2020最新勘察合同范本
勘察设计合同范本5篇
勘察设计合同范本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方电话号码]乙方（承包人）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方电话号码]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就乙方向甲方提供工程勘察设计服务事宜，达成如下协议：一、项目概况及工作范围（详细描述项目的地点、规模、设计内容等，明确勘察设计的工作范围及内容。
）二、合同总价及支付方式（一）合同总价：[具体金额]。
本合同总价包括乙方向甲方提供的全部勘察设计工作内容，并附明细表。
除因甲方书面要求变更外，合同总价不予调整。
（二）支付方式：合同签署后一定时间内，甲方按合同约定向乙方支付定金及款项。
支付节点应具体明确。
尾款在项目竣工验收合格后一定期限内付清。
所有款项通过银行转账方式进行支付。
（三）乙方需提供正规发票作为收款依据。
三、勘察设计要求及标准（明确勘察设计的具体标准、规范及技术要求。
）四、双方责任与义务（一）甲方责任与义务1. 甲方应当向乙方提供必要的资料，确保真实、准确、完整。
2. 甲方应按时支付合同款项。
3. 参与项目设计方案的评审工作。
（二）乙方责任与义务1. 按照合同约定完成勘察设计工作，按时交付成果。
2. 对勘察设计的成果质量负责，确保符合相关规范和要求。
3. 对甲方提出的合理要求及时响应并做出调整。
4. 保护甲方的知识产权，未经授权不得泄露或向第三方转让相关资料。
五、合同履行期限与进度安排（明确项目开始与结束时间，分阶段任务及完成时间。
）六、保密条款（明确合同涉及的商业秘密保护条款。
）双方应对本合同内容及相关资料保密，未经对方书面同意，不得泄露给第三方。
七、违约责任与赔偿（明确任何一方未履行合同义务应承担的违约责任及赔偿方式。
）八、争议解决方式（明确合同纠纷的解决途径，如仲裁或诉讼等。
工程地质勘察合同书范本7篇
工程地质勘察合同书范本7篇篇1合同编号：[具体编号]甲方：[甲方名称]（以下简称甲方）乙方：[乙方名称]（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程勘察实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实守信的原则下，就本工程地质勘察项目达成如下协议：一、工程概况及勘察目的1. 工程名称：[具体工程名称]。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 勘察目的：为工程建设提供准确的地质资料，确保工程建设的顺利进行。
二、勘察任务及内容1. 乙方应按照甲方的要求，进行现场地质勘察工作。
2. 勘察内容包括但不限于地质测绘、勘探取样、地下水测试等。
3. 乙方应根据勘察结果，编制详细的工程地质勘察报告。
三、合同双方的责任及义务1. 甲方的责任及义务：（1）甲方应提供必要的技术资料供乙方参考。
（2）甲方应及时向乙方支付合同约定的勘察费用。
（3）甲方应协助乙方进行现场工作，提供必要的条件和支持。
2. 乙方的责任及义务：（1）乙方应按照合同约定完成勘察任务，确保勘察质量。
（2）乙方应及时向甲方提交勘察报告，并保证报告的准确性和完整性。
（3）乙方应对勘察结果承担保密责任。
四、合同工期及进度安排1. 合同工期：[具体工期]。
如遇特殊情况，双方可协商顺延。
2. 进度安排：乙方应按照甲方的要求和时间节点完成各阶段工作，并及时提交相应的成果。
五、费用及支付方式1. 勘察费用：人民币[具体金额]（大写：[汉字大写金额]）。
该费用包括勘察费、报告编制费及其他相关费用。
2. 支付方式：甲方应在合同签订后[具体天数]内支付乙方总费用的XX%作为预付款；在乙方提交勘察报告并经甲方确认后XX日内支付剩余款项。
六、质量要求及验收标准1. 乙方提供的勘察报告必须满足国家相关标准和规范的要求。
2. 验收标准按照国家和地方相关工程勘察标准执行。
3. 甲方在收到勘察报告后XX日内完成验收工作，并提出书面意见。
如有异议，双方应协商解决。
建设工程勘察合同书范本6篇
建设工程勘察合同书范本6篇篇1甲方（发包人）：_________________________乙方（承包人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模：_________________________二、勘察任务及内容1. 乙方应按照甲方的要求，对本项目进行地质勘察，包括但不限于地质勘察、岩土工程勘察等。
