建行履约保函范本

合集下载

建行履约保函 标准格式

建行履约保函 标准格式

建行履约保函标准格式集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]保函010--A履约保函编号:致受益人:因(下称“保函申请人”)与你方签订了编号为的(合同或协议名称),我行接受保函申请人的请求,愿就保函申请人履行上述合同或协议约定的义务向你方提供如下保证:一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写) (下称“保证金额”)。

二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第种:1.本保函有效期至年月日止。

2. 。

四、在本保函的有效期内,如保函申请人违反上述合同或协议约定的义务,我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后个工作日内,以上述保证金额为限支付你方索赔金额:(一)索赔通知必须以书面形式提出,列明索赔金额,并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;(二)索赔通知必须同时附有:1.一项书面声明,声明索赔款项并未由保函申请人或其代理人直接或间接地支付给你方;2. 证明保函申请人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址:。

五、本保函保证金额将随保函申请人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让,不得设定担保。

受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利,我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,本保函无效;保函申请人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩,我行均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成,按以下第种方式解决:(一)向本行所在地的人民法院起诉。

(二)提交仲裁委员会(仲裁地点为),按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

九、本保函有效期届满或提前终止,本保函失效,我行在本保函项下的责任消灭,受益人应立即将本保函原件退还我行;受益人未履行上述义务,本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。

建设工程项目合同履约保函

建设工程项目合同履约保函

建设工程项目合同履约保函【建设单位】与【施工单位】根据双方签订的《建设工程合同》(以下简称“主合同”),为确保该合同的顺利实施,特制定本履约保函。

一、保函基本信息1. 保函编号:______________2. 开立日期:____年__月__日3. 有效期至:____年__月__日4. 保证金额:人民币(大写)_______________元(¥__________)二、责任范围1. 本保函的担保责任仅限于主合同约定的建设工程范围内,包括但不限于工程质量、工程进度、工程造价等方面。

2. 如因施工单位未能履行主合同约定的义务,导致建设单位遭受损失,保证人在接到建设单位书面索赔通知后,应在7个工作日内无条件地向建设单位支付相应的赔偿金额,直至达到本保函的保证金额上限。

三、保证期限本保函自开立之日起生效,至工程竣工验收合格并完成所有结算手续之日止,但最迟不得超过本保函规定的有效期限。

四、保证责任的解除1. 一旦建设单位提出索赔并得到满足,保证人对建设单位的担保责任即告解除。

2. 若施工单位履行了主合同下的所有义务,且无任何违约行为,保证人的担保责任自然解除。

五、其他条款1. 本保函一经开立,未经保证人书面同意,任何一方不得擅自修改或解除。

2. 因本保函引起的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交保证人所在地人民法院诉讼解决。

3. 本保函适用中华人民共和国法律。

4. 本保函正本一式两份,建设单位和保证人各执一份,具有同等法律效力。

六、签署本保函由以下双方签署:建设单位(盖章):授权代表签字:日期:____年__月__日保证人(银行/保险公司)(盖章):授权代表签字:日期:____年__月__日。

建设工程承包合同履约保函模板

建设工程承包合同履约保函模板

【编号】:[保函编号]【开立日期】:[年月日]【受益人】:[建设单位名称]地址:[建设单位地址]【申请人】:[承包商名称]地址:[承包商地址]【开立人】:[银行/保险公司名称]地址:[银行/保险公司地址]鉴于(以下简称“受益人”)与(以下简称“申请人”)于[年月日]就[工程名称](以下简称“本工程”)签订的《建设工程承包合同》(以下简称“基础合同”)已生效,并经双方协商一致,现根据基础合同约定,申请人同意向受益人提供如下履约保函:一、保函内容1. 本保函担保金额为人民币[大写]元(小写:¥[金额]元),用于担保申请人在履行基础合同过程中,如因违约行为给受益人造成的经济损失。

2. 本保函担保范围包括但不限于以下内容:(1)申请人未能按照基础合同约定完成工程;(2)申请人未能按照基础合同约定的时间和质量完成工程;(3)申请人未能按照基础合同约定履行其他义务;(4)因申请人违约行为导致的受益人损失,包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、律师费、诉讼费等。

二、保函有效期1. 本保函自开立之日起至基础合同约定的工程竣工日期后[天数]日止,但最迟不超过[年月日]。

2. 如基础合同因任何原因提前终止,本保函自终止之日起[天数]日内失效。

三、付款条件1. 受益人有权在以下情况下向开立人发出付款通知:(1)申请人未能按照基础合同约定完成工程;(2)申请人未能按照基础合同约定的时间和质量完成工程;(3)申请人未能按照基础合同约定履行其他义务;(4)因申请人违约行为导致的受益人损失。

