务,则此延误的责任应由( )承担。
A.工程师B.承包人C.工程师和承包人D.发包人4.依据施工合同示范文本规定,投料试车工作应在工程竣工( )。
A.验收后由发包人负责 B.验收前由发包人负责C.验收后由工程师负责 D.验收前由工程师负责5.由承包人负责采购的材料设备,到货检验时发现与标准要求不符,承包人按工程师要求进行了重新采购,最后达到了标准要求。
处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( )。
A.费用由发包人承担,工期给予顺延B.费用由承包人承担,工期不予顺延C.费用由发包人承担,工期不予顺延D.费用由承包人承担,工期给予顺延6.按照施工合同示范文本规定,承包人的义务包括( )。
A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D.组织设计交底7.按照施工合同示范文本规定,当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时,应按( )顺序解释。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201一、合同背景与目的1.1 合同背景本合同是根据国家有关法律和法规的规定,为保障双方权益,明确各项责任和义务而签订的。
1.2 合同目的本合同旨在规范双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任,并确保工程顺利进行。
二、合同条款第一章合同基本条款2.1 合同双方及联系方式甲方:单位名称:通讯地址:法定代表人:联系人及联系方式:乙方:单位名称:通讯地址:法定代表人:联系人及联系方式:2.2 工程名称及位置工程名称:工程位置:2.3 工程范围和内容工程范围:工程内容:2.4 工程价格和支付方式工程总造价:支付方式:第二章施工条件与要求2.5 工程进度和期限工期要求:工期计算方法:2.6 施工资质及人员要求施工资质:相关人员要求:2.7 施工环境及安全要求施工环境要求:安全防护要求:2.8 建材和设备采购要求建材采购要求:设备采购要求:第三章合同履行方式2.9 施工方式施工组织方式:施工班组配置:2.10 监理要求监理机构及人员要求:监理任务和职责:2.11 变更和索赔变更要求:索赔要求:第四章合同履行的风险控制2.12 保险要求保险类型:保险金额:2.13 违约责任甲方违约责任:乙方违约责任:2.14 争议解决争议解决方式:争议解决程序:三、本合同涉及附件如下:1. 工程施工图纸及设计文件2. 合同补充协议3. 工程质量检验报告4. 保险合同5. 其他相关附件四、本合同涉及的法律名词及注释如下:1. 建设工程:根据国家有关规定,指经济技术指标、审批手续等依法建设的各类工程。
2. 施工合同:建设工程的承包人和建设工程的发包人订立的关于工程施工的合同。
3. 工程设计:根据建设工程规划要求和技术标准,编制符合工程实际需求的工程项目。
4. 变更:发包人或承包人提出对已约定的工程范围、工程内容等进行修改的行为。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)第一章总则第一条合同目的为确保建设工程施工过程的合法性、规范性和安全性,保护各方的合法权益,加强合同管理,根据《中华人民共和国合同法》等法律法规,制定本合同。
第二条合同定义1. 建设工程:指根据项目需求,按照技术标准和规范,进行规划、设计、施工、监理、验收等环节的工程项目。
2. 承包人:指合同中约定的承担建设工程全部或部分施工任务的单位。
3. 发包人:指合同中约定的委托承包人承担建设工程施工任务的单位或个人。
4. 监理人:指合同中约定的对建设工程施工过程进行监督和管理的单位或个人。
第三条合同形式本合同采用书面形式,并由双方签字盖章或者电子文本形式确认。
第四条合同的解释本合同的解释以中文为准,如有其他语言版本,以中文版本为准。
...第九章法律适用根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定,本合同的解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
第十章附件所涉及附件如下:附件一:合同付款计划表附件二:施工进度计划表附件三:工程质量验收标准附件四:建设工程设计图纸第十一章法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下:1. 中华人民共和国合同法:指中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会于1999年3月15日通过并自1999年10月1日起施行的法律。
2. 中华人民共和国建设工程质量管理条例:指中华人民共和国国家发展和改革委员会于2009年6月30日发布的关于建设工程质量管理的规定。
第十二章执行困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下:1. 质量问题:如出现建设工程质量问题,可根据合同约定进行工程质量验收和责任追究。
2. 进度延迟:如发生施工进度延迟,双方可根据合同约定协商解决,涉及费用和工期的调整。
