xxxx厂房地面硬化建设工程施工合同
硬化建设工程施工合同5篇
硬化建设工程施工合同5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承包甲方硬化建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________硬化建设工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括道路硬化、场地平整、排水设施等。
二、合同工期1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
三、合同价格及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程款，具体支付方式为分期支付。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的竣工资料。
3. 甲方应在收到乙方验收通知后的七日内组织验收，并提出验收意见。
五、工程变更1. 甲方有权根据实际需要，对工程内容进行变更。
2. 乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工计划，并确保变更工程的施工质量。
六、双方责任及义务1. 甲方责任：（1）按时支付工程款；（2）提供施工所需的水电等资源；（3）负责工程验收及质量监督。
2. 乙方责任：（1）按照合同约定完成工程施工；（2）确保工程质量符合国家标准及甲方要求；（3）遵守施工现场安全规定，确保安全生产；（4）负责工程保修及维护工作。
七、安全施工及保险1. 乙方应制定安全施工措施，确保施工现场安全。
2. 甲方应为乙方施工人员购买相关保险，确保施工人员的安全。
八、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款的，应按每日万分之五的标准支付违约金。
2. 乙方未按合同约定完成工程施工的，应按合同总造价的百分之五支付违约金。
3. 因一方违约导致合同无法履行的，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应赔偿责任。
厂房施工合同范本6篇
厂房施工合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就本厂房施工工程事项达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________厂房施工工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：包括土建、钢结构安装等施工图纸中的所有内容。
4. 工程规模：____________________。
二、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
如遇下列情况，经甲方确认后工期相应顺延：因不可抗力因素而影响工期；因设计变更或重大变更设计导致停工；非乙方原因造成的其他不可预见的情况。
三、工程造价及付款方式1. 本工程采用包工包料方式，总造价暂定为人民币______万元（大写：______）。
实际造价以双方最终结算为准。
2. 甲方在合同签订后___天内支付乙方工程总造价的___%作为预付款；施工完成并经甲方验收合格后支付工程总造价的___%；剩余部分作为质保金，待工程保修期满后无质量问题一次性付清。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照施工图纸及国家相关施工规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的___天内组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书并移交工程。
3. 工程保修期为___年，保修期内如出现质量问题，乙方负责免费维修。
五、安全生产及文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产规定，加强施工现场管理，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
若因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就本厂房施工工程事项达成以下协议：一、工程概况与规模篇2甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方厂房施工工程达成以下协议：一、工程概况工程名称：厂房施工工程工程地点：_________________________工程内容：厂房建筑施工，包括基础建设、主体结构、屋面工程、内外装修等。
厂区建设工程施工合同7篇
厂区建设工程施工合同7篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方厂区建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________厂区建设工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括厂房、办公楼、宿舍楼等建筑及其配套设施的建设。
4. 工程规模：__________平方米。
