建筑劳务分包合同范本
建筑工程劳务分包合同范本3篇
建筑工程劳务分包合同范本3篇篇1建筑工程劳务分包合同范本甲方（发包方）：___________（单位名称）、法定代表人：___________、地址：___________、电话：___________。
乙方（分包方）：___________（单位名称）、法定代表人：___________、地址：___________、电话：___________。
鉴于，为了保证工程质量，在合同约定的日期内按照有关技术规范、标准和合同规定，完成工程建设项目的各项任务，经双方友好协商，就乙方承揽甲方建筑工程项目中的某项专业的一切劳务分包事宜，达成以下协议：一、项目名称及地点1. 甲方委托乙方承揽以下建筑工程项目的劳务分包：项目名称：___________；地点：___________。
二、服务内容及标准2. 乙方将依据本合同，按照乙方的需求及要求进行服务项目的所有相关工作，并确保服务质量，保证服务水平；3、乙方需按协议提供的技术、质量、安全、文明施工的服务，具体工作包括但不限于：___________，包括但不限于___________等。
三、工作时间及费用4、双方约定项目的工程工期为___________，如有延期需在______日前向甲方提出书面申请。
5、乙方对本次服务将获得的金钱支付如下：总价：___________元。
其中：材料费用：___________元；人工费用：___________元；其他费用：___________元。
四、服务标准与质量6、乙方需严格按照国家建筑工程质量标准和甲方的相关要求，保证工程质量；7、乙方应按时上报工作进展，并配合甲方对服务项目进行检查，并对检查中发现的问题及时进行整改。
8、工程交付以后，若出现质量问题，乙方需提供及时的维修服务。
五、合同履行9、在本次合同履行过程中，如有未尽事宜，双方需根据实际情况共同协商解决；10、本合同未尽事宜由双方签署的相关协议或补充协议进行约定，补充协议与本合同具有同等法律效力。
建设工程施工劳务分包合同范本6篇
建设工程施工劳务分包合同范本6篇篇1建设工程施工劳务分包合同范本甲方（承包商）：______________（营业执照号码：________________；法定代表人：______________；地址：______________）乙方（分包商）：______________（营业执照号码：________________；法定代表人：______________；地址：______________）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》及其他相关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿、协商的基础上，就甲方承包的建设工程施工劳务分包事宜，达成如下协议：第一条项目名称及位置甲方承包的建设工程项目名称为______________，位于______________。
第二条范围及内容1. 乙方承担甲方工程施工劳务分包工程的______________工作，具体工作内容详见附件《分包工程范围及内容清单》。
2. 乙方须按照劳务分包合同约定的工作范围、工期、施工质量标准及其他有关要求，按时、按质完成工程施工。
第三条工程价款及结算方式1. 工程施工总价款为______________元，根据实际工程施工情况，由双方商定分期结算，结算方式为______________。
2. 工程施工总价款的支付方式为______________。
3. 若发生工程变更，需另行商议支付方式。
第四条时间节点1. 工程施工期限为______________，自______________年______________月______________日起算。
2. 如乙方无故延误工程进度，每延误一天，甲方有权按照合同约定向乙方追加赔偿款______________元。
第五条施工安全与质量1. 乙方承包施工过程中，应切实加强安全管理，保障工程施工现场安全，确保不发生事故。
2. 乙方应遵守国家有关建筑工程质量管理法规和标准，确保工程质量符合要求。
建设工程劳务分包合同范本6篇
建设工程劳务分包合同范本6篇篇1甲方（总承包方）：____________________乙方（劳务分包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方总承包的本工程中的劳务分包事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________承包范围：____________________（具体范围详见附件）二、工期要求开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日三、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币________元（大写：____________________元整）。
该合同总价已包含完成本合同所有劳务作业内容所需的全部费用。
除本合同另有约定外，甲方无需再向乙方支付任何其他费用。
2. 支付方式：甲方按照实际完成的工程量进度支付乙方劳务费用。
具体支付时间和金额按照工程进度节点进行结算。
四、劳务内容及质量要求乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求和施工规范，完成以下劳务内容：（具体劳务内容列举）。
乙方应确保施工质量符合国家和地方相关施工验收规范的要求。
五、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场各类安全设施完善、有效。
2. 乙方应做好施工现场的文明施工工作，保持施工现场整洁有序，防止环境污染。
六、甲方责任与权利1. 甲方负责提供施工图纸、技术要求和施工规范，并对乙方进行技术交底。
2. 甲方有权对乙方的施工质量、进度进行监督与检查。
如乙方未能按照合同约定履行义务，甲方有权要求乙方整改或解除合同。
七、乙方责任与权利1. 乙方应组织具有相应资质的劳务人员参与施工，确保施工进度和质量。
2. 乙方应遵守甲方的施工现场管理规定，接受甲方的监督与检查。
建设工程劳务分包合同范本4篇
