施工配合费协议书
施工配合费用协议书模板
施工配合费用协议书模板甲方（委托方）：______________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方因项目施工需要，委托乙方提供施工配合服务，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就施工配合费用及相关事宜达成如下协议：第一条合作内容1.1 乙方应根据甲方的要求，提供施工配合服务，包括但不限于施工场地的清理、施工材料的搬运、施工设备的使用等。
1.2 乙方应确保提供的所有服务符合甲方的项目要求及国家相关法律法规的规定。
第二条费用及支付方式2.1 甲方应向乙方支付施工配合费用，具体金额为人民币（大写）____________________元整（￥____________________）。
2.2 甲方应在本协议签订之日起____天内，向乙方支付总费用的____%作为预付款。
2.3 乙方完成施工配合服务后，甲方应在验收合格之日起____天内，向乙方支付剩余的费用。
第三条服务期限3.1 乙方应自本协议签订之日起____天内完成施工配合服务。
3.2 如遇不可抗力因素导致服务期限延长，双方应协商解决。
第四条验收标准4.1 乙方完成施工配合服务后，甲方应在____天内进行验收。
4.2 验收标准应符合甲方的项目要求及国家相关法律法规的规定。
第五条违约责任5.1 如甲方未按期支付费用，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：逾期支付金额×____%×逾期天数。
5.2 如乙方未按期完成服务或服务不符合验收标准，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：总费用×____%。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
6.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条协议的变更和解除7.1 本协议一经双方签字盖章后生效，未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本协议。
7.2 如因不可抗力导致本协议无法履行，双方均可解除本协议，且互不承担违约责任。
配合费的协议书
配合费的协议书配合费协议书篇一：配合费协议书甲方（即总包单位）：乙方（即分包单位）：经甲乙双方协商一致，建设单位及监理单位审核同意，达成以下协议：第一条配合费标准：1、经甲乙双方协商一致，建设单位及监理单位审核同意，由分包单位即乙方一次性支付甲方施工配合费元（大写：），在乙方施工的全过程中，除该项配合费外，乙方无须再给甲方支付其他任何形式的费用，否则，本协议自动失效。
第二条总包单位义务：一、提供正规财务收据。
二、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系,与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据，否则由此造成的损失由总包单位负责；三、总包单位负责向分包单位提供以下所有必要的施工条件和设施：1、生活、施工用水用电供应，水电费用由甲方即总包单位负责。
甲方需提供给乙方符合施工安全要求的施工用电一级箱或二级箱内单独的380V接线端子一组。
2、提供工地的塔吊、垂直运输电梯、脚手架供分包单位无偿使用；3、总包单位应对本工程（包括指定分包工程）的安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责。
4、在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任；5、总包单位负责与分包单位施工的弱电工程有关的堵补、配合工作。
如：A、墙面二次管路预埋后留下的槽缝、孔洞。
B、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口。
C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工作。
6、提供通道与场地（如现场已铺设的脚手架等），负责安排作业面。
及作业时间；负责分配分包单位的施工、办公、仓储等用途的场地。
7、分包单位负责将自己施工范围内的垃圾运到总包单位在现场指定的垃圾堆放点，总包单位负责清运工作及相关费用。
第三条分包单位义务：1、及时缴纳配合费，服从总包单位关于安全文明施工的统一安排；2、遵守总包单位规章制度；3、配合总包单位做好工地防火、防盗等工作。
施工配合费合同模板
施工配合费合同模板甲方（施工单位）：__________ （以下简称甲方）乙方（施工配合方）：__________ （以下简称乙方）鉴于乙方拥有相关施工经验和技术，为了保证工程的顺利进行，双方就施工配合费事宜达成协议如下：一、基本原则1.1 乙方应按照甲方的要求，就施工现场的清理、准备、配合等工作提供技术和劳动力支持。
1.2 乙方应在工程进程中及时响应甲方的通知，配合甲方进行调整和改进。
1.3 双方应本着互利互惠的原则，共同努力保障工程进度，确保工程质量。
二、施工配合费支付方式2.1 甲方应根据施工配合费用的实际情况，与乙方商定支付方式，可以分期支付或一次性支付。
2.2 如双方和解散造成的损失额四个月到两年之间额就是在施工合同中明确会受到补偿时甲方需依法支付给乙方。
2.3 甲方应按照约定支付时间和金额，如有特殊情况需延期或变更支付方式，需提前通知并取得乙方的同意。
三、违约责任3.1 乙方违反本合同约定，导致工程延误或质量受损的，应承担相应的赔偿责任。
3.2 甲乙双方均有权解除本合同，未履行义务的一方应承担违约责任。
四、保密条款4.1 双方应对在履行合同过程中所知悉的对方的商业秘密和技术信息等保密，不得擅自泄露给第三方。
4.2 违反保密条款的一方应承担相应的法律责任。
五、其他事项5.1 本合同自双方签字盖章起生效，至合同约定工程结束为止。
5.2 本合同的有效性、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
