清单《陕西省建设工程施工合同》
陕西省建设工程项目施工合同范本8篇
陕西省建设工程项目施工合同范本8篇篇1合同编号：[合同编号]发包方（甲方）：[发包方名称]承包方（乙方）：[承包方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本工程施工承包给乙方有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模]4. 工程内容：[工程内容]二、工期1. 承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。
2. 开工日期：XXXX年XX月XX日，竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 工期顺延：若发包方原因造成工期延误，承包方应在情况发生后5个工作日内向发包方提出书面报告，发包方在收到报告后5个工作日内予以确认工期顺延。
三、质量与检验1. 承包方应按设计文件、技术标准、规范及合同约定进行工程施工，确保工程质量。
2. 承包方应在每个单项工程完成后，及时向发包方提交验收申请，发包方在收到申请后10个工作日内组织验收。
3. 若工程质量不符合合同约定，承包方应按要求进行返工或修改，并承担由此产生的全部费用。
四、合同价款与支付1. 合同价款：人民币[合同价款]元整（￥[合同价款]）。
2. 预付款：合同签订后，发包方应向承包方支付预付款，预付款金额为合同价款的XX%，即人民币[预付款金额]元整（￥[预付款金额]）。
3. 进度款：承包方每月向发包方提交进度款申请，发包方在收到申请后10个工作日内审核并支付进度款。
进度款支付比例为已完工程量的XX%。
4. 结算款：工程竣工验收合格后，承包方向发包方提交结算资料，发包方在收到结算资料后30个工作日内审核并支付结算款。
结算款支付比例为合同价款的XX%。
5. 质保金：合同价款的XX%作为质保金，在工程竣工验收合格后一年内支付。
若承包方在质保期内无重大质量问题，则全额返还；若有重大质量问题，则扣除相应金额后返还。
五、材料设备供应与保管1. 发包方负责提供主要材料和设备，并承担其运输和保管费用。
陕西省建设工程施工合同(范本)
陕西省建设工程施工合同(范本)陕西省建设工程施工合同(范本)第一章总则第一条合同的目的和依据本合同的目的是明确建设工程施工方与业主之间的权利和义务，规范建设工程施工的各项流程和程序。
本合同依据《合同法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律法规和规章制度的规定。
第二条合同的基本内容1. 本合同的基本内容包括：工程项目概况、工程质量和进度要求、合同价款、工程保修期、工程变更和索赔、争议解决等。
2. 合同附件包括：工程图纸和设计文件、施工方案、合同付款计划、材料清单、试验报告等。
第三条合同的生效和变更1. 本合同自双方当事人签字或盖章之日起生效。
2. 任何一方变更合同内容或者解除合同的，应征得对方同意，并按照法律法规的规定办理相关手续。
第二章工程承包第四条工程承包范围1. 承包工程的范围包括：设计、施工、材料采购、设备安装、试运行和交付使用等。
2. 工程承包的详细范围和具体要求详见本合同的附件。
第五条工程质量和进度要求1. 施工方须按照国家有关建设工程质量管理条例的要求，保质保量完成工程。
2. 施工方应按照合同规定的工期进行施工，如无特殊情况应按时竣工。
第六条合同价款和付款方式1. 合同价款总额为人民币（大写）______________（小写）______________万元，包括材料费、劳务费、设备费等。
具体付款方式详见合同付款计划。
2. 施工方应按照合同付款计划的要求提交相应的付款申请，并提供相应的票据和发票。
第七条工程保修期1. 工程保修期为合同约定的____个月/年。
2. 对于质量问题和故障现象，施工方应及时进行检修和维修，并承担相应的责任。
第八条工程变更和索赔1. 任何一方欲变更合同内容的，应提出书面申请，并在双方协商一致后办理相关手续。
变更所需费用和工期的调整应由双方协商确定。
2. 如因一方原因导致工程无法正常进行，另一方有权要求索赔，并按照约定进行赔偿。
第三章争议解决第九条争议解决方式本合同发生争议时，双方应通过友好协商解决。
(完整)陕西省建设工程施工合同(范本)--双篇
(完整)陕西省建设工程施工合同(范本) 目录一、合同双方1.1 甲方1.2 乙方二、工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程内容2.4 工程规模2.5 工程质量标准2.6 工程期限三、合同价款及支付方式3.1 合同价款3.2 预付款3.3 工程进度款3.4 工程结算款3.5 质保金四、工程变更及价格调整4.1 工程变更4.2 价格调整五、工程验收及移交5.1 工程验收5.2 工程移交六、工程质量保证6.1 质量保证期6.2 质量问题处理七、违约责任7.1 甲方违约7.2 乙方违约八、争议解决8.1 协商解决8.2 诉讼解决九、合同解除9.1 合同解除条件9.2 合同解除后的处理十、其他约定10.1 保密条款10.2 通知与送达10.3 合同效力10.4 合同附件附件：1. 工程量清单2. 工程图纸3. 工程施工方案4. 工程质量保证书(以下无)甲方：陕西省建筑工程有限公司乙方：陕西省建设集团有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担陕西省建设工程施工事宜，达成如下合同条款：一、合同双方1.1 甲方：陕西省建筑工程有限公司，以下简称“甲方”。
1.2 乙方：陕西省建设集团有限公司，以下简称“乙方”。
