承揽合同纠纷答辩状
承揽工程合同答辩状范文
答辩状被告（答辩人）：XXX公司原告（被答辩人）：XXX个人或单位尊敬的法官：我方在此就原告所述的承揽工程合同纠纷一案提出答辩。
一、关于合同的签订和履行1. 我方承认与原告签订了承揽工程合同，约定由我方承担原告所委托的工程。
合同的签订符合法律规定，双方均具有相应的民事权利能力和民事行为能力。
2. 我方按照合同约定，全面、适当地履行了合同义务。
在施工过程中，我方严格遵循合同约定的施工标准和技术要求，确保工程质量。
同时，按照合同约定的时间节点，顺利完成了工程的各个阶段。
3. 原告在合同履行过程中，未按照约定提供施工所需的场地、材料等，导致工程进度受到影响。
我方在履行合同义务过程中，已经尽最大努力克服了原告提供的条件不足等困难，确保了工程的顺利进行。
二、关于工程价款的支付1. 原告所述的工程价款支付情况，我方存在异议。
根据合同约定，工程价款的支付应按照工程进度和质量验收合格的情况进行。
原告在未经验收合格的情况下，要求支付工程款，违反了合同约定。
2. 此外，原告在合同履行过程中，未能按照约定时间支付工程进度款，导致我方施工资金紧张，工程进度受到一定影响。
我方在此要求原告按照合同约定，支付尚未支付的工程款。
三、关于工程质量问题1. 原告所述的工程质量问题，我方已进行了认真核实。
对于确实存在的质量问题，我方将立即进行整改，确保工程质量符合合同约定和国家相关标准。
2. 同时，我方要求原告提供质量问题的具体证据，以便我方及时采取措施，消除质量隐患。
若原告不能提供有效证据，我方将不承担相应的责任。
四、关于违约责任1. 原告在合同履行过程中，未能按照约定履行其义务，应当承担违约责任。
我方在此要求原告支付因违约所产生的损失，包括工程延期期间的利息、人员伤亡赔偿等。
2. 同时，我方承诺在合同约定的范围内，承担相应的违约责任。
若因我方原因导致工程质量问题或进度延误，我方将严格按照合同约定，承担相应的违约责任。
五、其他1. 原告在起诉状中提到的其他事项，我方予以否认。
承揽合同纠纷答辩书格式（精选3篇）
承揽合同纠纷答辩书格式（精选3篇）承揽纠纷答辩书格式篇1答辩人：_________________地址：_________________，联系电话：_________________被答辩人：_________________地址：_________________，联系电话：_________________答辩人与被答辩人之间的承揽合同纠纷一案，日前答辩人已向________委员会提起________申请，贵会已予以立案受理。
现被答辩人向贵会提出对________协议效力及________管辖异议，对此，答辩人特作如下答辩：一、在双方签署的《定作物合同》第十六条中约定：“如经协商仍不能达成一致，甲乙双方中任何一方可向________委员会提起________。
”虽然该约定________委员会与________委员会有一字之差，但是能够确定就是指________委员会。
二、尽管上海市的区域内有二家________机构，但是属于________市的_____机构仅此一家，另一________机构中国国际经济贸易________委员会上海分会，顾名思义不属________市，他只是中国国际经济贸易________委员会派出机构，不属________市。
根据最高院关于适用《中华人民共和国________法》解释第三条规定，“________协议约定的________机构名称不准确，但能够确定具体的________机构的，应当认定选定了________机构”。
因此，虽然双方约定是________委员会，名称不够准确，但无可争议就是________委员会，应当认定选定了________机构。
该_____协议有效，________委员会具有管辖权。
受理本案符合法律规定，被答辩人提出管辖权异议于法相悖，恳请贵委依法作出决定予以驳回。
此致_________________委员会答辩人：_________________特别授权代理人：_________________________年________月________日承揽合同纠纷答辩书格式篇2甲方：_____医院地址：_____联系电话：_____ 邮政编码：_____ 乙方：_____ 性别：_____ 年龄：__________身份证号码：__________ 住址：_____联系电话：_____ 邮政编码：_____ 与患者关系：□患者本人、□法定监护人、□委托代理人、□其他直系亲属(若非患者本人，必须附授权文件、身份关系证明材料;如患者已经死亡，乙方必须为死者的合法第一顺序继承人或其委托代理人，并出具相关身份证明材料或委托授权文件。
有关承揽合同纠纷答辩状
有关承揽合同纠纷答辩状尊敬的法官：我是被告方的代理律师，特就本案提出答辩状，希望能够维护被告的合法权益，并期待得到公正的审理结果。
一、案由本案涉及的是一宗承揽合同纠纷。
原告方声称被告方违约，且要求返还已支付的合同金额，并要求赔偿损失。
二、事实与理由被告方对原告方的主张进行如下答辩：1. 合同履行情况被告方奉行合同诚实信用原则，按照合同约定认真履行了自己的义务。
我们提供的服务符合合同约定的质量标准，并且按照约定时间完成了承揽的工作。
2. 未违约被告方坚称自己并未违反合同中的任何约定。
