建设工程施工总包及技术要求说明(类似于技术性补充协议)
补充协议范本工程施工

补充协议范本工程施工补充协议范本:工程施工补充协议编号:2021-XX-XX-001当事各方:甲方(委托方):XXX公司乙方(承包方):XXX建筑有限公司为了进一步明确双方在工程施工过程中的责任和义务,解决遇到的问题,并确保工程顺利进行,甲乙双方达成以下补充协议:一、项目概述1.1 项目名称:XXX工程1.2 工程地点:XXX市XXX区XXX路XXX号1.3 工程规模:工程总建筑面积为XXX平方米,共分为X个部分。
1.4 工程内容:包括但不限于土建施工、设备安装、装饰装修等。
二、工程进度2.1 原工期计划:根据原合同约定,工期为XXX个月。
2.2 延期协商:由于工程中遇到的某些不可抗力等特殊情况,导致工期无法按时完成。
甲乙双方协商决定将工程延期XXX个月,具体工期延期至XX年XX月XX日,必须在此日期前完成。
三、工程费用3.1 原工程造价:根据原合同约定,工程总造价为XXX万元。
3.2 变更费用:由于工程施工中发生了一些变更,甲乙双方对工程造价进行重新核定。
经协商一致,确定工程变更费用为XXX万元。
变更费用应在本补充协议签订之日起XX日内支付。
四、工程质量4.1 工程质量保证:乙方承诺按照国家相关标准和工程规范进行施工,确保施工质量符合合同约定。
4.2 质量监督:甲方有权对工程质量进行监督,并有权要求乙方进行整改。
4.3 质量问题解决:如发现工程存在质量问题,乙方需及时采取措施进行修复,并承担因此产生的费用。
五、争议解决5.1 协商解决:对于因工程施工引起的争议,双方应首先通过友好协商解决。
如无法协商解决,则应提交至双方一致认可的仲裁机构进行仲裁。
5.2 仲裁裁决:仲裁裁决为终局裁决,对双方具有法律约束力。
六、其他条款6.1 本补充协议自双方签字之日起生效,对双方均具有法律约束力。
6.2 未经双方书面同意,本协议不得进行任何形式的变更或解除。
6.3 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。
建筑工程总承包合同补充协议简洁范本

建筑工程总承包合同补充协议建筑工程总承包合同补充协议一、背景与目的为了进一步明确建筑工程总承包合同的内容和各方的责任,保证工程的顺利进行和合同的有效履行,根据《合同法》的规定,本着平等互利的原则,甲方与乙方在签订《建筑工程总承包合同》的基础上,经协商一致,达成以下补充协议。
二、补充内容1. 工程范围的调整根据实际工程情况和甲方的要求,乙方同意对原合同中规定的工程范围进行如下调整:(详细说明工程范围的调整情况)2. 工程造价的调整由于工程范围调整所带来的工程造价变化,甲方和乙方协商一致,对原合同中的工程造价进行如下调整:(具体说明工程造价的调整情况,包括调整金额、支付方式等)3. 工期的调整根据工程范围调整和工程造价调整的结果,重新评估工程的工期安排,甲方和乙方同意对原合同中的工期进行如下调整:(详细说明工期的调整情况,包括开始时间、结束时间等)4. 质量标准的调整结合工程范围调整和工程造价调整的情况,甲方和乙方重新定义工程的质量标准,具体如下:(详细说明质量标准的调整情况,包括各项指标、验收标准等)5. 其他补充内容根据实际需要,双方还同意在原合同的基础上进行如下补充:(详细说明其他补充内容,如支付方式、材料供应等)三、补充协议的效力本补充协议作为《建筑工程总承包合同》的附件,与原合同具有同等法律效力。
双方在履行本补充协议时应严格按照约定内容履行,如有违反,应承担相应的法律责任。
四、争议解决双方对本补充协议的解释和履行发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,应提交相关纠纷解决机构处理。
五、其他本补充协议自双方签字盖章之日起生效,并取代原合同中与本协议相冲突的内容。
本补充协议的修订、补充或解除,应由双方共同签署的书面文件进行。
甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________。
建设工程施工总承包补充协议范本

建设工程施工总承包补充协议范本建设工程施工总承包补充协议甲方:(具体信息)乙方:(具体信息)鉴于甲方与乙方于(具体日期)签署的《建设工程施工总承包合同》(下称“原合同”),为使工程顺利推进、明确双方权益,甲、乙双方经友好协商,达成以下补充协议,并共同遵守。
一、工程项目信息补充1. 补充工程项目名称:(具体工程项目名称)2. 补充工程项目地点:(具体工程项目地点)3. 补充工程项目范围:(具体工程项目施工范围)4. 补充工程项目工期:(具体工程项目工期)5. 补充工程项目预算:(具体工程项目预算金额)二、项目变更及合同调整1. 工程项目变更原因:(详细说明工程项目变更原因,包括但不限于设计变更、施工调整、技术要求变更等。
如无变更,此项留空。
)2. 补充工程项目变更内容:(具体说明工程项目变更的具体内容,包括但不限于工程量调整、施工方法调整等。
如无变更,此项留空。
)3. 补充工程项目变更后的涉及金额:(具体说明工程项目变更后的金额,包括增减款项,如无变更,此项留空。
)三、合同条款调整1. 合同价格调整:鉴于工程项目的变更,甲、乙双方同意对合同价格进行调整如下:(具体说明价格调整的条款和金额。
如无变更,此项留空。
)2. 工期调整:鉴于工程项目的变更,甲、乙双方同意对工期进行调整如下:(具体说明工期调整的条款和时间。
如无变更,此项留空。
)3. 其他条款调整:鉴于工程项目的变更,甲、乙双方同意对以下条款进行调整:(具体说明其他条款调整的内容。
如无变更,此项留空。
)四、补充协议的效力1. 本补充协议自双方签字后生效,并成为原合同的组成部分,具有与原合同同等的法律效力。
2. 对于未提及的事项,仍按照原合同的约定执行。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:以上是本次建设工程施工总承包补充协议的范本,甲、乙双方应在充分理解并同意以上内容后签署。
如有争议,双方应友好协商解决。
工程建筑施工总承包补充协议范本