甲方（盖章）：__________ 日期：__________乙方（盖章）：__________ 日期：__________以上为双方签订的《施工配合费合同》，经双方确认无误后生效。
甲方负责人：__________ 乙方负责人：__________签字：__________ 签字：__________ 日期：__________ 日期：__________本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
施工配合费用协议
施工配合费用协议1. 背景本协议由以下各方根据实际需要在进行施工项目时达成，旨在明确各方在施工配合方面所需支付的费用以及相关责任义务，确保施工过程的顺利进行。
2. 协议内容2.1 施工配合费用1.甲方（施工方）同意提供必要的施工配合服务，并由乙方（委托方）支付相应的配合费用。
2.配合费用的计算方式和支付方式如下：–根据实际情况，乙方和甲方共同商定配合费用的计算标准。
–配合费用将按照每个工作日、每小时或每次配合计算。
–甲方提供配合服务后，乙方应当在规定的支付周期内支付相应的费用。
–甲方有权根据实际工作量对费用进行调整，但应提前通知乙方并达成一致。
2.2 配合责任1.甲方负责在施工过程中提供必要的施工配合服务，包括但不限于：–提供所需的施工材料和设备；–配合乙方进行工程图纸设计和更改；–协助乙方解决施工过程中的技术问题和困难；–提供施工进度和工作台账的记录。
2.乙方在施工期间需全力配合甲方的工作，并按要求提供必要的协助和配套设施。
3.甲方对配合期间由于其过错或疏忽导致的损失，将负责承担相应的责任。
3. 协议履行3.1 协议签订及生效1.本协议由乙方和甲方通过书面形式签署，并在双方共同确认后生效。
2.协议生效后，双方应按照约定履行各自的义务。
3.2 协议变更和解除1.在施工期间，如双方发生意见分歧，可通过友好协商的方式进行解决。
若协商未能达成一致，则可提起相关法律救济。
2.任何一方有权根据实际情况随时提出修改协议的建议，需征得对方的同意后方可生效。
3.当双方确定不再需要施工配合服务时，应提前通知对方，并协商解除本协议。
3.3 争议解决双方因本协议的履行发生争议时，应首先通过友好协商的方式解决。
如果协商未能解决，双方同意将争议提交给有管辖权的法院解决。
4. 其他条款4.1 保密条款双方在履行本协议过程中获得的涉及商业机密的信息，应予以严格保密。
未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用。
4.2 不可抗力在本协议履行过程中，如因不可抗力事件导致一方或双方无法履行协议，不应承担违约责任。
工程配合费合同模板
工程配合费合同模板甲方：（甲方全称）______________乙方：（乙方全称）______________根据《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定，甲乙双方经友好协商，就工程配合费事宜达成如下协议并签订本合同：一、项目名称本合同所指项目名称为：______________（以下简称“项目”）。
二、工程配合费1. 甲方应向乙方支付工程配合费，具体金额为______________元。
2. 工程配合费的支付方式为一次性支付/分期支付（注明）______________元作为首期支付，每月支付______________元，直至支付完毕。
3. 工程配合费的支付时间为自本合同签订之日起______________日内完成。
三、工程配合内容1. 甲方应按照乙方提供的施工方案和要求，配合完成项目的施工工作。
2. 甲方应积极配合乙方完成项目的前期准备工作，包括但不限于提供相关资料、提供必要的场地和设备等。
3. 甲方应负责协调与项目相关的各方面工作，确保项目按时、按质完成。
四、责任条款1. 如果因甲方原因导致项目工程延误或者质量问题，甲方应按照乙方提出的赔偿方案进行赔偿并承担相关责任。
2. 如果因乙方原因导致项目工程延误或者质量问题，乙方应承担相应的责任并按照约定进行赔偿。
五、保密条款1. 本合同签订后，甲方乙方应对涉及项目的所有机密信息和资料进行保密，未经双方同意不得向第三方透露。
2. 在合同履行期间和协议终止后，双方还应继续承担保密义务，直至涉及机密信息和资料不再保密为止。
六、争议解决1. 本合同的履行和解释应遵循中华人民共和国的有关法律法规。
2. 如因本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，应提交有关法院解决。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章生效，有效期自______________年月日起至______________年月日止。
2. 未尽事宜，双方协商解决。
甲方（盖章）：___________ 乙方（盖章）：___________签订日期：__________ 年月日。
施工配合费完整协议书(2024版)
合同编号：__________施工配合费完整协议书（2024版）甲方：1. 名称：__________2. 地址：__________3. 联系人：__________4. 联系电话：__________乙方：1. 名称：__________2. 地址：__________3. 联系人：__________4. 联系电话：__________鉴于甲方为施工方，乙方为配合方，双方为明确双方在施工过程中的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：一、定义1. 施工项目：指甲方根据合同约定进行的建设项目，具体项目内容如下：（1）工程名称：__________（2）工程地点：__________（3）工程规模：__________（4）工程预算：__________2. 施工配合费：指乙方为协助甲方完成施工项目，按照本协议约定向甲方提供的各项配合服务所收取的费用。
二、施工配合费的计算和支付1. 乙方应按照甲方的施工进度和施工要求，提供必要的配合服务。
配合服务的范围和内容如下：（1）施工现场的管理和协调；（2）施工现场的安全保障；（3）施工现场的清洁和卫生；（4）施工现场的设施和设备的维护；（5）其他与施工相关的配合服务。
2. 乙方向甲方提供的配合服务，甲方应按照本协议约定的费率和支付方式向乙方支付施工配合费。