原告方指称我们没有提供具备商业价值的成果，但事实上，我们按照合同约定完成了工作，且成果能够满足合同约定的质量标准。
3. 原告方的过失原告方未能充分履行合同中约定的合作义务，导致合同无法按照原定计划执行。
原告方在合同履行过程中未及时提供必要的信息和资源，也未配合我们工作的需要。
这种不配合行为直接导致了合同的失败。
4. 合同争议解决方式双方在合同中明确约定了合同争议解决方式，即通过仲裁进行解决。
原告方应当按照合同约定履行仲裁程序，而非通过诉讼的方式寻求解决。
因此，原告方提起的诉讼应被驳回。
三、请求鉴于上述事实和理由，我们代表被告方请求法庭作出如下裁决：1. 驳回原告方的诉讼请求，确认被告方未违约。
2. 要求原告方按照合同约定的仲裁程序解决合同争议。
3. 要求原告方赔偿被告方因此次诉讼带来的合理律师费用。
四、陈述与证据我们将在庭审阶段提供更详尽的事实陈述和证据支持我们的辩护意见，以期得到您的充分审议与考虑。
五、结语在此，我们代表被告方对法庭的公正审理表示衷心感谢，并希望法庭能够根据事实和法律作出合理的裁决，以维护正义和公平。
顺祝司法工作顺利，万事如意！此致XXX律师事务所代理人：XXX律师日期：。
精选承揽合同纠纷答辩状范例
精选承揽合同纠纷答辩状范例尊敬的审判长、审判员：答辩人：＿____，男/女，＿____年_____月_____日生，＿____族，＿____（写明工作单位和职务或职业），住_____。
联系方式：＿____。
法定代理人/指定代理人：＿____。
委托诉讼代理人：＿____。
因_____（写明案由，即承揽合同纠纷）一案，现提出答辩意见如下：一、答辩人对原告起诉状中陈述的事实和理由部分持有异议1、关于承揽合同的签订原告在起诉状中称，双方于_____年_____月_____日签订了承揽合同。
然而，实际情况是，该合同的签订存在诸多瑕疵。
首先，合同的某些条款表述模糊不清，导致双方对合同的理解产生了严重分歧。
例如，关于承揽工作的质量标准，合同中只是简单地提及“符合行业标准”，但并未明确具体的行业标准是什么，这给后续的工作执行和验收带来了极大的困扰。
2、关于承揽工作的完成情况原告声称答辩人未能按照合同约定完成承揽工作。
但事实上，答辩人已经按照合同的要求履行了大部分的义务。
在工作过程中，答辩人一直积极与原告沟通，根据原告提出的要求和意见进行调整和改进。
然而，原告不断变更要求，导致工作进度受阻，增加了答辩人的工作成本和时间。
3、关于付款条件原告主张答辩人未达到合同约定的付款条件。
但实际上，答辩人已经完成了合同约定的阶段性工作成果，并且这些成果已经得到了原告的部分认可。
只是由于原告自身的原因，如内部审批流程繁琐等，导致付款延迟。
二、答辩人已经履行了合同约定的主要义务1、按照合同要求进行工作答辩人在承揽工作过程中，严格按照合同约定的工作内容和质量标准进行操作。
投入了大量的人力、物力和时间，确保工作的顺利进行。
2、及时沟通与协调在遇到问题和困难时，答辩人积极与原告进行沟通和协调，寻求解决方案。
并且，对于原告提出的合理要求，答辩人都尽可能地予以满足。
3、提交工作成果答辩人已经按照合同约定的时间和方式，向原告提交了阶段性的工作成果。
2024年加工承揽合同答辩范本
2024年加工承揽合同答辩范本
答辩书
尊敬的仲裁员，你们好！关于我公司与甲方签订的加工承揽合同的争议一案，我公司在此作出如下答辩：
一、合同签署经过确凿无疑
我公司与甲方签订的加工承揽合同经过双方完整讨论和确认后，均已签署并盖章，证据确凿无疑。
甲方在与我公司签订合同之际未提出任何疑议，也未在后续的执行过程中提出异议，证明合同签署经过合法合规。
二、我公司严格履行合同约定
根据合同约定，我公司按照甲方提供的加工要求，履行了合同义务。
在加工过程中，我公司细致入微地完成了每一个环节，确保产品质量符合标准。
事实上，甲方购买了我公司加工的产品后，对产品质量表示满意，这也充分证明了我公司的辛勤劳动。
三、甲方应尽到合同义务
虽然我公司全力以赴履行合同义务，但甲方在合同约定的时间内未按时支付加工费用，严重影响了我公司的正常生产和经营。
我公司多次催告甲方支付款项，但甲方置若罔闻，明显违反了合同规定。
在合同约定的期限内，甲方未履行付款义务，已构成违约行为。
四、要求甲方履行合同义务
鉴此，我公司要求仲裁庭能够依法判决甲方履行合同约定的付款义务，同时承担违约责任。
我公司已为此案提供充分证据，证明了我
公司的合法权益和甲方的违约行为。
希望仲裁庭能够秉公执法，维护合同的尊严和公平性。
特此答辩。
我公司全体人员敬上
止。
承揽合同答辩状典型案例
承揽合同答辩状典型案例尊敬的法官：您好！我是[被告姓名]，今天针对[原告姓名]提起的承揽合同纠纷诉讼，我来呈上我的答辩状。
一、事情的来龙去脉得先说说。
这个事儿啊，就像一团乱麻，但我得给您理清楚。
我和原告签了这个承揽合同，本来呢，是想好好合作一把，大家都赚点钱。
我当时可真是充满了期待，想着按照合同一步一步来，肯定没问题。
二、原告说的那些问题，我可不能全认。
1. 关于工作成果不符合要求。
原告说我做出来的东西不符合要求，这可有点冤枉我了。
我在承揽这个工作的时候，那是按照咱们当时约定的标准和要求去做的。
就好比您让我做一个方桌子，我是按照您给的尺寸、样式来做的。
我也不是新手，知道这个活儿该怎么干。
在制作过程中，我还时不时地跟原告沟通，给他发一些制作的进度照片之类的，他当时也没说有啥问题啊。