工程建筑施工总承包补充协议范本一:补充协议范本甲方:(全称或简称)地址:联系人:方式:乙方:(全称或简称)地址:联系人:方式:鉴于甲方与乙方已签订的工程建筑施工总承包合同(以下简称“总承包合同”),为进一步明确各自权益和责任,特达成以下补充协议:第一条施工范围及进度1.1 甲方确认总承包合同中约定的施工范围及进度。
1.2 甲方与乙方经协商一致,对总承包合同中的施工范围进行补充明确,具体如下:(详细列出补充的施工范围)第二条工程标准及质量要求2.1 甲方确认总承包合同中约定的工程标准及质量要求。
2.2 乙方确认遵守相关法律法规,按照合同约定的工程标准及质量要求进行施工。
第三条施工费用及支付方式3.1 甲方确认总承包合同中约定的施工费用及支付方式。
3.2 乙方与甲方经协商一致,确认补充的施工费用及支付方式,具体如下:(详细列出补充的施工费用及支付方式)第四条违约责任4.1 甲方确认总承包合同中约定的违约责任。
4.2 乙方与甲方约定如下违约责任补充规定:(详细列出补充的违约责任规定)附件:1. 总承包合同2. 其他补充协议法律名词及注释:1. 总承包合同:又称施工总承包合同,指乙方承担工程建筑施工的总体责任和协调管理责任的合同。
2. 违约责任:指当一方未能履行合同义务时,对合同另一方造成的损失所需承担的法律责任。
二:补充协议范本甲方:(全称或简称)地址:联系人:方式:乙方:(全称或简称)地址:联系人:方式:鉴于甲方与乙方已签订的工程建筑施工总承包合同(以下简称“总承包合同”),为更好地明确双方的权益和责任,特制定本补充协议:第一条施工范围及进度1.1 甲方确认总承包合同中约定的施工范围及进度。
1.2 甲方与乙方经协商一致,对总承包合同中的施工范围进行补充明确,具体规定如下:(详细列明补充的施工范围)第二条工程标准及质量要求2.1 甲方确认总承包合同中约定的工程标准及质量要求。
2.2 乙方确认将严格按照合同约定的工程标准及质量要求进行施工,并承担相应责任。
建设工程施工总承包补充协议范文精简处理

建设工程施工总承包补充协议
建设工程施工总承包补充协议
一、总则
本补充协议是根据《建设工程施工总承包合同》(以下简称“总包合同”)的约定,以及双方经友好协商达成一致意见的基础上签订的,对总包合同的具体内容进行补充、明确或修改的协议。
本补充协议作为总包合同的组成部分,具有同等法律效力。
二、补充事项
2.1 工程范围补充
根据实际情况,将原总包合同中规定的工程范围进行如下补充:(补充内容根据实际情况进行具体填写)
2.2 工程期限补充
根据实际情况,将原总包合同中规定的工程期限进行如下补充:(补充内容根据实际情况进行具体填写)
2.3 工程费用补充
根据实际情况,将原总包合同中规定的工程费用进行如下补充:(补充内容根据实际情况进行具体填写)
2.4 变更管理补充
根据实际情况,将原总包合同中规定的变更管理进行如下补充:(补充内容根据实际情况进行具体填写)
三、协议生效与解释
3.1 协议生效
本补充协议自双方签字盖章之日起生效,并与总包合同具有同等法律效力。
3.2 协议解释
本补充协议的解释和执行均应遵循相关法律法规,如发生争议,双方应友好协商解决,协商不成的,可依法向有管辖权的法院提起诉讼。
3.3 其他事项
本补充协议未尽事宜,可由双方另行协商确定,并书面补充协议,具有同等法律效力。
双方确认,本补充协议的签订和履行是基于真实、合法、公正和诚信的原则,并恪守合同约定,共同维护双方的权益。
双方(签字):__________________。
建筑工程施工补充协议书(精选6篇)

建筑工程施工补充协议书(精选6篇)建筑工程施工补充协议书(精选6篇)在当今社会生活中,协议使用的频率越来越高,签订协议可解决或预防不必要的纠纷。
拟起协议来就毫无头绪?下面是小编精心整理的建筑工程施工补充协议书(精选6篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
建筑工程施工补充协议书1发包人(甲方):________________________承包人(乙方):________________________双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程施工项目协商一致,订立本协议。
一、工程概况工程名称:____________________________工程地点:____________________________工程内容:____________________________二、工程承包范围承包范围:_____________________面积为准三、协议工期开工日期:______年______月______号坯房竣工日期:______年______月______号(中途如有下雨一天则往后推迟一天)竣工日期:______年______月______号协议工期总日历天数:______天四、工期延误:因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延1.设计变更和工程量增加;2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时;3.不可抗力自然条件;五、工程竣工:乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。
因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的,乙方承担违约责任。
六、工程质量标准:__________县质量检测局为准。
(不包括材料质量)七、协议价款金额:建筑面积每平方米¥______元× 建筑面积的总平方米工程预支款:¥______万元竣工日付款:余下总金额的______%工程款结算:检测工程竣工日后______个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款八、组成协议的文件1.本协议协议书2.标准、规范及有关技术文件3.图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本协议的组成部分。
建设工程施工总承包补充协议书

