2017版建设工程施工合同示范文本GF-2017-0201
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2017-0201本合同由以下各方于签订：甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]以下合称为“双方”。
一、合同目的本合同旨在明确甲方与乙方在建设工程施工过程中的权利与义务，确保工程的顺利进行。
二、合同内容1. 工程范围：详细描述需要进行施工的建筑物或设施的类型、规模、位置等。
2. 工程进度：规定工程的起止日期、里程碑节点和工期要求。
3. 工程费用：明确工程总投资、支付方式、变更控制等方面的规定。
4. 施工质量：明确施工过程中需要遵循的质量标准和验收要求。
5. 安全管理：规定施工过程中的安全措施和责任，确保工人和周围环境的安全。
6. 责任与违约：明确双方在合同履行过程中的责任和违约处理方式。
7. 合同变更：规定合同变更的流程和双方协商的原则。
8. 纠纷解决：明确双方解决合同纠纷的方式和途径。
三、所涉及附件所涉及的附件如下：1. 工程施工图纸及说明；2. 工程合同付款计划；3. 施工进度计划表；4. 施工安全管理方案；5. 工程验收标准及程序。
四、所涉及的法律名词及注释：1. 建设工程法：指定了对建设工程施工活动的管理和监督规定。
2. 《招标投标法》：规定了对工程招标投标活动的监管要求。
3. 《施工合同法》：明确了建设工程施工合同的权利义务和违约责任。
五、在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法1. 资金问题：如甲方未按时支付款项，可以通过协商解决或采取法律手段追讨。
2. 工期延误：如乙方因不可抗力原因导致工期延误，可以协商调整工期或延长合同履行期限。
3. 施工质量争议：如甲方对乙方的工程质量不满意，可以通过第三方检验机构进行评估和裁决。
六、附则本合同自甲方和乙方签字盖章之日起生效，并取代先前与本合同有关的所有口头或书面协议。
合同各方均应严格遵守本合同的约定，并承担相应的违约责任。
甲方：乙方：签字：签字：日期：日期：。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201为建设工程施工合同，旨在确保本项目的顺利进行。
本合同由甲方（建设单位）和乙方（承包商）双方共同签署，并遵循以下条款和条件：一、合同内容及范围1.1 本合同的目的是明确甲、乙双方在工程施工过程中的权利和义务，规定双方的责任和合同价格。
1.2 本合同涵盖的范围包括但不限于工程的设计、施工、质量验收等。
1.3 本合同的附件包括但不限于工程设计文件、施工图纸、质量验收标准和规范等。
二、合同条款2.1 工程设计文件2.1.1 工程设计文件是本项目的基础，乙方应根据设计文件进行施工，并确保施工质量符合设计要求。
2.1.2 如需要对设计文件进行修改，乙方应及时与甲方沟通并取得书面确认。
2.2 施工过程2.2.1 乙方应按照施工图纸和工程规范进行施工，并严格控制施工进度。
2.2.2 乙方应保证施工现场的安全，制定施工安全管理计划，并提供必要的安全设施。
2.2.3 乙方应负责保护施工现场周围的环境，确保施工过程中不对周围环境造成污染。
2.3 质量验收2.3.1 在施工完成后，乙方应根据质量验收标准和规范进行质量验收。
2.3.2 如发现施工质量不符合要求，乙方应及时进行整改，直到符合要求为止。
三、附件所涉及附件如下：- 工程设计文件- 施工图纸- 质量验收标准和规范四、法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下：- 建设单位：指承担建设工程建设任务的法人或其他组织。
- 承包商：指承担建设工程施工任务的法人或其他组织。
五、可能遇到的困难及解决办法在实际执行过程中，可能会遇到以下困难：1. 材料供应不稳定：乙方可与供应商签订长期合同，提前储备材料，以确保施工进度不受影响。
2. 天气条件不利：乙方可制定应对恶劣天气的施工计划，并采取相应的防护措施，保证安全和质量。
3. 设计变更：如遇到设计变更，乙方应与甲方及时沟通，并根据变更内容进行施工调整。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同合同编号：GF-2017-0201出版方：住房和城乡建设部（National Ministry of Housing and Urban-Rural Development）合同起始日期：__________合同终止日期：__________甲方（业主）：_______________________________________地址：__________________________________________________________________________________________法定代表人（负责人）：______________________________身份证号码：______________________________________委托代理人：_______________________________________地址：__________________________________________________________________________________________乙方（承包商）：_______________