建设工程施工条款
建设工程合同文明施工条款
![建设工程合同文明施工条款](https://img.taocdn.com/s3/m/8d8102228f9951e79b89680203d8ce2f01666517.png)
建设工程合同文明施工条款一、施工现场管理1. 施工单位应当按照国家及地方的相关法律法规,建立健全施工现场管理制度,确保施工现场整洁有序。
2. 施工现场应设置明显的项目名称、施工单位、监理单位等信息标识牌,以及必要的安全警示标志。
3. 施工单位必须做好施工现场的围挡工作,防止施工噪音、粉尘等对周边环境造成影响。
二、环境保护与节能减排1. 施工单位应当采取有效措施,减少施工过程中的能源消耗和废弃物排放,推广使用环保材料和节能设备。
2. 施工现场应合理规划用水、用电,避免浪费,确保资源的高效利用。
3. 废弃物应及时清理,分类堆放,并依法进行处置,不得随意丢弃或焚烧。
三、安全生产1. 施工单位必须遵守国家有关安全生产的法律、法规,严格执行安全生产管理制度,确保施工安全。
2. 施工现场应配备必要的安全防护设施和消防器材,定期进行检查和维护。
3. 对于特殊工种的操作人员,必须经过专业培训,持证上岗。
四、劳动保护与福利1. 施工单位应当为员工提供符合国家标准的劳动保护用品,并确保员工正确使用。
2. 施工现场应设置休息区域,为员工提供必要的生活便利设施,保障员工的休息权利。
3. 施工单位应依法为员工缴纳社会保险,及时发放工资,不得无故拖欠。
五、公共关系与社区服务1. 施工单位应与周边社区建立良好的沟通机制,及时解决施工过程中可能产生的矛盾和问题。
2. 施工单位应在施工期间尽量减少对周边居民生活的影响,如必要时应提前告知并采取相应的补救措施。
3. 鼓励施工单位参与社区服务活动,积极承担社会责任,树立良好的企业形象。
六、文明施工监督与考核1. 施工单位应设立文明施工监督小组,负责监督检查文明施工的实施情况。
2. 对于违反文明施工规定的行为,施工单位应及时纠正,并根据情节轻重进行相应的处罚。
3. 文明施工的考核结果应作为评价施工单位综合实力的重要依据之一。
建设工程施工合同条款及格式(3篇)
![建设工程施工合同条款及格式(3篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/24389f1a178884868762caaedd3383c4bb4cb4d4.png)
第1篇一、合同双方基本信息1.1 发包方(以下简称“甲方”):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________1.2 承包方(以下简称“乙方”):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、工程概况2.1 工程名称:____________________2.2 工程地点:____________________2.3 工程规模:____________________2.4 工程类型:____________________2.5 工程建设规模:____________________2.6 工程总投资:____________________2.7 工程合同工期:____________________三、合同内容3.1 工程范围及质量要求3.1.1 乙方按照甲方要求,在合同约定的工期内完成工程范围内的施工任务。
3.1.2 工程质量标准应符合国家及地方相关法律法规、规范、标准的要求。
3.1.3 乙方应保证工程质量达到合同约定的质量标准,如因乙方原因导致工程质量不符合要求,乙方应承担全部责任。
3.2 施工图纸及资料3.2.1 甲方应按照合同约定的时间向乙方提供完整的施工图纸及资料。
3.2.2 乙方在收到施工图纸及资料后,应在规定的时间内完成施工图的审核及施工组织设计。
3.3 施工组织及进度3.3.1 乙方应按照合同约定的工期及施工组织设计进行施工。
3.3.2 乙方应按照甲方要求,在施工过程中及时汇报工程进度。
3.4 施工安全及环保3.4.1 乙方应严格遵守国家及地方有关施工安全及环保的规定,确保施工现场安全、环保。
建设工程施工合同通用条款模板5篇学习啦
![建设工程施工合同通用条款模板5篇学习啦](https://img.taocdn.com/s3/m/084594f75122aaea998fcc22bcd126fff6055d70.png)
建设工程施工合同通用条款模板5篇建设工程施工合同通用条款模板1发包方(甲方):___________承包方(乙方):___________根据《中华人民共和国民法典》以及国家有关法律法规的规定,经甲、乙双方协商,为明确双方权利、义务及经济责任,加强双方的相互配合,保证工程顺利竣工。
双方达成以下合同条款:第一条:工程项目1、工程名称:______________;2、工程编号:______________;3、工程地点:______________;4、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。
5、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。
6、承包方式:______________。
第二条:工程期限1、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为____天(日历____天),自____年____月____日开工____年____月____日竣工验收。
2、开工前____天,乙方向甲方发出开工通知书。
3、在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:(1)因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者。
(2)因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者。
(3)按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工。
(4)因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。
(5)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工。
(6)非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。
(7)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
(8)由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。
建设工程施工条款
![建设工程施工条款](https://img.taocdn.com/s3/m/792ced06bf1e650e52ea551810a6f524ccbfcb24.png)
建设工程施工条款一、施工单位1.1 施工单位应当具备相关的工程施工资质,并在合同签订后的规定时间内提交相关证明文件。
1.2 施工单位应当按照合同的要求组织施工,确保工程质量,保证施工进度的及时完成。
1.3 施工单位应当安排专业人员进行工程施工,并确保其具备相关技能和经验。
