购房合同备案表

合集下载

房产合同备案截模板

房产合同备案是确保房产交易合法性的重要环节，它涉及到合同的法律效力、交易双方的权益保障以及房产的权属转移等多个方面。

在进行房产合同备案时，使用一份规范的模板是十分必要的。

以下是一份房产合同备案的模板，供参考：房产合同备案表备案编号：填写备案编号备案日期：填写备案日期甲方卖方信息：姓名/名称：甲方全称身份证号码/统一社会信用代码：甲方身份证号码或统一社会信用代码联系电话：甲方联系电话通讯地址：甲方通讯地址乙方买方信息：姓名/名称：乙方全称身份证号码/统一社会信用代码：乙方身份证号码或统一社会信用代码联系电话：乙方联系电话通讯地址：乙方通讯地址房产信息：房产地址：详细房产地址房产面积：房产建筑面积房产性质：如住宅、商业、工业等产权证号：房产的产权证编号土地使用权证号：土地使用权证编号，如有交易信息：交易价格：房产交易的总价付款方式：如一次性付款、分期付款等交易日期：房产交易的日期合同条款摘要：交付条件：房产交付的具体条件产权过户时间：房产产权过户的具体时间违约责任：违约方需承担的责任其他约定：合同中其他重要条款的简要说明附件：房产买卖合同原件甲方和乙方的身份证明文件复印件房产权属证明文件复印件交易款项支付凭证复印件其他相关证明材料备案机关意见：备案机关对合同备案的意见或要求备案机关盖章：备案机关的公章备案经办人：备案经办人的签名备案经办人联系电话：备案经办人的联系电话请注意，以上模板仅供参考，具体内容应根据实际情况和当地法律法规的要求进行调整。

在进行房产合同备案时，务必确保所有信息的真实性和准确性，以避免因信息错误导致的法律风险。

同时，建议在专业律师或房产中介的指导下完成合同备案，以确保流程的合规性和有效性。

购房合同已网上备案单

编号：_______一、合同基本信息1. 合同编号：_______2. 买卖双方名称及地址：- 买方名称：____________________- 买方地址：____________________- 卖方名称：____________________- 卖方地址：____________________3. 商品房基本情况：- 项目名称：____________________- 房屋坐落：____________________- 房屋建筑面积：____________________平方米 - 房屋套内面积：____________________平方米 - 房屋公摊面积：____________________平方米 - 房屋用途：____________________- 预售许可证号：____________________二、合同签订时间本合同于_______年_______月_______日签订。

三、合同备案情况1. 合同备案号：____________________2. 合同备案时间：_______年_______月_______日3. 合同备案地点：____________________四、合同备案说明1. 本合同已按照《城市商品房预售管理办法》及《商品房买卖合同网上备案登记管理办法》的规定进行网上备案。

2. 合同备案后，买卖双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。

3. 合同备案证明本合同已经得到房地产管理部门的审核和认可，具有法律效力。

五、合同备案效力1. 本合同备案后，买卖双方不得擅自变更、解除或终止合同。

2. 合同备案证明本合同已依法登记备案，具有法律效力，对买卖双方均有约束力。

3. 合同备案后，如发生争议，可依法向人民法院提起诉讼。

六、合同备案查询1. 买方、卖方如需查询合同备案情况，可登录当地房地产管理部门网站进行查询。

2. 查询方式：输入合同备案号、身份证号等信息，即可查询到合同备案详情。

购房合同备案表的模版

购房合同备案表的模版
甲方（购房者）信息：
1. 姓名/名称：
2. 身份证号码/统一社会信用代码：
3. 联系电话：
4. 电子邮箱：
5. 通讯地址：
乙方（房地产开发商）信息：
1. 名称：
2. 营业执照注册号/统一社会信用代码：
3. 法定代表人：
4. 联系电话：
5. 电子邮箱：
6. 通讯地址：
房屋基本信息：
1. 项目名称：
2. 房屋坐落地址：
3. 房屋建筑面积（平方米）：
4. 房屋套内面积（平方米）：
5. 房屋户型：
6. 房屋所在楼层/总楼层：
7. 房屋用途（居住/商业等）：
8. 房屋交付标准：
9. 房屋交易价格（人民币）：
10. 付款方式（一次性付款/分期付款/按揭贷款等）：
合同条款：
1. 房屋交付日期：
2. 质量保证承诺：
3. 物业管理服务：
4. 公共设施及配套设施：
5. 产权登记及过户事宜：
6. 违约责任：
7. 争议解决方式（协商/调解/仲裁/诉讼等）：
8. 其他特别约定：
双方签字：
甲方（购房者）签字：
乙方（房地产开发商）签字：
日期：
注：本购房合同备案表仅供参考，具体内容需根据实际情况和当地法律法规进行调整。

