专用合同条款约定
专用合同条款
专用合同条款专用合同条款一、甲方和乙方双方在平等、自愿的基础上订立本合同。
二、本合同的目的是明确双方在特定事项上的权利和义务,保障双方权益,规范双方行为。
三、合同生效及履行1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效,并持续有效至合同期满。
2. 合同期满前双方应按照约定履行合同义务,不得擅自解除合同。
若任何一方需解除合同,应提前书面通知对方,并经双方协商达成一致意见。
四、合同内容1. 甲方的权利和义务(1)提供指定产品或服务,并保证其符合合同约定的质量标准。
(2)按照合同约定的时间和方式进行支付。
(3)保障合同的履行,并承担因违约而产生的法律责任。
2. 乙方的权利和义务(1)按照合同约定的质量标准提供产品或服务。
(2)提供必要的技术支持或培训,保证甲方能够正常使用产品或服务。
(3)保护甲方的商业秘密,不得向任何第三方披露。
五、保密条款1. 乙方应保护甲方的商业秘密,不得向任何第三方泄露,不得擅自使用或复制。
2. 对于因违反保密条款而给甲方造成的损失,乙方应负责赔偿。
六、违约责任1. 若双方任何一方违约,应向对方支付违约金。
违约金的数额应在签署合同时约定。
2. 若出现无法预见或无法控制的不可抗力事件,可免除违约责任。
七、纠纷解决1. 双方应通过友好协商解决合同纠纷,如协商无果,可转由双方约定的仲裁机构或当地人民法院解决。
2. 合同解释和执行以中文为准。
八、法律适用1. 本合同适用中华人民共和国有关法律法规。
2. 若合同条款与相关法律法规不一致,应以相关法律法规为准。
九、未尽事宜本合同中未尽事宜由双方协商解决,并通过书面补充协议的方式进行修改。
十、附则1. 本合同一式两份,甲方和乙方各持一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字(或盖章)后生效,并自该日起对双方具有约束力。
专用合同条款
专用合同条款1. 承包人的一般义务(1)承包人应当按照合同约定,对工程实施质量、进度、成本、安全等全面管理,并积极配合发包人、设计单位、监理单位、政府部门以及其他相关单位对工程进行的监督和管理。
(2)承包人应当在工程开工前,按照合同约定向发包人提交详细的施工组织设计、施工方案、施工计划等文件,并保证施工过程中严格按照方案执行。
(3)承包人应当遵守环境保护法律法规,在施工过程中采取必要的措施,减少对环境的影响。
(4)承包人应当按照合同约定,对发包人提供的图纸、技术要求以及其他资料进行妥善保管,并严格保密。
2. 工程质量(1)承包人应当按照国家有关法律法规和工程建设标准的规定,对工程质量进行严格控制,确保工程质量符合合同要求。
(2)承包人应当在施工过程中,对工程质量进行全面检查和验收,并按照合同约定向发包人提交质量检测报告和验收报告。
(3)如发现工程质量存在问题,承包人应当及时采取措施进行整改,并承担相应的责任。
3. 工程进度(1)承包人应当按照合同约定的工期,编制详细的施工计划,并严格按照计划执行。
(2)如因发包人原因导致工程进度受到影响,承包人有权要求发包人提供必要的支持。
(3)如因承包人原因导致工程进度受到影响,承包人应当采取措施加快施工进度,并承担相应的责任。
4. 工程成本(1)承包人应当按照合同约定,对工程成本进行严格控制,确保工程成本不超出预算范围。
(2)如因发包人原因导致工程成本增加,发包人应当承担相应的责任。
(3)如因承包人原因导致工程成本增加,承包人应当承担相应的责任。
当然可以,但我需要知道你希望我帮你往下写什么内容呢?比如,你可以提供一些具体的情境、角色和对话等,这样我才能更好地帮助你。
如果你需要一些写作建议或灵感,我也可以提供一些相关的建议和例子。
请告诉我你需要的帮助,我会尽力帮助你。
政府采购合同(专用条款)3篇
政府采购合同(专用条款)3篇篇1政府采购合同(专用条款)第一章总则第一条为规范政府采购活动,保障政府采购活动的合法性、公平性和诚实信用原则,根据《中华人民共和国政府采购法》相关规定,制定本合同。
第二条本合同适用于政府采购活动,包括货物、工程和服务等领域。
第三条政府采购活动应当遵守法律法规,按照合同约定履行义务,保障供应商的合法权益,推动政府采购活动的合理化、规范化和透明化。
第四条政府采购合同应当采取书面形式,载明供应商名称、货物、工程或服务内容、数量、质量、价格、交货期、付款方式、履行承诺等内容。
第五条政府采购合同签订后,双方应当严格履行合同约定,不得擅自变更或解除合同,如需变更或解除合同,应当协商一致并经合同双方书面确认。
第六条政府采购合同的争议解决应当按照合同约定或者协商一致的方式解决,如无法协商解决,可依法向有关部门申请调解或者提起诉讼。
第七条政府采购合同中的标的物应当符合相关标准,质量符合合同约定,否则供应商应当承担相应责任。
第八条政府采购合同双方应当遵守商业诚信原则,履行合同义务,保持信息通畅,并按时交付货物或完成工程和服务。
第九条政府采购合同的附属文件具有合同效力,对合同缔约双方均具有约束力。
第十条未尽事宜可参照相关法律、法规进行补充和解释。
第二章合同履行第十一条政府采购合同双方应当按照约定的交货期、交货地点履行合同义务。
第十二条供应商在履行合同过程中,如因不可抗力等原因导致无法按时履行合同义务,应当及时向政府采购单位说明情况并申请延期履行或者解除合同。