二、工期1. 工程开工时间：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工时间：XXXX年XX月XX日。
3. 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方可协商顺延工期。
三、工程造价1. 工程总造价：人民币__________元（大写：__________元整）。
2. 付款方式：（1）工程开工前，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；（2）工程进展至XX%时，甲方支付乙方工程总造价的XX%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款；（4）工程质保金为工程总造价的XX%，自竣工验收合格之日起XX年后无质量问题一次性支付。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家标准、规范及设计要求，确保工程质量。
2. 双方约定隐蔽部分工程验收和中间验收时间，甲方应按时参加，并签署意见。
若甲方未按约定时间验收或拒绝验收而影响工期，视为已验收通过。
3. 工程竣工后，乙方应提交完整的技术档案资料并通知甲方验收。
甲方应在接到验收通知后XX日内组织验收，并签署验收意见。
若甲方未按约定时间组织验收或提出修改意见，则视为已验收合格。
一、工程概况及内容同上述内容。
二、工期约定及顺延情形篇2甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方厂区建设工程施工事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________厂区建设工程。
厂房地面硬化建设工程施工协议范本5篇
厂房地面硬化建设工程施工协议范本5篇篇1甲方（建设单位）：XXXX有限公司乙方（施工单位）：XXXX建筑公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方厂房地面硬化建设工程（以下简称“本工程”）的施工事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：甲方厂房地面硬化建设2. 工程地点：甲方厂房所在地3. 承包范围：本工程范围内的地面硬化施工4. 承包方式：包工包料二、合同工期1. 开工日期：XXXX年XX月XX日2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日3. 合同工期：XX天三、质量标准1. 本工程质量应达到国家相关标准和甲方要求。
2. 乙方应确保施工过程中的各项质量监控指标符合国家标准和甲方要求。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价款：人民币XX元（大写：XXXX元整）2. 支付方式：- 预付款：合同签订后，甲方支付合同总价款的XX%作为预付款。
- 中期款：乙方完成工程量达XX%时，甲方支付合同总价款的XX%。
- 尾款：工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的XX%。
五、双方权利和义务1. 甲方权利和义务：- 提供施工图纸和相关技术资料，确保施工顺利进行。
- 按合同约定支付工程款。
- 协调其他施工单位，确保乙方顺利施工。
2. 乙方权利和义务：- 按照施工图纸和技术要求进行施工。
- 确保施工质量符合国家标准和甲方要求。
- 做好施工记录，提交完整的施工资料。
- 负责保修期内的维修和保养工作。
六、验收与保修1. 验收标准：按照国家相关标准和甲方要求进行验收。
2. 验收程序：乙方自检合格后，向甲方提交验收申请，甲方组织相关人员进行验收。
3. 保修期：本工程保修期为XX年，自竣工验收合格之日起计算。
在保修期内，乙方应负责维修和保养工作。
七、违约责任1. 甲方违约责任：未按照合同约定支付工程款，乙方有权停工并要求甲方支付逾期付款违约金。
2. 乙方违约责任：未按照合同约定进行施工或施工质量不符合国家标准和甲方要求，乙方应承担相应的赔偿责任，并支付违约金。
厂房施工合同范本
厂房施工合同范本厂房施工合同范本1甲方：乙方：按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，为确保工程质量完成施工任务，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商，特定立本合同。
第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：土建4、建筑面积：二号厂房面积约为4500平方米，三号厂房面积约为1500平方米，结算时以实际完成量为准。
第二条：承包方式1、包工包料，乙方负责采购施工所需的建筑材料、施工，并负责所有施工用具设备；2、施工费用：依据20__定额计算工程单价，二号厂房单价为432.87元/平方米，三号厂房单价为473.48元/平方米，二号三号总造价约为260万元，以上工程以实际完成面积结算（不含税）3、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，待完工后一并纳入结算。
4、在施工过程中，乙方必须听从甲方提出的意见建议，甲方在不影响施工的前提下可随时对工程进行检查监督，因质量问题造成返工的所有损失由乙方全部承担。
第三条：工程工期1、自合同签订90天。
