建设工程借款合同范本
建设工程借款合同范本5篇
建设工程借款合同范本5篇篇1建设工程借款合同范本甲方（借款人）：_____________（以下简称甲方）乙方（出借人）：_____________（以下简称乙方）鉴于甲方需要资金用于建设工程，为明确双方权利义务，经双方友好协商，特订立本合同，以资证明。
第一条借款基本信息1.1 借款金额：人民币___________元整（￥____________）。
1.2 借款用途：用于___________________的建设工程。
1.3 借款期限：自________________至________________。
1.4 利率：_____%，计年息_____%，逾期按照_____%/天计算。
第二条借款发放及管理2.1 乙方应在本合同签订之日起____天内将款项发放至甲方指定的账户上。
2.2 借款发放方式：一次性发放/分期发放，如分期发放，具体时间及金额如下：第一期：___________________元，发放时间____________；第二期：___________________元，发放时间____________；...2.3 甲方应按照本合同约定使用借款款项，如需变更借款用途或借款金额，应提前征得乙方书面同意。
第三条还款方式3.1 借款到期日前，甲方应按约定时间偿还借款本金及利息，可采用如下还款方式：一次性还本付息；分期还本付息，具体还款计划如下：第一期：___________元，还款时间____________；第二期：___________元，还款时间____________；...3.2 如甲方无法按时还款，应提前通知乙方，并与乙方商定适当的还款延期方案。
第四条利息计算及支付4.1 利息计算方式：按照借款本金×利率×借款期限计算。
4.2 甲方应在每个还款期限届满之日前将应付利息支付至乙方指定账户。
第五条保证条款5.1 甲方保证向乙方提供真实有效的借款用途信息及相关资料，并承担因此造成的法律责任。
工程借款合同范本6篇
工程借款合同范本6篇篇1工程借款合同范本甲方（借款方）：______________________乙方（出借方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方向乙方借款事宜达成如下协议，以资彼此信守：一、借款金额及用途1. 甲方向乙方借款金额为______________________（大写：______________________）人民币整，用于______________________。
2. 甲方承诺所借款项不得用于任何非法用途，如有违反将承担法律责任。
二、还款方式及期限1. 甲方应于______________________之前将借款金额偿还给乙方，逾期的，甲方每日需支付逾期利息，逾期利息计算方式为______________________。
2. 借款本金偿还顺序为：逾期利息、逾期罚金、借款本金。
三、借款利率1. 本次借款的年利率为______________________，自借款生效之日起开始计息。
2. 利息支付方式：（1）一次性支付借款到期时利息；（2）按月支付，利息支付时间为每月的______________________号。
四、担保方式1. 本借款无需提供担保。
五、保密条款1. 甲、乙双方在借款合同履行过程中所了解的约定事项应对外保密，未经对方书面同意不得向他人泄霩。
2. 保密责任在借款合同终止后依然有效。
六、违约责任1. 任何一方未按照本合同约定履行义务的，应当承担相应的违约责任。
2. 违约方应当承担因此给对方造成的损失，包括但不限于违约金、利息、律师费等。
七、争议解决1. 因履行本合同所产生的一切争议，由双方友好协商解决，协商不成的，向甲方所在地法院起诉解决。
八、其他1. 本合同生效后，自愿接受对方的监督。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
其他补充条款_________________________________________________。
建设工程借款合同模板通用版5篇
建设工程借款合同模板通用版5篇第1篇示例：建设工程借款合同借款人：（借款人姓名）（以下简称"借款人"）身份证号码：（借款人身份证号码）1、借款项目借款人因建设工程需要资金，向贷款人借款人民币（大写）（小写）元，用于（建设工程项目名称）。
本借款合同所涉及的资金使用范围仅限于建设工程的相关费用支出。
2、贷款金额及利率本次借款金额为人民币（大写）（小写）元，贷款期限为（几年/几月/几天）。
贷款利率为（年利率/月利率/日利率），计息方式为（等额本息/按月付息）。
3、借款用途借款人保证所借款项仅用于上述建设工程项目的费用支出，不得挪作他用。
借款人应按照贷款合同规定的项目进度和资金使用计划使用借款资金，如需变更用途须提前得到贷款人书面同意。
4、偿还方式借款人应按照贷款合同规定的还款计划，按时足额偿还贷款本金和利息。
还款方式为（等额本息/按月还款/到期一次性还本付息）。
5、违约责任如借款人逾期还款，每日按未还款本金的（一定的比例）收取违约金。
贷款人有权委托第三方机构追究借款人的法律责任，包括但不限于提起诉讼、请求法院强制执行等。
6、保密约定双方应保守借款合同的内容及相关资料的保密性，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露或泄露。
7、争议解决因本合同引起的一切争议，双方应协商解决，若协商不成，可向法院提起诉讼。
8、其他事项本合同自双方签字盖章之日生效，至偿还完毕所有借款及利息为止。
借款人：（签字）日期：（年月日）以上是关于建设工程借款合同的通用模板，作为参考使用。