建设工程施工总承包补充协议书甲方:(全称)地址:(详细地址)法定代表人:(姓名)联系电话:(联系电话)乙方:(全称)地址:(详细地址)法定代表人:(姓名)联系电话:(联系电话)鉴于甲方与乙方已就建设工程施工总承包合同(以下简称“总包合同”)展开合作,为确保双方权益,特制订本补充协议。
甲乙双方经友好协商一致,达成如下补充协议:第一条施工工期1.1 原总包合同约定的建设工程施工工期为XX年月日至XX年月日。
1.2 经双方协商,特此补充约定建设工程施工工期延长X天/月,具体工期延长原因以及调整后的具体工期将成为补充协议的附件。
第二条工程变更2.1 工程变更是指建设工程在施工过程中,因设计变更、政府规章变动等原因导致施工方案、工程量、工程内容等方面的调整。
2.2 如有工程变更,乙方应向甲方提出变更申请,包括变更的内容、理由、变更后工期及其对应的费用变化,并提供相关的设计变更、政府批文等文件。
2.3 经甲方与乙方协商并达成一致后,变更申请将纳入本补充协议的附件,作为本协议的一部分。
第三条工程款支付3.1 工程款支付按照总包合同约定方式进行。
甲方按照约定的付款周期,及时支付工程进度款项。
3.2 如有工程变更导致费用增加或减少,乙方应在变更确认后的X个工作日内,向甲方提交修改后的工程款支付计划,并双方在此基础上进行协商。
第四条违约责任4.1 在项目合作期间,如一方未履行合同义务,应承担相应违约责任。
4.2 如因不可抗力导致无法履行合同义务的一方,应及时通知另一方,并提供相关证明文件。
在不可抗力的影响下,双方暂时免除履行相关义务,但应尽力采取必要措施避免或减少不可抗力造成的影响。
第五条争议解决5.1 本协议的解释、执行及争议的解决均适用《中华人民共和国合同法》。
5.2 双方如发生争议,应首先通过友好协商解决,如协商不成,可向有管辖权的法院提起诉讼。
第六条协议生效与变更6.1 本补充协议经甲方和乙方共同签字盖章后生效,并具有与原总包合同具有同等法律效力。
建筑工程施工总承包合同补充协议书

建筑工程施工总承包合同补充协议书本协议作为原建筑工程施工总承包合同的补充,旨在明确双方在实施工程过程中的额外细节和相关责任。
经双方友好协商,达成如下补充协议条款:一、工程概况及合同背景(此处简要描述工程名称、地点、规模及合同背景,作为协议开篇的基础信息。
)二、协议目的和原则双方本着诚实信用、互惠互利的原则,为确保工程顺利进行,明确各方责任与义务,签订本协议作为原合同的补充。
三、工程变更与调整(一)因故需对原合同约定的工程内容进行调整时,双方应提前协商并签订书面变更协议。
变更协议应明确变更的内容、范围及相应的调整条款。
(二)所有变更协议作为本补充协议不可分割的一部分,具有同等法律效力。
四、工程进度与工期调整(一)如遇不可抗力因素导致工程无法按原合同工期进行,经甲方确认后,工期可相应顺延。
(二)乙方应确保工程进度按计划进行,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担违约责任。
五、质量与验收标准(一)乙方必须严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工,确保工程质量。
(二)验收标准按照原合同及国家相关规范执行。
如有变更,应以书面变更通知为准。
六、工程款支付与结算方式调整(一)工程款支付方式根据工程进展情况适当调整,具体支付节点和比例由双方协商确定。
(二)如发生工程量增减或变更,双方应根据实际情况调整结算方式。
七、安全施工与文明施工要求(一)乙方应严格遵守安全施工规定,确保施工现场安全。
(二)乙方应实施文明施工管理,维护施工现场秩序和环境卫生。
八、违约责任与赔偿约定(一)任何一方违反本协议约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
(二)具体违约情形和赔偿方式,根据违约行为的实际情况和损失程度由双方协商确定。
九、争议解决方式及法律适用(一)本协议履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,可向工程所在地人民法院提起诉讼。
(二)本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
十、其他约定事项(一)本协议未尽事宜,由双方另行协商并签订补充协议。
建设工程施工总承包补充协议

建设工程施工总承包补充协议建设工程施工总承包补充协议一、协议背景本补充协议是根据《建设工程施工总承包合同》(下称“总承包合同”)的要求和双方的共同意愿,为对总承包合同进行修订和补充。
二、协议内容2.1 补充内容1:工程范围详细说明工程范围,包括但不限于土建工程、建筑装饰工程、制冷工程等具体工程范围。
2.2 补充内容2:工程进度详细说明工程进度计划,包括具体的施工阶段、工期要求、工程节点等,并与总承包合同进行对应。
2.3 补充内容3:施工费用详细说明施工费用的支付方式、支付时间节点、支付比例等,确保合理、公平、公正。
2.4 补充内容4:变更管理详细说明变更管理的流程和规定,包括变更申请、审批程序、变更费用的计算与支付等方面的细化规定。
2.5 补充内容5:质量管理详细说明质量管理的要求和措施,包括材料选用、施工工艺、质量验收等方面的具体规定和要求。
2.6 补充内容6:安全管理详细说明安全管理的要求和措施,包括施工现场安全、施工人员安全教育培训、应急预案等方面的具体规定和要求。
2.7 补充内容7:保修责任详细说明保修责任的期限、范围以及具体的维修方式和应对措施等。
三、附则3.1 本补充协议作为总承包合同的附件本补充协议作为总承包合同的附件,与总承包合同具有同等法律效力。
3.2 争议解决双方如在履行本协议过程中发生争议,应友好协商解决;如协商不能解决,可向有管辖权的法院提起诉讼。
3.3 本补充协议的生效与终止本补充协议自双方签字盖章之日起生效,并在总承包合同的有效期内有效。
除非双方另行约定,否则不得单方面解除。
【附件】1. 施工进度计划2. 变更申请和批准表格3. 质量验收记录表4. 安全事故处理报告5. 保修责任单【法律名词及注释】1. 建设工程施工总承包合同:指委托人与承包人就建设工程完整工程进行约定,承包人负责全面组织、协调和管理工程施工的合同。
2. 工程范围:指工程所包含的具体工程项目的范围和内容。
建筑工程施工总承包合同补充协议书5篇

