地产咨询公司VS酒店管理公司战略合作协议
酒店与房地产开发商合作协议(1)
酒店与房地产开发商合作协议（1）本协议是由以下各方（以下简称“合作方”）在平等互利的基础上，经友好协商达成的，用于规范酒店与房地产开发商合作关系的协议。
一、合作范围1.1 酒店方负责提供酒店经营管理服务，包括但不限于酒店的经营策划、市场推广、酒店管理团队的筛选与培训等。
1.2 房地产开发商方负责提供酒店所在地的物业建设与开发服务，包括但不限于酒店建筑设计、土地开发、项目资金投入等。
二、合作条件2.1 酒店方应具备相应的酒店经营管理资质和经验，并提供相关资质证明。
2.2 房地产开发商方应具备良好的市场声誉和资金实力，并提供相关资质证明和财务报表。
三、合作义务3.1 酒店方的义务3.1.1 开展酒店市场调研和策划，并根据调研结果提出酒店营销方案。
3.1.2 按照合同约定，组建并培训酒店管理团队，确保酒店的正常经营和管理。
3.1.3 负责酒店的市场推广，包括但不限于线上线下营销、媒体宣传等。
3.2 房地产开发商方的义务3.2.1 负责酒店的土地开发和建筑设计，并落实相关法律法规，确保项目合规。
3.2.2 按照合同约定，按时提供项目资金投入，确保项目的顺利进行。
3.2.3 负责与相关政府部门协调，处理项目的土地使用权手续和审批事项。
四、合作期限4.1 本合作协议的有效期为 XX 年，自双方签署之日起计算。
4.2 合作期满后，若无新的协议签署，合作关系自动终止。
五、保密条款5.1 双方在合作过程中涉及的商业机密、技术秘密、客户信息等应予保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。
5.2 若一方违反保密条款，应承担相应的赔偿责任，并承担由此产生的其他法律责任。
六、争议解决6.1 双方在履行本合作协议过程中发生争议，应先通过友好协商方式解决。
6.2 若协商不能解决争议，可选择提交至合同签订地法院进行诉讼解决。
七、其他事项7.1 本合作协议正本一式两份，双方各执一份，具备同等法律效力。
7.2 本合作协议的任何修改或补充，应经双方书面同意，并作为本合作协议的附件。
房地产与酒店战略合作协议书
房地产与酒店战略合作协议书甲方：_________房地产有限公司乙方：_________酒店管理有限公司鉴于甲方为一家专业从事房地产开发、销售、物业管理的企业，拥有丰富的房地产开发经验和完善的服务体系；乙方为一家专业从事酒店管理、运营的企业，拥有先进的酒店管理理念和丰富的运营经验。
为了实现双方的优势互补、共同发展，经双方友好协商，就双方展开战略合作达成如下协议：一、合作原则1. 双方遵循平等、自愿、诚实、信任的原则，全面深化合作，实现互利共赢。
2. 双方在合作过程中，积极沟通、协同工作，共同解决合作过程中出现的问题。
3. 双方共同维护合作双方的合法权益，共同维护良好的合作关系。
二、合作内容1. 甲方在开发建设的房地产项目中，为乙方提供酒店配套，包括但不限于酒店客房、会议设施、餐饮服务等。
2. 乙方负责甲方的酒店项目的管理和运营，确保酒店项目的正常运营和盈利。
3. 双方在品牌、营销、客户资源等方面展开合作，共同提升双方的市场竞争力。
4. 乙方根据甲方项目需求，提供专业的酒店管理咨询和服务，协助甲方提升物业价值。
三、合作期限本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合作协议生效之日起计算。
合作期满后，如双方愿意继续合作，可续签。
四、合作保障1. 双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务，确保合作的顺利进行。
2. 双方应积极履行合同约定的付款、交付等义务，确保合作项目的顺利进行。
3. 双方应相互配合，共同解决合作过程中出现的问题，确保合作的稳定和持续。
五、保密条款1. 双方在合作过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。
2. 双方未经对方书面同意，不得向第三方披露本协议及合作过程中的任何信息。
六、违约责任1. 双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。
2. 双方应积极履行合同约定的付款、交付等义务，如一方未履行，应承担相应的违约责任。
酒店战略合作框架协议
战略合作框架协议甲方：酒店管理有限公司注册地址：乙方：房地产开发有限公司注册地址：甲方酒店管理有限公司，乙方房地产开发有限公司，经友好协商，本着发挥各自优势、互惠互利、共同发展的原则，就酒店新项目的开发与管理合作关系达成共识。
甲方愿意与乙方结成战略合作伙伴关系，双方一致同意就酒店开发与管理开展长期合作，达成协议如下：一、合作总体纲领：1.1. 合作宗旨甲方与乙方的合作宗旨是通过双方的紧密合作，在酒店开发与管理领域，打造共赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。