2. 开立人在收到受益人发出的符合本保函规定的书面付款通知后[天数]日内,无条件支付受益人要求支付的款项。

四、保函变更与解除1. 本保函一经签订,对双方具有法律约束力。

如需变更或解除本保函,应经受益人与申请人协商一致,并以书面形式通知开立人。

2. 本保函的变更或解除不影响已发生的违约行为和损失的赔偿。

五、其他约定1. 本保函的开立、使用、管理及解释均适用中华人民共和国法律。

建设工程款项履约保函格式

建设工程款项履约保函格式

编号:__________建设工程款项履约保函格式甲方:___________________乙方:___________________签订日期:_____年_____月_____日建设工程款项履约保函格式合同编号_________一、合同主体名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________二、合同前言2.1 背景和目的2.2 合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律法规的规定,经双方协商一致,签订本合同。

三、定义与解释3.1 专业术语(1)建设工程:指甲方与承包商签订的主合同中约定的工程项目。

(2)工程款项:指甲方根据主合同的约定应支付给承包商的工程进度款、结算款等款项。

(3)履约保函:指甲方为担保承包商履行主合同约定的工程款项支付义务,由乙方出具的保函。

3.2 关键词解释(1)担保人:指本合同乙方,为承包商提供履约担保的法人或其他组织。

(2)委托人:指本合同甲方,要求乙方提供履约保函的法人或其他组织。

(3)承包商:指与甲方签订主合同的第三方,承担建设工程施工任务的法人或其他组织。

四、权利与义务4.1 甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照本合同的约定出具履约保函。

(2)甲方应确保主合同的签订和履行符合相关法律法规的要求。

(3)甲方应在承包商履行主合同约定的工程款项支付义务后,及时通知乙方解除担保责任。

4.2 乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方提供与履约保函相关的资料和信息。

(2)乙方应在收到甲方通知后,按照本合同的约定出具履约保函。

(3)在承包商未履行主合同约定的工程款项支付义务时,乙方应按照本合同的约定承担担保责任。

银行履约保函(建设银行版本)

银行履约保函(建设银行版本)

银行履约保函
保函编号:
开立日期:致郎溪县绿成环保餐具有限公司(受益人)
鉴于受益人与(以下简称承包人)于年月日签订的(以下简称承包合同)。

根据承包合同约定鉴于我行接受承包人的委托,同意出具保函为承包人担保,对承包人根据承包合同应履行的全部义务及责任,以总金额人民币向受益人承担连续的、不可撤销的、无条件的担保。

向受益人保证如下:
1、我行在接到受益人提出的因承包人在履行合同过程中未能履行或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知后7个银行工作日内,在上述担保金额的限额内一次性向受益人支付任何数额的款项,无须受益人出具证明或陈述理由。

2、我行将不坚持要求受益人首先向承包人索要上述款项,我行还同意:任何受益人与承包人之间的合同款项的修改、规范或其他合同文件的变动、补充都不能免除我行按本保函所承担的责任。

因此,有关上述变动、补充和修改无须通知我行。

3、本保函自主合同生效之日起效,有效期至工程竣工验收合格后一个月止,工程承包合同按期履行完毕,保函超过有效期保函自行失效,请将本保函退回我行注销。

但尽管前述,本保函有效期最迟不超过年月日,本保函项下相关一切索款要求需在保函有效期届满前提出。

4、我行在支付索赔款前,仅就索赔额是否属于或超过担保范围,索赔是否超过担保期限二个事项进行审查,除此之外不作审查,且我行不享有检索抗辩权,受益人采取的未明示免除我行责任的任何其他行为,均不能免除我行在本保函项下的责任。

5、本保函自本行负责人或授权代理人签字盖章后即时生效。

担保人(公章)联系地址:
负责人或授权代理人(签字)邮政编码:
签发日期:年月日联系电话:。

建设工程银行保函合同范本

建设工程银行保函合同范本

建设工程银行保函合同范本合同编号:________甲方(申请人):________乙方(保证人):________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方在建设工程项目中的履约义务向乙方提供担保,乙方为甲方提供银行保函担保事宜,达成如下协议:第一条保证金额1.1 乙方向甲方提供的银行保函担保金额为人民币____元整(大写:_______________________元整)。

第二条保证范围及保证期间2.1 乙方保证的范围包括甲方在建设工程项目中的合同履行、质量保证、安全施工等义务。

2.2 乙方的保证期间为自本保函生效之日起至建设工程项目合同履行期限届满之日止。

第三条保证方式3.1 乙方保证的方式为连带责任保证。

第四条保证责任4.1 若甲方未能按照建设工程项目合同的约定履行其义务,乙方愿意承担相应的保证责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