建筑工程施工总承包合同补充协议书5篇篇1本协议是在原建筑工程施工总承包合同基础上,根据工程项目的实际情况和双方的具体需求,经友好协商达成的补充协议。
本补充协议旨在明确双方的权利和义务,确保工程顺利进行。
一、协议背景工程项目因故需调整总承包合同中的部分条款和内容,以更好地适应项目实际情况。
双方本着公平、公正、诚实信用的原则,经过友好协商,达成以下补充协议。
二、工程概况(此处填写工程名称、地点、规模、工程内容等)三、协议目的及依据本补充协议的目的是明确工程项目的各项细节和要求,保障工程顺利进行。
本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规和总承包合同的相关条款制定。
四、补充协议内容(一)工程进度及工期调整根据实际情况,双方同意对原合同中的工程进度和工期进行调整。
具体调整内容如下:(此处详细填写调整后的工程进度安排和工期)。
双方应确保按照调整后的进度和工期完成工程建设任务。
(二)工程造价调整及支付方式变更根据实际工程量变化,双方同意对原合同中的工程造价进行调整。
具体调整内容如下:(此处详细填写调整后的工程造价、支付方式及时间等)。
双方应确保工程款按时支付,保障工程顺利进行。
(三)材料设备供应及变更约定双方根据实际需求和供应情况,对原合同中的材料设备供应进行如下补充约定:(此处详细填写材料设备的供应方式、品牌、规格型号、质量标准等)。
如发生变更,双方应提前协商并签订书面变更协议。
(四)工程质量及验收标准双方应严格按照国家相关质量标准和规范进行施工和验收。
具体质量标准、验收方法、验收程序等详见本协议附件。
(五)安全文明施工及环境保护要求双方应严格遵守国家安全生产法律法规和环保政策,确保施工过程中的安全文明生产和环境保护。
具体安全文明施工及环保措施和要求详见本协议附件。
五、违约责任及解决方式如一方违反本协议约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
建筑工程施工总承包合同补充协议

建筑工程施工总承包合同补充协议补充协议甲方(发包方):名称:地址:电话:传真:统一社会信用代码:乙方(承包方):名称:地址:电话:传真:统一社会信用代码:根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为进一步明确双方在建筑工程施工过程中的权利和义务,达成以下补充协议:一、补充协议目的和必要性本补充协议旨在明确双方在原合同未明确事项、权利义务不清晰或存在遗漏等方面的内容,以确保工程的顺利实施和甲乙双方权益的保障。
二、补充协议内容1. 工程范围:详细列出工程的各个部分及相应的工程量,包括但不限于土建、电气、给排水、消防、空调等。
2. 工程进度:明确工程进度计划,包括开工时间、竣工时间、工期延误等方面的内容。
3. 工程质量和验收标准:明确工程各个部分的质量标准和验收标准,以及工程验收流程和相关责任。
4. 工程款支付方式:明确工程款的支付方式、支付时间、支付比例等。
5. 工程变更:明确工程变更的流程、变更确认时间、变更费用计算等。
6. 安全生产和文明施工:明确双方在安全生产和文明施工方面的责任和义务。
7. 违约责任和解决方式:明确双方在违约情况下的责任和解决方式。
三、双方权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照工程进度计划完成工程,并保证工程质量达到合同要求。
2. 甲方有义务按照合同约定支付工程款,以及提供必要的支持和协助。
3. 乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款,并保障乙方的合法权益。
4. 乙方有义务按照合同约定完成工程,并保证工程质量达到合同要求。
四、费用变更1. 本补充协议所涉及的费用包括但不限于工程款、违约金、赔偿金等。
2. 双方同意按照原合同约定的方式进行费用结算和支付。
3. 如发生工程变更,双方应按照补充协议约定的方式进行费用计算和支付。
五、协议生效时间和解除方式1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 如双方在履行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。
如协商不成,双方同意将争议提交仲裁解决。
建设工程施工总承包补充协议[1]
![建设工程施工总承包补充协议[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/bd7cf910b5daa58da0116c175f0e7cd1842518cf.png)
建设工程施工总承包补充协议建设工程施工总承包补充协议1. 引言此补充协议是作为《建设工程施工总承包合同》(以下简称“总承包合同”)的一部分而订立的。
本补充协议中的补充条款将对总承包合同中的内容进行修订、补充或更正。
2. 协议背景协议双方为建设工程施工的甲方(业主)和乙方(总承包商)。
双方根据总承包合同的约定,就特定事项进行讨论和协商,并达成补充协议的共识。
3. 补充的内容和条款根据双方协商,补充协议中的以下条款将对总承包合同进行修订、补充或更正:3.1 工程范围的变更根据实际需求,甲方可以通过书面通知乙方,要求在总承包合同规定的工程范围内进行变更。
经协商一致后,乙方将根据变更要求进行工程范围的调整,并制定相应的变更方案。
3.2 工期延长若在施工过程中遇到不可抗力或其他无法预见的情况,导致工程无法按时完成,甲方可通过书面通知乙方要求工期的延长。
乙方将尽力协调并争取工期延长的许可,并通过补充协议明确延长的工期及双方的义务。
3.3 价格调整如出现以下情况,甲方和乙方可以协商对总承包合同中的工程造价进行调整:- 材料价格上涨超过合同约定的百分比;- 劳动力成本上涨超过合同约定的百分比;- 政府出台的相关法规、政策导致工程造价变动。
双方将通过书面形式协商确定价格调整的方式和比例,并在补充协议中明确。
3.4 双方的权利义务补充协议中将对甲方和乙方在总承包合同中的权利和义务进行具体的规定。
双方应遵守补充协议中约定的条款,并互相承担相应的责任和义务。
4. 补充协议的执行和变更4.1 协议的执行补充协议自双方签字盖章后生效。
双方应按照补充协议的约定执行,并履行各自的责任和义务。
4.2 协议的变更双方可以根据实际情况对补充协议进行变更或修订。
任何对补充协议的修改或变更,应经双方的书面协商并得到双方的明确同意,并通过书面形式作出补充协议的修订。
5. 争议解决对于因补充协议执行中所引发的争议,双方应通过友好协商解决。
如协商不成,双方可以通过法律诉讼或仲裁解决争议。
建设工程施工总承包补充协议