________________________地址：__________________________________________________________________________________________法定代表人（负责人）：______________________________身份证号码：______________________________________委托代理人：_______________________________________地址：__________________________________________________________________________________________鉴于乙方具有从事建筑施工的资质，并愿意按照甲方的要求进行工程施工，双方本着公平、自愿、平等、协商一致原则，经友好协商达成以下协议：第一条工程名称及地点1.1 工程名称：______________________________________1.2 工程地点：______________________________________第二条工程范围2.1 工程范围包括但不限于以下内容：_____________________________________________________________________第三条工程价格及支付方式3.1 工程总价为：_________ 元3.2 工程款项支付方式如下：3.2.1 ______%的工程款在合同签订后______天内支付给乙方，以便开始工程；3.2.2 ______%的工程款在工程进度达到______%时支付给乙方；3.2.3 ______%的工程款在工程进度达到______%时支付给乙方；3.2.4 ______%的工程款在工程竣工验收合格后支付给乙方。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部
（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2017-0201第一章总则第一条本合同是建设工程施工合同的示范文本，适用于在建设工程中，结合实际情况，明确项目双方的权益和责任。
第二条本合同所涉及的主体包括建设单位、施工单位以及监理单位。
第三条本合同的签署应遵守国家的法律法规和建设工程施工管理规定。
第四条本合同的目的在于确保建设工程的安全、质量和进度，并保护双方当事人的合法权益。
第二章合同的主要内容第五条本合同的主要内容包括建设工程的范围、施工进度、质量要求、工程款支付等。
第六条建设工程的范围应详细描述各项工作的内容、方法和要求。
第七条施工进度应根据工程的实际情况进行合理的安排，并明确各个节点的时间要求。
第八条质量要求应符合国家和地方有关建设工程施工质量的法律法规和标准。
第九条工程款支付应按照合同约定的条件和进度进行支付。
第三章合同的履行方式第十条本合同的履行方式包括施工单位进行施工，建设单位进行监督和支付工程款。
第十一条施工单位应按照合同约定的要求进行施工，并保证施工质量和进度的合理达标。
第十二条建设单位应对施工单位的施工进行监督，并及时支付工程款。
第四章保证和索赔第十三条施工单位应按照合同约定的要求进行质量保证，并承担由质量问题引起的返工和修复费用。
第十四条施工单位如遇到不可抗力等无法控制的因素，应及时向建设单位报告并采取相应措施。
第十五条如发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不能解决，则可依法进行仲裁或诉讼。
第五章附则所涉及附件如下：1. 工程施工图纸2. 建设工程设计文件如下所涉及的法律名词及注释：1. 建设工程：指按照设计文件所规定的要求进行施工的工程。
2. 施工单位：指承担建设工程施工任务的法人或其他组织。
3. 建设单位：指拥有或使用土地的法人或其他组织，委托施工单位进行工程建设。
4. 监理单位：指受建设单位委托，对施工单位的施工进行监督和管理的法人或其他组织。
2017版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
发包人(全称）:
承包人（全称)：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就
工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称：。
2.工程地点:。
3。工程立项批准文号:.
4。资金来源：。
5。工程内容:。
（三)专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合ห้องสมุดไป่ตู้条款时,应注意以下事项：
1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2。合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款;
1。1。3。6施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品,但不包括工程设备、临时工程和材料。
1.1。3。7施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1。1。3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施.