4.2 若甲方未能按照建设工程项目合同的约定履行其义务,乙方在收到乙方书面索赔通知后的____个工作日内,向受益人支付甲方应支付的违约金、赔偿金等款项。

第五条银行保函5.1 乙方应向甲方提供一份金额为保证金额的银行保函,保函格式由乙方根据甲方的要求制定。

5.2 银行保函的有效期应与本合同的保证期间一致。

5.3 银行保函的受益人为甲方。

第六条违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。

6.2 若乙方未按照本合同的约定履行保证责任,甲方有权解除本合同,并要求乙方支付违约金及赔偿因此给甲方造成的损失。

第七条争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

7.2 双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

建行履约保函 标准格式

建行履约保函 标准格式

保函010--A履约保函编号:致受益人:因(下称“保函申请人”)与你方签订了编号为的(合同或协议名称),我行接受保函申请人的请求,愿就保函申请人履行上述合同或协议约定的义务向你方提供如下保证:一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写) (下称“保证金额”)。

二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第种:1.本保函有效期至年月日止。

2. 。

四、在本保函的有效期内,如保函申请人违反上述合同或协议约定的义务,我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后个工作日内,以上述保证金额为限支付你方索赔金额:(一)索赔通知必须以书面形式提出,列明索赔金额,并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;(二)索赔通知必须同时附有:1.一项书面声明,声明索赔款项并未由保函申请人或其代理人直接或间接地支付给你方;2. 证明保函申请人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址:。

五、本保函保证金额将随保函申请人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让,不得设定担保。

受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利,我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,本保函无效;保函申请人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩,我行均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成,按以下第种方式解决:(一)向本行所在地的人民法院起诉。

(二)提交仲裁委员会(仲裁地点为),按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

九、本保函有效期届满或提前终止,本保函失效,我行在本保函项下的责任消灭,受益人应立即将本保函原件退还我行;受益人未履行上述义务,本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。

建设履约保函格式模板

建设履约保函格式模板

建设履约保函格式模板
建设履约保函(格式)
建设履约保函格式
不可撤销的银行保函编号:
日期:
受益人:***市城市内河管理处(以下简称“甲方”)
地址:
邮政编码:
申请人:(以下简称“乙方”)
地址:
邮政编码:
鉴于申请人[ ](以下简称“乙方”)与甲方于2015 年月日签订了关于***市***江上游植物园段(***河)流域治理PPP项目(以下简称“项目”)《项目协议》及其附件。

根据该协议之规定,乙方负责成立项目公司并按照受益人要求投资建设本项目,乙方应向甲方提供由其认可的银行保函,以担保项目公司在经营期内全面、正确地履行项目投资和建设等义务。

我行同意为项目公司出具上述担保函,并特此确认:若因乙方违反《项目协议》及其附件中所确定的义务,我行作为担保人并代表项目公司向甲方负责,担保金额为壹仟万元人民币(人民币:10,000,000)。

我行无条件地、不可撤销地承诺,在收到甲方首次书面要求即付的五(5)个营业日内,我行将无条件地代乙方向甲方支付上述金额限度内的任何一笔或数笔款项,并且甲方无须出具证明或陈述要求支付款项的原因或理由。

我行放弃要求甲方在向我方提出付款要求之前首先向乙方提出付款等所有事项的抗辩权利。

我行承诺并保证,甲方与乙方之间可能对《项目协议》及其附件或任何其它文件的条款所作的任何更改或补充,都不免除我方在本担保项下应承担的担保责任。

我行在此放弃对此类更改、补充或修改要
求给予通知的权利。

本保函自签署之日年月日起至年月日(乙方提交运营维护保函之日)
第1页/共 2 页。

履约保函(建行)

履约保函(建行)

履约保函
保函编号:
致(下称受益人):
鉴于(下称“被保证人”)已与贵方签订了的施工合同。

我方在此接受被保证人的委托,向受益人提供履约保证担保:
一、本保证最高担保金额为人民币¥元(小写)(大写)。

二、本保证担保的保证期间自年月日至年月日。

三、被保证人在履行合同过程中不承担合同约定的相关责任与义务,且被保证人已不能履行应对受益人所负担的责任与义务时,我方保证在收到受益人书面索赔通知后的30天内在本保证担保的最高担保金额内向受益人承担一般保证责任。

四、符合法律规定的有效索赔通知必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

索赔通知须于我行营业时间内送达,当日营业时间结束后送达的视为下一个银行工作日送达。

五、我方提供本保证担保后,受益人与被保证人对合同进行修订的,应当将修订后的合同原件送我方备案,对直接影响合同履行的相关条款进行修订的,应经我方书面同意。

但无论如何我方保函项下责任和义务不因任何原因而加重。

六、本保证担保的保证期间届满,或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额,我方的保证责任免除。