在签订正式合同前，建议双方咨询专业法律人士。

购房合同备案模板

购房合同备案模板甲方（出卖方）：（出卖方名称）证件号码：（证件号码）住址：（住址）乙方（购房方）：（购房方名称）证件号码：（证件号码）住址：（住址）为明确甲、乙双方在房屋买卖交易中的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方友好协商，就以下事项达成一致意见，特拟订本合同如下：第一条房屋基本信息房屋坐落地址：（房屋地址）房屋建筑面积：（建筑面积）房屋用途：（住宅/商业/其他）房屋产权证号：（产权证号）房屋所有权归属：（产权单位）房屋总价：（总价）首付款：（首付款金额）尾款：（尾款金额）尾款支付日期：（支付日期）其他费用：（详细列明）第二条房屋权属及准备手续1. 乙方确认房屋所有权归属清晰明确，房屋产权证已齐全并提供给乙方查阅。

2. 房屋买卖交易需通过相关部门备案，甲方须在签订本合同后7日内办理备案手续，并向乙方提供备案证明。

3. 若因甲方原因导致房屋交易无法完成，甲方将赔偿乙方首付款的双倍，同时承担其他相应责任。

4. 甲、乙双方对房屋买卖交易的真实性承担法律责任。

若有虚假交易行为，一经查实，甲、乙双方将承担相应法律责任。

第三条房屋交付时间及条件1. 房屋自本合同签订之日起XX个工作日内交付给乙方。

2. 甲方应当保证房屋的完好性和安全性，房屋交付给乙方时，应符合相关建筑质量标准。

3. 甲方应向乙方提供房屋的相关使用资料和配套设施，确保乙方能够正常使用房屋。

第四条房屋的拆迁规定若因政府拆迁规定导致房屋整体拆迁，甲方应按照政府拆迁规定的补偿标准给予乙方相应补偿并承担其他责任。

第五条违约责任1. 如果因甲方原因导致房屋买卖交易无法完成，甲方应向乙方支付本合同总价的XX%作为违约金。

2. 若因乙方原因导致房屋买卖交易无法完成，乙方应向甲方支付首付款的XX%作为违约金。

3. 若因不可抗力因素导致房屋买卖交易无法完成，双方可以协商解除合同，但需及时通知对方。

第六条其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可协商补充或签署补充协议。

购房合同备案表格模板

购房合同备案表格模板甲方（卖方）：_________地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________乙方（买方）：_________地址：_________身份证号码/护照号码：_________联系电话：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方向甲方购买房产事宜，达成如下合同备案表格：一、房屋基本情况1. 房屋坐落：_________（详细地址）2. 房屋性质：（如：住宅、商铺、写字楼等）3. 房屋结构：（如：钢筋混凝土结构、砖混结构等）4. 建筑面积：_________平方米5. 房屋用途：_________6. 房屋所有权证编号：_________7. 土地使用权证编号：_________二、房屋交易价格1. 交易总价：人民币（大写）_________元整（￥_________）2. 付款方式：（一次性付款/分期付款等）3. 付款时间：乙方应于_________年_________月_________日前支付首付款，余款按约定方式支付。