建设工程劳务分包合同范本4篇篇1建设工程劳务分包合同范本一、签约双方甲方（总包方）：地址：法定代表人：联系人：电话：乙方（劳务分包方）：地址：法定代表人：联系人：电话：二、合同签订背景为保证建设工程进度和质量，经甲、乙双方友好协商，就建设工程劳务分包事宜，签订本合同。
三、项目描述项目名称：项目地点：项目工程量：工程内容：分包工程范围及数量：分包价格：四、权利和义务1. 乙方接受甲方委托执行分包工程，应按时保质保量完成任务，并承担相应的责任。
2. 甲方应提供必要的技术支持和工程资料，并按合同约定支付分包款项。
3. 乙方应按照建设工程安全生产法规要求，保障工人安全，确保工程质量。
4. 甲、乙双方应保持密切沟通，协商解决工程实施中出现的问题。
五、合同履行期限本合同自签署之日起生效，至分包工程完工验收合格之日止。
六、合同解除1. 本合同双方协商一致可解除，须提前书面通知对方。
2. 若一方未按合同要求履行义务，对方有权解除合同，并追究相应责任。
七、争议解决本合同如有争议，应友好协商解决；协商不成时，提交有管辖权的仲裁机构处理。
八、其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
九、签署甲方（盖章）：法定代表人签字：日期：乙方（盖章）：法定代表人签字：日期：以上为建设工程劳务分包合同范本，经双方确认无误后签署生效。
希望双方能够诚信合作，共同推动工程进展，实现双赢局面。
篇2建设工程劳务分包合同范本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）为了加强建设工程的管理，保障工程质量和按期完成工程，甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程劳务分包达成如下合同：一、项目名称及位置甲方委托乙方承揽建设工程（项目名称），位于（具体位置）。
二、工程范围和内容具体工程范围和内容详见委托书和附件。
三、工程期限工程期限为自（合同签订日期）起至（工程竣工日期）止。
建筑工程施工劳务分包合同书范本5篇
建筑工程施工劳务分包合同书范本5篇第1篇示例：建筑工程施工劳务分包合同书范本甲方（施工总承包商）：____________乙方（劳务分包商）：____________鉴于甲方拟进行建筑工程施工，并需要进行劳务分包合作，双方本着平等互利、诚实守信的原则，就有关事项达成如下协议：一、项目名称：____________二、施工内容：本合同所述的劳务分包工程内容包括但不限于____________。
四、分包价格：根据实际工程进度和工程量的情况，乙方应按照____________的单价报价，合计款项为____________。
五、付款方式：甲方应按照工程进度与完成情况，自乙方提交开具相应发票后，支付相应款项。
六、安全责任：乙方应加强安全生产管理，保障劳务分包工程的安全施工，确保零事故发生。
如有安全责任事故的，乙方应承担相应的法律责任。
七、质量标准：乙方应按照国家相关规定和甲方的施工要求，保证劳务分包工程的质量达到相应标准。
八、保密义务：乙方应对甲方提供的涉密信息和技术资料保密，不得擅自泄露给第三方。
九、违约责任：若一方违反合同约定，致使对方损失的，应承担相应的违约责任。
十、合同解除：若因不可抗力等原因致使无法继续履行合同的一方，可通过书面形式通知对方解除合同。
十一、争议解决：双方应友好协商解决合同履行过程中出现的问题和争议；如果协商不成，应提交有关仲裁机构进行仲裁。
十二、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签名）：________ 乙方（签名）：________签订日期：年月日以上是建筑工程施工劳务分包合同书范本，希望双方能够遵守合同规定，共同完成工程，谨记互相信任、互相理解，共同促进项目的顺利进行。
第2篇示例：建筑工程施工劳务分包合同书范本甲方（发包方）：____________________（单位名称）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方的建筑工程项目进行劳务分包合作，签订如下合同：三、工程内容：详见《工程量清单》五、工程工期：自________________月________日开始，至____________月____________日，历时________天。
建筑劳务分包合同15篇(纯人工劳务分包合同)
建筑劳务分包合同15篇(纯人工劳务分包合同)1. 合同编号：001甲方（总承包方）：XX建筑公司乙方（分包方）：XX劳务公司工程名称：XX住宅小区建设分包内容：纯人工劳务，包括但不限于砌砖、抹灰、混凝土浇筑等。
合同期限：自2024年1月1日至2024年12月31日。
劳务报酬：按实际完成工作量计算，具体单价及支付方式见附件。
2. 合同编号：002甲方：XX房地产开发有限公司乙方：XX劳务服务有限公司工程名称：XX商业综合体施工分包内容：纯人工劳务，主要负责土方开挖、回填、平整等。
合同期限：自2024年3月1日至2024年9月30日。
劳务报酬：固定总价，合同金额为人民币壹佰万元整。
3. 合同编号：003甲方：XX市政工程公司乙方：XX建筑劳务有限公司工程名称：XX城市道路改造分包内容：纯人工劳务，包括道路铺设、绿化种植等。
合同期限：自2024年4月15日至2024年11月15日。
劳务报酬：按日计酬，每日劳务费为人民币贰佰元。
4. 合同编号：004甲方：XX基础设施建设集团乙方：XX劳务派遣公司工程名称：XX桥梁建设分包内容：纯人工劳务，负责桥梁钢筋绑扎、模板安装等。
合同期限：自2024年5月20日至2025年1月20日。
劳务报酬：按工程进度支付，每完成一个阶段支付相应比例的劳务费。
5. 合同编号：005甲方：XX工业建筑公司乙方：XX劳务承包公司工程名称：XX工厂厂房建设分包内容：纯人工劳务，包括钢结构安装、屋顶防水等。
合同期限：自2024年6月1日至2024年12月31日。
劳务报酬：按完成工程量支付，具体计价方式见合同附件。
6. 合同编号：006甲方：XX水利工程公司乙方：XX劳务合作公司工程名称：XX水库加固工程分包内容：纯人工劳务，负责水库坝体加固、排水系统建设等。
合同期限：自2024年7月10日至2025年3月10日。
劳务报酬：按月支付，每月劳务费为人民币叁万元整。
7. 合同编号：007甲方：XX环保工程公司乙方：XX劳务服务团队工程名称：XX污水处理厂建设分包内容：纯人工劳务，包括污水处理池建造、管道安装等。
