工程建设监理合同(2)示范文本
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2024-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2024-0202)附件:第一条定义与解释(1) "工程"指本合同附件一所列明的工程项目;(2) "监理"指甲方对乙方在工程建设过程中的监督和管理;(3) "合同价款"指甲方应支付给乙方的监理费用;(4) "监理期限"指本合同约定的监理起始日至监理结束日。
第二条监理范围和内容2.1乙方应按照甲方的要求,对工程进行全过程监理,包括但不限于施工准备、施工过程、竣工验收等阶段;2.2乙方应对工程的质量、安全、进度、成本等方面进行监督和管理,确保工程符合法律法规、技术规范和甲方的要求;2.3乙方应定期向甲方报告监理情况,及时处理工程中出现的问题,并提出改进意见和建议。
第三条监理费用3.1监理费用包括固定费用和可变费用两部分,具体金额见附件二;3.2固定费用自本合同签订之日起支付;可变费用根据工程实际进度和监理情况按月支付;3.3乙方开具符合国家税务规定的增值税专用发票,甲方支付监理费用。
第四条监理期限4.1监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止;4.2 如因不可抗力等原因导致工程延期,监理期限相应顺延。
第五条甲方的权利和义务5.1 按照本合同约定支付监理费用;5.2提供与工程有关的资料、图纸、技术规范等,为乙方提供必要的监理条件;5.3 按照乙方的建议和意见及时处理工程中出现的问题;5.4 不得无故干涉乙方的监理工作。
第六条乙方的权利和义务6.1 按照本合同约定履行监理职责,确保工程质量和安全;6.2 及时向甲方报告监理情况,提出改进意见和建议;6.3 保守甲方的商业秘密和技术秘密;6.4 不得将监理工作转包或分包给第三方。
第七条违约责任7.1如甲方未按照本合同约定支付监理费用,应按照逾期支付金额的日万分之五向乙方支付违约金;7.2如乙方未按照本合同约定履行监理职责,导致工程质量、安全等问题,应承担相应的法律责任。
工程建设委托监理合同示范文本(5篇)
工程建设委托监理合同示范文本(5篇)工程建设委托监理合同示范文本(篇1)发包人(全称):_____________________________承包人(全称):______________________________根据《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部,国家工商管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规,自愿、平等、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就_____________工程协商签订合同,共同信守。
第一条、工程事项1.1工程名称:_______________________________________;1.2工程地点:_______________________________________;1.3工程内容:_______________________________________;1.4工程开竣工日期___________年_________月________日至___________年_________月________日。
第二条、工程承包范围2.1承包范围:乙方包工,包料。
第三条、发包人工作3.1甲方向乙方提供设计图纸,核定乙方的施工方案。
3.2甲方向乙方提供水、电、场地、工人住宿,方便乙方施工。
第四条、承包人的权利和义务4.1按照协议约定进入现场并严格按照设计图纸进行施工,保证按期完工。
4.2施工中做到文明施工,严格按照安全标准组织施工。
4.3乙方编制施工方案,由甲方审定后实施。
4.4乙方保证按图施工,不得私自变更甲方图纸,如需更改必须与甲方沟通协商。
第五条、工程造价和结算5.1工程总价:大写_________________________________。
5.2结款方式:合同签订之日,甲方付给乙方__________元为预付款。
5.3乙方材料及工人进场再付工程款_______%大写__________元5.4工程全部结束验收合格后,甲方向乙方付清余款。
建设工程委托监理合同示范文本(2023版)正规范本(通用版)
建设工程委托监理合同示范文本(2023版)1. 合同概述本合同是由甲方(建设工程的委托人)与乙方(建设工程的监理人)就委托乙方监理甲方的建设工程项目而订立的合同。
本合同旨在规范甲乙双方的权利和义务,确保建设工程的质量、进度和安全。
2. 合同条款2.1 项目信息项目名称:_____________________项目地点:_____________________项目规模:_____________________工期要求:_____________________2.2 委托监理内容甲方委托乙方负责监理工程内容:•工程质量的监督和检验;•施工进度的监控和管理;•施工方案的审批;•工程变更和索赔的审核;•施工过程中的安全监督;•其他与建设工程监理相关的工作。
2.3 监理费用甲方应向乙方支付的监理费用为人民币_____________________(大写:_____________________)。