第十三条政府采购单位应当按合同约定进行付款,并及时向供应商支付货款、工程款或服务款。
第十四条若政府采购单位存在拖欠付款或拒绝支付款项等情况,供应商有权向有关部门投诉并要求解决。
第十五条政府采购合同双方应当保持信息的及时沟通,如有任何问题应当及时协商解决。
第十六条政府采购单位应当对供应商提供的货物、工程或服务进行验收,并按合同约定支付货款、工程款或服务款。
政府采购专用条款合同4篇
政府采购专用条款合同4篇篇1政府采购是政府用公共资金采购商品和服务的行为,旨在满足政府部门的实际需求。
在政府采购过程中,政府和供应商之间需要签订合同,以明确双方的权利和义务。
而政府采购专用条款合同就是针对政府采购而设计的合同条款,以确保政府采购过程的合法性、公平性和透明性。
政府采购专用条款合同通常包括以下内容:一、合同双方的基本信息:包括政府采购单位的名称、地址、法定代表人以及供应商的名称、地址等基本信息。
二、合同的有效期限:约定合同的有效期限,明确合同的开始和结束时间。
三、货物或服务的详细描述:列出政府采购的具体商品或服务的名称、规格、数量、质量要求等详细信息。
四、价格和支付方式:约定政府支付给供应商的货款金额及支付方式,一般包括货款支付的时间、支付方式等。
五、交货和验收标准:约定供应商应按照合同规定的时间和地点交付货物或提供服务,并明确政府对货物或服务的验收标准。
六、延期和解除合同:约定在特殊情况下是否可以延期交货或解除合同,并约定延期和解除合同的程序和方式。
七、保修期和售后服务:约定供应商对货物提供的保修期限和售后服务内容,确保货物在保修期内能正常运作。
八、违约和争议解决:约定供应商违约时政府可以采取的措施和对供应商违约行为的追责方式,以及争议解决的方式。
九、附则:包括合同的变更、补充、终止、生效、法律适用、争议解决等一些必要的附则。
政府采购专用条款合同的签订对于政府采购活动的规范和合法性具有重要意义。
通过合同的约束,可以有效保护政府的合法权益,规范市场秩序,维护公共财产安全和社会和谐。
同时,政府采购专用条款合同也能够帮助供应商了解政府采购的相关规定和要求,确保供应商按照规定的要求履行合同,提高政府采购活动的效率和质量。
在签订政府采购专用条款合同时,双方应当慎重考虑合同条款的合理性和有效性,避免合同中存在漏洞或模糊不清的条款。
同时,政府和供应商应当遵守合同的约定,确保合同内容得以落实。
如果在合同履行过程中发生争议,双方应当依据合同的约定进行协商解决,保持合同的稳定和有效。
合同范本的专用条款有哪些
合同范本的专用条款有哪些合同范本的专用条款包括但不限于以下内容:
1. 合同的当事人信息,包括双方当事人的名称、地址、联系方式等基本信息。
2. 合同的目的和内容,明确描述合同的目的和双方的主要义务和权利。
3. 合同的有效期限,规定合同的有效期限,包括开始日期和结束日期。
4. 合同的解决争议方式,约定合同争议的解决方式,可以选择仲裁、诉讼等方式。
5. 合同的违约责任,规定一方违约时的责任和补救措施,包括违约金、损害赔偿等。
6. 合同的变更和解除,约定合同的变更和解除条件,以及变更和解除的程序和方式。
7. 合同的保密条款,规定合同内容的保密义务,保护双方的商业秘密和机密信息。
8. 合同的法律适用和管辖法院,约定合同适用的法律和管辖法院,明确法律适用和争议解决的地域。
以上是合同范本的专用条款的一些常见内容,具体的条款内容还需根据具体合同类型和双方需求进行定制。
希望以上内容对您有所帮助。
政府采购合同(专用条款)6篇
政府采购合同(专用条款)6篇篇1甲方(采购人):__________________乙方(供应商):__________________根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方采购__________________(货物名称)一事,经友好协商,达成如下合同条款:一、合同背景与采购范围1. 合同背景说明:本政府采购项目系根据政府工作需要和年度采购计划所安排,旨在为政府机关的正常运行和公共服务的提供提供保障。
2. 采购范围及明细:本合同涵盖的具体货物包括但不限于__________________等。
货物具体名称、型号、规格、数量等详见附件清单。
二、采购金额与支付方式1. 采购总金额为人民币________元整(大写:_________________________元整)。
该金额包括货物的全部费用,但不包括后期安装、维护等费用。
2. 支付方式:在合同签订后,甲方将在收到乙方提供的合格发票后______天内支付货款的______%,待项目验收合格后支付剩余的______%。
三、质量与检验标准1. 乙方提供的货物必须符合国家相关标准和质量要求,并通过国家相关质量认证。
如有特殊情况需符合其他标准的,双方应另行约定。
2. 乙方应在交货时对货物进行检验并提供相应的合格证明文件。
甲方有权对货物进行复检。
复检不合格的货物,乙方应在接到通知后及时更换。
四、交货与验收1. 乙方应按照合同约定的时间和地点完成交货。
如因特殊原因需要变更交货时间和地点的,应提前通知甲方并取得甲方的书面同意。
2. 甲方在收到货物后,有权对货物进行验收。
验收不合格的货物,甲方有权拒绝接受并要求乙方承担违约责任。
验收合格的货物将进入后期安装阶段。
五、违约责任与赔偿损失1. 乙方未按合同约定时间交货的,应按照逾期交货部分货物总价款的______%向甲方支付违约金。
