(完整版)工程项目类合同评审表模版
工程合同审查表范本
工程合同审查表范本工程合同审查表范本如下：
1. 基本信息核对
- 合同名称
- 合同编号
- 甲方（业主）信息
- 乙方（承包商）信息
- 工程地点
- 合同签订日期
- 工程预计开工和竣工时间
2. 合同金额及付款条件
- 合同总金额
- 付款方式
- 预付款比例及时间
- 进度款支付条件
- 结算方式
- 质保金相关条款
3. 工程范围与标准
- 工程详细描述
- 工程量清单
- 施工图纸和技术规范
- 材料、设备标准和品牌
- 质量要求和验收标准
4. 工期与进度管理
- 工程进度计划表
- 重要节点时间确认
- 工期延误责任及赔偿条款 - 提前完成奖励机制
5. 变更与索赔管理
- 变更程序及审批流程
- 变更影响评估
- 索赔条件及限制
- 索赔通知和证据提交要求6. 安全与环保要求
- 安全生产责任
- 安全防护措施
- 环境保护措施
- 相关法规遵守情况
7. 保险与风险管理
- 保险种类及保额
- 风险分担原则
- 不可抗力条款
- 第三方损害责任
8. 违约与解除条款
- 违约定义及责任
- 解除合同的条件和程序 - 违约金计算方法
- 争议解决方式
9. 附加条款
- 保密协议
- 知识产权归属
- 维护和保修条款
- 其他特殊约定
10. 签署与备案
- 甲乙双方签字盖章 - 证人或公证机关确认 - 合同备案情况。
工程合同合同评审表
工程合同合同评审表协议标题：工程合同合同评审表协议编号：[编号]签订日期：[日期]甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]电话：[甲方电话]传真：[甲方传真]邮箱：[甲方邮箱]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]电话：[乙方电话]传真：[乙方传真]邮箱：[乙方邮箱]一、协议目的本协议旨在对工程合同进行评审，确保合同内容符合双方的意愿，并明确各方的权益和责任。
二、合同概述1. 合同名称：[合同名称]2. 合同编号：[合同编号]3. 合同签订日期：[合同签订日期]4. 合同有效期：[合同有效期]5. 合同金额：[合同金额]6. 合同履行地点：[合同履行地点]三、评审内容1. 合同条款评审1.1 合同目的和背景[合同目的和背景的详细描述]1.2 各方权益和责任[明确甲方和乙方的权益和责任]1.3 合同履行期限[合同履行期限的具体规定]1.4 合同支付方式[合同支付方式的详细说明]1.5 合同违约责任[合同违约责任的明确规定]1.6 合同争议解决方式[合同争议解决方式的具体规定]2. 技术规范评审2.1 工程规模和要求[工程规模和要求的详细描述]2.2 技术标准和规范[明确工程所需的技术标准和规范]2.3 工程进度计划[工程进度计划的具体规定]2.4 工程质量控制[工程质量控制的详细说明]2.5 工程验收标准[工程验收标准的明确规定]四、评审结果1. 合同条款评审结果[对每一条合同条款进行评审，并给出评审结果，包括是否通过、需要修改的地方等]2. 技术规范评审结果[对每一项技术规范进行评审，并给出评审结果，包括是否符合要求、需要修改的地方等]五、评审意见1. 合同条款评审意见[针对合同条款评审结果，提出具体的修改意见和建议]2. 技术规范评审意见[针对技术规范评审结果，提出具体的修改意见和建议]六、协议变更1. 本协议经双方签字确认后生效，任何变更均需经双方书面协商一致，并以补充协议形式进行。
七、协议解除1. 本协议在以下情况下解除：1.1 双方协商一致解除；1.2 一方违反协议条款，经另一方书面通知后，未在指定期限内改正；1.3 发生不可抗力事件，导致无法履行合同。
建设工程合同评审表
建设工程合同评审表一、工程概况项目名称：XXXX建设工程项目地点：XXXX地区项目规模：XXXX平方米项目类型：XXXX（如住宅、商业、办公楼等）合同金额：XXXX万元合同工期：XXXX天甲方（发包方）：XXXX公司乙方（承包方）：XXXX公司丙方（监理方）：XXXX公司二、合同评审内容1. 合同文件的完整性：（1）合同协议书：已审查，内容完整、清晰，双方权益明确。
（2）中标通知书：已审查，与招标文件和投标文件一致。
（3）合同条款：已审查，包括工程范围、质量标准、工期要求、价款支付、违约责任等内容，符合法律法规和双方利益。
（4）工程量清单：已审查，项目齐全、数量准确、单价合理。
（5）技术规范：已审查，技术要求符合国家标准和行业规范。
（6）图纸：已审查，内容完整、清晰，满足施工需要。
（7）其他文件：已审查，包括合同附件、补充协议等，内容完整、合法。
