2015最新四川造价员机考实务真题
四川造价员考试真题及答案
四川造价员考试真题及答案2015四川造价员考试真题及答案1.500～2000万元的工程，发包人应该从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起( )进行核对(审查)并提出审查意见。
A：20天B：30天C：40天D：45天[标准答案]：B[答案来源]：《建设工程价款结算暂行办法》第14条2.当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以( )作为结算工程价款的根据。
A：另行订立的施工合同B：双方协商解决C：重新计算工程价款D：备案的中标合同[标准答案]：D[答案来源]：《最高人民法院施工合同纠纷案件的解释》第21条3.工程竣工后，发承包双方应及时办清工程竣工结算，否则，工程不得交付使用，( )。
A：质监部门不予办理备案手续B：建管部门不予办理权属登记C：城建档案部门不予办理备案登记D：有关部门不予办理权属登记[标准答案]：D[答案来源]：《建设工程价款结算暂行办法》第21条4.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的( )。
A：支持B：经上级主管部门同意可以进行C：向仲裁机构申请同意后可以进行D：不予支持[标准答案]：D[答案来源]：《最高人民法院施工合同纠纷案件的解释》22条5.包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不高于合同金额的( )。
A：10%B：20%C：30%D：40%[标准答案]：C[答案来源]：《结算办法第12条》6.当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定的，按照( )。
A：中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息B：中国人民银行发布的利率计息C：中国人民银行同期贷款利率计息D：中国人民银行发布贷款利率计息[标准答案]：A[答案来源]：《最高人民法院施工合同纠纷案件的解释》第17条7.取得造价员资格考试合格证书的人员，应在考试合格后( ) 个月内，向省造价协会申请注册。
A：1B：2C：3D：4[标准答案]：C[答案来源]：川建价师协[2012]19号文第17条8.按照《中华人民共和国建筑法》规定，实行施工总承包的施工现场安全由( )负责。
2015四川省造价员考试历年真题及答案理论考试试题及答案
B、工程造价的直意就是工程的建造价格
C、投资者与承包商的管理目标总是一致的
D、通常把工程造价的第二种含义理解为建设安装工程价格
1、工程造计的层次性包括( )。
A、建设项目总造价
B、土建工程及安装工程造价
C、单项工程造价
D、分部分项工程造价
E、单位工程造价
2、充分发挥工程价格作用的主要障碍是( )。
A、工程造价信息的封闭
B、投资主体责任制尚未完全形成
C、传统的观念和旧的体制束缚
D、工程造价与流通领域的价格联系被割断
随时间产生增值
B、若不考虑通货膨胀因素，那么资金时间价值就不存在
C、利息是一种机会成本，不是资金时间价值的表现形式
D、等量资金在各个时间点上的价值是相等的
12、在财务评价指标体系中，静态指标有( )
A 投资利润率
B 静态投资利润率
C 静态资本回报率
D 贷款偿还期
13、现金流量图作法有
B 估算大于概算、概算大于予算、予算大于决算、防止“三超”
C 决策科学化、设计现代化、予算限额化、结算准确合理化
D 合同管理、索赔管理、支付管理、结算管理
9、以下是提高价值的途径
A 提高功能、降低成本
B 功能不变、成本下降
C 功能略降、成本大降
D 成本略增、功能大增
E 成本不变，提高功能
A 以水平线表示时间标度
B 箭头表示现金流动的方向
C 箭头向下表示现金流入
D 箭头向上表示现金流出
E 现金流量图与分析的角度有关
14、工程造价的职能除一般商品价格职能外，还有自己特殊的职能：( )
2015最新四川造价员机考实务真题
2015年最新造价员机考实务真题真题一一、单项选择题共15题，每题1分，共15分。
每题的备选答案中，只有一个最符合题意。
第1题下列那一个费用属于其他项目清单的费用。
（不限）∙A．工程排污费∙B．安全文明施工费∙C．二次搬运费用∙D．工程设备暂估单价正确答案：D（GB50500-2013 建设工程工程量清单计价规范工程量清单编制 4.4.1）第2题当评审后的中标价低于公布的招标控制价的（）%时，实行中标人差额履约担保。
（不限）∙A．90∙B．80∙C．85∙D．70正确答案：C（川建发[2009]60号第8条）第3题投标人或承包人承担的材料价格风险幅度值在（）以内取定，对单位价值较高或总价值较大的钢材、水泥等材料的风险幅度值应在（）以内取定。
（不限）∙A．3%；5%∙B．5%；3%∙C．2%；5%∙D．5%；2%正确答案：B（川建造价发[2009]75号第2条1-2）第4题在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定的开工日期前（）天内预付工程款。
（不限）∙A．15∙B．14∙C．7∙D．10正确答案：C（建设工程价款结算暂行办法-财建【2004】369号第12条-2）第5题工程量清单、招标控制价、投标报价、工程价款结算等工程造价文件的编制与核对应由( )承担。
（不限）∙A．未注册的工程造价人员∙B．具有资格的注册工程施工人员∙C．具有资格的注册工程造价专业人员∙D．具有资格的注册工程人员正确答案：- 3 -C（川建发[2009]67号第5条）第6题发包人、承包人在履行合同时发生争议，双方不愿和解、调解或者和解、调解不成，又没有达成仲裁协议的。
可依法向（）提起诉讼。
（不限）∙A．检察院∙B．人民法院∙C．国务院∙D．仲裁委员会正确答案：B（2013规范第13.5.4条）第7题大中型建设工程项目立项批准后，在工程开工前，应当有（）按照相关规定申请领取施工许可证。
（不限）∙A．建设单位∙B．施工单位∙C．总承包单位∙D．监理单位正确答案：A（《中华人民共和国建筑法》第二章第7条）第8题满铺卵石地面，若需分色拼花时，定额人工乘以系数＿＿（房建）∙A．1.1∙B．1.2∙C．1.3∙D．1.5正确答案：C（E.A绿化工程说明）第9题按2009《四川省建设工程量清单计价定额》规定，外墙墙高确定时,当设计图纸无规定时,有屋架的斜屋面,且室内有天棚的,算至屋架下弦再加( )mm。
【四川造价员机考】 实务含答案,个人整理(大图).