建设工程施工总承包补充协议建设工程施工总承包补充协议1. 引言本建设工程施工总承包补充协议(以下简称“协议”)由甲方(建设工程的业主方)和乙方(建设工程施工总承包商)共同签署,旨在对已签订的建设工程施工总承包合同进行补充和完善。
2. 背景根据甲方与乙方之前签订的《建设工程施工总承包合同》(以下简称“合同”),双方商定的合同内容需要进行一些补充和调整,以满足双方的实际需求和协作关系的变化。
3. 补充条款3.1 工程范围的补充根据合同第X条约定,甲方要求对工程范围进行如下补充和调整:- 补充内容1;- 补充内容2;3.2 工程质量的补充根据合同第X条约定,甲方要求对工程质量进行如下补充和调整:- 补充内容1;- 补充内容2;3.3 工期的补充根据合同第X条约定,甲方要求对工期进行如下补充和调整:- 补充内容1;- 补充内容2;3.4 技术要求的补充根据合同第X条约定,甲方要求对技术要求进行如下补充和调整:- 补充内容1;- 补充内容2;3.5 付款方式的补充根据合同第X条约定,甲方要求对付款方式进行如下补充和调整:- 补充内容1;- 补充内容2;3.6 变更管理的补充根据合同第X条约定,甲方要求对变更管理进行如下补充和调整:- 补充内容1;- 补充内容2;4. 保密条款的补充根据合同第X条约定,甲方要求对保密条款进行如下补充和调整:- 补充内容1;- 补充内容2;5. 免责条款的补充根据合同第X条约定,甲方要求对免责条款进行如下补充和调整:- 补充内容1;- 补充内容2;6. 生效与解释本补充协议自双方正式签字并加盖公章之日起生效。
对于本协议未尽事宜,参照原合同进行解释和执行。
7. 协议变更本协议的任何变更须经双方书面同意,并以附件形式追加到本协议中,具有同等效力。
结论本建设工程施工总承包补充协议对已签订的建设工程施工总承包合同进行了必要的补充和完善,以满足双方在实际操作中的需求和变化。
双方应在履行本协议时,严格按照约定的条款执行,并保持及时沟通,共同完成优质的建设工程。
建设工程施工总包及技术要求说明(类似于技术性补充协议)

总包工程范围、工程管理及技术要求一、工程概况1、项目名称:建筑工程2、建设单位:。
3、工程地点:。
4、设计单位:。
5、建设规模:。
6、施工工期:/ 年/ 月/ 日至/ 年/ 月/ 日二、总包企业资质要求1、总包施工企业必须具备房屋建筑工程施工总承包一级及以上资质,并且还具有市政施工承包二级及以上资质。
2、施工企业拟设项目经理(在施工期间必须长驻现场)必须具有丰富的施工经验并持有国家一级注册建造师执业证,同时持有项目负责人安全培训考核合格证(B类)。
三、总包范围总包范围为施工图纸及说明中的相关专业工程。
具体专业工程如下:1、土建工程2、钢结构工程3、一般装修工程4、防雷接地工程5、给排水工程6、通风工程7、消防工程8、自动报警系统工程9、二次装修工程10、室外管线支架安装工程土建部分11、照明配电工程12、污水处理工程指定分包专业工程:1、弱电工程2、室外管道支架安装工程钢架等工艺安装部分3、本合同承包范围外其他相关专业工程:各项机电、管道、设备安装,锅炉、油库或燃气站、地磅、工艺水处理、冷冻水、循环冷却水、恒压供水、空压机、发电机、高低压配电、环保空调、空调等工程。
四、技术要求1、主要施工、验收规范1.1、《工程测量规范》1.2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》1.3、《建筑地基处理技术规范》1.4、《砌体结构设计规范》1.5、《混凝土结构设计规范》1.6、《建筑工程施工质量验收统一标准》1.7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》1.8、《砌体工程施工质量验收规范》1.9、《钢结构工程施工质量验收规范》1.10、《建筑地面工程施工质量验收规范》1.11、《屋面工程质量验收规范》1.12、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》1.13、《建筑电气工程施工质量验收规范》1.14、《建筑施工安全检查标准》1.15、《建筑机械使用安全技术规程》1.16、《通风于空调工程施工质量验收规范》1.17、《施工现场临时用电安全技术规程》1.18、《建筑地基基础设计规范》1.19、其它相关的国家、行业标准和验收规范。
建筑工程施工总承包合同补充协议书5篇

建筑工程施工总承包合同补充协议书5篇篇1本协议是在原建筑工程施工总承包合同的基础上,为了明确双方在工程施工过程中的具体事项、责任和义务,进一步细化合同条款,确保工程顺利进行,经双方友好协商,达成以下补充协议:一、工程概况及承包范围(详细列举工程名称、地点、规模及承包的具体工程内容、承包范围等)二、合同价款及支付方式1. 合同价款:本协议的总承包价款为人民币(大写)__________元整(¥______元),该价款包含但不限于人工费、材料费、机械费等相关费用。
2. 支付方式:具体支付方式按照原合同相关条款执行。
另外,为保证工程进度,甲方(发包方)将按照乙方(承包方)实际完成的工程量进行进度款支付。
三、工期调整及顺延条款1. 双方根据实际情况,对原合同中的工期进行调整,明确新的工期要求。
2. 如因甲方原因导致工程延期,乙方有权提出工期顺延申请,甲方在核实后应予以确认。
3. 如因乙方原因导致工程延期,应按照原合同相关条款承担违约责任。
四、质量与验收标准(详细约定工程质量标准、验收标准、验收程序等)五、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范,确保施工现场安全。
2. 乙方需按照文明施工要求,保持施工现场整洁有序。
3. 若因乙方违反安全施工和文明施工规定导致的事故和损失,由乙方承担全部责任。
六、材料设备供应与保管1. 甲方负责提供的材料设备应按照约定时间送达施工现场,并确保质量合格。
2. 乙方负责保管甲方提供的材料设备,如因乙方原因造成损失,由乙方承担赔偿责任。
3. 乙方自行采购的材料设备应符合国家标准,确保工程质量。
七、工程变更与调整1. 如因设计变更导致工程内容调整,双方应签订书面变更协议,明确调整内容、价款及工期等。
2. 乙方在施工中发现原设计错误或不合理之处,应及时提出,经甲方同意后进行调整。
八、违约责任(详细列举违约情形、违约责任及处理方式等)九、争议解决方式本协议的履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。
建筑工程施工补充协议书范文6篇