1.2. 合作目标通过本次的战略合作，能够帮助甲方持续高效的开拓酒店在全国的布点，同时，通过甲方的专业化管理，帮助乙方实现酒店投资回报的最大化。
1.3. 合作内容1) 乙方负责新项目的开发拓展，并委托甲方进行经营管理；2) 甲方为乙方酒店项目进行前期工程技术服务及后续经营管理；3) 甲方管理收费标准按照战略合作标准收费；二、咨询服务费的计算方法、支付时间和支付方式。
1、品牌使用费及管理费：按月收取的品牌使用费为营业收入的4%。
2、奖励管理费：在GOP率达到50%以上，按年收取年度GOP的2%。
3、前期技术服务费：采用高级设计师设计，专业设计师收费标准执行，不高于120元/㎡；4、其它收费标准按照每年更新的管理收费标准收取。
5、三、双方责任乙方责任：1、乙方负责所选物业经营酒店必备条件的审查把关（商业性质、消防、、工程条件等）。
2、乙方负责按甲方要求和标准对所选物业进行装修。
3、乙方需遵守甲方具体单项合同中注明的各项收费条约及管理条约；4、乙方争取每年签约门店数量不少于两家；甲方责任：1、负责乙方酒店的经营及管理。
2、确保给予乙方保持市场最优惠的战略合作价格。
3、负责履行具体单项合同中注明的各项责任。
四、违约责任1、乙方违背保密义务，不当泄露甲方商业秘密或个人隐私，应当承担由此产生的赔偿责任；2、乙方有隐瞒、虚构信息、违反政府规定等影响甲方利益的行为，甲方有权解除本协议；五、不可抗力因不可抗力不能按照约定履行本协议的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时告知另一方当事人，并自不可抗力事件结束之日起7日内向另一方当事人提供证明。
公司与酒店合作协议范本3篇
公司与酒店合作协议范本3篇篇1甲方（公司）：_________________________乙方（酒店）：_________________________鉴于甲乙双方共同愿景和实际需求，在平等互利的基础上，经过友好协商，就双方合作事宜达成以下协议：一、协议目的1. 甲乙双方同意，通过本次合作，共同打造优质、高效的业务合作关系，提升双方品牌价值。
2. 双方将本着诚信合作、互利共赢的原则，共同开拓市场，实现业务共同发展。
二、合作内容1. 客户资源共享：甲乙双方同意互相提供并分享各自拥有的客户资源，以提高业务转化率。
2. 合作推广：双方共同策划和推广合作活动，提升双方在市场上的知名度和影响力。
3. 优先服务：甲方公司客户在乙方酒店消费，享受优先服务及优惠价格；乙方酒店客户参与甲方公司相关活动，亦享受优惠政策。
4. 培训与交流：双方定期进行业务交流、培训和经验分享，提高业务水平。
5. 其他：_________________________________________。
三、合作期限1. 本协议自双方签字之日起生效，有效期为_____年。
2. 期满后，经双方协商一致，可续签本协议。
四、双方责任与义务1. 甲方（公司）：（1）向乙方提供公司客户资源，并协助乙方进行客户开发与维护。
（2）参与双方共同策划的推广活动，提供必要的支持。
（3）确保甲方客户在乙方酒店消费时享受到约定的优惠服务。
2. 乙方（酒店）：（1）向甲方提供酒店客户资源，并协助甲方进行客户开发与维护。
（2）参与双方共同策划的推广活动，承担相应职责。
（3）确保乙方酒店服务质量，为甲方客户提供优质、高效的住宿服务。
（4）确保乙方酒店环境、设施及服务质量符合相关法规和标准。
五、保密条款1. 甲乙双方应对在本合作过程中获悉的对方商业秘密及合作相关信息予以保密。
2. 未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露本协议的任何内容。
六、违约责任1. 若因一方违约导致本协议无法继续履行，守约方有权要求违约方承担违约责任。
酒店与旅游地产开发商的合作协议共同打造旅游度假胜地
酒店与旅游地产开发商的合作协议共同打造旅游度假胜地随着人们生活水平的提高，旅游度假成为越来越多人的选择。
而在旅游度假过程中，酒店作为必不可少的组成部分，对于旅客来说具有重要的影响。
为了打造一个独特而高品质的旅游度假胜地，酒店与旅游地产开发商之间的合作协议变得尤为重要。
本文将探讨酒店与旅游地产开发商的合作协议，以共同打造旅游度假胜地为目标。
1. 合作范围酒店与旅游地产开发商的合作协议，涵盖了双方的合作范围。
双方确定合作的目标，明确各自的权责，并制定详细的合作计划。
酒店作为提供住宿、餐饮、会议等服务的专业机构，将提供相关的服务设施和经验给旅游地产开发商。
旅游地产开发商则负责提供合适的土地资源，并投入必要的资金和人力资源，共同打造旅游度假胜地。
2. 设计与建设酒店与旅游地产开发商合作协议中，必须明确涉及的设计与建设事项。