2. 合同条款的合规性：（1）合同条款是否符合国家法律法规要求，如《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等。
（2）合同条款是否符合行业规范和标准，如建筑工程施工合同示范文本等。
（3）合同条款是否符合招标文件和投标文件的要求。
3. 合同风险评估：（1）工程变更：审查合同中关于工程变更的条款，评估变更对工程进度、质量和成本的影响。
（2）价款调整：审查合同中关于价款调整的条款，评估价格变动对双方利益的影响。
（3）工期延误：审查合同中关于工期延误的条款，评估工期变动对工程进度和双方利益的影响。
（4）违约责任：审查合同中关于违约责任的条款，评估违约行为对双方利益的影响。
（5）争议解决：审查合同中关于争议解决的条款，评估争议解决方式的可行性和公平性。
4. 合同的可执行性：（1）合同中是否有明确的合同启动、履行、验收等环节，确保合同顺利执行。
（2）合同中是否有明确的双方权益和义务，确保双方按照合同约定履行责任。
（3）合同中是否有明确的工程进度、质量、安全等管理要求，确保工程顺利进行。
工程合同合同评审表
工程合同评审表合同编号：[合同编号]合同名称：[合同名称]合同双方：甲方（委托方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]合同签订日期：[签订日期]合同评审日期：[评审日期]一、合同目的本合同旨在明确双方在工程项目中的权利、义务和责任，确保项目的顺利进行和完成。
二、合同内容1. 工程项目概述1.1 项目名称：[项目名称]1.2 项目地点：[项目地点]1.3 项目规模：[项目规模]1.4 项目期限：[项目期限]2. 工程范围和内容2.1 工程范围：[工程范围]2.2 工程内容：[工程内容]3. 工程质量和标准3.1 工程质量要求：[工程质量要求]3.2 工程标准：[工程标准]4. 工程进度和时间安排4.1 工程进度计划：[工程进度计划]4.2 工程时间安排：[工程时间安排]5. 工程费用和支付方式5.1 工程费用：[工程费用]5.2 支付方式：[支付方式]6. 工程变更和调整6.1 工程变更：[工程变更]6.2 工程调整：[工程调整]7. 工程验收和交付7.1 工程验收标准：[工程验收标准]7.2 工程交付：[工程交付]8. 工程保证和售后服务8.1 工程保证：[工程保证]8.2 售后服务：[售后服务]三、合同评审意见1. 甲方意见：1.1 对合同内容的确认：[甲方对合同内容的确认]1.2 对乙方能力和资质的评估：[甲方对乙方能力和资质的评估]1.3 对合同执行的风险评估：[甲方对合同执行的风险评估]2. 乙方意见：2.1 对合同内容的确认：[乙方对合同内容的确认]2.2 对甲方支付能力和信誉的评估：[乙方对甲方支付能力和信誉的评估]2.3 对合同执行的风险评估：[乙方对合同执行的风险评估]四、合同附件1. 工程项目详细说明书2. 工程项目图纸和技术文件3. 工程项目预算和支付计划4. 工程项目验收标准和方法五、合同生效和终止1. 合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.1 工程项目按照约定完成并验收合格；2.2 双方协商一致终止；2.3 合同履行期限届满。
2024年-工程项目类合同评审表模版
合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______一、合同评审范围及内容1.1甲方委托乙方对其工程项目类合同进行评审，评审范围包括但不限于合同条款、合同履行情况、合同变更及解除等方面。
1.2乙方应根据甲方的委托，对工程项目类合同进行全面、客观、公正的评审，并提出具体的评审意见和建议。
二、合同评审期限2.1乙方应在收到甲方委托评审的工程项目类合同及相关资料之日起____个工作日内完成评审工作，并向甲方提交评审报告。
2.2如遇特殊情况，乙方无法按期完成评审工作的，应提前通知甲方，并说明原因。
甲方同意延长评审期限的，双方应协商确定新的评审期限。
三、合同评审费用3.1甲方应按照双方约定的收费标准向乙方支付合同评审费用。
具体收费标准见附件一。
3.2乙方应在评审工作完成后，向甲方出具合法有效的发票。
四、保密条款4.1乙方应对甲方提供的工程项目类合同及相关资料予以保密，不得泄露给任何第三方。
4.2乙方在评审过程中获得的甲方商业秘密，应予以严格保密，不得用于任何与合同评审无关的事宜。
五、违约责任5.1乙方未按照约定时间完成评审工作的，应向甲方支付违约金，具体金额双方协商确定。
5.2乙方在评审过程中泄露甲方商业秘密的，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此所造成的损失。