二、施工工期2.1 工程施工期限为合同签订后的规定时间,双方应该在签订合同时明确工期要求。
2.2 如需延长工程施工期限,施工单位应当提前书面通知业主,并经过双方协商达成一致。
2.3 如果延期是由于业主原因造成的,施工单位有权要求业主支付相应的延期费用。
三、施工质量3.1 施工单位应当按照国家相关标准和合同的约定进行施工,保证工程质量符合相关规定。
3.2 施工单位应当按照工程图纸和设计要求进行施工,确保建筑结构的安全可靠。
3.3 若在施工过程中出现质量问题,施工单位应当及时采取措施进行整改。
四、施工安全4.1 施工单位应当制定并执行相关施工安全方案,保证施工过程中的安全。
4.2 施工单位应当落实现场安全管理措施,确保工作场所的安全和人员的健康。
4.3 施工单位应当配备合适的施工安全设备,确保施工人员的人身安全。
五、施工款项支付5.1 施工单位应当按照工期完成情况,按照合同约定的支付比例逐步向业主申请施工款项。
5.2 业主应当按照合同约定的时间和金额支付施工款项给施工单位。
5.3 如业主未按时支付施工款项,施工单位有权要求业主支付滞纳金或者延期费用。
六、保修期6.1 施工单位应当对竣工工程进行保修,保修期的具体时间和范围应在合同中明确。
6.2 保修期内,如发现工程存在质量问题,施工单位应当及时进行修复或更换。
6.3 若施工单位不按时修复或更换,业主有权要求施工单位承担相应的违约责任。
七、解决争议7.1 如合同履行过程中发生争议,双方应通过友好协商解决。
7.2 如协商无果,双方均可向有关主管部门申请调解或者仲裁,以解决争议。
7.3 争议的解决方式和相关费用应按照合同中约定的规定执行。
建设工程施工合同(通用条款)
![建设工程施工合同(通用条款)](https://img.taocdn.com/s3/m/36fa6c7b5b8102d276a20029bd64783e09127db5.png)
建设工程施工合同(通用条款)1. 合同目的和效力本合同根据相关法律法规,旨在明确并约定建设工程施工过程中各方的权利和义务,确保建设工程施工的有序进行。
该合同对乙方施工行为产生规范作用,具有法律效力。
2. 合同的签订本合同由甲方与乙方共同签订,并在合同签订时由双方授权代表进行签字确认。
双方签字确认后,本合同生效。
3. 工程范围和规模工程名称工程位置工程规模工程内容4. 施工期限和工期管理4.1 本合同所述施工期限为,自合同生效之日起计算。
4.2 如乙方因故无法按时完成工程施工,应提前书面通知甲方,并经甲方同意后,可申请延期。
4.3 若乙方未得到甲方书面同意而擅自拖延工期,甲方有权要求乙方支付逾期履约违约金。
5. 施工技术要求和质量保证5.1 乙方应按照相关法律法规及本合同约定的施工技术要求进行工程施工。
5.2 乙方应负责施工过程中工程质量的保证,并承担因施工质量不合格所产生的一切责任和费用。
6. 施工安全和保险责任6.1 乙方施工期间,应依法制定施工安全管理方案,并严格执行。
6.2 乙方应为施工期间所产生的人身伤亡和财物损失等风险购买相应的保险。
7. 工程款支付方式和期限7.1 工程款支付方式甲方按照工程进度支付工程款。
7.2 乙方应提供相应的工程款申请,并在甲方审核通过后的15个工作日内,将款项支付至乙方指定的账户。
8. 变更和索赔8.1 如乙方需要变更施工方案或工程内容,应提前书面通知甲方,并经书面同意后方可进行变更。
8.2 乙方因履约变更而产生的费用增减,由双方协商确定。
9. 违约责任9.1 如一方未按照本合同履行义务,守约方有权要求违约方承担相应的违约责任,并采取适当措施维护自身权益。
9.2 一方违约给另一方造成损失的,应当赔偿相应的损失并承担违约金。
10. 合同终止10.1 本合同自工程竣工验收合格之日起终止。
10.2 若一方严重违反本合同约定,影响工程施工的顺利进行,守约方有权解除本合同,并要求违约方承担相应的责任。
建设工程施工合同 通用条款
![建设工程施工合同 通用条款](https://img.taocdn.com/s3/m/18e7d6742f3f5727a5e9856a561252d381eb205b.png)
建设工程施工合同通用条款
以下为一些常见的建设工程施工合同通用条款,具体条款根据合同双方的具体情况进行调整和修改:
1. 合同双方:列明合同的双方,包括承包商和业主。
2. 合同标的:明确合同的工程项目名称、工程范围和施工地点。
3. 工程期限:确定施工工期的起止时间和约定的交工时间。
4. 价款及支付方式:确定工程合同的总价款以及支付方式,如分期付款或一次性支付。
5. 承包商责任:明确承包商对工程质量和安全的责任,包括质量检查和问题解决。
6. 业主责任:规定业主提供施工所需的材料、设备和场地,并及时支付工程款项。
7. 变更和索赔:规定双方变更合同的程序和条件,以及索赔的程序和条件。
8. 保修期:规定工程竣工后的保修期限,保修期内承包商应承担的责任和义务。
9. 解除合同:确定双方解除合同的条件和程序。
10. 纠纷的解决:规定合同纠纷应通过协商解决,若协商不成
则提交仲裁或法院解决。
11. 保密条款:约定双方在合同履行过程中需保守对方商业秘密的义务。
12. 违约责任:明确双方违约责任和相应的赔偿金额。
以上为一些常见的建设工程施工合同通用条款,具体合同应根据项目的具体情况进行具体的调整和编写。
在签署合同之前,双方应仔细审查合同条款,并确保达成共识。
如果有需要,双方还可以咨询相关的法律专业人士进行法律意见的咨询。
建设工程施工合同协议条款(4篇)
![建设工程施工合同协议条款(4篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/ca35ee04a22d7375a417866fb84ae45c3b35c217.png)
建设工程施工合同协议条款甲方:乙方:按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第1条工程概况。
1.1工程名称:工程地点:工程内容:承包范围:1.2开工日期:竣工日期:总日历日期:1.3质量等级:1.4合同价款:第2条合同文件及解释顺序。
第3条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。
3.1合同语言:3.2适用法律法规:3.3适用标准、规范:第4条图纸。
4.1图纸提供日期4.2图纸提供套数:4.3图纸特殊保密要求和费用:第5条甲方驻工地代表。
5.1甲方驻工地代表及委派人员名单:5.2实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有):第6条乙方驻工地代表第7条甲方工作。
7.1施工场地具备开工条件和完成时间的要求:7.2水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求:7.3施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点:7.4工程地质和地下管网线路资料的提供时间:7.5办理证件、批件的名称和完成时间:7.6水准点与坐标控制点位置提供和交验要求:7.7会审图纸和设计交底的时间:7.8施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:第8条乙方工作。
