工程招投标与合同管理在线作业
南开20秋《工程招投标与合同管理》在线作业(参考答案)
1.投标预备会由()主持召开。
A.投标人B.招标人C.行政主管部门D.监理单位答案：B2.合同虽然已经成立，但因其不完全符合合同的生效要件，因此其效力能否发生还不能确定，一般须经权利人确认才能生效的合同称为()。
A.可撤销合同B.无效合同C.有效合同D.效力待定合同答案：D3.合同虽然已经成立，但因当事人违反了违反法律、行政法规的强制性规定或社会公共利益，自始不能产生法律效力的合同称为()。
A.可撤销合同B.无效合同C.有效合同D.效力待定合同答案：B4.勘察设计招标发包的最小分标单位是()。
A.建设项目B.单项工程C.单位工程D.分部工程答案：B5.中标人确定后，招标人将于()日内向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门提交施工招标情况的书面报告。
A.5B.10C.15D.30答案：C6.按照国际惯例，在招投标过程中，对于投标人少于()个的，应当重新招标。
A.2B.3C.5D.7答案：B7.监理人在收到竣工结算申请单后需要在()天内完成核查并报送发包人。
A.7B.14C.28D.56答案：B8.因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起()天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
A.30B.45C.60D.90答案：D9.合同纠纷当事人在自愿、友好的基础上，互相沟通、互相谅解，从而解决纠纷的合同争议解决方法为()。
A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼答案：A10.承包人依靠自身力量自行完成承包任务等的发包承包方式为()。
A.CM模式B.独立承包C.联合承包模式D.专项承包模式答案：B11.在工程总承包投标中，投标人应向招标人提交投标保证金，投标保证金不得超过工程发包内容造价的2%，最高不得超过()万元。
A.50B.80C.100D.120答案：B12.投标截止时间止，投标人少于()个的，招标人应进行重新招标。
A.5B.2C.4D.3答案：D13.在工程开标过程中，投标人或者其推选的代表经检查发现被破坏的投标文件，应该按()处理。
工程招投标与合同管理_在线作业_41.doc
工程招投标与合同管理_在线作业_41工程招投标与合同管理_在线作业_4交卷时间：2018-03-03 22:12:37一、单选题1.(5分)在双务合同中，当事人一方依法拒绝对方要求或者否认对方权利主张的权利称为（）。
∙ A. 主动权∙ B. 自主权∙ C. 抗辩权∙ D. 隐私权纠错得分：5知识点：5.2 合同的订立2.(5分)“当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。
一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。
”这被称为：（）∙ A. 异时履行抗辩权∙ B. 后履行一方享有的抗辩权∙ C. 同时履行抗辩权∙ D. 不安抗辩权纠错得分：5知识点：5.2 合同的订立3.(5分)合同当事人一方以欺诈、胁迫手段订立的合同，称为（）。
∙A. 有效合同∙ B. 双务合同∙ C. 单务合同∙ D. 无效合同纠错得分：5知识点：5.3 合同的效力4.(5分)仲裁机构受理必须是（）。
∙ A. 当事人达成仲裁协议∙ B. 法院裁决必须仲裁∙ C. 纠纷经调解∙ D. 当事人一方愿意仲裁纠错得分：5知识点：5.6 违约责任5.(5分)（）是指承包人提出的索赔要求虽然在合同条件中没有相应的文字规定，但可以根据合同的某些条款的含义推断出承包人有索赔权。
这种索赔要求同样有法律效力，有权得到相应的经济补偿。
∙ A. 工期索赔∙ B. 道义索赔∙ C. 合同中明示的索赔∙ D. 合同中默示的索赔纠错得分：5知识点：5.6 违约责任6.(5分)根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是( )。
∙ A. 守约方当事人客观上存在损失∙ B. 由合同当事人在法定范围内自行约定∙ C. 违约方当事人主观上有过错∙ D. 违约方当事人客观上存在违约行为纠错得分：5知识点：5.6 违约责任7.(5分)( )是合同当事人双方为了使合同得到全面履行，根据法律、行政法规的规定，经双方协商一致而采取的一种具有法律效力的保护措施。
2022年工程招投标与合同管理在线作业
工程招投标与协议管理_在线作业_1一、单项选择题1.(5分)某建设阶段中旳某一专门项目旳专业性较强，因而多由有关旳专业承包单位承包，称为（）。
