建设工程监理合同(通用版本)
建设工程监理合同范本5篇
建设工程监理合同范本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设工程监理合同范本甲方(监理单位):法定代表人:职务:联系人:联系方式:地址:乙方(被监理方):法定代表人:职务:联系人:联系方式:地址:鉴于甲方具备从事建设工程监理业务的资质和能力,乙方欲委托甲方进行其相关建设工程的监理工作,经双方友好协商,达成如下协议:第一条服务内容1.1 甲方应按照相关国家法律法规和建设工程监理规范要求,对乙方委托的建设工程进行全程监理服务,包括但不限于工程设计、施工、材料采购、进度管理、质量控制、安全监督等工作。
1.2 甲方应对监理的建设工程提供专业的技术支持、意见和建议,协助乙方进行工程管理,维护乙方的利益和权益。
1.3 甲方应认真履行监理职责,确保工程按照设计要求进行,合理保障乙方的建设工程质量和工期。
第二条服务标准2.1 甲方应派遣资质合格的监理人员到现场进行监理,对工程施工情况进行实时监督和管理。
2.2 甲方应按照国家有关规定和标准进行监理,并及时向乙方汇报工程进展、质量状况、施工问题等重要信息。
2.3 甲方应根据监理费用的支付情况,按时提供监理服务,并对监理人员进行培训,提高监理水平和能力。
第三条服务费用3.1 乙方应根据监理合同的约定,按时足额支付监理费用给甲方。
3.2 监理费用的支付方式为:(具体支付方式)3.3 如有需要,乙方应按照实际监理服务情况,与甲方进行费用调整和协商。
第四条保密条款4.1 双方应对监理合同中所涉及的商业秘密和技术资料进行保密,严禁泄露相关信息。
4.2 未经双方书面同意,任何一方不得将监理合同中的内容向其他单位或个人透露。
第五条违约责任5.1 若甲方未按照本合同的约定提供监理服务,或者服务质量不符合要求的,应承担相应的违约责任。
5.2 若乙方未按照本合同的约定支付监理费用的,应承担相应的违约责任。
第六条争议解决6.1 双方在履行本合同过程中如有任何争议,应友好协商解决;协商不成的,可向相关行政部门或仲裁机构申请调解或仲裁。
2023工程建设监理合同范本(精选)正规范本(通用版)
工程建设监理合同范本(精选)1. 合同概述该合同是由工程建设监理方和建设单位签订的合同。
本合同涉及的工程建设监理服务将按照合同条款和约定进行执行。
2. 合同有效期本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日终止。
3. 服务内容监理方将按照国家有关法律法规、标准及建设单位的要求,对建设项目的施工过程进行监督、检验、评估和技术指导,确保工程质量、进度和安全等方面的符合要求。
4. 监理报酬及支付方式建设单位应按约定支付监理报酬。
监理报酬的支付方式约定如下:•进度款支付:建设单位需按照工程进度的实际完成情况,按比例支付监理报酬。
•项目关键节点奖金支付:对于项目关键节点的保质保量完成,建设单位将支付额外的奖金。
5. 服务期限及工作时间监理服务期限根据项目工期确定,工作时间为每周五天,每天工作时段为上午9点至下午5点。
特殊情况下,监理方和建设单位双方可协商调整工作时间。
6. 违约责任双方应严格履行合同约定的义务,如有违约行为,应承担相应的违约责任,并且受违约方应向守约方支付违约金。
7. 争议解决如对本合同的履行发生争议,双方应通过友好协商解决。
如无法达成一致意见,应提交所在地的仲裁委员会进行仲裁。
8. 合同解除本合同解除的情况包括但不限于情形:•工程建设监理服务完成并得到建设单位的验收;•双方协商一致解除合同;•发生不可抗力事件导致无法履行合同。
9. 附件本合同的附件包括但不限于内容:•工程合同及相关审批文件;•施工图纸和设计文件;•监理规划;•工程变更和结算文件。
10. 其他约定事项双方同意,未尽事宜将根据国家相关法律法规和其他有关规定规定执行。
11. 合同生效本合同正本一式两份,双方各持一份并在上面签字盖章后生效。
合同一经签订,即对双方具有法律约束力。
是工程建设监理合同范本的内容,仅供参考。
具体合同签订需要根据实际情况进行修改和补充,以达到双方的共同意愿并符合相关法律法规的要求。
同时,强烈建议在签订合同前咨询专业律师的意见,以确保合同条款的合法性和有效性。
建设工程委托监理合同示范文本(2023版)正规范本(通用版)
建设工程委托监理合同示范文本(2023版)1. 合同概述本合同是由甲方(建设工程的委托人)与乙方(建设工程的监理人)就委托乙方监理甲方的建设工程项目而订立的合同。
本合同旨在规范甲乙双方的权利和义务,确保建设工程的质量、进度和安全。
2. 合同条款2.1 项目信息项目名称:_____________________项目地点:_____________________项目规模:_____________________工期要求:_____________________2.2 委托监理内容甲方委托乙方负责监理工程内容:•工程质量的监督和检验;•施工进度的监控和管理;•施工方案的审批;•工程变更和索赔的审核;•施工过程中的安全监督;•其他与建设工程监理相关的工作。
2.3 监理费用甲方应向乙方支付的监理费用为人民币_____________________(大写:_____________________)。
监理费用的支付方式和时间如下:•监理费用的支付方式:_____________________•监理费用的支付时间:_____________________2.4 监理义务乙方应遵守监理义务:•严格按照国家相关法律、法规和标准进行监理,并保证监理工作符合建设工程的要求;•监督施工单位的工程质量,及时发现并整改质量问题;•监督施工进度,确保项目按时竣工;•审批施工方案,确保施工方案符合法律法规和工程要求;•审核工程变更和索赔申请,保证变更和索赔合理合法;•监督施工过程中的安全工作,确保施工安全;•及时向甲方提供建设工程的进度、质量和安全情况的监理报告。
2.5 甲方责任甲方应遵守责任:•向乙方提供建设工程的相关资料、文件和图纸,并保证其真实、准确;•协助乙方履行监理职责,提供必要的配合和支持;•及时支付乙方的监理费用;•对乙方提供的监理报告进行及时确认。
2.6 保密条款甲乙双方应对双方在履行本合同过程中所知悉的商业秘密、技术秘密和个人隐私等进行保密,除非经双方协商一致或法律法规规定,否则不得向第三方披露。
建设部监理合同范本3篇
