索赔回复工作联系单
供应商赔偿的联络函 -回复
供应商赔偿的联络函-回复如何写一封供应商赔偿的联络函？一、文首的问候语和祝福（包括姓名的称呼）尊敬的[供应商姓名]：您好！希望这封联络函能找到您，也希望您一切顺利。
在此，首先向您表示既真诚又诚挚的问候和祝福，衷心地感谢您与我们公司的合作。
二、表达问题的发生和原因我们很遗憾地通知您，在最近的采购过程中，我们注意到了一些供应商的产品质量问题。
我们对您的产品质量一向抱有很高的期望，而这些问题让我们心生困惑和失望。
经过仔细调查和探究，我们确定了一些可能的原因，我们希望能与您沟通并解决这些问题。
三、详细描述问题就我公司事务部门收到的客户反馈报告而言，我们的客户指出了以下问题：[列出客户反馈的具体问题]。
这些问题明显影响了我们的产品的正常使用和客户的满意度，因此我们迫切需要采取措施解决这些问题。
四、强调合作关系的重要性作为我们公司的重要供应商，您为我们提供优质的产品服务，我们一直将您视为合作伙伴。
我们重视与您之间的合作关系，希望这些问题不会对我们的合作产生太大的影响。
尽管我们遇到了这些问题，但我们深信我们能够共同努力，找到解决方案，并继续保持良好的合作关系。
五、提出赔偿和解决问题的建议基于我们的长期合作和信任，我们希望与您合作并解决这些问题。
考虑到这些问题给我们的业务造成的不便和成本，我们希望您能够配合一起，寻找一个公正和双方都能接受的解决方案。
我们建议进行以下步骤来解决问题：[具体建议]。
六、期望的赔偿方式和时间表鉴于我们的订单数量和采购周期，我们希望在15天内得到您的答复，并确切了解您对以上提议的意见和可能的改进方案。
一旦我们取得共识，我们希望能在30天内完成赔偿和改进措施，并将您的解决方案应用于我们的业务。
七、再次表达诚挚的合作意愿再次请接受我们公司的谢意和最诚挚的衷心感谢。
希望我们能够一起找到一个解决问题的方法，并在未来的合作中再次取得成功。
我们相信，以我们之间的合作和沟通，我们一定能够克服这些困难并确保我们的合作关系更加坚固。
工程索赔联系单.doc
平乐园工程1-5#楼于2012年5月完成竣工验收；6-8#楼及地下车库于2013年5月完成竣工验收；9#楼因建设单位规划验收手续不齐全等问题迟迟未验收，尚处于停工待验收状态。目前甲方在未与我公司任何沟通下完成2套样板间装修及大堂、楼梯间等部位的装修，底商部分
发出单位名称：田华四公司七处
施工单位负责人（签字）：建设单位负责人（签字）：
工作联系单（C1）
编号
工程名称
平乐园住宅小区东六区
日期
2014.9.10
致：北京鸿坤新叶房地产开发有限公司（单位）
事由：平乐园住宅小区竣工结算问题
甲方单方面给予顺景园林单位作为库房使用。我公司本着真诚合作，相互支持的态度，未加任何阻拦，目前仍在使用中。
（2）2014年春节前甲方按合同拨款至结算款的95％。
发出单位名称：田华四公司七处
施工单位负责人（签字）：建设单位负责人（签字）：
工作联系单（C1）
编号
工程名称
平乐园住宅小区东六区
日期
2014.10.9
致：北京鸿坤新叶房地产开发有限公司（单位）
事由：平乐园住宅小区竣工结算问题
一、竣工后概况：
本工程经过我方及建设单位的共同努力完成了竣工验收并移交工作，我单位快速有效的工作为建设单位赢得了宝贵的时间，及早的投入了使用并发挥了投资效益。由于施工期间建设单位对我单位的进度款的按时支付，为我单位解决了资金问题，经过双方共同努力下，本工程进展较为顺利，各各栋号相继竣工验收，投入使用。但是，从竣工决算发现，仍有部分工程价款不能及时结算，工程决算久拖不办，已完工项目不及时申请安排审计，影响了我单位的正常运行。
1、决算审核问题：
1-5#楼竣工决算资料已于2012年8月底报送甲方。
工作联系单
编号：ZJBJ-XXM- 日期：2012-3-17 类别□请示□联系□回复■报告□备忘是否要求回复□是■否希望回复时间呈送北京恒鸿基幕墙装饰工程有限公司发文中国建筑第八工程局有限公司抄送北京龙湖天行置业有限公司北京市潞运建设工程监理服务中心事由联系电话内容：今日项目巡检，发现你单位现场存在以下问题：1、之前会上已提过你单位在未经项目部同意之前，不得私自将门窗主框保护膜撕掉，但现场还是发现有此现象发生。
对此，我方声明在门窗收口时如若将主框污染，我方概不负责清理，由你单位自行清理。