• A. 专题承包• B. 阶段承包• C. 总承包• D. 分承包纠错得分：5知识点：1.1 建设工程承包旳概念和承包方式展开解析答案A解析2.(5分)在施工安装阶段承包中，还可依承包内容旳不一样细化分为不一样方式，其中承包人提高工程施工所需旳所有工人、材料和机械旳方式称为（）。
• A. 包工不包料• B. 包工部分包料• C. 包清工• D. 包工包料纠错得分：5知识点：1.1 建设工程承包旳概念和承包方式展开解析答案D解析3.(5分)（）就是按约定旳总价承包工程项目。
它旳特点是以施工图纸及工程阐明书为根据，明确承包内容和计算包价，并一次包死。
• A. 计量估价协议• B. 单价协议• C. 固定总价协议• D. 成本加酬金协议纠错得分：5知识点：1.1 建设工程承包旳概念和承包方式展开解析答案C解析4.(5分)（）承包方式旳基本做法是按工程实际发生旳直接成本(直接费)，加上约定旳企业管理费(间接费)、利润和税金来确定工程总造价。
它重要合用于签约时对工程旳状况和内容尚不清晰、工程量不详(如采用设计一施工连贯式旳承包方式，签约时尚无施工图纸及详细设计文献)旳情形，如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。
• A. 计量估价协议• B. 单价协议• C. 成本加酬金协议• D. 固定总价协议纠错得分：5知识点：1.1 建设工程承包旳概念和承包方式展开解析答案C解析5.(5分)（）是相对总承包而言旳，即承包者不与建设单位发生直接关系，而是从总承包单位分包某一分项工程(例如土方、模板、钢筋等)或某种专业工程(例如钢构造制作和安装、卫生设备安装、电梯安装等)，在现场由总包统筹安排其活动，并对总包负责。
• A. 专业承包• B. 分承包• C. 包工包料• D. 总包纠错得分：5知识点：1.1 建设工程承包旳概念和承包方式展开解析答案B解析6.(5分)（）是指双方在不清晰工程量旳状况下就施工项目旳单价到达协定，每月按实际完毕并可以确认旳工程量支付工程款。
大工21秋《工程招投标及合同管理》在线作业2答案
大工21秋《工程招投标及合同管理》在
线作业2答案
1.建设工程勘察合同是指编制建设工程勘察文件的协议。
(正确)
2.如果合同履行期间工程停建或委托人要求解除合同，已进行勘察工作的完成工程量在50%以内，委托人应向勘察人支付预算额的100%的勘察费。
(错误，应为50%以内支付预算额的50%的勘察费)
3.甲级监理单位中取得监理工程师资格证书的人员应不少于20人。
(错误，应为不少于25人)
4.建设工程设计合同是指编制建设工程设计文件的协议。
(正确)
5.设计定金一般为设计费的10%，在合同约定的合同生效后的若干天内支付。
(错误，应为20%)
6.编制标底时应遵循力求与市场价吻合、控制在总概算及投资包干的限额内、考虑人材机的变化、不可预见费、措施费等，根据工程质量调整等原则。
(正确)
7.依据工程特点和现场条件划分合同包的工作范围时，只需要考虑施工内容和施工现场条件即可。
(错误，还需要考虑对工程造价的影响和资金问题等其他因素)
8.资格预审的基本内容包括签约资格、发售招标文件、组织勘察现场和履约能力。
(正确)
9.建设监理招标可分为分项工程监理招标、全过程监理招标和设计监理招标。
(错误，应为分项工程监理招标、施工监理招标和全过程监理招标)
10.订立施工合同应具备的条件包括初步设计已批准、工程项目已经列入年度建设计划、有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料以及建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实。
(正确)。
北交《工程招投标与合同管理》在线作业(1) 参考资料
北交《工程招投标与合同管理》在线作业一
1 单选题
1 施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为()。
A 专用条款、通用条款、中标通知书、图纸
B 中标通知书、协议书、专用条款、通用条款
C 中标通知书、投标书、协议书、图纸
D 中标通知书、专用条款、通用条款、图纸
2 在工程建设监理活动中，监理单位是()。
A 业主的代理人
B 业主的委托人
C 施工合同的当事人
D 绝对独立的第三人
3 经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是()。
A 主合同
B 从合同
C 独立合同
D 无条件地必须履行的合同
4 与邀请招标相比，公开招标的最大优点是()。
A 节省招标费用
B 招标时间短