二、工程概况2.1 工程名称：陕西省建设工程2.2 工程地点：陕西省市区2.3 工程内容：建筑工程施工2.4 工程规模：建筑面积平方米2.5 工程质量标准：符合国家及行业相关标准2.6 工程期限：自合同签订之日起个月三、合同价款及支付方式3.1 合同价款：人民币元（大写：圆整）3.2 预付款：合同价款的30%，共计人民币元3.3 工程进度款：按工程实际进度支付3.4 工程结算款：工程竣工验收合格后，支付至合同价款的95%3.5 质保金：合同价款的5%，共计人民币元，质保期满后无质量问题，一次性支付给乙方四、工程变更及价格调整4.1 工程变更：甲方有权对工程进行变更，乙方应无条件执行4.2 价格调整：如遇政策性调整、材料价格波动等因素，甲乙双方协商调整合同价款五、工程验收及移交5.1 工程验收：工程竣工后，甲乙双方共同进行验收5.2 工程移交：工程验收合格后，乙方将工程移交给甲方六、工程质量保证6.1 质量保证期：工程竣工验收合格之日起计算，共计个月6.2 质量问题处理：如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后立即无条件返修七、违约责任7.1 甲方违约：甲方未按合同约定支付工程款项，应承担违约责任7.2 乙方违约：乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任八、争议解决8.1 协商解决：甲乙双方应友好协商解决合同争议8.2 诉讼解决：协商无果时，可向工程所在地人民法院提起诉讼九、合同解除9.1 合同解除条件：甲乙双方协商一致，可解除合同9.2 合同解除后的处理：合同解除后，甲乙双方按照合同约定办理相关手续十、其他约定10.1 保密条款：甲乙双方应对合同内容保密10.2 通知与送达：甲乙双方的通知与送达，以本合同载明的地址为准10.3 合同效力：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效10.4 合同附件：本合同附件包括工程量清单、工程图纸、工程施工方案、工程质量保证书等。
陕西省建设工程工程量清单计价规则
陕西省建设工程工程量清单计价规则陕西省建设工程工程量清单计价规则（2009）陕西省住房和城乡建设厅陕西省住房和城乡建设厅文件陕建发〔2009〕199号陕西省住房和城乡建设厅关于印发2009陕西省建设工程工程量清单计价依据的通知各设区市建设局（建委、规划局）、杨凌示范区管委会规划建设局，各有关单位：为全面贯彻国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)，依据《陕西省建设工程造价管理办法》，结合全省工程量清单计价实际，我厅组织编制了2009《陕西省建设工程工程量清单计价规则》、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》、《陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林绿化工程价目表》、《陕西省建设工程施工机械台班价目表》、《陕西省建设工程消耗量定额勘误及补充定额》，现予以印发，自2010年3月1日起实施，并提出以下意见，请一并贯彻执行：一、2010年3月1日起新开工的建设工程应执行新的计价依据。
2010年3月1日前未办理竣工结算的在建工程，合同约定执行国家调价政策的，2010年3月1日以后完成的工作量执行新的计价依据；合同未约定或约定不明确的，是否调整及调整幅度由合同双方商定。
二、依法可不招标的建设工程项目，如不采用工程量清单计价模式时，可参照2004《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》、《陕西省安装工程消耗量定额》、《陕西省市政、园林绿化工程消耗量定额》及新的计价依据编制工程预结算。
其计价程序另行通知。
三、原2004《陕西省建设工程工程量清单计价规则》、2006《陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林绿化工程价目表》、2004《陕西省建筑工程、安装工程、装饰工程、市政工程、园林绿化工程参考费率》、2005《陕西省施工机械台班参考价目表》同时废止。
2004《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》、《陕西省安装工程消耗量定额》、《陕西省市政、园林绿化工程消耗量定额》继续使用。
四、上述计价依据的日常管理工作由陕西省建设工程造价总站负责。
陕西省定额办关于《陕西省建设工程工程量清单计价规则》相关问题解释
陕西省定额办关于《陕西省建设工程工程量清单计价规则》相关问题解释2007年12月30日星期日 18:45l、《工程量清单计价规则》与《消耗量定额》中的工程量计算规则不一致是否可以统一?如不能统一怎样编制工程量清单及进行工程量清单计价?答：《工程量清单计价规则》与《消耗量定额》中的工程量计算规则不一致是因为工程量清单项目划分是以构成工程实体为原则进行项目划分，一般包含了多项工程内容，所以《计价规则》中规定计算的工程量均为形成工程实体的数量。
而《消耗量定额》中的项目划分，一般是按施工工序来进行项目划分的，其包含工程内容也是单一的，所以《消耗量定额》中规定工程量应按形成工程实体数量再加规定余量计算。
编制工程量清单计算工程量应严格按照《计价规则》中规定的工程量计算规则执行。
用《消耗量定额》进行工程量清单综合单价组价时，应按《消耗量定额》中规定的工程量计算规则执行，并将余量计入到分部分项工程量清单项目的综合单价内。
2、招标人编制的工程量清单中工程数量不实或有误差，应如何处理?答：实行工程量清单计价，体现的是风险共担的原则，即招标方编制并公开提供工程量清单，承担工程量方面的风险，投标方根据招标方提供清单进行报价，承担价格方面的风险，任何一方不得随意转嫁风险因素。
因此工程竣工结算时，工程量均应按实调整。
3、招标人编制的工程量清单中工程数量与工程结算时的工程实际数量不符，其相应综合单价是否可做调整?答：按《计价规则》第4．2．8条规定办。
4、对于措施项目清单中的环境保护费，由于参考费率中没有规定其参考费率，应如何计价?答：编制标底时，应按工程所在地环保部门的规定计算，而投标人进行投标报价时，应参考工程所在地环保部门的规定，自主报价。
5、招标人提供的措施项目清单中如有漏项，应如何处理?答：《计价规则》中规定措施项目是指为完成工程项目施工，于工程施工前和施工过程中必然发生的，但不形成工程实体的项目组成，因此清单编制人应根据拟建工程的实际，并综合考虑各方面因素，参照《计价规则》中规定的通用项目和专业项目，详细列出符合拟建工程实际的措施项目清单。
陕西省清单描述及计算
陕西省清单描述及计算集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]工程量清单项目特征描述及工程量计算规则柴琪工程量清单项目特征描述指引关于实施《陕西省建设工程工程量清单计价规则》的意见（陕建发[2005]102号）明确规定：“工程量清单应依据《计价规则》、施工图纸、工程现场实际进行编制。
招标人应对工程量清单的完整、准确、规范负责”。