施工配合费的费率如下：（1）配合服务费率：__________%；（2）其他费用：根据实际情况另行协商确定。
3. 甲方应在本协议签订后的______天内，向乙方支付预付款，预付款的比例为施工配合费的______%。
预付款支付后，乙方开始提供配合服务。
4. 甲方应按照乙方提供的配合服务实际情况，按月向乙方支付施工配合费。
支付时间为每月的______日前。
5. 甲方未按约定时间支付施工配合费的，应按照逾期付款金额的______%支付违约金。
三、施工配合费的调整1. 施工过程中，如因甲方原因导致施工进度延误，乙方应根据实际情况合理调整施工配合费。
工程施工配合费协议(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（总包单位）：_________________乙方（分包单位）：_________________鉴于甲方作为施工总包单位，负责整个工程项目的统筹管理和施工组织；乙方作为分包单位，负责部分分项工程的施工，双方本着平等互利、诚实守信的原则，就工程配合费事宜达成如下协议：一、协议内容1. 配合费标准：甲方应向乙方支付配合费，具体金额根据工程规模、施工难度、工期等因素协商确定。
配合费总额为人民币______元。
2. 配合费支付方式：配合费按月支付，乙方在每月末提交配合费结算单，甲方在收到结算单后____个工作日内支付当月配合费。
3. 配合费使用范围：配合费主要用于乙方在施工过程中所需的各项配合工作，包括但不限于：- 日常协调与沟通；- 图纸会审、设计变更的处理；- 预留预埋、土建项目施工；- 施工场地清理；- 施工用水用电供应；- 办公和生活、加工用场地等；- 垂直运输、脚手架使用等。
4. 配合费结算：乙方在工程完成后，向甲方提交配合费结算报告，包括但不限于：- 配合费使用明细；- 配合工作完成情况；- 甲方提供的各项服务明细。
5. 责任与义务：- 甲方负责协调各分包单位的工作，确保施工进度和质量；- 甲方负责提供乙方施工所需的各项设施和条件；- 乙方负责按照甲方要求完成分项工程施工；- 双方应共同遵守国家相关法律法规，确保施工安全。
二、违约责任1. 甲方未按约定支付配合费的，应向乙方支付_____%的违约金；2. 乙方未按约定完成分项工程施工的，应向甲方支付_____%的违约金；3. 因甲方原因导致乙方施工进度延误的，甲方应承担相应的损失。
三、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
四、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效；2. 本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。
配合费协议书
配合费协议书配合费协议书甲方（发包方）：公司名称：[公司名称] 法定代表人：[法定代表人姓名] 地址：[公司地址] 联系电话：[联系电话]甲方（发包方）乙方（承包方）：公司名称：[公司名称] 法定代表人：[法定代表人姓名] 地址：[公司地址] 联系电话：[联系电话]乙方（承包方）鉴于甲方将[项目名称]发包给乙方施工，为了确保工程的顺利进行，双方经友好协商，就乙方配合甲方进行工程管理等事宜达成如下协议：一、配合费的金额及支付方式1. 配合费的金额为人民币[配合费金额]元（大写[大写配合费金额]元整）。
2. 甲方应在[支付期限]内将配合费支付至乙方指定的银行账户。
二、配合费的用途配合费主要用于乙方配合甲方进行工程管理、协调等工作，包括但不限于以下方面： 1. 提供施工场地、水电等基础设施； 2.协助甲方进行工程进度、质量、安全等方面的管理； 3. 协调与其他施工单位之间的关系； 4. 配合甲方进行工程验收等工作。
三、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 有权对乙方的施工进行监督和管理；2. 有权要求乙方按照合同约定的时间、质量等要求完成施工任务；3. 应按照本协议的约定及时支付配合费；4. 应提供必要的施工条件和协助，确保乙方能够顺利进行施工。
（二）乙方的权利和义务1. 有权要求甲方按照本协议的约定支付配合费；2. 应按照合同约定的时间、质量等要求完成施工任务；3. 应配合甲方进行工程管理、协调等工作；4. 应遵守施工现场的管理规定，确保施工安全和文明施工。
四、违约责任1. 如甲方未按照本协议的约定支付配合费，每逾期一天，应按照未支付金额的[违约金比例]向乙方支付违约金；2. 如乙方未按照本协议的约定履行配合义务，甲方有权扣除相应的配合费，并要求乙方承担因此给甲方造成的损失；3. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致双方无法履行本协议，双方应协商解决。
五、协议的变更和解除1. 本协议的变更和解除须经双方协商一致，并签订书面协议；2. 如因法律法规的变更或其他不可抗力等原因导致本协议无法履行，双方应协商解决。
2024年度施工总包单位与分包单位的配合费协议书doc(双份)
施工总包单位与分包单位的配合费协议书doc施工总包单位与分包单位的配合费协议书甲方（施工总包单位）：____________________乙方（分包单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方提供施工配合服务事宜，达成如下协议：一、配合服务内容1.1甲方负责对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行监督、检查和指导。
1.2甲方负责协调解决乙方在施工过程中遇到的技术、质量、安全等问题。
1.3甲方负责提供乙方所需的施工图纸、技术规范、施工方案等资料。
1.4甲方负责组织乙方参加甲方组织的各类会议、培训等活动。
二、配合服务费用2.1乙方应向甲方支付施工配合服务费，具体金额为人民币（大写）：_ ___元整（小写）：￥_____元。
2.2乙方应在签订本协议后____个工作日内，将配合服务费支付至甲方指定的账户。
三、配合服务期限3.1本协议的配合服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