希第2篇示例：建设工程借款合同甲方（出借人）：____________________鉴于甲方同意向乙方提供贷款用于建设工程需要，双方本着平等、自愿的原则，达成以下协议：第一条借款金额及用途第二条利率和还款方式2.1 借款利率为____%年利率，自借款发放之日起计算。
2.2 还款方式为____（例如：按月还款、按季度还款等）。
第三条借款期限3.1 借款期限为____年（月/日起至月/日止）。
建设工程借款合同范本「简单」5篇
建设工程借款合同范本「简单」5篇第1篇示例：建设工程借款合同范本甲方（出借方）：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方向甲方借款用于建设工程项目，达成如下协议，以便明确双方的权利和义务：一、借款金额及用途1. 甲方同意向乙方借款人民币（大写）_____________元整（￥_____________），用于乙方建设工程项目的资金需求。
2. 借款用途：乙方承诺所借款项仅用于建设工程项目，不得挪作他用。
二、借款期限1. 本合同签订之日起，乙方开始使用借款，借款期限为（具体借款期限）自借款发放之日起至__年__月__日止。
2. 如果乙方需要延长借款期限，应提前书面通知甲方并经其同意，双方另行签订协议。
三、利息与还款方式1. 乙方应按本合同约定的借款金额支付相应利息，利息率为____%。
2. 乙方应按照约定的还款计划，按期足额还款，还款方式为（如等额本息、到期还本付息等）。
3. 乙方还款方式包括：（1）银行转账；（2）现金支付。
四、保证1. 乙方应按约定合同履行还款义务，如发生逾期还款，乙方应按约定支付逾期利息。
2. 乙方为确保借款及利息的履行，须提供相应的担保措施，包括但不限于保证人、抵押等。
五、违约责任1. 乙方违约未按时足额还款的，应承担逾期还款的法律责任，甲方有权要求乙方支付逾期利息及其他违约金。
2. 如乙方出现恶意拖欠、转移资金等情况，甲方有权追究乙方的法律责任，并提起诉讼要求赔偿损失。
六、解决争议1. 甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；如协商不成，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本合同项下涉及的未尽事宜，应遵循有关法律、法规及双方的协商约定。
七、其他事项1. 本合同自双方签署之日起生效，有效期至借款还清之日。
2. 本合同一式两份，甲、乙各持一份，具有同等法律效力。
日期：（以下空白）第2篇示例：建设工程借款合同甲方（借款人）：_________ 乙方（出借人）：_________鉴于甲方有借款需求，乙方愿意提供借款，双方在平等、自愿的基础上达成如下协议：第一条借款基本情况甲方向乙方借款金额为人民币________元整。
工程建设贷款的合同范本通用版6篇
工程建设贷款的合同范本通用版6篇篇1工程建设贷款的合同范本通用版甲方(贷款人)：_____________乙方(借款人)：______________鉴于乙方需要进行工程建设，为筹集资金，甲方同意向乙方提供贷款，并就贷款事项达成如下协议：第一条贷款金额及用途甲方同意向乙方提供贷款金额为人民币______________ 元整，用于乙方工程建设项目_________________的资金需求。
第二条贷款利率贷款利率为________________%，计算方式为__________________。
贷款利率自贷款发放之日起开始计算。
第三条贷款期限贷款期限为____年，自贷款发放之日起计算。
第四条贷款发放1. 乙方应在签署本合同之日起____日内提供所需材料，经甲方审核通过后，甲方将按照约定的金额直接划入乙方指定的账户中。
2. 乙方应在收到贷款款项后，按照项目执行计划合理使用贷款，确保资金使用安全。
第五条还款方式1. 乙方应按照约定的还款计划，按时足额偿还贷款本息。
2. 还款方式：（1）按月等额本息还款（2）按季等额本息还款（3）到期一次性还款3. 还款账户：乙方应在合同签订之日起____日内提供还款账户信息，甲方将按照还款计划从乙方指定的账户中扣除还款金额。
第六条保证和担保1. 乙方应在签署合同之日起____日内提供相应的担保措施，包括但不限于抵押、质押等。
2. 如乙方未能按照约定的还款方式、还款期限履行还款责任，甲方有权依法处置担保物，以偿还贷款本息。
第七条违约责任1. 若乙方在还款期限内未能按照约定的还款方式足额偿还贷款本息，乙方应承担逾期利息及违约金。
2. 如因乙方违约导致贷款本金无法回收，甲方有权通过法律途径追究乙方的法律责任。
第八条合同变更1. 本合同任何变更均须经甲、乙双方书面协商一致，并经双方正式签署后生效。
第九条争议解决1. 本合同在履行过程中如有争议，甲、乙双方应通过友好协商解决。
基本建设工程借款合同书范本5篇
基本建设工程借款合同书范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1基本建设工程借款合同书范本甲方（借款人）：_____________乙方（出借人）：_____________根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲、乙双方自愿签订本借款合同，并就双方之间的借款事项达成一致意见。
为此，甲乙双方在友好协商的基础上，经协商一致，制定如下借款合同：第一条借款基本信息1. 甲方借款金额：_______（大写：________）人民币；2. 贷款用途：甲方将所借款项用于基本建设工程的建设和实施；3. 借款期限：借款自____年____月____日起至____年____月____日止；4. 借款利率：____%（年化）；5. 还款方式：本金+利息一次性还清；6. 担保方式：____________________。