那么怎样才能编制一个完整、准确、规范的工程量清单主要取决于两个方面：一是项目的划分和名称的定义、项目特征及工程内容的描述；二是清单项目实体的工程数量。
虽然《计价规范（规则）》明确规定分部分项工程量清单的项目名称应按《计价规则》中“分部分项工程量清单项目”的项目名称与项目特征并结合拟建工程的实际确定。
但是对项目名称的定义和项目特征的描述《计价规则》又无具体格式要求，这样以来一是初学者对项目特征的描述无从下手，不知道应该怎么描述；二是有的造价人员对工程量清单计价的理解和做法不同，在编制工程量清单时对于项目特征的描述还不规范，主要表现在对项目特征描述过于简单或根本不描述，使投标人无法准确理解工程量清单项目的构成要素；或者对项目特征描述过分复杂，使投标人报价时无所适从。
以上原因可能导致评标时难以合理的评定中标价，进而可能导致合同纠纷的产生，在办理工程结算时，由于工程量清单项目特征不清，界线不明，造成工程建设的甲乙双方为此经常引起争议和扯皮。
因此，随着对规范的认识及掌握程度的不断深入，准确的描述工程量清单项目的特征是编制工程量清单的重要一环。
一、项目编码的设置。
项目编码以五级设置，用12位数字表示，一、二、三、四级编码与《计价规则》的要求完全一致，第五级编码按规范的要求由编制人根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，各级编码代表含义如下：XX XX XX XXX XXX第一级第二级第三级第四级第五级1.第一级表示工程分类码（分两位）。
建筑工程为01；装饰工程为02；安装工程为03；市政工程为04；园林绿化工程为052.第二级表示章顺序码（分两位）。
陕西省建设工程施工合同(范本)
陕西省建设工程施工合同(范本)（用心整理的精品word文档，可以编辑，欢迎下载）作者：------------------------------------------日期：------------------------------------------陕西省建设工程施工合同（示范文本）陕西省建设厅制陕西省工商行政管理局二○一年月日第一部分协议书发包人（全称）：________________________________________________________承包人（全称）：________________________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：____________________________________________________________工程地点：____________________________________________________________结构形式：___________________ 层数：_________ 建筑面积：_____________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项文号：________________________________________________________资金来源：____________________________________________________________二、工程承包范围承包范围：______________________________________________________________________________________________________________________________________ 不包括的工程范围：______________________________________________________________________________________________________________________________三、合同工期：总日历天数_________________天开工日期：____________________________________竣工日期：____________________________________四、质量标准工程质量标准：五、合同价款1、合同总价（大写）：_____________________________________（人民币）元（小写）￥：_____________________________________元（其中：工程预留金____________________元，零星工作费___________________元，安全防护、文明施工措施费__________________________________元，工程分包和材料购置费______________元，总承包服务费__________________元。
陕西省建设工程施工合同(示范文本)
八、争议解决
1.双方在合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2.如协商不成，双方同意将争议提交陕西省XX市仲裁委员会仲裁。
九、其他约定
1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格、质保期满、款项Байду номын сангаас清之日终止。
1.乙方应严格按照国家、行业及地方的相关标准、规范进行施工，确保工程质量。
2.工程质量验收按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）进行。
3.工程质量保修期限为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。
六、安全生产及环境保护
1.乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。
二、合同主体
1.发包方（甲方）：陕西省XX房地产开发有限公司
2.承包方（乙方）：陕西XX建筑工程有限公司
三、合同工期
1.开工日期：____年__月__日
2.竣工日期：____年__月__日
3.合同工期总日历天数：____天
四、合同价款及支付方式
1.合同价款：人民币XX万元（大写：XX圆整）
2.支付方式：
（1）预付款：合同签订后7个工作日内，甲方支付乙方合同价款的10%作为预付款。
（2）进度款：乙方完成合同约定的工程进度后，甲方按实际完成工程量的70%支付进度款。