四、甲方权利与义务4.1甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行监督、检查和指导。
4.2甲方应及时为乙方提供施工图纸、技术规范、施工方案等资料。
4.3甲方应协调解决乙方在施工过程中遇到的技术、质量、安全等问题。
4.4 甲方应组织乙方参加甲方组织的各类会议、培训等活动。
五、乙方权利与义务5.1乙方有权要求甲方提供施工图纸、技术规范、施工方案等资料。
乙方应按照甲方的监督、检查和指导进行施工，确保施工进度、质量、安全。
5.3 乙方应按时支付配合服务费。
5.4 乙方应参加甲方组织的各类会议、培训等活动。
六、违约责任6.1如甲方未按约定提供配合服务，乙方有权要求甲方履行合同义务，并有权要求甲方支付违约金。
6.2如乙方未按约定支付配合服务费，甲方有权要求乙方支付违约金。
七、争议解决7.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
施工配合费用协议书范本
施工配合费用协议书范本甲方（全称）：____________乙方（全称）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工配合事项，达成一致意见，签订本协议书。
一、施工概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：____________二、配合费用2.1 乙方同意按照甲方要求，进行施工配合，包括但不限于：____________2.2 甲方向乙方支付施工配合费用，共计人民币大写：____________元（小写：____________元）。
三、乙方责任3.1 乙方应按照甲方的要求，及时提供所需的施工配合服务，并保证服务质量符合甲方的要求。
3.2 乙方应按照甲方的要求，完成施工配合过程中的各项工作，并确保施工过程中的安全。
四、甲方责任4.1 甲方应按照本协议约定的时间和金额向乙方支付施工配合费用。
4.2 甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于：____________五、违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
六、争议解决6.1 对于本协议的解释或履行发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至____________。
7.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________ 乙方（盖章）：____________代表（签名）：____________ 代表（签名）：____________日期：____________。
施工配合费协议书
施工配合费协议书根据双方友好协商，特此制定以下施工配合费协议书：一、协议双方：甲方（施工方）：_____________（甲方全称），统一社会信用代码：____________，法定代表人：____________，联系地址：____________，联系电话：____________。
乙方（配合方）：_____________（乙方全称），统一社会信用代码：____________，法定代表人：____________，联系地址：____________，联系电话：____________。
二、协议内容：1. 甲方在施工过程中需要乙方提供配合服务，具体包括但不限于工地开放、电力、水源、道路通行等方面的配合。
2. 乙方同意配合并按照协议规定的时间、要求及标准提供相关配合服务，确保施工进度和质量。
3. 双方商定，乙方应于每月底向甲方支付施工配合费，金额为人民币_________元整。
4. 施工配合费的支付方式为_____________。
5. 如遇特殊情况，需变更协议内容或金额的，应经双方协商一致后签订书面协议。
三、保密条款：1. 双方应对协议内容及涉及到的商业机密保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
2. 在协议期间及解除后，双方仍应继续履行保密义务。
四、违约责任：1. 若一方未履行协议规定的义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于迟延履行、赔偿损失等。
2. 甲方如未按时提供需要的材料、配件或指导，应承担因此产生的责任。
五、协议效力：1. 本协议自双方签署后正式生效，有效期至_________。
2. 协议到期前如需续签或变更，应提前30天书面通知对方并签订新的协议。
特此协议书，以诚信合作为原则，共同遵守以上约定。
本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________签订日期：_________。
施工配合费用协议书模板
【协议编号】：_______【签订日期】：_______【甲方】（总包单位）：单位名称：____________________法定代表人：____________________住所地：____________________【乙方】（分包单位）：单位名称：____________________法定代表人：____________________住所地：____________________鉴于甲方作为施工总包单位，负责整个工程项目的施工管理，乙方作为分包单位，负责特定分项工程的施工。
为了明确双方在施工过程中的配合关系及费用支付方式，经双方友好协商，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程合同总价：____________________二、配合费标准1. 乙方应向甲方支付施工配合服务费，总额为：_______元（人民币大写：_______元）。
2. 配合费支付方式：（1）乙方应在工程开工前支付总配合费的_______%，即_______元；（2）工程进度达到_______时，乙方支付总配合费的_______%，即_______元；（3）工程完工验收合格后，乙方支付剩余的配合费。