3. 变更和索赔:如有变更设计或其他需要索赔的情况,应按照合同约定和相关法律法规进行申请和处理。
建设工程施工合同示范文本 GF-99-0201

:《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)中华人民共和国建设部中华人民共和国国家工商行政管理局一九九九年十二月二十四日第一部分协议书发包人(全称):─────────────────承包人(全称):─────────────────依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:────────────────────工程地点:────────────────────工程内容:────────────────────群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:──────────────资金来源:────────────────────二、工程承包范围承包范围:────────────────────三、合同工期:开工日期:───────────竣工日期:───────────合同工期总日历天数天─────四、质量标准工程质量标准:──────────────────五、合同价款金额(大写):元(人民币)─────────¥:元─────────六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:年月日──────────合同订立地点:───────────────────本合同双方约定后生效。
建设工程合同管理课后题和答案

建设工程合同管理课后题和答案篇一:工程合同管理课后题答案工程合同管理第一章绪论1. 广义工程合同与狭义工程合同的定义广义合同并不是一项独立合同,而是一个合同体系,是一项工程项目实施过程中所有与建筑活动有关的合同的总和。
狭义的工程合同仅指施工合同,即业主与施工承包商就施工任务的完成所签订的协议。
2. 工程合同最主要的条款包括哪些?3. 合同权威性是否意味着合同条款一定有法律效力,在任何情况下都必须遵从?除了特殊情况(如不可抗力等因素)使合同不能实施外,合同当事人即使亏损甚至破产,也不能摆脱这种法律约束力。
4. 工程合同管理包括哪两个层次,分别是什么内容?第一个层次是,国家机关及金融机构对工程合同的管理,即合同的外部管理:第二个层次是,工程合同的当事人及监理单位对工程合同的管理,即合同的内部管理。
5. 工程合同管理包括哪几个阶段,主要内容分别是什么?1) 合同策划阶段: 策划阶段的管理是项目管理的重要组成部分,是在项目实施前对整个项目合同管理方案预先做出和血合理的安排和设计,从组织,方法制度,内容等方面预先做出计划方案,减少合同章议和就分,从而保证目标的完成。
2) 合同签订阶段一般包括四个基本阶段:招投标,合同审查,合同谈判,合同订立3) 合同实施阶段合同分析,合同控制,合同变更管理,合同信息管理4) 索赔管理6. 业主是项目的所有权者,而承包商是工程项目的具体实施者,那么到底应由哪一方对项目的实施总负责?7. 有人说监理单位受业主聘请,因而偏向业主,不可能真正独立、自主的第三方。
如何看待这种说法?监理工程师不属于业主和承包商合同中的任何一方,是独立的、公正的第三方。
独立的含义是独立于业主和承包商之外的独立法人单位,也不能和承包商、分包商、供应商等合同实施单位有任何经济关系。
公正指的是在处理一切问题的时候应该严肃认真的按照有关法律和合同中的各项规定,根据实际情况,在充分听取业主和承包商双方的意见之后,做出自己的决定。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2017-0201)第一章总则第一条合同双方约定等第二章工程前期准备第二条工程范围等第三章施工组织和管理第三条施工计划等第四章施工质量与安全第四条施工质量要求等第五章施工进度与合同价款支付第五条施工进度等第六章合同价款和支付方式第六条合同价款等第七章变更和索赔处理第七条变更和索赔等第八章合同履行和验收第八条合同履行和验收等第九章违约与争议解决第九条违约与争议解决等第十章合同的终止和解除第十条合同终止和解除等第十一章附则第十一条附则等附件:1. 工程图纸及说明书2. 工程进度计划表3. 工程质量检查记录表4. 工程安全防护措施表5. 施工变更申请表6. 索赔申请表7. 合同价款支付证明文件8. 合同履行验收记录表9. 违约处理决定书10. 争议解决协议书11. 合同终止解除通知书本文档所涉及的法律名词及注释:2. 变更:指在合同履行过程中,根据实际情况的变化而对合同内容进行修改的行为。
3. 索赔:指合同一方要求对方承担违约责任或者赔偿损失的诉讼请求或者要求书面赔偿的行为。
4. 违约:指合同一方未按照合同约定的义务履行,或者未按照法律的规定承担义务的行为。
5. 争议解决:指合同双方在履行合同过程中出现的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决的过程。
本文档在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:1. 施工计划变更:如遇施工计划需要变更的情况,双方应协商确定新的施工计划,并及时调整合同进度表。