三、房屋交付1. 交付时间：甲方应于_________年_________月_________日前将房屋交付乙方。

2. 交付条件：房屋应符合国家规定的交房标准，且相关配套设施完善。

四、房屋权属转移1. 甲方负责办理房屋权属转移登记手续，乙方应提供必要的协助。

2. 权属转移登记完成时间：_________年_________月_________日前。

五、违约责任1. 甲方违约责任：如甲方未按约定时间交付房屋或办理权属转移登记，应按日向乙方支付违约金，违约金为房屋总价款的_________%。

2. 乙方违约责任：如乙方未按约定时间支付房款，应按日向甲方支付违约金，违约金为未付款项的_________%。

六、其他约定1. 双方应遵守国家有关房产交易的法律法规，不得违反。

购房合同网络备案单

备案编号：【编号】一、备案信息1. 房地产开发商名称：____________________2. 项目名称：____________________3. 项目地址：____________________4. 房屋坐落：____________________5. 房屋产权证号：____________________6. 房屋用途：____________________7. 房屋建筑面积：____________________8. 购房人姓名：____________________9. 购房人身份证号码：____________________10. 购房人联系电话：____________________二、合同信息1. 合同签订日期：____________________2. 合同编号：____________________3. 房屋成交价格：____________________4. 付款方式：____________________5. 交房日期：____________________6. 产权转移登记日期：____________________三、备案要求1. 开发商应按照《城市商品房预售管理办法》等相关法律法规，依法办理备案手续。

2. 购房合同签订后，开发商应在合同签订之日起30日内向当地房地产管理部门进行备案。

3. 购房合同备案完成后，开发商应将备案号告知购房人。

四、备案程序1. 开发商登录当地房地产管理部门备案系统，按照要求填写备案信息。

2. 开发商上传购房合同及相关证明材料。

3. 当地房地产管理部门对备案信息进行审核。

4. 审核通过后，生成备案号，打印备案证明。

5. 开发商将备案证明及备案号告知购房人。

五、备案效力1. 购房合同备案完成后，具有法律效力。

2. 购房合同备案后，购房人可凭备案证明办理贷款、公积金提取等手续。

3. 购房合同备案后，购房人可依法维护自身合法权益。

购房合同备案明细

一、备案编号备案编号：XXXXXXX二、备案日期备案日期：XXXX年XX月XX日三、备案内容1. 买卖双方信息（1）出卖方：名称：XXX房地产开发有限公司地址：XXX市XXX区XXX路XXX号法定代表人：XXX联系电话：XXXXXXXXXXX（2）买受方：姓名：XXX身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX联系电话：XXXXXXXXXXX2. 房屋信息（1）房屋坐落：XXX市XXX区XXX路XXX号（2）房屋面积：XX平方米（3）房屋结构：XX（4）房屋用途：XX（5）房屋产权性质：XX（6）房屋土地使用权类型：XX（7）房屋他项权利情况：XX3. 合同信息（1）合同签订日期：XXXX年XX月XX日（2）合同金额：人民币XXXXX万元整（3）付款方式：XX（4）交房日期：XXXX年XX月XX日（5）违约责任：XX4. 预售许可证信息预售许可证号：XXXXXX发证日期：XXXX年XX月XX日发证机关：XXX市住建局5. 合同备案登记信息备案登记机关：XXX市住建局备案登记日期：XXXX年XX月XX日四、备案依据1. 《中华人民共和国城市房地产管理法》2. 《城市商品房预售管理办法》3. 《商品房买卖合同》五、备案目的1. 保障买卖双方合法权益2. 规范房地产市场秩序3. 防止一房多卖等违法行为六、备案要求1. 出卖方需具备房地产开发资质2. 出卖方需取得预售许可证3. 买卖双方签订的购房合同需符合法律法规规定4. 合同备案需在合同签订后30日内完成七、备案程序1. 买卖双方签订购房合同2. 出卖方将购房合同提交至房管局进行网签3. 出卖方持网签合同、预售许可证、买卖双方身份证明等材料到房管局进行备案4. 房管局审核后，给予备案编号5. 买卖双方领取备案证明八、备案期限备案期限为购房合同签订之日起30日内。

九、备案变更如购房合同内容发生变更，买卖双方需重新签订购房合同，并按照备案程序进行备案。

购房合同备案页样本电子版

合同备案编号：_______备案日期：_______甲方（出卖人）：_______身份证件号码：_______联系电话：_______乙方（买受人）：_______身份证件号码：_______联系电话：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其房屋出售给乙方事宜，达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋坐落：_______2. 房产证号：_______3. 建筑面积：_______平方米4. 套内建筑面积：_______平方米5. 公共部位与公用房屋分摊建筑面积：_______平方米6. 土地使用权类型：_______7. 土地使用权年限：_______年至_______年8. 房屋权属：_______（产权清晰，无任何抵押、查封等权利限制）二、交易价格及支付方式1. 交易价格：人民币_______元整（大写：_______）2. 付款方式：（1）乙方于签订本合同时支付人民币_______元作为定金；（2）乙方于_______年_______月_______日前支付剩余房款人民币_______元；（3）具体付款时间及方式双方另行协商确定。