结果现在东西做完了，他突然说不符合要求，这不是“马后炮”嘛。
2. 交付时间的事儿。
原告还揪着交付时间不放，说我晚交付了。
法官大人，您得听我解释解释。
我之所以没能按时交付，那是有原因的。
在承揽过程中，遇到了一些不可预见的情况。
比如说，原材料供应商那边出了岔子，他们没有按时给我提供足够的材料。
我就像一个厨师，没有食材怎么能做出菜来呢？我也着急啊，一直在催他们，而且我也及时跟原告说了这个情况，他当时也表示理解的。
所以这交付时间晚了，不能全怪我呀。
三、我的付出和努力也得讲讲。
在这个承揽工作中，我可是付出了不少心血的。
我投入了大量的人力、物力，还自己掏腰包解决了一些合同里没提到的小问题。
我一心想着把这个活儿干好，给原告一个满意的结果。
我就像一个精心呵护花朵的园丁，小心翼翼地做着每一个步骤，就盼着最后能开花结果呢。
四、我对这个事儿的看法和请求。
我觉得原告现在这么起诉我，有点不讲道理。
我希望法官大人您能明察秋毫，看看我们之间的实际情况。
我也不是想逃避责任，如果真的是我有问题，我肯定会按照合理的方式去解决。
但是不能把不是我的错都往我身上推呀。
承揽合同纠纷答辩书
承揽合同纠纷答辩书尊敬的法官：您好！首先，我代表被告一方，就本案承揽合同纠纷一事，向贵庭提出答辩意见，并就相关事实和法律问题进行阐述。
希望贵庭能够公正、客观地审理本案，维护正义。
一、案件背景本案涉及的承揽合同是由原告与被告签订的，合同内容约定了被告应按照约定的时间和质量完成工程，并支付相应的报酬。
然而，原告在合同履行过程中存在多次违约行为，导致工程延误和质量问题，因此被告拒绝支付全部报酬。
原告随后将被告起诉至法院，要求支付全部报酬并承担相应的违约责任。
二、事实阐述1. 违约责任根据合同约定，原告应按照约定时间和质量完成工程。
然而，原告在工程进展过程中频繁违反约定，如未按时交付材料、未按时派遣工人等。
这些违约行为直接导致了工程的延误和质量问题，给被告造成了重大损失。
2. 质量问题原告在工程施工过程中存在多处质量问题，如使用低质量材料、施工不规范等。
这些问题不仅影响了工程的整体质量，还给被告带来了额外的修复费用和工期延误。
被告已经多次要求原告进行整改，但原告未能积极响应，导致问题进一步恶化。
3. 未履行支付义务虽然被告在工程施工过程中遇到了多次违约和质量问题，但被告仍然按照约定支付了部分报酬。
然而，由于原告的违约行为和质量问题导致工程无法按时完工，被告合理地拒绝支付剩余报酬。
三、法律分析1. 违约责任根据《合同法》第74条的规定，当一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的质量要求时，对方有权请求其承担违约责任。
在本案中，原告多次违约并导致工程质量问题，被告有权要求其承担相应的违约责任。
2. 合同解除根据《合同法》第94条的规定，当一方严重违反合同约定，给对方造成重大损失或者可能给对方造成重大损失时，对方有权解除合同。
在本案中，原告的违约行为已经给被告造成了重大损失，并且可能继续给被告造成更多损失，因此被告有权解除合同。
3. 赔偿责任根据《合同法》第113条的规定，当一方违反合同约定，给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。
承揽合同答辩状典型案例
承揽合同答辩状典型案例原告：甲方（委托人）辩护人：被告：乙方（承揽人）辩护人：一、甲方向乙方发出追索《合同》履行事实及权利甲方系XXX公司，其位于XXX；乙方系XXX有限公司，其位于XXX。
2018年3月，甲方与乙方签订了《合同》，自2020年3月1日起生效。
《合同》主要内容为：甲方委托乙方进行XXX项目的设计、施工和监理等工作，乙方应按照《合同》约定的期限和质量要求履行合同义务，甲方应按照约定的支付方式支付工程款。
合同双方并就【设计时间节点】【开工时间节点】【完工时间节点】等相关事宜进行了约定。
然而，自【时间点】起，乙方就违反了《合同》约定的【违约行为】，并且未能进行及时改正。
之后，甲方向乙方发出了多次催告函，并要求乙方承担违约责任，但乙方一直未作出正式回复。
于是，甲方起诉至法院，要求乙方履行《合同》及承担违约责任。
二、乙方的答辩状1. 乙方已履行了《合同》的约定乙方已按照《合同》约定的时间节点进行设计、施工和监理等工作，并且工程质量符合合同约定，甲方也已按照约定支付了工程款。
关于【违约行为】一事，乙方在【时间点】对此作出了【澄清或解释】，并且【解决方式】。
所以，乙方认为自己已完成了《合同》的履行，甲方不应当将其起诉至法院。
2. 乙方违约的原因与事实情况乙方在违约之前已提出【违约原因】。
《合同》生效后，在工程进行的过程中，由于【原因】导致了一系列现实问题，包括【问题1】【问题2】等。
这些问题依然不能完全归咎于乙方，而是由于【背景原因1】【背景原因2】等。
所以，乙方的违约行为实属“不可抗力”，并且【根据不可抗力相关条款】，乙方不应承担违约责任。
3. 甲方违反了《合同》的诚信义务在《合同》生效后，甲方对乙方追索的行为构成了对乙方的不良影响，特别是在乙方已经提出了合理的【解决方式】之后。
乙方认为，甲方对其此项违约行为并不尽兴诚信义务，而且在处理此事时迟疑不决。
三、乙方的反诉及讼费1. 乙方要求甲方承担由此产生的各项法律费用乙方认为，甲方的起诉行为构成了对乙方的无端侵害，而且此项追索还应当由甲方承担由此产生的一切法律费用，包括但不限于律师费、诉讼费、旅费和住宿费。