监理费用的支付方式和时间如下:•监理费用的支付方式:_____________________•监理费用的支付时间:_____________________2.4 监理义务乙方应遵守监理义务:•严格按照国家相关法律、法规和标准进行监理,并保证监理工作符合建设工程的要求;•监督施工单位的工程质量,及时发现并整改质量问题;•监督施工进度,确保项目按时竣工;•审批施工方案,确保施工方案符合法律法规和工程要求;•审核工程变更和索赔申请,保证变更和索赔合理合法;•监督施工过程中的安全工作,确保施工安全;•及时向甲方提供建设工程的进度、质量和安全情况的监理报告。
2.5 甲方责任甲方应遵守责任:•向乙方提供建设工程的相关资料、文件和图纸,并保证其真实、准确;•协助乙方履行监理职责,提供必要的配合和支持;•及时支付乙方的监理费用;•对乙方提供的监理报告进行及时确认。
2.6 保密条款甲乙双方应对双方在履行本合同过程中所知悉的商业秘密、技术秘密和个人隐私等进行保密,除非经双方协商一致或法律法规规定,否则不得向第三方披露。
建设工程监理合同(示范文本)
建设工程监理合同(示范文本)全文共3篇示例,供读者参考篇1建设工程监理合同(示范文本)甲方(监理单位):____________________(Name of the Supervision Unit)乙方(被监理单位):____________________(Name of the Supervised Unit)为了加强对建设工程质量的监督和管理,保障项目的顺利进行,特订立本监理合同,共同遵守相关法律法规和监理规范,确保工程质量和工期的合理实现。
第一条监理内容1.1 乙方委托甲方对其负责的工程进行监理,包括但不限于对施工过程、工程质量、工程计划的审核监督。
1.2 甲方应按照国家有关规定和标准进行监理工作,保障工程质量和工程进度的安全顺利。
1.3 乙方必须配合甲方的监理工作,提供必要的资料、条件和协助。
第二条监理费用2.1 乙方应按照合同约定支付甲方的监理费用,费用标准为_____________(具体金额),支付方式为_____________。
2.2 如乙方违约或导致监理费用增加的,应当照价赔偿。
第三条监理时限3.1 监理工作应与工程建设同时进行,不得迟滞或耽误工程的进度。
3.2 如乙方需要延长工期,应提前向甲方提出书面申请,并经双方协商确定延期时间。
3.3 若因甲方原因导致监理工作不能按时完成,应适当延长监理时限。
第四条监理报告4.1 甲方应每周向乙方提交监理报告,报告内容包括但不限于工程质量、施工进度、安全生产、环境保护等方面的情况。
4.2 如发现重大安全隐患或工程质量问题,甲方应及时向乙方报告,并协助乙方解决。
第五条监理结果5.1 甲方应按照国家有关规定出具监理报告,对工程质量及时进行评估,并提出合理的建议和改进措施。
5.2 如乙方对监理结果有异议,应及时向甲方提出并提交相关证据,双方协商解决。
第六条违约责任6.1 如一方违约,应承担相应的法律责任,并赔偿对方造成的损失。
6.2 如因不可抗力导致无法履行合同的,应及时通知并协商解决。
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202) 建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)一、合同概述本合同由监理方(以下简称“甲方”)与被监理方(以下简称“乙方”)订立,旨在规范并约束双方在建设工程监理过程中的权利和义务。
二、合同条款2.1 服务内容1. 乙方作为甲方的监理人员,将按照国家法律法规、建设工程监理规范和本合同约定,对甲方承建的工程进行监督、检查、管理和协调,并提供相关技术咨询与服务。
2.2 合同期限1. 本合同有效期自双方签订之日起,至工程竣工验收合格之日止。
2.3 工作内容与要求1. 乙方应全程参与甲方工程的施工过程,对工程质量、安全、进度、合同履行等进行监督和检查,提出必要的修改和改进意见,并向甲方提供技术支持与咨询。
2.4 工作报告与验收1. 乙方每季度向甲方提交工作报告,报告内容应包括工程进展、质量问题、安全管理情况、工程变更等,以及对工程施工进行的监督和检查情况。
2.5 合同变更1. 如工程发生变更,双方应及时与合同约定的程序进行协商和变更,并签订书面补充协议。
2.6 质量及安全责任1. 乙方应对工程施工过程中出现的质量问题负责,对施工工序进行把关和检验,并及时提出处理意见。
对工程安全事故负有举报和预警责任。
2.7 合同费用1. 甲方按照合同约定向乙方支付合理的监理费用,并按时支付。
2.8 违约与解除1. 任何一方违反本合同约定的条款,应承担相应的违约责任;违约方在收到相应违约通知后,应立即纠正违约行为,如无法纠正,则守约方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约损失。
三、其他事项1. 本合同的解释、执行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
四、附件无以上为建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202),供参考使用。
请各方根据实际情况进行合同内容的具体约定和修改,确保合同的合法性和有效性。
建设工程监理合同示范文本
建设工程监理合同示范文本甲方(委托方):_____________________乙方(监理方):_____________________鉴于甲方拟对建设工程项目进行监理,乙方具有相应的监理资质和能力,双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,就建设工程监理事项达成如下合同条款:第一条监理范围1.1 本合同监理的范围为甲方的建设工程项目,具体包括但不限于施工准备、施工过程、竣工验收等阶段的监理工作。