8.1施工图和配套设计名称、完成时间及要求:8.2提供计划、报表的名称、时间和份数:8.3施工防护工作的要求:8.4向甲方代表提供办公和生活设施的要求:8.5对施工现场交通和噪音的要求:8.6成品保护的要求:8.7施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:8.8施工场地整洁卫生的要求:第9条进度计划。
9.1乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间:9.2甲方代表批准的时间。
第10条延期开工。
第11条暂停施工。
第12条工期延误。
第13条工期提前。
第14条检查和返工。
第15条工程质量等级。
15.1工程质量等级要求的经济支出:15.2质量评定仲裁部门名称:第16条隐蔽工程、中间验收。
建设工程施工合同通用条款
![建设工程施工合同通用条款](https://img.taocdn.com/s3/m/0cb16d710622192e453610661ed9ad51f01d54ad.png)
建设工程施工合同通用条款一、合同双方甲方(发包人):________________乙方(承包人):________________二、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:________________三、工期与进度1. 开工日期:________________2. 竣工日期:________________3. 工期延误:如遇不可抗力等因素导致工期延误,双方应协商调整工期。
四、质量标准与验收1. 质量标准:________________2. 验收程序:________________五、合同价款与支付1. 合同总价:________________2. 支付方式:________________六、双方权利义务1. 甲方权利与义务:________________2. 乙方权利与义务:________________七、变更与解除1. 合同变更:________________2. 合同解除:________________八、违约责任1. 甲方违约责任:________________2. 乙方违约责任:________________九、争议解决1. 双方应首先通过友好协商解决争议。
2. 若协商无果,可提交至________________进行仲裁诉讼。
十、其他约定1. 保密条款:________________2. 知识产权:________________3. 其他未尽事宜,双方可另行协商补充。
十一、附则1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(发包人):________________(盖章)法定代表人授权代表:________________(签字)乙方(承包人):________________(盖章)法定代表人授权代表:________________(签字)签订日期:XXXX年XX月XX日建设工程施工合同通用条款(1)建设工程施工合同通用条款(示例)一、合同双方甲方(发包人):________________乙方(承包人):________________二、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:________________三、工期1. 开工日期:________________2. 竣工日期:________________3. 工期延误:________________四、质量标准1. 质量要求:________________2. 质量检验:________________五、价款与支付1. 合同价款:________________2. 工程变更价款:________________六、双方权利义务1. 甲方权利义务:________________2. 乙方权利义务:________________七、材料设备供应1. 材料设备供应方式:________________2. 材料设备质量标准:________________八、竣工验收与结算1. 竣工验收:________________2. 结算:________________九、违约责任1. 甲方违约责任:________________2. 乙方违约责任:________________十、争议解决1. 争议解决方式:________________十一、其他约定________________本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
建设工程施工通用条款范本
![建设工程施工通用条款范本](https://img.taocdn.com/s3/m/10124c60492fb4daa58da0116c175f0e7cd119dd.png)
建设工程施工通用条款范本1. 引言本文档是建设工程施工合同中的通用条款范本,旨在规范合同双方的权益、责任和义务,确保施工项目的顺利进行。
合同双方应在签订合同前认真阅读并理解本条款,确保合同的有效执行。
2. 合同双方本合同由以下双方签订:•甲方:[甲方公司名称],注册地址:[甲方注册地址],法定代表人:[甲方法定代表人],联系电话:[甲方联系电话]。
•乙方:[乙方个人姓名/乙方公司名称],注册地址:[乙方注册地址],法定代表人:[乙方法定代表人/乙方负责人],联系电话:[乙方联系电话]。
甲、乙双方均确认其具备签订本合同的法律资格和能力。
合同双方在签订本合同之前已经充分就工程项目的实施进行了充分的沟通和协商,达成以下条款。
3. 工程项目描述本合同的工程项目为:[工程项目的名称和描述]。
工程项目的具体要求和技术规范详见本合同的附件,具体包括但不限于:[附件列表]。
4. 工程质量和安全4.1 乙方负责确保施工工作满足相关法律法规和监管部门的要求,保证工程质量达到合同约定的技术标准,并按时交付合格验收。
4.2 乙方应遵守国家相关安全规定,确保施工过程中的安全,采取必要的安全保护措施,防止人身伤害和财产损失的发生。
4.3 甲方有权派遣相关人员对工程项目进行检查和监督,乙方应积极配合并提供必要的协助。
5. 合同价格和支付方式5.1 合同价格为:[合同金额]。
5.2 甲方按照以下方式支付款项给乙方:•预付款:[预付款比例],合同签订后[预付款支付日期]日内支付给乙方。
•进度款:根据项目进度,甲方将根据约定的进度支付款项。
具体进度款支付比例和期限见附件。
•竣工款:工程项目竣工后,甲方应在[竣工验收日期]日内支付竣工款项给乙方。
5.3 合同价格不包括税费,如发生增值税或其他税费,按照国家相关规定从合同价格中扣除或支付。
6. 合同变更和解除6.1 任何合同变更(包括但不限于工程项目变更、价格变更等)均应由双方书面协商并达成一致意见。
建设工程施工合同通用条款
![建设工程施工合同通用条款](https://img.taocdn.com/s3/m/d6f9d04d03020740be1e650e52ea551811a6c979.png)
建设工程施工合同通用条款合同范本专家建议:
建设工程施工合同通用条款。
1. 合同目的,本合同旨在约定双方在建设工程施工过程中的权利和义务,确保工程按时、按质、按量完成。
2. 合同主体,甲方为建设工程的委托方,乙方为建设工程的承包方。