优秀模板承揽合同纠纷答辩状范例(优秀模板10篇)(4)
优秀模板承揽合同纠纷答辩状范例（优秀模板10篇）(4)优秀模板承揽合同纠纷答辩状范例第1篇答辩人：住址：被答辩人：住址：因被答辩人诉答辩人买卖合同纠纷一案，答辩人根据事实与法律，现答辩如下：一、在送货单上收货签章的并非答辩人，答辩人没有与被答辩人发生买卖关系，因而答辩人无需支付其货款。
根据被答辩人提供的证据显示，在送货单上“收货人签名”一栏上签名分别是“”、“”“”等人，经查，答辩人公司内并无与其同名的员工;而且在“公司盖章”一栏上盖的是一枚方形的“厂收货章”，而答辩人公司的收货章一直都是圆形的，答辩人从未启用过方形的收货章，因此答辩人并没有收到过被答辩人的货物，依法不需要支付货款。
二、退一步讲，即使双方发生过交易，根据被答辩人提供的证据显示，被答辩人并不完全具备诉讼的主体资格，且其起诉的数额有错误。
(一)被答辩人提供的送货单有很大一部分(共计元)并非归其所有，而是一叫做“公司”的企业，经查询“公司”的主体并不存在，故该部分货物的利义务的承担主体应该是在送货单上签名的实际送货人而非被答辩人。
被答辩人并非该部分交易的双方当事人之一，因此，被答辩人依法并不具有就该部分送货单起诉答辩人的权利，答辩人不需向被答辩人支付该部分货款。
(二)被答辩人提供的证据中显示，被答辩人送货单上的重量与答辩人实际收到的重量是有差别的(双方在送货单上对实际收到货物进行了标注)，因此计算货物的金额应该以答辩人实际收到的货物的重量来计算(后附表)而非被答辩人所主张的送货重量，所以被答辩人主张的数额是错误的。
(三)被答辩人提供的证据中有一部分并非是送货单，而是热处理单据(数额共计元)，这部分单据是因为答辩人将钢材送到被答辩人处进行加工而产生的，属于加工承揽的关系并非买卖合同关系，被答辩人在买卖合同案件中请求答辩人支付加工承揽的费用于法无据，答辩人无需在本案中向其支付该部分费用。
由此可见，被答辩人请求的总金额元，应当减去属于“公司”的送货单货款元，还应减去热处理的加工费用元及实际送货的差额，答辩人充其量只需要再向其支付货款元。
加工承揽合同纠纷 民事答辩状5篇
加工承揽合同纠纷民事答辩状5篇篇1民事答辩状答辩人：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。
被答辩人：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。
因加工承揽合同纠纷，被答辩人将答辩人诉至贵院，答辩人现提出如下答辩意见：一、关于合同主体资格的认定答辩人认为，合同主体资格的认定是解决纠纷的首要问题。
根据相关法律规定，承揽合同的主体应当具备相应的民事行为能力和民事责任能力。
答辩人在签订合同时，已经提供了相关的资质证明和身份证明，确保了自身的主体资格。
而被答辩人在签订合同时，并未提供充分的资质证明和身份证明，因此，答辩人对于被答辩人的主体资格存在疑问。
二、关于合同履行情况的认定答辩人认为，合同履行情况的认定是解决纠纷的关键。
根据双方签订的加工承揽合同，答辩人已经按照合同约定，按时、按质、按量完成了加工任务，并提供了相应的成果。
而被答辩人并未按照合同约定，及时支付加工费用，且在验收时也未提出明确的验收意见。
因此，答辩人对于被答辩人未履行合同义务的行为表示不满。
三、关于合同违约责任的认定答辩人认为，合同违约责任的认定是解决纠纷的重要环节。
根据相关法律规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担相应的违约责任。
被答辩人未按照合同约定支付加工费用，已经构成了违约行为。
答辩人有权要求被答辩人支付拖欠的加工费用，并承担相应的违约责任。
四、关于合同争议解决方式的认定答辩人认为，合同争议解决方式的认定是解决纠纷的最终环节。
根据双方签订的加工承揽合同，争议解决方式应当通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行。
答辩人愿意与被答辩人通过协商和调解的方式解决纠纷。
如果协商和调解无法解决纠纷，答辩人也同意通过仲裁或诉讼的方式解决。
但答辩人认为，仲裁和诉讼应当是不得已而为之的方式，应当尽可能避免采用这种方式来解决纠纷。
综上所述，答辩人认为，加工承揽合同纠纷的解决需要遵循相关法律法规和合同约定，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行。
承揽合同纠纷答辩书合集四篇
承揽合同纠纷答辩书(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
答辩人：********地址：********，联系方式：********被答辩人：********地址：********，联系方式：********答辩人与被答辩人之间的承揽合同纠纷一案，日前答辩人已向****委员会提起****申请，贵会已予以立案受理。
现被答辩人向贵会提出对****协议效力及****管辖异议，对此，答辩人特作如下答辩：一、在双方签署的《定作物合同》第十六条中商定：“如经协商仍不能达成全都，甲乙双方中任何一方可向****委员会提起****。
”虽然该商定****委员会与****委员会有一字之差，但是能够确定就是指****委员会。