1.2 监理内容涵盖工程质量、进度、投资控制,以及合同管理、信息管理、安全文明施工等方面的监理服务。
第二条监理期限2.1 监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
2.2 如因甲方原因导致工程延期,监理期限相应顺延,双方应另行签订补充协议明确顺延期限及监理费用。
第三条监理费用及支付方式3.1 监理费用按照国家有关规定和双方协商确定的标准计算,具体金额为:________元。
3.2 监理费用的支付方式为:甲方在合同签订后____日内支付总监理费用的____%作为预付款;监理工作完成后,甲方应在____日内支付剩余监理费用。
第四条双方的权利和义务4.1 甲方的权利和义务:4.1.1 甲方有权对乙方的监理工作进行监督和检查。
4.1.2 甲方应按合同约定支付监理费用,并提供必要的工作条件。
4.1.3 甲方应及时向乙方提供工程相关资料和信息,以保证监理工作的顺利进行。
4.2 乙方的权利和义务:4.2.1 乙方有权按照合同约定收取监理费用。
4.2.2 乙方应按照国家有关规定和合同约定,认真履行监理职责,确保工程质量、进度和投资控制。
4.2.3 乙方应定期向甲方报告监理工作进展情况,并提出合理化建议。
第五条违约责任5.1 如甲方未按合同约定支付监理费用,每逾期一日,应向乙方支付未付监理费用____%的违约金。
5.2 如乙方未按合同约定履行监理职责,给甲方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中发生的争议,双方应首先通过协商解决;协商不成的,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)合同编号:GF-2012-0202甲方(建设单位):_____________________乙方(监理单位):_____________________一、合同目的和原则本合同是为了对建设工程进行监理,保证工程质量和进度,确保建设工程按照相关法律法规和合同要求进行。
1.1 合同目的本合同的目的是明确甲乙双方的权利和义务,并约定相关责任和互动关系,确保建设工程过程中的监理工作顺利进行。
1.2 合同原则本合同依据相关法律法规制定,遵循公平、公正、互利、诚实信用的原则,维护建设工程的合法权益。
二、合同内容2.1 工程概况甲方承担建设工程的主要责任,包括工程的设计、施工、材料供应等。
乙方作为监理单位,负责对建设工程的施工过程进行监督、检查和评估。
2.2 监理职责(1)监督工程施工过程,确保施工符合设计要求和施工规范。
(2)检查工程质量,及时发现和纠正施工中的问题。
(3)评估施工进度,确保按计划进行工程施工。
(4)监督材料的供应和使用,确保符合相关标准和要求。
(5)提出建设工程改进和优化意见。
(6)编写监理报告,向甲方提供工程现场情况。
2.3 合同期限本合同有效期为____________________,自合同签订之日起计算。
2.4 付款方式甲方按照约定的工程进度和质量验收情况进行付款,付款金额、时间及方式详见合同附件。
三、合同附件本合同附件包括但不限于:附件一:建设工程施工图纸及设计文件附件二:施工合同附件三:预算及支付方式四、法律名词及注释本合同涉及的法律名词及注释如下:1. 建设工程法律法规:指建设工程领域的相关法律、行政法规和规章制度。
五、执行困难及解决办法在实际执行过程中,可能出现以下困难:1. 甲方未按合同要求提供必要的施工资料和技术支持。
解决办法:乙方提醒甲方及时提供相关资料,并按照约定协助甲方完成工程。
2024年-《工程建设监理合同(示范文本)
《工程建设监理合同(示范文本)》第一章总则第一条本合同遵循《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》等法律、法规的规定,并参照国家建设部、国家工商行政管理局联合发布的《建设工程监理合同(示范文本)》的要求,结合本工程的具体情况,经双方协商一致后签订。
第二条本合同适用于各类建设工程的监理活动,包括新建、扩建、改建、维修、拆除等工程。
第三条监理合同双方应当遵守合同约定,履行各自的权利和义务,共同维护建设工程的合法性和安全性。
第四条监理合同双方应当遵循公平、公正、诚信的原则,严格按照合同约定和法律法规的规定履行职责。
第五条监理合同双方应当尊重社会公德,保护环境,确保建设工程的质量和安全。
第二章定义与术语第六条本合同中所称的“建设单位”是指具有法人资格,依法承担建设工程投资、组织、管理、使用等职责的单位。
第七条本合同中所称的“监理单位”是指依法取得监理资质,承担建设工程监理业务的单位。
第八条本合同中所称的“建设工程”是指建筑物、构筑物、市政公用设施、园林绿化、装饰装修等工程。
第九条本合同中所称的“监理”是指监理单位依法对建设工程的质量、安全、进度、投资等方面进行监督检查的活动。
第十条本合同中所称的“监理人员”是指监理单位派驻建设工程现场,负责监理工作的人员。
第三章监理合同双方的权利与义务(一)建设工程的批准文件、设计文件、施工图纸等;(二)建设工程的投资、进度、质量、安全等方面的要求;(三)建设工程的施工组织设计、施工方案等;(四)其他与建设工程有关的资料。