双方就酒店建筑外观、内部装修、房间布局等进行详细规划，并达成一致意见。
酒店的设计应满足旅客的需求，同时展现度假胜地的风格和特色。
旅游地产开发商在建设过程中负责与相关部门协调，确保项目按时、按标准完工。
3. 资金与利益分配酒店与旅游地产开发商在合作协议中必须明确资金与利益的分配方式。
双方可以按照投资比例分配，也可以根据实际情况制定其他分配方式。
注意，分配方式应公平合理，体现共同努力的价值。
同时，协议中也需要约定资金使用的监管机制，确保投入的资金能够得到妥善运用。
4. 运营管理酒店与旅游地产开发商在合作协议中也需要明确运营管理方面的事项。
双方确定运营团队的组成和职责，规定酒店的经营管理方式，确保度假胜地的高品质运营。
协议中还需要规定市场营销策略，包括定价策略、宣传推广等方面，以吸引更多旅客选择度假胜地。
5. 客户关系维护酒店与旅游地产开发商合作协议中，也应包括客户关系维护的内容。
双方共同制定客户关系管理计划，提供高质量的服务，满足旅客的需求。
协议中可以约定定期召开联席会议，以及共同开展市场调研和客户满意度调查等活动，以确保旅客的满意度和忠诚度。
酒店与房产公司合作协议书
合作协议书甲方：_______酒店管理有限公司（以下简称“甲方”）乙方：_______房产开发有限公司（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方酒店管理业务及乙方房产开发项目之间的合作事项，经友好协商，达成以下合作协议：一、合作概述1.1 乙方负责开发建设一栋高品质的房产项目，该项目包括住宅、商业、办公等多种业态，甲方作为专业的酒店管理公司，将负责该房产项目内酒店部分的管理与运营。
1.2 甲方应依据国际酒店行业的管理标准，为乙方提供专业的酒店管理服务，包括但不限于酒店筹备、运营管理、人员培训、品牌推广等。
二、合作期限2.1 本合作协议自双方签字盖章之日起生效，合作期限为____年，自合作协议生效之日起计算。
2.2 合作期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。
三、合作内容3.1 甲方负责对乙方提供的酒店部分进行全面的筹备管理，包括酒店硬件设施的检查、验收，软件系统的导入，人员招聘培训等。
3.2 甲方负责酒店的日常运营管理，确保酒店的服务质量、运营效益达到预期目标。
3.3 甲方应根据市场需求，制定酒店的品牌推广策略，提升酒店的知名度和影响力。
3.4 乙方应提供酒店所需的物业条件，包括但不限于物业租赁、装修支持、营业物资供应等。
四、合作费用4.1 甲方根据实际管理需要，向乙方提出费用支付要求，乙方应按照甲方的合理要求支付相关费用。
4.2 具体费用支付标准和方式，双方另行签订补充协议。
五、合作保障5.1 双方应严格遵守国家的法律法规，遵守社会公德，诚信经营，共同维护酒店的正常经营秩序。
5.2 双方应相互配合，及时解决合作过程中出现的问题，共同推进酒店的发展。
5.3 双方应对合作过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
六、违约责任6.1 双方应严格按照本合作协议的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。
酒店与房地产合作协议范本
酒店与房地产合作协议范本甲方：_________（房地产开发商）乙方：_________（酒店管理公司）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其开发建设的酒店项目委托乙方进行管理的事宜，达成如下协议：一、项目概述1.1 项目名称：_________酒店1.2 项目地址：_________1.3 项目规模：_________平方米1.4 项目业态：_________二、合作范围及内容2.1 甲方将其开发的_________酒店项目委托给乙方进行管理，乙方负责酒店的日常运营及管理工作。
2.2 乙方根据甲方的要求，制定酒店的运营管理方案，并提交甲方审批。
2.3 乙方负责酒店员工的培训、招聘及管理，确保酒店的正常运营。
2.4 乙方负责酒店的营销推广，提高酒店的知名度和入住率。
2.5 乙方负责酒店的财务管理工作，确保酒店的盈利能力。
三、合作期限3.1 本协议合作期限为____年，自双方签字之日起计算。
3.2 合作期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。
四、费用及支付4.1 乙方应向甲方支付管理费，具体费率及支付方式如下：（1）管理费费率：_________%；（2）支付方式：按月支付，每月____日前支付上月管理费；（3）管理费支付起始时间：自酒店开业之日起计算。
4.2 乙方应承担酒店经营过程中的各项费用，包括但不限于：水、电、气、物业管理费、员工工资、税费等。