3. 工程范围,本合同所指工程范围包括但不限于设计、施工、材料供应、设备安装等。
4. 合同价款,双方约定的工程价款为(具体金额),支付方式为(分期付款、一次性付款等)。
5. 工程质量,乙方承诺按照相关标准和规定,确保工程质量符合国家标准,并承担因工程质量问题所产生的责任。
6. 工期安排,双方约定工程的开工日期、竣工日期和交付日期,并在合同中明确延期、提前竣工等情况的处理办法。
7. 变更和索赔,双方同意在工程施工过程中,如有必要变更合
同内容或发生索赔情况,应当按照相关程序和规定进行,确保合同
的变更和索赔合法有效。
8. 安全和保险,双方同意在工程施工过程中,严格遵守相关安
全规定,并购买施工过程保险,确保工程施工过程中的安全和风险
的合理分担。
9. 合同解除,双方同意在合同解除的情况下,应当按照相关法
律法规和约定进行,确保合同解除的合法性和有效性。
以上仅为建设工程施工合同通用条款的部分内容,具体条款和
内容应当根据实际情况和法律法规进行详细约定。
希望以上内容能
够满足您的需求,如有任何疑问或需要进一步的指导,请随时与我
联系。
建设工程施工合同专用条款(标准版)正规范本(通用版)
![建设工程施工合同专用条款(标准版)正规范本(通用版)](https://img.taocdn.com/s3/m/a4074e2c001ca300a6c30c22590102020740f22b.png)
建设工程施工合同专用条款(标准版) 第一章总则第一条合同目的本合同是甲方委托乙方承揽建设工程的合同,旨在明确双方在工程建设过程中的权利和义务,规范双方的合作关系。
第二条合同范围本合同适用于甲方委托乙方进行建设工程的施工,包括但不限于项目的土建、安装、装饰等各个环节。
第三条合同价格1.本合同的总价格为_________________。
2.合同价格包括但不限于材料费、劳务费、设备费、管理费等。
第四条付款方式1.甲方根据工程进度向乙方支付工程款项,支付方式为_________________。
2.乙方完成工程后,甲方应及时支付工程的最后尾款。
第五条提供工程资料1.甲方应向乙方提供与工程设计、施工相关的各项资料,包括但不限于施工图纸、设计方案、材料清单等。
2.甲方提供的工程资料应准确、完整,如有变更应及时通知乙方。
第六条现场配合1.甲方应提供工程现场,并保证施工期间的顺利进行。
2.甲方应负责提供施工现场的基础设施和必要的协助条件,包括但不限于供电、供水、通风等。
第七条安全保障1.甲方应为施工过程提供安全保障措施,包括但不限于施工现场的安全警示标识、防护设施等。
2.如有特殊安全要求,甲方应提前告知乙方,并共同商定安全措施。
第八条施工质量1.乙方应按照国家标准和相关法律法规要求,保证施工质量符合合同约定。
2.乙方应选用符合质量要求的材料和设备,并按照施工图纸进行施工。
第九条工期保障1.乙方应按照工程进度计划进行施工,并保证完成工程的时间节点。
2.如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误,乙方应及时通知甲方并协商解决方案。
第十条安全施工1.乙方应建立完善的安全生产责任制度和安全管理体系,确保施工过程安全无事故。
2.乙方应对施工人员进行必要的安全教育和培训,并提供必要的安全防护设施。
第四章违约责任第十一条违约责任1.若任何一方违反本合同的规定,应承担相应的违约责任。
2.如一方违约给对方造成损失的,应承担赔偿责任,并负责处理违约问题。
建设工程施工通用条款
![建设工程施工通用条款](https://img.taocdn.com/s3/m/c5232064bc64783e0912a21614791711cc79799f.png)
建设工程施工通用条款第一条总则1.1 本通用条款旨在规范建设工程施工过程中各方的权利和义务,加强合作,确保工程施工按照合同约定顺利进行,保障工程质量和工期。
1.2 本通用条款适用于一切建设工程施工合同,包括但不限于建筑、市政基础设施、水利工程、电力工程等。
第二条合同的订立2.1 合同的订立应当遵循合法、平等、自愿、互惠互利的原则,在充分明确各方权利和义务的基础上达成一致。
2.2 合同应当包括工程内容、工程报价、工程工期、支付方式、履约保证、违约责任等主要内容,并应当写明各方的名称、地址、联系方式等基本信息。
第三条施工过程管理3.1 施工方应当按照合同约定的内容和工程图纸等技术文件进行施工,确保工程质量符合相关标准和规范。
3.2 施工方应当按照规定的工期完成施工任务,如需延期应当提前向业主报备,并经过业主同意后方可进行。
3.3 施工方应当采取必要的安全措施,确保施工现场安全,减少事故发生的可能性。
第四条变更和索赔4.1 如在施工过程中因不可抗力或其他原因需要对合同内容进行变更,应当经过双方协商一致,并书面确认后方可生效。
4.2 如施工方认为由于业主原因导致额外费用产生,可提出索赔要求,双方应当在合理范围内进行协商,最终达成一致意见。
4.3 双方应当保持诚信原则,避免以索赔等方式制造恶意纠纷,影响工程进度和质量。
第五条竣工验收5.1 施工方完成全部工程后,应当与业主进行竣工验收,验收内容应当包括工程质量、图纸一致性、工程负荷测试等。
5.2 如在验收过程中发现存在质量不符或者未完成的问题,双方应当及时协商解决,并在约定时间内完成整改。
5.3 如双方就竣工验收结果无法达成一致意见,可协商委托第三方专业机构进行鉴定,最终以鉴定结果为准。
第六条维护和保修6.1 完成竣工验收后,业主享有工程维护和保修权利,施工方应当按照合同约定提供一定的保修期,在此期间对工程出现的质量问题进行免费维修。
6.2 保修期内,如因施工方原因导致的质量问题不能及时解决,业主可要求施工方进行补偿或者重新维修。
(完整版)建设工程施工合同专用条款
![(完整版)建设工程施工合同专用条款](https://img.taocdn.com/s3/m/2be445d5f9c75fbfc77da26925c52cc58ad69062.png)
(完整版)建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章:总则第一条合同目的本合同是由乙方承包的建设工程施工合同,为确保甲方的权益,明确双方的权责,按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,制定本合同。
第二章:工程范围第二条施工范围乙方承包的建设工程范围包括但不限于:1. 工程的主体结构、装修装饰及设备安装;2. 工程所需的材料采购、运输和保管;3. 工程所需的劳动力组织和管理;4. 工程的验收、交付及质量保证。
第三章:工程费用第三条工程造价本合同工程造价为人民币_______元(大写:_______)。
第四章:工期计划第四条工期安排1. 工程的总工期为_______天/月,自合同签订之日起计算;2. 乙方应制订合理的施工进度计划,并按计划完成施工;3. 如有工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
第五章:施工组织与管理第五条施工组织乙方应制定科学合理的施工组织方案,包括:1. 施工队伍和各岗位人员的配置;2. 施工工艺和施工方法;3. 施工现场的布置和管理;4. 安全措施和环境保护措施。
第六章:质量与安全保证第六条质量标准乙方应按照国家有关建设工程的质量标准和技术规范进行施工,确保工程质量符合合同约定和相关法律法规的要求。