政府采购合同(专用条款)3篇
政府采购合同(专用条款)3篇篇1政府采购合同(专用条款)第一章总则为规范政府采购活动,维护国家利益和社会公共利益,根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的规定,制定本合同。
第二章合同的履行1、供应商应按照本合同的约定,按时、按质完成政府采购项目。
政府采购单位应按照本合同的约定支付采购款项。
2、供应商对政府采购项目质量负责,保证所提供的产品或服务符合国家标准和政府采购项目的要求。
如出现质量问题,供应商应承担相应责任并承担相应经济赔偿。
政府采购单位有权要求供应商承担赔偿责任。
3、政府采购单位应按照本合同的约定支付采购款项,并提供必要的协助和支持,确保政府采购项目顺利进行。
第三章合同的变更和解决争议1、政府采购合同一经签订,除双方协商一致外,任何单位或个人不得擅自变更或解除合同。
2、双方在履行过程中如发生争议,首先应当在友好协商的基础上解决。
如协商无果,可以申请有关部门调解或者将争议提交仲裁机构解决。
第四章合同的效力1、政府采购合同是政府采购活动的重要文件,具有法律效力。
双方应当严格遵守合同条款,履行合同义务。
2、政府采购单位有权对供应商的履约情况进行监督检查,对合同的履行情况进行评估。
第五章合同的违约责任1、若供应商未能按时交付产品或提供服务,或产品质量不符合合同约定,政府采购单位有权要求供应商承担相应的违约责任。
违约责任包括但不限于赔偿损失、扣除或减少合同款项、解除合同等后果。
2、若政府采购单位未能按时支付采购款项或提供必要协助和支持,导致供应商无法履行合同义务,政府采购单位应承担相应的违约责任。
供应商有权要求政府采购单位承担违约责任并赔偿相应经济损失。
第六章其他约定1、本合同解释权归政府采购单位所有。
对于本合同中未尽事宜,双方应当另行协商一致,并以书面形式补充合同。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效,至政府采购项目完全竣工并结清全部款项后终止。
附件:1、政府采购项目规格要求2、政府采购项目交付时间安排3、政府采购项目验收标准以上为政府采购合同的专用条款,供政府采购单位和供应商共同遵守。
政府采购合同书(专用条款)5篇
政府采购合同书(专用条款)5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1政府采购合同书(专用条款)第一章总则第一条为了规范政府采购活动,维护国家利益和社会公共利益,根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,特制定本合同。
第二条本合同是政府采购活动的组成部分,具有合同约束力。
第三条本合同的签署方应当遵守中华人民共和国法律、法规、政策,依法履行合同义务。
第二章合同的签署第四条本合同由双方当事人签署即生效。
任何一方未签署的合同无效。
第五条政府采购单位应当按照规定程序签署本合同,并确保合同真实、合法、有效。
第六条供应商应当按照政府采购单位的要求签署本合同,并确保履行合同义务。
第三章合同的履行第七条双方当事人应当按照本合同的约定,履行各自的义务。
第八条合同履行过程中,如有任何问题需要协商解决,双方应当友好协商解决,并书面确认解决意见。
第九条如一方当事人不能履行合同义务,应当告知对方,并在约定期限内补救履行义务。
第十条在合同履行过程中,如存在不可抗力等情况导致合同无法履行,应当及时通知对方,并协商解决。
第四章合同的变更与解除第十一条在履行合同过程中,如有需要变更合同内容,应当经双方协商一致,并签署书面变更协议。
第十二条合同解除应当经双方协商一致,并签署解除协议。
解除协议应当明确解除原因、解除日期及解除后的责任承担情况。
第五章合同的保密第十三条双方当事人应当严格遵守保密条款,不得泄露合同中的商业机密、技术秘密及其他保密信息。
第十四条合同涉及商业机密、技术秘密等保密信息的,应当在合同中明确保密义务。
第六章合同的争议解决第十五条本合同的履行和解释争议,双方应当友好协商解决。
协商不成,可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十六条在解决争议时,双方应当配合人民法院的调解工作,积极寻求和解。
第七章附则第十七条本合同自双方签署之日生效。
第十八条其他未尽事宜,可由双方协商确定,并签署书面补充协议。
第十九条本合同一式两份,双方各执一份,均具有同等效力。
建筑工程合同专用条款
建筑工程合同专用条款1. 总则本合同是由甲方(建筑施工方)和乙方(业主)签订的建筑工程合同,根据双方自愿、平等和互利的原则,按照相关法律法规,以及国家和地方政府有关建筑工程管理的规定,共同约定以下条款。