2、在保证工程质量的前提下，因下雨和不可抗力原因交工日期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权按200元/日从应付款中扣除。
第四条：工程质量1、整个工程按甲方要求按质、按量完成，并达到合格。
2、乙方未按甲方要求，质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。
第五条：施工费结算方式1、合同签定的，乙方应积极组织施工人员进行施工，桩基础工程完工后，甲方付给乙方30%工程款；基础到正负零付30%；工程竣工验收合格付30%；剩余10%作为工程保修金，自工程竣工验收交付甲方使用时起，乙方保修为一年，无质量问题，到期一次性付清质量保证金。
保修期内如出现质量问题，乙方应及时进行处理，否则甲方有权自行维修，人工及材料费从保修金中扣除。
2、甲、乙双方必须共同遵守以上约定。
第六条：材料供应施工所需的材料由甲方现场确认质量后才能用于施工，否则造成的损失由乙方自行承担。
地面硬化施工合同书
地面硬化施工合同书甲方（业主）：________________乙方（承包商）：______________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行地面硬化施工事宜，经充分协商一致，订立本合同。
一、工程内容与范围1.1 本合同所涉及的地面硬化工程包括但不限于混凝土浇筑、地面平整、压实、固化以及其他相关工序。
1.2 工程地点位于_______________。
1.3 工程的具体范围和要求详见附件《地面硬化施工图纸及技术规格说明书》。
二、工程质量要求2.1 乙方必须按照甲方提供的施工图纸和国家相关标准规范进行施工。
2.2 乙方应保证工程质量符合国家及行业规定的质量检验标准，并在合同约定的保修期内对工程质量负责。
三、工程造价与支付方式3.1 双方经过协商，确定本次地面硬化工程的总造价为人民币________元。
3.2 甲方应按以下方式向乙方支付工程款项：a. 合同签订后10日内，甲方向乙方支付预付款人民币________元，占总价的____%。
b. 工程进度达到50%时，甲方支付第二笔款项人民币________元，占总价的____%。
c. 工程竣工验收合格后，甲方支付剩余款项人民币________元，占总价的____%。
四、工程期限4.1 本合同工程的施工开始日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
4.2 如遇不可抗力因素导致工程延期，甲乙双方应及时协商，确定新的工程进度计划。
五、违约责任5.1 双方应严格履行合同，任何一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
5.2 如乙方未按约定完成工程或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担修复、返工或赔偿损失等责任。
六、争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他条款7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
厂房地面硬化劳务合同范本
厂房地面硬化劳务合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：厂房地面硬化工程2. 工程地点：____________________3. 工程面积：____________________平方米4. 工程内容：包括但不限于地面平整、浇筑、养护、施工垃圾清理等。
二、合同工期工程预计在____年__月__日前完工。
三、质量要求及验收标准1. 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收合格后，甲方应支付乙方工程款。
如验收不合格，乙方应无条件进行整改，直至达到验收标准。
四、劳务费用及支付方式1. 乙方向甲方提供的劳务费用为人民币____元（大写：__________________________元整）。
2. 甲方支付劳务费用的期限和方式如下：a）工程进度达到____%时，支付劳务费用的____%；b）工程验收合格后，支付剩余的劳务费用。
五、甲方的义务和权利1. 甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件和其他必要的协助。
2. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，要求乙方按照合同约定进行施工。
3. 甲方应在合同约定的期限内支付乙方劳务费用。
六、乙方的义务和权利1. 乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程安全。
3. 乙方应在合同约定的期限内完成工程。
七、违约责任1. 如甲方未按照合同约定支付劳务费用，应支付违约金，违约金为未支付劳务费用的____%。
2. 如乙方未按照合同约定完成工程，应支付违约金，违约金为合同劳务费用的____%。
八、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
场地硬化合同（二篇）
场地硬化合同甲方：（公司名称）地址：法定代表人：乙方：（公司名称）地址：法定代表人：鉴于甲乙双方均具备与本合同有关的资质和能力，根据《中华人民共和国合同法》的规定，就甲方将就位于________（具体地址）的场地进行硬化处理的项目达成如下协议：第一条合同目的及范围1.1 甲方委托乙方负责对位于上述地址的场地进行硬化处理，使其适宜用于_____________（具体用途）。