三、房屋交付及验收1. 甲方应于_______年_______月_______日前将房屋交付乙方；2. 乙方在收到房屋后_______个工作日内进行验收，如有问题应在验收期限内提出；3. 验收合格后，乙方应在_______个工作日内办理房屋产权过户手续。

四、违约责任1. 甲方未按约定时间交付房屋，每逾期一日，应向乙方支付_______元违约金；2. 乙方未按约定时间支付房款，每逾期一日，应向甲方支付_______元违约金；3. 因乙方原因导致房屋无法过户，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

五、争议解决1. 本合同在履行过程中发生的争议，双方应协商解决；2. 协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁；3. 也可依法向人民法院提起诉讼。

商品房购房合同备案表

商品房购房合同备案表商品房购房合同备案表甲方：（购房人）姓名（名称）：__________证件号码（身份证号/营业执照号）：__________联系电话：__________住所（单位地址）：__________乙方：（房地产开发企业）名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》及《房屋买卖合同》的有关规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信原则，经友好协商，达成如下协议：第一条货物描述甲方已向乙方支付__万元购买乙方位于_____（小区/楼盘名称）的__号楼__单元__号房（以下简称“房屋”），房屋总建筑面积为__平方米，其中套内建筑面积为__平方米，公共建筑面积为__平方米，分摊建筑面积为__平方米，分摊系数为__。

地下车位编号为__。

第二条房屋交付1. 乙方应在规定期限内（甲方要求的情况下）将已交付的房屋交付甲方，并出具《房屋交付书》（商品房销售合同中提到的）；2. 乙方已将房屋的物业管理权和实际控制权交付给甲方；3. 甲方应在接到《房屋交付书》之日起__天内验收房屋，验收合格后应在__天内向乙方支付购房款的余款。

第三条产权转移1. 房屋交付后，乙方应在__（包括该日期）之前将房屋的产权证书转移给甲方，甲方自愿承担因产权证书未及时转移引起的一切法律后果；2. 若因乙方原因造成产权证书转移无法完成的，乙方应承担相应的违约责任，包括承担甲方因此受到的一切经济损失；3. 甲方应全额支付房屋购买款后，乙方应协助甲方完成产权转移手续。

第四条保修、维修义务1. 乙方应按照“__年保修、维修”承诺给予维修保养；2. 乙方应按照城市维修基金管理局的相关规定在每个月的__号之前向甲方收取维修基金；3. 由于房屋装修等原因导致管道、电线、设施损坏属于个人私人自管范畴，乙方不承担相关责任。

购房合同备案单样本

编号：_______备案日期：_______备案机关：_______一、备案基本信息1. 购房人信息：- 姓名：____________________- 身份证号：____________________- 联系电话：____________________2. 开发商信息：- 公司名称：____________________- 法定代表人：____________________- 联系电话：____________________3. 房屋信息：- 项目名称：____________________- 楼栋号：____________________- 房号：____________________- 建筑面积：____________________平方米- 实际交付面积：____________________平方米 - 房屋用途：____________________4. 合同信息：- 合同编号：____________________- 签订日期：____________________- 合同总价：____________________元- 付款方式：____________________- 付款时间：____________________二、合同内容摘要1. 房屋基本情况：本合同约定购买的房屋位于_______，房屋结构为_______，房屋面积共_______平方米。