一、设计说明 1.某工程砖混平房如图1(平面、2(剖面、3(屋面所示,室外标高为-0.15m。
2.砖混平房设计如下(1内外实心标准砖墙厚240cm,附墙垛断面为120mm×240mm,M5水泥砂浆(细砂砌筑;(2采用现场搅拌砼;(3门窗均为成品铝合金,洞口尺寸M-1为1200mm×2400mm,M-2为900mm×2000mm,C-1为1500mm×1800mm;(4屋面结构层为现浇钢筋混凝土板,厚130mm;女儿墙厚240mm。
3.该工程的装饰装修及屋面做法详下表5所示工程部位及做法地面面层:20mm厚1:2水泥砂浆贴600mm×600mm防滑地砖,M1门底贴地砖到外墙边地面垫层:100mm厚C10砼,基层素土夯实踢脚线(120mm高面层:彩釉砖踢脚线,门侧均不贴踢脚线踢脚线(120mm高结合层:10mm厚1:3水泥砂浆计算说明:根据2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013为计算依据[填空题]请根据图示、设计说明及有关要求得出的块料楼地面工程量为①m2(保留2位小数[填空题]请根据图示、设计说明及有关要求得出的彩釉砖踢脚线工程量为①m2(保留3位小数57.83(S=(3.6-0.24*(5.8-0.24*3+0.24*1.2+0.24*0.9+(5.8-0.24*2*0.24=57.8264.843(S=[(3.6-0.24+5.8-0.24*2+(5.8-0.24+7.2-0.24*2+0.12*4-0.9*2-1.2]*0.12二、现需对室内4根800mm×800mm独立柱进行花岗石饰面,如下图所示(左图为平面图,中间立面剖面图,右图为立柱剖面图,柱面挂贴30mm厚花岗石板,花岗石板和柱结构面之间空隙填灌50mm厚的1:3水泥砂浆。
按GB50854-2013计算规则计算,则花岗石柱面的工程量为( 。
2015造价员机考实务考试题
请自行翻清单定额的计算规则：翻书：定额第797页，查单价：28.96元/㎡（15+1.2）*28.96/15=31.28元/㎡提示：清单定额对附加层的计算方法不同查定额：284页。
得出：综合4164.34，其中人工：162.75，材料机械其他自行翻定额（4164.34-385*10.15+361*10.15+162.75）/10=408.35提示：找到相对应的定额，用有改变的换出原来的就OK！人工费系数就是用原有的乘以（1+系数）3.建筑物间有围护结构的架空走廊，应按其围护结构外围水平面积计算，层高在（）m及以上者应计算全面积。
A、2．0 B 2.1 C 2.2 D. 2.3一共10方查定额25页，单价：36.23/10m³运距单价：9.84因单位刚好10方，不换算单位，直接带36.23+2*9.84=55.9元/m³6.某7层办公楼为钢筋混凝土空心板的屋面结构，室外地坪高-0.3m，每层层高均为3.3m。
屋面板厚120mm，建筑面积为2296m2，该住宅楼的檐口高度为( ) 7*3.3+0.3=23.30.5+0.07*2）*4*3.75=9.68.某工程门厅处有一C20现浇混凝土室外台阶，台阶图示尺寸如下，台阶每阶的高度均为150mm，计算该台阶模板清单工程量为（）m21、自己翻书2、（2.2+2*0.3+0.33*（-0.45+3.1））* （-0.45+3.1）*100=973.741、双排脚手架2、(（5+4）*2+3.6)*10=2161、5.56*5.36+(5.56+5.36)*2*0.15=33.082、7.16*6.96-5.56*5.36=20.031、平整场地：（6+0.24）*（11.6+0.24）+4.12*4.12*3.14/2-（8+0.24）*0.12=99.542、墙长（（6+11.6）*2+2*4*3.14/2+6-0.24）*高度（0.9+1.5+0.18+0.38）*墙厚0.24-过梁体积0.704-门窗洞口（1*2.4+2*0.9*2.4+6*1.5*1.5）=20.033、需要抹灰的墙长(（6-0.24）*（3.6-0.24）+（6-0.24）*（8-0.24）+（8-0.24）+弧形部分3.14*2*（4-0.24）/2)*抹灰高度（0.9+1.5+0.18+0.38+0.11）-扣除门窗洞口（1*2.4+3*0.9*2.4+6*1.5*1.5）=234.324、（M1过梁长度（1+0.25*2）+M2过梁长度（0.9+0.25*2）*2+C1过梁长度（1.5+0.25*2）*6）*0.18*0.24=0.7041、【一类-填空题】某独立基础如下图所示：已知室外地坪标高为-0.3m，土壤类别为三类，人工挖土放坡系数为1：0.33，放坡起点为1.5m，垫层为非原槽浇筑，工作面为0.3m。
四川省2015年下半年造价工程师工程计价：工程造价资料考试试题
四川省2015年下半年造价工程师工程计价：工程造价资料考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、由于业主原因，工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔__。
A．工期、成本和利润B．工期、成本，不能索赔利润C．工期，不能索赔成本和利润D．成本，不能索赔工期和利润2、下列不属于建筑安装工程税金的是__。
A．营业税B．所得税C．城市维护建设税D．教育费附加3、地下污水处理场及城市水、电、气、通信等公用设施。
A．地表至-10m深度空间建设的地下工程。
B．-30m～-10m深度空间内建设的地下工程C．-30m以下建设的地下工程D．一50m以下建设的深层开发建设工程4、建筑物地下室所有墙体都应设置水平防潮层，其中一道设置在地下室墙附近，另一道设置的位置应当是（）。