（3）结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付至合同价款的95%；剩余5%作为质量保证金，质保期满后无质量问题，甲方支付剩余款项。
五、施工质量及验收
陕西省建设工程施工合同(示范文本)
一、工程概况
1.工程名称：陕西省XX项目建设工程
陕西省建设工程合同通用条款
陕西省建设工程合同通用条款第一章总则第一条本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致签订的。
第二条本合同适用于陕西省行政区域内的一切建设工程项目，包括新建、扩建、改建、翻建等工程。
第三条本合同的签订，旨在明确双方的权利、义务和责任，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
第四条双方应遵守国家的法律法规，严格执行国家关于建设工程的质量、安全、环保、节能等标准和要求。
第二章合同主体第五条合同甲方为建设工程的项目法人或者其他组织，具备法人资格。
第六条合同乙方为具有相应资质等级的施工单位，具备法人资格。
第七条合同双方应具备相应的业务能力、专业技术资格和良好的信誉。
第三章工程内容和范围第八条工程内容：根据合同双方约定的工程项目的性质、规模、建设内容等确定。
第九条工程范围：合同双方约定的工程项目施工范围，包括土建、安装、装修、园林绿化等。
第四章合同价格第十条合同价格采用固定总价或者变动总价的方式。
具体价格根据工程量清单、工程设计文件和国家规定的工程造价计价规定确定。
第十一条合同价格包括工程一切费用，包括材料费、人工费、设备费、措施费、企业管理费、利润、税金等。
第五章合同履行第十二条合同双方应按照约定的时间、质量、安全、进度等要求履行合同义务。
第十三条甲方应按照约定的时间和金额支付合同价款。
第十四条乙方应按照约定的时间和质量要求完成工程施工，确保工程安全，不得发生重大质量事故和安全事故。
第十五条乙方应按照约定的工程范围和工程量清单进行施工，不得擅自变更工程内容、范围和工程量。
第十六条乙方应遵守国家的环保、节能等规定，严格按照环保、节能要求进行施工。
第六章合同变更和解除第十七条合同双方经协商一致，可以变更或者解除合同。
第十八条合同变更或者解除的条件：（一）因国家政策调整、法律法规变化，导致合同无法继续履行；（二）因不可抗力因素，导致合同无法继续履行；（三）合同双方协商一致，且不影响国家利益、社会公共利益。
陕西省建设工程工程量清单计价规则
《陕西省建设工程工程量清单计价规则》简介工程量清单工程量清单是指建设工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单。
工程量清单是依据招标文件规定、施工设计图纸、计价规范（规则）计算分部分项工程量，并列在清单上作为招标文件的组成部分，可提供编制标底和供投标单位填报单价。
工程量清单是工程量清单计价的基础。
是编制招标标底（招标控制价、招标最高限价）、投标报价、计算工程量、调整工程量、支付工程款、调整合同价款、办理竣工结算以及工程索赔等的依据。
一、分部分项工程量清单分部分项工程量清单是由构成工程实体的分部分项项目组成，分部分项工程量清单应包括项目编码、项目名称（项目特征）计量单位和工程数量。
分部分项工程量清单应根据附录“实体项目”中规定的的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制（五个要件）。
（其中项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则过去称为“四统一”）（一）分部分项工程量清单项目按规定编码项目编码是分部分项工程量清单项目名称的数字标识。
分部分项工程量清单项目编码以五级设置，用12位数字表示，前9位全国统一，不得变动，后3位是清单项目名称编码，由清单编制人设置，同一招标工程的项目编码不得有重码。
编码选择与设置的原则：一是准确，二是后三位不同的项目特征、不同的工程内容应不同编码（不同的编码反映不同的项目特征和不同的工程内容）例如：01 04 01 002 001一、二位为工程分类码 01为建筑工程三、四位为专业顺序码（章） 04 是第四章砼及钢筋砼工程五、六位为分部工程顺序码（节） 01 第一节现浇砼基础七~九位为分项工程顺序码（项目名称） 002 独立基础十~十二位清单项目名称顺序码，由清单编制人依据项目特征的区别设置，由001开始，同一招标工程的项目编码不得有重码（二）分部分项工程量清单的项目名称应与项目特征并结合拟建工程的实际情况确定项目名称原则上以形成工程实体而命名。
2024年陕西省建设施工合同示范文本
2024年陕西省建设施工合同示范文本一、合同双方当事人发包方（以下简称甲方）：__________________（甲方名称）承包方（以下简称乙方）：__________________（乙方名称）二、工程概况工程名称：__________________工程工程地点：__________________（具体地址）工程内容：__________________（详细说明）工程范围：__________________（具体范围）工程期限：自______年______月______日起至______年______月______日止。
三、合同价款及支付方式合同总价款为人民币______元整，包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、税金等所有费用。
支付方式：1. 合同签订后，甲方应支付合同总价款的______％作为预付款。
2. 工程完工后，甲方应组织相关部门进行验收，验收合格后支付至合同总价款的______％。
3. 余款在工程保修期内无质量问题的情况下一次性付清。
四、施工图纸及技术要求甲方应提供施工图纸和技术要求，并确保符合国家相关标准。
乙方应按照甲方提供的技术要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准。
五、施工材料及设备供应乙方应按照甲方提供的技术要求自行采购施工材料和设备，并确保材料质量和设备性能符合要求。
甲方有权对乙方采购的材料和设备进行验收，如不符合要求，有权要求乙方更换或退货，由此产生的费用由乙方承担。
六、施工质量及验收乙方应按照国家相关标准和甲方提供的技术要求进行施工，确保工程质量。
工程完工后，乙方应书面通知甲方进行验收。
甲方应在接到验收通知后______日内进行验收。
如甲方在规定时间内未能提出书面异议，则视为验收合格。