2. 施工质量问题:如发现施工质量问题,应当立即通知承包方进行整改,并记录整改过程和结果。
3. 施工进度延误:如出现施工进度延误的情况,应当及时调整施工计划,并与业主方商议补偿方式。
4. 合同价款支付延迟:如发生合同价款支付延迟的情况,可与业主方协商制定付款计划,并妥善保留相关证明文件。
本文档所涉及附件如下:1. 工程图纸及说明书2. 工程进度计划表3. 工程质量检查记录表4. 工程安全防护措施表5. 施工变更申请表6. 索赔申请表7. 合同价款支付证明文件8. 合同履行验收记录表9. 违约处理决定书10. 争议解决协议书11. 合同终止解除通知书如需详细了解或使用本文档,请联系合同起草人或相关权威部门。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局1第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1。
工程名称:。
2。
工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5。
工程内容: .群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6。
工程承包范围:。
二、合同工期计划开工日期:年月日.计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天.工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准.四、签约合同价与合同价格形式1。
签约合同价为:人民币(大写) (¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写) (¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写) (¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:.六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准.专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1。
发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1建设工程施工合同范本(示范文本)一、甲方(委托方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________二、乙方(承包方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________三、工程名称:________________________工程地点:________________________建设内容:________________________四、合同金额:本合同工程总造价为________________________元整(¥_____________)。
五、工程进度:1. 工程开工日期为合同签订后____日内,竣工日期为合同签订后____日内。
2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行,如有延期需提前三天书面通知对方。
六、工程质量:1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求,并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。
七、工程款支付:1. 工程款分期支付,按照工程进度完成比例支付。
2. 工程款支付方式:______________________________________。
3. 工程款支付时间:合同签订后____日内支付第一期款,其他各期款根据实际工程进度确定。
八、风险控制:1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险,确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。
2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志,保障施工现场的安全。
九、违约责任:1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同,造成损失的,应承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第三章建设工程施工合同示范文本一、单项选择题(每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.依据施工合同示范文本规定,因承包人的原因不能按期开工,( )后推迟开工日期。
A.需承包人书面通知工程师B.应经建设行政主管部门批准C.应经工程师批准D.需承包人书面通知发包人2.施工中需要使用专利技术及特殊工艺时,按照施工合同示范文本的规定,如果是()。