六、争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
6.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他条款7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。
7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______签订日期：____年____月____日附件一：合同评审收费标准=====本合同更广泛的场景，特设场景及条款=====特殊应用场合及增加条款：1.特殊应用场合：跨国工程项目增加条款：a)适用法律与仲裁：明确适用国际商会仲裁规则，选择仲裁地点为新加坡。
2024年工程项目施工合同评审表(含多场合)
工程项目施工合同评审表根据《合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担的工程项目施工事宜，经充分协商，达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：_______1.4 工程内容：_______1.5 工程质量：_______1.6 工程期限：_______二、合同价格及支付方式2.1 合同价格：人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
2.2 支付方式：（1）预付款：合同签订后_______日内，甲方向乙方支付合同总价的_______%作为预付款。
（2）进度款：乙方按照合同约定的工程进度，向甲方提交进度款申请，甲方审核同意后支付。
（3）结算款：工程竣工并经甲方验收合格后，乙方提交结算款申请，甲方审核同意后支付至合同总价的_______%。
（4）质保金：工程竣工并经甲方验收合格后，预留合同总价的_______%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方支付剩余质保金。
三、施工质量及验收3.1 乙方应按照国家相关法律法规、施工规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
3.2 工程施工过程中，乙方应定期向甲方报告工程进度，甲方有权对工程进度进行监督和检查。
3.3 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告和完整的竣工资料，甲方应在_______日内组织验收。
3.4 验收合格后，甲乙双方签署工程验收证书。
如验收不合格，乙方应在甲方指定期限内整改至合格。
四、工期延误及违约责任4.1 因乙方原因导致工程延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价_______%的违约金。
4.2 因甲方原因导致工程延误，每延误一天，甲方应向乙方支付合同总价_______%的违约金。
4.3 乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价_______%的违约金。
五、争议解决5.1 本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
工程合同合同评审表
工程合同合同评审表协议名称：工程合同合同评审表协议编号：[编号]1. 合同概述本工程合同合同评审表（以下简称“评审表”）旨在对工程合同进行全面评审，确保合同内容准确、合法，并满足双方当事人的需求和期望。
2. 合同信息合同编号：[合同编号]合同类型：[合同类型]合同签订日期：[签订日期]合同生效日期：[生效日期]合同期限：[合同期限]合同当事人：甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]电话：[甲方电话]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]电话：[乙方电话]3. 评审内容3.1 合同条款评审3.1.1 合同目的和范围评审合同目的和范围是否明确，是否与双方当事人的意向一致。
3.1.2 合同价格和支付方式评审合同价格和支付方式是否合理，是否符合市场行情和双方当事人的预期。
3.1.3 工程进度和交付要求评审工程进度和交付要求是否明确，是否具体规定了工程的开始和完成时间，以及交付的方式和要求。
3.1.4 质量标准和验收要求评审质量标准和验收要求是否明确，是否符合双方当事人的期望和要求。