三、配合服务内容1. 甲方应提供以下配合服务：（1）协调日常工作，按月提供对各分包工程的进度要求；（2）在各分项工程施工前，与乙方核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据；（3）提供必需的测量定位；（4）按施工图、图纸会审、设计变更及有关规范等完成全部分包工程预留预埋，并做好标识；（5）在分包工程施工前，完成有关的土建项目施工，提供具备各分包工程施工的条件；（6）督促乙方清理施工场地；（7）提供合同约定的所有合理设施，包括但不限于以下项目：a. 分包人员、材料、设备进场、吊装、堆放、保管条件；b. 施工、生活用水用电供应（施工用水应接至施工现场），水电费由乙方负责；c. 提供办公和生活、加工用场地等；d. 提供工地现有的垂直运输、脚手架供乙方使用，如需拆除应报甲方批准。
施工总包单位与分包单位的配合费协议书 (3)
施工总包单位与分包单位的配合费协议书 (3)施工总包单位与分包单位的配合费协议书首部分：协议背景1. 甲方为施工总包单位，乙方为分包单位，根据双方合作意愿，达成以下协议。
第一章：协议目的及范围1.1 目的：本协议旨在明确双方在工程项目中的配合费用的支付方式、支付时间，确保施工总包单位和分包单位之间的配合工作顺利进行。
1.2 范围：本协议适用于施工总包单位与分包单位在工程项目中的配合工作，并约定相关费用支付事宜。
第二章：配合费的确定与支付2.1 配合费的确定：根据工程项目的具体情况，双方协商确定配合费的金额，并在本协议中明确记录。
2.2 配合费的支付方式：（1）乙方可选择一次性支付或分期支付配合费；（2）若乙方选择分期支付，则需在协议中明确支付时间、支付比例等相关事项；（3）支付可采用银行转账或现金方式进行，具体支付方式由双方协商一致后确定。
2.3 配合费的支付时间及条件：（1）一次性支付情况下，乙方应在协议签订后5个工作日内支付全部配合费；（2）分期支付情况下，乙方应按照约定的支付时间和支付比例支付配合费，具体支付时间和支付比例如下：- 第一期支付：在开工前支付总配合费的30%；- 第二期支付：在工程完成60%时支付总配合费的30%；- 第三期支付：在工程竣工前支付总配合费的40%。
2.4 配合费的调整：（1）若工程项目发生变更或调整，导致配合工作的范围或内容发生改变，则配合费可能需要进行调整；（2）双方应进行协商，按照实际情况对配合费进行合理调整，并及时修改本协议。
第三章：争议解决及法律适用3.1 争议解决：（1）双方在履行本协议过程中发生争议时，应通过友好协商解决；（2）协商不成的争议，可提交至所在地人民法院进行诉讼解决。
3.2 法律适用：本协议的签订、履行及争议解决适用中华人民共和国法律。
第四章：其他条款4.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并通过验收之日止。
4.2 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
施工配合费协议书-(多种情景)
施工配合费协议书-(多种情景)施工配合费协议书甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担施工配合费的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程内容：________________二、施工配合费的定义施工配合费是指乙方在施工过程中，为保障工程顺利进行，按照甲方的要求和工程进度，提供必要的技术支持、现场配合等服务所发生的费用。
三、施工配合费的计算及支付3.1施工配合费的计算方式：根据施工进度和工程量，按照双方约定的单价和实际工作量计算。
3.2施工配合费的支付时间：乙方在完成施工配合服务后，向甲方提交施工配合费申请，甲方应在收到申请后15个工作日内支付施工配合费。
3.3施工配合费的支付方式：银行转账。
四、乙方的权利和义务4.1乙方应按照甲方的要求和工程进度，提供必要的技术支持、现场配合等服务。
4.2乙方应确保其提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准。
4.3乙方应自行承担其提供服务过程中发生的费用，包括但不限于人员工资、材料费、交通费等。
五、甲方的权利和义务5.1甲方有权对乙方提供的服务进行监督和检查，并要求乙方按照甲方的要求进行整改。
5.2甲方应按照约定的时间和方式支付施工配合费。
六、违约责任6.1如乙方未能按照约定提供服务，甲方有权要求乙方支付违约金，并要求乙方赔偿因此造成的一切损失。
6.2如甲方未能按照约定支付施工配合费，乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金，并要求甲方赔偿因此造成的一切损失。
七、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
如双方就本协议的履行发生争议，应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
工程施工配合费协议
工程施工配合费协议甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就工程施工配合费事宜达成如下协议：一、协议背景甲方作为工程项目的主人，将工程项目的施工任务委托给乙方。
为确保工程项目的顺利进行，提高工程质量、安全及文明施工水平，双方同意就工程施工配合费进行协商。
二、协议范围1. 乙方在施工过程中，应严格按照施工图纸、施工规范和甲方要求进行施工，确保工程质量、安全及文明施工。
2. 甲方应提供乙方所需的施工场地、临时设施、水电供应等，确保乙方施工顺利进行。
3. 双方应共同做好施工现场的管理工作，确保施工安全、环保和文明施工。
4. 乙方应遵守国家有关法律法规，严格按照施工组织设计进行施工，确保工程进度。
5. 双方应积极协调，解决施工过程中出现的问题，共同推进工程进度。
三、费用及支付1. 施工配合费是指甲方为配合乙方施工所发生的现场管理费用，包括但不限于：提供水电接口、垂直运输、土建收口、施工脚手架、竣工资料归档、成品保护、平行交叉影响、铁件预埋等。
2. 施工配合费的收取标准为分项工程完工结算总款的3%，具体金额双方协商确定。
3. 施工配合费的支付方式：甲方在支付工程进度款时，按实际发生费用的一定比例予以支付。
具体支付比例和方式双方协商确定。