（GF—2017—0201）
建设工程施工合同
（示范文本）
住房城乡建设部
国家工商行政管理总局
说明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013—0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017-0201）（以下简称《示范文本》).为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：
《建设工程施工合同》(GF-2017-0201)
《建设工程施工合同》(GF-2017-0201) 建设工程施工合同GF-2017-02011. 合同背景本合同由甲方（以下简称“业主”）、乙方（以下简称“承包商”）共同订立，双方在平等自愿的基础上，就建设工程施工事宜达成一致意见，并约定以下条款。
2. 合同内容2.1 工程概况本合同涉及的工程概况如下：- 工程名称：- 工程地点：- 工程范围：- 工作任务：- 施工期限：- 工程费用：2.2 质量要求本合同要求乙方按照国家相关法律法规和标准，确保施工工程的质量达到以下要求：- 结构安全性：- 施工材料：- 设备设施：- 完成工期：2.3 合同价款及付款方式本合同约定的合同价款为：- 总价款：- 分期付款方式：- 履约保证金：2.4 审批手续根据国家相关政策和法规，甲方负责办理下列审批手续：- 建设工程规划许可证；- 施工图审查；- 施工许可证；- 竣工验收。
2.5 现场管理与安全乙方承担以下责任：- 现场管理：- 安全保障：- 工程施工组织设计：3. 附件清单所涉及的附件如下：- 附件一：工程图纸- 附件二：施工方案- 附件三：材料清单- 附件四：设备设施清单- 附件五：进度计划4. 相关法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下：- 建设工程规划许可证：指建设工程设计文件经批准后，由有权机关颁发的准予工程建设的证书。
- 施工图审查：指根据国家建设工程的法律、法规和技术规范，对工程施工图纸进行审查的行为。
- 施工许可证：指依法发放给施工企业施工的准许证书。
- 竣工验收：指建设项目竣工后，经验收检查合格后，由有关主管部门颁发的证明文件。
5. 可能遇到的困难及解决办法在实际执行过程中，可能会遇到以下困难：- 施工期限紧张：通过加班等措施加快工期进度。
- 材料供应不及时：及时与供应商沟通，寻找替代方案。
- 设备损坏或故障：及时维修或更换设备，以不影响工程进展。
- 施工现场安全问题：加强施工现场管理，确保工人安全。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201合同编号：GF-2017-0201甲方：（甲方名称、地址、联系方式）乙方：（乙方名称、地址、联系方式）一、合同目的和意义本合同旨在约定甲方与乙方在建设工程施工过程中的权利和义务，明确双方责任，维护双方合法权益，确保工程质量和安全。
二、工程概况1. 工程名称：（填写工程名称）2. 项目地址：（填写项目地址）3. 工程范围：（详细描述工程范围）三、合同条款1. 价格与付款方式1.1 总价款：（填写总价款）（详细描述付款方式，包括分期付款、保证金、违约金等）2. 工期2.1 开工时间：（填写开工时间）2.2 竣工时间：（填写竣工时间）（描述工期保证和延期情况处理方式）3. 资质要求3.1 乙方资质：（填写乙方资质要求）3.2 甲方配合：（描述甲方应协助乙方完成工程所需手续、文件等）4. 工程质量与验收4.1 工程质量标准：（描述工程质量标准）4.2 工程验收标准：（描述工程验收标准）5. 变更和索赔5.1 变更：（描述变更操作流程和费用调整方式）5.2 索赔：（描述索赔操作流程和索赔金额计算方式）6. 违约与解除6.1 违约责任：（描述违约责任和违约金计算方式）6.2 合同解除：（描述解除合同的权利和程序）7. 保证和保险7.1 乙方保证：（描述乙方提供保证的方式和金额）7.2 甲方保险：（描述甲方购买保险的方式和金额）8. 争议解决8.1 协商解决：（描述双方在争议解决中的协商方式）8.2 仲裁解决：（描述双方在争议解决中的仲裁方式）四、附件所涉及附件如下：1. 工程图纸：（工程所涉及的图纸及编号）2. 技术规范：（工程所涉及的技术规范及编号）3. 监理报告：（工程所涉及的监理报告及编号）4. 其他附件：（其他与工程相关的附件及编号）五、法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下：1. 合同法注释：合同法是指中华人民共和国合同法，规定了民事合同的基本原则和法律适用。
(完整word版)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局1第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。
2.合同价格形式：。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
建设工程施工合同 GF—2017—0201
建设工程施工合同GF—2017—0201 建设工程施工合同合同编号：GF—2017—0201甲方：（合同签订人姓名、单位名称、地址、联系）乙方：（施工单位名称、地址、营业执照编号、法定代表人姓名、联系）鉴于双方在工程施工方面具有专业优势，为了确保工程施工的顺利进行，特订立本合同，以资遵守。
