工期补充协议书
工程工期延期补充合同
工程工期延期补充合同我们需要明确工程工期延期补充合同的主要内容包括：合同双方信息、工程基本信息、延期原因、延期时间、延期责任、补偿条款等。
以下是一份工程工期延期补充合同范本：【工程工期延期补充合同】甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方就__________工程（以下简称“本工程”）的工期延期事宜达成如下补充协议：一、工程基本信息1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________4. 原合同编号：__________5. 原合同约定的工程竣工日期：__________二、延期原因由于以下原因导致本工程无法按照原合同约定的工期完成：1. 自然因素：如地震、洪水、台风等不可抗力因素；2. 人为因素：如设计变更、材料供应延迟、施工方案调整等；3. 其他因素：__________三、延期时间经甲乙双方协商一致，同意将本工程的竣工日期延期至__________。
四、延期责任1. 若因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应责任；2. 若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应责任；3. 若因第三方原因导致工程延期，由甲乙双方共同协商解决。
五、补偿条款1. 若因甲方原因导致工程延期，甲方应按照以下方式向乙方支付补偿金：__________；2. 若因乙方原因导致工程延期，乙方应按照以下方式向甲方支付违约金：__________；3. 若因第三方原因导致工程延期，由甲乙双方共同协商确定补偿方案。
六、争议解决如甲乙双方在本补充合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本补充合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效；2. 本补充合同一式两份，甲乙双方各执一份；3. 本补充合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。
工期延期补充标准协议书
工期延期补充协议书1. 背景和目的为了适应项目实施的变动情况，解决原工期不足以完成项目的问题，故双方协商一致，决定签订本工期延期补充协议书。
本协议旨在明确双方对于工期延期的约定和补偿方式，确保项目的顺利进行。
2. 协议内容2.1 工期延期原因根据项目实施过程中的变动情况，经双方充分讨论和协商，确定了工期延期原因：1.材料供应商延误：由于材料供应商产能不足，导致所需材料的供应周期延长；2.施工环境变化：由于项目周边环境改变，施工条件不利，需要采取额外的措施和时间来确保施工安全；3.设备调整和更新：原计划使用的设备需要进行调整和更新，导致工期延长。
2.2 工期延期约定1.延期期限：工期延期期限自本协议签署之日起，延长30天。
如遇特殊情况，需经双方协商一致后再次延期；2.延期后的交付时间：根据工期延期协议，双方约定项目交付日期由原计划的年月日延期至年月日。
2.3 补偿方式工期延期给项目实施带来的损失，甲方将给予乙方适当的补偿以保证双方的合作持续顺利进行。
具体的补偿方式如下：1.经济补偿：甲方将支付给乙方逾期完成工作的补偿费用，具体数额为延期工期所占百分比与总合同金额的乘积；2.工期补充：甲方将提供适当的资源和支持，协助乙方尽快补充工期。
2.4 其他约定1.双方在本协议签署之前所履行的义务和责任不受影响，双方应继续积极配合，确保项目的顺利进行；2.本协议一经签署，即代表双方对于工期延期有明确的约定和补偿方式，避免后续产生纠纷。
3. 协议生效与终止3.1 生效条件本协议需由双方授权代表签字并加盖公章方可生效。
3.2 终止条件1.本协议在延期期限届满后，自动终止；2.本协议可根据双方一致意见进行修改、补充或解除。
4. 争议解决双方如发生争议，应通过友好协商解决。
若协商不成，可提交至双方所在地有管辖权的法院解决。
5. 其他事宜本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，自双方代表人签字盖章之日起生效。
甲方（单位名称）：代表人：签字：日期：乙方（单位名称）：代表人：签字：日期：。
合同工期延期补充协议书
合同工期延期补充协议书合同编号：_____________甲方（委托方）：_____________乙方（施工方）：_____________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了编号为_____的《施工合同》，原定工期为____年____月____日至____年____月____日。