2、你单位撕掉的主框保护膜，现场到处都是，要求你单位立即清理，做到工完场清。
否则，项目部将对你单位进行相应处罚，并找突击队进行清理，所需费用从你单位扣除。
3、5#楼3月18日准备浇筑8层地采暖保护层，并连同公共区和入户花园一起浇筑，3月16日晚的进度协调会已提过。
项目部责任工程师电话通知你单位现场带班多次，但截止到今日下午，你单位的玻璃还在8层公共区处，明日打灰，如果玻璃损坏，我单位概不负责，望你单位周知，还有9层以上的玻璃望你单位抓紧安装，现在工期紧张，以免影响交接地采暖，进而影响进度。
签发人：签发时间：业主签收人：签收时间：附件：监理签收人：签收时间：编号：ZJBJ-XXM- 日期：2011-9-26 类别□请示□联系□回复■报告□备忘是否要求回复□是■否希望回复时间呈送北京龙湖天行置业有限公司发文中国建筑第八工程局有限公司抄送北京市潞运建设工程监理服务中心北京恒鸿基幕墙装饰工程有限公司关于各楼栋附框安装延误的通联系电话事由知继9月20日我司发送的关于各楼栋门窗附框安装延误的工作联系单后，现场进度毫无改善，主要表现在：1#楼窗口收测已完成，部分附框已进场，门窗单位负责人连续四天承诺明日开始安装，但至今未开始；2#楼窗口收测已完成，但附框迟迟未进场，原计划9月10日完成安装；3#楼北侧附框安装及打钉固定进度缓慢；11#楼窗口发泡清理工作项目部已催促十余天，但只清理一部分而且清理不到位，影响下一步收口及外保温施工。
因其他单位原因导致我司窝工索赔的工作联系函
工程名称
编号
9
项目名称
日期
事项
关于电梯厂ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ原因导致我司窝工的事项
致：XXX有限公司
抄送：XXXX股份有限公司
内容：
为保证2021年1月13日2#3#室内电梯顺利验收，我司于1月12日联系电梯厂家约定下午6点配合我们进行电梯井道铁皮封堵施工，晚6点我司安装人员联系电梯厂家，电梯厂家回复晚上要加班，晚7点多，我司再次联系电梯厂家，电梯厂家回复已经下班，无法施工。我司多次与电梯厂家沟通后最终约定1月13日早上6点半双方配合施工，1月13日早上6点我司铁皮封堵安装人员就已经到达现场做准备工作，一直等到早上8点仍不见电梯厂家人员。
索赔费用：
①8*450=3600元
顺颂
商祺！
施工单位（盖章）：
技术经理：
项目经理：
日期：年月日
监理单位
监理意见：
监理工程师：监理总监：年月日
建设单位
项目部意见：
专业工程师：项目经理：年月日
注：本表原件一式四份，总包、监理、甲方、分包各一份
为了保证2#3#楼室内电梯供全项目尽早使用，我司已经全力配合，轿厢地面铺贴、井道洞口铁皮封堵皆是在晚上加班进行、在2#3#外挂梯拆除与室内电梯尚未验收期间，层间封堵使用的材料皆是我司用人力搬运上楼，直接造成我司施工成本严重增加，人员窝工现象严重。现我司对电梯厂家自身原因导致的我司成本增加、窝工等事项进行索赔！同时恳请贵司尽快协调解决剩余楼栋电梯涉及到我司施工范围的作业面于白天施工，避免窝工现象再次发生。
工作联系单与工程联系单有啥区别
工作联系单与工程联系单有啥区别工作联系单与工程联系单区别如下：工作联系单：工程施工中如果甲方、乙方与监理方有需要进行沟通和协商的事宜，或者在工程施工中有需要更改的地方，为了避免出错，可以通过工作联系单的方式进行沟通，例如在施工过程中，监理方或者施工方想给甲方提出某些合理化建议，或者有其他相关事宜需要甲方配合协助的都可以通过工作联系单的方式进行沟通。
工作联系单可以视为对某项事物是否可行的一个请求函，在工程索赔中，工作联系单是强有力的证明材料之一。
工程联系单：用于甲乙双方日常工作联系。
只需建设、监理（或设计）、施工单位签认。
工程联系单是用于甲乙双方日常工作联系的单据。
例如：施工单位联系建设单位催要甲供材料。
工程联系单是用于联系工程技术手段处理，工程质量问题处理，设计变更等的函件，一般多见于施工单位出具联系单给建设单位或设计单位，建设单位也常常向设计单位出具联系单，收件单位均要依据具体情况予以答复。