1.2 硬化处理的范围包括但不限于：场地准备工作、土方开挖、基础填筑、路面铺设等。
第二条工期及支付方式2.1 工期：2.1.1 本合同的工期为______天，自双方签署合同之日起计算；2.1.2 工期延误原因及责任分配：甲方承诺提供全部工程所需的资料和土地，并保证项目施工期间不会对乙方的工作造成任何干扰。
如因甲方原因导致工期延误，甲方应向乙方支付延误期间所需的额外费用。
2.1.3 若因不可抗力等原因导致工期延误的，双方应协商解决。
2.2 付款方式：2.2.1 乙方的工程总价为______元（大写：人民币______元整），乙方可根据工程进度及时向甲方发送支付通知书；2.2.2 甲方应在收到支付通知书后三个工作日内支付相应金额的_____，直至全部工程款项结清。
第三条价格及变更3.1 工程总价为______元。
双方确认该价格为合理价格，并在本合同签订之前经过充分磋商达成一致。
3.2 若因政府相关政策、原材料价格波动或其他合理原因导致工程价格变动的，双方应协商解决。
3.3 工程价格调整方式：如在工程进行过程中，因顾客更改合同约定的工程项目或工程数量，导致合同总价变化的，双方应重新商定价格，并签订补充协议。
第四条合同质量保证及验收4.1 乙方在场地硬化处理中应严格按照国家相关标准进行施工，保证工程质量符合规定要求。
4.2 工程质量保证期为______年。
在保证期内，甲方对工程质量提出异议的，乙方应及时进行修复，修复期限为_____天。
地面硬化施工合同范本(热门9篇)
地面硬化施工合同范本（热门9篇）地面硬化施工合同范本第1篇甲方(发包方)：乙方(承包方)：一、甲方将中标的西老府乡，村村通的项目以大清工的方式承包给乙方。
二、砼地面的基础层由甲方处理，并保障乙方的施工作业面，乙方负责砼地面的制作，在施工过程中由甲方造成停工，甲方作合理赔偿。
三、乙方以大清包的方式承包，甲方只提供搅拌站的水、电，并承担水、电费及砼地面所用的水泥、沙子、碎石、养护、防雨用的塑料布，搅拌站厂地由甲方提供，乙方提供施工所有的设备和施工人员。
四、甲方保证道路畅通，乙方砼用搅拌车运输，如砼搅拌车不能达到施工作业面，甲方负责砼的运费，并每平米的承包价格提高1元。
五、施工中所发生的质量问题，乙方只负责人工、机械费。
六、承包价格：每平米22.00元，乙方不负责税费、保修费。
七、拨款方式：工程以每5000平方米结算一次，乙方设备到厂甲方付乙方生活住宿费20000元。
八、甲方收乙方保证金：壹拾万元整(￥101000.00元)，保证金在2023年4月15日前返还。
九、施工日期：2023年4月15日开工，完工日期：2023年7月30日，如因人力不可抗拒的原因，工期顺延。
十、安全管理：乙方加强施工现场管理，按有关部门要求作到规范施工，文明施工，如发生伤亡事故乙方负责。
十一、此合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日地面硬化施工合同范本第2篇发包方(甲方)：_________承包方(已方)：_________经双方协商，甲方将通渭路小学田园农庄教育基地绿化施工工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下： 1、工程地点：_________。
厂房地面硬化工程合同书
厂房地面硬化工程合同书甲方（委托方）：______________乙方（承包方）：______________签订日期：____年____月____日签订地点：______________鉴于甲方需要对其厂房地面进行硬化处理，乙方具有相应的施工资质和经验，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行厂房地面硬化工程相关事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：____厂房地面硬化工程2. 工程地点：________________3. 工程内容：包括但不限于地面清理、混凝土浇筑、固化处理等。
4. 工程面积：____平方米第二条工程期限1. 开工日期：____年____月____日2. 竣工日期：____年____月____日3. 总工期：____天（日历日）第三条工程质量1. 工程质量标准：按照国家相关规范及甲方要求执行。
2. 乙方应确保工程质量达到约定标准，并接受甲方及监理单位的检查。
第四条合同价款1. 合同总价：____元人民币（￥____元）。
2. 支付方式：按工程进度分阶段支付。
第五条工程变更1. 任何工程变更需双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 变更引起的费用增减，按照实际发生计算，并调整合同总价。
第六条安全施工乙方应严格遵守安全生产规定，采取必要的安全措施，确保施工安全。
第七条工程验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
2. 甲方应在收到通知后____天内组织验收，并在验收后____天内提出修改意见。
第八条违约责任1. 因乙方原因导致工程延期，乙方应按每日____元向甲方支付违约金。
2. 工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿修理或返工。