建设部监理合同范本3篇篇一建设部监理合同范本甲方(委托人):姓名/名称:__________________法定代表人:__________________地址:__________________联系电话:__________________乙方(监理人):姓名/名称:__________________法定代表人:__________________地址:__________________联系电话:__________________鉴于甲方拟建设[项目名称]工程,为确保工程质量、进度和安全,甲方委托乙方承担该工程的监理工作。
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程规模:[工程规模描述]4. 工程内容:[工程内容描述]二、监理范围和内容1. 监理范围:[具体监理范围]2. 监理内容:[监理工作的具体内容]三、监理期限1. 监理期限自[起始日期]起至[结束日期]止。
2. 如工程需要延长监理期限,双方应另行协商并签订补充协议。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用为人民币[具体金额]元(大写:[大写金额])。
(1)[支付方式 1]:[具体支付时间和金额](2)[支付方式 2]:[具体支付时间和金额](3)……五、双方的权利和义务(一)甲方的权利和义务1. 有权对工程建设进行监督、检查,提出意见和建议。
2. 有权要求乙方更换不称职的监理人员。
3. 应按照合同约定支付监理费用。
4. 应提供必要的工作条件,协助乙方开展监理工作。
(二)乙方的权利和义务1. 有权对工程建设进行监督、检查,提出意见和建议。
2. 有权要求甲方提供必要的工作条件。
3. 应按照合同约定履行监理职责,确保工程质量、进度和安全。
4. 应保守工程建设中的商业秘密和技术秘密。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付监理费用,每逾期一日,应按照未支付金额的[违约金比例]向乙方支付违约金。
工程建设监理合同范本(6篇)
工程建设监理合同范本(6篇)工程建设监理合同范本1委托单位:__________________________________________ 监理单位:__________________________________________ 本合同由_________(以下简称甲方)与_________(以下简称乙方)双方协商一致签订。
根据甲方要求,乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文,承担________________工程建设监理服务。
兹就以下事项签订本合同。
1.工程概况工程名称:__________________________________________ 工程地点:__________________________________________ 工程规模为:________________________________________ 2.合同总价_________元。
其中工程设计监理费用_________元,土建工程监理费用_________元,安装工程监理费用_________元,合计监理费_________元。
3.责_____限:从基本设计(第一次设计联络会)开始计算起,至_________装置通过_________小时运行后6个月。
4.下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解。
未尽事宜(以国家法律,法规和有关规定为基础),协商解决(1)甲方/乙方工程建设监理合同通用条款;(2)甲方/乙方工程建设监理合同专用条款;(3)本合同附件,即:__附件A-监理服务范围;__附件B-甲方提供的职员、设备、设施和其他;__附件C-报酬和支付。
(4)在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。
5.考虑到下文提及的甲方对乙方的支付,乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。
6.甲方在此同意按本合同中约定承担责任,按注明的期限和方式,向乙方支付根据合同规定应支付的款项,以此作为履行服务的报酬。
建设工程监理合同(示范文本)5篇
建设工程监理合同(示范文本)5篇第1篇示例:建设工程监理合同(示范文本)甲方:(委托方)地址:电话:鉴于甲方拟开展下列建设工程项目,为了确保工程质量,保障工程进度,特邀请乙方作为本项目的工程监理方,甲乙双方经友好协商,达成如下协议,以便共同遵守:一、监理项目内容及范围1.1 乙方接受甲方委托,负责对甲方下列建设工程项目进行全程监理工作:项目名称:项目地址:工程规模:工程内容:1.2 乙方应当严格遵守国家法律法规,履行监理职责,确保工程按照合同约定及相关规范要求进行施工,并保障工程质量和安全。
1.3 乙方应当做好监理记录,并定期向甲方提供监理报告,对工程施工过程进行全程跟踪和监控。
二、监理费用及支付方式2.1 甲方应按照约定支付监理费用,具体金额为:监理费用总额:(大写)(¥)(小写)2.2 监理费用支付方式:甲方应分批支付监理费用,具体分期支付时间及金额约定如下:第一期:(时间)(金额)元第二期:(时间)(金额)元第三期:(时间)(金额)元2.3 如有变更或调整,需经双方协商一致,并在书面形式上签署补充协议。
三、工程监理时间3.1 本监理合同自双方签署之日起生效,监理的具体开始和结束时间如下:开始时间:结束时间:3.2 在监理期间,乙方应按照约定时间完成监理工作,并确保工程质量。
四、保密条款4.1 甲、乙双方在履行本合同过程中知悉或获得的对方的商业秘密、技术资料、经营信息、合作方式等必须严格保密,未经对方书面许可,不得向第三方披露。
4.2 乙方应妥善保管相关监理文件和资料,不得私自使用或外泄。
五、违约责任5.1 若一方违反本合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力导致工程进度延误或者工程质量受损的,双方可以协商解决,并通知甲方及时现场查勘、确认。
六、解决争议6.1 因本合同引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交至所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效。
工程建设监理合同7篇
工程建设监理合同7篇篇1甲方(建设单位):__________乙方(监理单位):__________根据有关法律法规的规定,本着诚实信用、公平公正的原则,为保证本工程建设的质量、进度和投资效益,经甲乙双方协商一致,特签订本合同。