拓展资料：工程联系单管理规定第一章总则第一条为了加强对工程投资的管理，进一步规范参建各方在工程联系单提出、审核、确认、实施等环节的行为，提高管理与协商效率，明确程序和办理期限，有效地控制工程造价和合理控制施工进度，保证工程质量，根据有关法律法规和合同条款，制定本规定。
第二条本规定适用于管委会发包的工程范围内，管委会有关处室和参建的施工单位、设计单位、监理单位，对工程联系单涉及的技术、经济、工期等内容，所进行的协商、管理活动。
第三条工程联系单是参建一方对有关工程内容在事前提出、经确认后作为施工和结算依据、涉及工程量变更和工程价款调整的补充性文件，是参建双方履行合同的一个重要组成部分，是控制造价和调整的重要依据。
第四条管委会实行工程联系单分级管理制度，将工程联系单按所含内容的重要、复杂程度，分为一般事项联系单、重要事项联系单。
一般事项联系单涉及的技术内容较为简单明确；增加或减少造价在2万元以下；延长或缩短工期在一周以内；换用或新增次要材料设备等。
公司给个人索赔函模板范文
公司给个人索赔函模板范文索赔函模板范文。
尊敬的公司/组织名称：
我是贵公司/组织的客户/员工（或者其他相关身份），我在此向贵公司/组织提出索赔请求，希望能够得到您的理解和支持。
事情的经过是这样的（在此详细描述事情的经过，包括时间、地点、相关人员等信息）。
根据我所掌握的情况和相关法律法规，我认为我有权获得以下的索赔：
1. 经济损失，详细列出经济损失的金额，并附上相关的证明材料，如发票、收据等；
2. 非经济损失，如果有的话，详细描述非经济损失的情况，并提供相关的证明材料；
3. 解决方案，我希望贵公司/组织能够给予合理的解决方案，包括赔偿金额、道歉信等。
我对此事情的处理非常重视，我相信贵公司/组织也会认真对待我的索赔请求。
我希望我们能够友好协商，尽快解决此事，避免进一步的纠纷和损失。
期待贵公司/组织能够尽快给予答复，并在合理的时间内处理我的索赔请求。
如果需要进一步沟通和协商，我随时都可以配合。
谢谢！
此致。
敬礼。
你的姓名。
日期。
疫情防控等不可抗力因素停工损失索赔工作联系函
业主单位成本部意见：
2020年2月23日江西省住房和城乡建设厅发布《赣建价【2020】2号令》(文件附后)，作为指导发承包方工程履约及工程价款的方针性文件，认定此次疫情为不可抗力事件。根据贵我双方签订的土建总承包工程补充合同和城乡建设厅《赣建价【2020】2号令》的相关规定，现向贵公司因不可抗力引起的工期顺延及防疫期间损失费用提出签证，事项如下（具体签证清单附后）：
1、工期：因疫情及政府禁令导致我公司无法按照原计划复工（原计划开工日期xx年x月x日），特请求贵公司对xx项目的工期予以顺延40天（复工日期为xx年x月x日）；
2、人工费（疫情未结束，疫情防控人员人工费实际计取日期以政府疫情解控文件为准）：疫情发生后，我方耗费防疫检测、登记、消毒、清洁、物资采购、防疫资料统计上传等必要管理人员人工费用；
工程联系单
编号：
工程名称
合同编号
致：
抄送单位：
事由：因不可抗力的工期顺延及相关防疫费用的签证
内容：春节假期后，我方原定于xx年xx月xx日全面复工复产，因突发的新型冠状病毒肺炎疫情，根据政府和贵公司防疫要求，我公司积极编制疫情防控方案并报备地方政府及贵公司，配合地方政府及贵公司推迟复工，期间购买大量防疫物资并积极组织部分项目管理人员前往项目进行疫情防控、排查、消毒等工作。经过贵公司及我方做出的出色防疫工作，政府批准我方于xx年x月x日正式复工。
3、防疫物资费：采购疫情防控物资（包括宣传广告、横幅、消毒防疫物资及其运输费等）；
4、设备、材料租赁费：疫情期间需支付的设备和材料租赁费用；
5、间接费用：疫情停工期间，我方水电费开支等费用；
上述事项我公司附上相关疫情防控政策及签证清单明细，请建设单位予以确认为谢！
关于建设单位对工期问题的工作联系单的回复档
关于建设单位对工期问题的工作联系单的回复郑州牧业工程高等专科学校新校区建设指挥部:我项目部于2014年12月23日，接贵方《关于工期问题的工作联系单》，其具体内容说我项目部根据签订的施工合同，工期严重滞后并认为是我方责任。
对此，我项目部对此提出异议，并一一解答。
一、我单位于2014年6月20日接甲方通知。
对外墙装饰及室内装饰重新进行二次设计。
我项目部接通知非常重视，立即寻找专业设计队伍，并按甲方要求进行专项设计并在短时间内拿出方案提供给校领导进行论证，并与设计人员和校领导都其他院校参观考察，校领导多次到现场进行考察并组织二次会议对方案进行了论证，由于校领导的意见不统一。