建筑工程施工补充协议书范文6篇第1篇示例:建筑工程施工补充协议书范文甲方:(委托方全称)乙方:(承包方全称)鉴于甲方拟对某建筑工程项目进行施工,为了明确双方权利和责任,特达成如下补充协议:一、项目名称:(工程项目的具体名称)二、施工内容:甲方委托乙方对工程项目进行具体的建筑施工,包括但不限于施工范围、工期要求、质量标准等。
三、施工期限:工程施工期限为(具体施工期限),甲方同意在该期限内完成施工任务。
四、质量标准:乙方应按照相关法律法规和国家施工标准完成施工任务,保证施工质量符合甲方的要求,并对施工质量承担相应责任。
五、施工费用:甲方应按照双方协商的费用标准支付施工款项,乙方应配合提供相应的发票和收据。
六、管理责任:乙方需负责施工现场管理、安全生产等,保证施工过程中不发生意外事故。
如因乙方管理不善导致的事故,乙方需承担相应的责任。
七、变更和索赔:如因不可抗力等原因导致工程变更,双方应及时协商解决,并遵循相关规定进行索赔。
否则,须按照协商一致的方式进行补偿或调整。
八、完工验收:施工完成后,甲方有权对工程进行验收,如发现质量问题,乙方应及时整改。
经验收合格后,甲方应按时支付尾款。
九、违约责任:如双方无故解除合同或违反合同内容,应承担相应的违约责任,并依法进行赔偿。
十、其他事项:双方如需修改或补充本协议内容,应经双方协商一致,并签订书面补充协议。
十一、协议生效:本协议一式两份,甲乙双方各执一份,经双方盖章确认后生效,自签订之日起执行。
甲方:(盖章)日期:年月日第2篇示例:建筑工程施工补充协议书范文甲方:(委托方)乙方:(承包方)鉴于甲、乙双方为就工程施工等事宜,本着互惠互利,平等自愿的原则,订立本协议。
一、补充协议的签署1. 甲方、乙方双方在签署本协议前已经签署了建筑工程施工合同,现甲方、乙方双方经协商一致,对原合同的某些条款进行修改或者追加补充,并经双方确认后签署本补充协议。
2. 本协议是对原合同的补充和延伸。
建筑工程施工总承包合同补充协议4篇

建筑工程施工总承包合同补充协议4篇篇1建筑工程施工总承包合同补充协议一、协议背景建筑工程施工总承包合同是指建筑工程项目的业主与施工单位签订的合同,规定施工单位负责工程的总承包,并承担工程质量、进度和安全的责任。
但在实际施工过程中,由于不可抗力、合同变更等原因,可能导致合同中的某些内容需要进行补充或修改。
为了明确双方权利义务,并最大限度地保障合同的执行,需要签订建筑工程施工总承包合同补充协议。
二、协议内容1. 总合同信息双方同意在本补充协议中对原合同中的某些内容进行修改或补充,原合同签订日期为____年___月___日,合同编号为_______,签订双方为业主_____和施工单位_____。
2. 补充内容(1)合同变更:双方同意将原合同中第____条修改为____。
具体修改事项包括但不限于工程款的支付方式、工程质量标准、工程进度要求等。
(2)补充条款:双方同意在原合同中增加____条,内容为____。
具体补充内容包括但不限于工程安全管理、合同执行期限、争议解决方式等。
(3)其他事项:双方还就合同中的其他条款或内容进行协商,并在本补充协议中明确约定。
三、协议生效本补充协议经双方签字盖章后生效,具有合同法律效力。
双方应认真履行协议中约定的各项内容,并及时解决因协议执行产生的问题。
四、协议解决争议因本补充协议引起的争议,双方应友好协商解决。
若无法协商解决,则提交____(仲裁委员会)仲裁解决。
五、协议变更和终止任何一方需变更或终止本补充协议,应提前书面通知对方,并经双方协商达成一致意见后方可生效。
未经对方书面同意,不得单方终止协议。
六、其他本协议经双方签字盖章后生效,在协议生效后对双方具有约束力,对事项的具体执行细节应在签署协议后的____天内确定并落实。
本协议一式____份,双方各持____份,均具有同等法律效力。
七、签署信息业主(盖章):______ 日期:______ 施工单位(盖章):______ 日期:______以上为建筑工程施工总承包合同补充协议的内容,为保障双方权益,协议应慎重签订并严格执行。
建设工程施工总承包补充协议