现因以下原因，双方经协商一致，同意对原合同工期进行延期，并达成以下补充协议：一、延期原因1. 因不可抗力因素（如自然灾害、政府行为等）导致工程无法按期进行；2. 甲方原因（如设计变更、材料供应延迟等）导致工程进度受阻；3. 乙方原因（如施工力量不足、管理不善等）导致工程进度延误；4. 其他经双方确认的原因。
二、延期期限双方同意将原合同工期延长至____年____月____日。
三、延期责任1. 若延期原因为甲方原因，甲方应承担由此产生的额外费用，并在工程款中予以支付；2. 若延期原因为乙方原因，乙方应自行承担由此产生的额外费用；3. 若延期原因为不可抗力或双方确认的其他原因，双方应根据实际情况协商解决。
四、工程进度调整乙方应根据延期后的工期重新制定工程进度计划，并报甲方审批。
五、其他条款1. 本补充协议作为原合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力；2. 除本补充协议明确约定的内容外，原合同其他条款继续有效；3. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________ 授权代表签字：_____________ 授权代表签字：_____________ 日期：____年____月____日日期：____年____月____日（注：以上内容仅供参考，具体条款应根据实际情况和双方协商确定。
）。
合同工期延长补充协议书
甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）于____年____月____日签订了《____项目合同》（以下简称“原合同”），合同编号为____。
鉴于以下原因，现经双方协商一致，同意延长原合同约定的工期，并达成如下补充协议：一、工期延长原因1. 甲方原因：____。
2. 乙方原因：____。
3. 其他原因：____。
二、工期延长期限原合同约定的工期为____个月，现经双方协商一致，同意将工期延长____个月，即原合同约定的工期延长至____年____月____日。
三、工程进度款支付1. 工期延长期间，甲方应按照原合同约定的进度款支付比例，按时向乙方支付工程进度款。
2. 乙方应按照原合同约定的质量标准，确保工程质量，按期完成工程进度。
3. 甲方有权根据工程进度对乙方进行监督和检查，确保工程按期完成。
四、违约责任1. 甲方如未按时支付工程进度款，应向乙方支付_____%的违约金。
2. 乙方如未按期完成工程进度，应向甲方支付_____%的违约金。
3. 双方应严格遵守原合同约定的违约责任条款。
五、争议解决1. 双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本补充协议的签订、效力、解释、履行、终止均适用中华人民共和国法律。
六、其他1. 本补充协议作为原合同的补充部分，与原合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________代表人（签字）：____________代表人（签字）：____________签订日期：____年____月____日。
工期延长补充合同范本
工期延长补充合同范本一、工期延长（1）不可抗力因素：指因自然灾害、政府行为、社会事件等不可抗力因素导致的工期延误。
（2）设计变更：指因设计原因导致的工程变更，包括但不限于设计图纸的修改、设计方案的调整等。
（3）施工条件变化：指因施工现场环境、施工技术要求等施工条件变化导致的工期延误。
二、费用及补偿2.1 在延长工期内，承包方应按照原合同约定的单价、质量标准、安全要求等完成工程。
（1）人工费：按照原合同约定的工资标准，对延长工期内的人工费进行补偿。
（2）材料费：按照原合同约定的材料价格，对延长工期内增加的材料费进行补偿。
（3）机械使用费：按照原合同约定的机械使用费，对延长工期内增加的机械使用费进行补偿。
（4）其他费用：如因延长工期产生的其他合理费用，经双方协商一致后，按照实际情况进行补偿。
三、工程进度及质量3.1 承包方应在延长工期内按照原合同约定的进度计划完成工程，并确保工程质量符合国家及行业标准。
3.2 发包方有权对工程进度及质量进行监督，如发现承包方未按照约定进度或质量要求施工，发包方有权要求承包方整改，直至达到要求。
四、合同变更及解除4.1 本补充协议为原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。
如本补充协议与原合同不一致的，以本补充协议为准。
4.2 在延长工期期间，如双方同意解除或变更本补充协议，应书面签署解除或变更协议，并按照约定履行相关手续。
五、争议解决5.1 双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