2. 付款方式：本合同约定购房人采用_______方式进行付款，具体付款时间为_______。

3. 交付时间：本合同约定房屋交付时间为_______，如因不可抗力等因素导致延期交付，开发商应提前_______日通知购房人。

4. 违约责任：若购房人未按时付款，应向开发商支付_______的违约金；若开发商未按时交付房屋，应向购房人支付_______的违约金。

5. 争议解决：本合同履行过程中产生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

购房合同备案表

购房合同备案表购房合同备案表本备案表由双方根据中国相关法律法规订立，旨在明确购房合同双方的权利、义务和责任，并确保合同的可执行性和法律效力。

合同各项条款如下：Ⅰ. 合同基本信息：甲方：（购房人）姓名/单位名称：_____________________身份证件号码/统一社会信用代码：_____________________联系地址：_____________________联系电话：_____________________法定代表人（单位购房）：_____________________乙方：（房屋所有权人/开发商）姓名/单位名称：_____________________身份证件号码/统一社会信用代码：_____________________联系地址：_____________________联系电话：_____________________法定代表人（单位）：_____________________Ⅱ. 身份、权利和义务1.甲方权利和义务： a.享有房屋所有权或使用权。

b.支付购房款项，并按时、足额地支付相关费用。

c.按照约定方式履行购房合同义务。

d.无偿接受乙方提供的房屋质量保修服务。

2.乙方权利和义务： a.将房屋所有权或使用权转交给甲方。

b.按时交付商品房。

c.确保房屋合法获取并具有合法证明文件。

d.确保房屋实际符合乙方提供的样板房、规划设计和合同约定的质量标准。

e.提供相关房屋交接、过户及登记等手续。

Ⅲ. 履行方式、期限和违约责任1.付款方式：购房款总额：_____________________（大写：______________________）首期款支付方式：_____________________ 分期付款方式：_____________________ 分期付款条款：_____________________（具体列明）2.房屋交付时间：乙方应于交付通知书发出之日起______________（天/月）内将房屋交付给甲方。

购房合同备案信息页

购房合同备案信息页---购房合同备案信息页合同编号： [合同唯一识别号码]买方（甲方）信息：- 姓名/名称：[甲方全名或公司名称]- 身份证号/统一社会信用代码：[甲方身份证号码或公司统一社会信用代码] - 联系电话：[甲方联系电话]- 通讯地址：[甲方通讯地址]卖方（乙方）信息：- 姓名/名称：[乙方全名或公司名称]- 身份证号/统一社会信用代码：[乙方身份证号码或公司统一社会信用代码] - 联系电话：[乙方联系电话]- 通讯地址：[乙方通讯地址]房屋信息：- 房屋所在地区：[具体区域名称]- 房屋详细地址：[具体街道、小区、门牌号等]- 建筑面积：[平方米]- 房屋用途：[住宅/商用/其他]- 房屋权属证明：[房屋所有权证号码或其他权属证明信息]成交价格及付款方式：- 成交总价：[人民币大写金额]- 首付款金额：[人民币大写金额]- 贷款金额：[人民币大写金额]- 付款方式：[一次性付款/分期付款/按揭贷款]- 付款时间：[具体日期或时间段]交易条款：1. 双方同意按照本合同规定的条款和条件进行房屋买卖交易。

2. 买方应在规定时间内支付房款，卖方应在收到全部房款后办理房屋过户手续。

3. 如遇不可抗力因素导致交易无法完成，双方应协商解决或依法处理。

4. 其他相关条款：（根据具体情况补充）备案机关： [负责备案的具体机构名称]备案日期： [合同备案的具体日期]备注：- 本合同一式两份，买卖双方各执一份。

- 本合同自双方签字盖章之日起生效。

- 本合同备案信息真实有效，如有虚假，由提供虚假信息的一方承担相应法律责任。

---。

商品房买卖合同的备案登记表

商品房买卖合同的备案登记表商品房买卖合同备案登记表甲方（卖方）：姓名/名称：地址：身份证/注册号：电话：乙方（买方）：姓名/名称：地址：身份证/注册号：电话：根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公正的原则，就以下事项达成如下协议并签订本合同备案登记表：一、房屋基本情况1.房屋坐落地点：2.房屋属性：商品房/非商品房3.房屋权属证明：购房合同/房产证二、权利和义务1.甲方权利和义务：（1）按照合同约定，按时将房屋交付给乙方；（2）按照约定，保证房屋权属清晰，没有任何第三方权利的限制，房屋无法正常交付或交付时存在质量问题的，甲方应承担相应的违约责任；（3）披露房屋的真实情况。