A．室外地面散水以上150～200mm处B．室内地坪以下60mm处C．垫层与地面面层之间D．室外地面散水以下150～200mm处5、材料和设备价格基础的__就是“估算日期”。
A．开始日期B．结束日期C．截止日期D．中间日期6、工程索赔必须以__为依据。
A．工程师要求B．提出索赔要求的一方C．合同D．发包人要求7、某分部分项工程的清单编码为010*********，则该分部分项工程的清单项目顺序编码为__。
A．01B．02C．006D．0048、计算现浇混凝土楼梯工程量时，正确的做法是（）。
A．以斜面积计算B．扣除宽度小于500mm的楼梯井C．伸人墙内部分不另增加D．整体楼梯不包括连接梁9、统筹安排一个工程项目的施工程序时，宜先安排的是（）。
A．工程量大的项目B．须先期投入生产或使用的项目C．施工难度大、技术复杂的项目D．对技术维修影响大的项目10、经济等方面的专家不得少于成员总数的__。
A．1/2B．3/5C．3/4D．2/311、桥墩轻型化的途径之一是：在多跨桥的两端设置刚性较大的桥台，中墩均是（）。
2015年造价员考试试题及答案
2015年造价员考试试题及答案第1题包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同总金额的（），不高于合同金额的（）。
（不限）•A．10%；30%•B．15%；30%•C．10%；50%•D．15%；50%【选择答案】A B C D正确答案：A（建设工程价款结算暂行办法-财建【2004】369号第12条-1）第2题违反《自律公约》第七条的规定，以低于工程造价咨询服务收费标准（）进行不正当竞争承揽工程造价咨询业务（抢险救灾工程除外）。
给予以下惩戒：责令限期改正；行业内通报批评；记不良行为一次。
（不限）•A．50%•B．60%•C．80%•D．75%【选择答案】A B C D正确答案：C（川建价师协〔2013〕31号第11条）第3题500～2000万元的工程，发包人应该从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）进行核对（审查）并提出审查意见。
（不限）•A．20天•B．30天•C．40天•D．45天【选择答案】A B C D正确答案：B第4题投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照《工程量清单计价规范》的规定进行编制的，应在开标前（）天向招投标监督机构或（和）工程造价管理机构投诉。
（不限）•A．5•B．7•C．15•D．20【选择答案】A B C D正确答案：A第5题混凝土长颈基础长颈部分的高度小于其横截面长边的（）倍时，长颈部分按柱基计算。
（不限）•A．2•B．3•C．4•D．5【选择答案】A B C D正确答案：B第6题发包人、承包人在履行合同时发生争议，双方不愿和解、调解或者和解、调解不成，又没有达成仲裁协议的。
可依法向（）提起诉讼。
（不限）•A．检察院•B．人民法院•C．国务院•D．仲裁委员会【选择答案】A B C D正确答案：B（2013规范第13.5.4条）第7题合同工期在一年以内的，发包人预付安全文明施工费不得低于基本费的（）%；合同工期在一年以上的（含一年），预付安全文明施工费不得低于基本费的（）%，其余费用应当按照施工进度依据合同约定支付。
2015年造价工程师考试真题参考答案
2015年造价工程师考试真题参考答案《建设工程技术与计量》（土木建筑工程）1.【参考答案】C【解析】本题考查的是岩体的结构。
岩石中的石英含量越多，钻孔难度就越大，钻头、钻机等消耗量就越多。
教材P1。
2.【参考答案】B【解析】本题考查的是地下水的类型。
承压水的补给区与分布区不一致。
教材P18表1.2.13.【参考答案】B【解析】本题考查的是特殊地基。
对结构面不利交汇切割和岩体软弱破碎的地下工程围岩，地下工程开挖后，要及时采用支撑、支护和衬砌。
支撑由柱体、钢管排架发展为钢筋或型钢拱架，拱架的结构和间距根据围岩破碎的程度决定。
教材P21。
4.【参考答案】B【解析】本题考查的是边坡稳定。
对于喷出岩边坡，如玄武岩、凝灰岩、火山角砾岩、安山岩等，其原生的节理，尤其是柱状节理发育时，易形成直立边坡并易发生崩塌。
教材P23。
5.【参考答案】C【解析】本题考查的是工程地质对工程选址的影响。
道路选线应尽量避开断层裂谷边坡，尤其是不稳定边坡；避开岩层倾向与坡面倾向一致的顺向坡，尤其是岩层倾角小于坡面倾角的；避免路线与主要裂隙发育方向平行，尤其是裂隙倾向与边坡倾向一致的。
教材P28。
6.【参考答案】A【解析】本题考查的是工程地质对工程选址的影响。
裂隙（裂缝）对工程建设的影响主要表现在破坏岩体的整体性，促使岩体风化加快，增强岩体的透水性，使岩体的强度和稳定性降低。
教材P29。
7.【参考答案】B【解析】本题考查的是工业与民用建筑工程的分类及应用。
剪力墙一般为钢筋混凝土墙，厚度不小于140mm,剪力墙的间距一般为3-8m。
教材P34.8.【参考答案】D【解析】本题考查的是工业与民用建筑工程的分类及应用。
悬索结构是比较理想的大跨度结构形式之一。
目前，悬索屋盖结构的跨度已达160m，主要用于体育馆、展览馆中。
教材P35.9.【参考答案】B【解析】本题考查的是民用建筑构造。
宿舍、办公楼等多层砌体民用房屋，且层数为3-4层时，应在底层和檐口标高处各设置一道圈梁。
四川省2015年下半年公路造价师《技术与计量》：正确计算工程量的意义试题
四川省2015年下半年公路造价师《技术与计量》：正确计算工程量的意义试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、发包模式是__。