名词解释：1. 不可抗力因素：指因自然灾害、政府行为、社会事件等不可抗力因素导致的工期延误。
2. 设计变更：指因设计原因导致的工程变更，包括但不限于设计图纸的修改、设计方案的调整等。
3. 施工条件变化：指因施工现场环境、施工技术要求等施工条件变化导致的工期延误。
关于工期的补充协议
关于工期的补充协议一、背景介绍工期是在合同中约定的工作完成的时间范围。
然而，由于工程项目的特殊性，有时会出现一些不可预测的情况，导致工期无法按照原定计划进行。
为了明确双方在工期方面的权利和义务，确保项目的顺利进行，特制订该补充协议。
二、补充协议的目的本补充协议的目的是明确双方对工期的约定和义务，解决工期延误可能引发的纠纷，确保工程的按时完工。
双方共同遵守本协议的约定，共同维护合同有效性和履行。
三、工期调整1. 由于工程项目中涉及到的各种原因，双方同意对原定工期进行调整，以满足实际情况和项目进展的需要。
2. 工期调整应经双方书面协商一致，并在协商完成后将调整结果记录在补充协议中。
3. 若工期调整引起工程费用的增加或减少，双方将另行协商并在补充协议中明确约定。
四、工期延误责任1. 若工期延误是由于甲方原因造成的，乙方有权要求甲方赔偿相应的损失。
甲方应按照约定支付延期造成的费用或补偿乙方因此遭受的损失。
2. 若工期延误是由于乙方原因造成的，乙方应承担相应责任，并支付由此引起的费用或给甲方造成的损失。
五、罚款和奖励机制1. 为确认双方对项目延期或提前完工的补偿，约定如下罚款和奖励机制。
2. 若乙方未能按照合同规定的工期完成工程，则甲方有权要求乙方按照约定支付罚款，并以此支付的罚款作为赔偿。
3. 若乙方能够提前完成工程，甲方有权按照约定支付奖励作为对乙方的鼓励和表彰。
六、其他约定1. 本补充协议一经签署生效，成为原合同的一部分，与原合同具有同等法律效力。
2. 双方在履行合同时，应遵守国家相关法律法规、政策规定，共同维护良好工程秩序和工业安全。
3. 双方有义务保证与该补充协议有关的信息的保密，不得将相关内容泄露给任何第三方。
4. 对于未尽事宜，双方应友好协商解决，并根据协商结果进行补充协议。
七、争议解决1. 如因本补充协议的履行发生争议，应由双方协商解决；若协商不成，可选择向相关部门申请调解。
2. 若调解仍未解决争议，可通过诉讼方式进行解决。
施工合同工期补充协议书
甲方（建设单位）：[建设单位名称]法定代表人：[法定代表人姓名]身份证号码：[法定代表人身份证号码]乙方（施工单位）：[施工单位名称]法定代表人：[法定代表人姓名]身份证号码：[法定代表人身份证号码]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方于[签订日期]签订了《[工程名称]工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为[合同编号]。
鉴于工程实施过程中，由于[具体原因]，原合同约定的工期无法按期完成，经甲乙双方友好协商，特就原合同工期进行如下补充：一、原合同工期调整1. 原合同约定的工期为[原合同工期]，现因[具体原因]，双方同意将工期延长至[延长后的工期]。
2. 延长后的工期自[具体日期]开始计算，至[具体日期]结束。
二、工期调整原因及责任1. 工期调整的原因包括但不限于以下情况：a. [具体原因一]b. [具体原因二]c. [具体原因三]2. 因[具体原因]，导致工期延误的责任由[责任方]承担。
如因[非责任方]原因导致工期延误，非责任方应积极配合责任方采取措施，尽快恢复工程进度。
三、工期调整后的付款及结算1. 工期调整后，甲乙双方应按照原合同约定的付款进度及方式继续履行合同，并确保工程款的及时支付。
2. 工期调整后，如因工程量增加或减少等原因导致工程款发生变化，双方应按照实际情况进行结算。
四、其他事项1. 本协议作为原合同的补充部分，与原合同具有同等法律效力。
2. 本协议经甲乙双方签字盖章后生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 如本协议与原合同内容不一致之处，以本协议为准。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日附件：1. 原合同文本2. 工期调整原因及责任证明材料注：本协议书仅供参考，具体内容应根据实际情况进行修改和完善。
合同工期延长补充协议(范本文)
合同工期延长补充协议1. 背景根据合同第X条约定，双方同意在原合同工期基础上进行延长协商，制定本合同工期延长补充协议。
2.延长原因•自然灾害或不可抗力：自合同签订之日起，由于自然灾害或不可抗力原因，导致项目无法按时完成。
•变更工程量：在项目实施过程中，经双方协商一致，发生主体结构及附属工程的变更，导致工期需要延长。
•政府行为：由于政府行为（如建筑审批、环境评估等）导致项目无法按照原计划进行。