一、工程概况工程名称:__________工程地点:__________工程规模:__________二、监理范围1. 乙方负责甲方委托的工程建设项目的施工监理工作。
具体内容包括:施工质量控制、施工进度控制、工程造价控制及安全生产监督等。
2. 乙方须对工程施工过程中可能存在的质量问题、安全隐患等及时向甲方提出专业意见和建议。
三、监理期限监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
在监理期限内,乙方应按照合同约定履行监理职责。
四、监理费用1. 监理费用计算方式:根据工程规模、监理工作量及难度等因素,经甲乙双方协商确定。
2. 监理费用支付方式和时间:甲方按工程进度分期支付监理费用,具体支付时间和金额按照附件《监理费用支付计划表》执行。
五、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责,并对乙方的工作进行监督。
2. 甲方应按时支付监理费用,确保乙方正常履行监理职责。
3. 甲方应提供必要的工程资料,协助乙方开展监理工作。
4. 甲方有权对乙方的监理工作提出合理建议和要求,以改进监理工作的质量和效率。
六、乙方的权利和义务1. 乙方有权按照合同约定获得监理费用。
2. 乙方应按时参加工程例会,及时汇报工程进展情况,提出合理化建议。
篇2甲方(建设单位):__________乙方(监理单位):__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实守信的原则基础上,就本工程建设监理事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:__________工程地点:__________工程规模:__________二、监理范围与工作内容1. 乙方负责对本工程进行全过程监理,包括施工前准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段。
工程监理合同范本6篇
工程监理合同范本.6篇篇1甲方(业主单位):__________乙方(监理单位):__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,鉴于甲方需要工程监理服务,乙方具备提供工程监理服务的能力与资质,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行工程监理事宜达成如下协议:一、工程概况(一)工程名称:__________(二)工程地点:__________(三)工程规模及特征描述:__________(四)工程监理的范围和内容:包括但不限于施工现场管理、进度控制、质量控制、安全生产监督等。
二、监理服务期限及目标(一)监理服务期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成相关工程资料归档移交为止。
(二)监理目标:确保工程按期完工,保障施工质量,控制工程成本,确保安全生产。
三、监理费用及支付方式(一)监理费用计算方式:按照工程造价的百分比或者根据工程的实际需要进行定额计算,具体由双方另行商定。
(二)支付方式:按工程进度分期支付,包括预付款、进度款和尾款等,具体支付时间和金额按合同附件的付款协议执行。
(三)开具发票:乙方在完成合同约定的服务内容后,向甲方提供合法有效的发票。
四、甲方的权利与义务(一)甲方有权要求乙方按照合同约定提供优质的工程监理服务。
(二)甲方有义务按时支付监理费用,提供必要的工作条件。
(三)甲方应及时提供与工程相关的技术资料,确保资料的真实性和完整性。
五、乙方的权利与义务(一)乙方有权获得约定的监理费用。
(二)乙方应按时进驻施工现场,按照合同约定提供全面的工程监理服务。
(三)乙方应确保监理人员的专业能力和职业素养,遵守法律法规和工程建设标准。
(四)乙方应对甲方提供的资料保密,未经甲方同意不得泄露或者用于其他用途。
六、工程变更与调整如因工程需要或者其他不可抗力因素导致工程发生变更,甲乙双方应协商确定相应的监理服务调整和费用变更。
七、违约责任(一)如甲方未按时支付监理费用,乙方有权要求甲方支付滞纳金。
建设工程监理合同示范文本正规范本(通用版)
建设工程监理合同示范文本1. 合同序言本合同由甲方(简称“业主”)与乙方(简称“监理单位”)缔结,根据相关法律法规和有关约定,经双方协商一致,签订监理合同。
2. 合同背景(简要描述工程项目的背景和目的)3. 工程项目概述(简要描述工程项目的范围、规模和内容)4. 服务内容4.1 甲方委托乙方对工程项目进行全程监理服务,包括但不限于内容:•监理前期调研和项目可行性研究•监理设计文件审查•监理投标文件编制和评审•监理招标和投标工作•监理合同和施工合同的审查•监理工程质量和进度的检查和评估•监理合同履行和变更管理•监理报告的撰写和提交•监理资料的归档和管理4.2 乙方应当按照合同约定为甲方提供专业、高质量的监理服务,并确保监理报告的准确和及时性。
5. 服务期限5.1 本合同的服务期限为(具体日期或工期)。
5.2 如需延长服务期限,乙方应事先书面通知甲方,并经双方协商一致后签订书面变更协议。
6. 支付方式及费用6.1 甲方应按合同约定的支付方式和时间向乙方支付监理服务费用。
6.2 监理服务费用为按(具体方式)进行结算,具体费用标准和支付比例见附件。
7. 保密条款7.1 双方在合作过程中可能涉及到的商业秘密或技术资料应予以保密。
7.2 未经一方事先书面许可,另一方不得向第三方透露或泄露与本合同相关的任何信息。
8. 违约责任8.1 若一方未按合同约定履行义务,应赔偿对方遭受的损失。
8.2 若监理单位未履行合同规定的监理服务义务,甲方有权终止合同并要求返还已支付的监理服务费用。
9. 争议解决9.1 双方如发生争议,应通过友好协商解决;如协商不成,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
10. 其他事项(双方根据实际情况可以添加其他约定事项)11. 合同生效与变更11.1 本合同一经双方签字盖章,即生效。
11.2 本合同的任何修改、补充或变更,必须经双方协商一致,并以书面形式作出。
为建设工程监理合同示范文本,双方签字盖章后生效。
建设工程的监理合同6篇