五、权益保障5.1 甲方应确保酒店项目的合法权益，包括但不限于：土地使用权、建设手续、消防验收等。
5.2 乙方应确保酒店的正常运营，维护甲方的合法权益。
5.3 双方应共同维护酒店的品牌形象，提高酒店的市场竞争力。
六、违约责任6.1 任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行，应承担相应的违约责任。
6.2 因不可抗力因素导致本协议无法履行，双方互不承担违约责任。
酒店公司与房地产开发商合作协议(1)
酒店公司与房地产开发商合作协议（1）本协议由以下各方于（日期）签署：甲方：（酒店公司名称）地址：__________________法定代表人：__________________联系方式：__________________乙方：（房地产开发商名称）地址：__________________法定代表人：__________________联系方式：__________________鉴于：1. 甲方拥有并运营一家位于（酒店地址）的酒店，具备丰富的酒店管理经验和优秀的品牌声誉；2. 乙方拥有并正在开发位于（地产项目地址）的房地产项目，具备相关的开发和建设能力；双方经友好协商，达成如下合作协议：第一条合作内容1.1 乙方将提供给甲方一块位于（地产项目地址）的土地，用于甲方建设和经营酒店。
土地面积约为（具体面积），地块详细位置和边界经双方确认后写入附件《土地位置图》。
1.2 甲方将根据乙方提供的土地，自行投资和建设一家高品质酒店，包括酒店的设计、装修和设备购置等。
具体的酒店规模、房间数量、服务设施等将在后续的可行性研究报告中确认。
1.3 乙方将负责土地准备工作，包括但不限于土地平整、基础设施建设、市政配套等，并在酒店建设过程中提供必要的协助和支持。
乙方应按照双方协商的时间节点，保证土地准备工作的顺利进行。
1.4 酒店建设完成后，甲方将负责酒店的日常经营和管理。
甲方应确保酒店运营符合国家法律法规和相关行业标准，提供优质的服务和舒适的住宿环境。
第二条合作期限本合作协议的合作期限为（具体年限）。
如果双方在合作期满前达成续约意向，可以协商续签合作协议。
第三条项目投资和利润分配3.1 酒店的投资由甲方负责，具体的投资金额和资金来源在后续的可行性研究报告中确定。
甲方应按照双方协商的投资计划和进度，按时足额完成投资。
3.2 酒店的日常经营收入和费用由甲方负责。
甲方应按照双方协商的分配比例，将利润分配给双方。
具体的利润分配比例将在后续的合作细则中确定。
地产酒店合作合同范本最新
地产酒店合作合同范本最新以下是为您提供的一份地产酒店合作合同范本：---# 地产酒店合作合同范本最新甲方（地产方）：公司名称：______________________法定代表人：____________________地址：______________________联系电话：____________________乙方（酒店方）：公司名称：______________________法定代表人：____________________地址：______________________联系电话：____________________鉴于甲方拥有地产资源，乙方拥有酒店经营管理经验和品牌，双方本着平等互利、共同发展的原则，经友好协商，就地产酒店合作事宜达成如下协议：## 一、合作项目1. 项目名称：______________________2. 项目地址：______________________3. 项目规模：包括但不限于酒店建筑面积、客房数量、配套设施等## 二、合作方式1. 甲方提供项目所需的地产物业，包括土地、建筑物等，并负责办理相关的产权手续和审批手续。
2. 乙方负责酒店的投资、装修、经营管理等，并承担相关费用。
3. 双方共同成立项目管理委员会，负责项目的重大决策和协调工作。
## 三、合作期限合作期限自本合同生效之日起______年。
合作期满后，双方如无异议，则自动延续______年。
## 四、双方的权利和义务### （一）甲方的权利和义务1. 有权按照本合同的约定收取相关费用。
2. 有权对乙方的经营管理活动进行监督和检查，但不得干涉乙方的正常经营管理。
3. 负责提供项目所需的地产物业，确保其产权清晰、无纠纷，并符合酒店建设和经营的要求。
4. 协助乙方办理项目建设和经营所需的相关审批手续，包括但不限于规划、建设、消防、环保等。
5. 负责项目用地的三通一平（通水、通电、通路、场地平整）工作，并承担相关费用。
2024年地产酒店合作合同范本
2024年地产酒店合作合同范本甲方（地产方）： ______乙方（酒店方）： ______鉴于甲乙双方基于平等互利的原则，经友好协商，就甲方提供土地使用权与乙方合作建设并运营酒店事宜达成如下合同条款：第一条合作内容1.1 甲方同意将其位于_____（具体地址）的土地使用权提供给乙方用于建设酒店。