第七章:支付方式与进度款第七条支付方式1. 工程款项按照合同约定的支付比例和进度支付;2. 乙方应及时向甲方提供工程款项的申请,并提供相应的工程进度报告和技术交底。
第八章:合同变更与解除第八条合同变更1. 任何一方若需变更合同内容,应提前书面通知对方并经双方商议一致;2. 双方变更合同内容时,应签订书面补充协议,并在合同附件中加以记录。
第九章:争议解决第九条争议解决方式任何一方如对本合同的解释或者履行发生争议,应及时友好商议解决,若商议不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附件:1. 工程图纸2. 技术规范书3. 施工进度计划表法律名词及注释:1. 合同法:中华人民共和国《合同法》2. 工程范围:指建设工程项目的具体内容和完成要求3. 工期安排:规定建设工程的施工时间和进度计划4. 施工组织方案:规划施工过程中的相关组织和管理措施5. 质量标准:建设工程的质量要求和评价准则6. 工程款项:指甲方向乙方支付的相应工程费用。
建设工程施工合同通用条款
![建设工程施工合同通用条款](https://img.taocdn.com/s3/m/3210309929ea81c758f5f61fb7360b4c2e3f2ab0.png)
建设工程施工合同通用条款
合同范本专家建议:
建设工程施工合同通用条款。
1. 合同目的,本合同旨在规定双方在建设工程施工过程中的权利和义务,确保
工程按时、按质、按量完成。
2. 合同签订,双方应当在合同签订之日起X天内完成合同备案手续,并且在备案完成之日起X天内办理施工许可手续。
3. 施工内容,承包方应当按照合同约定的内容、标准和质量要求,按时、按质、按量完成工程施工任务。
4. 工程变更,如需变更工程内容或者技术规格,应当经双方协商一致,并签订
书面变更协议。
5. 施工期限,双方应当严格按照合同约定的工期进行施工,如有延期情况应提
前书面通知对方并经过对方同意。
6. 施工质量,承包方应当按照国家有关标准和规定进行施工,确保工程质量符
合合同约定的要求。
7. 施工安全,承包方应当严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工过程中的
安全生产,防止事故发生。
8. 付款方式,支付工程款的方式、时间及比例应当按照合同约定执行,不得擅
自拖欠或延迟支付。
9. 违约责任,一方违约给对方造成损失的,应当承担相应的违约责任,并赔偿
对方因此所遭受的损失。
10. 合同解除,在合同履行过程中,如有需要解除合同的,应当经过双方协商
一致,并签订书面解除协议。
11. 争议解决,合同履行过程中如发生争议,双方应当通过友好协商解决,协
商不成的,应当提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
以上为建设工程施工合同通用条款,具体内容可根据实际情况进行调整和补充。
希望对您有所帮助。
建设工程施工合同专用条款
![建设工程施工合同专用条款](https://img.taocdn.com/s3/m/fcf7d3a25ff7ba0d4a7302768e9951e79b8969e0.png)
建设工程施工合同专用条款第一条总则1.1 本合同系甲方委托乙方对甲方指定的建设工程进行施工,在建设工程施工过程中,双方应严格遵守本合同的约定,互相协作,履行各自的责任,确保工程按质按量按期完工。
1.2 本合同的订立、履行、变更和解除,均应遵守中国法律法规规定和有关部门的规章制度,充分尊重合同当事人的意愿,维护合同当事人的合法权益。
第二条工程范围2.1 甲方要求乙方对指定的建设工程进行施工,具体工程范围包括但不限于工程设计、施工设备及物料的供应、工程施工、安全保障等。
2.2 本合同所涉工程范围的详细规划、配置、材料使用等具体内容详见附件建设工程施工图纸及规范要求。
第三条工程费用3.1 甲乙双方就建设工程的费用问题达成协议,乙方应按照合同约定的费用标准及支付方式进行付款,甲方应在规定时间内予以支付。
3.2 如工程发生变更导致费用增加或减少的,应按变更后的工程费用重新进行协商确定。
第四条工程质量4.1 乙方应按照国家标准及建设工程规范要求对工程进行施工,确保施工质量符合相关标准。
4.2 如工程存在质量问题,乙方应负责修复,并承担相关费用。
第五条工期安排5.1 工程的施工工期为(具体日期),乙方应按照工期要求合理安排施工进度,并保证工程在规定时间内完工。
5.2 如有不可抗力因素,影响工程施工进度,双方应协商解决,并在合理范围内延长工程工期。
第六条安全责任6.1 在工程施工过程中,乙方应严格遵守相关安全法规,保障施工现场的安全环境,并全面负责工程施工期间的安全保障工作。
6.2 如发生施工安全事故,乙方应立即采取有效措施进行处理,并及时通知甲方,合作完成善后工作。
第七条合同变更7.1 双方可以根据实际情况协商变更本合同的内容,但必须经双方协商一致,并经法定程序确认后方可执行。
7.2 变更后的合同内容应写明具体变更事项、变更原因及变更后的费用、工期等相关内容。
第八条违约责任8.1 若一方违反本合同的约定,给对方造成损失的,应当依法承担赔偿责任。
建设工程施工合同通用条款完整版.pdf
![建设工程施工合同通用条款完整版.pdf](https://img.taocdn.com/s3/m/608fb45e974bcf84b9d528ea81c758f5f71f2959.png)
建设工程施工合同通用条款完整版.pdf目录[TOC]1. 引言2. 定义与解释•合同:指本建设工程施工合同。
•委托人:指合同的发起方,即需要进行建设工程的施工的当事人。
•承包人:指合同的接受方,即承担建设工程施工任务的当事人。
•建设工程:指本合同中所规定的需要进行施工的建筑、结构、设备或其他工程。
•合同价款:指合同约定的承包人施工建设工程所应获得的价款。
•工期:指合同规定的建设工程完成所需要的时间。
3. 合同的内容3.1 建设工程的范围本合同约定的建设工程的范围应包括具体的工程内容、材料、设备等。
3.2 价款和支付方式3.2.1 价款的确定•固定总价款:合同双方约定建设工程的总价款,不受施工过程中的变化影响。
•单价加总价款:合同双方约定建设工程的单价和数量,根据工程实际完成情况进行价款计算。
3.2.2 价款的支付方式•分期支付:委托人按照合同约定的工程进度和实际完成情况,向承包人支付相应的价款。
•最终支付:合同约定的最终支付日期到达后,委托人应支付剩余的价款。
3.3 工期和延期3.3.1 工期的确定根据合同约定的建设工程的范围和工程量,合同应约定工程的开始日期和完成日期。
3.3.2 延期在下列情况下,工期可以延期:•不可抗力:包括自然灾害、战争等不可避免的因素。
•双方协商一致:委托人和承包人经协商一致同意延期。
3.4 合同的履行3.4.1 承包人的权利和义务•按期交付:承包人应按照合同约定的工期完成建设工程。
•质量保证:承包人应确保建设工程符合国家法律法规和行业标准的要求。
3.4.2 委托人的权利和义务•支付合同价款:委托人应按照合同约定的方式和时间支付价款。
•验收和接收:委托人应对建设工程进行验收,确认其符合合同约定的要求。
3.5 保险责任为了确保建设工程施工过程中的安全,双方应购买相应的保险,并履行保险责任。
3.6 解决争议双方在履行合同过程中产生的争议,应通过友好协商解决。