一、工程概况项目名称：建设地点：建设内容：建设规模：建设周期：二、施工方式本工程采用的施工方式为（详细描述施工方式）。
三、施工作业范围1. 施工的具体范围包括：2. 施工的条件和限制：3. 施工时需时注意的地方：四、报价及支付方式1. 建筑工程方案概算金额总计为：2. 乙方向甲方收款的支付期限：3. 本合同的履行质保期为自项目竣工之日起一年。
五、质量保证及交货期限1. 乙方应确保施工质量符合相关法律法规的要求，同时要根据设计要求严格把关施工质量。
2. 乙方应按合同规定的交货期限完成工程施工。
如无法按时完成，应提前告知甲方并重新确定交货期限。
六、保密协议双方同意在本合同及工程施工过程中，对于涉及商业及技术秘密的信息予以保密，并遵守相关法律法规的规定。
七、违约及赔偿1. 一方违反本合同规定未能履行义务的，将给对方造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。
2. 如因建设过程中由于乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担全部赔偿责任。
八、争议解决方式发生任何争议时，双方应协商解决。
如协商不成，应根据当地有关法律规定进行仲裁或起诉。
附件：1. 项目相关文件及证件2. 工程设计图纸及施工方案3. 其他协议和合同文件法律名词及注释：1. 工程建设规划许可证：指建筑工程施工前必须取得的许可证。
2. 工程监理：指建筑工程施工过程中对施工单位的监督和管理。
3. 工程竣工验收：指建筑工程施工完成后进行的验收程序。
可能遇到的困难及解决办法：1. 由于工程施工前未能通过相关审查，导致无法开工。
解决办法：乙方应妥善处理相关审查事务，确保按期开工。
2017版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
1.1.6.1书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
1.3
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
人民币（大写）(¥元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）(¥元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）(¥元)。
2.合同价格形式：。
承包人项目经理：。
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
1.1.4.2竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。
1.1.4.3工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。
1.1.1.6技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.7图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。
2017版建设工程施工合同示范文本GF-2017-0201-...
2017版建设工程施工合同示范文本GF-2017-0201-...2017版建设工程施工合同示范文本GF-2017-0201-...一、合同双方甲方：（施工单位全称、地址、法定代表人姓名及职务、联系电话、邮政编码等信息）乙方：（建设单位全称、地址、法定代表人姓名及职务、联系电话、邮政编码等信息）二、合同标的建设工程的名称、工程地点、建设规模及工程内容、设计、施工及验收标准等详细内容。
三、合同价格工程合同总价、计价方式、支付方式、约定的工程金额的支付时间、支付方式、进度款支付、补偿金等相关条款。
四、工期和履约保证工期与开工及竣工时间、罚款及赔偿、质保付款、质保期等相关条款。
五、施工条件建设单位承担的施工条件及义务、施工单位承担的施工条件及义务、临时配套工程、施工保障措施等相关内容。
六、质量保证施工单位承担的质量保证责任、验收标准、质量检测等内容。
七、工程变更、索赔与解决争议工程变更变更之前之后工程合同总价、索赔及解决争议、仲裁、法院管辖等相关条款。
八、违约责任合同违约责任及赔偿标准的相关条款。
九、合同终止合同终止的情形、终止之后的处理等相关内容。
十、其他本合同未涉及的约定等其它权利及义务的约定。
本文档所涉及简要注释如下：工程合同总价：指工程合同金额总计，包括施工图设计及设备供应等全部费用，以元为单位计算。
罚款及索赔：是指当甲方或乙方违反合同规定，导致损失的费用进行赔偿的条款。
计价方式：指工程付款的计算方式，包括目录计价、定额计价和计时计价。
验收标准：指工程验收时所参照的标准，由地方政府或相关部门依法制定或认可的质量验收标准。
补偿金：是指施工单位因本合同下被要求采取的变更措施或加班等而产生的经济损失，或者施工单位为保证合同履约，被要求采取的其他措施所支付的费用。
质保期：是指施工单位在竣工验收合格后，对竣工验收合格的部分承担质量保证的期限，一般为合同确认后一年。