建设工程施工总承包补充协议1. 引言本建设工程施工总承包补充协议(简称“补充协议”)是根据双方为确保建设工程施工顺利进行,并达成一致意见的基础上签订的。
本补充协议明确了双方在原施工总承包合同(简称“总承包合同”)基础上的额外约定和补充规定,供双方参考和遵守。
2. 协议双方本补充协议由双方参与: - 甲方:[甲方公司全称],简称“甲方” - 乙方:[乙方公司全称],简称“乙方”3. 补充内容根据总承包合同的约定,双方就事项达成协议,并作为总承包合同的补充规定。
3.1 工程变更1.甲方有权在施工期间提出工程变更要求,乙方应按照双方协商的变更内容对施工进行调整。
2.工程变更所带来的成本和工期变动,乙方应根据实际情况进行调整并提交相关报价和计划。
3.2 施工期限延长1.如因甲方原因导致工期延长,甲方应向乙方支付相应的延期费用。
2.如因乙方原因导致工期延长,乙方应向甲方承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此而产生的损失。
3.3 施工质量1.乙方应按照国家有关建设工程质量标准和技术规范进行施工,确保工程质量符合合同约定。
2.若甲方在竣工验收时发现工程质量不符合要求,乙方应及时进行整改,直至达到甲方的要求。
3.4 材料采购与管理1.乙方应按照甲方提供的材料清单进行采购,并确保材料的质量和数量与清单一致。
2.如需更换材料或增加材料种类,须经甲方书面同意。
3.乙方应妥善保管采购的材料,如发生丢失或损坏应承担相应责任。
4. 协议生效与解除1.本补充协议自双方代表签字之日起生效,并作为总承包合同的一部分。
2.任何一方违反本补充协议的约定,应承担相应的法律责任,并赔偿因此造成的损失。
5. 法律适用与争议解决1.本补充协议的签署、解释和执行均适用法律。
2.若因本补充协议发生争议,双方应通过友好协商解决;若协商不成,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
6. 其他条款1.本补充协议未尽事宜,双方可另行协商并签订补充协议。
2.本补充协议一式两份,甲方和乙方各持一份,具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
总包工程范围、工程管理及技术要求一、工程概况1、项目名称:建筑工程2、建设单位:。
3、工程地点:。
4、设计单位:。
5、建设规模:。
6、施工工期: / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日二、总包企业资质要求1、总包施工企业必须具备房屋建筑工程施工总承包一级及以上资质,并且还具有市政施工承包二级及以上资质。
2、施工企业拟设项目经理(在施工期间必须长驻现场)必须具有丰富的施工经验并持有国家一级注册建造师执业证,同时持有项目负责人安全培训考核合格证(B类)。
三、总包范围总包范围为施工图纸及说明中的相关专业工程。
具体专业工程如下:1、土建工程2、钢结构工程3、一般装修工程4、防雷接地工程5、给排水工程6、通风工程7、消防工程8、自动报警系统工程9、二次装修工程10、室外管线支架安装工程土建部分11、照明配电工程12、污水处理工程指定分包专业工程:1、弱电工程2、室外管道支架安装工程钢架等工艺安装部分3、本合同承包范围外其他相关专业工程:各项机电、管道、设备安装,锅炉、油库或燃气站、地磅、工艺水处理、冷冻水、循环冷却水、恒压供水、空压机、发电机、高低压配电、环保空调、空调等工程。
四、技术要求1、主要施工、验收规范1.1、《工程测量规范》1.2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》1.3、《建筑地基处理技术规范》1.4、《砌体结构设计规范》1.5、《混凝土结构设计规范》1.6、《建筑工程施工质量验收统一标准》1.7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》1.8、《砌体工程施工质量验收规范》1.9、《钢结构工程施工质量验收规范》1.10、《建筑地面工程施工质量验收规范》1.11、《屋面工程质量验收规范》1.12、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》1.13、《建筑电气工程施工质量验收规范》1.14、《建筑施工安全检查标准》1.15、《建筑机械使用安全技术规程》1.16、《通风于空调工程施工质量验收规范》1.17、《施工现场临时用电安全技术规程》1.18、《建筑地基基础设计规范》1.19、其它相关的国家、行业标准和验收规范。
注:采用的技术标准、规范为现行中华人民共和国国家标准2、除以下明确事项外,本工程必须遵从施工设计图、施工说明要求,遵守国家相关技术规范和标准,并依此进行验收。
2.1、所有混凝土均采用商品混凝土,所用水泥采用建设方认可的其他品牌。
2.2、本工程所用钢材必须是国标正材,采用首钢、沙钢、广钢等。
2.5、本工程内墙涂料中抗碱底漆采用立邦多功能封闭底漆1道;乳白色内墙涂料二涂采用立邦五合一内墙乳胶漆2道,干膜厚度30微米/层。
2.6、本工程防雷接地完成施工图设计内容(含政府报验)。
2.7、图纸涉及到的给排水系统,供电照明系统,宿舍楼排风系统,具体介定如下:2.7.1、生活供水管、杂用供水管、雨水管、排水管、室外污水管、接到到建筑物墙外/米。
2.7.2、全部室内埋地污水管。
2.7.3、热水供、回水管起、止点接到热水设备间建筑物墙内1.5米处。
2.7.4、每个宿舍需配冷热水表各一套。
2.8、施工要求:2.8.1、管道安装过程中所涉及到相关穿越墙工作及墙体恢复又承包方完成;管道必须穿越楼板,承包方须预埋管套或预留空洞。
2.8.2、所有管道的管架制作安装及材料由承包方负责,所使用的材料和配件须符合国标,室内管道支架或吊架按照国标03S402《室内管道支架及吊架》安装。
2.8.3、管道保温做法:高密度离心玻璃纤维,外包0.4m不锈钢皮,拉铆钉固定。
2.8.4、防腐和刷漆:需要防腐的管道、支架,外表先涂刷2道防锈底漆,干后、安装完成,再涂刷2道表漆;有颜色要求的再上颜色漆。
在涂刷底漆前,应清除管道、支架表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等杂物;涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌、漏刷现象,面漆颜色需要符合相关规范。
2.8.5、地下埋设的金属管道须防腐处理,按设计图标准执行。
2.8.6、承包方在施工过程中须填施工记录。
2.8.7、管道系统的吹扫、冲洗、试压按国标和设计的规范执行。
2.8.8、要求所有设备及配电线路的安装与施工依据国家现有相关规范进行。