七、本保证担保项下的权利不得转让。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准,涂改无效。

保证人:(盖章)
法定代表人或其授权委托代理人(签字或盖章):
单位地址:
邮政编码:电话:传真:
日期:年月日
(本保函失效后,请将原件退回我方注销)。

建设工程款项履约保函格式

建设工程款项履约保函格式

编号:__________建设工程款项履约保函格式第一篇:通用版范文第二篇:中介版范文第三篇:甲方主导版范文第四篇:乙方主导版范文第五篇:纯商业化应用场景版范文甲方:___________________乙方:___________________签订日期:_____年_____月_____日建设工程款项履约保函格式本合同目录一览1. 保函定义与范围1.1 定义1.2 范围2. 保证人信息2.1 保证人名称2.2 保证人地址2.3 保证人联系方式3. 被保证人信息3.1 被保证人名称3.2 被保证人地址3.3 被保证人联系方式4. 保函金额4.1 保函金额数额4.2 保函金额计算方式5. 保函有效期5.1 保函起始日期5.2 保函终止日期6. 保函的启用与暂停6.1 启用条件6.2 暂停条件7. 保函的履行7.1 保证人履行义务7.2 被保证人履行义务8. 保函的修改与终止8.1 修改条件8.2 终止条件9. 保函的索赔与赔付9.1 索赔条件9.2 赔付程序10. 保证人的权利与义务10.1 权利10.2 义务11. 被保证人的权利与义务11.1 权利11.2 义务12. 争议解决方式12.1 协商解决12.2 调解解决12.3 仲裁解决12.4 法律诉讼13. 保函的保管与传递13.1 保管人13.2 传递方式14. 其他条款14.1 违约责任14.2 合同的变更与解除14.3 法律适用14.4 合同的签署与生效第一部分:合同如下:1. 保函定义与范围1.1 定义本保函是由保证人向被保证人发出的,用以保证被保证人在建设工程合同履行过程中,按约定支付款项的书面担保文件。

1.2 范围本保函适用于保证人在工程合同约定的期限和范围内,按合同约定的金额和方式向被保证人支付款项的义务。

2. 保证人信息2.1 保证人名称保证人全称:X工程有限公司2.2 保证人地址保证人地址:X省X市X区X路X号2.3 保证人联系方式保证人电话:3. 被保证人信息3.1 被保证人名称被保证人全称:X建设有限公司3.2 被保证人地址被保证人地址:X省X市X区X路X号3.3 被保证人联系方式被保证人电话:4. 保函金额4.1 保函金额数额保函金额为人民币万元整。

建设工程履约保函合同书

建设工程履约保函合同书

建设工程履约保函合同书【建设工程履约保函合同书】甲方(业主):_______________乙方(承包商):_______________丙方(担保银行):_______________鉴于甲方与乙方已签订《建设工程合同》(以下简称“主合同”),为确保乙方履行主合同项下的义务,经三方协商一致,订立本合同如下:一、保函数据1. 丙方根据乙方的申请,并经审查同意,向甲方出具本履约保函。

2. 本保函金额为主合同总价款的____%,即人民币(大写)____________元(¥__________)。

3. 本保函自签发之日起至主合同规定的工程竣工验收合格后的____天内有效。

二、责任范围1. 若乙方未能按照主合同的规定履行义务,包括但不限于工程质量、进度、安全等任何违约行为,丙方在接到甲方书面索赔通知后,应无条件地向甲方支付不超过保函金额的赔偿金。

2. 丙方支付赔偿金后,有权向乙方追偿所支付的款项及由此产生的费用。

三、索赔程序1. 甲方提出索赔时,应向丙方提交书面索赔通知,并提供相应的证明材料。

2. 丙方在收到索赔通知及相关证明材料后的____个工作日内,对索赔事项进行核实,并作出是否支付赔偿的决定。

四、其他条款1. 本保函一经签发,未经三方书面同意,任何一方不得擅自修改或解除。

2. 本保函未尽事宜,依照国家有关法律法规执行。

3. 因本保函引起的争议,三方应友好协商解决;协商不成时,可提交丙方所在地人民法院诉讼解决。

五、生效条件本保函自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。

六、附件本保函附件为主合同复印件,与本保函具有同等法律效力。

七、签署甲方(业主)(盖章):_______________法定代表人或授权代表签字:_______________日期:____年____月____日乙方(承包商)(盖章):_______________法定代表人或授权代表签字:_______________日期:____年____月____日丙方(担保银行)(盖章):_______________法定代表人或授权代表签字:_______________日期:____年____月____日。