法院管辖：指在合同中对因尽职人员引发的纠纷应通过司法途径解决，约定仲裁时仲裁地有争议，则应该提起诉讼的管辖地，一般是乙方所在地。
(完整)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同 (示范文本)1. 背景本合同是由甲方（以下简称“发包人”）与乙方（以下简称“承包人”）就建设工程的施工达成的协议，双方将按照合同约定的条件、规定和标准进行合作。
2. 定义2.1 建设工程：指在指定地点，按照规划和设计文件、技术标准要求进行的工程。
2.2 发包人：指委托承包人进行工程施工的一方。
2.3 承包人：指受发包人委托承担工程施工任务的一方。
3. 合同目的3.1 本合同的目的是确保工程的顺利进行，保障双方的权益。
3.2 本合同还将规定工程施工的时间、质量、成本、责任及其他相关事项。
4. 合同条款4.1 工程概述4.1.1 工程名称：xxxx4.1.2 工程地点：xxxx4.1.3 工程规模：xxxx4.1.4 工程内容：xxxx4.1.5 工程起止时间：xxxx4.2 发包人的权利和义务4.2.1 向承包人提供施工图纸、设计文件和技术要求等资料。
4.2.2 按合同约定支付工程款项。
4.2.3 在工程期间提供必要的支持和配合。
4.2.4 监督工程施工的进展和质量。
4.2.5 对工程验收及时作出合理判断。
4.3 承包人的权利和义务4.3.1 按照发包人的要求完成工程施工。
4.3.2 在工程施工期间保证安全及环境保护。
4.3.3 提供合格的材料和设备，保证施工质量符合要求。
4.3.4 在规定时间内完成工程，并保证质量。
4.3.5 配合发包人的监督和验收工作。
4.4 工程款项支付4.4.1 工程款项的支付方式和时间，按合同约定进行。
4.4.2 若发包人未按时支付工程款项，承包人有权要求利息和违约金。
4.5 保险责任4.5.1 工程期间，涉及工程方的责任和施工风险由承包人承担。
4.5.2 发包人有权要求承包人提供相应的保险。
4.6 违约责任4.6.1 若任一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
4.6.2 违约方应支付合同金额一定比例的违约金。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)第一章总则第一条合同目的为确保建设工程施工过程的合法性、规范性和安全性，保护各方的合法权益，加强合同管理，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，制定本合同。
第二条合同定义1. 建设工程：指根据项目需求，按照技术标准和规范，进行规划、设计、施工、监理、验收等环节的工程项目。
2. 承包人：指合同中约定的承担建设工程全部或部分施工任务的单位。
3. 发包人：指合同中约定的委托承包人承担建设工程施工任务的单位或个人。
4. 监理人：指合同中约定的对建设工程施工过程进行监督和管理的单位或个人。
第三条合同形式本合同采用书面形式，并由双方签字盖章或者电子文本形式确认。
第四条合同的解释本合同的解释以中文为准，如有其他语言版本，以中文版本为准。
...第九章法律适用根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，本合同的解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
第十章附件所涉及附件如下：附件一：合同付款计划表附件二：施工进度计划表附件三：工程质量验收标准附件四：建设工程设计图纸第十一章法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下：1. 中华人民共和国合同法：指中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会于1999年3月15日通过并自1999年10月1日起施行的法律。
2. 中华人民共和国建设工程质量管理条例：指中华人民共和国国家发展和改革委员会于2009年6月30日发布的关于建设工程质量管理的规定。
第十二章执行困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下：1. 质量问题：如出现建设工程质量问题，可根据合同约定进行工程质量验收和责任追究。
2. 进度延迟：如发生施工进度延迟，双方可根据合同约定协商解决，涉及费用和工期的调整。
3. 变更和索赔：如有变更设计或其他需要索赔的情况，应按照合同约定和相关法律法规进行申请和处理。
《建设工程施工合同示范文本GF-2017-0201》-详细解读
《建设工程施工合同示范文本GF-2017-0201》-详细解读《建设工程施工合同示范文本 GF-2017-0201》详细解读1. 引言本文档是国务院国有资产监督管理委员会发布的《建设工程施工合同示范文本 GF-2017-0201》的详细解读。
本文档为建设工程施工合同的当事人提供指导和建议，以帮助各方避免纠纷和争议，实现合法、合规、和谐的建设工程施工活动。
2. 合同基本条款2.1 合同的定义本合同是由建设工程的业主与承包商签订的书面合同。
本合同对工程的质量、进度、价格、支付方式、保险责任、索赔责任等方面做出约定。