1.2 乙方负责酒店的建设、装修、运营及管理，并保证酒店的服务质量。
第二条合作期限2.1 本合同合作期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
第三条权利与义务3.1 甲方的权利与义务：3.1.1 甲方应保证提供的土地使用权合法、有效，并负责办理相关土地使用权的转让手续。
3.1.2 甲方应协助乙方办理酒店建设及运营所需的各项行政审批手续。
3.1.3 甲方有权对乙方的建设及运营活动进行监督，确保符合相关法律法规及合同约定。
3.2 乙方的权利与义务：3.2.1 乙方应按照合同约定及行业标准进行酒店的建设、装修和运营。
3.2.2 乙方应保证酒店的服务质量，维护甲方的声誉。
3.2.3 乙方应按时支付给甲方约定的土地使用费及分成收益。
第四条投资与分成4.1 乙方负责酒店建设的全部投资，包括但不限于土地购置费、建设费、装修费等。
4.2 甲方与乙方按照_____：_____的比例分享酒店的净利润。
第五条违约责任5.1 若甲方未能按期提供土地使用权或协助乙方办理相关手续，导致乙方无法按期开工或运营，甲方应赔偿乙方因此遭受的损失。
5.2 若乙方未能按期支付土地使用费或分成收益，每逾期一日，应向甲方支付逾期金额_____%的违约金。
第六条合同的变更和解除6.1 合同一经双方签字盖章，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
6.2 因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商解除合同，并互不承担违约责任。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
2024年公司与酒店合作协议范文(二篇)
2024年公司与酒店合作协议范文甲方：地址：乙方：地址：甲乙双方本着互利互惠、共同发展的原则，经过友好协商，决定充分利用双方各自的优势，资源互补，在_____酒店经营管理及____的项目上进行合作。
特订立本协议。
第一条开发项目和范围按____方要求_____。
第二条合作期限自____年____月____日起，至____年____月____日止。
第三条合作方式1、双方各自承担开发项目的费用。
2、乙方对外洽谈项目，以甲方的名义进行，甲方为乙方提供统一的名片，乙方无权利代表甲方签署任何有法律责任的文件。
第四条利润分配1、利润定义：2、分配方式：甲乙双方利润按_____分成。
第五条免责如因第三方原因或不可抗拒因素，导致项目终止，甲乙双方不负法律责任。
第六条违约责任甲乙双方各自承担合作任务，若任何一方违约而给对方造成经济损失或名义损害，违约方承担全部赔偿责任。
第七条终止通告任何一方都有权终止本协议，不需陈述理由，但应该在提前_____个工作日通知对方。
第八条保密条款有关本次合作，甲乙双方提供的所有资料只能用于本次业务，甲乙双方应将对方提供的资料视为机密文件。
第九条透明化具体合作项目进行期间，所有的交流、对话、协议、成交等均需甲乙双方进行或在对方知晓的前提下进行。
在另一方不知晓的情况下，任何一方不得单独对外签订任何协议与达成任何交易。
第十条争议解决如发生争议，双方应积极协商处理，协商不成，可以直接向有管辖权的法院起诉。
第十一条其它未尽事宜将由补充协议或甲乙方通过协商解决。
第十二条生效本协议一式两份，甲乙方各持一份，在甲乙方签字后生效。
甲方（公章）：法定代表人：____年____月____日乙方（公章）：法定代表人：____年____月____日2024年公司与酒店合作协议范文（二）协议编号：[协议编号]签订日期：[签订日期]一、协议背景为促进公司业务拓展和酒店客源的提升，双方自愿达成以下合作协议。
双方承诺遵守协议的内容和约定，共同合作，共同发展。
2024年公司与酒店合作协议
2024年公司与酒店合作协议公司与酒店合作协议2024年合作协议范文（____字）第一篇：公司与酒店合作协议合作协议本协议由以下双方签署，分别为甲方（公司）和乙方（酒店），在充分平等和互利的基础上达成以下协议：第一条合作目的乙方作为酒店经营者，拥有优良的品牌和管理经验;甲方作为公司，拥有广泛的客户资源和市场拓展能力。
本协议旨在促进双方在市场营销、品牌推广等方面的合作，实现共同发展。
第二条合作内容1.市场营销合作：甲方将通过自身的渠道和资源，向乙方提供客户资源和市场推广支持，为乙方酒店提供客户流量，提高入住率。
2.品牌推广合作：乙方将允许甲方在乙方酒店内进行品牌宣传和推广活动，提高甲方在市场上的知名度和认可度。
3.服务升级合作：甲方将向乙方提供专业的服务培训和支持，提高乙方酒店的服务质量和客户满意度。
第三条权益和义务1.甲方的权益和义务：（1）甲方负责提供客户资源和市场推广支持，保证流量和入住率的提升。
（2）甲方负责制定品牌推广计划，并承担相应的宣传和推广费用。