3.1.5 变更和解决争议的条款评审变更和解决争议的条款是否合理，是否能够保护双方当事人的权益，是否明确了变更和解决争议的程序和方式。
3.2 合同附件评审3.2.1 技术规范和图纸评审技术规范和图纸是否准确、完整，并与合同条款一致。
3.2.2 施工计划和进度表评审施工计划和进度表是否合理、可行，并与合同条款一致。
3.2.3 工程量清单和报价单评审工程量清单和报价单是否准确、完整，并与合同条款一致。
3.2.4 质量保证书和验收报告评审质量保证书和验收报告是否准确、完整，并与合同条款一致。
4. 评审结果根据对合同内容的全面评审，现就评审结果作出如下结论：4.1 合同条款评审结果[对每个合同条款进行评审结果的详细描述]4.2 合同附件评审结果[对每个合同附件进行评审结果的详细描述]5. 建议和修改意见基于评审结果，提出以下建议和修改意见：5.1 建议[提出对合同内容的建议，包括修改、补充或删除的具体内容]5.2 修改意见[具体描述对合同内容的修改意见，包括修改的条款、附件或其他内容] 6. 评审人员评审人员：[评审人员姓名]评审日期：[评审日期]以上为对工程合同合同评审表的回复内容，详细描述了协议的各个方面，确保合同内容准确、合法，并满足双方当事人的需求和期望。
工程施工合同评审表模板
工程施工合同评审表模板甲方（委托方）：____________乙方（承包方）：____________项目名称：____________合同金额：____________合同签订日期：____________本评审表根据双方签订的工程施工合同内容，对合同进行全面评审，确保合同条款合理、合法、合适，减少合同纠纷的风险，保障双方的权益。
评审内容：一、合同基本信息及签订情况评审：1. 评审合同的甲方和乙方是否为正规合法的法人或个体工商户？2. 评审合同的项目名称及工程内容是否清晰明确？3. 评审合同金额是否与实际情况相符？4. 评审合同签订日期及效力起始日期是否明确规定？二、合同履行的义务评审：1. 评审甲方和乙方的权利义务是否平等对待？2. 评审合同中各方的履行义务是否明确、具体？3. 评审合同中的工程进度计划是否合理可行？4. 评审合同中的质量要求是否符合相关标准和规定？5. 评审合同中的支付方式及款项是否清晰确定？三、合同风险控制及责任承担评审：1. 评审合同中的风险控制条款是否充分、有效？2. 评审合同中的违约责任及补偿责任是否合理明确？3. 评审合同中的索赔和争议解决条款是否合法可行？4. 评审合同中的保险责任及赔偿范围是否明确规定？四、其他条款评审：1. 评审合同中的变更和解除条款是否合理？2. 评审合同中的保密条款是否充分保护双方的商业利益？3. 评审合同中的技术支持和服务条款是否明确规定？4. 评审合同中的未尽事宜及解释权归属是否规定清晰？五、综合评审及意见建议：1. 根据以上评审内容，甲方和乙方是否存在风险？2. 针对合同存在的问题，提出改进意见和建议。
3. 是否需要进行修改合同条款或签订补充协议？4. 对合同签订及履行过程中需要特别注意的事项和风险进行提示。
评审意见：1. 经过综合评审，合同条款基本合理合法，建议按合同约定履行。
2. 建议双方在履行过程中加强沟通，及时解决问题，避免合同纠纷。
工程合同评审表范本
工程合同评审表范本工程合同评审表范本合同标题：工程合同甲方（委托方）基本信息：名称：______地址：______法定代表人/负责人：______联系人：______电话：______传真：______电子邮件：______乙方（承包方）基本信息：名称：______地址：______法定代表人/负责人：______联系人：______电话：______传真：______电子邮件：______合同签订日期：______1. 合同目的和基本条件双方同意签订本合同以达到以下目的：（1）甲方委托乙方按合同要求完成工程建设项目；（2）甲方支付乙方工程建设项目费用。
2. 各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任（1）甲方身份、权利、义务：① 甲方是本工程建设项目的委托方，有权对工程设计、合同履行、工期、质量等进行监督和确认。
② 甲方有义务按合同约定支付工程建设项目的费用，并提供相关资料、设施、环境等条件保障乙方正常施工，并按约定提供终验结算要求的全部资料。
③ 若甲方未按约定期限支付工程建设项目的费用，须承担逾期付款的违约责任，并按合同填写后的标准承担延期费用。
（2）乙方身份、权利、义务：① 乙方是本工程建设项目的承包方，有权按合同要求施工并进行终验。
② 乙方有义务按照合同约定完成工程建设项目，并保证所用材料、设备、劳动力等符合国家相关标准，工程质量符合合同约定。
