销售以及采购合同精选模板两篇
进货销售合同范本模板3篇
进货销售合同范本模板3篇篇一进货销售合同范本模板甲方（供货方）：________乙方（购货方）：________一、合同主体1.1 甲方（供货方）：指提供商品给乙方进行销售的________（公司/个人）。
1.2 乙方（购货方）：指购买甲方商品进行销售的________（公司/个人）。
二、合同标的（1）商品名称：________（2）商品规格：________（3）商品数量：________（4）商品单价：________（5）商品总价：________2.2 乙方同意按照本合同约定购买上述合同商品。
三、交货及验收3.1 交货地点：________3.2 交货方式：________3.3 交货时间：________3.4 乙方对货物进行验收，确认货物数量及质量无误后进行支付。
四、支付方式4.1 乙方支付货款的方式为：________（现金/转账//等）。
4.2 乙方应在货物验收合格后____个工作日内支付甲方货款。
五、售后服务5.1 甲方应保证所供应的商品质量符合国家相关标准。
5.2 甲方对所供应的商品提供____个月的售后服务。
5.3 售后服务内容包括：________（维修/更换/退货等）。
六、违约责任6.1 若甲方未能按约定时间、数量、质量供应商品，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同总价的____%。
6.2 若乙方未能按约定时间支付货款，甲方有权要求乙方支付滞纳金，滞纳金为逾期付款金额的____%。
七、争议解决7.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
7.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、合同期限8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____个月。
九、其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
甲方（供货方）：________乙方（购货方）：________名词解释：1. 供货方：指提供商品给购货方进行销售的公司或个人。
购销合同模板(集锦16篇)
购销合同模板（集锦16篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!购销合同模板（集锦16篇）大家有没有学过如何写买卖合同在进行买卖的时候,双方必须要签署正式的买卖合同喔。
购销合同模板5篇
购销合同模板5篇篇1甲方（供应商）：_________________________注册地址：_____________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（采购商）：_________________________注册地址：_____________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲、乙双方本着互惠互利、合作共赢的原则，经友好协商，就甲方向乙方销售商品事宜达成如下协议：一、商品购销1. 商品的名称、规格型号、数量、单价等详见附件《商品清单》。
甲乙双方确认，本合同的商品数量为甲方的最小生产批量。
乙方如需订购少量商品，需与甲方协商确定订单数量及交货期限。
2. 乙方应按照甲方提供的订单确认书的格式和要求，详细填写采购信息，并及时回传甲方确认。
甲方在收到订单确认书后应及时回复确认订单是否接受，并确认交货期限等相关事宜。
3. 乙方应按照约定的交货期限及时接收货物，如因特殊原因不能按时接收货物，应及时通知甲方并协商解决。
如乙方未按时接收货物导致甲方无法交货的，视为乙方违约。
4. 甲方应按照约定的质量标准和包装要求供货，确保商品质量符合乙方的要求。
如乙方发现商品存在质量问题，应及时通知甲方并协商解决方案。
如因甲方商品质量问题给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。
二、货款支付1. 乙方应在收到货物后按照约定的付款方式和期限支付货款。
具体的付款方式和期限详见附件《付款协议》。
如乙方未按照约定支付货款的，应按日向甲方支付逾期付款违约金，并承担因此给甲方造成的损失。
2. 若双方在本合同执行过程中发生任何争议或纠纷，乙方不得以此为由拒绝支付货款或延迟支付货款。
购销合同购销合同模板格式5篇