建设工程施工劳务分包合同5篇
建设工程施工劳务分包合同5篇篇1建设工程施工劳务分包合同一、合同双方甲方（总承包商）：名称：xxx公司法定代表人：xxx地址：xxx电话：xxx乙方（劳务分包商）：名称：xxx公司法定代表人：xxx地址：xxx电话：xxx二、合同目的为了明确工程施工过程中各方责任，保证工程质量和工期，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，达成如下合作协议。
三、合同内容1. 工程名称：xxx工程2. 工程地址：xxx3. 工程范围：根据双方共同商定，乙方承担施工工程中的劳务分包工作，包括但不限于人工、材料运输等。
4. 工程工期：根据施工计划，工期为xx个月/天。
5. 工程质量：乙方承诺按照国家相关标准和甲方要求完成工程，保证工程质量符合规定。
6. 施工组织：乙方负责施工组织、人员安排、材料采购等事项。
7. 价格及支付方式：甲乙双方商定施工总价为xxx元，支付方式为xx%预付款，xx%进度款，余款xxx天内结清。
8. 违约责任：如一方违约，需向对方支付违约金，违约金金额为合同总价的xx%。
9. 其他约定：双方在合同履行过程中如有其他约定，可另行协商，并签订书面补充合同。
四、合同变更如双方因不可抗力等因素需要变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更合同。
五、合同争议解决如因合同履行发生争议，双方应协商解决，协商不成的，提交仲裁机构处理。
六、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收并结清尾款之日终止。
七、其他本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：建设工程施工劳务分包合同签订，旨在规范双方在工程施工过程中的权利义务关系，提高施工效率，确保工程质量和安全。
双方应严格按照合同约定执行，共同完成工程目标。
希望双方能够携手合作，共同努力，顺利完成工程。
篇2建设工程施工劳务分包合同是建筑施工中常见的一种合同形式，通常由总包方与分包方签订。
在建设工程中，总包方通常是建设工程的主体承包商，负责项目的整体管理和实施，而分包方则是由总包方雇佣的劳务承包商，承担具体的施工工作。
建筑项目施工分包劳务合同(通用3篇)
建筑项目施工分包劳务合同（通用3篇）建筑项目施工分包劳务合同篇1发包方：___________建筑施工有限责任公司(以下简称甲方)承包方：_______________________________(以下简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。
甲方决定将________________公司______________工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。
一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。
二、本合同期限：从______年_____月起至___________年_______月止。
三、工程质量标准：所有分项工程质量确保优良四、劳务管理费的上缴及付款方式：1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的____%返回乙方作为奖励。
付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50%，装修完工前付50%。
五、乙方的职责1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。
协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。
六、乙方的职责：1、全面履行__________________公司与_________________-建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。
并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。
2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。
如达不到则按管理费的——%进行处罚。
七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。
建筑工程劳务分包合同范本8篇
建筑工程劳务分包合同范本8篇篇1甲方（总承包方）：_________________________乙方（劳务分包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在建筑工程劳务分包过程中的权利和义务，保障工程的顺利进行，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 承包范围：_________________________二、合同工期1. 开工日期：_______年______月______日2. 竣工日期：_______年______月______日3. 合同工期总天数：_____天三、劳务分包方式及工作内容1. 乙方提供具备相应资质的劳务人员，按照甲方提供的施工图纸、技术要求和施工组织设计，完成指定的施工任务。
2. 乙方劳务分包工作内容包括但不限于：砌筑、抹灰、木工、钢筋、混凝土、脚手架等作业。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币______元（大写：______元整）。
该价格为固定劳务报酬，除另有约定外，不因工程量的增减而变动。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付劳务费用，具体支付时间和金额按照双方约定的《支付计划表》执行。
3. 结算方式：工程竣工并通过验收后，双方进行结算，最终结算金额以实际完成的工程量为准。
五、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关施工质量验收规范进行施工，确保工程质量。
2. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出整改意见。
乙方应积极响应并整改。
3. 工程竣工后，乙方应提供完整的技术档案资料，并配合甲方进行工程验收。
六、安全施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，加强安全教育，制定安全技术措施，确保施工过程中的安全。
建筑工程施工劳务分包合同书范本4篇
建筑工程施工劳务分包合同书范本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1建筑工程施工劳务分包合同书范本甲方（总承包方）：____________________________乙方（劳务分包方）：____________________________为便于明确工作责任和双方权益，经甲、乙双方充分协商一致，就《_________》工程进行劳务分包合同签订，本着平等互利，诚实信用的原则，特订立本合同如下：一、工程概况：1.1 工程名称：_____________________________________________________1.2 工程地点：_____________________________________________________1.3 工程概况及内容：_______________________________________________1.4 工程开工日期：_________________________________________________1.5 工程竣工日期：_________________________________________________二、分包范围及要求：2.1 乙方承包甲方工程的部分劳务内容为：______________________________2.2 乙方承包的劳务范围包括但不限于_______________________________2.3 乙方对所承包的劳务项目保证做好施工准备，保证施工质量合格，确保按时完工；2.4 乙方承包的工作内容必须符合相关法规和技术标准要求，确保安全生产。
三、权利和义务：3.1 甲方的权利和义务：3.1.1 向乙方提供工程相关资料和施工图纸；3.1.2 向乙方提供工程现场的协助和支持；3.1.3 对乙方的施工质量进行检查验收；3.1.4 根据劳务分包合同的约定及时支付乙方的劳务报酬。
建筑劳务分包合同模板(5篇)
建筑劳务分包合同模板甲方：乙方：为保证双方合法权益，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协调一致，订立本合同。
一、施工内容：1、工程名称：2、工程内容：二、承包方式：1、承包方式、价格：2、乙方自备工具、材料有：3、承包内容：4、管理内容：1）遵守公司的各项规章制度，服从领导、听从指挥。
2）无论任何班组如有工人偷、盗工地材料，罚款及后果由承包人承担。
3）承包队所承包工程实行全过程管理，即从进入工地开始施工到竣工验收合格后的全方位管理承包。
三、合同工期：自____年____月____日开工至____年____月____日竣工四、质量标准：合格1）、严格按设计要求施工，必须满足规范规定。
2）、对工程质量超出允许偏差，甲方对乙方严格处罚。
3）、造成严重后果的，发生的一切经济损失由乙方负责。
五、安全标准：安全无事故施工1、严格执行安全操作规程，不违章作业。
班长做好班前安全交底，做到“三不伤害”，杜绝一切事故发生。
因违反操作规程施工，发生伤亡事故除追究乙方责任外，并按有关规定罚款，造成经济损失及严重后果，乙方自负。
2、严格执行公司安全生产有关各项条例。
六、材料管理：1、执行材料消耗定额。
2、限额领料，乙方必须指派专人领料。
3、超出限额消耗材料，用料不合理，材料丢失浪费造成的经济损失由乙方承担，甲方按原价从乙方承包费中扣取。
七、现场管理：1、施工现场做到工完料净场地清。
乙方不清理甲方另行安排所发生的费用，加倍从乙方承包费中扣取。
2、甲方负责乙方所有的材料运到现场，乙方负责卸车并入库，堆放整齐，文明施工。
八、付款方式：九、违约责任：1、对中途不干造成的一切损失由乙方承担。
已发生的人工费甲方概不负责。
2、竣工验收后，如乙方达不到验收标准，扣罚承包费用的20%。
3、对不按工地要求和违反工序施工造成其它工种窝工损失，由造成者（乙方）负责。
住建部建设工程施工劳务分包合同5篇
住建部建设工程施工劳务分包合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（总承包人）：[总承包人名称]乙方（劳务分包人）：[劳务分包人名称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本建设工程施工劳务分包事宜协商一致，订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容简述]4. 承包范围：具体分包工作内容（如：钢筋工、木工、混凝土工等）1. 开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方开工令为准）。
2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 若因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
三、分包合同价款1. 分包合同总造价暂定为人民币：[大写金额]（小写金额：[金额]元）。
具体造价根据实际完成工程量按实结算。
2. 结算方式：[结算方式描述]。
四、质量标准与验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、施工验收规范、施工组织设计方案及国家、地方的相关规范要求进行施工，确保工程质量达到合同约定标准。
2. 工程验收时，工程质量未达到合同约定标准的部分，乙方应按甲方和监理的要求拆除和重新施工，直到符合合同约定标准。
因乙方原因达不到合同标准造成的经济损失和工期延误由乙方承担。
1. 乙方应严格遵守安全生产规章制度，加强安全生产管理，确保安全生产。
在施工过程中发生的安全事故由乙方承担全部责任。
2. 乙方应确保进场施工人员符合相关资格要求，并配备必要的安全防护用品。
甲方有权对乙方的安全生产管理进行监督和检查。