③ 若乙方无故延迟工程建设项目的进度或质量不满足合同要求，应承担相应违约责任，并按合同约定的标准承担违约金。
（3）履行方式① 合同生效后，双方应按照约定的条件和时间履行各自的义务。
② 工程建设项目的履行应按照合同约定的进度和大致计划实施。
（4）期限① 合同约定工程建设项目的开始时间和完成时间，并依次执行。
②工程建设项目的周期应满足合同约定的时间期限。
（5）违约责任① 若甲方或乙方在合同履行中有违约行为，应另一方书面通知并限期改正，未改正的，应承担违约责任。
2024年-工程项目施工合同评审表.doc特殊场景附录
工程项目施工合同评审表合同编号：_______合同名称：_______合同双方：甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______签订日期：_______1.合同目的本合同旨在明确甲乙双方在工程项目施工过程中的权利、义务和责任，确保工程项目的顺利进行。
2.工程项目概况2.1工程名称：_______2.2工程地点：_______2.3工程规模：_______2.4工程内容：_______3.合同范围3.1乙方应根据甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案，按照合同约定的质量、安全、进度等要求完成工程项目的施工。
3.2乙方应自行负责施工所需的材料、设备、机具的采购、运输、保管和使用，并承担相应的费用。
3.3乙方应按照合同约定的施工进度计划，合理安排施工人员、机具和材料，确保工程项目的按期完成。
3.4乙方应按照甲方的要求，及时提供施工过程中的相关资料、报表和记录，并接受甲方的监督和检查。
4.合同价格4.1工程项目的合同价格为：_______（大写：_______元整）4.2合同价格包括乙方完成工程项目所需的全部费用，包括但不限于材料费、人工费、机具费、管理费、利润等。
4.3合同价格的调整：如工程项目在施工过程中发生设计变更、工程量增减等情况，甲乙双方应按照实际发生的工程量、材料价格等因素协商确定调整后的合同价格。
5.支付方式5.1乙方按照合同约定的施工进度计划完成相应工程量后，甲方应按照实际完成的工程量支付相应的工程款项。
5.2工程款项的支付比例为：_______（如：按照实际完成的工程量的_______%支付）5.3工程项目竣工验收合格后，甲方应支付剩余的工程款项。
6.工程质量6.1乙方应按照甲方提供的设计图纸、技术规范和施工方案进行施工，确保工程项目的质量符合国家标准和行业规范。
6.2乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程中的质量问题进行及时整改，并承担相应的责任和费用。
6.3工程项目竣工验收合格后，乙方应提供相应的质量保证书和保修承诺。
工程合同评审表范本
合 同 评 审 表
审核会签说明：
1、参与审核会签的部门，除全面审核合同中所列内容外，还要重点审核
与本部门职能相关的条款与内容，并对此类条款进行严格把关。
会签
部门必须在两天内全部签署完毕；特殊的可在一天内签署完毕。
2、此表将与正式签订的合同一并存档。
3、发表人按“合同类别”决定会签流程；之后按此表要求将原件及复印
件，发送至各相关部门。
会签流程如下：
1、材料类合同会签流程：采购部负责人、财务部负责人、成本部负责人、
项目管理部负责人、企业管理部负责人、总经理、董事长
2、工程类合同会签流程：财务部负责人、市场部负责人、成本部负责人、
项目管理部负责人、企业管理部负责人、总经理、董事长
3、服务类合同流程：财务部负责人、成本部负责人、项目管理部负责人、
企业管理部负责人、总经理、董事长
4、租赁类合同会签流程：财务部负责人、成本部负责人、项目管理部负责人、 企业管理部负责人、总经理、董事长。
工程项目类合同评审表模版
xxxxxx地基基础有限公司
工程项目合同评审表
嘉山小区15号楼地基处理工程项目部
编号：
合同联系人：
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
阳曲县城晋驿村环境监测中心项目部、
编号：
合同联系人：
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
龙湾写意二期工程基坑支护及降水工程项目部
编号：
合同联系人：
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
内蒙古酸刺沟矸石电厂职工活动中心桩基基础工程项目部、编号：
合同联系人：
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