A．平行承、发包B．设计和施工总承包C．工程项目总承包D．设计和施工联合体承包2、在项目风险管理中最重要的风险转移技术是__。
A．合同转移B．工程分包C．银行担保D．工程投保3、对于规模较小，技术不太复杂的中小型工程，承包方一般在报价时可以合理地预见到实施过程中可能遇到的各种风险，这时采用__比较适宜。
A．固定单价合同B．总价合同C．成本加酬金合同D．可调单价合同4、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。
检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。
此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是__。
A．工期顺延，施工成本的增加由承包人承担B．工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担C．顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担D．工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担5、工程变更总费用超过__时，需要在合同价格中加上或扣除一笔调整金额。
A．10%B．15%C．20%D．25%6、关于施工索赔，以下叙述中__是不正确的。
A．索赔就是对违约的罚款B．索赔必须有充分的依据C．合同双方均可提出索赔D．索赔必须遵循严格的程序7、计算机中的流是__。
A．流动的字节B．流动的对象C．流动的文件D．流动的数据缓冲区8、不安抗辩权是指按照合同法规定__享有的中止履行义务的权利。
A．先履行义务方B．后履行义务C．合同担保人D．合同当事人双方9、某企业年产量4万件，年固定成本为20万元，其单位可变成本为15元，产品市场价格为25元/件，该企业当年免征销售税金，则该企业当年盈亏平衡点价格为每件__元。
A．15B．18C．20D．2510、合格的竣工文件。
2015年下半年四川省造价工程师造价
2015 年下半年xx 造价工程师造价管理：工程项目策划试题一、单项选择题（共25题，每题 2 分，每题的备选项中，只有合1 个事最符题意）1、下列有关工程量清单的叙述中，正确的是__。
A.工程量清单中含有措施项目及其工程数量B.工程量清单是招标文件的组成部分C.在招标人同意的情况下，工程量清单可以由投标人自行编制D.工程量清单的表格格式是严格统一的2、直接影响水泥活性和强度的是（）。
A.凝结时间B.体积xxC.细度D.密度3、价值工程的目的是（）。
A .以最低的生产成本实现最好的经济效益B.以最低的生产成本实现使用者所需功能C.以最低的寿命周期成本实现使用者所需最高功能D.以最低的寿命周期成本可靠地实现使用者所需功能4、根据现行规定，发包人应按照规定时限核对（审查）工程竣工结算，并提出审查意见。
500万〜2000万元的工程，审查时限为从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起__天。
A．10B．20C．30D．405、在FIDIC施工合同条件中，下列索赔事件，承包商不能得到经济补偿的是__。
A.修改设计B.施工条件变化C.传染病导致的工期延误D.业主原因拖期6、根据《建设工程工程量清单计价规范》措施项目一览表，安装工程和市政工程均可能发生的非通用项目是__。
A.夜间施工B.已完工程及设备保护C.现场施工围栏D.混凝土模板与支架7、FIDIC施工合同条件中的最终结算是指对承包商完成全部工作价值的详细结算，以及根据合同条件对应付给承包商的其他费用进行核实，确定合同的最终价格。
A.颁发工程接受证书后B.颁发履约证书后C.缺陷通知期内D.颁发最终支付证书后8、施工组织总设计的降低成本率指标是指（）。
A.降低成本率二降低成本总额/承包成本总额X 100%B.降低成本率二计划成本额/目标成本额X 100%C.降低成本率二降低成本额/目标成本额X 100%D.降低成本率=降低成本额/实际成本额X 100%9、对一栋12层住宅楼组织流水施工，已知t1 = t2 = t3 = 2d，则其施工段及工期分别为（）。
造价员考试试题试题及答案
造价员考试试题试题及答案2015造价员考试试题试题及答案一、单选题60分(在下列备选答案中，只有一个是正确的，请将正确的代码填入括号内，选对得分，不选、选错均不得分)1、在下列各种定额中，以工序为研究对象的是-----------------------------( B )A、概算定额B、施工定额C、预算定额D、投资估算指标2、下列定额分类中属于按照生产要素消耗内容分类的是----------------( B )A、材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额B、劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额C、机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额D、资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额3、在预算定额人工工日消耗量计算时，已知完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用工为4工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额中的人工工日消耗量为( D )工日。