第二条借款款项的划拨1. 乙方将借款款项直接划拨至甲方指定的账户；2. 乙方有权在借款期限内每月向甲方发放预计还款计划。
第三条借款利息计算1. 借款利息以按年计算，自借款发放之日起计至借款还清之日止；2. 若因甲方原因未按期偿还本金和利息，应按约定利率继续计算利息。
第四条违约责任1. 甲方逾期未归还本金和利息的，乙方有权要求甲方支付违约金；2. 若甲方未兑现还款承诺，乙方有权向法院申请强制执行。
第五条保密条款1. 本协议的内容和借款款项划拨事项均为保密事项；2. 未经对方同意，任何一方不得向第三方透露有关本协议的内容。
第六条争议解决因履行本合同所产生的争议，双方协商解决。
协商不成的，提交所在地人民法院解决。
第七条其他1. 本合同自双方签字盖章后生效；2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方（借款人）签字：日期：乙方（出借人）签字：日期：以上是基本建设工程借款合同书的范本，甲乙双方应严格遵守合同规定，共同维护各自权益，确保借款事项顺利进行。
愿本合同为双方的合作带来共同发展与成功！篇2基本建设工程借款合同书借款人：（甲方）贷款人：（乙方）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为规范双方的借贷行为，现就甲乙双方在基本建设工程项目中的借款事宜，达成如下协议：一、借款金额1. 甲方向乙方借款金额为（具体金额），用于基本建设工程项目的资金需求。
建设工程借款合同范本最新5篇
建设工程借款合同范本最新5篇篇1甲方（借款人）：_____________________乙方（贷款人）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，为明确双方在建设工程借款过程中的权利和义务，保障双方合法权益，经甲、乙双方协商一致，特订立本建设工程借款合同。
一、借款用途本次借款用于_____________________建设工程的实施，确保工程顺利进行。
二、借款金额及支付方式1. 借款金额：_____________________元人民币。
2. 支付方式：本协议生效后，乙方按照甲方提供的账户信息，将借款金额一次性或分期支付至甲方指定账户。
三、借款期限借款期限自本协议生效之日起至_____________________止。
四、利息及还款方式1. 利息：本次借款按照年利率______%计算利息。
2. 还款方式：甲方应按约定时间，将借款本金及利息足额支付至乙方指定账户。
具体还款计划如下：（此处填写具体的还款计划，包括还款时间、金额等）五、保证与担保1. 甲方保证本次借款用于约定建设工程，不得挪作他用。
2. 甲方应以建设工程作为本次借款的担保，确保工程顺利完工。
如工程因甲方原因导致无法按期完工或丧失偿债能力，乙方有权处置该工程以实现其债权。
六、违约责任1. 甲方如未按约定时间支付借款利息或本金，应支付逾期违约金。
2. 若甲方违反本协议约定，乙方有权要求甲方提前偿还全部借款本息，并有权要求甲方承担违约责任。
3. 若因甲方原因导致工程无法按期完工或丧失偿债能力，乙方有权处置担保物，并要求甲方承担违约责任。
七、争议解决如甲、乙双方在履行本协议过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。
甲方（借款人）：_____________________（盖章）法定代表人（或授权代表）：_____________________（签字）乙方（贷款人）：_____________________（盖章）法定代表人（或授权代表）：_____________________（签字）日期：_____________________年_______________月_______________日（请根据实际情况填写具体内容及日期）篇2甲方（借款人）：________________地址：________________联系方式：________________乙方（贷款人）：________________地址：________________联系方式：________________鉴于甲方因建设工程需要向乙方借款，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本借款合同。
工程借款协议书模板5篇
工程借款协议书模板5篇篇1甲方（出借方）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系方式：____________________乙方（借款方）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系方式：____________________鉴于乙方为了进行工程项目建设需要向甲方借款，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就借款事宜达成如下协议：第一条借款内容一、借款金额：人民币______元整（大写：______元整）。
二、借款用途：本借款仅用于乙方所承建之工程项目的建设费用，未经甲方书面同意，不得挪作他用。
三、借款期限：自本协议签订之日起计算，期限为______个月。
具体日期以双方实际转账日期为准。
四、借款利率：本协议约定利率为年利率______，自本协议规定的借款期限起始日起计算利息。
五、还款方式：乙方应于本协议约定的期限内，按期归还全部借款本金及利息。
如延期还款，应提前书面通知甲方并得到甲方同意。
六、担保事项：为保证本协议项下债权的实现，乙方应提供合法有效的担保措施。