2.2 合同的组成部分本合同包括合同书、附件、补充协议和技术规范等，其中合同书为合同的主体文件，附件、补充协议和技术规范等为合同的补充文件。
双方应遵守合同中约定的所有条款。
2.3 合同的签订合同的签订应采取书面形式，并经双方当事人签字盖章确认。
合同的签订地点为业主所在地或建设工程所在地。
2.4 合同价款合同价款应为固定价款或控制价款。
固定价款是指在合同签订时，双方约定工程总造价，并不因变更而改变的价款，包括税金和各种费用。
控制价款是由业主控制在合理范围内的总价款，这包括原价款和变更价款。
2.5 合同的变更合同的变更应采取书面形式，在合同签订后进行并由双方签字确认。
变更前应经过技术、财务、法务等部门的审查和审批。
合同的变更应遵循公平、合理、诚信原则。
2.6 合同的履行保证金承包商应按照约定向业主交纳一定比例的履行保证金，用于履行合同义务或支付违约金。
履行保证金不得用于支付补偿金、赔偿金、罚款等。
业主应定期退还保证金，直至承包商完全履行合同义务。
2.7 合同的索赔责任双方应在合同中约定索赔责任的范围和方式，明确索赔期限、索赔金额、证明责任、鉴定评估、处理方式等。
当存在争议时，应通过协商、调解、仲裁等方式解决。
2.8 合同的解除在以下情况下，任何一方有权解除合同：（1）因不可抗拒的原因，导致无法完成合同；（2）违约行为超过一定期限；（3）未按合同约定支付价款；（4）在约定时间内未完成工程；（5）双方协商一致解除。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2017-0201一、合同背景及目的本合同是由建设工程的业主（以下简称甲方）与施工承包商（以下简称乙方）签订的一份合同，旨在明确双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任。
二、合同条款及解释1. 合同条款的编写原则本合同的条款编写遵循法律法规、行业标准、技术规范等相关规定，并结合当地实际情况进行制定。
2. 合同主要内容本合同包括但不限于以下主要内容：2.1 工程概况：对工程项目进行详细介绍，包括工程范围、建设地点、工期等。
2.2 工程价款及支付方式：明确工程价款的金额以及支付方式和时间节点。
2.3 工程质量：规定工程质量的要求及验收标准。
2.4 施工组织设计：详细描述施工组织设计方案及调整的条件和程序。
2.5 安全生产：明确安全生产要求、责任分工、安全检查等相关事项。
2.6 合同履行保证：规定双方合同履行保证的要求和方式。
2.7 合同变更和解除：针对合同变更和解除的程序及约束条件进行规定。
2.8 违约责任：明确双方因违约行为应承担的法律责任。
2.9 争议解决：约定争议解决方式，如调解、仲裁、诉讼等。
三、所涉及附件本合同所涉及的附件如下：1. 工程图纸及设计文件2. 工程施工方案3. 工程量清单4. 施工进度计划5. 质量验收标准6. 安全生产管理办法7. 付款计划8. 合同履行保证文件9. 其他相关附件四、所涉及的法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下：1. 建筑法律建筑法律是指国家法律法规中涉及建设工程和建筑领域的法律。
2. 招投标法招投标法是指规定国家招标和投标活动的法律法规。
3. 建设工程质量管理条例建设工程质量管理条例是指规定建设工程质量管理要求的法律法规。
五、执行过程中可能遇到的困难及解决办法在实际执行过程中，可能会遇到以下困难：1. 资金问题：可以通过合理安排付款计划、融资等方式解决。
2. 材料供应问题：可以与供应商建立长期合作关系，提前预定材料，或者选择备选供应商。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2017-0201)第一章总则第一条合同双方约定等第二章工程前期准备第二条工程范围等第三章施工组织和管理第三条施工计划等第四章施工质量与安全第四条施工质量要求等第五章施工进度与合同价款支付第五条施工进度等第六章合同价款和支付方式第六条合同价款等第七章变更和索赔处理第七条变更和索赔等第八章合同履行和验收第八条合同履行和验收等第九章违约与争议解决第九条违约与争议解决等第十章合同的终止和解除第十条合同终止和解除等第十一章附则第十一条附则等附件：1. 工程图纸及说明书2. 工程进度计划表3. 工程质量检查记录表4. 工程安全防护措施表5. 施工变更申请表6. 索赔申请表7. 合同价款支付证明文件8. 合同履行验收记录表9. 违约处理决定书10. 争议解决协议书11. 合同终止解除通知书本文档所涉及的法律名词及注释：2. 变更：指在合同履行过程中，根据实际情况的变化而对合同内容进行修改的行为。
3. 索赔：指合同一方要求对方承担违约责任或者赔偿损失的诉讼请求或者要求书面赔偿的行为。
4. 违约：指合同一方未按照合同约定的义务履行，或者未按照法律的规定承担义务的行为。
5. 争议解决：指合同双方在履行合同过程中出现的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决的过程。
本文档在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：1. 施工计划变更：如遇施工计划需要变更的情况，双方应协商确定新的施工计划，并及时调整合同进度表。