A、3.36B、25.36C、28D、31.364、机械台班单价中的折旧费计算公式为----------------------------------( C )A、台班折旧费=机械预算价格/ 耐用总台班数B、台班折旧费=机械预算价格×(1-残值率)/ 耐用总台班数C、台班折旧费=机械预算价格×(1-残值率)×贷款利息系数/ 耐用总台班数D、台班折旧费=机械帐面净值/ 耐用总台班数5、采用工程量清单计价方式，业主对设计变更而导致的工程造价的变化一目了然，业主可以根据投资情况来决定是否进行设计变更。
这反映了工程量清单计价方法( D )的特点。
A、满足竞争的需要B、有利于实现风险合理分担C、有利于标底的管理和控制D、有利于业主对投资的控制6、工程量清单表中项目编码的第四级为----------------------------------( C )A、分类码B、章顺序码C、清单项目码D、具体清单项目码7、在工程量清单的编制过程中，具体的项目名称应该结合( A )确定A、项目特征B、工程内容C、计量单位D、项目编码8、建设项目总概算是编制和确定建设项目------------------------------------( B )A、从筹建到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件B、从筹建到竣工交付使用所需全部费用的文件C、从开工到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件D、从开工到竣工交付使用所需全部费用的文件9、投标单位应按招标单位提供的工程量清单，注意填写单价和合价。
2015年四川省造价工程师工程计价：措施项目清单考试试卷
2015年四川省造价工程师工程计价：措施项目清单考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在负温下直接承受动荷载的结构钢材，要求低温冲击韧性好，其判断指标为（）。
A．屈服点B．弹性模量C．脆性临界温度D．布氏硬度2、下列关于施工组织设计的表述，正确的是（）。
A．“标前设计”是规划性设计，由项目管理层编制B．“标后设计”由企业管理层在合同签订之前完成C．施工组织设计由设计单位编制D．施工组织设计主要用于项目管理3、城市地下贮库的布置，应处理好与交通的关系，对小城市的地下贮库起决定作用的是（）。
A．市内供应线长短B．对外运输的车站、码头等位置C．市内运输设备类型D．贮库类型和重要程度4、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目，__。
A．必须进行公开招标B．必须进行邀请招标C．应当进行公开招标，但经有关部门批准可以邀请招标的除外D．应当进行邀请招标，但经有关部门批准可以不进行招标的除外5、项目可行性研究的核心部分是__。
A．市场研究B．技术研究C．效益研究D．结论与建议6、工程索赔必须以__为依据。
A．工程师要求B．提出索赔要求的一方C．合同D．发包人要求7、下列选项中（）由碳素结构钢轧制而成，表面光圆，其余均由低合金高强度结构钢轧制而成，外表带肋。
A．HPB235钢筋B．HRB335钢筋C．HRB400钢筋D．HRB500钢筋8、技术组织措施、平面布置图以及其他有关投标和签约需要的设计外，还有（）。
A．施工进度计划B．降低成本措施计划C．资源需要量计划D．技术经济指标分析9、按照生产能力指数法(x＝0.8，f=1.1)，如将设计中的化工生产系统的生产能力提高到三倍，投资额将增加__。
A．118.9%B．158.3%C．164.9%D．191.5%10、护肩路基的高度一般不超过（）。
A．3mB．2mC．1mD．0.8m11、在双代号时标网络计划图中，用波形线将实线部分与其紧后工作的开始节点连接起来，用以表示工作（）。
2015年下半年四川省造价工程师造价管理：工程项目策划试题
2015年下半年四川省造价工程师造价管理：工程项目策划试题D最终价格。
A．颁发工程接受证书后B．颁发履约证书后C．缺陷通知期内D．颁发最终支付证书后8、施工组织总设计的降低成本率指标是指（）。
A．降低成本率=降低成本总额/承包成本总额×100%B．降低成本率=计划成本额/目标成本额×100%C．降低成本率=降低成本额/目标成本额×100%D．降低成本率＝降低成本额/实际成本额×100%9、对一栋12层住宅楼组织流水施工，已知t1＝t2＝t3＝2d，则其施工段及工期分别为（）。
A．12段28dB．3段28dC．12段24dD．3段24d10、某工作的总时差为3天，自由时差为1天，由于非承包商的原因，使该工作的实际完成时间比最早完工时间延迟了5天，则承包商可索赔工期最多是（）天。
A．1B．2C．3D．411、涂料成分中，次要成膜物质的作用是（）。
A．降低黏度，便于施工B．溶解成膜物质，影响成膜过程C．赋予涂料美观的色彩，并提高涂膜的耐磨性D．将其他成分粘成整体，并形成坚韧的保护膜12、职能分工、权利和责任，改善投资控制工作流程属于__措施。
A．组织B．经济C．技术D．合同13、建筑物雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过（）m者，应按雨篷结构板水平投影面积的1/2计算。
A．2.10B．2.20C．2.30D．2.4014、建设项目可行性研究的技术基础是__。
A．市场研究B．效益研究C．投资估算评价D．技术研究15、采用综合单价的工程量清单，将综合单价与各分部分项工程的工程量相乘可以得到各分部分项工程的__。