（3）甲方负责提供专业的服务培训和支持，确保乙方酒店的服务质量和客户满意度。
2.乙方的权益和义务：（1）乙方负责提供高品质的酒店服务和舒适的住宿环境，确保客户满意度。
（2）乙方负责接受甲方的品牌推广和宣传活动，并提供必要的支持和助力。
（3）乙方负责配合甲方的服务培训活动，并提供必要的场地和设备。
第四条保密义务双方对于本协议中的商业秘密和机密信息都负有保密义务，不得向第三方透露或泄露。
违反保密义务的一方应承担相应的法律责任。
第五条期限和终止本协议自双方签署之日起生效，有效期为两年。
可自动续约，但若一方提前90天书面通知对方终止合作，合作关系即终止。
第六条争议解决对于因合作事项而引起的争议，双方应友好协商解决。
若无法达成一致意见，则提交所在地法院解决。
第七条其他事项本协议的未尽事宜，可由双方另行协商确定。
第八条协议变更和补充本协议的变更和补充事项，应经双方协商一致，并以书面形式确认。
地产酒店合作合同范本
地产酒店合作合同范本甲方（地产公司）：________________乙方（酒店管理公司）：________________鉴于甲方拥有位于_______（地点）的地产，并有意将其开发为酒店；乙方是一家专业的酒店管理公司，愿意提供酒店管理服务。
双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下合作协议：第一条项目概况1.2 乙方同意在酒店建设完成后，负责该酒店的管理和运营。
第二条合作方式2.1 甲方负责项目的土地购置、建设和装修，以及取得所有必要的政府批准和许可。
2.2 乙方负责提供酒店管理服务，包括但不限于酒店运营、市场营销、人员招聘和培训等。
第三条财务安排3.1 甲方负责项目的全部建设费用，并承担项目运营前的所有费用。
3.2 乙方在酒店开始运营后，将根据实际经营情况向甲方支付管理费。
管理费的计算方式为：_______。
第四条合同期限4.1 本合同的期限为_______年，自酒店正式开业之日起计算。
4.2 合同期满后，如双方同意续约，应在本合同期满前_______个月内，另行签订书面续约合同。
第五条权利与义务5.1 甲方应确保项目的建设质量和进度，并按照乙方的管理要求进行设计和装修。
5.2 乙方应按照甲方的品牌和标准，提供专业的酒店管理服务，并确保酒店的正常运营。
第六条争议解决6.1 对于本合同的解释和执行发生的任何争议，双方应通过友好协商解决。
6.2 如果协商不成，任何一方均可将争议提交_______仲裁委员会进行仲裁。
第七条其他条款7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：________________ 乙方（盖章）：________________ 签订日期：________________。
酒店与房地产开发商合作合同(1)
酒店与房地产开发商合作合同（1）合同编号：XXXXXX合作合同本合同由以下各方于XXXX年XX月XX日签署：甲方：酒店名称法定代表人/负责人： XXX地址：XXXXX乙方：房地产开发商名称法定代表人/负责人： XXX地址：XXXXX鉴于：1. 甲方是一家拥有丰富酒店管理经验和资源的企业，愿意与乙方合作，共同开发一处位于XXXX地区的房地产项目。
2. 乙方是一家专业从事房地产开发的企业，具备丰富的开发经验和资源。
为明确双方权益和义务，根据《中华人民共和国合同法》相关法律法规，甲乙双方达成如下合作协议，共同遵守并执行：第一条甲方和乙方的权利与义务1.1 甲方的权利和义务：1) 提供酒店管理经验和资源，包括但不限于酒店运营、房务管理、市场推广等方面的支持。
2) 协助乙方进行市场调研和项目定位，提供相关咨询意见。
3) 根据合作协议约定的条件和要求，与乙方共同决策项目的设计和规划。
4) 定期向乙方提供项目进展情况的报告。
1.2 乙方的权利和义务：1) 提供房地产开发的专业知识和资源，保证项目的顺利进行。
2) 根据甲方的要求，合理安排酒店建筑、内部设施的设计与施工。
3) 尊重并履行与甲方达成的合作协议，确保按时交付合作项目。
4) 定期向甲方提供项目进展情况的报告。
第二条合作项目2.1 项目位置：XXXX地区，土地具体面积以及详细的位置在双方达成一致后另行确定。
2.2 合作形式：1) 甲方提供酒店管理经验和资源，乙方负责房地产的开发与建设。
2) 甲乙双方按照合作的比例分享项目的利润和风险。
2.3 合作期限：自合同签署之日起，至合作项目交付使用之日止。
第三条盈利分配3.1 项目的盈利分配根据实际利润以及甲乙双方协商后决定。
3.2 盈利分配方式：1) 甲方享有项目运营收入的 X%作为酒店管理费用。
2) 乙方享有项目运营收入的 X%作为开发和建设费用。
3) 盈余按照甲乙双方合作协议约定的比例进行分配。
第四条合作成本承担4.1 合作成本包括但不限于土地费用、建设费用、装修费用、设备采购费用等。