•其他原因：其他不能由甲方预见且无法控制的原因导致工期需要延长。
3. 延长期限根据双方协商一致，本次工期延长的期限为天/月。
具体工期延长期限如下：•原工期：2022年1月1日至2022年6月30日•延长后工期：2022年1月1日至2022年7月日4. 延长的补偿方式•工期补偿金：甲方应向乙方支付工期补偿金作为经济补偿，具体补偿金额为人民币元（大写：元整）。
•材料储存费补偿：由于工期延长导致乙方需储存材料，甲方将承担相应的材料储存费用。
•施工队伍费用补偿：如工期延长导致乙方需维持施工队伍，甲方应承担额外的施工队伍费用。
5. 工期延长的手续与程序•书面通知：甲方应书面通知乙方工期延长事项，并注明具体延长期限、补偿方式等内容。
•协商确认：双方应进行协商，对工期延长及补偿方式等进行确认，并签署补充协议。
•合同修改：甲方与乙方应对工期延长相关条款进行修改，并在原合同上作出修改及补充。
6. 其他约定•争议解决：如在本次工期延长过程中产生争议，双方应友好协商解决；若协商不成，应依法进行仲裁或诉讼解决。
•不可抗力：如因不可抗力导致本次工期延长协议无法履行，双方可根据不可抗力条款进行相应处理。
•项目计划调整：双方同意根据本次工期延长协议对项目计划进行相应调整，尽力保证项目顺利进行。
7. 附则•本合同工期延长补充协议自双方签字盖章之日起生效，对原合同具有同等效力。
•本补充协议正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________日期：________________。
工期顺延补充合同协议书
工期顺延补充合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！工期顺延补充合同协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《工程合同》（以下简称“原合同”）第____条的规定，经双方友好协商，就原合同项下的工期顺延事宜达成如下补充协议：一、顺延工期1. 鉴于乙方在履行原合同过程中遇到了不可抗力因素（如自然灾害、社会事件等），影响工程正常进行，乙方特向甲方申请顺延合同约定的工程竣工日期。
2. 经双方协商一致，同意将原合同约定的工程竣工日期顺延至____年__月__日。
二、顺延工期内的权利与义务1. 乙方应确保按照顺延后的竣工日期完成工程，并承担因工期顺延导致的工程成本增加。
2. 甲方应按照原合同约定的付款方式及进度支付工程款，如有变更，需双方协商一致并书面确认。
3. 双方应继续履行原合同约定的其他条款，除非本补充协议有明确规定。
三、违约责任1. 若乙方未能按照顺延后的竣工日期完成工程，应按照原合同约定承担违约责任。
2. 若甲方未能按照约定支付工程款，应承担相应的违约责任。
四、其他约定1. 本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________签订日期：____年__月__日 签订日期：____年__月__日请根据您的实际情况修改并完善上述合同协议书，以确保其符合您的需求。
如有需要，请咨询专业律师意见。
谢谢！。
最新工程工期延期补充协议书范文
最新工程工期延期补充协议书范文甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了编号为____的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），现因____原因，导致原合同约定的工程工期无法按期完成。
为确保工程顺利进行，经双方友好协商，就工期延期事宜达成如下补充协议：一、工期延期1. 原合同约定的工程竣工日期为____年____月____日，现双方同意将竣工日期延期至____年____月____日。
2. 工期延期自本补充协议签订之日起计算。
二、工期延期的原因1. 因____（具体原因）导致工程进度受到影响，该原因属于不可抗力。
2. 双方确认，工期延期系因上述不可抗力因素所致，双方均不承担违约责任。
三、工期延期的影响1. 工期延期期间，乙方应继续按照原合同约定的标准和要求进行施工。
2. 工期延期期间，甲方应继续按照原合同约定的付款方式和时间向乙方支付工程款。
四、工期延期的补偿1. 双方同意，工期延期期间，甲方无需向乙方支付额外的工期延误补偿费。
2. 双方确认，工期延期不影响原合同约定的工程质量标准和验收标准。
五、其他约定1. 本补充协议未尽事宜，仍按原合同的约定执行。
2. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____年____月____日。
工期延期补充协议书(2024版)