2. 勘察任务的具体内容包括但不限于：现场勘察、试验、测试、编制勘察报告等。
三、合同工期及进度安排1. 本合同勘察任务计划开始时间为：XXXX年XX月XX日，计划完成时间为：XXXX年XX月XX日。
2. 乙方应按照甲方的进度要求，按时完成勘察任务，如遇特殊情况需及时通知甲方并共同协商解决。
四、费用及支付方式1. 本工程勘察费用总额为人民币_________元整（￥_________元）。
2. 支付方式：甲方应按以下约定支付勘察费用：（1）合同签订后，甲方支付乙方勘察费用总额的XX%作为预付款；（2）乙方完成现场勘察工作并提交初步勘察报告后，甲方支付勘察费用总额的XX%；（3 乙方提交最终勘察报告并经甲方确认后，甲方支付剩余款项。
3. 乙方应在收到款项后，及时向甲方提供正规发票。
若因乙方发票原因导致甲方未能及时付款，责任由乙方承担。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照国家相关规范、标准以及甲方的要求进行勘察工作，确保勘察数据真实、准确。
2. 乙方提交的勘察报告应满足国家相关规范、标准以及甲方的要求。
若因乙方提交的勘察报告不符合要求导致工程出现质量问题，责任由乙方承担。
3. 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查，确保勘察质量。
2020最新勘察合同范本
2020最新勘察合同范本建设工程勘察合同（一）［岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探］工程名称：_____________________________工程地点: ______________________________合同编号：_____________________________（由勘察人编填）勘察证书等级：_________________________发包人：_______________________________勘察人：_______________________________签订日期：_____________________________中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人勘察人发包人委托勘察人承担_____ 任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条：工程概况1.1工程名称：1.2工程建设地点：1.3工程规模、特征：1.4工程勘察任务委托文号、日期：1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：1.6承接方式: ______________________________________________________1.7预计勘察工作量：第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
建设工程勘察合同范文通用版本6篇
建设工程勘察合同范文通用版本6篇第1篇示例：建设工程勘察合同范文通用版本甲方：（委托方）地址：联系人：电话：鉴于甲方欲对具体项目进行勘察工作，乙方愿意承担该项目的相关勘察工作。
双方经友好协商，达成以下协议：一、勘察内容：乙方应按照甲方的要求，对项目进行全面勘察，包括但不限于地质勘查、环境勘察、设计勘查等工作。
勘察范围、深度、方法等需符合相关法规和标准。
二、勘察时间：勘察工作应在双方签订本合同后的规定时间内完成。
如因不可抗力等原因导致延误，应及时通知甲方并重新确定时间计划。
三、勘察报告：乙方应按照甲方要求及时提交勘察报告，并对勘察结果负责。
报告需真实、准确、完整，如有虚假，乙方应承担相应责任。
四、费用支付：甲方应按照合同约定支付勘察费用。
支付方式、金额及时间均在合同中明确规定。
如有增加费用的情况，应及时协商确定后支付。
五、保密条款：双方应妥善保管涉及项目的相关信息和数据，不得私自泄霩。
如因违反保密约定导致的损失，应承担相应法律责任。
六、违约责任：如一方未能按合同规定履行义务，应承担相应违约责任。
违约方须赔偿对方因此造成的损失，包括但不限于经济损失和信誉损失。
七、争议解决：双方如发生争议，应友好协商解决。