如甲方在验收过程中提出质量问题或不符合技术要求，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。
七、安全施工及责任承担乙方应遵守国家相关安全法规，确保安全施工。
如因乙方违规操作或管理不当造成安全事故，乙方应承担全部责任。
(完整)陕西省建设工程施工合同(范本)
陕西省建设工程施工合同(范本)二、项目概况：1.项目名称：_______________2.建设地点：_______________3.项目规模和内容：_______________4.工期：_______________5.合同价款：_______________6.合同履行地点：_______________三、甲方权利和义务：1.按照合同约定，准时支付工程款项，并提供工程所需的土地、建筑材料和相关手续；2.审核和验收乙方的施工方案，提供必要的技术支持和协助；3.监督乙方的施工进度和质量，提出必要的整改意见；4.审查和批准乙方提交的工程变更申请；5.合同履行期间，无合理情况下，不得中途解除合同。
四、乙方权利和义务：1.依据甲方提供的设计图纸和要求，制定详细的施工方案；2.按照合同约定的工期和质量要求，严格组织施工，并保证工程质量；3.提供所需的施工人员、机械设备和材料，并在施工期间负责其安全和保养；4.遵守建设工地的安全、保护和环保要求；5.配合甲方的审核、验收和监督工作；6.如需进行工程变更，应提前向甲方提出申请，并获得甲方的书面批准；7.在施工期间，如发现问题或隐患，应及时采取措施进行整改。
五、工程款支付：1.甲方应按照约定的进度支付工程款，支付方式为__________；2.甲方支付工程款后，乙方应根据约定的进度和质量要求，按时完成相应的工程进展；3.如乙方未按约定的进度完成工程或工程质量不符合要求，甲方有权暂停或拒绝支付工程款。
六、质量保证：1.乙方在质量保证期内负责工程质量，并按时处理因工程质量问题引起的维修、更换等事项；2.在质量保证期内，如发现工程质量问题，甲方有权要求乙方进行整改；3.若乙方不承担质量保证或不按时整改，甲方有权采取补救措施，并要求乙方承担相应的责任和费用。
七、争议解决：1.双方因本合同履行发生争议，应通过友好协商解决；2.协商不成时，甲方和乙方可向相关仲裁机构申请仲裁；3.仲裁裁决是终局裁决，对双方当事人具有约束力。
2023陕西省建设施工合同示范文本
2023陕西省建设施工合同示范文本陕西省建设施工合同甲方：（建设单位）地址：电话：法定代表人：营业执照注册号：乙方：（承建单位）地址：电话：法定代表人：营业执照注册号：鉴于，甲方拟委托乙方承担建设项目施工任务，甲、乙双方就施工合作事宜等相关事项达成如下协议：一、项目工程及规模项目名称：项目地址：项目建设规模：工程建设期限：二、工程价款及支付方式1、工程总造价为：2、施工款支付方式：（1）甲方应于乙方完工并经质量验收合格后的7日内向乙方支付合同总造价的全额款项；（2）甲方在支付施工款项时，应按乙方提供的工程实际进度向乙方支付相应的款项；（3）乙方应定期向甲方提出工程款的支付申请，并提供相应的工程实际进度和主要工程节点的实际进度证明文件；（4）甲方在接到乙方提交的支付申请并审核确认后，应在7日内向乙方支付相应的款项。
三、施工图纸及技术标准1、施工图纸由甲方提供；2、技术标准按陕西省有关规定执行。
四、施工范围及内容施工内容以乙方收到施工图纸后经过仔细核对，双方共同确认为准。
对于甲方发现施工内容与规划不符的情况，应及时通知乙方，乙方应按时予以更改。
五、质量标准及验收标准1、建设工程建成后应符合国家和陕西省有关建设工程的质量、环保和安全的规定和标准；2、竣工验收合格后，由甲方和乙方共同出具“竣工验收证明书”。
六、工程保险乙方在施工期间，应自行投保农村建设工程施工保险，确保本工程的质量、进度、安全。
七、违约责任1、因乙方原因造成工程质量不合格、建设工程环保不达标、建设工程安全失控等问题，由乙方承担相应法律责任；2、如甲方在工程建设期内违反合同条款未履行付款义务，由甲方承担相应违约责任；3、限期履行责任：除非双方协商一致，甲方终止合同，乙方必须在甲方通知终止之日起7天内停止全部施工，并交给甲方全部材料、设备和施工资料。
八、合同变更经双方协商一致，可以对合同条款进行变更或补充，变更或补充的协议应以书面形式。
九、争议的解决双方将尽最大努力协商解决发生的任何争议，不能协商解决的，提交陕西省有关仲裁机构仲裁处理。
《陕西省建设工程施工合同(示范文本)》
《陕西省建设工程施工合同(示范文本)》陕西省建设工程施工合同(示范文本)一、合同背景本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规，结合陕西省的实际情况，制定的建设工程施工合同示范文本。
二、甲方与乙方1. 甲方信息甲方：（填写甲方名称、法定代表人姓名、地址、等信息）甲方代表人：（填写甲方指定的代表人姓名、职务、等信息）2. 乙方信息乙方：（填写乙方名称、法定代表人姓名、地址、等信息）乙方代表人：（填写乙方指定的代表人姓名、职务、等信息）三、工程概况1. 工程名称本工程的名称为：（填写工程项目名称）。
2. 工程地点本工程的具体地点为：（填写工程所在地详细地址）。
3. 工程范围本工程的施工范围包括但不限于：（填写工程具体施工内容、范围等）。
四、工程进度1. 工期安排本工程的工期为：（填写工程起始日期和完成日期）。
2. 工期延迟如因不可抗力等原因导致工程进度延迟，应按照相关法律法规进行处理并及时通知甲方。
五、合同价款及支付方式1. 合同价款本合同的合同价款为：（填写合同价款金额，人民币大写和小写）。
2. 付款方式付款方式按照以下约定进行支付：预付款：（填写预付款金额及支付时间）进度款：（填写进度款支付条件和金额）竣工结算款：（填写竣工结算款支付条件和金额）六、质量与安全保证1. 质量保证乙方承诺按照相关标准和规范，确保工程质量符合要求，并接受甲方对质量进行检验和评定。
2. 安全保证乙方应制定安全施工方案，采取相应的安全防护措施，确保施工过程中的安全，防止安全事故的发生。
七、合同变更1. 变更申请任何一方在施工过程中发现问题或需求变更，应及时向对方提出书面变更申请，并经过双方协商达成一致意见后方可进行变更。
2. 变更费用如因变更导致工程费用增加或减少，应按照变更后的费用进行支付或退还。
八、违约责任1. 甲方违约责任若甲方未按合同约定支付款项、提供必要的施工条件等，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金。