地产_酒店_合作协议模板
甲方：（地产开发公司名称）地址：（甲方公司地址）乙方：（酒店管理公司名称）地址：（乙方公司地址）鉴于：1. 甲方拥有（具体项目名称）项目，位于（项目所在地），项目总建筑面积约为（项目总建筑面积），其中包含（酒店面积）的酒店区域。
2. 乙方在酒店管理领域具有丰富的经验和专业的团队，致力于提供高品质的酒店管理服务。
3. 双方本着平等互利、优势互补的原则，经友好协商，达成以下合作协议：第一条合作内容1. 甲方将（具体项目名称）酒店区域委托乙方进行经营管理，乙方负责酒店的整体运营、品牌管理、市场营销、客户服务等。
2. 乙方需确保酒店按照行业标准提供优质的服务，不断提升酒店的品牌形象和客户满意度。
第二条合作期限1. 本合作协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为（具体期限），期满后可根据实际情况续签。
2. 合作期限届满或双方协商一致解除本协议的，双方应按照协议约定妥善处理相关事宜。
第三条合作方式1. 甲方负责酒店区域的建设、装修、设备购置等前期投入，并承担相应的税费。
2. 乙方负责酒店区域的日常运营管理，包括但不限于员工招聘、培训、薪酬福利、市场营销、客户服务等。
3. 双方应按照协议约定，共同制定年度经营计划，确保酒店的经营目标得以实现。
第四条利润分配1. 酒店经营所得利润，在扣除各项成本、税费及合理利润后，按照（具体比例）进行分配。
2. 利润分配的具体方式及时间节点由双方另行协商确定。
第五条责任与义务1. 甲方应保证酒店区域的建设质量，确保酒店设施符合国家标准。
2. 乙方应按照行业标准提供优质的服务，确保酒店的安全、卫生、舒适。
3. 双方应共同维护酒店的品牌形象，提升酒店的市场竞争力。
第六条违约责任1. 任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。
2. 违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。
第七条争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向（具体法院名称）提起诉讼。
地产酒店合作合同范本
地产酒店合作合同范本甲方（地产方）：法定代表人：地址：联系电话：乙方（酒店方）：法定代表人：地址：联系电话：鉴于甲方拥有特定的地产资源，乙方具有酒店经营管理的专业能力和经验，双方经友好协商，达成如下合作协议：一、合作项目二、合作方式1. 甲方负责提供项目所需的地产及相关配套设施。
2. 乙方负责酒店的品牌引入、经营管理、人员配备等。
三、合作期限自[起始日期]起至[结束日期]止，合作期限为[X]年。
四、双方的权利与义务（一）甲方的权利与义务1. 按约定提供地产及相关设施。
2. 协助乙方办理相关经营手续。
3. [其他甲方权利义务条款]。
（二）乙方的权利与义务1. 全面负责酒店的运营管理。
2. 确保酒店的服务质量和经营效益。
3. [其他乙方权利义务条款]。
五、收益分配双方按照[具体约定比例]的方式分配酒店经营收益。
六、保密条款双方应对合作过程中涉及的商业秘密和敏感信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。
七、违约责任若一方违反本合同约定，应向对方承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
八、争议解决如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向[约定的仲裁机构或法院]提起诉讼。
九、其他条款1. 本合同未尽事宜，可由双方另行书面补充约定。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：________________日期：____________________乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：________________日期：____________________。
酒企与房地产合作协议书
合作协议书甲方：XX酒业有限公司法定地址：XX市XX区XX路XX号联系电话：XXXXXXXXXX乙方：XX房地产开发有限公司法定地址：XX市XX区XX路XX号联系电话：XXXXXXXXXX根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律、法规之规定，为明确责任，恪守信用，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方酒企与乙方房地产项目合作事宜，经友好协商，达成如下合作协议，共同遵守。
一、合作项目甲乙双方同意在乙方开发的房地产项目中，甲方提供酒类产品，包括但不限于白酒、红酒、啤酒等，乙方负责销售。