晨光上东住宅小区7号楼坑基工程项目部、
编号：
合同联系人：
内蒙古酸刺沟矸石电厂职工活动中心桩基基础工程项目部、内蒙古赤峰2万吨/年粗酚精制工程项目部、
晨光上东住宅小区7号楼坑基工程项目部、
阳曲县城晋驿村环境监测中心项目部、
龙湾写意二期工程基坑支护及降水工程项目部
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
晨光上东住宅小区7号楼坑基工程项目部、
编号：
合同联系人：
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
晨光上东住宅小区7号楼坑基工程项目部、
编号：
合同联系人：。
合同评审表模板
合同评审表模板合同编号：【】合同名称：【】鉴于委托方为实现【】目的，需对【】项目进行评审，现双方经友好协商，就合同评审事项达成如下协议：一、评审范围1.1评审对象：本合同评审表所涉及的项目为【】。
1.2评审内容：包括但不限于项目的合法性、合规性、技术可行性、经济合理性、合同条款的公平性等方面。
二、评审依据2.1国家有关法律、法规、政策及行业规范；2.2委托方提供的项目资料；2.3乙方对项目的了解和调查；2.4双方认可的其它评审依据。
三、评审程序3.1乙方收到委托方提供的项目资料后，应在【】个工作日内完成初步评审，并向委托方提交初步评审报告；3.2委托方收到初步评审报告后，如有异议，应在【】个工作日内向乙方提出，双方协商解决；3.3乙方根据委托方的反馈，对初步评审报告进行修改完善，并在【】个工作日内向委托方提交最终评审报告；3.4委托方收到最终评审报告后，应在【】个工作日内确认评审结果，如有异议，双方协商解决；3.5评审结果经双方确认后，本合同自签署之日起生效。
四、评审费用4.1评审费用为【】元，由委托方在合同签订后【】个工作日内支付给乙方；4.2乙方开具正规发票，并提供支付凭证。
五、保密条款5.1双方在合同评审过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密；5.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止；5.3双方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
六、违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失；6.2如因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。
七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应协商解决；7.2如协商无果，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；8.3本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
最新合同评审表(范本)
最新合同评审表(范本)甲方：[发包人名称]乙方：[承包人名称]双方根据《中华人民共和国担保法》、《建筑安装工程合同条例》等有关规定，经友好协商签订本合同。
第一条工程项目(1)工程名称: [填写工程名称](二)工程地点: [填写工程地点](3)工程内容及承包范围:[填写具体的工程内容和承包范围]第三条工期本工程开工日期以甲方出具的书面开工令为准，试运行期为[填写试运行天数]天。
工程交付使用时间应满足以下要求:计划竣工时间：[填写计划竣工时间]施工总工期：[填写施工总工期]由于不可抗力或甲方原因（包括甲方提出的设计变更），乙方提供书面延期要求报告后，经监理工程师和甲方确认后，按批准的工期延期。
但延期工期不得超过甲方的交货日期。
第三条承包方式和工程造价1.1乙方应按甲方确定的施工图要求和本工程施工验收规范组织施工。
承包商、材料、工期、质量、安全、文明施工，承包商通过本工程验收。
1.2合同金额：工程总成本为人民币[填写总工程成本]，为大包干价，包括风险、税金等相关工程费用。
第四条付款方式1 完成总工程量[填写总工程量]双方核对工程量和工程造价并签字盖章后，[填写天数]天内支付合同总价[填写支付比例]。
2 工程竣工后，支付工程总造价[填写支付比例]。
3 所有工程验收合格，竣工结算经我公司预算部批准确认后，甲方应在收到乙方提交的竣工结算报告和结算材料后[填写天数]天内核实，并提出确定或修改建议。
总价应在[填写时间范围]内支付[填写支付比例]。
4 保修期满（以最长保修期为准）后[填写天数]天内一次性支付剩余余额[填写支付比例]工程款。