第九条争议解决双方因履行本合同发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十条其他约定______________（双方可根据实际情况增加其他必要条款）第十一条本合同一式两份甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
厂房地面硬化工程合同范本
厂房地面硬化工程合同范本乙方（承包商）：_______________鉴于甲方拟对所属厂房地面进行硬化处理，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵照履行。
一、工程概况1. 工程名称：厂房地面硬化工程2. 工程地点：甲方所属厂房3. 工程规模：约____平方米4. 工程内容：包括地面清理、打磨、涂覆硬化剂、固化等全过程5. 工期要求：自合同签订之日起__天内完工二、工程质量1. 乙方必须按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到优良等级。
2. 硬化后的地面应平整光滑，无裂缝、空鼓等现象，硬度达到设计要求。
三、工程价格1. 工程总价为人民币____元，包含所有材料费、人工费和其他费用。
2. 付款方式：甲方需在合同签订后支付30%的预付款；工程完成50%时支付40%；剩余30%在工程验收合格后支付。
四、施工管理1. 乙方负责施工现场的管理，确保施工安全、文明。
2. 乙方应遵守甲方的厂规厂纪，不得影响甲方的正常生产秩序。
3. 如遇不可抗力因素导致工程延期，应及时通知甲方并协商解决。
五、工程验收1. 工程完成后，由甲乙双方共同组织验收。
2. 验收标准依据国家相关规定及本合同约定执行。
3. 验收合格后，甲方应按照约定支付剩余工程款。
六、违约责任1. 若乙方未按合同约定时间完成工程，每逾期一天，需向甲方支付工程总价1%的违约金。
2. 若因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责无偿修复直至合格。
3. 若甲方未按时支付工程款，每逾期一天，需向乙方支付应付款项千分之五的滞纳金。
七、争议解决合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日。
地面硬化施工合同范本_地面硬化施工合同模板
地面硬化施工合同范本_地面硬化施工合同模板地面硬化是道路施工的一部分，那么地面硬化施工合同怎么写呢?以下是在小编为大家整理的地面硬化施工合同范文，感谢您的欣赏。
地面硬化施工合同范文篇一发包方(全称)：承包方(全称)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况：黑石头第二中学新教学楼前球场外侧地面面积约1600平方米需进行维修维护。
工程内容包括路基平整、地面浇筑等，概算约为15.2万元。
二、合同工期：工程在20 年月日前完工。
三、质量要求及奖惩措施：1、确保合格(由学校校务会成员及教师代表验收)，必须做到安全生产，文明施工。
2、水泥混凝土地面建设标准，质量目标合格。
①水泥混凝土标号C25标号，20㎝毛石垫层，不低于10cm混泥土浇灌，3㎝水泥抹面。
②施工中的主要材料应进行各项物理性能指标试验，其中粗骨料必须采用碎石，并符合国家有关标准规定，根据材料各项指标和水泥的实际标号，选择最佳配合比，不合格材料不得进场施工。
混凝土铺筑后按施工规范要求养护;混凝土地面外观无脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害，且符合规范和工艺要求。
3、奖惩措施：承包方必须严格按有关规范、标准施工，确保工程质量。
工程质量未达到合格必须无条件返工，承担返工损失，保质期为二周年。
四、工程承包方式：包工包料，竣工工程结算以承包价为基础，其承包单价为单价为95元/平方米;工程量按实结算。
五、付款方式：学校生均公用经费划拨到账报账后首付90%;暂扣10%作为工程质保金，质保金在质保期满后1月内付清。
六、承包方向发包方提供履约担保，担保方式为：履约保证金贰万元，履约保证金在工程验收合格后退回。
七、奖罚措施：1、工程在20 年月日前竣工。
除不可抗拒因素外，拖延工期一天罚100元。
2、承包方必须接受发包方的监督员监督，接受整改意见。
院面硬化合同7篇
院面硬化合同7篇篇1甲方（发包方）：____________公司名称及详细地址：____________联系人及联系电话：____________邮箱及营业执照信息：____________乙方（承包方）：____________公司名称及详细地址：____________联系人及联系电话：____________邮箱及营业执照信息：____________鉴于甲方需要对其院内地面进行硬化施工，现委托乙方承担该项目的施工任务，经双方友好协商，达成如下协议条款：一、项目概述乙方负责甲方院内地面的硬化施工工程，包括但不限于地面清理、混凝土浇筑、铺设砖块等。
具体施工范围、内容、工程量等详见附件的施工图纸及工程量清单。
二、合同金额及支付方式本合同总金额为人民币______元整（大写：______元整）。
甲方按照以下方式支付乙方工程款：预付款______%；施工进度款在施工进度的______%时支付______%；工程验收合格后支付尾款______%。
乙方需提供相应的发票和结算凭证。
三、工期及验收标准本工程自合同签订之日起计算工期，预计工期为______天。
如遇不可抗力因素导致工期延误，双方可协商调整工期。
验收标准按照国家标准及相关行业规范执行，确保施工质量符合设计要求。