第十二条监理单位应当根据建设单位提供的资料,制定监理规划和监理实施细则,并报建设单位批准。
第十三条监理单位应当对建设工程的质量、安全、进度、投资等方面进行监督检查,发现问题及时向建设单位报告,并提出处理意见。
第十四条监理单位应当对建设工程的施工组织设计、施工方案等进行审核,确保其符合法律法规和技术规范的要求。
第十五条监理单位应当对建设工程的材料、构配件、设备等进行检查,确保其质量符合法律法规和技术规范的要求。
建设工程监理合同示范文本
建设工程监理合同示范文本【注意】以下内容为建设工程监理合同示范文本,仅供参考,请在实际操作中咨询专业人士或律师进行具体的合同编写。
建设工程监理合同甲方:(甲方名称)地址:(甲方地址)联系人:(甲方联系人)联系方式:(甲方联系电话)乙方:(乙方名称)地址:(乙方地址)联系人:(乙方联系人)联系方式:(乙方联系电话)鉴于甲、乙双方为了确保建设工程质量,明确监理职责和权益,特订立本合同,共同遵守并履行以下条款:第一条监理范围和内容1.1 根据甲方委托,乙方作为监理单位,负责对以下工程进行全程监理:(列明具体的监理范围和内容,如土建工程、装饰工程、设备安装等)1.2 监理人员配备:乙方应派遣合格的监理人员到工程现场进行实时监督和管理,并及时向甲方提供监理报告。
第二条监理义务和职责2.1 乙方应按照国家有关法律法规、规范、标准和相关技术要求,履行监理职责,确保建设工程的质量、进度和安全。
2.2 乙方应及时对甲方提出的监理要求进行处理,并提供专业的监理建议。
2.3 乙方应对施工方的施工过程进行监督,确保施工按照合同约定和设计文件进行,并提供监理意见。
2.4 乙方应对工程施工过程中的不合格构件和工艺进行整改,确保工程的质量达到合同约定的标准。
第三条技术服务费和支付方式3.1 甲方应按照合同约定的支付方式和时间节点支付监理费用。
3.2 监理费用应根据工程规模、难度、工期等因素进行合理计算。
3.3 监理费用的支付方式采用:(具体的支付方式,如按月支付或按工程进度支付等)3.4 如甲方未按时支付监理费用,乙方有权暂停或终止履行监理职责。
第四条保密义务4.1 乙方应对甲方提供的施工图纸、技术文件和其他相关资料保密,不得泄露给任何第三方。
4.2 乙方应对工程实施过程中的施工技术、施工管理及质量控制等信息保密,不得向任何第三方提供。
第五条违约责任5.1 若任何一方违反本合同约定,给对方造成经济损失的,应承担相应的违约责任,并进行赔偿。
建设工程监理合同(示范文本)5篇
建设工程监理合同(示范文本)5篇第1篇示例:建设工程监理合同(示范文本)甲方:(委托方)地址:电话:鉴于甲方拟开展下列建设工程项目,为了确保工程质量,保障工程进度,特邀请乙方作为本项目的工程监理方,甲乙双方经友好协商,达成如下协议,以便共同遵守:一、监理项目内容及范围1.1 乙方接受甲方委托,负责对甲方下列建设工程项目进行全程监理工作:项目名称:项目地址:工程规模:工程内容:1.2 乙方应当严格遵守国家法律法规,履行监理职责,确保工程按照合同约定及相关规范要求进行施工,并保障工程质量和安全。
1.3 乙方应当做好监理记录,并定期向甲方提供监理报告,对工程施工过程进行全程跟踪和监控。
二、监理费用及支付方式2.1 甲方应按照约定支付监理费用,具体金额为:监理费用总额:(大写)(¥)(小写)2.2 监理费用支付方式:甲方应分批支付监理费用,具体分期支付时间及金额约定如下:第一期:(时间)(金额)元第二期:(时间)(金额)元第三期:(时间)(金额)元2.3 如有变更或调整,需经双方协商一致,并在书面形式上签署补充协议。
三、工程监理时间3.1 本监理合同自双方签署之日起生效,监理的具体开始和结束时间如下:开始时间:结束时间:3.2 在监理期间,乙方应按照约定时间完成监理工作,并确保工程质量。
四、保密条款4.1 甲、乙双方在履行本合同过程中知悉或获得的对方的商业秘密、技术资料、经营信息、合作方式等必须严格保密,未经对方书面许可,不得向第三方披露。
4.2 乙方应妥善保管相关监理文件和资料,不得私自使用或外泄。
五、违约责任5.1 若一方违反本合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力导致工程进度延误或者工程质量受损的,双方可以协商解决,并通知甲方及时现场查勘、确认。
六、解决争议6.1 因本合同引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交至所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效。
建设工程监理示范合同文本
建设工程监理示范合同文本合同编号:________甲方(业主):________乙方(监理单位):________鉴于甲乙双方本着平等自愿的原则,就________工程项目的施工监理工作达成如下协议:一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程监理过程中的权利、义务和责任,确保工程项目按照预定的质量、进度和成本目标顺利完成。
二、监理范围乙方根据国家有关法律法规和技术标准,对甲方的建设工程从开工到竣工验收的全过程进行监督管理,包括但不限于工程质量、安全生产、进度控制、成本管理等方面。
三、监理期限监理期限自____年____月____日起至____年____月____日止,具体以工程实际进度为准。
四、监理费用监理费用根据工程规模、复杂度及监理工作量等因素综合确定,由甲乙双方协商一致后,按照约定的支付方式和时间节点支付。