二、尽管上海市的区域内有二家****机构，但是属于****市的**机构仅此一家，另一****机构中国国际经济贸易****委员会上海分会，顾名思义不属****市，他只是中国国际经济贸易****委员会派出机构，不属****市。
依据最高院关于适用《XX****法》解释第三条规定，“****协议商定的****机构名称不精确，但能够确定详细的****机构的，应当认定选定了****机构”。
因此，虽然双方商定是****委员会，名称不够精确，但无可争议就是****委员会，应当认定选定了****机构。
该**协议有效，****委员会具有管辖权。
受理本案符合法律规定，被答辩人提出管辖权异议于法相悖，恳请贵委依法作出打算予以驳回。
此致********委员会答辩人：********特殊授权代理人：************年****月****日承揽合同纠纷答辩书(第二篇)答辩书原告：[原告名称]诉讼请求：1. 本院判令被告支付原告承揽合同纠纷事项所涉款项；2. 其他。
被告：[被告名称]辩护律师：[辩护律师姓名]一、被告对原告的诉讼请求予以承认的事实1. 被告在[合同签订日期]签订了承揽合同，并按约履行了合同约定的义务。
有关承揽合同纠纷答辩状(通用26篇)
有关承揽合同纠纷答辩状（通用26篇）有关承揽合同纠纷答辩状篇1答辩人：_________地址：_________，联系电话：_________被答辩人：_________地址：_________，联系电话：_________答辩人与被答辩人之间的承揽合同纠纷一案，日前答辩人已向上海_____委员会提起_____申请，贵会已予以立案受理。
现被答辩人向贵会提出对_____协议效力及_____管辖异议，对此，答辩人特作如下答辩：一、在双方签署的《定作物合同》第十六条中商定：“如经协商仍不能达成全都，甲乙双方中任何一方可向上海市_____委员会提起_____。
”虽然该商定上海市_____委员会与上海_____委员会有一字之差，但是能够确定就是指上海_____委员会。
二、尽管上海市的'区域内有二家_____机构，但是属于上海市的_____机构仅此一家，另一_____机构中国国际经济贸易_____委员会上海分会，顾名思义不属上海市，他只是中国国际经济贸易_____委员会派出机构，不属上海市。
依据最高院关于适用《中华人民共和国法》解释第三条规定，“_____协议商定的_____机构名称不精确，但能够确定详细的_____机构的，应当认定选定了_____机构”。
因此，虽然双方商定是上海市_____委员会，名称不够精确，但无可争议就是上海_____委员会，应当认定选定了_____机构。
该_____协议有效，上海_____委员会具有管辖权。
受理本案符合法律规定，被答辩人提出管辖权异议于法相悖，恳请贵委依法作出打算予以驳回。
此致敬礼委员会答辩人：特殊授权代理人：有关承揽合同纠纷答辩状篇2答辩人：地址：法定代表人：董事长被答辩人：答辩人因与被答辩人之间承揽合同纠纷一案，现答辩如下，供合议庭参考：一、被答辩人的车辆发生火灾不是答辩人的修理造成的XX年5月4日，被答辩人的车辆(以下简称"该车')发生火灾，经公安消防大队认定起火部位：位于该车前左侧引擎盖下，发动机以左，前左轮护板内侧以右。
承揽工程合同答辩状范文
承揽工程合同答辩状范文尊敬的审判长、各位审判员：我是本案的被告，现就原告提出的承揽工程合同纠纷一案，提出如下答辩意见：一、关于合同效力问题1. 原告与被告签订的《承揽工程合同》是双方真实意思表示，合法有效。
原告在签订合同时已充分了解被告的资质和能力，不存在欺诈、胁迫等情形。
因此，原告主张合同无效的理由不能成立。
2. 原告认为被告未按照合同约定的时间完成工程，构成违约。
但根据合同约定，工程竣工时间应以实际施工进度为准，而非固定日期。
被告在施工过程中已尽最大努力加快进度，但由于不可抗抗力因素（如天气原因、政策调整等）导致工期延误，并非被告责任。
因此，原告主张被告违约的理由不能成立。
二、关于工程质量问题1. 原告主张工程质量存在问题，要求被告承担违约责任。
但根据合同约定，工程质量应符合国家相关标准和规范要求。
被告在施工过程中已严格按照相关规定执行，并经过相关部门验收合格。
因此，原告主张工程质量存在问题的理由不能成立。
2. 原告认为被告未按照合同约定提供保修服务，构成违约。
但根据合同约定，保修期为工程竣工后的一年内。
原告在保修期内并未向被告提出维修要求，而是在保修期满后才发现部分质量问题。
此时，被告已履行完毕保修义务，不再承担维修责任。
因此，原告主张被告未提供保修服务的理由不能成立。
三、关于赔偿金额问题1. 原告主张被告应支付违约金及利息损失共计人民币XXX元。
但根据合同约定，违约金为合同总价款的5%，即人民币XX元；利息损失应按照中国人民银行同期贷款利率计算。
原告主张的赔偿金额明显过高，不符合合同约定和法律规定。
2. 原告主张被告应支付律师费、诉讼费等费用。
但根据法律规定，律师费应由败诉方承担；诉讼费应由败诉方承担。
本案尚未判决，无法确定败诉方。
因此，原告主张被告应支付律师费、诉讼费等费用的理由不能成立。
原告主张被告违约、工程质量存在问题以及赔偿金额过高的理由均不能成立。
请求法院驳回原告的全部诉讼请求。
承揽合同答辩状
承揽合同答辩状承揽合同答辩状【1】答辩人：XX集团公司住所地：**市**区**路**号法定代表人：** 职务：总经理答辩人因与YY承揽合同纠纷一案，现依据事实和法律，提出以下答辩意见，请求人民法院依法驳回原告诉讼请求。