如乙方存在安全隐患，甲方有权要求乙方停工整改。
停工期间造成的损失由乙方承担。
六、材料管理1. 甲方提供给乙方的材料应满足工程需要，如因甲方原因造成材料供应不及时导致工期延误，责任由甲方承担。
如因乙方原因导致材料损耗超出正常水平，超出部分的费用由乙方承担。
2. 乙方负责保管施工期间由其负责的材料，如发生丢失或损坏，乙方应承担相应费用。
精选建设工程施工劳务分包合同范本7篇
精选建设工程施工劳务分包合同范本7篇篇1甲方（总承包方）：_________________________乙方（劳务分包方）：_________________________鉴于甲方需要完成一项建设工程，现决定将工程的劳务部分分包给具备资质的乙方实施，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，就本次建设工程施工劳务分包事宜，经友好协商一致，签订本合同。
一、工程概况与分包内容1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 分包范围：包括但不限于土建施工、设备安装、管道安装及其他相关附属工程等劳务内容。
二、合同工期及进度安排1. 劳务分包总工期为：自合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。
具体开工日期以甲方发出的开工令为准。
2. 进度安排应遵循甲方制定的总体施工进度计划，乙方必须严格执行。
如有特殊情况需调整进度计划，应事先征得甲方同意。
三、质量与验收标准1. 乙方必须按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准按照国家标准及甲方与建设单位签订的施工合同相关条款执行。
3. 乙方必须接受甲方的质量检查和监督，对于检查出的问题应及时整改。
四、合同价款及支付方式1. 劳务分包合同总价：人民币______元（大写：______元整）。
该合同总价已包含完成分包工程所需的人工费、材料费、机械费、措施费等全部费用。
如施工过程中有设计变更及增减工程量的情况，按照本合同约定的单价及计算方式相应调整合同总价。
2. 支付方式：甲方按完成的工程量进度支付乙方劳务费，具体支付节点及比例按照双方约定的《支付计划表》执行。
工程竣工验收合格并交付后，支付至合同总价的______%，余款作为质保金，待工程质保期满后无质量问题无息退还。
五、材料设备供应与管理1. 甲方负责提供施工所需的材料设备，并确保按时供应。
建筑工程劳务分包合同模板（3篇）
建筑工程劳务分包合同模板编号：_____发包人：_____承包人：_____分包工程名称：_____施工地址：____区（县）发包人（全称）：_____承包人（全称）：_____根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容1.1工程名称：_____1.2工程概况：_____1.3分包工作内容：_____范围包括：_____1.4工程监理单位（全称）：_____第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_____名。
第三条合同工期开工日期____年____月____日，完工日期____年____月____日，工期为____天。
第四条合同价款4.1合同价款为：_____ 元（人民币）大写：____元4.2合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）：经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：（____）4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
（____）4.2.2以（____）年施工预算或（____）年施工概算定额为依据：①定额工资单价为：瓦工____元/工日；结构木工____元/工日；装修木工____元/工日；钢筋工____元/工日；砼工____元/工日；油工____元/工日；抹灰工____元/工日；架子工____元/工日；水暖工____元/工日；电工____元/工日；壮工____元/工日；_____；_____；_____；②按建筑面积确定承包价____元/平方米；其中，地上结构：____元/平方米；地下结构：____元/平方米；初装修：____元/平方米；水电：____元/平方米；_____；_____；③分项工程承包：外墙面砖：_____ 元/平方米；屋面防水：____元/平方米；水磨石地面：_____元/平方米；水泥砂浆：____元/平方米；内墙普通抹灰：____元/平方米；_____；_____；_____.4.2.3定额工以外发生的零星用工单价____元/工日；（以实际发生，书面签证资料为准）4.2.4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按_____标准补偿。
建设工程劳务分包合同范本6篇
建设工程劳务分包合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1建设工程劳务分包合同甲方：_______________ （以下简称甲方）乙方：_______________ （以下简称乙方）为了确定甲乙双方在建设工程劳务分包方面的权利与义务，经双方友好协商，特订立本合同。
第一条任务内容1.1 甲方委托乙方承揽工程劳务分包任务，具体包括：______________________。
1.2 乙方接受甲方委托，按照双方协商的要求和标准履行工程劳务分包任务。
第二条价格与支付方式2.1 乙方完成工程劳务分包任务后，甲方按照________的标准支付乙方费用。
2.2 乙方应当在接到甲方支付通知后，及时向甲方提供开具发票的有关资料和原始凭证，以便甲方及时报销。
第三条违约责任3.1 任何一方因故意或过失违反本合同的约定，应当承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
3.2 乙方未按照本合同约定的时间和质量要求完成工程劳务分包任务的，甲方有权要求乙方承担违约责任，甲方有权终止本合同。
第四条保密义务4.1 甲乙双方应当保守对方的商业秘密，未经对方允许不得将相关信息透露给第三方。
4.2 因保密义务违反导致的法律责任由违约方承担。