2. 工程概况(1)工程名称:建筑工程项目名称(2)工程地点:建筑工程项目地点(3)工程范围:详细描述工程的具体建设内容和要求(4)工程工期:约定工程开始日期和完工日期(5)工程准备:双方约定的工程资料准备和施工条件准备事项3. 合同价款与支付方式(1)合同总价款:合同约定的工程总价款金额(2)价款支付方式:详细说明价款的支付方式、时间和比例(3)价款结算:约定工程进度款和最终竣工结算款的支付时间和方式4. 质量与保修(1)工程质量标准:按照国家和地方有关建筑工程质量标准进行施工(2)竣工验收:约定工程竣工验收标准和程序(3)质量保证期:确保工程质量的保修期限,以及保修期内出现的问题的处理方式5. 变更与索赔(1)变更事项:合同履行过程中,如需对工程范围、设计、材料等进行变更的约定和程序(2)索赔处理:约定双方在工程实施中可能发生的索赔事项和处理方式6. 违约责任(1)甲方违约责任:约定甲方违约的违约责任、违约赔偿等相关事宜(2)乙方违约责任:约定乙方违约的违约责任、违约赔偿等相关事宜7. 保密与知识产权(1)保密义务:约定双方在合同履行过程中对于商业秘密和技术资料的保密义务(2)知识产权:对于工程中涉及的知识产权问题进行约定和处理方式8. 争议解决(1)协商解决:约定双方在合同履行过程中发生争议时,首先进行协商解决(2)仲裁解决:如无法通过协商解决,约定以仲裁方式解决争议的相关事宜9. 合同的生效和解除(1)合同生效:约定合同生效的条件和日期(2)合同解除:约定合同解除的条件和程序10. 其他事项双方对于合同履行过程中未涉及的其他事项进行约定和补充。
11. 附件本合同的附件是合同不可分割的组成部分,包括详细的工程图纸、设计文件、技术规范等,附件内容与合同正文具有同等法律效力。
工程施工合同专用条款
工程施工合同专用条款一、合同目的该工程施工合同的目的是明确双方对工程施工的责任和权益,保障合同的履行,确保工程按照合同约定的质量、进度和费用进行施工。
二、合同主体1. 甲方:(具体甲方单位或个人名称)2. 乙方:(具体乙方单位或个人名称)三、工程概况1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程规模:4. 工程内容:四、合同约定1. 工程周期:本合同约定的工程周期为(具体工期)。
2. 工程质量:乙方承诺按照国家相关标准和要求进行施工,确保工程质量满足合同约定的标准。
3. 工程费用:本合同约定的工程费用为(具体金额),支付方式为(具体支付方式)。
4. 工程变更:若需对工程内容进行变更,双方应协商一致,并签订书面变更协议。
5. 工程验收:工程竣工后,甲方有权对工程进行验收,乙方应配合并保证工程符合验收标准。
6. 违约责任:若一方未履行合同约定的义务,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、解除合同等。
7. 争议解决:合同履行过程中产生的争议,双方应协商解决;如协商无果,双方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
8. 合同解除:双方一致同意解除合同的,应签订书面解除协议,并按协议约定处理相关事宜。
五、其他条款除本合同约定的条款外,双方还可以约定其他相关事项,需在合同中明确表述并签字确认。
六、合同生效本合同经双方盖章、签字后生效,并具有法律效力。
合同一式两份,甲方和乙方各持一份。
经甲方申请,分别存放在(甲方单位或个人名称及地址)和(乙方单位或个人名称及地址)。
附件:本合同附件为不可分割的组成部分。
(以下空白无文字,为签字处)甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:。
招标文件专用合同条款约定参照模板
招标文件专用合同条款约定参照模板范本一:招标文件专用合同条款约定参照模板第一章总则第一条本合同是依据中华人民共和国相关法律法规制定的,以及根据【招标文件名称】(以下简称“招标文件”)规定的对投标人之间、中标人与招标人之间的权利和义务进行约定,以确保工程项目能够按时、优质、合规地完成。
第二条本合同一经签订即对各方具有法律约束力,双方应全面履行合同条款,并遵守招标文件中的相关规定。
第三条本合同适用于【工程项目名称】项目的实施,工程项目的具体要求和规范详见招标文件。
第二章合同主体及签订第四条招标人:【招标人名称】,注册地址:【注册地址】。
第五条中标人:【中标人名称】,注册地址:【注册地址】。
第六条合同主体应为具有相应工程实施能力的法人或其他组织,必须能够履行合同的义务并承担相应的责任。
第七条本合同的签订须由招标人和中标人共同签署,并经法定代表人或其授权代表签字盖章。
第三章价款及支付方式第八条本合同的合同价款为人民币【金额】万元整,具体支付方式按招标文件要求进行。
第九条合同价款的支付应符合招标文件所规定的进度和方式,合同工程款项经招标人和中标人双方确认后支付。
第四章工程实施及验收第十条工程实施过程中,中标人应按照招标文件的要求,完成工程质量、进度和安全等方面的要求。
第十一条工程竣工验收应由招标人依法组织,并根据招标文件的规定进行验收。
第十二条工程竣工验收合格后,招标人应及时向中标人支付合同尾款。
第五章违约责任第十三条任何一方未按合同约定履行合同义务的,应承担相应的违约责任。
第十四条如中标人未能按招标文件的要求履行合同义务,招标人有权要求中标人进行整改,并可按合同约定进行处罚。
第十五条若一方因不可抗力原因无法履行合同义务,应及时通知对方,并提供相关证明材料。
双方可协商解除合同或延期履行。
第六章争议解决第十六条合同争议的解决方式按照招标文件中的争议处理机制进行解决。
如招标文件未明确规定,应依法选择适当的解决方式。
建设工程专用条款合同模板