A.发包人要求使用,由发包人办理相应手续,发包人承担相应费用B.发包人要求使用,由承包人办理相应手续,发包人承担相应费用C.承包人提出使用,由发包人办理相应手续,承包人承担相应费用D.承包人提出使用,由承包人办理相应手续,发包人承担相应费用3.施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度,承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务,则此延误的责任应由( )承担。
A.工程师 B.承包人 C.工程师和承包人 D.发包人4.依据施工合同示范文本规定,投料试车工作应在工程竣工( )。
A.验收后由发包人负责B.验收前由发包人负责C.验收后由工程师负责D.验收前由工程师负责5.由承包人负责采购的材料设备,到货检验时发现与标准要求不符,承包人按工程师要求进行了重新采购,最后达到了标准要求。
处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( )。
A.费用由发包人承担,工期给予顺延 B.费用由承包人承担,工期不予顺延C.费用由发包人承担,工期不予顺延 D.费用由承包人承担,工期给予顺延6.按照施工合同示范文本规定,承包人的义务包括( )。
A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D.组织设计交底7.按照施工合同示范文本规定,当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时,应按( )顺序解释。
A.施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书8.在签订施工合同时,要同时约定保修条款。
防水工程的保修期限应不低于( )。
A.1年 B.2年 C.5年 D.工程设计年限9.工程竣工验收未能通过,经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。
这种情况下,计算承包人的实际竣工日期应为( )日。
A.承包人第一次提交竣工验收报告B.承包人修改后再次提请竣工验收C.最终验收合格D.办理竣工验收手续10.依据施工合同示范文本,当施工过程中发生不可抗力,致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失,该损失应由( )承担。
A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人分别11.当工程内容明确、工期较短时,宜采用()。
A.总价可调合同B.总价不可条合同C.单价合同D.成本加酬金合同12.在土木工程施工中应用FIDIC合同条件,只能按照()方式编制招标文件。
A.总价可调合同B.总价不可条合同C.单价合同D.成本加酬金合同13.施工企业的项目经理指挥失误,给建设单位造成损失,建设单位应当要求()赔偿。
A.施工企业B.施工企业的法定代表人C.施工企业项目经理D.具体施工人员14.承包人在协议条款约定的日期内编制的施工组织设计和进度计划,应由()确认或提出修改意见。
A.建设单位主管部门B.业主C.工程师D.项目经理15.设备安装工程具备单机无负荷试车条件的,应由()组织试车。
A.业主B.设计单位C.施工单位D.设备供应单位16.建设单位在()合同种承担了项目的全部风险。
A.成本加酬金B.单价C.总价可调D.总价不可调17.竣工结算在()之后进行。
A.施工全部完毕B.保修期满C.试车合格D.竣工验收报告批准18.按照施工合同文本的规定,承包人负责设计的图纸经工程师审查批准使用后,出现因设计责任的质量事故,该项损失应由()负责。
A.发包人B.工程师C.承包人D.承包人与工程师共同19.在建设工程合同中,承包人的最主要义务是()。
A.进行工程建设B.准备施工条件C.支付工程款D.照管施工现场20.在建设工程合同中,发包人最主要的义务是()。
A.办理有关证件B.平整施工场地C.支付工程款D.组织竣工验收21从合同理论上说,建设工程合同是广义的()合同的一种。
A.委托B.技术C.承揽D.保管22.工程总承包合同的当事人是指()。
A.建设单位和设计单位B.设计单位和施工单位C.建设单位和总承包单位D.施工单位和总承包单位23.在下列合同文件中,()具有最高的解释效力。
A.工程洽商B.施工合同通用条款C.图纸D.施工合同专用条款24.如果下列合同文件出现不一致,()具有最高的解释效力。
A.工程量清单B.中标通知书C.图纸D.施工合同专用条款25.根据我国《施工合同文本》的规定,对于具体工程的一些特殊问题,可通过()约定承发包方双方的权利义务。
A.通用条款B.专用条款C.监理合同D.协议书26.建设单位在()合同中承担的风险最大。
A.成本加酬金合同B.单价C.总价可调D.总价不可调27.承包人在()合同中承担的风险最小。
A.可调总价B.不可调总价C.单价D.成本加酬金28.当工程量不大且能精确计算、工期较短时,宜采用()。
A.总价合同B.成本加百分比酬金合同C.单价合同D.成本加固定酬金合同29.发包人在()合同中承担的风险最小。