购销合同购销合同模板格式5篇篇1购销合同合同编号：XXXXXX甲方（供方）：XXXXXX有限公司地址：XXXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXXXX电话：XXXXXXXXXXX营业执照注册号：XXXXXXXXXXXXXXX税务登记证号：XXXXXXXXXXXXXXX乙方（购方）：XXXXXX有限公司地址：XXXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXXXX电话：XXXXXXXXXXX营业执照注册号：XXXXXXXXXXXXXXX根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，为保证双方的合法权益，甲乙双方在公平、公正、平等、自愿的基础上，就甲方向乙方供应商品事宜达成如下协议：一、商品购销事项1. 商品名称及规格型号：按照乙方提供的采购清单所列商品为准。
2. 数量及计量单位：按照乙方采购清单中的数量为准，计量单位采用国家法定计量单位。
3. 质量要求及标准：符合国家相关标准及乙方采购要求。
甲方需向乙方提供必要的质量证明文件，确保商品质量。
如有质量问题，乙方有权要求退货或更换。
若甲方商品质量问题导致乙方损失，甲方需承担相应赔偿责任。
4. 价格及支付方式：商品价格以人民币计算，具体价格参照合同附件中的报价单。
乙方需在收到货物验收合格后按照合同约定付款条件进行付款。
付款方式一般为货到付款或电汇等双方约定的方式。
5. 交货时间与地点：甲方需在合同约定的时间内完成交货，交货地点为乙方指定的地点。
若因甲方原因延迟交货导致乙方损失，甲方需承担相应责任。
二、保密条款双方应对在本合同履行过程中所知悉的对方商业秘密及本合同条款内容予以保密，未经对方书面许可，不得向第三方泄露。
否则应承担违约责任并赔偿对方损失。
三、违约责任篇2购销合同甲方（供货方）：___________________地址：_____________________________联系方式：_________________________乙方（采购方）：___________________地址：_____________________________联系方式：_________________________鉴于甲、乙双方就购销事宜经过友好协商，达成一致，特订立本合同，以兹信守。
购销协议书模板5篇
购销协议书模板5篇篇1甲方（供方）：___________________________统一社会信用代码：_______________________注册地址：_____________________________法定代表人：___________________________联系电话：_____________________________电子邮箱：_____________________________乙方（购方）：___________________________统一社会信用代码：_______________________注册地址：_____________________________法定代表人：___________________________联系电话：_____________________________电子邮箱：_____________________________鉴于甲、乙双方本着互惠互利的原则，经友好协商，就甲方向乙方销售以下商品达成如下协议：第一条商品名称及规格1. 商品名称：___________________________2. 商品规格：___________________________（详细列出商品的规格参数）3. 商品数量：具体数量按照乙方采购订单为准。
第二条价格及支付方式1. 甲方同意以______（货币）的价格向乙方销售以上商品。
具体价格根据双方协商确定。
2. 乙方应在合同签署后______（时间）内支付甲方总货款的______%作为预付款。
甲方在收到预付款后开始安排生产。
3. 甲方完成生产后，通知乙方验货，乙方在收到货物并确认质量无误后______（时间）内支付剩余货款。
4. 支付方式：___________________________（如：电汇、银行转账等）第三条交货与验收1. 甲方在收到乙方支付的预付款后，于______（时间）内将货物送达至乙方指定地点。
购销合同范文10篇(精选模板)
购销合同范文10篇购销合同篇1购货方：以下简称：甲方售货方：以下简称：乙方甲方需购鳗苗一批，经多方询价采购，甲方决定从乙方购买鳗苗，经双方共同协商，达成如下购货协议：一、品种和规格欧洲鳗苗。
二、供货时间 20__年月4日13日以前，具体供货时间由乙方确定，并提前一天通知甲方。
三、质量要求和货物验收：1、乙方要确保所供鳗苗健康无伤、无寄生虫，且要符合甲方要求的品种和规格，否则甲方可拒绝收货。