建设工程专用条款合同模板以下是一个建设工程专用条款合同模板的示例,您可以根据需要进行修改:甲方(业主):乙方(承包商):根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方就以下建设工程事宜达成一致,特订立本合同:一、工程名称:二、工程地点:三、工程范围:四、工程期限:开工日期:XXXX年XX月XX日竣工日期:XXXX年XX月XX日总工期为:XX天五、质量标准:六、合同价款:合同总价款为人民币XXX元(大写:XXX元整)。
七、付款方式:(1)预付款:合同总价款的XX%。
(2)进度款:按月支付,每月支付合同总价款的XX%。
(3)结算款:工程竣工验收合格后支付至合同总价款的XX%。
(4)质保金:合同总价款的XX%,自工程竣工验收合格之日起一年后无质量问题一次性付清。
八、工程变更:如因甲方变更设计或增加工程量等原因导致工程变更,双方应协商确定变更后的工程量及相应的费用。
九、违约责任:(1)如因乙方原因导致工期延误,乙方应支付违约金,每日违约金为合同总价款的X%。
(2)如因甲方原因导致工期延误,甲方应支付违约金,每日违约金为合同总价款的X%。
(3)如因乙方施工质量问题导致工程不合格,乙方应负责返工、整改并赔偿甲方因此造成的损失。
(4)如因甲方未按照约定支付工程款,甲方应支付违约金,每日违约金为未付工程款的X%。
十、争议解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按照下列第X种方式解决:(1)提交仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。
十一、其他约定事项:(1)本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
(2)本合同自双方签字盖章之日起生效。
(3)未尽事宜,按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。
专用合同条款
专⽤合同条款我国法律对合同的内容和形式都有相应的要求,毕竟它不同于⼝头约定,是⽐较正式的。
所以,当事⼈在签合同时,合同的内容⼀定要包含法律规定的基本条款。
那么,专⽤合同有哪些条款呢?今天,店铺⼩编整理了以下相关的法律内容为您答疑解惑,希望对您有所帮助。
⼀、专⽤合同有哪些条款合同的内容由当事⼈根据交易的具体情况约定,但⼀般包括以下条款:1、当事⼈的名称或者姓名和住所;2、标的;标的是⼀个常⽤的法学术语,是合同当事⼈权利和义务共同指向的对象。
标的物可以是物,如借款合同的标的是货币,买卖合同的标的是出卖物。
标的也可以是⾏为,如货物运输合同中的劳务。
也可以是智⼒成果等。
3、数量;4、质量;5、价款或者报酬;6、履⾏期限、地点和⽅式;履⾏⽅式包括交货⽅式、验收⽅式、付款⽅式、结算⽅式等。
7、违约责任;8、解决争议的⽅法。
当事⼈可以参照各类合同的⽰范⽂本订⽴合同。
⼆、公民应怎样订⽴合同实⾏合同制,使公民可以通过各种合同取得⾃⼰需要的商品和服务,也使各种经济主体明确⾃⼰对消费者的责任。
依法订⽴的合同受法律的保护,公民可据此防⽌不法交易,维护⾃⼰的合法权益。
通常订⽴合同的⽅式,可以采⽤⼝头,书⾯、鉴证、公证等形式。
但为避免发⽣纠纷,以及发⽣纠纷以后有据可依,订⽴合同以书⾯形式为妥。
⼝头形式虽然快捷,但⽆据可查,不利于纠纷的解决,它⼀般只适⽤于集市贸易、市场零售等⼩额交易。
订⽴合同⼀般要经过要约和承诺两个阶段,要约即为发出缔结合同建议的⾏为,要约⼀经发出,提议⼈即受到⾃⼰建议的约束,表明提议⼈在对⽅的有效答复期内,负有和对⽅订⽴合同的义务,违反该项规定造成对⽅损失,有赔偿损失的责任。
承诺是对提议⼈的建议予以答复的⾏为,答复应是对提议⼈的提议内容完全同意的答复,有新提议不算答复,只能构成答复⼈的新要约。
答复⼀经向提议⼈表⽰,表明订⽴合同的阶段结束,合同成⽴,这时不按合同的要求履⾏义务即构成违约责任。
以上就是店铺⼩编为您介绍的“专⽤合同条款”的相关法律知识。
合同范本的专用条款怎么写
合同范本的专用条款怎么写一、合同概述1. 定义与解释(1)甲方:指____(具体名称或个人);(2)乙方:指____(具体名称或个人);(3)合同标的:指双方在本合同项下所涉及的____(具体业务或事项);(4)合同期限:指本合同自生效之日起至____(具体日期)止。
2. 合同第二条:合同标的及范围1. 甲方应向乙方提供如下服务/货物:(详细描述服务/货物的内容、数量、质量等)2. 乙方应在合同期限内完成如下工作:(详细描述乙方的工作内容、期限、质量等)第三条:合同价格与支付(详细列举各项费用,如材料费、人工费、税费等)2. 乙方支付甲方合同价款的方式为:(详细描述支付方式,如一次性支付、分期支付等)3. 甲方应在收到乙方支付的全部合同价款后,向乙方开具正规发票。
第四条:合同履行1. 甲方应在合同期限内按照约定提供服务/货物,确保质量符合乙方要求。
2. 乙方应按照约定接收甲方提供的服务/货物,并及时支付合同价款。
3. 双方应相互配合,共同完成合同项下的工作。
第五条:合同的变更、解除与终止(详细列举变更或解除合同的情形)2. 如一方违反本合同的规定,导致合同无法履行,另一方有权解除本合同,并要求违约方承担相应的违约责任。
第六条:争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。