四、材料设备供应与质量保证乙方负责提供符合设计要求的建筑材料及设备，确保质量符合国家相关标准。
施工过程中使用的材料设备需经甲方验收合格后方可投入使用。
乙方应保证所使用材料设备的真实性和合法性，如有质量问题，乙方应承担全部责任。
五、安全施工与环境保护乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全无事故。
施工过程中产生的废弃物应按照环保要求进行处理，防止环境污染。
如因乙方原因导致安全事故或环境污染问题，乙方应承担全部责任。
六、违约责任与赔偿损失如甲乙双方中任何一方违反本合同约定，应承担违约责任。
如因乙方原因导致工程延期、质量不达标等，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。
厂房地面硬化合同范本
厂房地面硬化合同范本甲方（委托方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲乙双方就甲方厂房地面硬化工程达成合作意向，为明确双方的权利义务关系，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：厂房地面硬化工程。
1.2 工程地点：_____________________。
1.3 工程内容：包括但不限于地面清理、混凝土浇筑、地面硬化处理等。
1.4 工程期限：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
第二条工程价款及支付方式2.1 工程总价款为人民币（大写）：__________________元整（￥__________________）。
2.2 支付方式：甲方应于合同签订之日起_____日内支付总价款的_____%作为预付款；工程完成_____%后支付总价款的_____%；工程竣工验收合格后支付剩余的_____%。
第三条双方的权利和义务3.1 甲方的权利和义务：3.1.1 甲方有权监督乙方的施工进度和工程质量。
3.1.2 甲方应按合同约定支付工程款项。
3.1.3 甲方应提供施工所需的场地和必要的施工条件。
3.1.4 甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续。
3.2 乙方的权利和义务：3.2.1 乙方应按照合同约定的工程内容和期限完成施工。
3.2.2 乙方应保证工程质量，符合国家及行业相关标准。
3.2.3 乙方应遵守甲方的施工管理规定，确保施工安全。
3.2.4 乙方应负责施工过程中的环境保护和清洁工作。
第四条工程验收4.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
4.2 甲方应在接到通知后_____日内组织验收，并出具验收报告。
4.3 如工程质量不符合合同约定，乙方应在接到甲方通知后_____日内进行整改，并承担由此产生的费用。
第五条违约责任5.1 如甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付应付款项的_____%作为违约金。
厂区硬化施工合同
厂区硬化施工合同篇一：厂区道路硬化施工承包合同厂区道路硬化施工承包合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为了明确甲、乙双方的权利及义务，确保工程进度和工程质量，经甲、乙双方平等友好协商，特签订本合同。
一、工程名称：××××××××建设项目厂区道路水泥硬化。
二、承包形式：采取包工包料施工承包方式。
道路水泥硬化所需人工、材料全部由承包方负责（基础层由甲方负责）。
三、工期：全期工程15天，即年月日至年月日。
四、工程施工承包价格：厂区道路水泥硬化施工承包价格按混凝土实际体积计算承包价格，全部包干价格为实际验收混凝土体积每立方10公分370元/立方，20公分350元/立方计算。
五、工程质量：乙方必须严格按工程质量标准施工，水泥一定要采用冀东水泥的配比用料，混凝土密实度严格按标准验收，涨缩间距不超过5年。
并用油膏进行充填。
路面保证平整度，路面指纹标准，出现断装和密实度达不到标准，必须返工，并由乙方承担全部返工损失。
工程质量保质期1年。
在一年内出现的质量问题需进行处理，由乙方无偿 # 的负责处理。
六、安全责任：乙方必须严格按标准规程进行施工，保证安全施工。
凡发生安全事故造成人身伤亡事故及损失的，一律由乙方自行负责，并承担全部经济损失。
七、付款方式：采取分期付款方式，工程完成30%时由甲方支付一次，完成60%时由甲方支付一次，全部工程完成经验收后，乙方除留下全部工程5%的保证金外，剩余工程承包款由甲方付清，一年之内工程没有任何质量问题，甲方付清乙方的保证金。
八、本合同未尽事宜由甲、乙双方另行协商解决。
九、本合同经甲、乙双方签字后生效。
十、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方（签章）：乙方（签章）：年月日篇二：厂区道路硬化等工程施工合同停车厂道路硬化等工程施工合同发包人：马跑泉镇黑王村村委会承包人：天水宇泰建筑工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
厂房地面硬化建设工程施工合同
厂房地面硬化建设工程施工合同双方当事人甲方：_________（下称甲方）乙方：_________（下称乙方）工程概述甲方委托乙方进行厂房地面硬化建设工程施工，该工程的主要内容为：•厂房地面清理：清除原有地面杂物、油污、水渍等；•厂房地面处理：进行地面打磨、修补、洁净处理；•厂房地面硬化：采用XX品牌硬化剂，对地面进行硬化处理；•厂房地面美化：进行地面抛光，使地面看起来更加美观。