五、权利与义务1. 甲方应提供必要的工程资料,配合乙方开展监理工作,及时支付监理费用。
2. 乙方应派遣合格的监理人员,按照合同约定执行监理职责,定期向甲方报告工程进展情况。
六、违约责任任何一方违反合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
八、其他事项本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
十、附件本合同的附件包括工程项目的技术资料、施工图纸、监理实施细则等,与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章):________ 乙方(盖章):________授权代表签字:________ 授权代表签字:________日期:____年____月____日日期:____年____月____日。
建设工程监理合同(示范文本)7篇
建设工程监理合同(示范文本)7篇篇1甲方(业主):______________________乙方(监理单位):______________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就甲方委托乙方进行建设工程监理事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:______________________工程地点:______________________工程规模:______________________监理范围:______________________二、服务内容乙方提供的服务内容包括但不限于:进度控制、质量控制、安全管理、合同管理、信息管理、协调各方关系等。
具体监理工作内容应根据工程实际情况,在双方协商后确定。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并移交完毕止。
若工程期间因故中止,双方应另行协商处理。
四、监理费用1. 监理费用计算方式:按照工程规模、监理难度、工期等因素综合确定。
2. 支付方式:根据工程进度分期支付,具体支付节点和金额在补充协议中约定。
3. 甲方应按时支付监理费用,如逾期支付,应按照逾期支付金额的一定比例支付违约金。
五、权利与义务1. 甲方的权利和义务:甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责,甲方有义务按时支付监理费用,为乙方提供必要的工作条件。
2. 乙方的权利和义务:乙方有权获得约定的监理费用,乙方有义务按照合同约定履行监理职责,对工程项目的质量、安全、进度等进行有效监督。
六、违约责任1. 若甲方未按时支付监理费用,乙方有权暂停监理服务,由此造成的损失由甲方承担。
2. 若乙方未按照合同约定履行监理职责,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付违约金。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行,双方应协商解决。
七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程委托监理合同示范文本(5篇)
建设工程委托监理合同示范文本第一部分建设工程委托监理合同委托人____与监理人____经双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:工程名称:__________工程地点:__________工程规模:__________总投资:__________二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分:①监理投标书或中标通知书;②本合同标准条件;③本合同专用条件;④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。
本合同自____年____月____日开始实施,至____年____月____日完成。
本合同一式____份,具有同等法律效力,双方各执____份。
委托人:__________(签章)监理人:__________(签章)住所:__________ 住所:__________法定代表人:__________(签章)法定代表人:__________(签章)开户银行:__________ 开户银行:__________账号:__________ 账号:__________邮编:__________ 邮编:__________电话:__________ 电话:__________本合同签订于:____年____月____日第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:(1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
(2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。
(3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。
(4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
建设工程监理合同范本
建设工程监理合同范本一、甲方与乙方甲方:[甲方名称]乙方:[乙方名称]二、合同背景本合同的签订是为了规范建设工程的监理服务,确保工程的质量、进度和安全等方面得到有效的监督和管理。