2. 如协商无果,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第七条:合同的生效、修改与补充1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本合同的修改和补充,应由双方协商一致并以书面形式作出。
3. 本合同的附件与本合同具有同等法律效力。
二、名词解释1. 合同标的:指双方在合同项下所涉及的具体业务或事项,如货物买卖、服务提供等。
2. 合同期限:指本合同自生效之日起至约定终止日期止的时间段。
3. 正规发票:指由税务部门监制的,具有法律效力的发票。
4. 违约责任:指合同一方未履行合同义务或违反合同规定,导致合同无法履行时,应承担的法律责任。
政府采购合同书(专用条款)6篇
政府采购合同书(专用条款)6篇篇1政府采购合同书(专用条款)第一条总则本合同是政府采购活动的有效凭证,适用于政府或政府机构与供应商签订的合同。
本合同的签署标志着政府采购活动的正式启动,双方应当遵守合同的各项约定。
第二条合同标的合同标的为___________________(以下简称“货物/服务”或“标的物”)。
合同标的的规格、数量、质量标准、价格等详细信息详见附件_____________________。
第三条交货时间1. 供应商应按照本合同约定的交货时间将标的物交付给采购方;2. 交货时间为_____________年____月____日。
如有延迟交付的,应当按照后续约定支付滞纳金。
第四条价格及支付方式1. 价格为_______________,支付方式为________________________;2. 如有特殊约定,应在附件中注明。
第五条质量标准1. 供应商应确保标的物符合国家有关标准和质量要求;2. 采购方有权对标的物进行检验,不合格的标的物应当及时更换或退回。
第六条维护和维修1. 供应商应负责合同标的的售后维护和维修工作;2. 采购方在合同期间内享有合同标的的免费维修和维护服务。
第七条知识产权保护1. 供应商应确保其提供的标的物不侵犯第三方的知识产权;2. 如因供应商的行为导致知识产权纠纷,供应商应承担全部责任。
第八条违约责任1. 一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任;2. 如因不可抗力因素导致合同无法履行,双方应在合理范围内协商解决。
第九条争议解决1. 双方如发生争议,应首先通过友好协商解决;2. 协商不成的,应提交有关部门进行调解或仲裁。
第十条其他约定1. 本合同自双方签署之日起生效,至____________________结束;2. 本合同如有附件,附件与本合同具有同等效力。
双方签署人:日期:供应商:政府/政府机构:篇2政府采购合同书(专用条款)第一条合同订立甲方:(采购单位)乙方:(供应商)经双方协商一致,甲乙双方本着平等互利的原则,就政府采购项目达成如下协议,起草《政府采购合同书(专用条款)》。
政府采购合同样板(专用条款)6篇
政府采购合同样板(专用条款)6篇篇1甲方(政府采购方):__________________乙方(供应商):_____________________鉴于甲方就____________(具体项目名称)进行政府采购,乙方愿意按照甲方的要求提供相关的货物或服务,双方本着平等、自愿、诚实、守信的原则,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,为明确双方的权利义务,确保采购项目的顺利实施,特订立以下专用条款:一、采购范围及内容甲方采购的货物(或服务)包括:________(具体描述货物的名称、规格、型号、数量等),具体采购内容详见附件的采购清单。
二、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币______元(大写:______元整)。
2. 甲方在合同签订后______个工作日内支付乙方合同总金额的______%作为预付款。
3. 乙方按照合同约定完成交货(或服务提供)并经甲方验收合格后,甲方在______个工作日内支付剩余款项。
4. 支付方式:______(如银行转账、电汇等)。
三、交货(服务提供)期限及地点1. 乙方应在合同签订后______个工作日内完成交货(或服务提供)。
2. 交货(服务提供)地点:________(具体地址)。
3. 乙方应按照甲方的要求,确保货物质量并按时交货。
四、质量保证及售后服务1. 乙方应保证所提供的货物(或服务)符合相关质量标准,并承担质量保证责任。
2. 在质量保证期内,如货物出现质量问题,乙方应负责免费维修或更换。
3. 乙方应提供完善的售后服务,确保甲方的正常使用。
五、知识产权及保密条款1. 双方应尊重对方的知识产权,未经对方许可,不得擅自使用对方的商标、专利等知识产权。
2. 双方在合作过程中获知的对方商业秘密,应予以保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。
六、违约责任及赔偿损失1. 如一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任。
2. 如因乙方的违约行为给甲方造成损失的,乙方应负责赔偿甲方的实际损失。
标准施工合同范本专用条款怎么写
标准施工合同范本专用条款怎么写一、甲方和乙方双方通过友好协商一致,就以下进行工程施工合同约定如下:1. 工程名称及地点:合同工程名称为[工程名称],工程地点为[工程地点]。