2. 施工质量问题：如发现施工质量问题，应当立即通知承包方进行整改，并记录整改过程和结果。
3. 施工进度延误：如出现施工进度延误的情况，应当及时调整施工计划，并与业主方商议补偿方式。
4. 合同价款支付延迟：如发生合同价款支付延迟的情况，可与业主方协商制定付款计划，并妥善保留相关证明文件。
本文档所涉及附件如下：1. 工程图纸及说明书2. 工程进度计划表3. 工程质量检查记录表4. 工程安全防护措施表5. 施工变更申请表6. 索赔申请表7. 合同价款支付证明文件8. 合同履行验收记录表9. 违约处理决定书10. 争议解决协议书11. 合同终止解除通知书如需详细了解或使用本文档，请联系合同起草人或相关权威部门。
2017版建设工程施工合同示范文本GF-2017-0201
（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
GF —2017—0201 )建设工程施工合同（示范文本）国家工商行政管理总局住房城乡建设部制定为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201 ）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201 ）（以下简称《示范文本》λ为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（-）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容, 集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求, 也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1•专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2•合同当事人可以通过对专用合同条款的修改Z满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写"无"或划7"。
二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。
《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况Z根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
第一部分合同协议书 (1)一、工程概况 (1)二、合同工期 (1)三、质量标准 (1)四、签约合同价与合同价格形式 (1)五、项目经理 (2)六、合同文件构成 (2)七、承诺 (2)八、词语含义 (3)九、签订时间 (3)十、签订地点 (3)十一、补充协议 (3)十二、合同生效 (3)十三、合同份数 (3)第二部分通用合同条款 (4)1. ................................................................................................................. —般约定 (4)1.1词语定义与解释 (4)]2语吞文字 (7)1.3法律 (7)1.5合同文件的优先顺序7801∙4标准和规范 (7)1.7联络 (8)1∙8严禁贿赂 (9)1.9化石、文物 (9)1∙1()交通运输 (9)1」1知识产权 (10)1.12 保密 (11)1.13工程量清单错误的修正 (11)2.发包人 (11)2.1许可或批准 (11)2.2发包人代表 (11)2.3发包人人员 (12)2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供 (12)2.5资金来源证明及支付担保 (13)2.6支付合同价款 (13)2.7纟购竣工验收 (13)2.8现场统一管理协议 (13)3.承包人 (13)3.1承包人的一般义务 (13)3.4承包人现场查勘153.2项目经理 (14)3.3承包人人员 (15)3.4承包人现场查勘153.5分包153.6工程照管与成品、半成品保护 (16)3.7履约担保 (17)3.8联合体 (17)4.监理人 (30)4.1监理人的一般规定 (30)4.2监理人员 (17)4.3监理人的指示 (17)4.4商定或确定 (18)5.工程质量 (18)5.1质量要求 (18)5.2质量保证措施 (18)5.3隐蔽工程检查 (19)5.4不合格工程的处理 (20)5.5质量争议检测 (20)6.安全文明施工与环境保护 (20)6.1安全文明施工 (20)6.2职业健康 (23)6.3环境保护 (23)7.工期和进度 (24)7.2施工进度计划247.1施工组织设计 (24)7.4测量放线 (25)7.5工期延误 (25)7.6不利物质条件 (26)7.7异常恶劣的气候条件 (26)7.8暂停施工 (27)7.9提前竣工 (28)8.材料与设备 (50)&1发包人供应材料与工程设备 (50)8.2承包人采购材料与工程设备 (28)8.3材料与工程设备的接收与拒收 (29)8.4材料与工程设备的保管与使用 (29)8.5禁止使用不合格的材料和工程设备 (29)&6样品 (30)8.7材料与工程设备的替代 (30)&8施工设备和临时设施 (31)8.9材料与设备专用要求 (31)9.