致使方案的反复变化，造成设计方案一直无法敲定，最后第一班二次专业设计人员的无奈退出而结束。
二、因二次设计方案无法确定造成整个工程的后续工作无法开展从而严重影响工程的施工进度。
为此，我项目部非常着急，为追赶进度，经与校指挥部领导沟通，我项目部又委托康利达设计公司在原先定调的基础下重新进行方案设计。
并最终于2014年9月29日举行了校领导、指挥部、监理部、项目部和康利达设计公司参加图书馆新方案设计讨论会明确了最终的设计目标和方案的最终确定。
又于2014年9月30日在王校长、徐处长、贺教授、水处长、杜老师、监理人员和项目部人员举行二次会议，详细确定了做法，外观，花形等。
外观灰麻大理石，一层灰麻蘑菇石，悬飘架同色铝单板及其室内详细方案的确定。
三、我项目部根据最终确定的方案对原有的设计方案进行施工图设计，在设计计算过程中，发现荷载不够，向校领导汇报，后经校指挥部领导与总体设计的河南省建筑设计研究院有限公司设计人员复核，得知因新方案变动较大，外墙干挂石材超重，超过设计最大荷载，使得方案及施工图设计又一次搁浅。
致使其它工程也无法正常施工。
四、因方案无法最终确定，造成我项目部的工期和费用的严重损失，为此我项目部为维护自身利益于2014年11月25日向贵方提出索赔要求，而贵方至今未对我项目部提出的问题给予答复。
由甲方原因造成延期施工索赔申请函
由甲方原因造成延期施工索赔申请函
如果甲方原因造成工期延误，可以索赔哪些内容
一、停工机械台班租赁费。
二、人工费
1、劳工工资。
2、现场管理人员费用。
三、场地租赁费
四、由于甲方误工造成的其他经济损失。
由于甲方的原因，不能继续施工，想写一份联系函给甲方，怎么写
创作思路：
标题：公司工作联络单。
表格：From：部门人员姓名，职位，电话，要求完成日期。
TO：部门人员姓名，职位，电话，可以达到日期。
下面再有大格，具体写什么事，做法，
其它的版可以自己依据需要制定，最后，上司签字。
关于不能施工的情况说明：公司：
我施工方的人员、设备按照合同于时日已经进场，准备按时开始施工，由度于贵方。
等原因，暂时还无法施工，希望贵方尽快解决上述存在问题，使我方能够正常施工作业，以免延误施工进程，使合同能够顺利完成是盼！
祝顺利施工队年4月2日（不知版道不能施工原因，用代替，甲方和本方也是用代替，正式联系权函要写上真正名称和不能施工原因）。
由于甲方的原因,导致施工现场没有工作面,导致我施工方延误合同约定工期,想写一份联系单给甲方，怎么写
由于甲方的原因,导致施工现场没有工作面,导致我施工方延误合同约定工期,想写一份联系单给甲方，怎么写您好，很荣幸为您解答！您可以这样写：由于贵单位不能提供正常施工环境，已影响我方施工进展，预计会造成工期延后，现恳请贵单位积极协调，确保我方正常施工，并同意将工期顺延！主要是要交代清楚，工期是受甲方影响了，诉求是顺延工期，保障施工环境。
希望我的回答对您有所帮助，祝您事业蒸蒸日上！
本页为预览页-1。
工作联系函回复标准格式
工作联系函回复标准格式【导语】下面是作者为大家整理的工作联系函回复标准格式（共10篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
篇1：工作联系函#技术开发总公司：我司于X年X月X日去函给贵公司，联系我司在XX向贵公司购买二宗用地(7#平方米和3#平方米)的办证事宜，贵公司也根据当时实际情况向我司作出了回复。
近来，上级管理部门在检查我司工作时多次墩促我司着力解决上诉二宗用地的历史遗留问题，明晰权属，为企业改制创造必要条件。
为此，我司特致函贵司，望尽快办出二宗用地国土规划两证或复函说明二宗用地的现状，提出比较具体解决问题的办法。
此函盼复#年X月X日篇2：工作联系函江苏xx集团有限公司：为学习贵公司先进管理经验，共同探讨和交流工作经验，我公司审计监察总监××拟带队一行3人于6月20日左右前往贵公司进行工作交流，请贵公司百忙中给予支持及函复为盼!顺祝商祺!××有限公司#年六月十三日篇3：工作联系函芜湖职业技术学院就业办：我公司于#年#月#日在贵校举办的'校园招聘会上，经面试、综合测评，拟录用人员45人(名单附后)。