2、乙方负责将鳗苗运送到甲方指定的地点(甲方养鳗场)，运输费用由乙方承担。
3、运输到点后，甲方对鳗苗进行抽样检查，允许千分之五的运输死亡率。
死亡率超过千分之五的，超过多少核减多少。
四、供货数量及价款欧洲鳗苗15万尾，每尾价格4.8元。
合计：720__0元(柒拾贰万元整)。
五、付款方式甲方验收货物后，一次性将货款付给乙方。
六、若有未尽事宜，双方协商解决。
本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日购销合同篇2民事起诉状原告：北京++++仪器有限公司贵阳分公司，住所：贵阳市新华路，邮政编码：650032电话：(0851)5877+++ 5841+++负责人：林++++，职务经理被告：熊庆成住所：贵阳市花溪区久安乡打通村堵鲁组32号电话：159********案由：买卖合同欠款纠纷诉讼请求：1、判令被告支付货款23,000元2、判令被告支付滞纳金23,000元3、判令被告承担本案所有诉讼费用。
事实和理由：原被告于20__年6月22日签订《买卖合同》，被告向原告购买++++全站仪和++++铝合金脚架等配件，总价款27,000元。
合同约定，被告在20__年7月25日付清货款。
还约定逾期付款时，按1/天支付滞纳金。
采购销售合同模板
采购销售合同模板1. 合同背景本合同由采购方（以下简称“乙方”）和销售方（以下简称“甲方”）共同签订，旨在规范乙方向甲方采购商品的行为，并明确双方之间的权益和义务。
2. 合同条款2.1 商品介绍甲方向乙方提供的商品包括但不限于以下项目： - 商品1（名称、规格、数量、价格等）- 商品2（名称、规格、数量、价格等） - …2.2 交付方式甲方应按照双方商定的交货时间和交付方式向乙方交付商品。
交付方式可包括快递、自提、邮寄等。
若因甲方原因导致交货延误，甲方应负责处理并向乙方承担相应责任。
2.3 价格和付款方式商品价格为双方共同商定的金额，具体详情如下： - 商品1价格：金额1 - 商品2价格：金额2 - …乙方应按照以下付款方式支付款项： - 预付款：金额，支付时间为合同签订后X天内；- 尾款：金额，支付时间为商品交付后X天内。
2.4 验收和退换货乙方在收到商品后，应立即进行验收。
若商品存在质量问题或与合同约定不符，乙方有权要求甲方提供退换货服务。
具体退换货流程如下： - 乙方应于收到商品X天内提出退换货要求，并提供相关证据； - 甲方收到退换货要求后，应在X天内给予回复，并协商具体处理方式； - 若甲方存在违约行为，应承担相关赔偿责任。
2.5 违约责任一方未履行或未按照合同约定履行其义务的，应向对方支付违约金。
违约金金额为合同金额的X%。
2.6 保密条款在本合同有效期内，双方应保守对方的商业、技术、财务等信息的机密性，并不得向第三方泄露。
2.7 不可抗力若因不可抗力事件（如战争、自然灾害、政府行为等）导致双方无法履行合同义务，双方可暂时免除部分或全部责任。
2.8 合同生效和终止本合同自双方签字盖章后生效，并在双方履行完所有义务后终止。
3. 法律适用及争议解决本合同适用中华人民共和国法律。
双方如因合同履行发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。
4. 其他事项本合同一式双份，甲乙双方各执一份，具备同等法律效力。
销售采购合同范本(11篇)
销售采购合同范本（11篇）销售采购合同范本（11篇）销售采购合同范本篇1 需方：________（以下简称甲方）供方：________（以下简称乙方）甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就______工程项目的______设备订货事宜，经双方协商一致达成如下条款：一、产品供货内容（产品名称、规格、型号、数量、金额）详见合同清单。
二、产品订货总金额￥：______元，大写：______元整，此价格不含税。
三、质量要求、技术标准：按合同尺寸数量及国家验收规范要求。
四、交货周期：乙方收到甲方预付款之日起，______天为第一批货的交货周期。
确因自然灾害等不可抗力的原因，影响执行合同或延期交货，需提前______天通知甲方。
五、运输方式及费用负担：昆明市区外由甲方负责运费和卸货，收货人姓名及电话六、包装标准、包装物的供应和回收：按乙方出厂标准；包装不回收。
七、结算方式及质保期：1、合同签订后，甲方向乙方支付合同总造价30%的设备预付款，计￥：______元，乙方按甲方提交的需用计划开始供货；2、货到工地后验收后无质量问题，甲方应在10天内向乙方支付合同总造价55%的货款，计￥：______元；3、安装完毕后支付合同总造价12%的货款，计￥：______元。