A.可调总价B.不可调总价C.单价D.成本加酬金30.在施工合同中,()属于承包人应该完成的工作。
A.保护施工现场地下管线B.办理土地征用C.进行设计交底D.协调处理施工现场周围地下管线保护31.在施工合同中,()是承包人的义务。
A.提供施工场地B.办理土地征用C.在保修期内负责照管工程D.在工程施工期内对施工现场的照管负责32.在施工合同的订立和履行中,()是发包人的义务。
A.对现场负责清理B.对施工现场的照管负责C.提供投标担保D.提供履约担保33.在施工合同中,项目经理是()授权的、派驻施工场地的承包人的总负责人。
A.发包人单位法定代表人B.承包人单位法定代表人C.总监理工程师D.发包人代表34.在施工合同中,总监理工程师是()授权的、派驻施工场地的监理组织的总负责人。
A.发包人单位法定代表人B.承包人单位法定代表人C.监理单位法定代表人D.发包人代表35.在施工合同中,发包人代表是()授权的、派驻施工场地的承包人的总负责人。
A.发包人单位法定代表人B.承包人单位法定代表人C.总监理工程师D.监理单位法定代表人36.工程师更换,发包人应当至少于更换前()天以书面形式通知承包人。
A.5B.7C.14D.2137.《建设工程施工合同文本》中规定,工程师不能及时对口头指令给予书面确认的,承包人应当于工程师发出口头指令()内提出书面确认要求。
A.24小时B.48小时C.14天D.7天38.《建设工程施工合同文本》中规定,工程师对发出的口头指令应当在()内给予书面确认。
A.24小时B.48小时C.14天D.7天39.《建设工程施工合同文本》中规定,工程师不能及时对口头指令给予书面确认的,工程师在承包人提出书面确认要求后()内不予答复,应视为口头指令已被确认。
A.24小时B.48小时C.14天D.7天40.如果承包人要求延期开工,应当由()批准。
A.发包人B.工程师C.承包人代表D.建设行政主管部门41.在工程施工中,由于()原因导致的工期延误,承包人应当承担违约责任。
A.不可抗力B.承包人的设备损坏C.设计变更D.工程量变化42.在工程施工中,由于发包人的原因不能按照约定的开工日期开工,工程师应当()。
A.通知承包人,并承担承包人的损失B.通知承包人,但不承担承包人损失C.与承包人协商,并承担承包人的损失D.与承包人协商,但不承担承包人的损失43.工程施工的进度计划应当()。
A.由工程师编制,交承包人执行B.由工程师编制,交承包人执行C.由承包人编制,交发包人批准D.由承包人编制,交工程师确认44.如果工程师对进度计划提出了错误的修改意见,给承包人造成了损失,则该损失应当由()承担。
A.工程师B.发包人C.承包人D.监理单位45.在工程施工中,经工程师检验合格已经覆盖的工程,工程师重新检验不合格,由此发生的费用应当全部由()承担。
A.发包人B.工程师C.承包人D.监理单位46.在工程施工中,经工程师检验合格已经覆盖的工程,工程师重新检验,结果合格,由此发生的费用应当全部由()承担。
A.发包人B.工程师C.承包人D.监理单位47.在设备安装工程中,具备单机无负荷试车条件的,应当由()组织试车。
A.发包人B.监理单位C.设备供应商D.承包人48.在设备安装工程中,具备无负荷联动试车条件的,应当由()组织试车。
A.发包人B.监理单位C.设备供应商D.承包人49.按照施工合同文本的规定,承包人负责设计的图纸经工程师审查批准使用后,出现因设计责任的质量事故,则该项损失应由()负责。
A.发包人B.工程师C.承包人 D .承包人与工程师共同50.在施工过程中,发包人供应材料设备进入施工现场后需重新检验的,()。
A.检验由发包人负责,费用由承包人负责B.检验由发包人负责,费用由发包人负责C.检验由承包人负责,费用由承包人负责D.检验由承包人负责,费用由发包人负责51.在施工过程中,发包人供应的材料设备到货后,经清点,应当由()保管。
A.发包人B.承包人C.工程师D.监理单位52.在施工过程中,承包人供应的材料设备到货后,由于工程师自己的原因未能按时到场验收,事后发现材料不符合要求需要拆除,由此发生的费用应当由()承担。
A.发包人B.承包人C.工程师D.监理单位53.在施工合同履行中,对于发包人供应的材料设备,发包人应当在到货前()通知承包人。
A.12小时B.24小时C.5天D.7天54.在施工合同履行中,对于发包人供应的材料设备,到货后,由()清点。
A.发包人B.承包人派人与发包人共同C.承包人D.工程师55.在施工合同中,发包人不能按约定预付工程款,承包人在发出预付通知后()仍得不到预付款的,可以停工。
A.24小时B.48小时C.7天D.14天56.在工程施工的可调价格合同中,()时价格不可以调整。
A.工程造价部门公布的价格调整B.国家政策变化影响合同价格C.一周内非承包人原因停电造成停工累计超过8小时D.施工运输中承包人的运输车辆相撞57.在下列导致工期延误的情况中,()不能顺延工期。
A.不可抗力B.设计变更C.承包人设备损坏D.发包人不能按照约定提供开工条件58.施工的竣工验收应当由()负责组织。
A.发包人B.工程师C.承包人D.监理单位59.工程质量保修期满后,如果工程无质量问题,则质量保修金应当()。
A.归发包人B.归工程师C.归承包人D.归承包人代表60.《施工合同示范文本》中规定,索赔事件发生后()内,承包人应向工程师发出索赔意向通知。