具体担保事项另行签订协议约定。
第二条保证事项一、甲乙双方应严格遵守本协议的约定，确保本协议的履行。
二、乙方保证所借款项用于本协议约定的工程项目建设，并保证工程按期完工。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任。
三、乙方应定期向甲方提供工程进度报告及相关资料，确保甲方了解工程进展情况。
四、乙方应按时支付本协议约定的利息及借款本金。
如未能按时还款，乙方应按照约定支付逾期违约金。
五、乙方承诺对甲方提供的所有资料和信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。
六、如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程借款合同完整版5篇
建设工程借款合同完整版5篇第1篇示例：建设工程借款合同甲方：（借款人）乙方：（出借人）鉴于甲方为了实施某项建设工程项目所需资金，向乙方申请借款，并经双方友好协商，就借款事宜达成如下协议：一、借款金额及用途1.1 甲方向乙方借款金额为（具体金额），大写为（具体金额人民币）。
1.2 借款用途为（列明用途，如支付工程建设款、购买设备材料等）。
二、借款期限及还款方式2.1 借款期限为自本协议签署之日起至项目竣工验收之日止，约定期限为（具体期限）年。
2.2 甲方应按照约定还款方式进行还款，还款方式如下：（1）一次性还本付息：借款期限届满后，一次性归还本金及利息；（2）分期付款：按照约定的还款计划，分期偿还本金和利息。
三、借款利率与计算方式3.1 借款利率为（具体利率），自借款生效之日起开始计算至还清日止。
3.2 贷款利率计息方式为（选择计息方式，如按年、按季度等）。
四、还款保证4.1 甲方保证已履行工程项目相关手续合法有效，并能够按期完成工程建设计划。
4.2 甲方保证按照约定的还款方式和时间进行还款，不拖欠。
五、违约责任5.1 若甲方未按照约定的还款方式和时间还款，应承担每日逾期未还款金额的（具体比例）的违约金。
5.2 若甲方严重违约致使借款无法如期清偿，乙方有权要求甲方立即清偿借款本息并承担所有因此而产生的法律费用和律师费。
六、协议生效及争议解决6.1 本协议自双方签署之日起生效，并具有法律效力。
6.2 本协议如有争议，应友好协商解决；如协商不成，提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
甲方（签字）：_________ 日期：_________本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
特此确认。
以上为建设工程借款合同的完整版，希望双方在签署前仔细阅读并理解合同内容，确保双方利益。
祝双方合作愉快，工程建设顺利！第2篇示例：建设工程借款合同完整版甲方（出借人）：______________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方向乙方提供的建设工程借款事宜，达成如下协议：第一条借款基本信息1.1 借款金额：人民币（大写）______________________元整（￥______________________）第二条借款支付方式第三条偿还借款3.1 乙方应按照约定时间和方式偿还借款本金及利息。
基本建设工程借款合同范本5篇
基本建设工程借款合同范本5篇第1篇示例：基本建设工程借款合同范本甲方：（借款人）乙方：（出借人）鉴于甲方需要资金用于基本建设工程的工程款支付，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方借款一事，达成如下协议，以便明确双方权利义务，共同遵守并履行。
第一条借款金额及用途1、借款金额为人民币（￥），大写（）。
2、借款用途为基本建设工程的工程款支付，不得挪作他用。
第二条利率及还款方式1、借款利率为（%）年化利率，贷款利息按协议的借款本金余额计算，按月结算并付息。
2、还款方式：甲方每月需按约定日期还款（本金+利息），直至还清借款余额。
第三条借款期限借款期限为（）年，在约定的日期到期时，甲方应当一次性还清全部借款本息。
第四条违约责任1、如甲方逾期还款，每日应按逾期未还款金额的（%）支付逾期利息。
2、若因甲方原因导致借款用途发生变更或未如约使用，甲方应当立即偿还全部借款本息。
3、甲方未履行还款义务的，乙方有权采取法律手段追究甲方的法律责任。
第五条签约及附件1、本合同自签署之日生效，至借款期限届满终止。
2、本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3、其他附件：（1）借款申请书、（2）借款担保合同等，为本合同不可分割的附件。
第六条其他事项1、本合同未尽事宜，由乙方根据相关法律法规及双方约定予以解释。
2、本合同一经签署，即表示双方已充分理解并同意协议的全部内容，并愿意承担约定的权利义务。
以上为本基本建设工程借款合同的全部内容，甲乙双方签字盖章生效。
甲方（签字）：日期：乙方（签字）：日期：【附件】（1）借款申请书（2）借款担保合同注：本合同经双方签字盖章后生效，且为不可撤销的法律文件，请妥善保管。