验收合格后，甲方支付合同总造价的3%余款，计￥：______元质保期自出厂之日起质保两年。
八、验收：1、甲方应指定专人对乙方产品进行验收及签收，验收的内容包括数量和质量验收；2、代办托运或交货地为甲方所在地的，甲方应在货到之日验收数量，并在托运单或送货单上签收；甲方收到产品之日起3日内将产品质量不符合合同约定的情形通知乙方，甲方怠于通知的，视为产品质量符合合同约定。
3、乙方收到甲方对质量的书面异议后，3个工作日内作出答复（另有规定或当事人另行商定期限者除外）。
4、甲方因使用、保管、自行安装不善导致产品质量出现问题，不得提出异议。
购销合同书模板通用版5篇
购销合同书模板通用版5篇篇1购销合同书模板甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）鉴于乙方具有从事（产品名称）的生产和销售经验，甲方拟与乙方订立购销合同，经友好协商，特订立如下合同，以资双方信守。
一、产品名称及规格1.1 产品名称：（产品名称）1.2 产品规格：（产品规格）二、数量及价格2.1 产品数量：（数量），按照（规格）计价。
2.2 产品价格：每（规格）售价为人民币（金额）元。
三、质量标准3.1 产品出厂前需按照国家相关标准进行质量检测，合格证明一并提供。
3.2 如产品在运输过程中发生损坏，由乙方承担相应责任。
四、配送方式及运费4.1 产品按照约定的时间和地点交付给甲方，运费由乙方承担。
4.2 若需修改交付时间和地点，应提前协商并获得双方同意。
五、付款方式5.1 产品交付后，甲方应在（天数）内支付款项。
5.2 支付方式：（支付方式）六、违约责任6.1 若一方未能履行合同规定义务，应向对方承担相应的违约责任。
6.2 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商解除合同或修改合同条款。
七、保密条款7.1 双方应对合同内容及商业秘密承担保密责任，未经对方许可不得向第三方透露。
7.2 若有违反保密条款的行为，应承担相应的法律责任。
八、争议解决8.1 若双方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决。
8.2 若无法协商解决，应提交有管辖权的法院解决。
九、其他条款9.1 本合同自双方签字生效，至合同规定期限履行完毕止。
9.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：以上为购销合同书模板，供参考使用。
具体合同内容还需根据实际情况进行调整和修改。
愿双方在合作过程中相互信任，共同发展。
篇2购销合同书模板通用版购销合同书模板甲方（销售方）：法定代表人（签字）：乙方（购买方）：法定代表人（签字）：经双方友好协商，就甲方销售，乙方购买的商品，达成以下协议：第一条商品名称、规格、数量、单价1. 商品名称：2. 商品规格：3. 商品数量：4. 单价：第二条交货地点、方式及时间1. 交货地点：2. 交货方式：3. 交货时间：第三条付款方式及时间1. 付款方式：2. 付款时间：第四条质量标准1. 商品应符合国家质量标准；2. 质量标准：3. 产品保修期限：第五条运费责任1. 运费由（甲/乙）方负担；2. 运费责任人：第六条担保责任1. 若商品出现质量问题，由（甲/乙）方承担相应的责任；2. 质量问题：第七条违约责任1. 一方违约，应承担相应的违约责任；2. 违约方式：3. 违约责任：第八条其他约定1. 本合同自双方签字生效；2. 本合同有效期至：甲方（销售方）：乙方（购买方）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：签订日期：年月日审批单位：审批日期：年月日以上为购销合同书的模板，具体内容可根据实际情况进行调整和修改。
商品购销合同范本模板5篇
商品购销合同范本模板5篇篇1甲方（供应商）：___________________________乙方（采购商）：___________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就商品购销事宜达成如下协议：一、合同双方基本信息甲方名称：___________________________地址：___________________________法定代表人：___________________________联系电话：___________________________乙方名称：___________________________地址：___________________________法定代表人：___________________________联系电话：___________________________二、商品购销的标的1. 商品名称及规格：___________________________2. 数量及计量单位：___________________________3. 质量标准：按照国家标准、行业标准及甲方的企业标准执行。