经研究，公司将于#年#月#日(星期二)上午9：00派车在贵校接录用人员到芜湖欧宝机电有限公司工作，并请贵校通知录用人员。
录用人员报到须准备如下手续：1、就业推荐表、近三个月的体检表原件(如无体检表，到公司后由公司统一组织体检，体检费用自理);2、身份证复印件3份(新身份证需复印正反面);3、一寸照片2张;4、生活用品，如棉被、衣服，洗刷用品等;5、一月的生活费用(约600元)。
此函#有限公司人力资源中心#年#月#日篇4：工作联系函#公司：截至#年__月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款#元(大写人民币#元整)。
按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在 #年__月__日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。
因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。
工程索赔报告【范本模板】
工程索赔报告书xxx有限公司报告书一、总论前言：20116年11月25日，由xxx建筑工程有限公司与xxx有限公司（以下称贵司）投资建设的xxx有限公司新建厂区工程签署了土建(基础土方、结构、门窗、防火门等各种门、屋面、保温、地下室、公共部位的装饰装修等、室外附属道路)、钢结构制作、安装；水电安装［含水、低压电、消防(含卷帘门）、通风弱电、室外附属安装内容等,（不含电梯产品的采购及安装）］幕墙（含外铝合金门窗)等承包合同，该工程设计为现浇结构框架4层、钢框7层、钢排架1层，总建筑面积14010㎡。
合同工期为244天，计划开工日期2016年12月1日至2017年8月1日，在施工合同签署后，我司按照合同相关内容于合同签订后次日即进场施工,并搭设临时办公用房及生活设施，临时道路及文明施工的必要设施设备,并加班加点在2016年12月10完成所有临时设施施工内容。
在此期间我方多次要求贵公司按照合同专用条款1.6.1,和1。
6.5提供地下管线图纸及全套施工图纸,以便及时编制施工组织设计、施工方案和施工进度计划，并组织施工人员的配备，及工程开工的备案手续，但贵方于2017年1月12日仅提了办公楼、综合楼、成品车间1、编织袋库、机修配电房、休息室、淋浴房的图纸，圆筒仓图纸于2017年经多次变更后于2017年12月20日才提供，其最影响总工期的关键图纸主车间1及原料车间1图纸于2017年2月26日才提供，基于此事我公司专门成立了工程开工前期施工项目部,委派王xxx为本项目总指挥,组建了以xxx项目副经理现场前期负责人的项目部领导班子，抽调我司技术骨干和优质管理人员参与本项目的前期施工建设,在正式开工前按施工组织设计要求组织以xxx为项目经理的精干领导班子从技术和管理服务水平等方面得到根本保证。
我司于2016年11月25日正式进场施工，按照合同内容和贵司要求周密部署，稳步整体推进，精心组织。
为了满足施工现场材料的需要，我司不但投入了几佰万元的现金保障施工资金的需要，还在项目部下设立了材料采购组，保障施工材料的质量和施工需要数量，2016年12月下旬所有材料采购均已经签署合同，部分正在按照合同履行。
工程索赔联系函格式范文(通用6篇)
工程索赔联系函格式范文(通用6篇)工程索赔联系函格式范文第1篇X公司：有限责任公司(以下简称我公司)因X项目的需要，从贵公司订购了，双方于年月日签订了《协议书》及《技术协议书》，依协议的商定，上述设备所承受的最低温度度(本处应按协议的要求写)。
贵公司供货后经我公司验收，贵公司所供应的(本处应按设备上的标注的原话来填写)。
由于X项目担当着我公司向任务，因此，在对选择上我公司在技术协议中有明确的要求，贵公司目前所供应的产品既不符合合同的商定也不能满意我公司的需求，将给我公司对埋下重大隐患，也可能会导致我公司遭到方面的巨额索赔。
另外，我公司在此工程中订购的，贵公司也未按合同要求的供货。
综上所述，我公司特向贵公司提出如下要求：一、请贵公司在收到我公司函件后日内无条件的更换前述两种产品，产品必需满意合同所商定的一切条件。
二、由贵公司担当因更换产品所需的一切费用。