一、XX集团陕西分公司为原告诉称承揽合同的一方当事人，具有独立诉讼主体地位，应当参加诉讼，原告无权直接起诉总公司。
《民事诉讼法》第四十九条规定，公民、法人和其他组织可以作为民事诉讼的当事人。
法人由其法定代表人进行诉讼。
其他组织由其主要负责人进行诉讼。
《民诉意见》第40条规定，民事诉讼法第四十九条规定的其他组织是指合法成立、有一定的组织机构和财产，但又不具备法人资格的组织，第五款包括法人依法设立并领取营业执照的分支机构。
XX集团陕西分公司为依法成立、经依法登记、有营业执照的分公司，具有相对独立性。
与原告发生承揽合同纠纷的当事人为分公司，依据上述法律的规定，分公司虽不具有法人资格，但具有当事人资格，应当作为诉讼主体独立参加诉讼。
该承揽合同纠纷为原告与分公司签订，总公司并不知情，对于该承揽合同的真实性及其履行情况均无从得知。
原告诉称与分公司存在承揽合同纠纷，分公司有独立诉讼资格，原告应该以分公司为被告，无权直接起诉总公司。
二、原告诉称，2008年12月9日，分公司原负责人ZZ在其承揽合同中签字，对所拖欠货款进行了确认。
而原告在起诉书中称原负责人为"杨惠生"，若原负责人ZZ真的对所拖欠货款进行了签字确认，原告不可能不知原负责人Z经理的真实姓名;且原告并没有提供所称的承揽合同，也没有提供其他相关证据，答辩人有理由怀疑该承揽合同的真实性，不排除伪造的可能性。
三、XX集团陕西分公司原负责人ZZ已涉嫌经济犯罪被西安市新城分局立案侦查，下落不明，并将本案涉及的相关合同及其他材料带走，致使总公司无法掌握其他的证明材料，对本承揽合同是否真实存在及是否属于ZZ的个人行为等重要事实无法明确，更无法考证，需要等ZZ归案及公安机关的调查结果才能查明。
承揽合同纠纷答辩状精选范本
承揽合同纠纷答辩状精选范本尊敬的XXX法院：原告XXX公司向贵院提交了一份诉状，对我公司提起诉讼，声称我公司违反了合同并要求支付违约金。
我代表被告XXX公司，现就此案件向贵院提供答辩如下。
一、事实背景1. 我公司与原告签订了一份承揽合同，合同约定了双方的权益和责任。
2. 根据合同，我公司完成了合同约定的工程，并按时交付。
3. 原告声称我公司的工程质量出现问题，但并未提供充分的证据证明我公司违反了合同。
二、我公司履行了合同的义务1. 我公司在合同约定的时间内完成了工程，交付原告。
2. 工程的质量符合合同约定和行业标准，并未引起原告的任何投诉，原告也未在工程竣工后第一时间提出异议。
3. 根据合同，原告应该在工程竣工后15天内进行验收，但原告拖延了验收的时间，并在近两个月后才对工程质量提出异议。
三、原告违反了合同约定1. 原告未在规定时间内进行验收，且未提供充分的理由说明。
2. 原告在工程竣工后的两个月内未向我公司提出工程质量方面的问题，也未提供任何书面证据证明工程存在质量问题。
3. 根据合同约定，原告应该在工程竣工后的一年内提出任何异议或索赔。
然而，原告在这段时间内未提出任何索赔请求。
四、原告没有证据证明我公司存在违约行为1. 原告声称我公司存在违约行为，但并未提供任何充分的证据支持其主张。
2. 没有任何证据证明我公司未按照合同约定完成工程，或违反了合同的其他条款。
3. 原告所提供的证据欠缺充分性和可靠性，且无法证明我公司的违约行为。
基于以上事实和观点，我公司坚信自己没有违反合同的义务。
原告的主张缺乏充分的证据支持，其诉讼请求应该被驳回。
同时，我公司保留追究原告滥用诉讼权利的权利。
谢谢贵院对此案件的审理，相信正义会得到伸张。
被告：XXX公司日期：尊敬的XXX法院：我公司于XX年与原告XXX公司签订了一份承揽合同，合同约定XXX公司委托我公司进行某项工程，并约定了工程的完成时间、质量要求、付款方式等具体条款。
承揽合同答辩状
承揽合同答辩状尊敬的各位评委、各位专家：大家好！我是××公司的代表，非常荣幸能够站在这里为我们公司的承揽合同进行答辩。
首先，感谢评委们给我们这个机会，也感谢各位专家的耐心指导和支持。
我将在本次答辩中从五个方面详细阐述我们公司的承揽合同。
首先是合同内容，接着是过程管理，然后是风险控制，再之后是服务质量，最后是合同执行情况。
希望通过这五个方面的阐述，能够让各位对我们公司的承揽合同有个更加全面的了解。
首先，我们来看合同内容。
我们公司的承揽合同是根据双方的协商和需求进行了详尽的梳理和确认。
合同中明确了项目的具体范围、工作流程、时间节点以及双方责任和义务等内容。
合同内容的清晰明确是保障承揽合同能够顺利实施的前提。
接下来，我们来谈谈过程管理。
在承揽合同的执行过程中，我们公司非常注重过程管理的规范性和高效性。
我们制定了详细的项目计划和进度安排，并通过定期的会议和沟通保持与客户的良好交流。
同时，我们也建立了完善的绩效考核机制，对项目团队的工作进行全方位的监控和评估，确保项目按时、按质地完成。
第三个方面是风险控制。
在项目执行过程中，风险是无法避免的。
但是我们公司始终将风险控制作为重要的工作环节来对待。
我们制定了详细的风险评估和管理计划，对各类风险进行了分类和排查，并针对每个风险制定了相应的应对措施。
通过不断的风险管控，我们能够最大限度地减少项目风险，并确保项目安全顺利进行。
第四个方面是服务质量。
作为一家专业的承揽公司，我们始终将客户满意度放在首位。
我们在承揽合同的过程中，始终秉持着“务实、高效、创新、负责”的原则，以客户需求为导向，提供优质的服务。