如无相应标准，由双方协商确定。
4. 包装方式及要求：按照甲方的标准包装，确保商品在运输过程中的安全。
5. 价格及支付方式：商品价格以附件中的价格表为准，支付方式为__________（如现金、银行转账等）。
三、商品交付与验收1. 交货时间：自本合同签订之日起______天内。
2. 交货地点：___________________________。
3. 运输方式：由甲方负责安排运输，费用由______承担。
4. 验收标准和方法：按照双方约定的质量标准进行验收，如有异议，应在收到货物后______天内书面提出。
5. 验收过程中发现货物短缺、损坏等情形，应当场记录并拍照留存证据，由双方协商解决。
购销合同模板简单电子版（精选6篇）
购销合同模板简单电子版（精选6篇）模板简单电子版篇1甲方：________地址：________________________电话：________________传真：________________________乙方：________电话：________________________传真：________________________甲、乙双方根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规的规定，本着诚实信用、互惠互利的商业合作精神，在平等自愿、协商一致的基础上，就有关水泥买卖事宜，兹签订本合同如下：一、产品名称、品种规格、价格、数量甲方自20________年______月____日起至20________年_____月__日止，按下表所列产品、等级及价格向乙方供应水泥：当市场上该产品价格变动较大时，双方可协商调整。
（注：每月购货数量超________吨时，每吨返还________元。
）乙方应每月________日前，以传真或其他书面形式用认购单通知甲方下一个月份拟购水泥数量品种并得到甲方确认函，以便甲方做好供货计划。
二、质量要求按照国家标准GB175-20标准执行。
三、交货及计算方式款到发货。
甲方在乙方的预付款额内安排发货，并保证供货量。
四、验收标准及异限议期1、交货时水泥的质量验收以甲方同编号水泥的检验报告为依据。
并以厂方地磅单为结算依据。
2、甲乙双方在提货、交货时在同编号水泥中抽取试样，双方共同签封后保存两个月；或委托甲方在同编号水泥中抽取试样，签封后保存两个月。
3、在两个月内，乙方对水泥质量有疑问时，甲乙双方把签封的试样送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督机构进行仲裁检验。
五、所有权及风险转移货物的所有权及损坏、灭失的风险自交付时发生转移。
六、责任及索赔按《中华人民共和国合同法》执行。
七、其他约定事项未尽事宜，双方另行协商解决，解决不了时，可向合同签订地人民法院提出诉讼。
采购订单和销售订单合同模板
采购订单和销售订单合同模板一、前言本合同模板旨在明确采购订单和销售订单双方的权利、义务和责任，确保交易的顺利进行。
双方应遵循平等、自愿、诚实守信的原则，签订并履行本合同。
二、定义1. 采购订单：指采购方向供应商发出的，要求供应商按照一定数量、质量和规格供应货物或提供服务的书面文件。
2. 销售订单：指销售方向客户发出的，要求客户按照一定数量、质量和规格购买货物或接受服务的书面文件。
3. 货物：指本合同约定的采购订单和销售订单中涉及的有形物品。
4. 服务：指本合同约定的采购订单和销售订单中涉及的无形劳动。
5. 双方：指采购方和供应商（采购订单），或销售方和客户（销售订单）。
三、采购订单1. 采购方应向供应商提供采购订单，明确货物或服务的数量、质量、规格、价格、交货时间等内容。
2. 供应商收到采购订单后，应于三个工作日内确认或提出修改意见。
确认后，供应商应按照采购订单约定的时间、数量和质量供应货物或提供服务。
3. 供应商未能按照采购订单约定供应货物或提供服务的，应向采购方支付违约金，违约金为本合同总金额的5%。
4. 采购方应在供应商供应货物或提供服务后五个工作日内支付款项，支付方式为银行转账。
四、销售订单1. 销售方应向客户提供销售订单，明确货物或服务的数量、质量、规格、价格、交货时间等内容。
2. 客户收到销售订单后，应于三个工作日内确认或提出修改意见。
确认后，销售方应按照销售订单约定的时间、数量和质量交付货物或提供服务。
3. 销售方未能按照销售订单约定交付货物或提供服务的，应向客户支付违约金，违约金为本合同总金额的5%。