四、违约责任1. 甲方未按约定提供施工场地、临时设施、水电供应等，导致乙方施工受阻的，应承担相应违约责任。
2. 乙方未按约定施工，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应违约责任。
3. 双方未按约定协调解决施工过程中出现的问题，导致工程进度受到影响，应承担相应违约责任。
五、争议解决本协议履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
六、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格止。
施工配合费合同
施工配合费合同甲方（业主方）：__________乙方（施工方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工事宜，达成如下协议：一、合同背景1.1 甲方为某项目的业主方，负责项目的建设与管理。
1.2 乙方具有相应的施工资质，具备完成甲方项目施工的能力。
1.3 甲方委托乙方进行施工，乙方同意接受委托。
二、施工内容2.1 乙方按照甲方的要求，完成施工图纸及施工方案中规定的施工内容。
2.2 乙方应确保施工过程中的质量、安全、进度等方面的要求，满足甲方的需求。
2.3 乙方应按照甲方的要求，提供施工中所需要的材料、设备等。
三、施工配合费3.1 甲方应支付给乙方施工配合费，用于乙方的施工准备、施工过程中的配合、施工完毕后的清理等工作。
3.2 施工配合费的计算基础为分包总价，费率为2%。
3.3 施工配合费的具体金额，双方在合同签订后，根据实际施工情况确定。
3.4 甲方应在支付施工配合费时，提供合法的发票，乙方应按约定提供相应的服务。
四、施工期限4.1 乙方应按照甲方的要求，保证施工进度，按时完成施工。
4.2 乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向甲方申请，经甲方同意后方可延长。
4.3 乙方未按约定完成施工的，应承担相应的违约责任。
五、质量保证5.1 乙方应保证施工质量，符合国家相关法律法规、规范标准及甲方的要求。
5.2 乙方应对施工过程中的质量问题及时进行整改，确保工程质量。
5.3 乙方如因施工质量问题导致工程损失的，应承担相应的赔偿责任。
六、安全责任6.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的要求，做好施工现场的安全管理工作。
6.2 乙方应确保施工现场的安全，防止事故的发生，确保甲方、乙方人员的人身安全。
6.3 乙方如因安全管理不善导致事故发生的，应承担相应的赔偿责任。
七、合同的变更、解除和终止7.1 双方同意，合同的变更、解除和终止，应书面签署，并经双方确认。
工程施工配合费标准协议
工程施工配合费协议一、协议背景为了保证工程施工顺利进行，解决由于施工需要对周边环境和单位产生的配合费问题，特制定本工程施工配合费协议。
二、协议目的本协议的目的在于明确工程施工方与相关单位之间的责任和义务，确保施工过程中配合费的支付和使用符合双方的合理预期。
三、协议内容1.工程施工配合费的支付标准和方式：（1）施工方应按照施工计划和实际施工情况，与相关单位协商确定配合费的支付金额。
（2）配合费的支付方式可以是一次性支付或分期支付，双方协商确定具体的支付时间和方式。
2.配合费的使用范围：（1）配合费应用于工程施工所需的设备、材料、人工等相关费用的支付。
（2）施工方应在合理范围内合理利用和管理配合费，确保施工进度和质量的要求。
3.配合费的合理性审查：（1）发放配合费前，相关单位有权要求施工方提供合理的配合费预算和申请材料。
（2）施工方应按照相关单位的要求提供配合费的详细预算和使用说明。
（3）相关单位有权对配合费进行合理性审查，如果发现配合费的金额和使用不合理，有权要求施工方进行调整。
4.配合费的监督和管理：（1）施工方应按照国家相关法律法规和业务规定，对配合费进行监督和管理。
（2）相关单位有权派出专人对施工方的配合费使用情况进行检查和跟踪。
（3）施工方须配合相关单位对配合费的监督和检查，提供相关材料和说明。
四、协议生效和解除1.协议生效条件：（1）本协议应由施工方和相关单位的主管部门或代表共同签署。
（2）协议生效的具体日期应在协议上明确。
2.协议解除条件：（1）协议期限届满。
（2）双方协商一致决定解除协议。
（3）一方违反本协议的规定，经对方书面通知后，未在指定时间内改正违约行为。
五、争议和解决方式1.争议解决原则：（1）双方应通过友好协商解决因本协议引起的任何争议。
（2）如协商不能解决争议，双方同意通过法律途径解决。
2.法律适用和司法管辖：（1）本协议的解释和适用以法律为准则。
（2）双方同意将因本协议引起的争议提交中国人民法院进行解决。
施工配合费合同范本
施工配合费合同范本合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工配合的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______1.4 工程内容：_______二、施工配合费2.1 甲方同意支付乙方施工配合费，施工配合费的标准为人民币_______元（大写：_______元整）。
2.2 乙方在收到甲方支付的首期施工配合费后，应立即开始履行本合同的施工配合义务。
2.3 甲方支付施工配合费的方式为：（1）合同签订后_______日内，支付施工配合费的_______%，即人民币_______元；（2）工程进度达到_______%时，支付施工配合费的_______%，即人民币_______元；（3）工程竣工后_______日内，支付施工配合费的剩余_______%，即人民币_______元。
三、施工配合内容（1）协助甲方办理工程报建、验收等相关手续；（2）协助甲方与设计单位、施工单位等进行沟通协调；（3）协助甲方解决施工过程中出现的问题；（4）其他与施工配合相关的事项。
3.2 乙方应按照甲方的要求，及时完成施工配合服务，确保工程顺利进行。
四、合同期限本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工后_______日内终止。