(完整版)陕西省建设工程施工合同(范本)
一、合同背景二、合同条款1. 合同目的与范围本合同的目的是确保工程质量和进度的实现，合同范围涵盖了所有任务、工作和服务，包括但不限于设计、施工、监理、设备采购、工程变更等。
2. 合同签订时间与地点本合同于（合同签订时间）在（合同签订地点）签订，各方代表在签署之前已充分了解并同意合同的所有内容。
3. 工程概况与位置本合同所涉及的工程位于陕西省（具体位置），包括（列举涉及建筑物、设备、结构等）。
详细工程概况和设计图纸已在合同签订之前提供给承包人。
4. 工程费用与支付方式（可自行添加与费用和支付方式相关的条款，如工程总造价、分期付款等。
）5. 合同工期与保证期合同工期为（具体工期），自工程开工之日起计算，承包人应保证在工期内按计划完成工程。
合同工程竣工后，承包人还应提供（具体天数）的保修服务。
6. 施工组织与技术要求承包人应根据设计要求和相关法规，制定详细的施工组织方案和技术要求。
在施工过程中，承包人应按计划组织施工，并保证施工质量符合合同要求。
7. 材料与设备采购承包人应根据设计要求，按照合同约定的标准和数量采购合适的材料和设备。
所有材料和设备的质量应符合国家标准和工程要求，并提供相关证明文件。
8. 变更与索赔若在施工过程中需要进行工程变更，双方应进行协商并达成一致意见。
承包人应立即提供变更工程的报价和设计方案。
如发包人同意变更，双方应及时签订变更合同，并按照变更合同的内容执行。
若在工程实施过程中产生索赔，双方应按照国家法律法规进行处理。
9. 违约与处罚若任何一方违反本合同的任何条款，应依法承担相应责任和后果。
违约方应按约定支付违约金，并对对方因此造成的损失进行赔偿。
10. 保密条款双方应对合同内容及工程设计、技术等保密不得泄露。
未经对方书面同意，任何一方不得将与本合同有关的信息提供给第三方。
11. 争议解决本合同的解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规。
双方因本合同引起的争议应通过友好协商解决，协商不成的，可提请有管辖权的人民法院解决。
陕西省建设工程施工合同(范本)
陕西省建设工程施工合同(范本)合同编号：[合同编号]甲方（委托方）：[甲方全称]地质：[甲方地质]法定代表人：[甲方法定代表人]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包方）：[乙方全称]地质：[乙方地质]法定代表人：[乙方法定代表人]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方拟进行[工程名称]的建设工程，乙方愿意承包该工程，双方经友好协商，根据《合同法》及相关法律法规的规定，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称：[工程名称]1.2工程地点：[工程地点]1.3工程范围：[工程范围]1.4工程规模：[工程规模]1.5工程质量标准：[工程质量标准]第二条合同价格2.1合同总价为人民币[合同总价]元（大写：[合同总价大写]）。
2.2合同价格包括但不限于工程材料、人工、设备、施工管理、税金等所有费用。
2.3合同价格不含应由甲方支付的规费、税金等费用。
第三条工期3.1工程总工期为[总工期]天，自本合同签订之日起计算。
3.2工程开工日期：[开工日期]。
3.3工程竣工日期：[竣工日期]。
第四条工程款的支付a)工程开工后[天数]天内，支付合同总价的[百分比]%；b)工程进度达到[进度比例]%时，支付合同总价的[百分比]%；c)工程竣工并验收合格后[天数]天内，支付至合同总价的[百分比]%；d)工程竣工并验收合格满[天数]天后，支付剩余的合同总价。
第五条工程变更5.1在工程实施过程中，如需对工程范围、质量标准、设计图纸等进行变更，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、费用及工期调整等事项。
第六条工程质量保证6.1乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，并承担工程质量保证责任。
6.2工程竣工后，乙方应提供完整的工程资料和验收报告，并配合甲方进行工程验收。
第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。
第八条争议解决8.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
《陕西省建设工程施工合同(示范文本)》
7.2乙方违约：乙方未按合同约定完成工程进度和质量，甲方有权要求乙方支付违约金。
八、争议解决
8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
8.2如协商不成，双方同意向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________
签订日期：__________年__________月__________日
五、合同价款及支付方式
5.1合同价款：本工程合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
5.2支付方式：
（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款。
（2）进度款：乙方按月向甲方报送工程进度报表，甲方根据实际完成工程量的__________%支付进度款。
（3）结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价款的__________%。工程结算审计完成后，甲方支付至审计价款的__________%。
（4）质保金：工程竣工验收合格满__________年后，甲方支付剩余的__________%作为质保金。
六、双方权利与义务
6.1甲方权利与义务：
（1）负责提供施工图纸及技术资料。
《陕西省建设工程施工合同(示范文本)》
一、工程概况
1.1工程名称：__________
1.2工程地点：陕______
陕西省建设工程总承包合同标准文本