我们的团队成员都具备丰富的经验和专业知识，并通过不断学习和更新提升自身的能力，以应对各种复杂的情况和需求。
最后一个方面是合同执行情况。
在过去的项目中，我们公司始终本着诚信守约的原则，全面严格地执行承揽合同。
我们始终以高标准的要求要求自己，同时也以客户的要求作为衡量我们工作的标准。
承揽合同纠纷答辩状模板
承揽合同纠纷答辩状模板一、答辩人信息。
姓名（名称）， [答辩人姓名或名称]住所（营业地）， [答辩人住所或营业地]法定代表人， [答辩人法定代表人姓名或负责人姓名]联系方式， [答辩人联系方式]二、案情概述。
原告 [原告姓名或名称] 于 [起诉日期] 向本院提起诉讼，请求判决被告 [被告姓名或名称]：1. 支付工程款 [金额] 元；2. 承担违约金 [金额] 元；3. 承担本案诉讼费用。
本案涉及承揽合同纠纷，被告现对原告的诉讼请求提出答辩如下：三、事实与理由。
1. 承揽合同的有效性。
被告与原告于 [合同签订日期] 签订了承揽合同，约定被告承揽原告的 [工程名称] 工程。
原告主张合同无效，但被告认为合同有效。
2. 工程质量。
原告主张被告未按合同约定完成工程，工程存在质量问题。
被告否认原告的主张，并认为工程已按合同约定完成，不存在质量问题。
3. 工程款支付。
原告主张被告未按合同约定支付工程款，被告拖欠工程款 [金额] 元。
被告否认原告的主张，并认为已按合同约定支付工程款。
4. 违约责任。
原告主张被告违约，请求承担违约金。
被告否认违约，并认为原告催告延迟，违约责任应由原告承担。
四、证据。
被告提交以下证据支持答辩请求：1. 承揽合同。
2. 工程验收报告。
3. 付款凭证。
4. 其他相关证据。
五、请求。
综上所述，被告请求本院判决：1. 驳回原告的诉讼请求；2. 承担原告的诉讼费用。
六、其他。
1. 本答辩状所述事实均有证据支持。
2. 本答辩状所述理由均有法律依据。
3. 被告保留向原告主张反诉的权利。
谨状。
答辩人， [答辩人姓名或名称]答辩人签名或盖章：答辩日期， [答辩日期]。
工程承揽合同纠纷答辩状
工程承揽合同纠纷答辩状
尊敬的法官阁下：
我是本案被告（或称乙方），针对原告（或称甲方）提出的工程承揽合同纠纷一案，我提出如下答辩意见：
事实和理由：
一、关于工程质量问题
原告方主张工程质量存在问题，未能达到合同约定的标准，并据此要求赔偿。
对此，我方认为工程质量符合国家标准及行业规范，且在施工过程中，我方严格按照合同约定执行，未有任何违反操作规程的行为。
工程竣工后，双方已共同进行了验收，并未提出任何质量问题。
因此，原告方的主张缺乏事实依据。
二、关于工期延误问题
原告方提出由于我方原因导致工期延误，要求支付违约金。
根据合同条款及实际情况，工期延误并非由我方造成。
期间遭遇不可抗力因素，如连续降雨、供应商延期交货等，这些都是双方无法预见且无法避免的客观情况。
我方已及时通知原告方，并采取相应措施尽量减少延误影响。
因此，对于工期延误的责任，不应由我方单独承担。
三、关于合同价款问题
原告方要求调整合同价款，理由是实际工程量超出预期。
但根据合同规定，工程量的增减应以书面形式确认。
原告方未能提供相应的书面证据，仅凭口头陈述不足以作为调整价款的依据。
我方认为应严格按照合同约定执行，除非有双方签字确认的书面文件，否则不应随意更改合同价款。
我方认为原告方的诉求缺乏充分的事实和法律依据。
在此，我方恳请法院依法审理此案，维护我方的合法权益。
同时，我方也愿意在法院的主持下，与原告方进行调解，以期达成双方都能接受的解决方案。
此致
敬礼
答辩人：（乙方名称）
年月日。
承揽合同纠纷答辩状范文
承揽合同纠纷答辩状范⽂承揽合同纠纷答辩状答辩⼈：_____（姓名/公司名称）地址：_____联系电话：_____________被答辩⼈：_____（姓名/公司名称）地址：______联系电话：_____________答辩⼈因与被答辩⼈之间的承揽合同纠纷⼀案，现依据事实和法律，提出以下答辩意⻅，请求⼈⺠法院/仲裁委员会依法驳回原告诉讼请求/仲裁请求。
⼀、关于诉讼主体资格的答辩1.根据《⺠事诉讼法》及相关司法解释的规定，公⺠、法⼈和其他组织可以作为⺠事诉讼的当事⼈。
法⼈由其法定代表⼈进⾏诉讼，其他组织由其主要负责⼈进⾏诉讼。
2.被答辩⼈诉称的承揽合同系与答辩⼈的分公司签订，⽽该分公司为依法成⽴、经依法登记、有营业执照的分⽀机构，具有相对独⽴性及当事⼈资格，应当作为诉讼主体独⽴参加诉讼。
3.答辩⼈总公司对于该承揽合同的真实性及其履⾏情况均⽆从得知，且分公司具有独⽴诉讼资格，因此被答辩⼈⽆权直接起诉总公司。
⼆、关于承揽合同事实及履⾏的答辩1.答辩⼈已严格按照被答辩⼈的要求及双⽅确认的质量标准进⾏⽣产，并在⼤货⽣产前进⾏了多次打样及试产，直⾄得到被答辩⼈的确认。
2.在加⼯⽣产此批产品的所有环节中，答辩⼈均以经过被答辩⼈确认的试产质量要求为依据，包括但不限于所使⽤的材料、成品含⽔量、⼿⼯质量及表⾯质量等。
3.关于被答辩⼈提出的所谓违约⾏为（如产品含⽔量超标、交货⽇期延迟等），答辩⼈认为均与被答辩⼈的要求及双⽅确认的质量标准相符，且被答辩⼈在交易过程中并未提出异议，并已接收了答辩⼈交付的⼯作成果。
三、关于证据及事实不清的答辩1.被答辩⼈并未提供充分的证据证明答辩⼈存在违约⾏为，且其提供的证据不⾜以⽀持其诉讼请求/仲裁请求。