三、合同内容1. 服务范围•监督施工过程,确保符合设计、施工图纸和技术要求;•监督施工进度,按照合同约定的时间节点进行监控和汇报;•监督施工质量,进行现场检查和验收;•监督材料和设备的采购,确保符合质量要求;•提供技术咨询和建议,解答疑问和处理工程变更;•编制监理报告和整改意见。
2. 监理报酬乙方根据工程造价的百分比收取监理费用,在合同签订时双方应明确监理费用的计算标准和支付时间。
3. 双方权责•甲方的权利:甲方有权要求乙方按照合同约定提供监理服务,并有权审查和否决乙方的监理报告、整改意见等文件。
•乙方的权利:乙方有权按照合同约定提供监理服务,并有权向甲方提出工程变更、索取工程图纸等需要。
•甲方的责任:甲方应按照约定支付监理费用,并保证工程的施工进度、质量和安全。
•乙方的责任:乙方应按照约定提供良好的监理服务,确保工程的施工符合法律法规和技术标准。
4. 违约责任若一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
违约方应向守约方支付违约金,并承担由违约行为所引起的全部损失。
5. 合同解除•经双方协商一致;•一方严重违约;•法律、法规规定或政府政策发生变化;•不可抗力等不可预见情况发生。
四、其他条款1. 争议解决对于因履行本合同发生的争议,双方应协商解决,若协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 合同附件•工程施工合同•工程图纸和技术要求•监理费用计算标准3. 合同变更任何一方在履行本合同过程中,如需变更合同内容,应经双方协商一致,并以书面形式进行确认。
4. 合同生效本合同自双方代表签字盖章之日起生效,有效期为合同约定的工程周期。
五、合同签署甲方:_______________________________乙方:_______________________________日期:_______________________________。
建设工程监理合同示范文本正规范本(通用版)
建设工程监理合同示范文本1. 合同序言本合同由甲方(简称“业主”)与乙方(简称“监理单位”)缔结,根据相关法律法规和有关约定,经双方协商一致,签订监理合同。
2. 合同背景(简要描述工程项目的背景和目的)3. 工程项目概述(简要描述工程项目的范围、规模和内容)4. 服务内容4.1 甲方委托乙方对工程项目进行全程监理服务,包括但不限于内容:•监理前期调研和项目可行性研究•监理设计文件审查•监理投标文件编制和评审•监理招标和投标工作•监理合同和施工合同的审查•监理工程质量和进度的检查和评估•监理合同履行和变更管理•监理报告的撰写和提交•监理资料的归档和管理4.2 乙方应当按照合同约定为甲方提供专业、高质量的监理服务,并确保监理报告的准确和及时性。
5. 服务期限5.1 本合同的服务期限为(具体日期或工期)。
5.2 如需延长服务期限,乙方应事先书面通知甲方,并经双方协商一致后签订书面变更协议。
6. 支付方式及费用6.1 甲方应按合同约定的支付方式和时间向乙方支付监理服务费用。
6.2 监理服务费用为按(具体方式)进行结算,具体费用标准和支付比例见附件。
7. 保密条款7.1 双方在合作过程中可能涉及到的商业秘密或技术资料应予以保密。
7.2 未经一方事先书面许可,另一方不得向第三方透露或泄露与本合同相关的任何信息。
8. 违约责任8.1 若一方未按合同约定履行义务,应赔偿对方遭受的损失。
8.2 若监理单位未履行合同规定的监理服务义务,甲方有权终止合同并要求返还已支付的监理服务费用。
9. 争议解决9.1 双方如发生争议,应通过友好协商解决;如协商不成,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
10. 其他事项(双方根据实际情况可以添加其他约定事项)11. 合同生效与变更11.1 本合同一经双方签字盖章,即生效。
11.2 本合同的任何修改、补充或变更,必须经双方协商一致,并以书面形式作出。
为建设工程监理合同示范文本,双方签字盖章后生效。
建设工程监理合同示范文本
4.5乙方应定期向甲方报告工程进度、质量、安全等情况,并对甲方提出的合理要求予以满足。
五、甲方权利与义务
5.1甲方应按照合同约定及时支付监理费用。
5.2甲方应为乙方提供必要的监理条件,包括办公场所、住宿、交通等方面的便利。
5.3甲方应配合乙方开展监理工作,及时提供施工图纸、技术资料等相关文件。
6.4乙方应按照合同约定,完成监理任务,确保工程质量、进度、安全等目标的实现。
七、监理费用
7.1监理费用为人民币(大写):______பைடு நூலகம்___元整(小写):__________元。
7.2甲方应按照以下付款计划支付监理费用:
(1)合同签订后7个工作日内,支付监理费用的30%;
(2)工程进度达到50%时,支付监理费用的30%;
三、合同期限
3.1本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格、备案手续办理完毕之日止。
四、监理职责
4.1乙方负责对甲方建设项目的工程质量、进度、安全、投资等方面进行全面监督管理。
4.2乙方应按照国家和地方有关工程建设监理的法律法规、规范标准及合同约定,对工程实施全过程监理。
4.3乙方应审查施工组织设计、施工方案、施工图纸等文件,并对施工过程中的质量问题提出整改意见。
签订日期:__________签订日期:__________