建设工程的监理合同6篇篇1甲方(业主单位):___________________________乙方(监理单位):___________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程监理事宜,经友好协商,达成以下协议:一、监理工程概况及监理内容(一)工程名称:___________________________。
(二)工程地点:___________________________。
(三)工程规模:___________________________。
(四)监理范围:包括工程施工阶段的全过程监理,具体内容包括但不限于质量控制、进度控制、造价控制、安全管理、合同管理、信息管理、各方协调等。
二、监理期限监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
三、监理费用及支付方式(一)监理费用:按照国家和地方有关规定的标准计算,总价为人民币________元整(¥________元)。
(二)支付方式:甲方应按工程进度分期支付监理费用,具体支付时间和金额按照双方另行签订的补充协议执行。
四、监理职责与义务(一)甲方的职责与义务1. 甲方应当向乙方提供与工程相关的必要资料,并确保资料的真实性和完整性。
2. 甲方应当支持乙方履行监理职责,为乙方实施监理工作提供必要条件。
3. 甲方应当按时支付监理费用。
(二)乙方的职责与义务1. 乙方应当按照国家法律、法规、规范和技术标准的要求,履行监理职责。
2. 乙方应当制定详细的监理计划,并组织实施。
3. 乙方应当对工程施工过程进行监督和管理,确保工程质量和进度达到预定目标。
4. 乙方应当及时记录和报告工程进展情况和问题,并提出合理化建议。
5. 乙方应当协助甲方处理与工程相关的其他事务。
五、违约责任与解决方式(一)甲方未按约定支付监理费用或其他应付款项,应当承担违约责任,并向乙方支付违约金。
工程建设监理合同(范本)5篇
工程建设监理合同(范本)5篇篇1工程建设监理合同监理合同编号:XXXXX甲方(监理单位):__________ 公司地址:__________法定代表人:__________电话:__________传真:__________邮编:__________乙方(被监理单位):__________ 公司地址:__________法定代表人:__________电话:__________传真:__________邮编:__________鉴于乙方拟建设的__________ 工程,甲方同意为乙方提供工程建设监理服务,并根据以下条款达成一致:第一条服务内容1.1 甲方将对乙方建设的工程进行全程监理,包括设计审查、施工过程监督、质量检验等工作。
1.2 甲方应在工程建设开始前向乙方提供相关的监理方案和监理计划。
1.3 甲方须在监理工作中,全程严格依照国家有关法规和标准要求,对工程建设进行有效监督。
第二条服务费用2.1 乙方应按照约定时间及时支付监理费用,费用包括监理人工费、差旅费、材料费、设备费等。
2.2 若乙方未按时支付监理费用,甲方有权暂停或终止监理服务,并保留追究乙方法律责任的权利。
第三条保密条款3.1 甲方应保护乙方建设工程的商业机密和专利权,不得泄露给第三方。
3.2 乙方须向甲方提供相关的施工信息和文件,以确保监理工作的顺利进行。
第四条担保责任4.1 乙方保证所提供的工程设计、施工材料和设备等均符合国家标准要求,如有问题应负责更正。
4.2 甲方对监理工作的准确性和完整性负有监督和检查责任,必须对监理过程进行全程记录。
第五条违约责任5.1 若甲方未按照合同约定提供监理服务,乙方有权要求返还已支付的监理费用,并有权解除监理合同。
5.2 若乙方未按合同约定提供相关信息或拒绝接受监理建议,甲方有权暂停监理服务,并保留解除合同的权利。
第六条变更和解释6.1 本合同如需变更或解释,应经双方协商一致,并签署书面协议。
工程建设监理合同(1)7篇
工程建设监理合同(1)7篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(建设单位):[甲方全称]地址:[甲方地址]联系人:[甲方联系人姓名]联系电话:[甲方联系电话]乙方(监理单位):[乙方全称]地址:[乙方地址]联系人:[乙方联系人姓名]联系电话:[乙方联系电话]鉴于甲方委托乙方对位于[具体地点]的工程项目进行监理,经双方友好协商,达成如下协议:一、监理工程概况工程项目名称:[具体工程名称]。
工程地点:[具体地点]。
工程规模:[具体规模描述]。
工程进度及质量、造价等相关要求已明确,具体内容见附件。
二、监理范围与任务乙方负责工程项目的施工监理工作,包括但不限于施工质量控制、进度控制、造价监控、安全生产监管等。
乙方需确保工程按照设计要求及国家相关标准进行施工,保证工程质量并促进工程进度。
三、监理期限监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
若工程有保修期,保修期内乙方仍需履行部分监理职责。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用:总计人民币[金额汉字大写](¥[金额数字小写])。
具体费用明细按照工程进度进行支付。
2. 支付方式:按季度或月度结算,甲方收到乙方开具的正规发票后XX个工作日内支付相应款项至乙方指定账户。
五、双方职责与义务1. 甲方职责:按时支付监理费用,为乙方提供必要的工作条件,确保乙方顺利开展监理工作。
2. 乙方义务:认真履行监理职责,确保工程质量与安全,及时汇报工程进度及存在的问题,提出合理化建议等。
六、保密条款双方应严格保守工程相关的商业秘密及资料,未经对方同意不得向第三方透露相关信息。
七、违约责任与解决方式1. 任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
若因违约造成对方损失,应赔偿对方因此产生的全部损失。
2. 合同履行过程中发生争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
八、其他约定事项[其他具体约定事项,如项目重大变更处理、奖惩措施等]。
建设工程监理合同范本三篇
建设工程监理合同范本三篇建设工程监理合同1为规范企业管理,增强竞争意识,工程实行承包施工。
甲、乙双方以树立“金洲杯的质量目标及创建市级安全文明工地的安全目标”从严从精为管理前提,据此双方依据现行的相关法律规定,经协商一致签订本合同。
一、工程名称:二、工程地点:三、承包范围:见附补充说明。