第五条变更和解除5.1 本合同变更或解除，应当经双方协商一致，并书面确认。
5.2 未经双方协商一致，一方单方变更或解除本合同的，应当承担相应的法律责任。
第六条争议解决6.1 甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应当优先协商解决。
6.2 协商无法解决的，可向________仲裁机构申请仲裁。
第七条其他约定7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_____________。
7.2 本合同期满，双方如需继续合作，可另行协商签订新合同。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________ 签订日期：__________以上为建设工程劳务分包合同范本，若双方遇到特殊情况，可进行相应的修改和补充。
建筑工程劳务分包合同3篇
建筑工程劳务分包合同建筑工程劳务分包合同精选3篇（一）建筑工程劳务分包合同甲方：〔委托方〕：地址：法定代表人：：身份证号码：乙方：〔承包方〕：地址：法定代表人：：身份证号码：根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方本着平等互利、自愿合作的原那么，就甲方委托乙方进展建筑工程劳务分包的事项达成如下合同：第一条合同的目的和范围甲方通过本合同委托乙方为其提供合同约定的建筑工程劳务分包效劳〔以下简称“劳务分包工程”〕。
乙方承受甲方的委托并按照本合同约定的要求提供劳务分包工程所需的劳务和效劳。
第二条劳务分包工程的要求1. 劳务分包工程的名称、工程地址、工程规模、工程内容、工程期限及其他相关要求详见附件《劳务分包工程概况表》。
2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计要求和技术标准进展施工，并保证工程质量符合国家相关规定。
第三条劳务分包费用和支付方式1. 劳务分包费用为人民币〔大写〕〔小写〕元。
2. 劳务分包费用的支付方式：〔1〕甲方在本合同签署后第三日将劳务分包费用的50%〔大写〕〔小写〕元支付给乙方作为预付款；〔2〕甲方在劳务分包工程开工后7日内将劳务分包费用的40%〔大写〕〔小写〕元支付给乙方；〔3〕甲方在开工验收合格、甲方支付余款后7日内将劳务分包费用的10%〔大写〕〔小写〕元支付给乙方。
第四条权益保障1. 乙方承诺在履行本合同过程中妥善处理好自身与劳动力之间的关系，保证劳务分包工程的工人享受与劳动力市场上同等职业对应劳动者一样的工作条件、待遇和权益。
2. 乙方应确保劳务分包工程的工人严格按照国家相关法律法规和劳动合同的规定执行，保证其平安消费和劳动保护。
3. 乙方应在人员、设备、材料等方面做好劳务分包工程的准备工作，确保施工进度和工程质量。
第五条违约责任1. 任何一方违背本合同的约定，致使对方遭受损失的，违约方应向对方承当相应的赔偿责任。
2. 假如甲方违背本合同约定未按时支付劳务分包费用的，乙方有权暂停劳务分包工程的施工，直至甲方支付相应费用为止。
建筑分包劳务合同8篇
建筑分包劳务合同8篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方所承包的建筑劳务分包事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：________________工程地点：________________工程内容：________________（具体分包范围）二、合同工期开工日期：自本合同签订之日起____天内开工。
乙方应按时进场并履行开工承诺。
如遇特殊原因无法按时开工，乙方需提前通知甲方并获得甲方同意。
否则，甲方有权终止本合同并追究乙方违约责任。
三、劳务分包方式及价格本合同采用劳务分包方式，乙方负责提供符合要求的建筑劳务人员。
分包价格根据具体工程内容和工程量进行确定，详见附件《劳务分包价格表》。
价格表中所列价格包括人工费、材料费、机械使用费等一切费用。
乙方应按照合同约定完成分包工程内容，并保证质量达标。
如有工程量增减情况，双方应另行签订补充协议确定相关价格。
四、质量标准和验收方式1. 乙方必须按照国家和地方现行的工程质量验收规范、标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2. 工程竣工验收由甲方组织，乙方配合。
验收过程中如发现有质量问题或不合格部分，乙方应按照甲方要求进行整改并承担相应费用。
3. 验收合格后，双方签订验收报告并办理移交手续。
若因乙方施工质量问题导致工程延期交付或给甲方造成损失的，乙方应承担相应违约责任。
五、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，按照安全施工标准进行施工，确保安全生产。
乙方应对其员工进行安全教育并配备相应的劳动保护用品。
2. 乙方应遵守施工现场的文明施工要求，保持施工现场整洁有序。
施工期间产生的废弃物应及时清理并运至指定地点。
3. 若因乙方违反安全施工和文明施工规定导致事故或损失，乙方应承担相应责任。
建筑分包劳务合同8篇
建筑分包劳务合同8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（总承包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（分包劳务方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方承接的建筑工程项目需要分包劳务，经双方友好协商，达成以下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方的技术实力和良好信誉，乙方同意就甲方指定的工程项目提供劳务分包服务。
本合同旨在明确双方的权利和义务，确保工程顺利进行，保障劳务分包工作的顺利开展。
二、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程内容：[工程内容简述]分包范围：具体分包内容（如混凝土浇筑、砌筑、抹灰等）详见附件《分包工程清单》。
三、合同工期开工日期：XXXX年XX月XX日（暂定，具体以甲方书面通知为准）竣工日期：XXXX年XX月XX日合同总工期：日历天数不超过XX天。