A．直接费B．部分费用C．全部费用D．全部造价16、承包人的要求和通知，以书面形式由__签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。
A．承包人法定代表人B．发包人法定代表人C．项目经理D．总监理工程师17、政府对__项目实行核准制。
A．采用投资补助方式B．贷款贴息方式C．重大和限制类D．外商投资18、下列各项不能用于室外墙面装饰的是（）。
四川省造价员资格考试真题及答案
四川省造价员资格考试真题及答案•相关推荐四川省造价员资格考试真题及答案一﹑单项选择题（共40题，每题1分。
每题的备选答案中，只有一个最符合题意）1. 工程造价咨询企业资质有效期为（）年。
A：2 B：5C：3 D：42.工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动，应当遵循（）的原则。
A：客观﹑公平﹑诚实信用 B：实事求是C：公平﹑公正﹑公开 D：独立﹑客观﹑公正﹑诚实信用3.注册造价工程师初始注册的有效期为（）年A：1 B：2C：3 D：44.按照《注册造价工程师管理办法》的规定，修改经注册造价工程师签字盖章的工程造价成果文件，应当由签字盖章的注册造价工程师本人进行；注册造价工程师本人因特殊情况不能进行修改的，应当由（）。
A：其工作单位的其他造价员人员修改并签字后盖单位公章B：其他全国造价员修改，并签字盖章C：其他注册造价工程师修改，并签字盖章D：其工作单位制定的工作人员修改并签字后盖章5.现行《建筑安装工程费用项目组成（按费用工程要素分）》规定，施工企业按照有有关标准规定对建筑以及材料﹑构件和建筑安装物进行一般鉴定﹑检查所发生的检验试验费列入（）。
A：其他项目费 B：材料费C：企业管理费 D：措施费6.建设工程施工合同无效，且建筑工程经竣工验收不合格的，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用，人民法院（）。
A：不予支持 B应予支持C支持发承包双方承担50% D：支持发承包双方协商解决7.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院（）。
A：应予支持B：不予支持C：支持按人民银行规定的同期同类贷款利率支付D：支持按人民银行规定的同期同类贷款利率的50%支付8.《四川省〈全国建设工程造价员管理办法〉实施细则》的规定，除（）登记的造价员外，其他单位登记的造价员出具的工程造价成果文件均应有注册造价工程师签字病盖执业专用章。
A：建设单位 B：财政评审中心C：造价咨询单位 D：施工单位9.《四川省〈全国建设工程造价员管理办法〉实施细则》的规定，全国造价员在工程造价从业活动中，受行政处罚，且行政处罚决定之日至申请登记之日不满（）年的，不予登记。
2015年四川造价员土建机考实务题2
1、【二类】一、设计说明1.某工程砖混平房如图1（平面）、2（剖面）、3（屋面）所示，室外标高为-0.15m。
2.砖混平房设计如下（1）内外实心标准砖墙厚240cm，附墙垛断面为120mm×240mm，M5水泥砂浆（细砂）砌筑；（2）采用现场搅拌砼；（3）门窗均为成品铝合金，洞口尺寸M-1为1200mm×2400mm，M-2为990mm×2000mm，C-1为1500mm×1800mm；（4）屋面结构层为现浇钢筋混凝土板，厚130mm；女儿墙厚240mm。
3.该工程的装饰装修及屋面做法详下表5所示工程部位及做法地面面层：20mm厚1:2水泥砂浆贴600mm×600mm防滑地砖，M1门底贴地砖到外墙边地面垫层：100mm厚C10砼，基层素土夯实踢脚线（120mm高）面层：彩釉砖踢脚线，门侧均不贴踢脚线踢脚线（120mm高）结合层：10mm厚1:3水泥砂浆计算说明：根据2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013为计算依据12 3（1）【填空题-5分】请根据图示、设计说明及有关要求得出的块料楼地面工程量为57.83 m2（保留2位小数）（2）【填空题-5分】请根据图示、设计说明及有关要求得出的彩釉砖踢脚线工程量为 4.843 m2(保留3位小数)（来源：四川13年造价员考试(土建)开卷案例三，难度：中）2、【二类】一、设计说明1.某工程砖混平房如图1（平面）、2（剖面）、3（屋面）所示，室外标高为-0.15m。
2.砖混平房设计如下（1）内外实心标准砖墙厚240cm，附墙垛断面为120mm×240mm，M5水泥砂浆（细砂）砌筑；（2）采用现场搅拌砼；（3）门窗均为成品铝合金，洞口尺寸M-1为1200mm×2400mm，M-2为990mm×2000mm，C-1为1500mm×1800mm；（4）屋面结构层为现浇钢筋混凝土板，厚130mm；女儿墙厚240mm。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、单项选择题共15题，每题1分，共15分。
每题的备选答案中，只有一个最符合题意。
第1题下列那一个费用属于其他项目清单的费用。
（不限）•A．工程排污费•B．安全文明施工费•C．二次搬运费用•D．工程设备暂估单价正确答案：第2题当评审后的中标价低于公布的招标控制价的（）%时，实行中标人差额履约担保。
（不限）•A．90•B．80•C．85•D．70正确答案：C（川建发[2009]60号第8条）第3题投标人或承包人承担的材料价格风险幅度值在（）以内取定，对单位价值较高或总价值较大的钢材、水泥等材料的风险幅度值应在（）以内取定。
（不限）•A．3%；5%•B．5%；3%•C．2%；5%•D．5%；2%正确答案：B（川建造价发[2009]75号第2条1-2）第4题在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定的开工日期前（）天内预付工程款。