建设工程履约保函

建设工程履约保函

建设工程履约保函
建设工程履约保函
编号:
致:(受益人):
鉴于:(以下简称“承包人”)与(以下简称“发包人”)就签订《建设工程施工合同》(以下简称“合同”),你方在合同中要求承包人向你方递交以下金额的建设工程履约保函,作为承包人履行本合同责任的保证,本银行(公司)同意为承包人出具保函。

在本保函有效期内,本银行(公司)向你方承担支付人民币(大写)
的责任,并无条件受本保函的约束。

承包人在合同履行过程中,由于资金、技术、质量、安全或其它非不可抗力等原因给你方造成经济损失或合同约定工期延误,在你方以书面形式提出要求得到上述金额的任何付款时,本银行(公司)于七日内给予支付,不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

本银行(公司)放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额的款项再向我公司提出要求的权利。

本银行(公司)还同意在你方和承包人之间的合同条款、合同项下,即使工程或合同文件发生变化、补充或修改,本公司承担本保函的责任也不改变,有关上述变化、补充或修改也无需通知本公司。

本保函有效期自年月日至年月日。

本保函提前解除担保效力,需由被保证人一并提供本保函原件及你方签章确认的《解除【履约保函】通知书》。

担保人名称:
法定代表人:
联系人:联系人电话:
开立日期:年月日。

建设工程履约保函两篇

建设工程履约保函两篇

建设工程履约保函两篇篇一:建设工程履约保函XX置业有限公司(受益人):鉴于贵方与工程承包方 XX建筑工程有限公司于 20XX年07 月05日就68号、69号、70号楼项目签订的编号为的建设工程承包合同(下称主合同)履行需要,应承包人的申请,我行特开立已贵方为受益人、金额不超过人民币(币种)贰佰万元整(大写)的履约保函:(1)我行承诺,如果工程承包人未按照合同约定兑现工程质量和工期,我行将在收到贵方提交的书面索赔通知和该项目监理工程师的书面证明文件后,以保函金额为限向贵方承担担保责任。

(2)如果贵方与工程承包人协商变更主合同,应事先征得我行书面认可,否则本保函即行失效。

(3)本保函不得转让,我行对除贵方以外的任何组织或个人不承担担保责任。

(4)本保函自主合同生效之日起生效,有效期至20XX年2月8日(日期)止,书面索赔通知和有关证明文件必须在上述期限内送达我行,否则我行在该保函项下的责任自动解除。

工程承包合同按期履行完毕、保函超过有效期或我行的担保义务履行完毕,保函即行失效,请将本保函退回我行注销。

XX银行股份有限公司XX村支行(公章)负责人(签字)篇二:建设工程履约保函编号:(受益人):鉴于贵方与(以下简称“被保证人”)就项目于年月日签订编号为的《合同》(以下简称主合同),应被保证人申请,我方愿就被保证人履行主合同约定的义务向贵方提供如下担保:一、担保的范围及担保金额我方的担保范围是被保证人未按照主合同的约定履行义务,给贵方造成的实际损失。

我方承担的担保责任最高限额为人民币元,大写:(以下称为“担保金额”)。

二、担保的方式及担保期间我方担保的方式为:连带责任。

我方担保的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后六个月内,贵方与被保证人协议变更工程竣工日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整,但担保有效期最迟不超过XX年XX月XX日。

三、承担担保责任的形式我方按照贵方的要求以下列第(2)种方式承担担保责任:(1)由我方提供资金及技术援助,使被保证人继续履行主合同义务,支付金额不超过本保函第一条规定的担保金额。

建行履约保函(标准格式)

建行履约保函(标准格式)

保函010-- A履约保函编号:致受益人:因(下称“保函申请人”)与你方签订了编号为的(合同或协议名称),我行接受保函申请人的请求,愿就保函申请人履行上述合同或协议约定的义务向你方提供如下保证:一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写) (下称“保证金额”)。

二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第种:1.本保函有效期至年月日止。

2. 。

四、在本保函的有效期内,如保函申请人违反上述合同或协议约定的义务,我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后个工作日内,以上述保证金额为限支付你方索赔金额:(一)索赔通知必须以书面形式提出,列明索赔金额,并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;(二)索赔通知必须同时附有:1.一项书面声明,声明索赔款项并未由保函申请人或其代理人直接或间接地支付给你方;2. 证明保函申请人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址:。

五、本保函保证金额将随保函申请人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让,不得设定担保。

受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利,我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,本保函无效;保函申请人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩,我行均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成,按以下第种方式解决:(一)向本行所在地的人民法院起诉。

(二)提交仲裁委员会(仲裁地点为),按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

九、本保函有效期届满或提前终止,本保函失效,我行在本保函项下的责任消灭,受益人应立即将本保函原件退还我行;受益人未履行上述义务,本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。