第五条双方的职责(一)甲方的责任1、负责提供乙方设计施工所需的原始土建图纸和资料。
2、在施工过程中，对需要修改的施工方案或增加的项目发出书面变更通知，作为乙方施工变更和工程结算的依据。
3、负责工程中不同专业与界面接口的协调，提供乙方施工所需的水电，但水电费由乙方承担。
4、负责组织工程验收。
工程合同评审表范本
工程合同评审表范本【工程合同评审表】
一、基本信息
- 合同名称：
- 合同编号：
- 甲方（业主）：
- 乙方（承包商）：
- 合同金额：
- 合同签订日期：
- 项目启动日期：
- 预计完工日期：
二、合同范围与规范
- 工程项目描述：
- 工程范围界定：
- 适用标准与规范：
- 特殊要求说明：
三、合同条款审查
- 付款条件：
- 工期要求：
- 质量保证：
- 变更管理：
- 违约责任：
- 保险要求：
- 争议解决机制：
四、风险管理
- 风险识别：
- 风险评估：
- 风险应对措施：五、合规性检查
- 法律合规性：
- 行业规定合规性：- 公司政策合规性：六、财务审查
- 成本预算对比：
- 资金流计划：
- 审计与报告要求：七、技术评审
- 设计文件完整性：- 施工方案可行性：- 技术支持与培训：八、环境与安全
- 环境保护措施：
- 安全生产要求：
- 应急预案：
九、其他相关方审查- 供应商资质：
- 分包商管理：
- 利益相关者沟通：十、综合评价与建议- 合同优势分析：
- 潜在问题提示：- 改进建议：【结语】。
工程合同合同评审表
工程合同合同评审表合同评审表一、合同概述本合同评审表是针对工程合同的评审工作所编制的，旨在对合同条款进行全面、细致的审查，确保合同内容准确、合法、合理，并保护双方合同权益。
二、合同信息1. 合同名称：2. 合同编号：3. 合同签订日期：4. 合同签订双方：甲方（以下简称甲方）：乙方（以下简称乙方）：三、合同评审内容1. 合同目的和背景描述合同的目的、双方签订合同的背景，确保双方对合同目标的理解一致。
2. 合同条款评审对合同中的各项条款进行详细评审，确保合同内容准确、合法、合理。
评审内容包括但不限于以下方面：a. 合同的有效期限：确保合同的有效期限明确，合同开始和结束日期清晰。
b. 合同的定义和解释：确保合同中的各项术语、定义和解释准确无误，避免产生歧义。
c. 合同的权利和义务：明确双方在合同中的权利和义务，确保双方权益得到保护。
d. 合同的支付方式和条件：评估合同中的支付方式和条件是否合理，确保支付流程顺利进行。
e. 合同的违约和争议解决：评估合同中的违约责任和争议解决机制是否合理，确保双方在合同履行过程中的权益得到保护。
f. 合同的变更和终止：评估合同中的变更和终止条款是否合理，确保双方在需要变更或终止合同时的权益得到保护。
3. 合同附件评审对合同附件进行评审，确保附件内容与合同主体一致，且内容准确、合法、合理。
评审内容包括但不限于以下方面：a. 技术规范和标准：评估技术规范和标准的合理性和可行性，确保合同要求符合相关法律法规和行业标准。
b. 工程进度计划：评估工程进度计划的合理性和可行性，确保工程按计划进行。
c. 供货清单和规格要求：评估供货清单和规格要求的合理性和可行性，确保供货符合要求。
d. 验收标准和程序：评估验收标准和程序的合理性和可行性，确保工程验收符合要求。
四、合同评审结果根据合同评审内容，给出评审结果。
评审结果包括但不限于以下方面：1. 合同条款的合理性评价：对合同条款的合理性进行评价，指出存在的问题和改进的建议。
工程项目合同评审记录表
工程项目合同评审记录表一、基本信息合同编号：________项目名称：________甲方（业主）：________乙方（承包商）：________合同金额：________合同类型：________评审日期：________二、合同条款评审1. 工程范围与描述评审人员需仔细核对合同中对工程范围的描述是否准确无误，包括工程量、技术要求、施工地点等关键信息。
如有不明确或含糊之处，应及时提出并要求澄清。
2. 工期与进度合同中应明确规定工程的开工日期、竣工日期以及关键节点的完成时间。
评审人员需评估这些时间节点的合理性，并考虑潜在的风险因素。
3. 质量要求质量标准是合同的核心内容之一。
评审时要确保合同中的质量标准与实际工程需求相符，且有明确的验收标准和程序。
4. 价格与支付条件合同的价格条款应清晰明确，包括合同总价、计价方式、支付条件等。
评审人员需核实价格是否合理，支付条件是否符合行业标准。
5. 变更与索赔工程过程中可能会出现变更和索赔情况，合同中应有明确的变更程序和索赔规则。
评审时要确保这些规定的可操作性和公平性。