（不限）•A．15•B．14•C．7•D．10正确答案：C（建设工程价款结算暂行办法-财建【2004】369号第12条-2）第5题工程量清单、招标控制价、投标报价、工程价款结算等工程造价文件的编制与核对应由( )承担。
（不限）•A．未注册的工程造价人员•B．具有资格的注册工程施工人员•C．具有资格的注册工程造价专业人员•D．具有资格的注册工程人员正确答案：C（川建发[2009]67号第5条）第6题发包人、承包人在履行合同时发生争议，双方不愿和解、调解或者和解、调解不成，又没有达成仲裁协议的。
可依法向（）提起诉讼。
（不限）•A．检察院•B．人民法院•C．国务院•D．仲裁委员会正确答案：第7题大中型建设工程项目立项批准后，在工程开工前，应当有（）按照相关规定申请领取施工许可证。
（不限）•A．建设单位•B．施工单位•C．总承包单位•D．监理单位正确答案：A（《中华人民共和国建筑法》第二章第7条）第8题满铺卵石地面，若需分色拼花时，定额人工乘以系数＿＿（房建）•A．•B．•C．•D．正确答案：C（绿化工程说明）第9题按2009《四川省建设工程量清单计价定额》规定，外墙墙高确定时,当设计图纸无规定时,有屋架的斜屋面,且室内有天棚的,算至屋架下弦再加( )mm。
（房建）•A．100•B．150•C．200•D．300正确答案：C（2009《四川省建设工程量清单计价定额》（建筑工程）P138 二、（二））第10题木楼梯（不包括底面）油漆，按水平投影面积乘以系数（），执行木地板油漆相应子目。
（房建）•A．•B．•C．•D．正确答案：C（五、木楼梯（不包括底面）油漆，按水平投影面积乘以系数，执行木地板油漆相应子目。
）第11题按照2009年版《四川建设工程工程量清单计价定额》，试打预制混凝土方桩（一级土，桩截面350*350），其定额人工费为（）元/100m.（房建）•A．•B．987•C．•D．1577正确答案：B（2009定额（建筑工程）P37,二、桩基工程第（一）条，定额子目AB0002 P41 *2=627）第12题11G101图集和03G101图集比较取消了哪个级别的钢筋（）（房建）•A．HPB235•B．HPB300•C．HRB335•D．HRB400A（11G101-1 53页）第13题墙、柱（梁）面≤（）m2的少量分散的抹灰应按零星抹灰项目编码列项。
（房建）•A．•B．•C．•D．正确答案：C（②墙、柱（梁）面≤的少量分散的抹灰按本表中零星抹灰项目编码列项。
）第14题爪角部分的滚檐板按滚檐板项目乘以系数＿＿（房建）•A．•B．•C．•D．正确答案：C（厂库房大门、特种门、木结构工程说明）第15题吊筒吊顶编制清单时，需要描述的项目特征不包括（）（房建）•A．吊筒形状•B．吊筒规格•C．吊筒的连接形式•D．防护材料的种类正确答案：C（清单计价规范第85页）二、多项选择题共15题，每题2分，共30分。
每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选，该题不得分；少选，选择正确的每个选项得分。
第1题当事人对工程造价发生合同纠纷时，可通过下列办法解决：（不限）•A．双方协商确定•B．按合同条款约定的办法提请调解•C．向有关仲裁机构申请仲裁•D．向人民法院起诉A,B,C,D第2题下列施工机械台班单价的组成费用中属于第一类费用的是（）。
（不限）•A．机械安拆费•B．经常修理费•C．燃料动力费•D．机上人工费正确答案：A,B第一类费用：第一类费用亦称不变费用，是指属于分摊性质的费用。
包括：折旧费、大修理费、经常修理费和机械安拆费。
第二类费用：第二类费用亦称可变费用，是指属于支出性质的费用。
包括：燃料动力费、人工费、其他费用（养路费及车船使用税、保险费及年检费）等。
第3题材料消耗定额包括。
（不限）•A．直接用于建筑安装工程商的材料•B．人为消耗的材料•C．不可避免产生的施工废料•D．施工过程中节约的材料•E．不可避免的施工操作消耗正确答案：A（《建设工程造价管理基础知识》2010版第121页（二）净用量定额和损耗量定额）,C（《建设工程造价管理基础知识》2010版第121页（二）净用量定额和损耗量定额）,E（《建设工程造价管理基础知识》2010版第121页（二）净用量定额和损耗量定额）材料消耗量定额包括（ABCD）A、直接用于建筑安装工程的材料B、不可避免的施工废料C、材料场外运输的损耗D、场内不可避免的损耗E、生产材料过程的损耗第4题发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持（）。
（不限）•A．未按约定支付工程价款的•B．提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的•C．未经承包人同意进行分包•D．不履行合同约定的协助义务的A,B,D第5题建设项目实施阶段的工程内容有哪些。
（不限）•A．工程设计准备•B．工程设计•C．建设准备•D．施工•E．生产准备正确答案：B（《建设工程造价管理基础知识》2010版第41页（二）实施阶段工作内容）,C（《建设工程造价管理基础知识》2010版第41页（二）实施阶段工作内容）,D（《建设工程造价管理基础知识》2010版第41页（二）实施阶段工作内容）,E（《建设工程造价管理基础知识》2010版第41页（二）实施阶段工作内容）第6题招标控制价出现下列（）情形者，投标人可以依照本办法提出投诉。