保函(履约)---建行境外履约保函标准格式

保函(履约)---建行境外履约保函标准格式

保函(履约)---建行境外履约保函标准格式PERFORMANCE GUARANTEE (履约保函)GUARANTEE NO.DATE OF ISSUE:PRINCIPAL:(NAME AND ADDRESS)BENEFICIARY:(NAME AND ADDRESS)GUARANTOR:CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION BRANCH GUARANTOR ADDRESS:WE(THE GUARANTOR) HAVE BEEN INFORMED THAT ,(HEREINAFTERCALLED “THE PRINCIPAL”),HAS ENTERED INTO CONTRACT NO. DATED WITHYOU FOR THE SUPPLY OF (请填写货物或服务描述).FURTHERMORE, WE UNDERSTAND THAT , ACCORDING TO THE CONDITIONS OF THE CONTRACT,A PERFORMANCE GUARANTEE IS REQUIRED.AT THE REQUEST OF THE PRINCIPAL, WE HEREBY IRREVOCABLY UNDERTAKE TO PAY YOU AN AMOUNT NOT EXCEEDING IN TOTAL OF (SAY: ) AFTER RECEIPT BY US OF YOUR FIRST DEMAND IN WRITINGSTATING :1) THE NUMBER AND DATE OF OUR GUARANTEE UNDER WHICH YOUR CLAIM IS MADE AND2) THE AMOUNT YOU CLAIM AND3) THAT THE PRINCIPAL IS IN BREACH OF HIS OBLIGATION(S) UNDER THE CONTRACTCONDITIOINS; AND4) THE RESPECT IN WHICH THE PRINCIPAL IS IN BREACH;AND5) THAT YOU HAVE FULFILLED YOUR OBLIGATION(S)IN ACCORDANCE WITH THE CONTRACTAND THUS THE PRINCIPAL CAN NEITHER ASCRIBE THE BREACH OF HIS OWN OBLIGATIONS TO THEBENEFICIARY NOR EXEMPT HIMSELF FROM THE OBLIGATIONS THEREOF.FOR THE PURPOSE OF IDENTIFICATION YOUR WRITTEN STATEMENT MUST BE DULY SIGNED ANDPRESENTED THROUGH YOUR LOCAL BANK AND YOUR SIGNATURE(S) ON THE DEMAND IN WRITINGMUST BE VERIFIED AND AUTHENTICATED BY THE PRESENTING BANK WHICH MUST CONFIRM TO THIS EFFECT THROUGH AUTHENTICATED SWIFT( OR TESTED TELEX) MESSAGE TO US.THIS GUARANTEE SHALL EXPIRE ON OR UPON SHIPMENT OF THE GOODSWHICHEVER IS EARLIER. THE SHIPMENT OF THE GOODS IS EVIDENCED BY PRESENTATION BY THEPRINCIPAL TO US OF COPY(IES) OF THE CORRESPONDING INVOICE AND THE BILL OF LADINGWHICH SHALL BE ACCEPTED AS CONCLUSIVE EVIDENCE THAT OUR GUARANTEE HAS EXPIRED.ANY DEMAND FOR PAYMENT AND DOCUMENTS REQUIRED UNDER THIS GUARNATEE MUST BE RECEIVEDBY US BEFORE ITS EXPIRY AT OUR ADDRESS STATED ABOVE. UPON EXPIRY PLEASE RETURN THEORIGINAL GUARANTEE TO US. BUT THIS GUARANTEE WILL BECOME NULL AND VOID UPON EXPIRYWHETHER THE ORIGINAL GUARANTEE IS RETURNED TO US OR NOT.THIS GUARANTEE WILL COME INTO EFFECT FROM THE ISSUING DATE OF LETTER OF CREDIT IN FAVOR OF AND ACCEPTABLE TO THE PRINCIPAL AND SUBJECT TO A NOTICE THROUGH AUTHENTICATED SWIFT OR TESTED TELEX SENT BY US CONFIRMING SUCH DATE. (履约保函通常与信用证搭配使用且应与信用证同时生效。

建设银行保函申请书模板

建设银行保函申请书模板

建设银行保函申请书模板尊敬的建设银行XX分行:我单位(全称):XXXXXXXXXXXXXXXX,地址:XXXXXXXXXXXXXXXX,联系人:XXXXXXXXXXXXXXXX,联系电话:XXXXXXXXXXXXXXXX,现向贵行申请开具保函。