四、施工日期:建设工程监理合同2____(以下简称“业主”)与_____(以下简称监理单位)经过双方协商一致,签订本合同。
1.业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:工程名称;工程地点;工程规模;总投资;监理范围。
2.本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及有关附件同义。
3.下列文件均为本合同的组成部分:(1)监理委托函或中标函;(2)工程建设监理合同标准条件;(3)工程建设监理合同专用条件;(4)在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、传真,邮子邮件等。
4.监理单位同意,按照本合同的规定,承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。
5.业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理单位支付酬金。
支付方式见工程建设监理合同的专用条件。
本合同的监理业务自____年__月__日开始实施,至____年__月__日完成。
本合同正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份。
副本____份,各执___份。
业主:(签章)________ 监理单位:(签章)_____法定代表人:(签章)_____ 法定代表人:(签章)____地址:____________ 地址:___________开户银行:__________ 开户银行:_________账号:____________ 账号:___________邮编:____________ 邮编:___________电话:____________ 电话:___________ ____年__月__日签于___ ____年__月__日签于_建设工程监理合同3住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人(全称):监理人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。
建设工程监理合同范本5篇
建设工程监理合同范本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设工程监理合同范本甲方(监理单位):__________ 乙方(被监理单位):_________为了规范工程监理活动,保障工程质量,双方经友好协商,达成以下工程监理合同:第一条合同的目的甲方根据国家相关法律法规及标准要求,对乙方的工程进行全过程有效监理,确保工程质量合格。
第二条工程监理的内容和范围(一)甲方应对工程的施工质量、安全防护、工程计划、竣工验收等方面进行监理;(二)乙方应提供工程施工的相关资料、资质等,确保甲方的监理工作顺利开展;(三)乙方应按照监理规定的要求完成各项工程质量检测和验收;(四)工程监理的具体内容和范围将根据实际情况进行补充和确定。
第三条监理费用及支付方式(一)乙方应按照监理合同约定的支付方式按时足额支付监理费用;(二)若工程延期或产生额外监理费用,应由乙方负责支付;(三)若乙方未能按时支付监理费用,甲方有权暂停监理工作。
第四条工程监理的责任(一)甲方应遵守国家法律法规及相关标准,认真履行监理职责,保障工程质量;(二)乙方应按照监理规定的要求配合监理工作,确保监理工作的顺利进行;(三)双方因工程监理而产生的纠纷,应友好协商解决,如协商不成,可向有关部门申请仲裁。
第五条保密义务甲、乙双方在履行合同过程中所获知的技术、商业秘密等信息应严格保密,不得擅自泄露。
第六条合同的解除和变更(一)合同一经签订,双方均应严格履行合同规定,不得随意解除;(二)若因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方应友好协商解决;(三)如需变更合同内容,双方需经协商一致,签署书面变更协议。
第七条其他事项(一)本合同自双方签字盖章生效,有效期至工程竣工验收合格为止;(二)本合同中未尽事宜,双方可协商补充,并签署相关协议;(三)本合同一式两份,甲、乙双方各持一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:__________ 签订日期:__________以上是一份关于建设工程监理合同的范本,双方在签订合同前应仔细阅读并保证理解合同内容,遵守合同规定,确保工程监理工作的顺利进行。
建设工程监理合同(示范文本)5篇
建设工程监理合同(示范文本)5篇篇1甲方(业主):_________________________乙方(监理单位):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程监理事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:_________________________工程地点:_________________________工程规模:_________________________二、监理范围及内容乙方承担甲方建设工程的监理任务,具体内容包括但不限于:1. 监督管理施工单位施工质量、进度和安全问题。
2. 审查施工单位的施工组织设计、施工方案等。
3. 对工程设计变更、技术核定等进行审核。
4. 监督工程材料的选用及施工质量检验。
5. 协调甲方与施工单位之间的关系,处理有关问题。
三、监理期限监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用:人民币________元整。
2. 支付方式:监理费用分________次支付。
第一次支付________%,计________元;第二次支付________%,计________元;工程竣工验收合格后支付剩余款项。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。
2. 甲方应按时支付监理费用。
3. 甲方应向乙方提供必要的工作条件,协助乙方履行职责。
4. 甲方应及时提供工程相关文件、资料。
六、乙方的权利与义务1. 乙方有权获得约定的监理费用。
2. 乙方应按时进场履行监理职责,确保工程进度和质量。
3. 乙方应按照合同约定进行工程监理,严格执行国家有关工程建设的法律、法规和标准。
4. 乙方应客观公正地履行监理职责,对工程质量承担监理责任。