四、劳务费用及支付方式1. 劳务费用计算方式：根据分包工程的性质、工程量及工作难度等因素确定。
具体价格详见附件《分包工程价格表》。
2. 支付方式：按工程进度结算，每月底前支付已完工程量对应劳务费用的XX%，工程竣工验收合格后支付至总劳务费用的XX%，剩余款项作为质保金，于竣工验收合格后一年内支付完毕。
3. 发票开具：乙方支付劳务费用时，需向甲方提供合法有效的税务发票。
五、质量保证与安全要求1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 乙方应遵守施工现场的安全生产规定，确保施工过程中的安全。
乙方负责建立健全安全生产管理制度和事故应急机制。
如因乙方原因造成事故，由乙方承担全部责任和损失。
3. 甲方有权对乙方的施工质量和安全生产进行检查监督，并提出整改意见。
乙方应立即整改并确保达到要求。
六、材料管理1. 甲方负责提供施工所需的主要材料，并确保按时供应到现场。
2. 乙方应妥善保管甲方提供的材料，如有损坏或丢失，应照价赔偿。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：QX-CFD2015劳-008建设工程施工劳务分包合同工程名称：XXXX大学城商业中心工程劳务发包人：XXX建设工程集团有限公司劳务承包人：XXXX建筑劳务分包有限公司劳务作业发包人：河北建设工程集团有限公司（以下简称劳务发包人）劳务作业承包人：XXXX 建筑劳务分包有限公司 ___________________________ （以下简称劳务承包人）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
第一部分1、劳务分包工程基本情况工程名称：XXXX大学城商业中心工程工程地点：XXXX市XXXX建筑面积：32000平米________________分包范围：本工程施工图纸范围内的二次结构；砌筑（配合建筑、通风、水暖电、设备施工图纸范围内的管线预留预埋、灯、器具安装等相关内容项目施工等）。
劳务作业内容：施工测量放线、抄平、砌墙、置筋、（芯柱、报框、过梁、水平系梁、板带）钢筋加工绑扎、支拆模板、浇筑混凝土、墙体养生、现场计量、埋件、墙根部200mm高混凝土台或实心砖台砌筑、二次结构材料的倒运、施工现场清理、文明施工、过梁混凝土的养护等。
图纸洽商、变更范围内的二次结构施工。
配合水、电、甲方分包专业留洞、修补洞口等施工。
现场文明施工及安全生产措施、设施用工。
劳务作业人数：承包人根据工程需要向发包人提供管理人员3人，作业人员50人，可根据施工人员的素质及施工条件的需要而随时增减，但施工人数必须满足现场的施工要求，本工程必须是直属队伍施工，禁止转让、转包。
2、合同价款2.1本工程的合同价款采用每立方包干价计算2.2本工程的合同价款，除经甲、乙双方书面确认的工程变更以外，不再调整。
2.3采用的，劳务费综合单价为_275 元/m.3。
合同暂估价：200000, 元。
（人民币）大写：贰拾万元。
（人民币）2.4合同价款的确定原则和合同承包价款内容的明确：合同价款的确定原则：经过甲、乙双方协商一致确认：本合同价款为固定单价，在约定的风险范围内合同单价不再调整。
实际砌筑方量在办理决算时双方共同确认。
（1）本合同价款按实际砌筑方量乘以综合单价扣减面积超过0.5m2的门窗、洞口来确定办理结算。
（2）与本分项工程有关的范围之内概不发生零用工。
除本分项工程施工合同范围以外发生的零用工单价120元/工日；（乙方必须在三日内以书面形式向甲方提出报告，甲方根据实际发生情况，进行书面签认，超过三天视此零用工未发生）。
合同承包价款内容包括：2.5劳务费包含内容为：工_________ 料费、周转材料费用（铁钉、铅丝、绑丝）、中小型机械费、文明施工及环保费中的人工费、利润、税金。
税金在办理劳务分包结算时予以扣除，在劳务承包人向劳务发包人提供施工所在地税务机关开具的发票后，由劳务发包人办理差额纳税后，将税金返还给劳务承包人。
2.6劳务承包人委派的合同价款收取负责人为张永民，身份证号码：130225197_ ,职务：项目经理，联系电话:134735，家庭住址：河北XXXX市乐亭县王。
3、分包工作期限开工日期：2015年3 月5日竣工日期：2015 年04 月05日总日历天数为：30 天（最终的开工、竣工日期按业主要求的网络计划工期为准）4、质量标准工程质量：按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定合格等级。
安全文明施工要求：本___________ 议。
5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下:（1）本合同；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）标准、规范及有关技术文件；（5）图纸及工程量清单；（6）其他。
6、标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下:（1 ）国家现行建筑施工验收规范的标准。
（2 ）各专业的国家施工规程、规范。
7、图纸劳务发包人应在劳务分包工作开工7_天前，向劳务承包人提供与分包工程有关的图纸_」套。
8项目经理8.1劳务发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_，职务：项目经理，工程建造师（项目经理）证书号BJ0030609。
身份证号码:1302051。
委托权限：负责该工程项目全面管理。
8.2劳务承包人委派的项目经理为，职务：项目经理，岗位证书号：6625104478 ，身份证号码：。
委托权限：负责该工程项目全面管理及结算工作。
8.3劳务承包人委派的项目经理必须在施工现场，否则未经许可擅离一天罚款5000元。
9、材料、设备机具、构配件供应9.1劳务发包人应按照施工计划向劳务承包人提供：钢材、型材、砼（冬施保温用岩棉被）、砌块、水泥、砂子、墙砖和地砖、腻子、涂料、施工围挡板以及周转材料（脚手钢管、卡扣、油托）。
现场垂直运输设备（具体根据施工方案及现场情况确定，若承包人使用台班数超出按定额工程量统计台班数，超出部分费用在结算中扣除）；砼输送设备；一级配电箱。
9.2劳务承包人自行供应或租赁周转材料，包括竹胶板、木方、跳板、安全防护安全网、密目网；个人安全防护用品、砼养护材料（含测温器具）、成品保护材料以及施工所需全部辅助材料和耗材。