2. 工程内容及范围:本合同的工程内容及范围详见附件《工程内容及范围清单》。
3. 工程价格:本合同工程价格为[工程价格],支付方式为[支付方式]。
4. 工程期限:本合同工程期限为[工程期限],具体工期细则详见附件《工程工期清单》。
5. 施工质量要求:工程质量应符合国家有关规定及合同约定要求。
如有质量问题,甲乙双方应协商解决。
6. 工程保修期限:本合同工程保修期为[工程保修期限],在保修期内如有质量问题,乙方应免费维修。
二、履行方式1. 本合同经电子签名确认后生效,双方应按合同约定履行各自的责任。
2. 在工程施工过程中,双方如需进行变更或调整,应提前书面协商并签署补充协议。
3. 如因不可抗力因素导致工程无法继续施工,经双方协商同意后可以暂停施工,暂停期间损失由双方按比例负担。
4. 工程竣工验收合格后,甲方应按约定支付工程款,工程保修期开始计算。
三、违约责任1. 如一方未能履行合同义务或在工程施工过程中出现严重违约行为,应承担相应的违约责任,并支付因此造成的损失。
2. 如因甲方原因造成工程延期或质量问题,甲方应全额承担责任。
四、其他约定1. 本合同如有未尽事宜,双方可另行协商订立补充协议。
2. 本合同一式两份,甲方和乙方各持一份,具有同等法律效力。
特此确认,以示双方同意。
甲方(盖章签字):_____________乙方(盖章签字):_____________日期:_____________。
专用合同条款
专用合同条款
一、合同目的。
本合同旨在明确双方当事人之间的权利和义务,确保双方合作的顺利进行。
二、合同主体。
甲方,(委托方/出租方/雇主等)。
乙方,(受托方/承租方/雇员等)。
三、合同内容。
1. 服务/产品描述,甲方向乙方提供的服务或产品的具体描述及规格要求。
2. 服务/产品价格,甲方向乙方提供的服务或产品的价格及支付方式。
3. 服务/产品交付,服务或产品的交付时间、地点、方式等具体安排。
4. 合作期限,合作的起止时间及延期、终止等情况的约定。
5. 保密条款,双方在合作过程中所获得的商业机密或保密信息的保护约定。
6. 违约责任,双方违约时应承担的责任和赔偿方式。
7. 法律适用和争议解决,合同履行中发生的争议的解决方式和法律适用约定。
8. 其他约定,双方在合作过程中需要特别约定的其他事项。
四、合同生效。
本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同约定的期限届满或任务完成之日止。
甲方(盖章),__________ 乙方(盖章),__________。
签订日期,__________ 签订地点,__________。
以上为专用合同条款范本,具体合同内容可根据实际情况进行调整和补充。
合同协议书专用合同条款
合同协议书专用合同条款
一、合同的订立
本合同由甲方和乙方自愿订立,双方应本着平等、公平、诚实信用的原则,共同遵守合同约定,履行各自的义务。
二、合同的内容
本合同包括但不限于以下内容:合同标的物、价格、交货时间、付款方式、违约责任等。
具体内容应根据双方的实际交易情况确定。
三、合同的履行
甲乙双方应按照约定的时间、地点、方式履行合同。
任何一方未按约定履行合同的,应承担违约责任。
四、合同的变更和解除
合同一经签订,即具有法律效力。
除非双方协商一致,否则任何一方不得擅自变更或解除合同。
如因不可抗力等原因导致合同无法履行,应及时通知对方,并协商解决。
五、争议的解决
如双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
六、其他条款
本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至合同约定的义务全部履行完毕为止。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
以上就是一份基本的合同条款范本,具体内容应根据实际情况进行调整。
在签订合同时,一定要仔细阅读合同条款,确保自己的权益不受侵害。
同时,也要注意合同的合法性,避免因违法条款而导致合同无效。
政府采购合同书(专用条款)6篇
政府采购合同书(专用条款)6篇篇1政府采购合同书(专用条款)一、总则政府采购合同书是政府采购中最重要的文件之一,合同书中规定了双方的权利和义务,约束双方履行合同。
政府采购合同书应当遵循中国政府采购法律法规的要求,合法、合规、合理地约定双方权利义务。
本合同书的签署双方为(以下简称“甲方”)和(以下简称“乙方”),本合同从(年)(月)(日)生效,至(年)(月)(日)终止。
二、合同的履行1. 甲方有权依照本合同的约定,要求乙方按照约定的内容和期限完成合同的内容,包括但不限于提供产品、服务等。
2. 乙方有责任按照本合同的约定,按时按质完成合同的内容,并保证提供的产品、服务符合国家标准和合同约定。
三、合同的变更1. 在未经双方书面同意的情况下,不得擅自变更合同的内容。
2. 当双方经协商一致后需要修改合同的内容,应当签署书面文件确认变更内容,并及时履行。
四、合同的解除1. 在下列情形下,甲方有权解除本合同:(1)乙方严重违反合同的约定,致使本合同无法继续履行的;(2)乙方因故不能履行合同义务,经催告仍不采取补救措施的;(3)其他法律、法规规定的情形。
2. 在下列情形下,乙方有权解除本合同:(1)甲方严重违反合同的约定,致使本合同无法继续履行的;(2)甲方因故不能履行合同义务,经催告仍不采取补救措施的;(3)其他法律、法规规定的情形。