工期延期补充协议书(2024版)合同编号：__________工期延期补充协议书（2024版）名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：_________________名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：_________________鉴于：2. 由于______原因，导致原合同的工期需要延期；3. 双方为了确保项目的顺利实施，经友好协商，决定就工期延期事项签订本补充协议。
基于上述情况，双方达成如下协议：第一条工期延期1.1 鉴于原合同约定的工期为______年______月______日至______年______月______日，由于______原因，导致工程进度受到影响，甲方同意将工期延期至______年______月______日。
1.2 乙方应在本协议签订后______个工作日内，向甲方提交工期延期的相关材料，包括但不限于______、______、______等。
第二条延期后的权利和义务2.1 乙方应按照本协议约定的工期延期后的日期，继续履行原合同约定的义务，确保项目顺利实施。
2.2 延期后的合同价款及支付方式等事项，按照原合同的约定执行。
2.3 由于工期延期导致的额外费用，包括但不限于______、______、______等，双方协商解决。
第三条违约责任3.1 乙方如未按照本协议约定的工期延期后的日期完成工程，应按照原合同的约定承担违约责任。
3.2 甲方如未按照本协议约定的期限支付合同价款，应按照原合同的约定承担违约责任。
第四条争议解决4.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第五条其他约定5.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
工期延期补充协议书(完整文档)正规范本(通用版)
工期延期补充协议书(完整文档)1. 背景本协议书旨在就项目工期延期进行补充协商，以解决由于特殊情况导致工期延期的问题。
双方通过友好协商并达成一致意见，以确保项目顺利进行。
2. 协议内容根据项目实际情况和特殊问题的发生，双方达成补充协议：2.1 延期原因详细阐述导致工期延期的原因，包括但不限于情况：•自然灾害，如地震、洪水等；•疫情爆发或重大疫情防控措施；•政府政策调整；•原材料供应不稳定；•人力资源不足等；2.2 工期延期由于上述原因导致项目工期延期，双方一致同意将原定工期延长（X个月/周/天），具体延长的时间根据项目实际情况确定。
2.3 工期补偿双方同意根据工期延长的时间，进行相应的工期补偿。
具体补偿形式可以包括但不限于：•停工期间免除租金；•工期延长期间提供免费维护服务；•延长期间按日支付一定的违约金；2.4 协议变更本协议生效后，任何一方需变更协议内容的，应当提前通知对方并经过双方协商一致达成书面补充协议。
2.5 协议解除若由于工期延期导致项目无法正常进行，双方均有权解除协议。
解除协议的一方应提前书面通知对方。
3. 生效与争议解决3.1 生效本协议经双方合法代表在日期为（填写日期）签署后生效，作为原项目合同的补充协议。
3.2 争议解决双方如因协议的履行发生争议，应通过友好协商解决。
如协商不成，应当依法提交相关争议到协议签订地的人民法院解决。
4. 其他条款4.1 本协议仅适用于项目工期延期相关事宜，不涉及其他合同条款的修改。
4.2 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
4.3 本协议的任何修改、补充或变更，均须经双方协商一致，并在相应的补充协议中进行明确。
4.4 本协议自双方代表签字之日起生效，并终止于项目完工日期或提前解除协议的日期。
4.5 本补充协议的未尽事宜，双方可依据原合同约定进行补充协商并签订书面协议。
5. 协议签署甲方（全称）：____________（签字）乙方（全称）：____________（签字）日期：____年____月____日。
合同工期延期补充协议书
合同工期延期补充协议书合同编号：__________1.1原因一：__________________;1.2原因二：__________________;1.3原因三：__________________;为了明确双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，就原合同工期延期相关事宜达成如下补充协议：第一章延期期限1.1延期期限：甲乙双方同意将原合同的工期延长____个月，自原合同约定的完工日期起计算。
1.2若因客观原因导致工程继续无法按期完工，甲乙双方应再次协商确定新的完工日期，并签订补充协议。
第二章工程范围与内容2.1工程范围：本补充协议涉及的工程范围与原合同约定的一致。
2.2工程内容：本补充协议涉及的工程内容与原合同约定的一致。