C 减小合同履行过程中承包不违约的风险
D 竞争激烈
5 业主在（）合同中承担的风险最小。
A 可调总价
B 不可调总价
C 单价
D 成本加酬金
6 合同价款可以有多种约定方式，其不包括()。
A 固定价格合同
B 可调整价格合同
C 固定价格加酬金合同
D 成本加酬金合同
7 施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应()。
A 由承包商承担的风险责任
B 给予费用补偿并顺延工期
C 给予费用补偿但不顺延工期
D 给予工期顺延但不给费用补偿
8 合同争议的解决顺序为()。
A 和解—调解—仲裁—诉讼
B 调解—和解—仲裁—诉讼
C 和解—调解—诉讼—仲裁。
工程施工招投标与合同管理在线作业4
工程招投标与合同管理_在线作业_4一、单选题1.(5分)在双务合同中，当事人一方依法拒绝对方要求或者否认对方权利主张的权利称为（）。
• A. 隐私权• B. 主动权• C. 自主权• D. 抗辩权纠错得分：5知识点：5.2 合同的订立展开解析答案D解析2.(5分)“当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。
一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。
”这被称为：（）• A. 不安抗辩权• B. 同时履行抗辩权• C. 后履行一方享有的抗辩权• D. 异时履行抗辩权纠错得分：5知识点：5.2 合同的订立展开解析答案 B解析3.(5分)•A. 有效合同 •B. 无效合同 •C. 双务合同 •D. 单务合同纠错得分： 5知识点： 5.3 合同的效力展开解析答案 B解析4.(5分)• A. 当事人一方愿意仲裁• B. 当事人达成仲裁协议合同当事人一方以欺诈、胁迫手段订立的合同，称为（ ）。
仲裁机构受理必须是（ ）。
• C. 纠纷经调解• D. 法院裁决必须仲裁纠错得分：5知识点：5.6 违约责任展开解析答案B解析5.(5分)（）是指承包人提出的索赔要求虽然在合同条件中没有相应的文字规定，但可以根据合同的某些条款的含义推断出承包人有索赔权。
这种索赔要求同样有法律效力，有权得到相应的经济补偿。
• A. 合同中明示的索赔• B. 合同中默示的索赔• C. 道义索赔• D. 工期索赔纠错得分：5知识点：5.6 违约责任展开解析答案B解析6.(5分)根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是( )。
• A. 守约方当事人客观上存在损失• B. 违约方当事人客观上存在违约行为• C. 违约方当事人主观上有过错• D. 由合同当事人在法定范围内自行约定纠错得分：5知识点：5.6 违约责任展开解析答案B解析7.(5分)( )是合同当事人双方为了使合同得到全面履行，根据法律、行政法规的规定，经双方协商一致而采取的一种具有法律效力的保护措施。
工程招投标与合同管理在线作业
工程招投标与合同管理_在线作业_1一、单选题1.(5分)某建设阶段中的某一专门项目的专业性较强，因而多由有关的专业承包单位承包，称为（）。
∙ A. 专项承包∙ B. 阶段承包∙ C. 总承包∙ D. 分承包纠错得分：5知识点：1.1 建设工程承包的概念和承包方式展开解析答案A解析2.(5分)在施工安装阶段承包中，还可依承包内容的不同细化分为不同方式，其中承包人提高工程施工所需的全部工人、材料和机械的方式称为（）。
∙ A. 包工不包料∙ B. 包工部分包料∙ C. 包清工∙ D. 包工包料纠错得分：5知识点：1.1 建设工程承包的概念和承包方式展开解析答案D解析3.(5分)（）就是按商定的总价承包工程项目。
它的特点是以施工图纸及工程说明书为依据，明确承包内容和计算包价，并一次包死。
∙ A. 计量估价合同∙ B. 单价合同∙ C. 固定总价合同∙ D. 成本加酬金合同纠错得分：5知识点：1.1 建设工程承包的概念和承包方式展开解析答案C解析4.(5分)（）承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直接费)，加上商定的企业管理费(间接费)、利润和税金来确定工程总造价。
它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚、工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式，签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形，如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。