（不限）•A．有不符合《建设工程工程量清单计价规范》强制性条文规定的•B．不按照《建设工程工程量清单计价规范》和《四川省<建设工程工程量清单计价规范>实施办法》规定计价的•C．接受委托的工程造价咨询企业无工程造价咨询企业资质或超越资质范围的•D．接受委托的工程造价咨询企业低于资质范围的•E．招标控制价中存在有意抬高、压底价格的正确答案：A（川建发[2009]61号第5条）,B（川建发[2009]61号第5条）,C（川建发[2009]61号第5条）,E（川建发[2009]61号第5条）第7题综合单价是完成一个规定清单项目所需的_________和________施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。
（不限）•A．人工费•B．材料费•C．设备费•D．直接费•E．现场管理费正确答案：第8题下面属于特种门的有（）（房建）•A．隔音门•B．防射线门•C．人防门•D．防盗门•E．金库门正确答案：A（《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854 P53 注1）,B,C,E 特种门应区分冷藏门、冷冻间门、保温门、变电室门、隔音门、防射线门、人防门、金库门等。
第9题《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）中，关于现浇混凝土模板及支架工程量计算规则及注意事项说法正确的是（）（房建）•A．原槽浇筑的混凝土基础，可不计算模板•B．原槽浇筑的混凝土基础，不计算模板•C．采用清水模板时，应在项目特征中注明•D．采用清水模板时，可在项目特征中注明•E．现浇混凝土梁、板支撑高度超过时，项目特征应描述支撑高度正确答案：B（《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）P108续表注1）,C（《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）P108续表注3）,E（《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）P108续表注4）第10题苗木计算应符合下列规定：（房建）•A．胸径应为地表面向上高处树干直径•B．地径应为地表面向上高处树干直径•C．干径应为地表面向上高处树干直径•D．株高应为地表面至树顶端的高度正确答案：A（工程量计算规范P10）,B,C,D第11题须弥座项目组成内容包含：（房建）•A．上枋•B．下枋•C．束腰•D．地伏正确答案：A（工程量计算规范P20）,B,C第12题砌体表面的附着物种类指（）（房建）•A．抹灰层•B．块料层•C．龙骨•D．装饰面层•E．结构层正确答案：A（②砌体表面的附着物种类指抹灰层、块料层、龙骨及装饰面层等。
）,B,C,D第13题（房建）•A．防水卷材的搭接工程量•B．防水卷材的附加层工程量•C．防水卷材≤300mm的反边工程量•D．主墙间净空面积•E．间壁墙的占位面积正确答案：C（《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB508954-2013附录）, D （《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB508954-2013附录）, E（《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB508954-2013附录）第14题凡全部使用（）的建设工程应执行2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》（房建）•A．国有资金投资•B．民间投资•C．国有资金投资为主•D．企业投资•E．地方投资正确答案：A（凡全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的建设工程应执行本定额。
）,C第15题依据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB508954-2013，属于挖一般石方工作内容的是（房建）•A．排地表水•B．井点降水•C．凿石•D．爆破•E．运输正确答案：A（《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB508954-2013附录A）,C （《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB508954-2013附录A）,E（《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB508954-2013附录A）三、填空题共5题，每题2分，共10分。
第1题安全文明施工费分①和②两部分计取。
（不限）【填写答案】正确答案：①基本费（川建发[2011]6号第五条）,②现场评价费（川建发[2011]6号第五条）第2题造价从业人员年度内记不良行为①次者，建议撤销注册造价工程师注册，注销建设工程造价员登记。
（不限）【填写答案】正确答案：① 2（川建价师协〔2013〕31号第14条）第3题依据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》，墙面变形缝，若做双面，工程量乘系数（①）（房建）【填写答案】正确答案：① 2（《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》63页注2）第4题根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），钢构件工程量的计算①孔眼的质量。