2.乙方权利和义务：（1）按时支付购房款项及税费；（2）按照合同约定接受甲方交付的房屋，并按照约定使用房屋；（3）对房屋的合法权益进行维护。

三、履行方式、期限、违约责任1.履行方式：（1）房屋交付：甲方依据约定时间和条件将房屋交付给乙方，并且向乙方提供完整的房屋权属证明文件。

（2）房屋付款：乙方应按照合同约定的时间和方式向甲方支付购房款项以及相关税费。

2.期限：本合同签订之日起至房屋交付之日止。

3.违约责任：（1）如果甲方未按照合同约定的时间和条件交付房屋，甲方应当承担乙方依据约定所要求的违约责任。

（2）如果乙方未按照合同约定的时间和方式支付购房款项及相关税费，乙方应当承担违约责任并支付相应的违约金。

四、法律效力和可执行性本合同为买卖合同，经过双方签字、盖章，具有法律效力，并可依据中国相关法律法规进行强制执行。

五、其他1.双方确认本合同各条款，没有其他口头或书面协议。

除非经过双方书面确认，且该协议与本合同不相抵触或补充，同意使其成为本合同的有效补充。

2.本合同的任何修改、补充、其他有关本合同的事宜均须以书面形式进行，并加盖印章。

3.如有纠纷，双方协商解决；协商不成，依法向合同签订地法院提起诉讼。

商品房买卖合同备案表

商品房买卖合同备案表
商品房买卖合同备案表
企业名称注册地址出卖
人情营业执照注册号企业资质证书号
况法人代表人联系电话
--------－－代理机构名称 --－－-----－联系电话
委托
注册地址－--－－----－－----－－-- －--------- 代理
机构营业执照注册号－－--－-－--－ -－------- －-－－--－-－- 情况法人代表人 --－----－--－ --－-－---－－ -----－－－--
产权人身份证号(注册号) 姓名(法人代买受
表人) 人情共有人身份证号(注册号) 况地址联系电话
建设用地规划许可证土地使用证号
建设规划许可证号
项目
施工许可证号依据
预售许可证号
合同签订日期合同签订地点
合同编号交付日期
名称地点买卖
商品用途结构房的
合同约定建筑面积主房附房(车棚) 附房(车库) 跃层基本
情况合同约定建筑面积
每建筑平方米价格
总价款(人民币)
商品房买卖合同备案号
备注:1、“商品房买卖合同备案号”一栏由登记备案部门填写，其余栏目均由房地产开发企业依据《商品房买卖合同》中所约定的内容如实填写。

２、本表一式二份,登记备案后一份由登记备案部门存档,另一份作为《商品房买卖合同》的附件,在办理产权登记发证时提交县房地产管理处。

3、填写字迹恭正，不得涂改,涂改无效。

购房合同备案表模板河南省

购房合同备案表模板河南省1. 买方信息•买方姓名：[买方姓名]•证件类型：[证件类型]•证件号码：[证件号码]•联系方式：[联系方式]2. 卖方信息•卖方姓名：[卖方姓名]•证件类型：[证件类型]•证件号码：[证件号码]•联系方式：[联系方式]3. 房屋信息•房屋所在地：[房屋所在地]•建筑面积：[建筑面积]•建筑类型：[建筑类型]•使用性质：[使用性质]•房屋现状：[房屋现状]•建设单位：[建设单位]•房屋产权证号：[房屋产权证号] 4. 成交信息•房屋总价：[房屋总价]•付款方式：[付款方式]•首付款金额：[首付款金额]•贷款金额：[贷款金额]•贷款银行：[贷款银行]•还款期限：[还款期限]5. 合同条款5.1 交付日期按照购房合同约定，卖方将在合同生效后[交付日期] 内将房屋交付给买方。

5.2 产权保证卖方保证其所出售的房屋具有完整、符合法律规定的产权，并且不存在任何转让、抵押、查封等纠纷。

5.3 过户手续卖方在贷款清偿后，向买方提供完整的过户手续，并协助买方办理房屋过户手续。

5.4 违约责任如果买方或卖方违反合同约定，导致合同终止，违约方应承担相应的违约责任。

5.5 纳税义务卖方负责在过户时办理相应的税费清算，并将相关证明材料提交给买方。

6. 合同生效本合同一式两份，买方和卖方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，在相关法律规定的备案手续办理完毕后，合同生效。