∙ A. 计量估价合同∙ B. 单价合同∙ C. 成本加酬金合同∙ D. 固定总价合同纠错得分：5知识点：1.1 建设工程承包的概念和承包方式展开解析答案C解析5.(5分)（）是相对总承包而言的，即承包者不与建设单位发生直接关系，而是从总承包单位分包某一分项工程(例如土方、模板、钢筋等)或某种专业工程(例如钢结构制作和安装、卫生设备安装、电梯安装等)，在现场由总包统筹安排其活动，并对总包负责。
∙ A. 专业承包∙ B. 分承包∙ C. 包工包料∙ D. 总包纠错得分：5知识点：1.1 建设工程承包的概念和承包方式展开解析答案B解析6.(5分)（）是指双方在不清楚工程量的情况下就施工项目的单价达成协定，每月按实际完成并能够确认的工程量支付工程款。
大工23春《工程招投标及合同管理》在线作业1-答案
大工23春《工程招投标及合同管理》在线作业1-00001试卷总分:100 得分:100一、单选题 (共 5 道试题,共 20 分)1.下列关于抵押的相关说法中，错误的是（）。
[A.]以出让方式取得的国有土地使用权抵押的，抵押时该国有土地上的房屋不能同时抵押[B.]以依法获准尚未建造的或者正在建造中的房屋或者其他建筑物抵押的，当事人办理了抵押物登记，人民法院可以认定抵押有效[C.]以尚未办理权属证书的财产抵押的，在第一审法庭辩论终结前能够提供权利证书或者补办登记手续的，可以认定抵押有效[D.]依法被查封、扣押、监管的财产不得抵押正确答案:A2.国际货物买卖合同的诉讼时效为（）。
[A.]一年[B.]两年[C.]三年[D.]四年正确答案:D3.由于一定的原因致使债务人无法向债权人交付合同标的物，债务人将标的物交付有关机关保存以消灭合同的行为是（）。
[A.]抵销[B.]提存[C.]代位权[D.]合同解除正确答案:B4.下列关于质押的说法，错误的是（）。
[A.]质押是指债务人或第三人将其动产或权利移交债权人占有,用以担保债权的履行[B.]债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物[C.]依法可以转让的股份、股票等可以质押[D.]动产质权的效力不及于质物的从物正确答案:D5.债务人怠于行使到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人债权，这种权利称为（）。
[A.]撤销权[B.]不安抗辩权[C.]代位权[D.]不履行抗辩权正确答案:C二、多选题 (共 5 道试题,共 40 分)6.违约的责任方式有（）等。
21春学期(1703)《工程招投标与合同管理》在线作业.doc
1.投标文件编制完成后,投标人应按照()的规定,向招标人或者招标代理机构递交投标文件。
A.招标文件B.招标公告C.资格预审文件D.投标邀请书【参考答案】: A2.对价格、施工方案、项目经理的资质与业绩、质量、工期等因素进行综合评价加以确定中标人的评标定标方法称为（）A.最低评标法B.合理低价法C.综合评议法D.最高评标法【参考答案】: C3.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（）人民币以上的必须进行招标A.100万元B.150万元C.200万元D.301万元【参考答案】: A4.依照招标投标法规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织称为()A.投标人B.招标人C.政府D.招标代理机构【参考答案】: B5.业主向承包商支付实际工程成本中的直接费，并按事先商定好的方式支付管理费和利润的合同方式是（）A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.包干合同【参考答案】: C6.中标人确定后,招标人将于()日内向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门提交施工招标情况的书面报告。
A.5B.10C.15D.30【参考答案】: C7.建设工程监理招标主体是招标项目的（）A.建设单位B.施工单位C.招标工作小组D.政府部门【参考答案】: A8.发包人邀请投标人按照招标文件要求报一个总价，在这个价格下完成合同规定的全部项目，这种合同方式为（）A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.包干合同【参考答案】: A9.标底的计价内容、计价依据应与()的规定完全一致。
A.招标文件B.投标文件C.资格预审文件D.评标报告【参考答案】: A10.( )是整个投标工作的关键,是工程投标的一项核心工作。