5. 乙方应妥善保管甲方提供的文件、资料,并承担保密责任。
建设工程监理合同最新版(精选6篇)
建立工程监理合同最新版〔精选6篇〕建立工程监理合同最新版〔精选6篇〕建立工程监理合同最新版1甲方:〔雇用单位〕乙方:〔雇员〕鉴于甲方工作需要,聘请乙方从事____________________劳务工作,根据《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原那么,签订本合同。
第一条合同期限自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止,为固定期限合同,合同期满聘用关系自然终止。
本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。
第二条乙方工作岗位及职责1、自合同约定之日起,乙方负责甲方________供电所宿办楼建立工程质量监理。
2、熟悉工程条件、技术标准和设计图纸,控制施工进度、保证质量要求。
3、严格执行现场监视旁站规定,按标准检查和签认承包人的每道工序,对不符合规定的局部要及时提出,要求承包人纠正,发现重大质量问题应及时报告甲方。
4、监视承包人的各项试验工作,包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。
对任何有疑心的试验结果,应进展证实试验,催促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。
5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。
6、做好监理记录和监理日记,定期和不定期向甲方报告工作。
7、必须严格履行监理职责,不得利用职务之便营私舞弊,对甲方利益造成损害。
8、合同期间,对自己人身、财产平安负全部责任。
第三条工作报酬甲方每月支付乙方工资人民币__________元。
第四条甲方的义务职责1、甲方应当根据合同约定按时支付乙方劳务费用。
2、甲方按国家和省、市有关劳动保护规定,提供符合国家平安卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品,实在保护乙方在消费工作中的平安和安康。
对从事有职业危害作业的,应当定期进展安康检查。
3、甲方按国家和省、市有关规定,做好女员工和未成年工的特殊劳动保护工作。
第五条聘用合同的变更、终止和解除1、聘用合同依法签订后,合同双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同。
有关工程监理合同范本6篇
有关工程监理合同范本6篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(监理方):_________________________根据有关法律法规,为确保工程顺利进行,提高工程质量,甲乙双方经友好协商,就本工程监理事项达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程规模:_________________________4. 工程内容:_________________________二、监理范围与任务乙方承担甲方下列工程监理任务:1. 监督施工合同履行情况;2. 审核施工图纸及施工方案是否符合相关规定;3. 监督工程质量和施工进度;4. 参与隐蔽工程验收工作;5. 参与工程竣工验收工作;6. 协助处理工程变更和索赔事项;7. 其他双方约定的监理事项。
三、监理期限与进度安排1. 监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。
2. 乙方应根据工程进度编制监理计划,并按照计划实施监理工作。
甲方应根据实际情况对监理计划进行调整。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用计算方式:按工程总造价的百分比计算。
具体比例如下:_________________________。
2. 支付方式:_________________________。
3. 甲方应按约定时间支付监理费用,如甲方未按时支付,乙方有权暂停监理服务。
五、甲方权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供高质量的监理服务。
2. 甲方应按时支付监理费用。
3. 甲方应提供必要的资料供乙方参考。
4. 甲方应尊重乙方的专业意见,合理采纳监理建议。
5. 甲方应确保施工现场安全,为乙方提供必要的工作条件。
六、乙方权利与义务1. 乙方有权获得约定的监理费用。
2. 乙方应提供专业的监理服务,确保工程质量。
3. 乙方应按时向甲方报告工程进度和监理情况。
建设监理合同模板(5篇)
建设监理合同模板发包人:_____合同编号:_____监理人:_____签定地点:_____签定时间:____年____月____日依据《中华人民共和国民法典》,_____(以下简称发包人)与_____(以下简称监理人),就本项工程建设有关事项,经双方协商一致,订立本合同。
一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。
(一)工程概况:1.工程名称:_____2.工程地点:_____3.工程规模及特性:_____4.工程总投资:静态:_____动态:_____5.工程总工期:_____(二)监理范围:按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。
(三)监理内容:按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。
(四)工程建设监理的期限自____年____月____日至____年____月____日。
(五)建设监理报酬为(大写)____元,由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。
二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。
(一)监理委托函或中标函。
(二)监理合同书。
(三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。
(四)专用合同条款。
(五)通用合同条款。
(六)监理招标书(或委托书)。