4. 客户应在销售方交付货物或提供服务后五个工作日内支付款项，支付方式为银行转账。
五、其他1. 本合同的任何修改、补充均须经双方协商一致，并以书面形式作出。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为一年。
合同期满后，如双方无异议，本合同自动续约一年。
3. 本合同的解释权归双方共同所有。
2024年采购合同模板（三篇）
2024年采购合同模板需方：(以下简称甲方)供方：(以下简称乙方)签订时间：_____ 签订地点：_____双方就采购货物及相关审宜，经充分好协商，达成一致，特签订本合同，以共同信守。
一、合同标的[产品名称、型号、(规格)、单位、数量、单价、金额、交货时间]序号产品名称规格型号二、交货地点：三、交货方式：物流到货，运费由需方付.四、货物包装要求：供方应确保包装质量满足运输安全要求，保护产品自身不受损害以及满足产品本身特性的要求。
五、风险承担：货物运输过程中发生的灭失、毁损等一切风险均有供方承担。
六、质量及验收标准：□样品□企业标准□行业标准□国家标准七、货物验收：货物送达后，需方按验收标准对货物进行检测验收，如有问题或数量短缺问题，供方应在得到需方通知后____天内派人到需方处理相关事宜，根据问题的严重程度，需方可以采取拒绝接受或限期补货，货款折扣等方式进行处理，供方经告不来处理的，合同自动解除，需方有权向供方追索相应损失。
八、货款结算：合同总价款为人民币：付款日期：款到发货。
银行账号：九、产品经需方验收合格，数量无误，办理入库手续，双方按约定的付款方式进行货款结算。
违约责任：供方不能按期交货的，每逾期一口，应承担货款总额是____%违约金，依此类推，需方要以在货款中直接扣除违约金部分：因供方产品质量问题而使需方造成损失的，供方应承担赔偿由此引起的损失责任。
十、争议解决方式：因执行本合同发生争议，由双方协商解决;协调不成的，任何一方也可以直接向需方所在人民法院起诉。
十一、合同生效：本合同壹式两份，双方各执壹份，各份具有同等效力，以传真形式签订合同盖章回传之日起开始生效，修改无效。
甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_________年____月____日____年____月____日2024年采购合同模板（2）____年采购合同样本通用版合同编号：【编号】甲方：【公司名称】地址：【公司地址】联系人：【联系人姓名】电话：【联系人电话】乙方：【公司名称】地址：【公司地址】联系人：【联系人姓名】电话：【联系人电话】鉴于甲方有关采购商品的需求，乙方有能力提供相关商品，双方根据平等互利的原则，经友好协商，达成以下合作协议：一、采购商品1.1 甲方承诺在本合同期限内向乙方采购以下商品：（详细列出商品名称、数量、规格等）二、商品质量和验收标准2.1 乙方保证所提供的商品符合国家相关法律法规、标准和规范要求，并具备适用于特定用途的质量要求。
购销合同书模板6篇
购销合同书模板6篇篇1购销合同书模板购销合同书甲方（销售方）：______________（公司全称）、_________________（营业执照注册号）、______________（法定代表人姓名）、位于______________，联系电话______________乙方（采购方）：______________（公司全称）、_________________（营业执照注册号）、______________（法定代表人姓名）、位于______________，联系电话______________鉴于甲方具有______________产品的销售资质，且乙方有相应需求，双方特订立本合同，共同遵守以下条款：一、货物描述1.1 产品名称：______________1.2 规格型号：______________1.3 数量：______________1.4 单价：______________1.5 总价：______________二、交货与验收2.1 甲方应按照本合同约定的数量、质量、规格、型号、包装及交货地点及时间向乙方交货。
2.2 乙方应在收到货物后立即进行检验，如有质量问题或数量不符，应立即通知甲方并要求退换货或补发，否则视为接受商品。
2.3 货物交付后，乙方应在______________日内支付货款，逾期支付的，按照约定的日息______________进行赔偿。
三、结算方式3.1 乙方应在签订合同时支付全额货款的______________%作为预付款，剩余货款在货物交付后______________日内支付。
3.2 付款方式为：______________四、违约责任4.1 任何一方未能履行合同义务造成损失的，应承担相应的违约责任并赔偿另一方的损失。