试验与检验 (32)9.1试验设备与试验人员 (32)9.4现场工艺试验339.2取样 (32)9.3材料、工程设备和工程的试验和检验 (32)9.4现场工艺试验3310.变更3310.1变更的范围 (33)10.2变更权 (33)10.3变更程序 (33)10.4变更估价 (34)10.5承包人的合理化建议 (34)10.6变更引起的工期调整 (34)10.7暂估价 (35)10.8暂列金额 (36)10.9计日工 (36)11.价格调整 (36)11.1市场价格波动引起的调整 (36)11.2法律变化引起的调整 (38)12.合同价格、计量与支付 (39)12.1合同价格形式 (39)12.2预付款 (39)12.3 计量 (70)12.4工程进度款支付 (41)12.5支付账户 (43)13.验收和工程试车 (43)13.2竣工验收4313.1分部分项工程验收 (43)13.2竣工验收4313.3工程试车4513.4提前交付单位工程的验收 (46)13.5施工期运行 (46)13.6竣工退场 (46)14.竣工结算 (47)14」竣工结算申请 (47)14.2竣工结算审核 (47)14.3甩项竣工协议 (48)14.4最终结清 (48)15.缺陷责任与保修 (48)15」工程保修的原则 (48)15.2缺陷责任期 (49)15.3质量保证金 (49)15.4 保修 (50)16.违约5116.1发包人违约 (51)16.2承包人违约 (52)16.3第三人造成的违约 (54)17.不可抗力 (54)17」不可抗力的确认 (54)17.3不可抗力后果的承担5417.2不可抗力的通知 (54)18.保险551&1工程保险 (55)1&2工伤保险 (56)1&3其他保险 (56)1&4持续保险 (56)1&5保险凭证 (56)18.6未按约定投保的补救 (56)1&7通知义务 (56)19.索赔5719」承包人的索赔 (57)19.2对承包人索赔的处理 (57)19.3发包人的索赔......................................... IOO19.4对发包人索赔的处理 (58)19.5提出索赔的期限 (58)20.争议解决 (58)20」和解 (58)20.2 调解 (58)20.3争议评审 (58)20.4仲裁或诉讼 (59)20.5争议解决条款效力 (59)第三部分专用合同条款 (104)1.—般约定 (104)2.发包人 (108)3.承包人 (109)4.监理人 (112)5.工程质量 (113)6.安全文明施工与环境保护 (114)7.工期和进度 (114)&材料与设备 (116)9.试验与检验 (117)10.变更11811.价格调整 (119)12.合同价格、计量与支付 (120)13.验收和工程试车 (123)14.竣工结算 (124)15.缺陷责任期与保修 (125)16.违约12617.不可抗力 (128)18.保险12920.争议解决 (129)附件 (131)第一部分合同协议书发包人（全称）： _________________________________________承包人（全称）: __________________________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_______________________ 工程施工及有关事项协商一致Z共同达成如下协议：一、工程概况群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1 16.工程承包范围：二、合同工期计划开工日期： _________ 年______ 月 ______ B O计划竣工日期： _________ 年______ 月 ______ H O工期总日历天数： __________ 天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合 __________________________________ 标准。
四、签约合同价与合同价格形式1∙签约合同价为：人民币（大写） _________________ （¥___________ 元）；其中：（1 ）安全文明施工费：人民币（大写） ______________ （¥________ 元）；（2 ）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元);（3 ）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元);（4 ）暂列金额：人民币（大写）(¥元）。
2. _________________________________________ 合同价格形式：.五、项目经理承包人项目经理： _______________________________ O六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:（1 ）中标通知书（如果有）；（2 ）投标函及其附录（如果有）；（3 ）专用合同条款及其附件；（4 ）通用合同条款；（5 ）技术标准和要求；(6 )图纸;(7 )已标价工清单或预算书；(8 )其他合同文件。