如果协商不成,可以提交仲裁机构进行仲裁。
建设工程施工合同通用条款简单
![建设工程施工合同通用条款简单](https://img.taocdn.com/s3/m/b495e16a78563c1ec5da50e2524de518964bd3df.png)
建设工程施工合同通用条款简单1.1 合同主体发包方(以下简称甲方):姓名:____________________________统一社会信用代码:____________________________法定代表人:____________________________地址:____________________________联系方式:____________________________承包方(以下简称乙方):姓名:____________________________统一社会信用代码:____________________________法定代表人:____________________________地址:____________________________联系方式:____________________________1.11 合同标的1.111 工程名称:____________________________1.112 工程地点:____________________________1.113 工程内容:____________________________1.114 工程规模:____________________________1.12 权利义务1.121 甲方权利义务1.1211 按合同约定向乙方提供施工所需的场地、水源、电源等条件。
1.1212 按时支付工程价款。
1.1213 派员监督工程进度和质量,协调施工中的有关问题。
1.122 乙方权利义务1.1221 按合同约定的时间和质量要求完成工程施工任务。
1.1222 遵守施工现场的管理规定,做好安全防护工作。
1.1223 及时向甲方报告工程进展情况和遇到的问题。
1.13 工程质量与验收1.131 工程质量标准:符合国家及行业相关标准。
1.132 工程验收:分阶段验收和竣工验收。
乙方应在每个阶段完成后通知甲方进行验收,竣工验收应在工程竣工后及时组织。
建设工程施工合同通用条款
![建设工程施工合同通用条款](https://img.taocdn.com/s3/m/ce53e1ae5ff7ba0d4a7302768e9951e79a896950.png)
建设工程施工合同通用条款建设工程施工合同通用条款第一章总则第一条合同目的本合同是为了明确双方的权利和义务,规范建设工程施工合同的签订、履行、变更和解除等事宜,保障合同各方的合法权益。
第二条合同范围本合同适用于建设工程施工合同的签订和履行,包括但不限于工程项目的开展、工程进度、工程质量、工程款项等方面的规定。
第三条合同性质本合同属于双方平等自愿订立的合同,任何一方不得强迫另一方签订本合同。
第四条合同期限本合同的合同期限自双方签订之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。
第二章合同的签订和履行第五条合同的签订程序1. 双方按照法定程序和规定,通过书面形式订立合同。
2. 合同应包括但不限于合同名称、工程范围、工程造价、竣工期、付款方式、违约责任等内容。
第六条合同的履行1. 合同生效后,双方应按照合同约定的时间、质量和进度要求,完成合同工程的设计、施工和竣工验收等工作。
2. 双方应及时沟通、配合,并遵守国家有关的法律法规和技术标准。
第三章合同的变更和解除第七条合同的变更1. 在合同履行过程中,双方如需对合同内容进行变更,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。
2. 变更协议应详细注明变更的内容、原因、时间、方式等,并具备法律效力。
第八条合同的解除1. 以下情况之一,任何一方可提出解除合同的申请:对方违反合同约定,且经书面通知后未及时改正的;发生不可抗力情况,致使合同无法履行的;其他法律法规规定的解除情况。
2. 合同解除应通过书面形式提出,并注明解除的原因和解除的时间。
第四章争议的解决第九条争议解决方式本合同如发生争议,双方应通过友好协商的方式解决。
如协商无果,双方可提请有管辖权的人民法院进行解决。
第十条适用法律本合同适用的法律。
第十一条合同生效和解释本合同自双方签字盖章之日起生效,并具备法律效力。
本合同如有未尽事宜,双方可通过补充协议进行解决,并具备与本合同同等的法律效力。
建设工程施工(合同)通用条款(完整版)
![建设工程施工(合同)通用条款(完整版)](https://img.taocdn.com/s3/m/8cc4658259f5f61fb7360b4c2e3f5727a5e92425.png)
建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条合同目的本合同是为确定建设工程施工双方的权利和义务,维护双方的合法权益,规范施工活动,保证工程质量和进度的实施。
第二条合同版本本合同为建设工程施工合同通用条款的最新版本,并适用于各类建设工程施工合同的订立。
第三条合同解释权根据法律法规和双方的实际情况,对于本合同中存在的模棱两可或矛盾之处,由合同双方通过友好协商解决。
第二章合同的主要内容第四条施工范围1.根据工程规划、设计文件和相关法律法规,确定本工程的具体施工范围。
2.双方在合同签订后,应根据实际情况协商确定具体的施工范围,并书面确认。
第五条工程期限1.双方应在合同中明确工程的开工日期、竣工日期和阶段性工期。
2.当发生不可抗力或其他无法预见的情况时,可协商延长工期或调整竣工日期。
第六条工程价款1.工程价款由合同双方协商确定,并按约定的支付方式进行支付。
2.工程价款的支付应遵守相关法律法规,及时支付,不得拖欠。
第七条资质要求承包方应具备与工程相适应的相应资质,并有能力完成合同约定的工程施工任务。
第八条工程质量和安全1.根据施工规范和技术要求,承包方应确保工程质量符合合同约定和相关标准的要求。
2.承包方应采取必要的安全措施,确保施工期间的安全和防护。
第九条变更和索赔1.若发生工程变更,应及时进行书面协商,确定变更内容和费用,并按合同约定进行调整。
2.若承包方遭受或预计遭受损失,可提交索赔书面申请,并提供相关证据和材料。
第十条争议解决双方在履行合同过程中发生争议时,应协商解决。
若协商不成,可依法向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。
第三章合同的执行和履行第十一条合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效,并具有法律效力。
第十二条合同的变更和解除1.双方协商一致,可对合同内容进行变更,并签订书面变更协议。
2.若一方未履行合同义务,违反合同约定,另一方有权解除合同,并要求其承担相应的违约责任。
第十三条合同的履行1.合同双方应按照约定的工程进度和质量要求进行工程施工。
建设工程施工合同通用条款(完整版)(2024精)
![建设工程施工合同通用条款(完整版)(2024精)](https://img.taocdn.com/s3/m/e41980ecd0f34693daef5ef7ba0d4a7303766c6c.png)