A.投标估价B.编制投标文件C.编制标底D.编制招标控制价【参考答案】: A11.《评标委员会和评标方法暂行规定》中指出评标和定标应当在投标有效期结束日()个工作日前完成。
A.10B.15C.20D.30【参考答案】: D12.我国监理单位资质分为甲级、乙级、丙级三级，可以监理经核定的工程类别中二、三等工程的是（）工程监理企业。
工程招投标与合同管理在线作业
工程招投标与合同管理在线作业交卷时间：一、单选题 .(分)•. 良好信誉 •. 委托丰富经验 •. 合法资格 • . 合法资格和能力得分：知识点： 建设工程施工投标及其工作程序答案 解析.(分)工程项目投标是指具有（ ）的投标人，根据招标条件，经过初步研究和估算，在指定期限内填写标书，提出报价，并等候开标，决定能否中标的经济活动。
•. 突然袭击法 •. 多方案报价法 •. 低投标价夺标法 • . 不平衡报价法得分：知识点： 建设工程施工投标及其工作程序答案 解析.(分)若业主拟定的合同条件过于苛刻，为使业主修改合同，可准备“两个报价”，并阐明，若按原合同规定，投标报价为某一数值，但倘若合同作某些修改，则投标报价为另一数值，即比前一数值的报价低一定的百分点，以此吸引对方修改合同。
但必须先报按招标文件要求估算的价格而不能只报备选方案的价格，否则可能会被当作“废标”来处理，此种报价方法称为（ ）。
•. 增加方案法 •. 承诺优惠条件 •. 突然调价法 • . 无利润算标法得分：知识点： 建设工程施工投标及其工作程序答案 解析.(分)•. 陪标 • . 企业自主投标（ ）是一种用以迷惑对手的竞争技巧,在报价过程中,仍按一般情况报价进行,甚至故意表现自己对该工程的兴趣不大(或甚大),等快到投标截止的时候,根据情报信息与分析判断，再作出突然降价(或加价)的决策,使竞争对手措手不及。
但投标人要考虑降（升）价的幅度对招标人来说是否能够接受。
（ ）是指两个以上法人或者其他组织可以自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标的经济法律行为。
•. 联合体共同投标 • . 串标得分：知识点：建设工程施工投标及其工作程序答案 解析.(分)• . 措施费•. 施工组织设计 •. 人工费 • . 投标标价得分：知识点： 投标文件的编制答案 解析.(分)施工投标文件技术部分的主要内容是（ ）。
•. 多方案报价法 •. 不平衡报价法 •. 突然袭击法 • . 低投标价夺标法得分：知识点： 投标决策和报价策略答案 解析.(分)•. 突然降价法 • . 低投标价夺标法投标竞争激烈，为迷惑对方，可有意泄露一点假情报，如不打算参加投标，或准备投高报价标，却在投标截止之前几个小时突然前往投标，并压低报价，从而使对手措施不及而败北，称为（ ）。
吉林大学《工程招投标与合同管理》在线作业一-0002
吉大学期《工程招投标与合同管理》在线作业一-0002
依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递
交（）。
A:现场同期记录
B:索赔报告
C:索赔意向通知
D:索赔证据
参考选项：C
订立合同时，当事人在合同中对价款没有做出明确约定。
合同生效后，双方通
过协商也未达成一致，则应按照（）的市场价格履行。
A:订立合同时订立地
B:订立合同时履行地
C:履行合同时订立地
D:履行合同时履行地
参考选项：B
如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同
没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。
A:施工单位
B:建立单位
C:材料供应商
D:项目经理
参考选项：A
《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。
这里的“成本”指的是
A:根据估算指标算出的成本
B:根据概算定额算出的成本
C:根据预算定额算出的成本
D:根据企业定额算出的成本
参考选项：D
招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。
A:未中标的投标人不退还
B:中标的投标人在中标的同时退还
C:在中标的投标人向业主提交履约担保后退还
D:投标人在投标有效期内撤销投标书后退还
参考选项：C
根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下面说法正确的是
A:如果单项合同估算价低于标准,可以对这个单项合同项目不进行招标
1。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程招投标与合同管理_在线作业_1
一、单选题
1.