五、违约责任1. 若一方违反本合同约定,给对方造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。
2. 若一方违约给对方造成损失,对方有权要求违约方承担违约责任。
六、争议解决1. 双方因履行本合同发生争议的,应当友好协商解决。
如协商不成,应当依法向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。
2. 若一方违约给对方造成损失,对方有权要求违约方承担违约责任。
七、其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
以上为政府采购合同书的专用条款,希望双方遵守合同的约定,共同维护政府采购秩序,促进经济的发展。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
专用合同条款约定
4 专用条款
4.1法律法规变化
4.1.1需要明示的法律、行政法规:本工程计算规则执行国家颁布的《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、瑞安市清单计价的调整规范及九部委56号令和相关规定进行工程量计算。
4.1.2因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险,由发包人承担。
招标工程以投标截止日前28 天,其后国家的
法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造
价增减变化的,发承包双方应当按照省级或行
业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构
据此发布的规定调整合同价款。
4.1.3因承包人原因导致工期延误,在工程延误
期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变
化引起工程造价变化的,合同价款调增的不予
调整,合同价款调减的予以调整。
4.2工程变更
4.2.1工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化,应按照下列规定调整:1.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的,采用该项目的单价;但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化,且工程量偏差超过15%,此时,调整的原则为:当工程量增加15%以上时,其增加部分的工程量的综合单价应予调低;当工程量减少15%以上时,减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。
2.已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的,可在合理范围内参照类似项目的单价;
3.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的,由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变
更工程项目的单价,报发包人确认后调整。
承包人报价浮动率可按下列公式计算:
招标工程:承包人报价浮动率L= (1—中标价/招标控制价)×100%;
非招标工程:承包人报价浮动率L= (1—报价值/施工图预算)×100%
4.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目,且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的,由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价,报发包人确认后调整。
4.2.2工程变更引起施工方案改变,并使措施项目发生变化的,承包人提出调整措施项目费的,应事先将拟实施的方案提交发包人确认,并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。
拟实施的方案经发承包双方确认后执行。
并应按照下列规定调整措施项目费:
1.安全文明施工费按照实际发生变化的措
施项目依据国家或省级、行业建设主管部门的规定计算,不得作为竞争性费用,。
2.采用单价计算的措施项目费,按照实际发生变化的措施项目按本规范第4.3.1 条的规
定确定单价。
3.按总价(或系数)计算的措施项目费,按照实际发生变化的措施项目调整,但应考虑承包人报价浮动因素,即调整金额按照实际调整金额乘以本规范第4.3.1 条规定的承包人报
价浮动率计算。
如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认,则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。
4.2.3 如果工程变更项目出现承包人在工程量清单中填报的综合单价与发包人招标控制价相应清单项目的综合单价偏差超过15%,则工程变更项目的综合单价可由发承包双方调整。
4.2.4如果发包人提出的工程变更,因非承。