第三章工程费用与支付3.1费用调整：由于工期延长，乙方可根据实际施工情况向甲方提出费用调整申请，甲方应在收到申请后____日内进行审核。
3.2费用支付：甲方应按照原合同约定的付款方式和时间向乙方支付工程费用。
第四章违约责任4.1甲方违约：若甲方未能按照本补充协议的约定向乙方支付工程费用，应向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。
4.2乙方违约：若乙方未能按照本补充协议的约定完成工程，应向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。
第五章争议解决5.1本补充协议的签订、履行、解释及争议解决等事项，均适用的法律。
5.2凡因本补充协议引起的或与本补充协议有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
5.3在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本补充协议的其他条款。
第六章工程变更6.1工程变更范围：在工期延长期间，甲方有权根据实际需要对原合同约定的工程范围和内容进行变更。
6.2工程变更程序：甲方提出工程变更需求，乙方应根据变更内容向甲方提交书面报价，甲方审核同意后，双方签订工程变更协议。
6.3工程变更费用：工程变更涉及的额外费用，甲方应按照工程变更协议的约定向乙方支付。
施工合同工期补充协议（3篇）
施工合同工期补充协议甲方：（合同签订方甲方名称）联系电话：（甲方联系电话）乙方：（合同签订方乙方名称）联系电话：（乙方联系电话）根据甲乙双方就施工合同（合同编号）的约定，为保证工期目标的实现并解决双方因工期延误而可能产生的经济纠纷，经双方协商一致，特制定本工期补充协议。
双方在履行合同过程中，除非另有书面约定，本协议对甲乙任一方具有约束力。
友好协商并遵守以下内容：一、工期延误的原因1.甲方在合同签订后，未能按时提供乙方所需的设计文件、施工图纸以及其他必要的施工准备材料。
2.甲方在施工过程中，变更了原始设计方案，导致乙方需要重新调整施工计划和进度。
3.甲方在施工过程中，未能及时解决工地不可抗力事件，如自然灾害、政府行为等。
4.其他经双方协商一致的工期延误原因。
二、工期延误的补偿方式1.甲方同意向乙方支付工期延误所造成的直接经济损失，包括但不限于因工期延误而导致的人力、材料、机械设备等额外费用。
2.工期延误所导致的计划外人力、机械设备等额外费用，乙方应提前向甲方提出，并经双方协商确定。
甲方同意在对应工程进度款中补偿乙方上述费用。
3.工期延误所导致的乙方违约金，双方在此约定为每延误一天按工程合同总价1%计算，乙方可在工程竣工时一并向甲方索赔。
4.除工期违约金外，甲方还同意向乙方支付相应的利润损失，具体金额由双方协商一致。
三、工期保证措施1.为保证施工工期的准时完成，乙方在施工前应向甲方提供详细的施工计划，并根据甲方的要求做出相应的调整。
2.甲方在乙方施工过程中，应提供所需的设计文件、审批手续、施工准备材料等，并确保其及时性和准确性。
3.甲方在工程施工过程中，如有任何与工期有关的问题，应及时与乙方沟通，并找出解决方案。
4.双方在履行合同过程中，如有任何工期问题，应通过友好协商方式解决。
如不能达成一致，可以通过仲裁或诉讼途径解决。
四、协议的生效与变更1.本协议自双方签字后生效，并与原施工合同具有同等法律效力。
补充协议书 工期延期补充协议书
补充协议书工期延期补充协议书一、背景根据原始合同的约定，甲方和乙方共同承担了一个工程项目，工程进展顺利。
然而，由于一些不可抗力因素的出现，项目工期可能需要进行延期处理。
为了保证工程的顺利进行和双方的权益，甲方和乙方达成如下补充协议。
二、工期延期原因1.天气因素：自合同签订以来，项目所在地区出现了频繁的极端天气情况，包括暴雨、暴雪等，导致施工无法正常进行；2.材料供应延迟：由于原材料供应商的延迟交货，导致施工进程受到了限制；3.设备故障：在工程进行的过程中，因为设备故障导致了施工停滞，进而影响了工程的进度。
三、工期延期协议1.工期延长：原合同中规定的工程完成日期将需要延长天。
具体延长的天数双方协商一致，并在本协议生效后进行补充合同的签订；2.迟延赔偿：甲方和乙方免除因工期延期而产生的罚款责任，但甲方有权向乙方追索在延期期间产生的额外费用；3.双方义务：双方保证在延期期间，继续以最佳努力进行工程的推进，并确保施工质量不受影响；4.其他条款：除工期延期外，原始合同中的其他条款保持有效，若有冲突的，以本补充协议为准。
四、协议执行和生效1.协议签订：本补充协议经过甲方和乙方双方签字盖章后生效，并作为原始合同的补充协议；2.合同变更：根据本补充协议的内容，双方将进行相应的合同变更和补充协议的签署；3.履行义务：双方在补充协议生效后应按照协议内容履行各自的义务；4.纠纷解决：双方对于补充协议的解释和执行如产生争议，应友好协商解决。