4.2 因下列原因造成乙方无法履行合同的，甲方有权解除合同并索赔违约金：（1）乙方未按照约定的时间支付货款；（2）乙方未按照约定的数量、质量、规格、型号、包装及交货地点及时间接受货物；（3）乙方未按照要求签署或盖章确认合同。
最简单的购销合同模板(精选5篇)
最简单的购销合同模板（精选5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!最简单的购销合同模板（精选5篇）最简单的购销合同模板第1篇甲方：____________乙方：____________甲乙双方就乙方向甲方购买汽车并办理按揭或乙方通过其他汽车销售商购买汽车后委托甲方办理汽车按揭相关手续等有关事宜，经友好协商，签订本合同。
销售和采购合同范本(必备5篇)
销售和采购合同范本（必备5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!销售和采购合同范本（必备5篇）销售和采购合同范本第1篇需方（盖章）：___________供方（盖章）：___________一、根据《中华人·民共·和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方本着诚实、信用、公平、等价有偿、友好协商的原则，就购买下列货物，签订本销售合同。
购销合同参考模板-5篇
购销合同甲方(需方)：乙方(供方)：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着平等自愿、等价有偿、诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。
一、产品名称、规格、数量二、交货地点：在甲方所在地交货验收。
三、运输方式和费用承担：汽车运输，运费由甲方承担。
四、验收标准：甲方应在货到当日检验，若有质量异议，须于卸货前向乙方提出通知，甲方确认，否则视为甲方验收合格无误。
五、结算方式和时间：全额预付，款到发货。
六、违约责任：由违约方承担，合同中约定了其他条款违约责任的，以其他条款为准。
七、其他约定事项：执行本合同发生争执，双方应友好协商解决，协商不成的，向签约所在地人民法院提起诉讼。
八、本合同自双方签字并加盖合同专用章之日起生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方用传真件签约盖章，同样具有法律效力。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）甲方代表：乙方代表：日期：日期：合同编号：HT-888888购销合同甲方（需货方）：乙方（供货方）：二、质量要求：符合国家相关技术标准和产品生产商保修政策。
三、交货地址：交货方式： 自提 送货 快递运费由承担；四、结算方式及期限：1、甲方一次性向乙方支付全部货款。
2、甲方在签订合同后七个工作日未能向乙方付款，乙方按每天万分之五的利率向甲方收取滞纳金,并协商逾期货款的还款日期;五、供货时间：乙方需在签订合同后三个工作日将货物送到合同指定地点。
未履行合同义务，甲方有权利单方解除合同。
六、验收标准：如果乙方提供的货物不符合标准，甲方有权拒收货物，由此造成的损失，由乙方承担责任。
七、违约责任：双方应严格履行合同，如有违约，按照相关合同法律解决。
八、其他补充事项。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：联系人：联系人：日期：日期：购销合同买方（甲方）：卖方（乙方）：依据《中华人民共和国合同法》有关规定，经双方友好协商，达成以下合同条款：一、订货内容：二、付款方式：本合同总价款为人民币元。
本合同签订后，甲方向乙方天支付定金元，在乙方将上述产品送至甲方指定的地址并经甲方验收产品，甲方一次性将剩余款元项付给乙方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
销售以及采购合同精选模板两篇
销售合同
合同编号: 签约日期: 签约地点:
甲方（买方）:
乙方（卖方）:
品名
型号
数量（KG）
人民币价格(含税17%)/KG
人民币总价(含税17%)
胶原蛋白肽
RMB 元/KG
RMB 元
合计
RMB 元
甲方和乙方在平等互利的基础上,经过充分协商,甲方同意按本合同条款的约定向乙方购买,乙方同意
按本合同条款的约定向甲方出售下列货物:
1. 品质要求：
1）乙方按甲方确认的样品做为封样，并以此封样为出货标准。
（注：封样单以附件的形式呈现）
2）甲方无特殊要求时以乙方提供的产品质量标准为基准。
3）同一批次的货物在外观上不应出现明显差异。
2. 付款方式：款到发货
名称：
开户行:
帐号：
3. 交货时间：____________.