五、违约责任5.1 甲方未按约定时间支付施工配合费的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×_______%×逾期天数。
5.2 乙方未按约定完成施工配合服务的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：施工配合费总额×_______%。
六、争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
工程施工配合费协议 (范本文)
工程施工配合费协议一、协议背景二、协议内容2.1 配合费支付方式1.施工方应按照工程进度和施工计划，及时支付给配合方配合费。
2.配合费应以现金或银行转账的形式支付，具体支付方式由双方协商确定。
2.2 配合费结算规则1.配合费的结算周期为月度。
2.每月的结算周期为自然月，即以每月的1日至月底为一个结算周期。
2.3 配合费计算方法1.配合费的计算方法为按劳计酬，具体价格由双方协商确定。
2.配合费计算单位为人民币，以元为单位进行计算。
3.配合费的计算标准应符合国家相关法律法规的要求。
2.4 配合费支付时间1.施工方应在每个结算周期结束后的15个工作日内支付配合费。
2.若因特殊情况导致无法按时支付配合费，应提前告知配合方，并与配合方进行协商解决。
2.5 配合方的权益保障1.施工方承诺在工程施工过程中，对配合方按照合法合规的要求支付配合费，并保障配合方的权益不受损害。
2.配合方有权要求施工方提供关于配合费支付的相关证明材料。
2.6 协议生效和终止1.本协议自双方签署后即时生效。
2.本协议有效期为工程施工完工之日起，至配合费结算完毕之日终止。
3.若在协议有效期内发生争议，双方应通过友好协商的方式解决，不能解决的，可以按照相关法律进行处理。
三、协议变更双方在履行协议过程中，如需变更协议内容，应以书面形式进行协商并达成一致意见。
经双方正式签署的变更协议具有法律效力。
四、其他事项1.未尽事宜，由双方协商决定。
2.本协议的补充协议、附属协议等相关文件，作为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
五、协议解释权本协议的解释权归施工方与配合方共同所有，如发生协议解释上的争议，应通过友好协商方式解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院裁决。
施工配合费合同范本
施工配合费合同范本甲方（总包方）：公司名称：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]乙方（分包方）：公司名称：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]鉴于甲方与建设单位签订了《[工程名称]工程施工合同》，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，就甲方同意乙方进行施工配合事宜，达成如下协议：一、配合内容1. 配合范围：[具体配合范围，如指定分包工程、指定供应材料等]。
2. 配合工作内容：[具体配合工作内容，如提供施工条件、协助施工管理、提供技术支持等]。
二、配合费用及支付方式1. 配合费用：本合同项下的配合费用为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
（1）[具体支付节点和方式]。
（2）乙方应在每次收款前提供合法有效的发票。
三、双方权利义务1. 甲方权利义务（2）提供施工所需的场地、道路、水电等条件。
（3）及时向乙方提供工程设计图纸、技术交底等相关资料。
（4）对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督和管理。
（5）按照合同约定支付配合费用。
2. 乙方权利义务（1）遵守甲方的现场管理制度，服从甲方的统一管理。
（2）按照甲方的要求和工程进度，完成配合工作任务。
（3）对其负责的施工质量负责，确保工程符合相关标准和要求。
（4）遵守安全生产、文明施工的有关规定，确保施工过程中的安全。
（5）及时向甲方报告施工中出现的问题和情况。
四、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金[违约金金额]元。
2. 若因一方违约给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
五、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
总、分包配合服务协议
总包单位：
分包单位：
为了更好的完成工程，本着平等互利的原则、依据广东省有关建设工程规定和《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》,总包方为业主直接发包的分包单位提供现场配合管理服务.对配合管理的内容和责任,经总、分包双方的友好协商达成如下协议：第一条总包单位的工作：
一、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系,与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据，否则由此造成的损失由总包单位负责。
二、总包单位负责施工现场生产的统一协调管理，为分包单位提供正常的施工环境；总包单位统一安排适应本工程要求的现场临时设施及材料堆放、加工场地。
在分包工程施工前，按分包单位的要求完成有关的土建项目施工，提供具备各分包工程施工的条件。
三、总包单位负责向分包单位提供所有必要的施工条件和设施（包括但不仅限于以下所列项目):
1、生活用水用电供应,水电费由分包单位负责；
2、总包单位设置于现场已有的起重机械、人货电梯、脚手架,各指定分包方可以在一定的协调下无偿使用。
但地面或楼面的水平运输
由各分包单位自行解决。
为工程设备的安装就位，如总包单位现有的起重机械或者机具设备无法满足需要，而需另外制订方案，原则上由各指定分包自行承担，或者由其再委托总包单位。
3、总包单位应对本工程（包括指定分包工程）的质量、进度、安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责.