若协商不成，可依法向相关有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、附件无。
甲方（单位名称）：____________________ 法定代表人（签名）：____________________ 日期：____________________乙方（单位名称）：____________________ 法定代表人（签名）：____________________ 日期：____________________。
工期补充协议书范本
工期补充协议书范本甲方（承包方）：_____________________乙方（发包方）：_____________________根据甲乙双方于____年____月____日签订的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），经双方友好协商，就原合同中关于工期的条款进行补充，特订立本补充协议书。
一、补充工期1. 双方同意将原合同约定的工期延长至____年____月____日。
2. 工期延长的原因包括但不限于：不可抗力、设计变更、甲方指令等。
二、工期延长的责任1. 若因乙方原因导致工期延长，乙方应承担由此产生的一切责任和费用。
2. 若因甲方原因或不可抗力导致工期延长，甲方应免除乙方的责任。
三、工期延长的费用1. 因乙方原因导致工期延长，乙方应按照原合同约定支付违约金。
2. 因甲方原因或不可抗力导致工期延长，双方应根据实际情况协商确定延期费用。
四、工期延长的施工安排1. 乙方应根据工期延长的实际情况，调整施工计划，并及时通知甲方。
2. 甲方应协助乙方完成工期延长后的施工任务，并提供必要的支持。
五、其他1. 本补充协议书与原合同具有同等法律效力。
如本补充协议书与原合同有冲突，以本补充协议书为准。
2. 本补充协议书一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_____________________乙方代表（签字）：_____________________甲方盖章：_____________________________乙方盖章：_____________________________签订日期：____年____月____日请注意，这只是一个简单的范本，具体条款应根据实际情况和法律要求进行调整和完善。
在签订任何法律文件之前，建议咨询专业法律顾问。
补充协议书 工期延期补充协议书
补充协议书工期延期补充协议书本补充协议书是根据原有合同《****项目施工合同》（以下简称“原合同”）订立的，由甲方（建设单位）和乙方（承包商）共同商定，经双方协商一致后签署生效。
协议内容如下：一、协议背景为了满足项目进展情况和特殊情况下的需求变化，双方共同商定对原合同中的工期进行延期，以便确保项目顺利进行。
本补充协议书的目的就是详细规定工期延期的具体内容和执行细节。
二、延期原因工期延期的原因主要包括但不限于以下情况：1.不可抗力因素，如自然灾害、战争等；2.征地拆迁等政府行为导致施工进度受阻；3.设计变更或工程方案调整导致施工周期延长；4.乙方原因，比如施工团队人员不足、资金问题等；5.其他无法预见的难以克服的因素。
为了保证工期延期的合理性和真实性，协议中应当详细列出延期原因，并提供相应的证明和资料。
三、延期期限根据实际情况，双方商定对原合同中的工期进行延期，具体延期期限如下：1.原工期：【原工期起止时间】；2.延期开始日期：【延期开始日期】；3.延期时长：【延期天数】天；4.延期后工期：【延期后工期起止时间】。
延期期限应明确写入本协议书，并通过双方签字确认。
四、延期地点根据协议的具体要求，工期延期可能会导致施工现场的变更或调整。
该协议应明确延期后的施工地点，并确保双方对于施工地点的约定达成一致。
五、延期要求根据延期协议的具体要求，双方应对工期延期后的工作进度、质量要求、工程款支付等方面进行详细说明。
1.工作进度：双方应重新安排施工计划，并确保按照新的工期安排进行施工；2.质量要求：双方应重新评估延期对工程质量的影响，并对工程质量进行调整和监控；3.工程款支付：双方应重新确定工程款支付的时间节点和款项分配，保证按照工程实际进度及质量要求支付工程款。
六、责任与风险对于延期引起的责任和风险，双方应在协议中明确规定。
1.甲方责任：对于延期的原因是由甲方引起的，甲方应承担相应责任，包括但不限于支付延期产生的额外费用等；2.乙方责任：对于延期的原因是由乙方引起的，乙方应承担相应责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的经济损失等。
工程工期延期补充协议