第2篇示例：基本建设工程借款合同范本甲方（出借人）：______公司根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，一致达成以下协议，并同意共同遵守：第一条借款基本信息1.1 借款金额：______元整1.2 借款用途：______基本建设工程__________1.3 借款期限：自______年______月______日起至______年______月______日止1.4 还款方式：一次性还清1.5 借款利率：月利率______%，年利率______%1.6 违约金：逾期还款，按照______%的罚息率计算第二条借款提供与接收2.1 甲方应于本合同签署之日起__个工作日内向乙方提供借款款项2.2 乙方应按照本合同约定的借款用途使用借款资金，并承担借款所产生的一切费用第三条还款方式3.1 借款到期日，乙方应一次性偿还全部借款本金和利息3.2 甲方应在收到借款本金及利息后__个工作日内出具还款确认书给乙方第四条保证与附加条款4.1 乙方应提供足额的保证金作为担保4.2 如乙方未按照本合同约定还款或还款不足，甲方有权追究乙方的法律责任4.3 本合同一经签署即生效，甲乙双方应共同遵守并执行合同约定4.4 本合同未尽事宜，双方可另行协商或签署补充协议签字：__________ 日期：______年______月______日本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
基本建设工程借贷合同8篇
基本建设工程借贷合同8篇篇1合同编号：XXXX-JS-XXXX贷款方：XXXX银行（以下简称甲方）借款方：XXXX建设公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方经协商一致，签订本合同，共同信守。
第一条贷款种类乙方因承接XXXX工程，需要资金，向甲方申请贷款。
甲方同意根据乙方的申请，向乙方发放贷款。
第二条贷款金额和用途甲方同意向乙方发放贷款人民币（大写）XXXX元（￥XXXX元），用于XXXX工程的施工。
第三条贷款期限和利率1. 贷款期限：本贷款自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止，共XX年。
2. 贷款利率：本贷款利率为年利率XX%，利息按季收取。
如遇国家调整利率，甲方将按新规定执行。
第四条还款方式和还款期限1. 还款方式：乙方应按照本合同规定的还款方式和还款期限，按时足额归还贷款本息。
还款方式为：每季度偿还贷款利息，到期一次还清贷款本金。
2. 还款期限：乙方应在XXXX年XX月XX日前，将全部贷款本息足额偿还给甲方。
第五条贷款担保和抵押物1. 贷款担保：乙方应提供甲方认可的担保人或担保物，对乙方的债务承担连带责任。
担保人或担保物的相关手续，应在本合同签订时一并交由甲方保存。
2. 抵押物：乙方应将其所有的位于XXXX的房产（具体信息详见附件一）抵押给甲方，作为本贷款的担保。
抵押物的评估价值为人民币（大写）XXXX元（￥XXXX元），抵押率为XX%。
抵押物的相关手续，应在本合同签订时一并交由甲方保存。
第六条违约责任和纠纷解决1. 违约责任：如乙方未能按照本合同规定的还款方式和还款期限，按时足额归还贷款本息，甲方有权要求乙方支付逾期利息，并有权要求担保人或担保物承担连带责任。
逾期利息的计算方式为：逾期金额×逾期天数×日利率（日利率=年利率÷360）。
2. 纠纷解决：如甲、乙双方在本合同履行过程中发生纠纷，应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设项目工程借款合同书5篇
建设项目工程借款合同书5篇篇1借款人：XXX，以下简称甲方贷款人：XXX，以下简称乙方甲方因XXX建设项目的需要，拟向乙方申请本合同项下的借款，乙方同意提供此笔贷款。
根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规，经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条借款金额及用途1.1 甲方拟向乙方借款人民币（大写）XXX元（小写：XXX元），用于XXX建设项目的建设。
1.2 乙方同意提供上述借款，但甲方需按照本合同约定使用借款，确保专款专用。
第二条借款期限及还款方式2.1 本次借款期限为XX年，自款项实际支付至甲方指定账户之日起计算。
2.2 甲方应按照等额本息的方式向乙方还款，每期还款金额为人民币（大写）XXX元（小写：XXX元），共分XX期还清。
2.3 甲方需在每月的XX号前将当期还款金额存入乙方指定的还款账户，乙方有权在还款日从甲方账户中划收款项。
第三条借款利率及费用3.1 本次借款的年利率为XX%，利息按实际使用天数计算，自实际提款日起按日计息。
3.2 甲方需承担与本合同有关的评估、公证、保险等费用。
第四条借款担保及抵押物4.1 本次借款由XXX提供连带责任保证担保，担保范围包括本合同项下的借款本金、利息、罚息及实现债权的费用等。
4.2 甲方将其名下的XXX作为抵押物，抵押给乙方，抵押担保的范围包括本合同项下的借款本金、利息、罚息及实现债权的费用等。
抵押期间，甲方不得擅自处置抵押物，如需处置，须经乙方同意。
第五条权利义务5.1 乙方有权按照本合同约定向甲方收取借款本金、利息及相关费用。
5.2 甲方应按照本合同约定使用借款，不得擅自改变借款用途。
5.3 甲方需保证提供的所有资料真实、合法、有效，并配合乙方完成贷款的各项手续。
5.4 在借款期间，甲方如发生重大变化或涉及重大诉讼、仲裁等事项，应及时通知乙方。
第六条违约责任6.1 甲方未按本合同约定使用借款，乙方有权提前收回全部借款，并加收罚息。
罚息利率为借款利率上浮XX%。
建设工程借款合同范例5篇
建设工程借款合同范例5篇第1篇示例：建设工程借款合同范例甲方（出借方）：（甲方名称）乙方（借款方）：（乙方名称）鉴于甲方与乙方就建设工程借款事项已就借款本金及利息等相关事宜进行协商，为明确双方权利与义务，达成如下协议，以资借款为证。
第一条借款基本信息1.1 甲方同意向乙方出借借款本金（大写）（小写）人民币，借款用途为（借款用途）。