材料保管及看护费用均包含在合同单价内。
9.3劳务承包人自行供应或租赁除甲方供应的垂直运输机械、砼输送设备以外的所有设备及中小型机具，包括钢筋加工机械、电焊机、卷扬机、搅拌机、测量仪器，施工中所需的中小型机具在施工开始前7日内由承包方提供。
9.4劳务承包人应妥善保管、合理使用劳务发包人供应的材料、设备机具及构配件。
因保管不善发生丢失、损坏，劳务承包人应进行赔偿，并承担因此造成的经济损失，但赔付总额不超过合同总价的5 %。
10、担保10.1劳务发包人、劳务承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：（1）劳务发包人向劳务承包人提供工程款支付担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。
担保方式为：___________ / ，担保金额I，担保有效期___________ I，担保合同作为本合同附件。
（2）劳务承包人向劳务发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。
担保方式为：_（3）双方约定的其他担保事项： _________________________________ /______________________________ 。
10.2 一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。
11、合同价款的支付11.1采用立方米包干方式计算合同价款，费用的支付方式为：完成合同内容的全部工程量后支付其中劳务费总额的70%剩余30%&工程全部验收合格后一次性结清全部劳务费。
11.2采用平米包干方式计算合同价款的，每月应结清上月完成的工作量并支付其中的劳务费总额，其他费用的支付方式为： _______________ / ________________________________________ ，__________ 年_/_月日前结清全部款项。
11.3劳务作业工作完成，劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行合同价款的最终支付。
11.4劳务发包人收到劳务承包人递交的结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。
劳务发包人确认结算资料后28天内向劳务承包人支付合同价款尾款。
11.5劳务承包人和劳务发包人对合同结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。
11.6劳务发包人必须将合同价款支付给劳务承包人在 2.10款中指定的合同价款收取负责人，并索要收款证明(发票)，劳务承包人必须按规定在施工所在地开具发票。
由于劳务发包人将合同价款支付给合同价款收取负责人以外的人员、现金支付合同价款，或存在其他违规支付行为的，造成后果由劳务发包人负责。
劳务承包人合同价款收取负责人收到合同价款后产生的分配问题由劳务承包人自行负责。
12、违约责任12.1当发生下列情况之一时，劳务发包人应承担违约责任：(1)劳务发包人违反本合同第11条的约定，不按时向劳务承包人支付合同价款；(2)劳务发包人不能按时提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、设备机具、构配件造成窝工的；(3)劳务发包人不能提供足够的工作面，造成窝工的。
12.2劳务发包人不按约定核实劳务承包人完成的工程量或不按约定支付合同价款，应按劳务承包人同期向银行贷款利率向劳务承包人支付拖欠合同价款的利息，并按拖欠金额向劳务承包人支付每日L %。
的违约金。
12.3 劳务发包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况时，应向劳务承包人支付违约金/元，劳务发包人顺延延误的劳务承包人工作时间。
12.4当发生下列情况之一时，劳务承包人应承担违约责任：(1)劳务承包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向劳务发包人支付违约金2000元，最高不超过合同总金额的5%(2 )劳务承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，劳务发包人可以要求劳务承包人返工，劳务承包人无法完成的，劳务发包人可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由劳务承包人承担；由此给劳务发包人造成损失的，劳务承包人应向劳务发包人支付违约金五万元，最高不超过合同总金额的5%延误的劳务承包人工作时间不予顺延。
(3)劳务承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务发包人支付违约金五万_元，最高不超过合同总金额的5%延误的劳务承包人工作时间不予顺延。
12.5 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
13、合同份数本合同正本两份，具有同等效力，由劳务发包人和劳务承包人各执一份；本合同副本五份，劳务发包人执三份，劳务承包人执一份，劳务发包人负责向行政主管部门备案一份。
14、补充条款：14. 1 履约保证金：(1)劳务承包人在合同签订前5天以内向发包人交纳履约保证金壹拾万元整；(2)发包人应在合同履行完毕后3个月内将履约保证金无息退还给承包人。
(3)若发包人在本合同履行过程中出现本合同约定的任何一项违约行为，承包人有权直接从履约保证金或当期工程款中扣除违约金。
14. 2 劳务承包人承诺：(1)因业主原因或不可抗力等非劳务发包人原因造成工程停工、窝工的，劳务承包人不追究劳务发包人任何经济责任；(2)因承包人自身原因造成工程停工、窝工的，承包人应自行采取措施积极追赶工期，但必须保证工程质量符合合同约定的标准，所发生的一切费用均由承包人自行承担;(3)在本合同签订前，劳务承包人承认已对各种技术措施已有详细方案、对现场环境作了充分、深入地了解；对可能出现的政策变化、税率变化、费率变化、工资水平变化、成本变化等多方面因素作了定量的评估，由上述各种风险引起的费用，劳务承包人均应自行承担。