(3)工程进度达到90%时,支付监理费用的30%;
(4)工程竣工验收合格后,支付剩余10%的监理费用。
八、违约责任
8.1双方应严格履行合同约定,如一方违约,应承担相应的违约责任。
8.2甲方未按约定支付监理费用的,乙方有权暂停监理工作,直至甲方支付完毕。
《工程建设监理合同》示范文本
《工程建设监理合同》示范文本以下是为您起草的一份示范文本:工程建设监理合同1. 合同主体1.1 委托人:____________________________1.2 监理人:____________________________2. 合同标的2.1 工程名称:____________________________2.2 工程地点:____________________________2.3 工程规模:____________________________2.4 工程投资:____________________________3. 权利义务3.1 委托人的权利3.11 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向监理人提出建议。
3.12 对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的同意。
3.13 审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议,并向委托人提出书面报告。
3.14 主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委托人报告。
3.15 征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向委托人报告。
如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24 小时内向委托人作出书面报告。
3.16 工程上使用的材料和施工质量的检验权。
对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。
承包人得到监理机构复工令后才能复工。
3.17 工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
3.18 在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权。
工程监理合同示范文本
工程监理合同示范文本合同编号,______。
甲方(监理单位),__________。
乙方(被监理单位),__________。
鉴于甲方具备相关工程监理资质和经验,乙方需要进行工程建设并需要监理服务,双方达成如下合同:第一条监理范围。
甲方应当对乙方的工程建设过程进行全程监理,包括但不限于设计审查、施工过程监督、工程质量检查等工作。
第二条监理费用。
1. 乙方应当按照约定的时间和标准向甲方支付监理费用。
2. 监理费用的支付方式为__________。
第三条监理报告。
甲方应当及时向乙方提交监理报告,对工程建设过程中的问题和风险进行及时汇报,并提出合理的改进建议。
第四条保密条款。
双方应当对在合同履行过程中获取的对方商业秘密和技术信息予以保密,未经对方书面许可不得向第三方透露。
第五条违约责任。
1. 任何一方未能按照约定履行合同义务的,应当承担违约责任。
2. 违约方应当赔偿对方因此造成的损失。
第六条合同变更。
在合同履行过程中,如有需要变更合同内容,双方应当书面协商一致,并签订书面变更协议。
第七条争议解决。
因合同履行产生的争议,双方应当友好协商解决;协商不成的,应当提交______仲裁委员会仲裁。
第八条合同解释。
本合同的未尽事宜,由双方协商解决。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章),__________ 日期,__________。
乙方(盖章),__________ 日期,__________。
合同附件,__________。
建设工程监理合同示范文本(GF-2023-0202)
建设工程监理合同示范文本(GF-2023-0202)第一章总则第一条为规范建设工程监理活动,合理分配双方权责,维护双方合法权益,根据《合同法》和《建设工程监理管理条例》等相关法律法规,制定本合同。
第二条本合同适用于建设工程监理项目,由监理单位与建设单位签订。
第三条监理单位应具备相应资质,并依法经过考核批准,符合国家有关规定。
第二章合同约定第四条监理单位的主要任务包括:监督建设单位的工程项目,确保按照合同约定进行施工,保证工程质量和安全;提供技术咨询和建设方案审核等服务。
第五条建设单位应向监理单位提供必要的工程设计文件和施工图纸等资料,并及时提供相关工程进度和检验报告。
第六条监理单位应按照合同约定和国家相关规定履行监理职责,保证监理工作的独立性和公正性。
第七条建设单位应按照合同约定向监理单位支付监理费用,并按时提供合同约定的工程款项。
第八条合同双方发生争议时,应通过协商解决;协商不成的,可以向有关仲裁机构申请仲裁。
第三章责任与权利第九条监理单位应尽职尽责,全面监督工程进展,发现问题及时提出处理意见并跟踪整改情况。
第十条建设单位应按照国家相关规定和监理合同要求,保证提供工程所需的材料、设备和人力资源。
第十一条监理单位在施工过程中发现存在工程质量、安全隐患等情况时,应立即向建设单位报告,并提出整改措施。