7. 法律适用与争议解决本合同的订立、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

买方和卖方一致同意将争议提交至合同签订地的仲裁机构进行调解或裁决。

以上为购房合同备案表模板河南省，具体信息请根据实际情况填写。

合同相关内容请在法律专业人士指导下进行订立和签署。

购房合同备案单子

一、备案信息1. 合同编号：_______2. 购房人姓名：_______3. 房屋地址：_______4. 开发商名称：_______5. 预售许可证号：_______6. 合同签订日期：_______二、备案内容1. 合同双方基本信息：（1）购房人：姓名、身份证号码、联系方式、住址；（2）开发商：名称、法定代表人、注册资本、联系方式、住址。

2. 房屋信息：（1）房屋坐落：_______；（2）房屋用途：_______；（3）房屋面积：_______平方米；（4）房屋总价：_______元；（5）付款方式：_______。

3. 合同主要条款：（1）房屋交付时间：_______；（2）房屋交付条件：_______；（3）房屋质量保证：_______；（4）违约责任：_______；（5）争议解决方式：_______。

4. 合同签订时间：_______三、备案程序1. 购房人、开发商在合同签订后，共同到房地产管理部门办理合同备案手续。

2. 房地产管理部门对合同进行审核，确认合同内容真实、合法、有效。

3. 审核通过后，房地产管理部门为合同颁发备案号，并将备案信息录入系统。

4. 购房人、开发商持备案单和相关材料到相关部门办理后续手续。

四、备案期限购房合同备案后，自合同签订之日起_______年内有效。

如需延期，购房人、开发商应在备案期限届满前_______个月向房地产管理部门申请延期。

五、备案变更1. 合同备案信息如有变更，购房人、开发商应在变更之日起_______个工作日内向房地产管理部门申请变更备案。

2. 房地产管理部门对变更申请进行审核，确认变更内容真实、合法、有效。

3. 审核通过后，房地产管理部门对备案信息进行变更，并通知购房人、开发商。

六、备案撤销1. 合同备案信息如有撤销，购房人、开发商应在撤销之日起_______个工作日内向房地产管理部门申请撤销备案。

2. 房地产管理部门对撤销申请进行审核，确认撤销原因真实、合法、有效。

购房合同备案表

购房合同备案表购房合同备案是指将购房合同相关信息备案登记的程序。

购房合同备案是房地产交易中的一个重要环节，旨在保护购房者的合法权益，确保购房交易的合法性和安全性。

购房合同备案表是购房合同备案的一种表格，用于记录购房合同的基本信息。

购房合同备案表的主要内容包括以下几方面：1.购房合同的基本信息：包括购房合同的编号、备案日期、备案单位、备案人员等信息。

2.购房者的基本信息：包括购房者的姓名、身份证号码、联系电话等信息，用于确认购房者的身份和联系方式。

3.房屋的基本信息：包括房屋的地址、房屋的使用面积、房屋的结构类型等信息，用于确认房屋的具体位置和买卖的对象。

4.购房合同的具体内容：包括购房合同的价格、付款方式、交付日期、过户手续等具体交易细节，用于确认购房合同的具体条款。

5.其他附件材料：包括购房合同的附件材料，如购房者的身份证复印件、购房者的婚姻证明等材料，用于确认购房合同的合法性和真实性。

购房合同备案表的填写步骤如下：1.填写购房合同的基本信息：包括购房合同的编号、备案日期、备案单位、备案人员等信息。

2.填写购房者的基本信息：包括购房者的姓名、身份证号码、联系电话等信息。

3.填写房屋的基本信息：包括房屋的地址、房屋的使用面积、房屋的结构类型等信息。

4.填写购房合同的具体内容：包括购房合同的价格、付款方式、交付日期、过户手续等具体交易细节。

5.填写其他附件材料：包括购房合同的附件材料，如购房者的身份证复印件、购房者的婚姻证明等材料。

购房合同备案表的备案流程如下：1.购房者将购房合同及相关附件材料提交给备案单位。

2.备案单位核对购房合同及相关附件材料的真实性和完整性。

3.备案单位将购房合同及相关附件材料进行备案登记，并颁发备案证书。

4.备案单位将购房合同及相关附件材料的备案信息录入备案系统，确保备案信息的可追溯性。

购房合同备案表的重要性在于确保购房合同的合法性和真实性，保护购房者的合法权益。

购房合同备案表的完成需要购房者与备案单位之间的合作和配合，只有购房者及时将购房合同及相关附件材料提交备案单位，并如实填写购房合同备案表，才能顺利完成备案程序，获得备案证书。