如贵公司不能满意我公司的上述要求，我公司将实行包括但不限于下列措施，维护我公司的合法权益：一、依双方所签协议的商定，向有管辖权的机构提起仲裁或诉讼，依法进行索赔。
二、向国家及有关产品质量监督管理部门投诉。
三、向国家及主要媒体披露贵公司的违约行为。
以上意见请贵公司参考。
有限责任公司年月日工程索赔联系函格式范文第2篇索赔函XX公司：我司于X年X月X日通过贵司托运一票单号为XXXX的货物（品名，重量，体积）到XX地，由于贵司操作不当导致货物丢失。
经我司（财务/选购/销售）部门核算，该货物成本为XX 元。
请贵司乐观协作我司根据合同商定赔付。
顺致商祺XXXX有限公司X年X月X日工程索赔联系函格式范文第3篇各市(州)慈善总会:我会与博润白癜风医院合作的“xx省慈善总会·博润白癜风专项基金”已于x年2月24日成立并启动。
该基金自成立以来，在全省乐观开展贫困白癜风患者救助活动，目前已救助患者超过百名。
为进一步加大对贫困白癜风患者的救助力度，扩大救助范围和救助人群，让社会各界都更加关注我省慈善事业的进展，我会特联合博润白癜风医院于x年3月至7月举办“xx省慈善总会·博润白癜风专项基金”全省行活动，届时将赴各市州进行义诊筛查活动，整个费用由该医院担当。
建筑工程施工索赔函
建筑工程施工索赔函尊敬的工程负责人：您好！首先，感谢贵公司对本次建筑工程的支持与配合。
在施工过程中，由于各种客观原因影响，我们的工程进度与计划发生了一些偏差，给我们的工期进展与经济效益带来一定的困扰。
因此，我们决定向贵公司提出索赔请求，希望能够得到合理的赔偿。
一、项目概况项目名称：XXXX工程工程地址：XXXX工期：XXXX二、索赔原因与依据1. 资金损失：由于工程进展不如预期，我们不得不额外投入资金用于加快工程进度。
根据合同约定以及有关法律法规，我们要求贵公司对我们因此产生的资金损失进行补偿。
2. 工期损失：由于贵公司在以下几个方面未能履行合同约定，导致我们的工期受到影响：a. 提供的施工图纸存在错误和漏洞，需要我们花费额外的时间进行修改和调整。
b. 贵公司未能按时提供所需的材料和设备，导致我们在施工过程中出现停工现象，延误工期。
c. 贵公司在现场施工期间，未能及时解决工程问题，导致我们必须停工等待解决，进一步延误工期。
以上三个方面的工期损失，依据合同约定，我们希望贵公司承担相应的赔偿责任。
三、索赔金额计算根据我们的实际损失及相关法律法规的规定，我们对索赔金额进行了计算，并列举如下：1. 资金损失：根据我们加快工程进度所投入的额外资金，计算得出总额为XXXX元。
2. 工期损失：根据工期延误所带来的经济损失，我们通过与专业评估机构进行协商以及参考相应的市场行情，计算出总额为XXXX元。
四、索赔处理方式在诚信与合作的基础上，我们希望贵公司能够认真对待我们的索赔请求，积极与我们沟通、协商，寻求共赢的解决方案。
我们提议以下处理方式：1. 资金损失：我们要求贵公司按照计算得到的金额，及时支付给我们。
支付方式可协商确定。
2. 工期损失：我们要求贵公司将延误期间的损失以相应的方式补偿给我们。
具体补偿方式可协商确定，但必须合理。
五、处理要求与期限为了确保问题得到及时解决，我们提出以下处理要求与期限：1. 贵公司收到本函后的7个工作日内，书面回复我们是否同意索赔请求，并明确回复处理方式。
工作联系函之甲方延误
背景介绍：项目工地发生声故后 XX 市安检站发出工地停工通知单，要求所有施工单位全面停工整改，经过相关部门的检查，排除了事故原因由我方引起的可能性，但是业主及总包对我方由于停工造成的损失及复工时间只字不提。
工作联系单收件人：XX 业主XX 工程有限公司抄送：XX 工程监理有限公司发件人：XX 装饰股份有限公司主题：因安全事故导致我司停工而产生的工期延误及相关费用之索赔事宜XX 月 XX 日 XX 工地发生一起重大人员伤亡事故，事故发生以后 XX 区安检站发出工地立即停工整改的通知单，并认定事故的责任方为土建单位。
我司在接到通知后全力配合总包对施工现场可能存在的安全隐患进行了彻底的检查、整理，并召集全体施工人员开会、通报事故情况，做好了停工整顿的工作、人员安排。
XX 月 XX 日，我方接到总包通知及时恢复施工。