工程工期延期补充协议甲方：（具体名称）地址：电话：传真：邮编：乙方：（具体名称）地址：电话：传真：邮编：鉴于甲方与乙方签署的《工程施工合同》（以下简称“主合同”）中关于工程工期的约定，因不可抗力或甲方原因导致工程工期无法按照主合同规定的时间完成，为确保双方权益，特制订本工程工期延期补充协议（以下简称“本协议”）：协议条款第一条工期延期原因说明1.1 甲方发生下列情况之一的，经乙方审核认可并书面通知甲方，可以申请工期延期：（1）不可抗力因素导致工期无法按照主合同规定的时间完成；（2）甲方自身原因导致工期无法按照主合同规定的时间完成。
1.2 乙方应当根据甲方提供的相关证明材料或证据，审核工期延期申请的合理性和合法性，并在10个工作日内书面回复甲方。
第二条工期延期程序2.1 甲方因工期延期原因需要延长工期的，应当在工期延期申请审核通过后的5个工作日内与乙方签署本协议。
2.2 本协议自双方签字盖章之日起生效，并取代主合同中关于工期的约定。
第三条工期延期规定3.1 经双方协商一致，工程工期延期至【延期日期】。
3.2 工期延期后，若因甲方或乙方原因导致工期仍无法完成，双方应再次协商，并签署补充协议。
第四条其他约定4.1 主合同中与工期有关的其他条款，除非另有明确约定，否则仍然有效。
4.2 本协议未尽事宜，双方应当通过友好协商解决，若无法达成一致意见的，则应根据中华人民共和国相关法律法规进行处理。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：附件：申请工期延期的相关证明材料或证据以上是工程工期延期补充协议的内容，双方在签署前请详细阅读并确保理解。
如有任何疑问或需要进一步协商的事项，请及时联系对方，共同商讨解决办法。
工期延期补充协议书
工期延期补充协议书一、协议的背景和目的本补充协议书的目的在于明确工期延期的具体事项，为双方提供合法和有效的解决方案，以便顺利进行后续工程。
二、工期延期的原因和依据1.工期延期的原因：1.自然灾害：受自然灾害影响，如地震、洪水等，导致工程施工无法按合同约定时间进行；2.政府指令：由于政府政策、法规变化或政府部门要求的审批程序延误等原因，导致工程施工工期被迫延期；3.设计变更：由于临时设计变更或甲方的额外工程要求等原因，导致工程进度延误；4.乙方原因：由于乙方施工组织、人员、设备等方面的问题，导致工程进度无法按时完成。
2.工期延期的依据：–原工程合同–国家相关法律法规–双方协商一致的基本原则三、工期延期的范围和措施1.工期延期的范围：根据具体情况和双方协商，确定工期延期的具体范围和延长的时间。
甲方和乙方应将工期延长的具体工作内容进行详细化和具体化，并在本补充协议书中明确列出。
2.工期延期后的补救措施：–甲方将向乙方支付工期延期所需的额外费用；–乙方将根据工期延期的长度，相应调整工程施工组织、人员和设备，以保证后续工程的正常进行；–双方在工期延期期间继续履行原合同中的其他义务；–双方合作协调，共同推进工程进度，尽最大努力减少工期延期对工程造成的影响。
四、争议解决和生效方式1.争议解决：双方在履行合同过程中产生的争议，应通过友好协商解决。
如协商不成，可提交至仲裁机构进行仲裁。
2.协议的生效方式：本补充协议书经甲、乙双方签署后生效。
同时，本补充协议书成为原工程合同的附件，与原工程合同具有相同的法律效力。
特此补充协议书正式签字：甲方（盖章）：___________乙方（盖章）：___________日期：__________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工期补充协议
甲方：**集团
乙方：**建筑工程公司
甲、乙双方于2012年6月17日签订了《**项目施工总承包合同框架协议》(以下简称“主合同”)。
为了满足甲方房屋销售合同交房日期要求，双方就工期相关事宜达成以下一致意见，特签订补充协议条款如下：
一、16#、17#地块的建筑、安装及室外道路、市政配套工程的竣工日期定为2014年元月20日。
二、乙方按本协议第一条约定日期竣工，甲方向乙方支付赶工期劳动工人加班费和管理人员工期奖励，计￥1000000.00元，即人民币壹佰万元整。
三、乙方若不能按本协议第一条约定日期办理竣工验收，视为乙方违约，则乙方应向甲方支付违约金￥1000000.00元，即人民币壹佰万元整。
涉及甲方认质认价认品牌工作，乙方必须提前30天上报甲方，甲方在接到乙方报价单之日起，15个工作日内回复乙方，若双方达不成一致的价格，则由甲方供应相应的材料。
若因乙方上报的认价单甲方不能在约定时间内予以批复，则工期相应顺延。
四、本协议自双方签字之日起生效。
主合同、附件及会议纪要与本协议约定不一致的，以本协议为准。
本协议未尽事宜，按主合同执行。
五、本协议与主合同具有同等法律效力
六、本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，共同信守执行。
甲方(公章)：乙方(公章)：
法定代表人(委托代理人) 法定代表人(委托代理人)
签订日期：年月日。