(5分)
某建设阶段中的某一专门项目的专业性较强，因而多由有关的专业承包单位承包，称为（）。
• A. 专项承包
• B. 阶段承包
• C. 总承包
• D. 分承包
纠错
得分：5
知识点：1.1 建设工程承包的概念和承包方式
展开解析
答案A
解析
2.
(5分)
在施工安装阶段承包中，还可依承包内容的不同细化分为不同方式，其中承包人提高工程施工所需的全部工人、材料和机械的方式称为（）。
• A. 包工不包料
• B. 包工部分包料
• C. 包清工
• D. 包工包料
纠错
得分：5
知识点：1.1 建设工程承包的概念和承包方式
展开解析
答案D
解析
3.
(5分)
（）就是按商定的总价承包工程项目。
它的特点是以施工图纸及工程说明书为依据，明确承包内容和计算包价，并一次包死。
• A. 计量估价合同
• B. 单价合同
• C. 固定总价合同
• D. 成本加酬金合同
纠错
得分：5
知识点：1.1 建设工程承包的概念和承包方式
展开解析
答案C
解析
4.
(5分)
（）承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直接费)，加上商定的企业管理费(间接费)、利润和税金来确定工程总造价。
它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚、工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式，签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形，如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。
• A. 计量估价合同
• B. 单价合同
• C. 成本加酬金合同
• D. 固定总价合同
纠错
得分：5
知识点：1.1 建设工程承包的概念和承包方式
展开解析
答案C
解析
5.
(5分)
（）是相对总承包而言的，即承包者不与建设单位发生直接关系，而是从总承包单位分包某一分项工程(例如土方、模板、钢筋等)或某种专业工程(例如钢结构制作和安装、卫生设备安装、电梯安装等)，在现场由总包统筹安排其活动，并对总包负责。
• A. 专业承包
• B. 分承包
• C. 包工包料
• D. 总包
纠错
得分：5
知识点：1.1 建设工程承包的概念和承包方式
展开解析
答案B
解析
6.
(5分)
（）是指双方在不清楚工程量的情况下就施工项目的单价达成协定，每月按实际完成并能够确认的工程量支付工程款。
• A. 单价合同
• B. 成本加酬金合同
• C. 承诺合同
• D. 总价合同
纠错
得分：5
知识点：1.1 建设工程承包的概念和承包方式
展开解析
答案A
解析
7.
(5分)
（）就是按商定的总价承包工程项目。
它的特点是以施工图纸及工程说明书为依据，明确承包内容和计算包价，并一次包死。
在执行过程中，除非发包人要求变更原定的承包内容，承包人一般不得要求变更承包价。
• A. 成本加固定百分比
• B. 计量估价合同
• C. 固定总价合同
• D. 单价合同
纠错
得分：5
知识点：1.1 建设工程承包的概念和承包方式
展开解析
答案C
解析
8.
(5分)
承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务，此种承包方式称为（）。
• A. 包工不包料
• B. 统包
• C. 包工部分包料
• D. 包工包料
纠错
得分：5
知识点：1.1 建设工程承包的概念和承包方式
展开解析
答案A
解析
9.