但由于此次停工给我方造成了一定损失，根据《合同法》及分包合同的相关规定，我司请求贵司对我方进行相应补偿，具体计算如下：1、工期索赔:自 XX 月 XX 日收到停工令开始至正式发文通知我司复工为止，我司要求节点工期相应顺延；2、停工期间施工人员窝工费用：按 XX 人/天、每人 XX 元计；3、停工期间管理人员工资开支：按 XX 人/天、每人 XX 元计；4、停工期间的管理费开支（通讯费、办公费、水电费等）；按每天 XX 元计；5、停工期间脚手架、设备闲置费用：XX m2 满堂脚手架；锯床 XX 台；压、平创、电焊机 XX 台；大型切割机 XX 台；闲置费用根据 XX 市 XX 定额按每天 XX元计，详见清单。
6、赶工措施费用：暂按 XX 万元计，今后根据工程实际情况调整。
上述窝工人数量、具体费用等请业主、总包、监理尽快审核确认。
顺颂商棋!XX 项目部项目经理：XX。
工地索赔联系单
发送单位
通州建总集团有限公司
发送人（签字）
签收单位
淄博锦泉置业有限公司
签收人（签字）
工作联系单
编号
002
工程名称
中南紫云集项目二期一标段
日期
2020.3.22
事由：“11栋楼塔吊”与“南通三建施工的1栋楼塔吊”碰撞问题
由我公司承建贵方的淄博中南紫云集项ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ二期一标段工程，11栋楼目前已施工到4层，“11栋楼塔吊”高度不足与正常施工，需要顶升加节。由于贵公司二标段施工方“南通三建施工的1栋楼塔吊”大臂长度超出我方11栋楼塔吊主身，目前高度超出我方塔吊高度，安全没有问题。如果我方塔吊顶升加节后，“南通三建施工的1栋楼塔吊”将碰撞到我方“11栋楼塔吊”主身，对双方都有巨大的安全隐患。我方和对方南通三建联系了多次，都未能解决问题。
上述因素，严重的影响了我司施工进度计划统筹安排，制约我司赶工作业，造成进度与原计划偏离，给我公司人力财力造成重大损失。
春节及今年新冠病毒疫情期间我们不计，从2月20日我们开工后，11号楼到现在已经有一个多月未能施工。由于不确定11号楼何时能够正常施工，以及暂停后贵方无相关款项支付民工工资及材料款，项目部的管理人员及部分民工、材料、机械、设备仍然滞留在工地现场。我方要求补偿损失费计算至2020年3月26日为止。如果贵公司在2020年3月31日前仍未能施工或解决相关问题，各种损失费用仍然计算增加。
由于工期紧，任务重，我公司“11栋楼塔吊”已准备顶升加节，如果对方不能解决此问题，后期产生安全事故全部由对方负责。
希望贵公司能够联系对方，解决此问题为盼。
发送单位
通州建总集团有限公司
索赔回复工作联系单
负责人
日期
本表一式两份。陕西建设厅ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ制
陕西省建设监理协会承印
监理工作联系单
工程名称:西北机电工程研究所塬下武警营房工程编号:
致：陕西同春和建设有限公司
西北机电工程研究所
事由：施工单位报送的001#工程索赔报告的回复及审核意见
内容：
我监理部在收到施工单位报送的001#索赔报告后，组织了监理部人员进行审核，审核意见及依据如下：
西北机电工程研究所塬下武警营房工程在地基与基础工程施工中，确实遭遇了咸阳市多年罕见的连阴雨天气影响，导致了工期严重滞后。由于施工合同通用条款第43条及专用条款中未明确对“不可抗力”进行详细约定，我监理部依据《中华人民共和国合同法》等相关工程法律、法规以及本工程特点，认为其报送的索赔报告中事件1提出的46天雨水直接造成的工期损失补偿较为合理，应予以补偿。认为其报送的索赔报告中事件2提出的38天雨水后直接或间接造成的工期损失补偿不完全合理，理由1：:8月10日、8月13日、8月22日、9月5日、9月22日、10月16日、10月17日、10月22日、10月23日10月25日施工单位存在未积极进行基坑排水工作、基坑排水工作不到位以及供土单位未按约定供土等原因，导致基坑未能具备施工条件，根据相关法规，此类事件属于施工单位原因，不予以补偿。理由2：事件2中除去施工单位应承担的10天工期损失后的28天工期损失，我监理部根据施工合同、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》以及相关司法解释，无法明确归类为“不可抗力”或“作为一个有经验的承包商可以预料”的情况，本着保证建设单位利益且不损害施工单位合法利益的原则，我监理部认为，此28天工期损失不应由建设单位全部承担，应由双方共同承担，故施工单位应承担14天。