2.答辩⼈认为，本案所涉承揽合同纠纷事实不清，证据不⾜，有待进⼀步核实。
四、请求与结论综上所述，答辩⼈认为被答辩⼈的诉讼请求/仲裁请求缺乏事实和法律依据，请求⼈⺠法院/仲裁委员会依法驳回其诉讼请求/仲裁请求，以维护答辩⼈的合法权益。
承揽合同答辩状典型案例
承揽合同答辩状典型案例尊敬的仲裁庭：本案系原告甲乙公司与被告丙丁公司签订的承揽合同纠纷案。
原告在承揽合同诉讼中强调被告未履行合同义务，要求返还订金并赔偿损失。
然而，就我代表的被告公司而言，我们对原告诉讼中的主张有着不同的看法，我将就相关事实及法律条款进行辨识说明，望得到仲裁庭的公平公正裁决。
一、事实及证据原告主张：甲乙公司与丙丁公司签订的承揽合同中约定丙丁公司应于合同生效后三个月内完成工程，但实际情况是丙丁公司在合同约定时间内未完成工程，并且将施工进度告知原告。
为此，原告甲乙公司向被告丙丁公司支付了定金，并且承担了与工程相关的材料采购费用，但由于丙丁公司未履行合同义务，导致原告遭受了经济损失。
被告抗辩：被告丙丁公司对原告主张的部分事实是有争议的。
首先，合同中并未明确约定丙丁公司需在三个月内完成工程，而是在双方商定的工期内完成。
其次，原告在合同签订后并未支付全款，在定金缴纳后，双方未能达成工程进度表以及验收标准，由此导致了工程的延迟和工程款的支付延迟。
最后，原告在工程进行过程中未对被告提供的施工进度和材料进度提出异议，而是在工程完成后才提出索赔。
证据：1. 承揽合同正本及相关附件；2. 双方之间的函件往来；3. 工程施工进度表；4. 支付凭证及发票；5. 双方约定的项目验收标准。
二、证据分析根据合同约定以及双方相关的函件往来，可以看出原告对工程进度及验收标准的约定并不清晰，且在付款及材料采购上并无明确的约定。
虽然双方签订了合同，但由于合同中并未详细约定工程的具体进度以及验收标准，因此在工程进行过程中，原告并没有及时对被告的施工进度及材料进度进行监督和提出异议，双方也未能达成一致的工程进度表，这为工程的延期及验收标准带来了很大的困难。
另外，关于支付款项的问题，原告在合同签订后并未全额支付工程款项，工程进行过程中发生了工程款支付延迟的问题，原告未能及时支付工程款项影响了工程进度。
由此可以看出，被告对工程延期及工程款支付延迟也有一定的责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
承揽合同纠纷答辩状
答辩状
答辩人(被上诉人):XX,男，地址:东莞市长安镇XX号。
被答辩人(上诉人):东莞XX眼镜厂有限公司。
住址：东莞市长安镇XX第六经济工业区。
答辩人收到(2011)东中法民二终字第XX号案应诉通知书和起诉状副本，现提出如下答辩意见，供法庭参考采信。
答辩请求：请求依法驳回被答辩人的诉讼请求，维持原判。
事实和理由：
一、在履行合同期间上诉人存在违约事实清楚。
所有证据表明上诉人没有受到重大经济损失，而是其没有依约完成付款义务。
1、上诉人没有依约完成付款义务。
双方签订的《合作公约》、《报价单》合法有效，还有相应的送货单、对帐清单等证据都充分证明了上诉人存在违约事实。
在履行合同期间由于被上诉人已履行了加工义务并交付了工作成果，上诉人理应支付加工费37848.9元人民币及其逾期利息。
2、上诉人没有受到重大经济损失。
已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实无需举证证明。
案号为(2009)东二法民二初字第XX 号属于已生效的判决书。
其中认定的事实是：被上诉人于2008年1月26日交付的半成品没有损坏，所退回的贷物不存在损坏料件及修复。
法院已驳回上诉人要求赔偿损失的请求。
现在上诉人又重新提出
相关诉请，请求赔偿料件的损失费用19377.25元于法无据。
二、上诉人已经验收了相关加工的产品，认可了被上诉人交付的工作成果符合质量要求。
1. 上诉人在送货单上的签名确认证明其认可了被上诉人交付的工作成果符合质量要求。
根据合同法的相关规定，定作人应当验收所交付的工作成果。
承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。
关于质量问题，上诉人没有提供任何证据证明其主张。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定："当事人对自己提出的主张，有责任提供证据加以证明。
"《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定："当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，有责任提供证据加以证明;没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。
"上述法律及司法解释均规定了举证不能将会承担的法律后果。
当事人如要求对方承担违约责任，则其负有举证证明合同相对人存在违约行为的举证责任。
2。
上诉人提供的物料本身就存在质量问题。
上诉人提供的材料没有按照约定提供。
被上诉人经检验，发现上诉人所送的物料不符合约定时，多次通知其更换、补齐。
可上诉人却没有备齐约定的物料。
鉴于上述原因，答辩人认为自己已经全部履行了合同义务，不存在违约的事实，而被答辩人却存在拒付加工费等违约责任。
被答辩人提出相关诉讼请求既没有事实根据，又没有法律依据。
故请求法院驳。