2.8.9、安装工程将参照设计图纸进行,但当配电安装与土建专业或其它专业相冲突时,建设方有权根据现场情况对图纸中局部地方进行修改,且不涉及到费用的增减。
2.8.10、验收前须拆除临时装置,清理现场。
2.9、金刚砂地面:必须一次性浇筑完成,后需要用养护液养护,盖上养护膜,面层用5厘夹板保护。
特别注意:选择适宜的混凝土配合比及水泥外加剂。
制定合理的混凝土施工工艺,确保连续浇筑及与面层施工速度的配合。
因为混凝土凝结过快使金刚砂面层无法施工,混凝土凝结过慢金刚砂施工时大量水泥浆向上挤冒而影响表面质量。
加强成品保护意识。
2.10、聚氨酯地面按施工图要求施工,但请注意不同区域的不同要求,特别注意聚氨酯的厚度,不同的厚度以后的使用寿命有很大的差异。
另外,所有聚氨酯、环氧地面找平层由承包方施工。
2.11、耐酸地面采用专用耐酸瓷砖或者耐酸花岗岩,用环氧树脂铺设和勾缝,同时,请注意砖面设制伸缩缝。
2.12、墙砖按施工图要求施工,请注意在墙面高空处,尽量采用油性防水涂料,而不要用墙面瓷砖,如必须要采用墙面瓷砖,请注意瓷砖的规格、型号、墙面分格缝,特别要注意墙顶端与屋面板位置的处理及必要的构造措施。
2.13、不锈钢地沟按施工图要求施工。
注意:承包方按施工图不锈钢地沟的尺寸,要每边放宽5公分,空隙处采用高出地面混凝土一个等级的细石混凝土填充,不锈钢沟边与地面连接处,用环氧树脂勾二公分深缝。
3、主要材料指定品牌、制造商五、进度要求1、拟开工日期:/年/月/日;竣工日期/年/月/日(包括雨天、封冻期、节假日在内)。
2、节点:/年/月/日完成基础工程施工;/年/月/日完成建筑主体混凝土结构、内外墙体建筑施工;/年/月/日完成二次结构及装修施工。
实际施工进度只能比总计划适当压缩,不能延长。
具体详细进度见“项目计划表”。
超过节点,每延迟一天罚款一万元人民币并在当次进度款中扣除。
3、设计变更的工程量导致费用增加不超过单位工程总造价的10%,工期不予以延长。
4、开工日期以建设方开工令为准。
5、若因建设方原因、自然灾害、不可抗力等因素导致的工期被迫延后,须由承包方做好现场签证,经建设方核准、审批,工期相应顺延。
六、转包与分包承包方不得将本工程转包。
如有发生轻者重罚,一经发现将扣除承包方合同价款的30%-50%,同时承包方还必须完成合同约定所有内容;重者建设方可单方面宣布合同无效。
对因转包工程不符合规定的质量标准造成的损失,由承包方与接受转包的单位承担连带赔偿责任。
同时承包方赔偿由此给建设方造成的一切损失。
专业分包:桩基、消防工程、钢结构维护(内板、保温棉、外板、檩条、门窗)等。
专业分包工程应发包给建设方认可的具有相应资质条件的分包人。
承包方与分包人就分包工程对建设方承担连带责任。
七、安全1、承包方负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。
建设方不承担承包方及分包方雇用的工人及其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。
2、要求施工现场成立以总包单位负责的安全委员会,对总包、各分包单位进行安全管理;八、工程资料1、承包方进场施工前15天,提供建筑工程施工组织方案、施工进度计划;准备提交给技术监督部门或相关部门的资料,同时也要备份一份复印件给建设方;设备进场前和进场后要出示所有设备、电气及仪表产品的使用说明书、合格证书、检测报告原件,提供复印件;按照建设方项目管理流程,履行设备、材料进场认证程序。
2、对总包、分包资料责任约定:工程总包方要对现场分包方资料负全责,如分包单位提供的资料不能满足政府部门要求的,后期将由总包方整理完成。
3、对资料同步时间要求:监理、建设方有权在工程施工过程中,随时可要求承包方提交工程同步资料,进行资料同步性检查,承包方必须要无条件配合,如在检查过程中,承包方不能做到资料同步,则视为违反合同约定,监理方、建设方可对承包方进行相应处罚,每次罚款1千至5千元。
因此,在工程开工之时,承包方要配制专门的资料员,专门负责工程施工技术资料,负责对质保资料逐项跟踪收集,并及时做好各分项分部质量评定等各种原始资料记录,使资料的整理与工程形象进度同步,做到内容连贯,专业对口。
4、资料移交档案馆:总承包单位承诺在工程竣工验收后,15个工作日内自行将资料移交至档案馆备案,并在30个工作日内向建设方提供《档案资料移交合格书》。
如总承包单位没有按以上时间完成此项工作,则视为违反合同,将赔偿建设方违约金10万元。
九、工程量清单、变更、签证、材料价格事宜1、工程量清单仅作为投标、报价依据。
一旦中标,现场一切变更和工程量的增减、签证,依据施工图修改变化核算,不以报价工程量清单为基准。
2、现场工程变更,签证2.1分项工程增加或减少变更完成后实施签证。
2.1.1、变更工程实施后,需根据(2.2签证时间要求)进行;对减少内容,如承包方在合同规定时间内不进行减少工程签证手续,则建设方、监理方可自行出具,承包方将无条件认可。
2.2签证时间要求。
2.2.1、根据变更单内容,要求及现场实际施工情况,工程完工并自检合格后,15天内填写完签证单,并递交给相关单位和部门审核签批。
2.2.2、详细列举变更工程所发生的实际增减工程量清单,含材料品牌、规格、数量清单,并需附带相应的变更单、现场施工原始记录、记录表及工程量计算表等作为附件,如果明确是现场按实际数量结算的,在变更工程完工后2日内组织监理方、建设方代表完成实际数量测量。
2.2.3、承包方有义务对经相关单位和部门审核后的签证单进行确认、签字。
2.2.4、如承包方未按以上时间要求完成工程变更签证,建设方代表有权对变更增加部分不予认可。
2.2.5、一旦完成竣工验收,所有签证工作即终结,其后承包方不得再提请增加工程量的变更,建设方不再受理。
2.2.6.对于工程量减少的变更,若承包方在完工后、提请验收前,均不积极主动提请建设方进行工程量签证,建设方有权自行进行或提请第三方共同完成减少工程量签证,承包方有义务配合签字、认可,即使故意不确认、签字,也视为默认、认可,结算时不得提出异议。
3、材料、人工、机械等市场价格原则上合同一旦签订,涉及工程材料、人工、机械费等一切费用包死,在施工中、完工后的结算中,承包方不得因市场物价、人工费变化等因素,提出任何补偿、增补工程费用要求;若合同中有明确约定的,按合同约定执行。
为了避免因商务谈判而影响工程进度,建设、承包双方会签确认“项目增减变更通知单”后,即可以实施变更,待竣工验收时一并结算。
单项增补工程或多项工程量累计超过50万元人民币时,可以按已完成工程造价的70%支付进度款。
4、相关规费、费用原则上合同一旦签订,与工程相关的承包方备案、工程检测、检验、报建等一切费用包死,在施工中、完工后的结算中,承包方不得提出任何补偿、增补工程费用要求;若合同中有明确约定的,按合同约定执行。