第十二条建设单位应按照监理单位要求,保证工程符合相关法律法规和技术标准要求。
第十三条监理单位对工程施工质量和进度情况负有监督责任,应对建设单位施工过程中的违规行为提出批评和要求整改。
第十四条建设单位应按时足额支付监理费用,否则监理单位有权暂停监理工作。
第四章违约与解除第十五条任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方而遭受的损失。
第十六条合同双方一致同意解除合同的,应通过书面协议解除,解除后各方责任终止。
第十七条合同双方因不可抗力等合理事由无法履行合同的,应及时通知对方,并协商解决。
第十八条合同解除后,双方应进行结算,并按照约定进行权益的交接。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2022-0202)建设工程监理合同(示范文本) (GF-2022-0202)第一章总则第一条合同目的本合同是为监理我国建设工程项目而订立的合同。
第二条合同范围本合同适合于建设工程监理的各个环节和阶段,包括但不限于工程前期准备、施工过程、工程竣工验收等。
第三条合同双方甲方:建设工程项目的业主乙方:建设工程监理机构第四条合同基础本合同的订立基于双方的商议一致,并遵守相关法律法规以及有关监理规范和标准。
第二章服务内容第五条监理任务乙方应根据合同约定,全面负责建设工程的监理工作,包括但不限于工程进度控制、质量监督、安全检查等。
第六条施工文件审核乙方应对施工方提交的施工文件进行审核,确保其与设计文件和相关法规的一致性。
第七条工程质量控制乙方应对工程施工的过程进行质量控制,包括但不限于材料验收、工艺检查等。
第八条工程安全监督乙方应对工程施工的过程进行安全监督,确保施工过程中的安全措施得到有效执行。
第九条竣工验收乙方应协助甲方进行工程竣工验收,并提供相应的监理报告和意见。
第三章权责义务第十条甲方权利甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理责任,提供相关监理文件和报告。
第十一条乙方权利乙方有权要求甲方提供工程施工的相关文件和信息,并按时付款。
第十二条甲方责任甲方应按时支付监理服务费用,并向乙方提供必要的支持和协助。
第十三条乙方责任乙方应认真履行监理职责,确保工程施工按照设计文件和相关规范进行。
第四章合同价款第十四条监理服务费甲方应按照合同约定向乙方支付监理服务费用。
具体费用标准将在合同中约定。
第五章违约责任第十五条违约处理发生违约行为的一方应向对方支付相应的违约金,并承担其他可能导致的损失。
第十六条合同解除在某些特定情况下,双方有权解除本合同。
解除的具体程序和条件将在合同中约定。
第六章争议解决第十七条争议解决方式对于因合同履行发生的争议,双方应友好商议解决。
商议不成的,可提交相关仲裁机构进行仲裁。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程建设监理合同(2)
示范文本
In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes
And Achieve The Effect Of Common Interests
某某管理中心
XX年XX月
工程建设监理合同(2)示范文本使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。
工程建设监理合同
_____(以下简称“业主”)与_____(以下简称监理单
位)经过双
方协商一致,签订本合同。
1.业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工
程”)概况如下:
工程名称;
工程地点;
工程规模;
总投资;
监理范围。
2.本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及
有关附件同义。
3.下列文件均为本合同的组成部分:
(1)监理委托函或中标函;
(2)工程建设监理合同标准条件;
(3)工程建设监理合同专用条件;
(4)在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、传
真,邮子邮件等。
4.监理单位同意,按照本合同的规定,承担本工程合同专用条件中议定范围
内的监理业务。
5.业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理单位支付酬金。
支
付方式见工程建设监理合同的专用条件。
本合同的监理业务自____年__月__日开始实施,至____
年__月
__日完成。
本合同正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份。
副本____份,
各执___份。
业主:(签章)________
监理单位:(签章)_____
法定代表人:(签章)_____
法定代表人:(签章)____
地址:____________
地址:___________
开户银行:__________
开户银行:_________
账号:____________
账号:___________
邮编:____________
邮编:___________
电话:____________
电话:___________
____年__月__日签于___
____年__月__日签于__
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。