4. 交货地：甲方指定地点，运费由甲方承担，物货的运输由乙方代为联系或由甲方指定的运输公司发货。
5. 包装方式: KG/包,内有PE膜的多层牛皮纸袋，可以安排快递或运输公司加强包装。
之后在运输过程中产生的货物破损或丢失，与乙方无关。
6. 保质期: 年(干燥,无味条件下保存)。
7. 验收方式：甲方提出质量异议期限为收到货物之日起3日内。
8. 违约责任：甲乙双方任何一方违约将依照《中华人民共和国合同法》有关规定，承担对方的一切损失（含律师费用）。
9. 由于乙方交货质量，数量或者交货时间与本合同的规定不符时，甲方有权解除合同。
10. 未经乙方允许，甲方禁止使用 LOGO及相关证件，如有需求，须提前向乙方申请，乙方允许之后才可使用；乙方若发
现甲方做夸大事实并虚假宣传，乙方有权对甲方进行警告处理，情节严重者，将追究甲方法律责任，并终止本合同！
11.本合同在履行中如发生争执，由双方协商解决，协商不成，双方同意由原告所在地人民法院管辖争议。
12.本合同载明的内容以打印文字为准，任何修订需要在修改处加盖双方公章方具有约束力。
13.本合同自双方签署之日起生效，传真扫描均有效。
14.本合同其他附件、协议、条款与未尽事宜由双方另行补充，并签订补充协议书，补充协议书和本合同的一切附件均视为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。
15.本合同在履行期间如遇国家现行法律、法规修改或变更，双方应依调整后的国家法律、法规更改有关条款，但不影响其它条款的有效性。
16.本合同壹式贰份，自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
双方各执壹份为凭，具有同等法律效力。
食品采购合同
甲方：_________________________
乙方：_________________________
签订日期：______年_____月_____日
食品采购合同
甲方：
乙方：
为了促进生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽的商品生产，满足城乡人民生活对肉、蛋、禽商品的需要，根据商业部颁发的《生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽购销合同实施办法》的规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条产品的名称、品种和数量
1．产品的名称和品种：。
2．产品的数量：。
（必须明确规定产品的计量单位和计量方法）
第二条产品的等级、质量和检疫办法
1．产品的等级和质量：。
（产品的等级和质量，国家有关部门有明确规定的，按规定标准确定产品的等级和质量；国家有关部门无明文规定的，由双方当事人协商确定。
）
2．产品的检疫办法：。
（国家或地方主管部门有卫生检疫规定的，按国家或地方主管部门规定进行检疫；国家或地方主管部门无检疫规定的，由双方当事人协商检疫办法。
）
第三条产品的价格、货款结算与奖售办法
1．产品的价格按下列第（）项执行：
（1）派购任务或派购基数内的产品，执行国家规定的收购牌价。
在合同执行期内遇有价格调整时，按新价格执行。
（2）不属派购任务或派购基数的产品，收购价格由当事人协商议定。
2．货款结算办法按下列第（）项执行：
（1）对村民、专业户、个体经营户一般采取现金结算，钱货两清。
（2）对按有关规定必须采取银行结算的，按银行的统一规定办理结算。
3．奖售办法：。
第四条交货期限、地点和方式。
第五条甲方的违约责任
1．甲方未按合同收购或在合同期中退货的，应按未收或退货部分货款总值的%（5－25%的幅度），向乙方偿付违约金。
2．甲方如需提前收购，商得乙方同意变更合同的，甲方应给乙方提前收购货款总值的%的补偿，甲方因特殊原因必须逾期收购的，除比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期收购部分货款总值计算向乙方偿付违约金外，还应承担供方在此期间所支付的保管费或饲养费，并承担因此而造成的其它实际损失。
3．对通过银行结算而未按期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定，向乙方偿付延期付款的违约金。
4．乙方按合同规定交货，甲方无正当理由拒收的，除按拒收部分货款总值的%（5－25%的幅度）向乙方偿付违约金外，还应承担乙方因此而造成的实际损失和费用。
第六条乙方的违约责任2．乙方交货时间比合同规定提前，经有关部门证明理由正当的，甲方可考虑同意接收，并按合同规定付款；乙方无正当理由提前交货的，甲方有权拒收。
3．乙方交售的产品规格、卫生质量标准与合同规定不符时，甲方可以拒收。
乙方如经有关部门证明确有正当理由，甲方仍然需要乙方交货的，乙方可以迟延交货，不按违约处理。
第七条不可抗力
合同执行期内，如发生自然灾害或其它不可抗力的原因，致使当事人一方不能履行、不能完全履行或不能适当履行合同的，应向对方当事人通报理由，经有关主管部门证实后，不负违约责任，并允许变更或解除合同。
第八条解决合同纠纷的方式
执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。
协商不成，双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。
第九条其他。
1．当事人一方要求变更或解除合同，应提前通知对方，并采用书面形式由当事人双方达成协议。
接到要求变更或解除合同通知的一方，应在天之内作出答复（当事人另有约定的，从约定），逾期不答复的，视为默认。
2．违约金、赔偿金应在有关部门确定责任后天内（当事人有约定的，从约定）偿付，否则按逾期付款处理，任何一方不得自行用扣付货款来充抵。
3．本合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
4．本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式份，交乡政府����等单位各留存一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表（签字）：代表（签字）：
地址：
地址：
邮政编码：
邮政编码：
电话：
电话：
年月日年月日
签订地点：签订地点：。