工期为__天，工程价款为___元。
工程质量1.工程质量应符合国家相关标准要求，并保证达到以下要求：–地面硬度：不低于XXHSD；–地面光洁度：不低于XX；–地面美观度：无划痕、无泛白、无多余研磨印记、无气泡、无破损；–硬化层厚度：不低于XXmm。
2.工程过程中如出现工程质量问题，应立即停工整改，直到达到标准要求为止。
工程变更和索赔1.如双方需要对工程内容进行修改或调整，应以书面形式通知对方，并在双方协商一致后进行变更。
2.如因双方原因导致工程延误或增加额外费用，应另行协商解决。
3.如因工程质量问题导致乙方需要支付额外费用，应由甲方承担。
工程保修1.工程竣工后，甲方应进行验收，对工程进行验收合格后，保修期开始计算，保修期为___个月。
2.保修期内，若因乙方原因导致工程质量问题或出现其他问题，乙方应在收到甲方通知后，立即进行修复或更换，并承担由此产生的费用。
合同解除1.如乙方未按照合同约定进行工程施工，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此造成的费用损失。
2.如甲方未按照合同约定支付费用或其他原因导致无法继续施工，乙方有权解除合同，并要求甲方承担由此造成的费用损失。
法律适用和争议解决1.本合同适用中华人民共和国法律法规，双方应依法履行本合同。
2.如因履行本合同而发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。
合同生效和效力1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同的任何修改、补充、作废等都须经过甲乙双方的协商一致，并应以书面形式作出。
厂房地面硬化工程合同模板
厂房地面硬化工程合同模板【合同编号】XXXX-XX-XX甲方（业主）：___________乙方（承包商）：_________鉴于甲方拟对其厂房地面进行硬化处理，乙方具备相应的资质和能力，甲乙双方本着平等自愿的原则，就厂房地面硬化工程项目达成如下协议：一、工程概述本项目位于_________（具体地址），涉及面积约______平方米。
工程内容包括但不限于地面清理、打磨、混凝土浇筑、固化剂处理等工序。
二、工程要求1. 乙方需按照国家相关标准和行业规范执行工程操作，保证工程质量符合《建筑地面工程施工质量验收规范》等相关标准。
2. 施工材料应满足环保要求，不得使用有毒有害物质。
3. 工程完成后，地面硬度应达到C25以上，平整度误差不超过±3mm。
三、施工周期自合同签订之日起，乙方应在_______（具体天数）天内完成地面硬化工程，并确保工程按期交付。
四、质量保证1. 乙方应对所施工的地面硬化工程提供至少______年的质保期。
2. 在质保期内，如出现质量问题，乙方须负责无偿修复。
五、费用支付1. 工程总价为人民币_______元，包含所有材料费、人工费及税费。
2. 甲方应于合同签订后______日内支付____%的预付款。
3. 余款在工程验收合格后______日内结清。
六、违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间完成工程，应按每日未完成部分的______%支付违约金。
2. 如甲方延迟支付款项，应按逾期金额的______%向乙方支付滞纳金。
七、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先协商解决；协商不成时，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同一经双方签字盖章，即具有法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：___________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：___________ 日期：____年____月____日。
厂房地面硬化工程合同范本
厂房地面硬化工程合同范本甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目厂房地面硬化工程事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：________厂房地面硬化工程1.2 工程地点：________1.3 工程内容：包括但不限于厂房地面混凝土浇筑、找平、养护等工程。
1.4 工程规模：根据实际测量面积计算。
二、合同工期2.1 工程预计开工日期：____年__月__日。
2.2 工程预计竣工日期：____年__月__日。
2.3 承包商应按照合同约定的工期完成工程。
如因承包商原因导致工程延期，应按照违约责任承担相应的违约金。
三、质量要求3.1 工程质量应符合国家相关标准和规范要求。
3.2 承包商应按照业主提供的施工图纸和技术要求进行施工。
3.3 工程验收合格后，业主应在验收报告上签字确认。
如验收不合格，承包商应按照业主的要求进行整改，直到达到合同约定的质量要求。
四、工程造价及付款方式4.1 工程造价：根据实际测量面积和单价计算。
具体单价和总价款双方另行签订补充协议。
4.2 付款方式：（1）工程进度款：按照工程进度的实际情况，业主可按照约定的比例支付工程进度款。
（2）验收合格后，业主支付合同总价款的__%。