购房合同备案单

一、备案单编号：_______二、备案日期：_______三、备案单位：_______四、备案合同基本信息：1. 合同编号：_______2. 买卖双方信息：（1）买受人名称：_______（2）买受人地址：_______（3）买受人联系电话：_______（4）出卖人名称：_______（5）出卖人地址：_______（6）出卖人联系电话：_______ 3. 房屋基本信息：（1）房屋坐落地址：_______（2）房屋面积：_______平方米（3）房屋用途：_______（4）房屋所有权证号：_______4. 合同签订日期：_______5. 合同签订地点：_______五、合同主要内容：1. 房屋买卖价格：_______元2. 付款方式：_______3. 交付时间：_______4. 产权转移手续：_______5. 违约责任：_______6. 其他约定：_______六、备案审核意见：1. 审核单位：_______2. 审核人：_______3. 审核日期：_______七、备案结果：1. 是否备案成功：_______2. 备案号：_______3. 领取备案单时间：_______八、备注：1. 合同备案后，买受人、出卖人应当依法履行合同约定的权利和义务。

2. 合同备案后，如发生纠纷，可依法向人民法院提起诉讼。

3. 本备案单一式两份，一份交买受人，一份存档。

购房合同备案单填写说明：1. 请根据实际情况填写各项信息，确保真实、准确、完整。

2. 合同编号、房屋所有权证号等关键信息必须与合同内容一致。

3. 合同内容如有变更，请及时办理备案变更手续。

4. 备案单填写完毕后，请双方签字确认。

5. 如有疑问，请咨询相关部门。

本备案单自备案之日起生效，备案单位对备案合同负有监督和管理责任。

买受人、出卖人应当依法履行合同约定的权利和义务，共同维护房地产市场的正常秩序。

买新房购房合同备案

买新房购房合同备案乙方（买方）： [填写购房者姓名]一、房屋信息- 房屋位置：[填写房屋所在城市、区域、小区名称、楼号、单元及门牌号]- 建筑面积：[填写房屋的建筑面积，单位为平方米]- 套内面积：[填写房屋的套内面积，单位为平方米]- 房屋用途：[填写住宅/商用等具体用途]- 房屋结构：[填写钢筋混凝土/砖混等结构类型]- 装修标准：[填写毛坯/简装等装修情况]二、交易价格及付款方式- 成交总价：[填写房屋成交的总价格]- 首付款：[填写首付款金额]- 贷款金额：[填写通过贷款支付的金额]- 其他付款方式：[如有其他付款方式，请在此说明]三、交付日期及条件- 预计交房日期：[填写预计的交房时间]- 实际交房条件：[填写实际交付房屋的条件，如需达到精装修标准等]四、质量保证与保修期限- 质量保证：甲方保证所售房屋符合国家建筑质量标准，无质量问题。

- 保修期限：自交房之日起，对房屋主体结构提供[填写保修年数]年的保修服务。

五、违约责任- 如甲方未能按合同约定时间交付房屋，应向乙方支付违约金；- 如乙方未能按约定时间支付房款，应向甲方支付违约金。

六、争议解决- 双方因合同执行发生争议，应首先协商解决；协商不成，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

七、其他条款- 双方约定的其他事项，如物业管理、车位使用等。

八、附件- 房屋平面图、装修标准说明、物业管理协议等相关文件。

九、生效条件- 本合同自双方签字盖章之日起生效。

十、备案信息- 本合同已依法向相关房地产管理部门进行备案，备案号为：[填写备案号码]。

甲方（卖方）签字：_____________ 乙方（买方）签字：_________甲方盖章：_________________ 乙方盖章：_______________签订日期：____年__月__日。