建设工程施工合同通用条款(完整版)第一章总则第一条建设工程施工合同的订立第二条合同的定义与范围本合同是指施工单位与发包单位就建设工程施工合作事宜订立的协议。
本合同适用于一切类型的建设工程施工活动。
第三条合同的效力本合同经各方签字盖章后即为生效,各方应按照本合同的约定履行义务。
第二章任务划分第四条施工单位的责任1.施工单位负责完成建设工程的施工任务,并保证其质量达到国家相关标准和规定。
2.施工单位应制定详细的施工方案,并提前报发包单位审核和批准。
第五条发包单位的责任1.发包单位应按照合同约定支付施工单位的施工费用。
2.发包单位应提供建设工程的相关资料和配合施工单位进行施工。
第六条接受验收1.施工单位完成施工任务后,发包单位有权组织对建设工程进行验收。
2.如发包单位对建设工程有任何质量问题,施工单位应按照合同约定负责进行修复。
第三章费用支付第七条施工费用的支付方式1.施工费用按照合同约定的进度支付。
2.施工费用包括人工费、材料费、机械费、管理费等。
第八条施工费用的决算1.建设工程竣工后,发包单位应及时与施工单位进行决算,确认最终的施工费用。
2.发包单位应按照决算结果支付最终的施工费用。
第九条迟延支付1.如发包单位未按照合同约定的时间支付施工费用,应按照约定支付迟延支付费用。
2.迟延支付费用按照未支付金额的千分之一计算,每延迟一天计算一次。
第四章变更与终止第十条合同的变更1.合同的变更应经双方协商一致,并以书面形式进行记录。
2.变更内容包括施工范围、工期、施工费用等。
第十一条合同的解除1.合同解除需经双方协商一致,并以书面形式进行通知。
2.发包单位如未按照合同约定支付施工费用,施工单位有权解除本合同。
第十二条违约责任1.如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
2.如果双方都有违约行为,应依法承担相应的法律责任。
第五章其他条款第十三条保密责任1.双方应对合同过程中了解到的对方商业和技术秘密承担保密责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工条款第一部分通用条款(采用《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中第二部分:通用条款)第二部分专用合同条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:组成合同的各个文件应该认为是一个整体,彼此相互解释,相互补充,如优先次序出现矛盾的情况,以下述文件次序在先者为准:1.本合同协议书及甲乙双方在合同履行期间签订的补充协议2、承包人承诺书3.本合同专用条款4.本合同通用条款5. 经武定县建设工程定额站审定备案的工程量清单及控制价文件6.图纸7.标准、规范及有关技术文件3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同除使用汉语外,不允许使用其他语言文字。
3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程质量管理条例》、中华人民共和国建设部令第107号(2001)《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》及财建[2004]369号文、《云南省建筑市场管理条例》、《建设工程施工合同》GF-1999-02等国家及云南省颁布的其他现行法律、法规和条例。
3.3 适用标准、规范适用标准、规范的名称:《国家工程建设标准强制性条文》、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2008)、《建设工程监理规范》(GB50319-2000)、缺项参照国家、省、市(县)相关的现行强制性标准和技术规范、规程、质量验收标准。
发包人提供标准、规范的时间:承包人自备。
国内没有相应标准、规范时的约定:按双方约定能保证工程质量的相关或相近规范执行。
4、图纸4.l 发包人向承包人提供图纸日期和套数:开工前10天内,向承包人提供施工图纸三套,需要增加图纸,由承包人自费复印。
施工图在使用过程中,承包人应保管好所提供的施工图。
使用国外图纸的要求及费用承担:无。
二、双方一般权利和义务5、工程师5.2 监理单位委派的工程师姓名:职务:总监理工程师发包人委托的职权:对本工程的施工质量、进度、投资、安全文明施工、合同管理等实施控制和监理。
对隐蔽工程及施工质量、数量进行验收,对施工环境进行协调、管理和处理。
对工程量和现场签证进行审核。
其余以发包人与监理单位签订的监理合同为准。
总监理工程师应先取得业主专门批准的职权:详见监理管理办法。
5.3 发包人派驻的工程师姓名:职务:职权:代表发包人对本工程施工过程中的质量、进度、造价、安全文明施工、合同管理、信息管理和现场管理等进行监督和检查,协调解决由发包人处理的有关问题,并对工程质量和现场签证进行确认。
5.6 不实行监理的,工程师的职权:无。
7、项目经理姓名:职务:项目经理承包人承诺的项目部人员不得随意更换,若有特殊原因相关人员不能就位,承包人必须向发包人提出书面申请,应经总监理工程师批准后报发包人,由发包人审核通过后方能进行人员更换,如私自更换人员,发包人有权进行壹万至壹拾万经济处罚,直至解除合同。
发包人或监理方发现承包人派驻现场的人员不能满足项目实施要求,有权要求承包人更换或增派相关人员,承包人应立即执行,否则将视承包人违约。
8、发包人工作8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:已具备施工条件。
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:已具备。
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:已具备。
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:合同签定后7天内提交。
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:开工前七天内。
(6)水准点与坐标控制点交验要求:开工前由监理单位组织发包人、设计单位进行现场交验并出具书面报告。
(7)图纸会审和设计交底时间:以发包方的书面要求为准。
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:执行《通用条款》第8.1(8)条。
(9)双方约定发包人应做的其它工作:按现场具体情况双方协商。
8.2 发包人委托承包人办理的工作:双方协商。
9、承包人工作9.1 承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:承包人应按工程设计工艺,组建项目管理部,并按投标承若配备各专业技术工程师及总工程技术负责人。
(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:无。
(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:根据发包人和监理细则规定每月25日定期向监理工程师及工程师提交行之有效的带时间节点的方格网工程进度计划及相应进度统计报表(包括但不限于:当月完成的工程量报表、下月的施工进度计划安排、质量安全报表)等工程管理资料。