1.2 借款利率为年利率（%），按（按日/月/季度）计息，自借款日起至借款本金全额清偿之日止。
1.3 借款期限为自借款日起至还款日止，共计（年/月/日）。
第二条借款发放及使用2.1 借款发放方式：甲方应在本合同签订之日起（天/工作日）内将借款本金直接划入乙方指定账户。
2.2 乙方应严格按照借款用途使用借款资金，不得挪作他用。
第三条还款方式及期限3.1 还款方式：乙方应在本合同约定的还款日前将借款本金及利息一次性偿还至甲方指定账户。
3.2 若乙方不能按期足额偿还借款本息，应提前（天/工作日）通知甲方并得到甲方书面同意后进行展期或分期还款。
3.3 逾期还款的，乙方应按照逾期本金和利息的（%）支付逾期违约金。
第四条担保方式4.1 为保证甲方的债权安全，乙方应提供（担保方式）作为本借款的担保。
4.2 若乙方不能按期还款，甲方有权依法进行诉讼、仲裁等追偿。
第五条其他约定5.1 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
5.2 双方应保守本合同内容，并不得私自泄露给第三方。
5.3 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
第六条违约责任6.1 若乙方违约不履行还款义务，甲方有权要求乙方立即归还全部借款本金，并支付逾期利息和逾期违约金。
6.2 若因乙方原因，导致甲方债权无法实现的，乙方应支付由此产生的一切损失和费用。
第七条法律适用和争议解决7.1 本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
7.2 因本合同发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，提交相关仲裁委员会仲裁。
建设工程的借款合同范本5篇
建设工程的借款合同范本5篇篇1甲方（借款人）：____________________乙方（贷款人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方为甲方提供建设工程借款事宜达成如下协议：一、借款用途本借款用于甲方所承建之工程项目的建设，包括但不限于购买建筑材料、支付工人工资等。
二、借款金额及支付方式1. 借款金额：乙方同意向甲方提供人民币______元（大写：______元整）的借款，用于支持甲方工程项目的建设。
2. 支付方式：双方约定，乙方应按照工程进度将借款分期支付给甲方，具体支付时间和金额按照双方另行签订的补充协议执行。
三、借款期限本借款期限自______年______月______日起至______年______月______日止。
四、利率及还款方式1. 利率：本借款的年利率为______，自借款发放之日起计算。
2. 还款方式：甲方应按照约定的期限和方式向乙方偿还借款本金及利息。
具体还款计划如下：（此处填写还款计划）五、担保事项为保证本借款的履行，甲方应提供如下担保：1. 项目权益质押：甲方将其在本工程项目中的权益质押给乙方，以确保借款的履行。
2. 第三方保证：如有需要，甲方应提供第三方保证，以保证本借款的履行。
六、违约责任1. 若甲方未按约定时间还款，乙方有权要求甲方按照约定利率加收______%的违约金。
2. 若甲方未按约定用途使用借款，乙方有权提前收回借款，并要求甲方承担违约责任。
3. 若因甲方原因致使工程停工或无法完成，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
七、合同的变更和解除1. 本合同的变更和解除，必须经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。
2. 在本合同期限内，若甲方经营状况发生重大变化，乙方有权提前解除本合同，并要求甲方提前偿还借款。
八、争议解决如甲乙双方在执行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程施工借款合同范本5篇
工程施工借款合同范本5篇篇1甲方（借款人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（贷款人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要资金支持进行特定的工程施工项目，乙方同意为甲方提供借款，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，特订立本工程施工借款合同。
一、借款条款1. 借款金额：甲方从乙方借款人民币[具体金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
2. 借款用途：本借款仅限于用于[工程名称]的施工项目。
3. 借款期限：自本合同签署之日起至工程竣工验收合格之日止，预计为[借款期限，以年/月/日为单位]。
4. 借款利率：年利率为[利率百分比]，利息自借款发放之日起计算。
二、工程施工条款1. 工程进度计划：甲方应按照本合同约定的工程进度进行施工，确保按期完成。
2. 工程质量管理：甲方需按照国家标准及合同约定进行施工管理，确保工程质量。
3. 安全责任：甲方应严格遵守施工安全规定，采取必要的安全措施，预防安全事故的发生。
4. 工程变更：如有工程变更，需经乙方书面同意。
三、还款条款1. 还款来源：甲方可通过工程款项回款、其他经营收入等合法途径还款。
2. 还款计划：甲方应按照本合同约定的还款计划按期还款。
3. 逾期还款：如甲方逾期还款，需按照合同约定的利率支付逾期利息。
四、保证与担保条款1. 甲方需提供乙方认可的担保方式，确保本合同的履行。
2. 甲方如未能按期还款或履行合同义务，乙方有权依法采取必要措施保护自身权益。