工程合同索赔对话模板
工程合同索赔对话模板
甲方：工程项目委托方/合同主体
乙方：承包商/施工方
以下是工程合同索赔的对话模板，可根据具体情况进行调整：
甲方：我们发现在您承建的工程项目中存在一些质量问题，现在需要对这些问题进行索赔处理。
乙方：请告诉我具体有哪些问题，我会认真核实并提供解决方案。
甲方：首先，工程项目延迟交付，导致我们无法按计划使用。
其次，部分工程质量不符合合同要求，需要重新修复。
乙方：关于工程延期交付的问题，是由于疫情期间各方面受到了影响，我们也在加班加点推进工作。
至于工程质量问题，我们会派专业人员前去查看，并迅速处理。
甲方：另外，工程材料使用不符合规范，存在安全隐患，也需要您承担责任。
乙方：对于材料使用问题，我们会与供应商联系，查明情况并尽快更换合格材料。
安全隐患是我们非常重视的问题，我们会立即进行整改工作。
甲方：此外，工程设计方案存在缺陷，导致施工审核不通过，也需要您负责修改。
乙方：设计方案是由设计单位提供的，我们会协调设计单位对方案进行修订，确保符合法规要求。
甲方：根据合同规定，我们需要您提供详细的索赔处理方案和赔偿金额。
乙方：我们将尽快整理好详细的索赔处理方案，并按照合同规定给予相应的赔偿金额。
甲方：我们希望在合同约定的时间内解决这些问题，以确保工程项目能够按时完工并交付使用。
乙方：我们将全力以赴地处理这些问题，确保工程项目的顺利进行，同时也欢迎您的监督和意见反馈。
以上是工程合同索赔的对话模板，希望能够帮助您处理索赔事务。
如果还有其他问题，请随时与我们联系。
感谢您的合作！。
关于工期滞后的所产生的索赔处理的请示
关于工期滞后所产生的索赔处理的请示
湖南建筑高级技工学校教学实训综合楼建设领导小组:
按照教学实训综合楼招标文件和施工合同所签工期应在2018年1月18日到期，由于施工方的工期延误，现已有几家单位对工期延期来函进行索赔，要求给予补偿，请领导小组给予指示。
附：基坑监测单位：湖南化工地质勘察院（工作联系单—01）监理单位:湖南省建设工程监理有限公司（关于申请追加监理酬金报告）
教学实训综合楼建设领导小组办公室
2018年3月29日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程名称:西北机电工程研究所塬下武警营房工程编号:
致：陕西同春和建设有限公司
西北机电工程意见
内容：
我监理部在收到施工单位报送的001#索赔报告后，组织了监理部人员进行审核，审核意见及依据如下：
西北机电工程研究所塬下武警营房工程在地基与基础工程施工中，确实遭遇了咸阳市多年罕见的连阴雨天气影响，导致了工期严重滞后。由于施工合同通用条款第43条及专用条款中未明确对“不可抗力”进行详细约定，我监理部依据《中华人民共和国合同法》等相关工程法律、法规以及本工程特点，认为其报送的索赔报告中事件1提出的46天雨水直接造成的工期损失补偿较为合理，应予以补偿。认为其报送的索赔报告中事件2提出的38天雨水后直接或间接造成的工期损失补偿不完全合理，理由1：:8月10日、8月13日、8月22日、9月5日、9月22日、10月16日、10月17日、10月22日、10月23日10月25日施工单位存在未积极进行基坑排水工作、基坑排水工作不到位以及供土单位未按约定供土等原因，导致基坑未能具备施工条件，根据相关法规，此类事件属于施工单位原因，不予以补偿。理由2：事件2中除去施工单位应承担的10天工期损失后的28天工期损失，我监理部根据施工合同、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》以及相关司法解释，无法明确归类为“不可抗力”或“作为一个有经验的承包商可以预料”的情况，本着保证建设单位利益且不损害施工单位合法利益的原则，我监理部认为，此28天工期损失不应由建设单位全部承担，应由双方共同承担，故施工单位应承担14天。
综上所述，经审核，我监理部认为应予以施工单位补偿的工期损失为46天+14天=60天。单位
负责人
日期
本表一式两份。陕西建设厅监制
陕西省建设监理协会承印