(5分)
在世界范围内进行招标，国内外合格的投标商均可以投标，称为（）。
• A. 国内竞争性招标
• B. 国际竞争性招标
• C. 邀请招标
• D. 议标
纠错
得分：5
知识点：1.3 工程承发包活动的管理
展开解析
答案B
解析
10.
(5分)
确定中标企业的主要依据是标价合理，能保证质量和工期、社会信誉良好及（）。
• A. 经济效益好
• B. 技术准备好
• C. 与投标单位有良好的合作关系
• D. 具有较强的带资能力
纠错
得分：5
知识点：1.3 工程承发包活动的管理
展开解析
答案A
解析
11.
(5分)
根据我国有关规定，凡在我国境内投资兴建的工程建设项目，都必须实行（），接受当地建设行政主管部门的监督管理。
• A. 工程咨询
• B. 项目合同管理
• C. 报建制度
• D. 监理制度
纠错
得分：5
知识点：1.3 工程承发包活动的管理
展开解析
答案C
解析
12.
(5分)
（）是指投标人依据招标人编制的工程施工招标文件、国家和地方颁布的法律和法规的有关规定参与投标竞争，并按照招标文件的要求编制投标文件，在规定的时间内向招标人提交、争取中标，谋求与建设工程项目法人单位达成协议的经济法律活动。
• A. 工程施工投标
• B. 工程施工招标
• C. 工程施工开标
• D. 工程施工评标
纠错
得分：5
知识点：1.3 工程承发包活动的管理
展开解析
答案A
解析
13.
(5分)
以鉴别投资机会（即寻求作为投资主要对象的优先发展的部门，并形成项目设想）为任务是（）。
• A. 机会研究
• B. 可行性初步研究
• C. 概算
• D. 可行性研究
纠错
得分：5
知识点：2.1 建设工程施工招标及其工作程序
展开解析
答案A
解析
14.
(5分)
根据施工公开招标的一般程序，在资格预审后，应进行的工作是（）。
• A. 公开招标
• B. 刊登资格预审通告
• C. 投标文件的编制
• D. 发放招标文件
纠错
得分：5
知识点：2.1 建设工程施工招标及其工作程序
展开解析
答案D
解析
15.
(5分)
国外的可行性研究，依研究的任务和深度通常分为三个阶段，下列选项不正确的是（）。
• A. 可行性初步研究
• B. 概算
• C. 机会研究
• D. 可行性研究
纠错
得分：5
知识点：2.2 招标的前期工作
展开解析
答案 B
解析
二、多选题
1.
(5分)
• A. 总承包 • B. 专业承包 • C. 分承包
• D. 联合体承包
• E. BOT 方式
纠错
得分： 5
知识点： 1.1 建设工程承包的概念和承包方式
展开解析
答案 A,C,D
解析
2.
(5分)
•
A. 阶段承包 •
B. 专项承包 •
C. 建造—经营—转让承包
• D. 分包
• E. 建设全过程承包
纠错
承包方式按承包者所处的地位划分有（ ）。
建筑工程承包的方式按承包范围划分有（ ）。
得分： 5
知识点： 1.1 建设工程承包的概念和承包方式
展开解析
答案 E,A,B,C
解析
3.
(5分)
• A. 采购 • B. 议标
• C. 公开招标
• D. 邀请招标
• E. 法律规定的其他招标方式
纠错
得分： 5
知识点： 1.1 建设工程承包的概念和承包方式
展开解析
答案 C,D
解析
4.
(5分)
• A. 给排水通
• B. 通信通
• C. 施工场地路通
• D. 电通
• E. 施工场地平
按照《中华人民共和国招标投标法》规定，招标分为：（
） “三通，一平”是指：（ ）。
纠错
得分：5
知识点：1.3 工程承发包活动的管理
展开解析
答案E,C,A,D
解析
5.
(5分)
招标人自行办理招标事宜，应当具有编制招标文件和组织评标的能力，具体包括：（）。
• A. 熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章
• B. 设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员
• C. 具有项目法人资格(或者法人资格)
• D. 具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量；
• E. 有从事同类工程建设项目招标的经验
纠错
得分：5
知识点：2.1 建设工程施工招标及其工作程序。