无法协商解决的，应提交有管辖权的法院诉讼解决。
八、其他约定：本合同未尽事宜由双方协商解决，相关内容可通过书面补充协议明确约定。
九、生效与终止：本合同自双方签字盖章后生效，有效期至完成勘察工作的结束。
双方一致同意终止合同的，应通过书面形式进行。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上内容为建设工程勘察合同范文通用版本，具体合同内容以双方实际签订的合同为准。
愿双方本着诚信合作、互利共赢的原则，共同推动项目的顺利进行。
第2篇示例：建设工程勘察合同范本甲方：_______________单位名称法定代表人/授权代表：_______________联系地址：_______________电话：_______________邮编：_______________为了保障双方的合法权益，规范工程勘察活动，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方开展的建设工程勘察达成如下协议：一、勘察内容及范围1. 甲方委托乙方对_______________（项目名称）进行勘察工作，包括但不限于土地勘察、地质勘察、地基勘察等，具体勘察内容和范围详见附件《建设工程勘察任务书》。
工程地质勘察合同范文5篇
工程地质勘察合同范文5篇第1篇示例：工程地质勘察合同范本甲方（委托方）：_______________（单位名称）地址：____________________（单位地址）法定代表人：_______________（姓名）联系电话：________________（电话号码）根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行工程地质勘察事宜，达成以下合同：第一条任务内容1.1 甲方委托乙方进行_______________（工程地质勘察项目名称）的地质勘察工作，具体包括_______________（具体内容）。
1.2 乙方应当按照国家相关法律法规和工程地质勘察规范要求，认真履行勘察任务，确保勘察结果的准确性和可靠性。
第二条任务期限2.1 工程地质勘察的开始日期为________________（年月日），结束日期为________________（年月日）。
2.2 若因不可抗力或其他不可预见的情况导致勘察任务无法按期完成，乙方应当及时通知甲方，并经双方协商后延长任务期限。
第三条报酬标准3.1 甲方应当按照合同约定的报酬标准支付工程地质勘察费用，具体金额为_______________（人民币大写）（￥_______________）。
3.2 报酬支付方式为_______________（一次性付清/分期支付等）。
第四条保密条款4.1 乙方应当对甲方提供的任何相关信息和资料进行保密，未经甲方书面许可，不得向第三方透露。
4.2 乙方对勘察过程中获得的相关机密信息和数据，也应当严格保密，不得以任何形式泄露给第三方。
第五条质量保证5.1 乙方应当对工程地质勘察结果的准确性、可靠性承担责任，若因勘察错误导致甲方损失的，乙方应当承担相应的赔偿责任。
第六条合同变更6.1 若在勘察过程中需要对合同内容进行变更，双方应当经过协商一致，并书面签署变更协议。
6.2 变更后的合同内容具有同等法律效力。
工程地质勘察合同范文5篇
工程地质勘察合同范文5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]（以下简称甲方）乙方：[乙方名称]（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程地质勘察事宜达成如下协议：一、工程概况项目名称：[项目名称]工程地点：[工程地点]勘察工作内容：[工作内容概述]（包括但不限于勘察类型、范围、深度等）二、合同期限及进度安排本合同自签订之日起生效，有效期为XX年/月。
乙方应按以下进度安排完成勘察工作：1. 合同签订后XX日内完成现场踏勘；2. 现场踏勘后XX日内提交勘察大纲；3. 勘察周期内完成所有勘察工作并交付成果。
三、费用及支付方式1. 勘察费用：人民币[金额汉字大写]（￥[金额数字小写]）。
具体费用包括：人员费、设备费、交通费及其他相关费用。
如工程存在延期或内容变更，费用将相应调整。
2. 支付方式：甲方在合同签订后XX日内支付乙方总费用的XX%作为预付款，乙方提交勘察成果报告并经甲方确认后XX日内支付剩余款项。
3. 乙方应在甲方支付款项前提供合法有效的发票。