（3）质保期内，如工程出现质量问题，由承包商负责修复，并承担相应的费用。
五、违约责任5.1 承包商未按照合同约定的时间、质量完成工程，应承担相应的违约金。
5.2 业主未按照合同约定的时间支付工程款，应承担相应的违约金。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。
7.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
场地硬化项目合同模板范本
场地硬化项目合同模板范本strong场地硬化项目合同/strong甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲乙双方就__________(场地硬化项目名称)达成合作意向，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守执行。
一、项目概述本项目位于_______________(详细地址)，主要工作内容包括地面平整、铺设硬化材料、排水系统建设等，旨在提升场地使用效率及安全性。
二、合同金额本项目总合同金额为人民币____________元整（¥_______），包含了所有施工材料费、人工费、机械使用费及相关税费。
三、工期要求本项目计划开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。
除非遇到不可抗力因素，乙方应保证按期完成工程。
四、质量标准乙方必须按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量满足甲方要求及设计规范。
五、支付方式1. 预付款：甲方需在合同签订后___日内支付合同总额的__%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度分批支付，具体比例和时间由双方协商确定。
3. 尾款：工程完工并通过验收后，甲方在规定时间内支付剩余款项。
六、违约责任若任何一方未能履行合同约定，应当承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
九、附件包括但不限于工程设计图纸、技术规范、进度计划表等，与本合同具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
地面硬化建设工程施工合同
发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
根据我国《合同法》及其他法律法规的相关规定，甲乙双方经平等自愿协商，就乙方承包甲方厂房地面硬化建设工程事宜达成如下协议：
一、工程概况
1、工程名称: 施工工程。
2、工程地址：
3、工程范围及标准：，30cm厚河卵石垫层，25cm厚成品混凝土标号C25。
厂房是C25。
4、承包方式：乙方包工包料施工，甲方负责水电。
5、工程期限：本工程自年月日至年月日竣工，工期天。
二、验收标准
本工程竣工后，由乙方汇总施工材料，由甲乙双方会同相关管理部门进行验收，验收标准为符合国家相关标准，符合本合同要求。
三、合同价款及工人工资预付款
1、本合同工程单价为人民币（小
写：）单价为税后价。
2、工程付款方式为每贰万平米验收合格后结算97%。
3 本合同签订之日内，甲方收取乙方工人工资预付款人民币（共计），乙方保证及时足额支付工人工资，如未能按时足额支付工人工资，甲方代为发放，其产生的费用将从工程价款中扣除。
一个月内第一次结付工程款即退还乙方，工人工资预付款拾万元。
四、双方的权利和义务
1、乙方保证有建设本工程的资质要求。
2、甲方在工程开工前，做好清场工作，方便乙方施工建设。
3、本合同工程图纸由甲方提供，乙方必须严格按照图纸进行施工，如发现图纸有问题，应及时向甲方书面提出，未经甲方许可，不能擅自改变图纸进行施工。
4、乙方在施工过程中所使用的建筑材料必须符合国家标准。
5、在施工中，如因乙方原因造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失，由乙方承担全部赔偿责任。
如因甲方原因造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失，由甲方承担全部赔偿责任。
6、乙方应及时足额发放施工人员工资，否则由此引发的一切后果由乙方承担。
如甲方造成的工人工资不能及时发放，由甲方承担。
7、在本合同履行期间，甲方派驻工程监理一名，乙方应服从工程监理的监督。
8、对隐蔽工程在隐蔽前，乙方会同甲方组织验收，经甲方验收合
格后，方可隐蔽。
否则视为该隐蔽工程不合格。
9、本工程验收合格后，甲方扣除乙方工程总价款3%的质保金。
待本工程一年后无质量问题，全额给付。
10、本工程质保期为一年，在一年内，如发生翻浆，断裂等质量问题，乙方负责免费维修。
11、平整路基厂房费用由甲方负责，由乙方负责施工管理，路基完工后，。
甲方如期把工程款结清，如乙方不能正常施工，合同自动解除。
五、违约责任
1、如乙方违约，未按合同履行，造成乙方停工，一切损失由甲方负责。
2、如乙方未按合同所约定的工期，保质保量的完成，所照成的损失由乙方承担。
3、甲乙双方如对本合同产生异议，双方协商解决，如不能达成协商，由人民法院仲裁。
4、乙方必须保资质和证件真实有效，否则视为合同无效。
本合同一式两份，双份各执一份。
甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：
年月日年月日。