4、分包工程施工过程中及完工后,总包单位负责督促分包单位将易损部分进行包裹保护；在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程的成品遭到破坏(除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任。
5、总包单位负责与分包单位施工的工程有关的配合工作。
如:Ａ、填补石膏板吊顶安装设备后留下的缝隙;
B、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口;
Ｃ、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工作。
等类似与施工相关的工作。
6、总包单位须对工程整体进度负责,熟悉分包工程的具体要求，尤其是对影响土建施工进度计划，进行汇总分析，并对施工程序中矛盾的地方进行协调并找出解决办法。
7、分包单位进场后，总包单位负责对其现场安全和文明施工进行管理。
8、总包单位负责组织和主持与分包单位有关的协调会议,并在会议后三天内向业主、监理提交会议纪要。
9、提供通道与场地(如现场已铺设的脚手架等），负责安排作业面及作业时间;负责分配分包单位的施工、办公、仓储等用途的场地，分包单位自行解决办公设施和仓储设施。
10、分包单位负责将自己施工范围内的垃圾运到总包单位在现场指定的垃圾堆放点,总包单位负责清运，总包单位设立专门作业队进行每天完工后的垃圾清运工作。
1１、总包单位负责提供分包单位施工、照明用电、施工用水,并供应其调试所需负荷,每两层须设置一个配电箱，不再另行计费;提供分包单位的施工用电,为确保施工用电安全和各线路的负荷平衡,总包单位负责在各指定分包单位使用电源之前，收集指定分包单位的要求,并统筹安排，从配电箱引出的分电箱由分包自行解决,但电源的驳接需总包单位的专业电工统一操作,不得私自乱搭乱接。
1２、分包工程竣工后，由分包单位向甲方办理移交手续，总包单位负责该分包工程的成品保护工作，由于保护不周造成损坏的由总包单位负责;
13、分包单位工程的报建、验收手续由总包单位负责，分包单位。
1４、其他方便分包单位工程施工的工作.
15、分包单位工程如在总包单位开工前已完成，或在总包单位工程竣工后进场后施工的，分包单位不向总包单位支付任何费用.
第二条分包单位的工作：
一、服从总包单位关于安全文明施工的统一安排,不违章强行
施工，承担因自身责任造成的各种损失费用；
二、遵守总包单位规章制度;
三、配合总包单位做好工地防火、防盗等工作。
四、墙面二次管路预埋后留下的槽缝、孔洞由分包单位自行备料堵补，达到土建验收要求。
第三条配合费取费标准:
按照分包单位分包工程合同总价，扣除副楼部分分包工程造价后的3％收取.本协议项下工程中分包单位给总包单位支付￥: 元(人民币大写：元)的总包配合服务费。
在分包单位进行工程施工的全过程中，除该项配合费外,分包单位无须再给总包单位支付其他任何形式的费用。
第四条付款条件和方式：
为了体现互惠互利的原则,分包单位进场前须向总包单位一次性缴纳总包配合服务费,甲方为乙方出具盖章的收据。
第五条纠纷解决办法:
双方在履行本协议过程中无论发生任何纠纷,均应按本协议执行,并依此进行协商；经协商不能解决时，交由工程所在地人民法院或仲裁机构通过诉讼解决。
第六条本协议自总、分包双方签字盖章后生效。
未尽事宜双方本着友好的态度协商解决。
第七条本协议一式四份，双方各持两份。
（此后无正文，为签字页)
总包单位: 分包单位：
授权代表: 授权代表：
签约日期：年月日签约日期: 年月日。