6. 违约责任合同应明确各方的违约责任，包括违约金的计算方式、赔偿责任的限制等。
评审人员需确保违约责任的规定既严格又合理。
三、评审意见评审人员在完成对合同各项条款的审查后，应提出具体的评审意见。
这些意见可能包括对某些条款的修改建议、对潜在风险的提示以及对合同执行的建议等。
四、结论与建议根据评审结果，评审人员应给出是否同意签署合同的结论，并提出相应的建议。
如果合同存在问题，应指出问题的严重性并提出改进建议；如果合同符合要求，也应总结出合同的优势和注意事项。
五、签字确认甲方代表签字：________ 日期：________乙方代表签字：________ 日期：________评审人员签字：________ 日期：________。
工程施工项目合同评审表
工程施工项目合同评审表合同编号：_____________________项目名称：_____________________甲方：_____________________乙方：_____________________合同金额：_____________________合同签订日期：_____________________一、合同基本情况1.合同的名称、编号及签订日期2.合同的乙方资质3.合同金额及付款方式4.施工工期、进度安排5.合同的标的物和工程范围6.合同的质量要求二、合同条款评估1.约定的主要工程内容和标准2.双方约定的供货期限和供货品质3.双方约定的质量保证4.双方约定的进度计划和进度款支付5.对于工程变更和索赔的约定6.合同履行的风险分担7.不可抗力条款8.偿付违约金和解决争议条款三、合同执行保障1.资金支付及履约保证2.材料及设备供货保障3.人员和施工队伍保障4.监理及技术咨询服务保障5.合同文本的甲乙双方约定事项的执行保证四、合同履行的条件和要求1.环境保护及安全保障2.文明施工及社会责任3.遵守法律法规的相关合规要求4.信息和资料保密要求5.对于合同违约处罚和索赔的约定五、其他需要关注的问题1.工程款支付的相关制度2.设计变更和合同变更的相关程序3.合同履行中可能面临的风险点和应对措施4.合同履行中可能出现的纠纷及解决措施5.其他需要特别注意的事项六、其他附加评价1.合同可能场合及时进行变更和补充2.合同履行中执行合同的过程控制七、评审结论1.合同的设计是否合理，能否保护甲方的利益，有无漏洞和歧义2.合同的风险点和深度评审，有无可能影响工程施工进度、质量和造成纠纷的隐患3.合同的合规性评审，有无违法违规的地方4.合同的法律约束力评审，有无可能因素影响合同执行5.其他需要关注的事项八、评审意见1.对甲方提出合同可能存在的疑问和异议2.对乙方提出合同可能存在的疑问和异议3.提出合同需要变更和补充的事项4.其他需要关注的事项评审人：______________日期：______________评审意见交付：甲方代表签字：______________日期：______________乙方代表签字：______________日期：______________合同评审结论及评审意见经双方确认后生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
嘉山小区15号楼地基处理工程项目部编号：
合同联系人：
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
阳曲县城晋驿村环境监测中心项目部、编号：
合同联系人：
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
龙湾写意二期工程基坑支护及降水工程项目部编号：
合同联系人：
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
内蒙古酸刺沟矸石电厂职工活动中心桩基基础工程项目部、编号：
合同联系人：
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
晨光上东住宅小区7号楼坑基工程项目部、编号：
合同联系人：
内蒙古酸刺沟矸石电厂职工活动中心桩基基础工程项目部、
内蒙古赤峰2万吨/年粗酚精制工程项目部、
晨光上东住宅小区7号楼坑基工程项目部、
阳曲县城晋驿村环境监测中心项目部、
龙湾写意二期工程基坑支护及降水工程项目部
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
晨光上东住宅小区7号楼坑基工程项目部、编号：
合同联系人：
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
晨光上东住宅小区7号楼坑基工程项目部、编号：
合同联系人：。