二、合作方式1. 甲方作为乙方房地产项目的酒类供应商，向乙方提供高品质的酒类产品，确保产品符合国家相关法律法规及质量标准。
2. 乙方作为甲方酒类产品的销售商，负责在房地产项目中销售甲方提供的酒类产品，并按照约定向甲方支付销售款项。
三、合作条件1. 甲方应具备合法的酒类生产许可证、营业执照等有效证件，保证所提供的酒类产品合法、合规、质量合格。
2. 乙方应具备合法的房地产开发资质，保证房地产项目的合法性、合规性。
四、销售区域及价格1. 乙方在房地产项目中销售的甲方酒类产品，仅限于该项目区域内。
2. 甲乙双方共同确定销售价格，并根据市场情况适时调整。
五、销售业绩及结算1. 乙方应按照约定的销售额向甲方支付款项，款项结算周期为一个月。
2. 甲方提供销售业绩的详细报表，以便乙方核对。
六、宣传与推广1. 甲乙双方共同制定宣传与推广方案，共同承担宣传与推广费用。
2. 甲方提供酒类产品的宣传资料，乙方在房地产项目中予以展示。
七、合作期限本合作协议自双方签字之日起生效，合作期限为____年，自合作协议生效之日起计算。
合作期满后，如双方有意继续合作，可另行签订合作协议。
八、违约责任1. 甲乙双方应严格履行本合作协议，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。
2. 甲乙双方应遵守国家相关法律法规，如因违法行为导致合作不能继续，应承担相应责任。
咨询管理公司酒店合作协议范本
合作协议书甲方：_____________（咨询管理公司）乙方：_____________（酒店）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方提供咨询服务的事宜，达成如下协议：一、合作内容1.1 甲方根据乙方的实际需求，提供专业的酒店管理咨询服务，包括酒店运营管理、市场营销、人员培训等方面的建议和指导。
1.2 甲方应根据乙方的具体情况，制定合理的咨询服务方案，并按照约定的时间、质量要求完成咨询任务。
1.3 甲方应确保提供的咨询服务的合法性、准确性和有效性，尽力帮助乙方提高酒店的管理水平和经济效益。
二、合作期限2.1 本协议的有效期为____年，自双方签署之日起计算。
2.2 除非一方提前终止本协议，否则本协议到期后自动续约____年。
三、费用及支付3.1 乙方应支付甲方咨询服务费共计人民币____元（大写：____________________元整）。
3.2 乙方支付服务费用的方式为：本协议签署后____个工作日内支付人民币____元作为预付款，剩余费用在服务期限内按月平均支付。
3.3 乙方支付的服务费用包括但不限于甲方的咨询费用、差旅费用、住宿费用等。
四、保密条款4.1 双方在合作过程中可能涉及到商业秘密、技术秘密、客户信息等敏感信息，双方均有义务对对方提供的信息保密。
4.2 保密期限自本协议签署之日起算，至协议终止或履行完毕之日止。
五、违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
5.2 若乙方未按约定时间支付服务费用，甲方有权暂停提供咨询服务，直至乙方支付完毕。
六、争议解决6.1 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
战略合作框架协议
甲方：地产咨询公司(咨询公司介绍）
乙方：XX酒店管理公司（管理公司介绍）
现经双方友好协商，决定建立战略合作关系，在相互信任的基础上，以统一的资源整合优势，互相推荐项目，信息互换，分享行业及客户资源，以各自的优势专业获取优质项目，达成公司目标。
一、合作目标
双方共享客户资源，专业资源，扩大项目信息渠道，达成目标，合作共赢，为客户提供增值服务。
二、合作方式
1、建立双方每季度定期沟通的机制，推动战略合作的顺利进行。
2、在此战略合作框架之下，谋求最佳合作方式：
1）咨询公司推荐酒店项目给管理公司，管理公司提供品牌供业主方选择；
2）管理公司配合咨询公司，并提供咨询公司项目中酒店板块的咨询服务。
3）与地产咨询公司合作项目，将给予最佳合作商务优惠条件。
3、项目合作
1）如酒店板块业主需要深层次技术服务，可根据服务内容，管理公司提供报价和服务，再与地产咨询公司协商利益分配；
2）品牌地产合作：即地产咨询公司项目业主需要管理公司提供挂牌营销时，管理公司可提供品牌并配合地产营销活动，销售提点可与地产销售公司协商分配；
4、当合作过程中出现分歧时，双方将以最大诚意重建互信关系。
5、可告知客户地产咨询公司与XX管理公司为战略合作伙伴，但有义务对信息提供者或合作细节保密。
三、其他事宜
本框架协议一式两份，双方各持一份；自双方签字盖章之日起生效，有效期至双方书面确认终止合作日为止。
甲方：XX地产咨询公司乙方：XX酒店管理公司
法人代表或授权代表签字：法人代表或授权代表签字：。