具体事项如下:一、保函类型:本次申请开具的保函为XXXX类型的保函,用于保障我单位在XXXX项目中履行合同义务。

二、项目名称:XXXX项目三、项目地点:XXXX四、项目金额:项目总金额为XXXX万元。

五、保函金额:本次申请开具的保函金额为XXXX万元。

六、保函有效期:保函有效期为自开具之日起至XXXX年XX月XX日止。

七、受益人:保函受益人为XXXXXXXXXXXXXXXX。

八、申请人承诺:我单位承诺在保函有效期内,如因我单位原因导致合同未能履行,将无条件向受益人支付保函金额。

九、反担保措施:我单位同意提供如下反担保措施,以保证保函的履行:1. 提供XXXX万元银行存款担保;2. 提供XXXX万元信用担保;3. 提供XXXX万元的房产抵押担保。

十、申请保函的原因:鉴于XXXX项目的重要性,为保证项目顺利实施,确保我单位在项目中的履约能力,特向贵行申请开具保函。

十一、申请保函的资格:我单位具备如下资格条件:1. 持有合法有效的营业执照;2. 具有良好的财务状况和信誉;3. 具备承担本项目的能力;4. 符合贵行开立保函的相关要求。

十二、申请保函的费用:我单位愿意按照贵行的收费标准支付保函手续费及其他相关费用。

十三、其他事项:1. 请贵行在开具保函时,按照申请人提供的格式进行开具;2. 在保函有效期内,如我单位需要变更保函内容,将及时向贵行提出申请;3. 在保函有效期内,如我单位需解除保函,将按照贵行的相关规定办理。

请贵行审慎审查我单位的申请材料,如无不妥,恳请贵行尽快为我单位开具保函。

如有需要,我单位将随时提供其他补充材料。

在此,我单位对贵行给予的支持和帮助表示衷心的感谢!此致敬礼!申请人:(盖章)法定代表人:(签字)日期:XXXX年XX月XX日。

工程建设合同履约保函

工程建设合同履约保函

工程建设合同履约保函【保函名称】《工程建设合同履约保函》【内容】甲方(业主):_________乙方(承包商):_________鉴于甲乙双方已就___________工程(以下简称“本工程”)达成建设合同,为确保合同的顺利履行,经双方协商一致,特订立本保函。

一、保函金额:本保函的金额为人民币_______元,该金额为本工程合同总价的_____%,用于确保乙方履行合同中的全部义务。

二、保函期限:本保函自____年____月____日起生效,至____年____月____日终止,除非根据合同约定提前解除或延长。

三、保函条件:1. 若乙方未能按照合同规定的要求和时间节点完成工程质量、进度等义务,甲方有权书面通知乙方,并从保函金额中扣除相应的违约金。

2. 若乙方违反合同规定,导致工程延期或质量问题,甲方可要求乙方赔偿相应损失,并可动用保函金额进行赔偿。

3. 若因乙方原因导致合同解除,甲方有权要求乙方承担违约责任,并可用保函金额抵扣应支付的违约金。

4. 在保函有效期内,若乙方完全履行了合同义务,未发生违约行为,保函金额应在保函到期后无息退还给乙方。

四、其他条款:1. 本保函一经签署,即构成合同不可分割的一部分,与原合同具有同等法律效力。

2. 本保函项下的任何争议,均应提交_____仲裁委员会按照提交仲裁时的仲裁规则进行仲裁解决。

3. 本保函的解释权及修改权属于甲乙双方共同协商确定。

任何一方不得擅自解释或修改保函条款。

五、签字盖章:本保函一式两份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字盖章之日起生效。

甲方代表(签字):_________ 日期:____年____月____日乙方代表(签字):_________ 日期:____年____月____日【结束语】。

银行保函协议(履约)8篇

银行保函协议(履约)8篇

银行保函协议(履约)8篇篇1编号:XXXXXX甲方(委托人):XXXXXX公司乙方(银行):XXXXXX银行鉴于甲方与XXXXXX公司(以下简称“受益人”)签订的编号为XXXXXX的《买卖合同》,甲方请求乙方出具一份以受益人为收款人的履约保函,乙方同意按照本协议的条款和条件出具该保函。