陕西省建设工程总承包合同标准文本关键信息项合同双方信息发包方（甲方）名称：____________________________地址：____________________________法定代表人：____________________________联系电话：____________________________承包方（乙方）名称：____________________________地址：____________________________法定代表人：____________________________联系电话：____________________________工程项目基本信息项目名称工程地点工程内容工程范围工程周期开工日期：____________________________竣工日期：____________________________合同金额与支付方式合同总金额支付方式预付款：____________________________中期付款：____________________________竣工验收付款：____________________________其他付款：____________________________工程质量与技术要求工程质量标准技术要求验收标准工期管理工期要求工期延误处理工期调整安全与环保要求安全管理措施环保要求合同变更与解除合同变更条件合同解除条件争议解决争议解决方式仲裁机构争议处理程序其他条款合同履行地点合同解释权合同生效时间合同签署地点陕西省建设工程总承包合同根据陕西省建设工程总承包合同的相关标准，双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则，达成如下合同：合同双方信息甲方（发包方）：名称：____________________________地址：____________________________法定代表人：____________________________联系电话：____________________________乙方（承包方）：名称：____________________________地址：____________________________法定代表人：____________________________联系电话：____________________________工程项目基本信息项目名称：____________________________工程地点：____________________________工程内容：____________________________工程范围：____________________________工程周期：开工日期：____________________________竣工日期：____________________________合同金额与支付方式合同总金额：____________________________支付方式：预付款：____________________________中期付款：____________________________竣工验收付款：____________________________其他付款：____________________________工程质量与技术要求工程质量标准：____________________________技术要求：____________________________验收标准：____________________________工期管理工期要求：____________________________工期延误处理：甲方有权根据实际情况决定是否延期，乙方需配合调整工期。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
陕西省建设工程施工合同
工程名称：水岸新城一期12#~18#楼及地下车库消防工程工程地点：西安市户县兆丰路
建设单位：西安荣鼎置业有限公司
地址：西安市户县兆丰路电话：
施工单位：西安华西信息智能工程有限公司
地址：西安市高新技术产业开发区电话：
签订日期：年月日
第一部分协议书
发包人（全称）：西安荣鼎置业有限公司
承包人（全称）：西安华西信息智能工程有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，
双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：荣华·水岸新城一期12#~18#楼及地下车库消防工程；
工程地点：西安市户县兆丰路__ ____ _
二、工程承包范围
承包范围：水岸新城一期内12#~18#楼、地下车库工程中消火栓
系统、自喷系统；_________
三、合同工期：
总日历天数__90__天
开工日期：____________________________________
竣工日期：____________________________________
四、质量标准
工程质量标准：__合格_____
五、合同价款
1、合同总价（大写）：_______________________________________（人民币）元（小写）￥：_____________________________________元
（其中：工程预留金___ ___元，零星工作费___ ____元，安全防护、文明施工措施费________________________元，工程分包和材料购置______________元，总承包服务费__________________元。
)
2、综合单价：详见承包人的报价书。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、本合同专用条款
3、本合同通用条款
4、中标通知书
5、投标书、工程报价单或预算书及其附件
6、招标文件、答疑纪要及工程量清单
7、图纸
8、标准、规范及有关技术文件
双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：________年__________月__________日
合同订立地点：________________________________
本合同双方约定________________________________后生效。
发包人：（公章）_________ 承包人：（公章）
______________
地址：_________________ 地址：
______________________
邮政编码：_____________ 邮政编码：
___________________
法定代表人：___________ 法定代表人：_____________