五、违约责任1. 如甲方未按照本合同约定使用借款、未按时还款或未完成工程进度，均视为违约，需承担违约责任。
2. 乙方如未按照本合同约定提供借款，需承担相应的违约责任。
六、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若本合同发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程借款合同范本【简单】5篇
建设工程借款合同范本【简单】5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程借款合同范本甲方（借款人）：身份证号码：联系地址：电话：乙方（出借人）：身份证号码：联系地址：电话：根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，双方本着自愿、平等、诚实、公平的原则，经友好协商一致，签订本建设工程借款合同。
一、借款基本信息1. 借款金额甲方向乙方借款金额为人民币（大写）***2. 借款用途借款用途：***项目建设。
借款人承诺所借款项只能用于上述用途，不得挪作他用。
3. 借款期限借款期限：***年/月/日起至***年/月/日止。
4. 借款利率借款利率按年计，约定利率为***%。
5. 还款方式还款方式：***（等额本息/等额本金/按期还息到期还本等方式）。
6. 违约责任甲方逾期还款的，每日按照应还款金额的***%支付违约金。
如因甲方原因导致借款用途不明的，甲方应承担一切法律责任。
二、借款条件1. 甲方的权利和义务（1）提供真实有效的相关证明文件，包括但不限于个人身份证、户口本、工作证明等；（2）在约定的时间内按照合同的约定进行还款；（3）有义务妥善保管贷款卡，并承担因贷款卡丢失、被盗等造成的经济损失；（4）不得将借款用于任何违法活动，否则应承担法律责任。
2. 乙方的权利和义务（1）有权要求甲方提供真实有效的借款用途及相关文件；（2）有权查收还款及催收违约金；（3）有义务保守甲方的借款信息，在未征得甲方同意之前不得随意向第三方透露。
三、其他事项1. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力；2. 本合同内容如有争议，双方应友好协商解决，协商不成的，争议提交***仲裁机构解决；3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（借款人）：______________（签字）乙方（出借人）：______________（签字）签订日期：***年***月***日以上为建设工程借款合同范本，甲方和乙方在签署前请仔细阅读所有条款内容，并对相关内容有清晰的了解和认识，确保双方权益不受侵害。
工程项目借款合同书范本8篇
工程项目借款合同书范本8篇篇1甲方（借款人）：_________________________乙方（贷款人）：_________________________鉴于甲方需要完成一项特定的工程项目，现向乙方申请借款，双方在平等、自愿的基础上，经充分协商，达成如下工程项目借款协议：一、借款事项1. 借款用途：本借款用于_____________工程项目的建设，乙方应按照工程进度的需求提供相应款项。
2. 借款金额：本次借款总额为人民币__________元整。
具体金额以实际支付为准。
3. 借款期限：自本协议签署之日起至工程竣工验收合格后的______个月止。
若甲方未能按时偿还借款，需提前与乙方协商并征得乙方同意。
二、工程项目事项1. 工程名称：_________________________工程项目。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程进度计划：甲方应按照约定的时间节点完成工程进度，确保工程按期交付。
乙方有权对工程进度进行监督。
4. 工程验收：工程竣工后，甲方应组织验收并提交验收报告。
乙方将根据甲方提交的验收报告及相关资料进行审查，验收合格后方可支付尾款。
三、还款事项1. 还款方式：甲方应按照约定的时间和金额还款。
还款方式可以是现金、银行转账等双方认可的方式。
2. 还款计划：甲方应按照工程进度制定详细的还款计划，并在每个还款周期前与乙方沟通确认。
如因特殊原因无法按时还款，甲方需提前通知乙方并征得乙方同意。
3. 利息支付：本次借款将按照约定利率计算利息。
具体利率及计算方式将在双方协商后确定。
1. 甲方保证本次借款仅用于约定的工程项目建设，不得挪作他用。
2. 甲方应确保工程质量和安全，如因甲方原因导致工程出现质量问题或安全事故，甲方应承担全部责任。
3. 乙方有权对甲方的工程进展、资金使用情况进行监督和检查。
如发现甲方违反本协议约定，乙方有权要求甲方立即改正或提前偿还全部借款。
工程项目借款合同样本5篇
工程项目借款合同样本5篇篇1甲方（借款人）：____________________乙方（出借人）：____________________鉴于甲、乙双方经友好协商，就甲方因工程项目需要向乙方借款事宜，达成如下协议：一、借款用途本次借款用于____________________工程项目的建设、运营及相关费用支出。
二、借款金额借款总额为人民币（大写）____________________元整（￥________元）。
三、借款期限借款期限为_____年，自本合同签署之日起计算。
四、利率及还款方式1. 利率：本次借款的年利率为____%，自借款发放之日起计算。
2. 还款方式：（1）甲方应按季度向乙方支付利息。
（2）借款期限届满时，甲方应一次性偿还借款本金。
五、保证事项1. 甲方保证本次借款用于约定用途，未经乙方同意，不得擅自改变借款用途。