第一条定义1.1 “履约保函”指乙方应甲方请求,向受益人出具的保证甲方履行买卖合同项下义务的书面承诺。

1.2 “工作日”指乙方营业日。

1.3 “书面”指书信、电报、电传、传真和电子邮件。

1.4 “不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,使一方不能履行本协议项下义务。

第二条履约保函的出具2.1 履约保函的金额为甲方与受益人签订的《买卖合同》项下的全部款项,即人民币XX元。

2.2 履约保函的有效期为自出具之日起至《买卖合同》履行完毕之日止。

2.3 履约保函的付款方式为受益人凭履约保函向乙方提出付款要求,乙方审核确认后,将款项直接支付给受益人。

第三条乙方的保证义务3.1 乙方保证履约保函的真实性和合法性,并确保受益人能够依据履约保函获得赔偿。

3.2 乙方保证在接到受益人的付款要求后,及时审核并支付款项,确保受益人的权益得到保障。

3.3 乙方保证对履约保函项下的所有信息保密,未经甲方同意,不得向任何第三方披露。

第四条甲方的义务4.1 甲方应按照《买卖合同》的约定履行义务,确保履约保函的有效性。

4.2 甲方应承担因自身违约行为导致乙方履行保证义务所产生的全部费用和损失。

4.3 甲方应配合乙方进行履约保函的审查、核实和支付工作,提供必要的协助和支持。

第五条双方的权利5.1 甲方有权要求乙方出具履约保函,并确保履约保函的真实性和合法性。

5.2 甲方有权在履约保函有效期内,凭履约保函向乙方提出付款要求,并获得乙方的及时支付。

5.3 乙方有权审查并核实履约保函项下的付款要求,确保付款的合法性和合规性。

5.4 乙方有权在履约保函有效期内,根据受益人的付款要求,向受益人支付款项。

建设工程履约保函合同

建设工程履约保函合同

建设工程履约保函合同在编写建设工程履约保函合同时,需要明确几个关键要素:保函的申请人(承包商)、受益人(业主)、担保金额、有效期以及保函的条款和条件。

这些信息构成了保函的核心内容。

接下来是具体的合同范本:【建设工程履约保函】甲方(申请人):_________________乙方(担保机构):_________________丙方(受益人):_________________鉴于甲方与丙方就__________项目(以下简称“工程项目”)的建设达成了合同关系,为保障该合同的顺利履行,甲方同意向乙方申请开立以丙方为受益人的建设工程履约保函,现各方根据相关法律法规及平等自愿的原则,经协商一致,订立本保函合同如下:一、保函金额本保函的担保金额为人民币________万元整(¥_________),该金额不超过工程项目合同总价的_____%。

二、保函期限本保函的有效期自____年____月____日起至____年____月____日止,期满后除非双方另有书面约定延长外,本保函自动失效。

三、保函条件1. 若甲方未能按照工程项目合同约定履行义务,导致丙方遭受损失,且甲方未能在规定时间内弥补该损失时,丙方有权凭本保函向乙方索赔,索赔金额不超过保函金额。

2. 甲方应在接到索赔通知后的____个工作日内对丙方的损失进行核实并提出异议;如未提出异议,则视同认可丙方的索赔。

3. 乙方在收到丙方符合本保函条款的索赔文件后,应在____个工作日内无条件地向丙方支付相应的担保款项。

四、其他条款1. 甲方应向乙方支付相应的保函费用,具体金额为_________元。

2. 本保函项下的任何争议,三方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至乙方所在地人民法院诉讼解决。

3. 本保函一经签署即具有法律效力,任何一方未经其他两方书面同意不得擅自修改或解除本保函。

4. 本保函适用中华人民共和国法律。

五、附件本保函附有工程项目合同副本一份,该合同副本为本保函不可分割的一部分。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

保函010--A
履约保函
编号:
致受益人:
因(下称“保函申请人”)与你方签订了编
号为的(合同或协议名称),我行接受保函申请人
的请求,愿就保函申请人履行上述合同或协议约定的义务向你方提供如下保证:
一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写) (下称“保证金额”)。

二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第种:
1.本保函有效期至年月日止。

2. 。

四、在本保函的有效期内,如保函申请人违反上述合同或协议约定的义务,
我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后个
工作日内,以上述保证金额为限支付你方索赔金额:
(一)索赔通知必须以书面形式提出,列明索赔金额,并由你方法定代表
人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;
(二)索赔通知必须同时附有:
1.一项书面声明,声明索赔款项并未由保函申请人或其代理人直接或间接
地支付给你方;
2. 证明保函申请人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方
索赔金额的证据。

(三)索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址:。

五、本保函保证金额将随保函申请人逐步履行保函项下合同约定或法定的
义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让,不得设定担保。

受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利,我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,本保函无效;保函申请人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩,我行均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成,按以下第种方式解决:
(一)向本行所在地的人民法院起诉。

(二)提交仲裁委员会(仲裁地点为),按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

九、本保函有效期届满或提前终止,本保函失效,我行在本保函项下的责任消灭,受益人应立即将本保函原件退还我行;受益人未履行上述义务,本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款:
(1)本保函有效期届满或提前终止,本保函自动失效,我行在本保函项下的义务与责任自动全部消灭,此后提出的任何索赔均为无效索赔,我行无义务作出任何赔付。

(2)所有索赔通知必须在我行营业时间内到达本保函规定的地址,即每个银行营业日【】点前,否则视为在下一个银行营业日到达。

十二、本保函自我行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

保证人(公章):
负责人或授权代理人(签字):
签发日期年月日。

相关文档
最新文档