委托代理人：___________ 委托代理人：
_________________
电话：________________ 电话：__________________传真：_________________ 传真：________________开户银行：______________ 开户银行：_____________帐号：_______________ 帐号：
_____________________
第二部分通用条款
1、《陕西省建设工程施工合同》（示范文本）2007年8月版本）
2、通用条款执行《陕西省建设工程施工合同》的“通用条款”。
3、通用条款中若与专用条款冲突时，以专用条款为准。
4、删减的条款有27.1（2）、27.1（5）、28.1、28.2、30.2、31.4（1）等，本项目双方友好协商以上删减条款不执行。
第三部分专用条款
一、词语定义及合同文件
1、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：①本合同协议书；②本合同专用条
款；③本合同通用条款；④中标通知书投标书及投标书附录(含承包人在评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；⑤招标文件(含招标答疑纪要与此有关的部分)；⑥图纸；
⑦标准、规范及有关技术文件；⑧合同履行中，发包人、承包人有关
工程的洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。
2、语言文字和适用法律、标准及规范
2.1本合同使用汉语表述。
2.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：__中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规和地方政府规章_____。
2.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称：
（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
（2）《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166—92）
（3）《电气装置安装工程施工验收规范》（GBJ232—92）
（4）《建筑设计防火措施》（GB50016—97）、(火灾自动报警系统设计规范)（GB50163—99）、《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254—96)
（5）《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261—2005）
（6）《建筑给水排水工程施工及验收规范》（GB50242—2002）
发包人提供标准、规范的时间：______________/_________________ _____。
国内没有相应标准、规范时的约定：___按生产企业在技术监督局
备案并经监理工程师和发包人同意的标准。
3、图纸
3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：_开工前发包人向承包人提供全套施工图***套；其中1套用于竣工图。
（提供的图纸数量不
满足要求，承包人可向发包人申请加晒图纸，费用由承包人承担。
）发包人对图纸的保密要求：___不得向第三方外传、外借、转让、
披露，仅用于本工程的施工及验收的全过程。
__
使用国外图纸的要求及费用承担：______/___________。
二、双方一般权利和义务
4、工程师
4.1监理单位委派的工程师
姓名：____________________职务：_________________________发包人委托的职权：_____依据监理合同行使职权____。
__需要取得发包人批准才能行使的职权：____依据监理合同行使职权。
4.2发包人派驻的工程师
姓名：____________________职务：_____________________________________
职权：______负责施工全过程内、外部关系协调、处理往来文件，对工程进度、质量、变更指令、签证、材料的认质认价、工程款支付、结算等进行管理。
发包人派驻工程师工作中的行为和指令均视为发包方具有法律效力的行为或指令。
4.3不实行监理的，工程师的职权：________/_______________。
5、项目经理
姓名：___________________职务：_____________________________________
6、发包人工作
6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：__已具备开工
条件。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：
_____已满足施工需要。
__
其计量和计价方法为：_水、电用量以计量表读数加分摊的损耗为准，价格执行相关部门的水、电费单价。
水、电费用由承包人承担。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：__承包人进场前5日。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：_______承包人进场前5日。
（5）施工所需证件、批件：由发包人办理。
（6）水准点与座标控制点交验要求：___开工前由发包人提供水准点与坐标控制点，双方进行现场交验。
（7）图纸会审和设计交底时间：__承包人进场后5天内完成图纸审查，向发包人申请交底。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：____由发包人协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担有关费用（承包人未按发包人指令或未按操作规程造成的损失除外）。
（9）双方约定发包人应做的其他工作：另行约定。
6.2发包人委托承包人办理的工作：
（1）负责本工程现有工程状况通过消防验收后组织并进行移交工作，按期取得消防部门验收合格意见书。
（2）负责工程完工后向发包人提供设备使用说明书及竣工图和施工技术有关工程资料。