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:由承包人负责并承担费用。
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:办公室一间。
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:承包人遵守武定县政府各相关主管部门的管理规定,按规定办理相关手续,并以书面形式通知发包人,此费用承包人已综合考虑在投标报价中,发包人不在另行支付相关费用。
(6)已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担:已竣工工程未交付发包人之前,由承包人负责并承担费用。
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:由承包人负责保护发包人承担费用(承包人原因造成损失的除外)。
(8)施工场地清洁卫生的要求:严格按云南省人民政府令第八十二号《云南省建筑施工现场管理规定》执行,施工完成任务后做到人场清,现场布置,机械材料堆放等问题以批准的施工组织设计为准;并按环评要求做好环境保护工作,避免防止扬尘废水废渣污染;竣工验收后十天内,做到料净场清;承包人车辆经过的路面应采取必要措施保证不扬尘;弃土场的选址须经发包人同意;以上费用已综合考虑在投标报价中,发包人不在另行支付相关费用。
(9)双方约定承包人应做的其它工作:按承包人投标文件有关部分承诺执行,并严格执行《关于加强文明设施管理的通告》,并承担因违反规定所造成的自身损失及罚款。
9.2 承包人未能履行9.1款各项义务,造成发包人损失的,承包人赔偿发包人有关损失,在工程款中扣除。
三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:开工前三天,承包人向发包人提供施工组织设计书,经发包人和监理方批准后实施,并在当月25日前完成并提供次月施工进度计划表。
工程师确认的时间:在收到承包人提交的施工组织设计(施工方案)和进度计划后三日内。
逾期不确认或提出修改意见的,视为认可。
10.2 群体工程中有关进度计划的要求:同10.1条。
10.3 承包人必须按发包人工程师确认的进度计划组织施工,接受发包人工程师对进度的检查、监督。
工程实际进度与经确认的进度计划不符时,承包人应按发包人工程师的要求提出改进措施,经工程师确认后执行。
因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符,承包人应承担由此所造成的损失及整改措施费用。
13、工期延误13.1 双方约定工期顺延的其他情况:预定的年月日竣工时间,发包人及承包人应共同努力按期完成,在施工过程中,由于各种原因造成且只是局部工程受影响,承包人应考虑采取补救措施予以弥补,而不应考虑推迟工期,发包人应严格审核进度计划,合理安排工期,督促落实。
13.2施工过程中的工期延误:承包人必须按照已经批准的进度计划组织施工,过程中由于承包人自身原因造成的工期延误,由监理工程师按照合同约定对承包人进行相应的经济处罚。
四、质量与验收15、工程质量工程质量应满足国家及行业现行相关要求。
15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业现行的质量检验评定标准为依据。
若因承包人原因,达不到一次性验收合格,扣罚合同价款的1%的违约金并承担全部返工费用,工期不予顺延。
竣工验收时,如发现存在不可修补的缺陷,发包人将对缺陷进行综合评价,并折合成相应的费用,此费用为承包人向发包人的赔偿金额。
17、隐蔽工程和中间验收17.1 双方约定中间验收部位:所有隐蔽工序和影响安全的部位必须验收,其它按照国家现行验收规范标准执行。
19 工程试车19.5 试车费用的承担:按通用条款执行。
五、安全施工执行“通用条款”第20、21、22条及《中华人民共和国安全生产管理规定》、《中华人民共和国安全生产法》、中华人民共和国国务院第302号文《国务院关于特大安全事故责任追究的规定》等国家、地方规定,若发生安全事故,所造成的一切损失由承包人承担。
21、安全防护21.1 本工程现场使用的护栏为临时防护墙,严禁负重及增加侧压力。
在工程实施过程中,承包人负责管理和维护。
21.2 承包人进入施工场地的所有人员应按有关要求购买建设工程人身险,并复印提交监理工程师。
六、合同价款与支付23.1合同价款及调整23.1.1 本合同价款采用工程量清单完全费用综合单价方式确定。
(以中标人成交综合单价为准,总价为暂定的合同价,最终以审计确认的为准。
)23.1.2合同结算价:甲、乙双方同意本协议内各项工程验收后,由乙方编制工程决算书,预算编制执行现行的相关定额、收费标准。
双方根据具体工程项目的性质、功能在不同的单项工程合同中具体协商确定定额及标准,执行现行相关定额双方不得随意上浮或下调。
材料价格按工程所在地级市造价部门发布的同期工程材料市场信息价格执行,没有发布的材料价格由双方另行签订协议确定。
设计变更导致工程量增减,由甲方会同设计、监理、乙方共同签证认可,进入工程决算。
23.1.2.1建安工程费结算价=现场实际发生的工程数量(审计审定确认的为准)×成交综合单价(确定原则按23.1.3.1)。
23.1.2.2包括履约过程中按约定进行的变更和调整而发生的金额。
23.1.3本项目合同履行中采用工程量清单计价的方式,具体为:23.1.3.1综合单价的确定:发包人委托具备资质的造价咨询机构按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008中规定的工程量清单计价方式计价,计价标准执行“云建标[2009]74号文”等现行有关配套计价文件及本协议书所列举的相关规范性文件,以相关图审公司审核通过的施工图为依据,编制拦标价,经过武定县定额站审定后作为项目的拦标控制价,由投标人按招标投标法进行投标,确定中标人,以中标人成交综合单价为准。
23.1.3.2工程量以实际发生的并按本合同约定的方式认定后的数量进行计量结算,实际发生的工程量计算确认的方法及依据详见本合同第23.1.3.3条款。
23.1.3.3工程量清单及计价表编制依据:《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008),但清单计价表中细目特征描述的计量规则除外、《云南省建设工程措施项目计价办法》、《云南省建设工程计价规则》、《云南省住房和城乡建设厅关于调整2003版建设工程造价计价依据人工综合单价的通知》(云建标[2011]452号文)、云建标【2011】454《云南省住房和城乡建设厅关于调整建安工程造价税金计算系数的通知》、《云南省建设工程工程量清单细目指南》、《云南省市政工程消耗量定额》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(建设部令[2001]第107号)、云南省建设厅《关于发布施行云南省2003版建设工程造价计价依据的通知》(云建标[2003]668号)、云建标[2005]5号《关于印发<关于进一步加强建设工程造价管理的若干意见>和<关于商务造价合理构成的指导意见>的通知》等相关配套计价文件的规定现行有关配套计价文件。