2. 甲方应按时支付利息及到期偿还本金。
3. 甲方应提供真实、完整的财务报表及项目相关资料，以便乙方了解项目运营情况。
4. 乙方有权对甲方项目进行监督，甲方应配合并提供必要支持。
六、违约责任1. 若甲方未按约定用途使用借款，乙方有权提前收回借款，并要求甲方承担违约责任。
2. 若甲方未按约定支付利息或到期未偿还本金，乙方有权要求甲方支付逾期罚息，并承担违约责任。
3. 若因甲方原因导致乙方无法对项目进行有效监督，甲方应承担相应责任。
七、合同变更与解除1. 本合同一经签署，除非经甲、乙双方协商一致，否则不得变更。
2. 在合同期限内，如因不可抗力导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。
3. 合同解除后，甲方应尽快偿还乙方借款本金及未结利息。
八、争议解决如甲、乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他事项1. 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商补充。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程借款合同范本风险提示下载后会有）蓝色字体（文中贷
款方：联系方式：
借款方：联系方式：风险提示：
借款、还款都必须注意保存好相关的书面证据。
一般而言，欠条或者借条在债务人之手时，应提供必要的原告主张债权时，如无法提供书面借据的，可能将被推定为该债务已经清偿。
事实根
据或与自己无利害关系的两人以上的证人证言，来支持自己的主张。
根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。
为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。
第一条借款用途：
第二条借款金额
借款方向贷款方借款人民币（大写）______元。
风险提示：
在大写的借款数额肯定要写的，大家也都会写，只是要注意数额应该用大写，并标上币种。
．
写清楚了，如果你是借款旁边再附注小写，并写上小数点。
这样做主要是防止数额被更改。
人，
你不用担心数额被修改。
如果你是出借人，不用担心借款人说数额被你改过。
借款利率第三条，并计算复利。
在合同利息自支用贷款之日起，按实际支用数计算％。
借款方如果不按期归还贷款，逾期______规定的借款期内，年息为％。
部分加收利率______风险提示：
只要未超过年利率对于未支付的部分利息，利息可以由双方自行约定，但如最终引发纠纷，，超过部分的利息约定无效。
但如36%24%，人民法院会给予保护；约定的利率超过年利率，借款人
已经支付的部分利息，出借人可不予返还。
果约定的年利率为24%--36%借款期限第四条____年月止，用国家规定年____月起至______借款方保证从______
的还款资金偿还全部贷款。
贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其它开户银行代为扣款清偿。
风险提示：
借款时间是认定借款期限和诉讼时效的重要依据，也是认定借条事实的重要因素，应该在写明年月日。
年份不能省略，如果没写年份，一旦发生纠纷，难以确定具体的时间。
如果你是借款人，为防止借款日期被修改，应当用汉字大写：如：“二〇一二年三月十六日”。
第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。
．
违约责任第六条
贷款方保证按照本合同的规定供应资金。
因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。
违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。
风险提示：
除违约金的约定外，为了保障款项的回收，还可以就借款设置抵押。
需要注意，借款的抵押如果涉及不动产，要到相关部门办理登记手续，才能对抗第三人。
第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。
借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。
借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。
借款方提前还款的，应按规定减收利息。
第八条本合同条款以外的其它事项，双方遵照《中华人民共和国经济合同法》的有关规定办理。
第九条争议解决方式
甲乙双方在本合同履行期间如果发生争议，双方应该协商解决，协。
诉讼商不成，任何一方可向本合同签订地有管辖权的人民法院提起．风险提示：
年。
如约定还款期限的，诉讼时效从借款到期次日开始计算。
借款合同纠纷的诉讼时效为2没有约定还款期限的，债权人到期有催讨的，从催讨次日重新计算，但须保存催讨的证据；但提出还款主张后两年内没有继续主张可以随时提出还款主张，不受两年诉讼时效的限制，的，视为超
过诉讼时效，法律不予支持。
本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。
本合第十条
同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份，具有同等法律效力。
风险提示：
为了确保签名的真实性，应要求当事人提供身份证复印件，而且复印件上还应当让债务人签字。
最好有借款人按手印，因为身份证也有假的，如果有盖手印会更好。
尤其是在签名潦草的情况下更是如此。
贷款方（盖章）：
负责人：
年月日
借款方（盖章）：
负责人：
年月日。