(七)监理投标书(或监理大纲)。
上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。
三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。
四、本合同书正本一份两份,具有同等法律效力,由双方各执一份;副本____份,各执____份。
发包人:_____(盖章)监理人:_____(盖章)法定代表人:_____(签章)法定代表人:_____(签章)委托代理人:_____(签章)委托代理人:_____(签章)邮编:_____邮编:_____电话:_____电话:_____传真:_____传真:_____开户银行:_____开户银行:_____账号:_____账号:_____通用合同条款词语涵义及适用语言第一条下列名词和用语,除上下文号另有规定外,具有本条所赋予的涵义:一、“工程项目”是指发包人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。
工程建设监理委托合同范文通用版5篇
工程建设监理委托合同范文通用版5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方:[委托单位全称](以下简称“甲方”)乙方:[监理单位全称](以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国合同法》及其他有关工程建设监理的法律、法规,结合本工程的特点和要求,在双方遵循平等、自愿与互利的原则下,经甲、乙双方友好协商,甲方同意委托乙方实施本工程的监理工作,特订立本合同。
双方同意按合同条款及监理实施细则严格执行。
具体条款如下:一、工程概况项目名称:[工程名称]工程地点:[具体地址]工程规模:[具体规模描述](包括但不限于建筑面积、结构形式等)二、监理范围与内容监理范围:本工程所有建设内容的施工监理,具体包括工程质量管理、安全生产及文明施工管理、工程进度管理以及工程信息管理等。
具体工作内容见合同条款附件的监理规划大纲及监理实施细则。
三、监理期限监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
若因甲方原因造成工程停工超过三个月以上时,乙方保留向甲方提出补偿的权利。
四、监理费用及支付方式监理费用总金额:[大写金额](人民币)。
费用支付方式为每完成一定阶段工作或达到一定进度后按阶段支付。
具体支付节点和金额详见附件。
五、甲方职责与权利甲方应提供工程建设的相关资料,并确保其真实性、完整性和准确性。
甲方应尊重并支持乙方行使监理职权,接受乙方的监督管理。
对于重大决策应及时与乙方沟通并达成共识。
对于乙方提出的合理化建议应予采纳并付诸实施。
六、乙方职责与权利乙方应组建满足工程需要的项目监理机构,配备总监及各级监理人员,制定监理规划和实施细则,确保按计划实施监理工作。
乙方应根据工程建设实际情况及时提出合理化建议和应对措施,控制工程质量、进度和造价等目标。
在履职过程中应遵守职业道德和法律法规,不得泄露甲方商业秘密。
对于甲方违规行为有权提出异议并要求纠正。
对于重大安全隐患和违法违规行为应及时报告有关部门。
七、工程监理的实施原则篇2甲方(业主):_________________________乙方(监理单位):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方对_________________________工程建设进行监理事宜,达成如下协议:一、词语涵义建设:是指通过施工形成工程实体的过程。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载
建设工程监理合同(通用版本)
甲方:___________________
乙方:___________________
日期:___________________
说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与
义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。
文档可直接下载或修改,使用
时请详细阅读内容。
要点
本合同版本是甲方作为开发商委托具有监理资质的乙方对工程项目进行监理,乙方接受委托,双
方对工程概况、合同总价、价款支付等内容进行约定(此版本有利于甲方,政府备案合同按照住
建部发布的示范文本即可,双方可另行签订此版本作为履行依据)。
建设工程监理合同(通用版本)
甲方(委托人):
法定代表人:
乙方(监理方):
法定代表人:
甲方将开工建设的项目,因现场工程项目监理工作需要,为实
现按既定的时间、质量实施工程建设的目标,根据现行有效的《合同法》、《建筑法》、《建设工程监理规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等其他相关法律、法规的规定,双方就下述工程委托监理事项与相关服务事项协商一致订立本合同供双方共同遵守。
第一条工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3工程规模:
第二条合同总价
合同总价:固定单价人民币元/平方米(含人防工程),合同暂估总价为
人民币元,根据实际建成建筑面积(不计算增容)据实计算,合同价已包含金。
第三条价款支付
3.1监理合同签订30日内,甲方退还乙方缴纳的投标保证金并同时缴纳履约保
证金人民币元,合同签订后满6个月无息退还给乙方。
3.2合同签订后监理单位接到甲方书面通知之日起监理人员进场30日内支付已
开工标段监理费总价款30%。
3.3其他每个标段首批付款均按监理人员进场30日内支付该标段监理费总价款
的30% (每标段的监理费总价款为该标段实际不增容建筑面积乘以固定平方单
价)。
3.4每标段主体全部竣工验收合格10日内支付至相应标段监理费总价款的
60%。
3.5每个标段全部竣工验收合格后10日内支付至相应标段监理费总价款的
95%。
3.6工程竣工结束后待全部备案手续办理完成15日内全部结清。
3.7乙方每次要求支付款项时,应当按照甲方的要求提供合法的正式发票,甲方
将款项支付到本合同中明确约定的与乙方名称一致的对公账户,否则甲方有权拒
绝付款并不承担任何责任。
3.8若甲方及其指定企业,在合同履行过程中依法新设立独立法人主体(包括但
不限于分公司、子公司等),则甲方有权单方决定新设立法人主体承继本合同所有的权利义务,甲方应及时书面通知乙方,乙方有义务配合办理合同变更事宜,并有义务开具与新设立法人主体一致的合法正式发票,否则视为乙方违约,甲方
有权拒绝付款并不承担任何责任。
第四条服务期限
4.1服务期限:总工期暂定为年,自年月日起
至年月日止。
若工期延期,则不超过6个月的期间乙方不收取任何费用,超过6个月仍延期的双方另行协商确定费用,但乙方不得拒绝履行监理义务及配合验收工作,否则视为乙方违约。
若导致甲方委托监理工作正式开始时间延后的,则监理期间从甲方向乙方发出书面通知时开始计算。
4.2施工期间因不可控因素出现停工甲方下发停工通知,从甲方下发停工通知直
至复工命令期间,监理人员可不在场,相关期限均不计算在监理服务期限内,但是临时需要配合处理事务时必须及时到场处理,合同约定的监理期限相应顺延。
施工期间停工不超过6个月的不予计费,累计超过6个月甲方支付停工前在场监
理人员数量按每人支付人民币元作为一次性补偿,乙方不得再要求甲方支
付其他任何费用。
第五条监理内容及监理人职责
5.1监理的范围和内容
(1)监理范围包括:包括工程的进度控制、质量控制、造价控制、合同管理、
信息管理和组织协调,工程建筑施工图范围内的施工阶段全部工程的监理工作服
务(监理范围按照招标文件指定范围执行)。
(2)监理工作内容还包括但不限于:协助业主审查施工单位及施工单位选定的
分包单位、试验单位的资质并予以认可。
(3)配合甲方办理各种手续(包括但不限于招投标、审批手续、竣工验收等)。
(4)按照本合同的约定履行监理职责并承担监理义务,若监理人严重违反本合同约定义务,经甲方书面催告三次以上仍拒绝纠正的,甲方有权单方面解除本合同,并有权另行委托第三方实施本工程的监理活动,乙方无任何异议。
5.2监理与相关服务依据
监理依据包括:建设工程监理合同、已经审核的施工图纸、建设工程施工合同、现行建设工程监理规范(GB/T50319-2013 )和施工验收规范等相关文件。
5.3履行职责甲方对乙方的授权范围:
(1)选择工程总承包人的建议权。
(2)选择工程分包人的认可权。
(3)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、施工工艺设计和使用功能要求,向委托人的建议权。
(4)对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议;建议的内容应当与资质条件相符合,且应符合法律、法规规定和行业技术规范、行业惯例的要求。
若拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的书面同意。
若发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,乙方应当书面报告委托人并要求设计单位更正。
(5)审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期、保安全并在合
理的范围内降低成本的原则,向承包人提出合理有效的建议,并定期或不定期向委托人提出书面报告。
(6)主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要事项应事先向甲方书面报告。
(7)征得甲方同意后,监理单位有权发布开工令、停工令、复工令,若在紧急
情况下未能事先报甲方同意的,则应在紧急事项发生后24小时内向委托人作出书面报告。
(8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。
对于不符合设计要求和合同约定
及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知施工单位停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工,承包人得到监理机构复工令后才能复工。
(9)工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
(10)在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权,未经总监理工程师签字确认,甲方有权不支付工程款。
(1)乙方应组建满足工作需要的项目监理机构,并配备必要的检测设备,项目
监理机构的主要人员应具有与项目规模相应的资格条件。
派驻现场人员应提供合
法有效的资质证明文件由甲方工程部负责审查,资质审核的过程贯穿于整个合同监理周期。
监理方的资质等级,确保监理的工程在监理人的资质登记许可范围之内,且合同履行过程中总监理工程师与水电专业监理工程师执业证书原件需留存甲方,如需取用可向甲方申请借出,如非必须则借出的期限原则上不超过七日,累计借出期限不得超过30日。
(2)本合同履行过程中,总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定,
以保证监理工作正常进行,除总监理工程师外监理单位需另指派不少于5名常驻工地监理人员,包括总监代表、水电工程监理、建筑工程监理、安全工程监理和资料员,乙方可根据已开标段的面积增减人员数量,并需得到甲方认可。
(3)乙方可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员,乙方更换总监理
工程师时应提前7日向委托人书面报告,经委托人同意后方可更换。
监理人更换项目监理机构其他监理人员,应以相当资格与能力的人员替换,并书面通知委托人并征得甲方同意。
(4)为保证监理工作正常进行,总监理工程师每周上班打卡不得少于四天;监理人员需常驻工地,每周上班打卡不得少于五天(打卡规则参照甲方公司员工打卡规则)。
无故旷工一经发现将对监理公司处以每人每次贰仟元罚款作为单次违约金,甲方将通知书发出给乙方时立即生效,相应款项在支付监理费用时一并扣除。
(5)甲方有权要求乙方在15日内更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员并到位,乙方须无条件配合。
5.5提交报告
乙方应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数。
监理规划(监理实施细则)工程(分项工程)开工前三日提报,监理月报于每月25日,评估报告于工程完成通过预验收7日内,各提供一份并盖乙方印早。
5.6使用委托人的财产
乙方应在本合同终止后七日内移交甲方无偿提供的房屋、设备,移交的时间和方
式为:现场清点移交,如有损坏或丢失乙方应当负责维修或作价赔偿。