四、质量要求及验收标准1. 乙方应按照国家现行标准、规范、规程进行勘察工作，并对勘察成果的质量负责。
2. 勘察成果应包括以下内容：[成果内容列举]（如地质报告、数据分析等）。
3. 甲方将在收到勘察成果后的XX日内进行验收，并提出意见。
如勘察成果未达到约定要求，乙方应无偿进行修正或重新勘察。
五、保密条款及知识产权归属1. 乙方应对甲方提供的资料及本次勘察成果承担保密责任。
未经甲方许可，不得向第三方泄露或用于本合同以外的其他用途。
2. 本次勘察成果的知识产权归甲方所有，乙方不得将成果用于其他项目或转让给第三方。
但乙方有权在相关学术著作中引用本次勘察数据。
六、违约责任及赔偿损失规定任何一方未履行本合同约定的义务，均视为违约。
违约方应承担以下责任：1. 若因乙方原因未能按时完成勘察工作，应支付逾期违约金；若逾期超过XX日，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。
工程地质勘察合同书范本5篇
工程地质勘察合同书范本5篇篇1工程地质勘察合同书范本甲方（委托方）：（公司名称）地址：邮编：电话：传真：联系人：乙方（承接方）：（公司名称）地址：邮编：电话：传真：联系人：鉴于甲方拟在（项目地点）进行工程建设，为确保工程的施工质量和安全，根据双方自愿、平等、协商一致的原则，经友好协商，就甲方拟委托乙方进行工程地质勘察服务事宜达成如下协议，以友好合作、互信互利、共同发展为原则，签订本合同。
第一条服务内容1.1 乙方应按照甲方提交的工程地质勘察任务书，对建设项目的地质情况进行勘察分析，提供相应的勘察报告。
勘察内容包括但不限于地下水情况、地质结构、地基承载力等方面。
1.2 乙方应根据甲方的要求，提供相关的勘察资料、勘察报告，并在勘察过程中及时与甲方沟通，做好协调工作。
第二条服务费用2.1 本次工程地质勘察服务的费用为（金额），由甲方支付给乙方。
2.2 乙方应在合同生效后（时间）内开具服务发票，并提供相关的发票税务资料。
2.3 如因勘察过程中发现需要追加勘察内容或发生额外费用，乙方应及时与甲方协商，经双方确认后支付相应费用。
第三条服务期限3.1 乙方应于本合同签订后（时间）内开始工程地质勘察服务，完成时间为（时间）。
3.2 如因不可抗力等原因导致勘察服务延期，乙方应及时通知甲方，并按实际情况调整勘察计划。
第四条质量保证4.1 乙方应按照国家相关规定和标准进行工程地质勘察工作，确保勘察报告的准确性和真实性。
4.2 如因乙方的工作质量问题导致勘察报告不准确或出现错误，乙方应承担相应责任并进行修正。
第五条保密条款5.1 乙方应对甲方提供的相关资料和信息进行保密，未经甲方允许不得向第三方透露。
5.2 本合同签订后，乙方不得擅自使用甲方的名称进行任何宣传或推广活动。
第六条违约责任6.1 如因乙方的原因导致勘察任务无法完成或出现质量问题，乙方应承担相应责任，并进行赔偿。
6.2 如因甲方拖延支付费用或提供不准确信息而导致勘察服务延期或出现问题，甲方应承担相应责任。
勘察合同范本3篇
勘察合同范本3篇篇一勘察合同甲方（委托方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（勘察方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________鉴于甲方拟进行_______________________项目的建设，需要对该项目的场地进行勘察，乙方具备相应的勘察资质和能力，双方经友好协商，就甲方委托乙方进行勘察工作事宜达成如下协议：一、勘察项目名称、地点和范围1. 项目名称：_______________________2. 项目地点：_______________________3. 勘察范围：_______________________二、勘察工作内容和要求1. 乙方应按照国家和地方相关法律法规、标准规范以及甲方的要求，进行勘察工作。
2. 勘察工作内容包括但不限于：_______________________3. 乙方应向甲方提供勘察报告，报告应包括但不限于：_______________________三、勘察工作期限1. 本合同生效后，乙方应在______个工作日内开始进行勘察工作。
2. 乙方应在______个工作日内完成勘察工作，并向甲方提交勘察报告。
四、勘察费用及支付方式1. 本合同勘察费用为人民币______元（大写______元整）。
2. 甲方应在本合同签订后______个工作日内，向乙方支付勘察费用的______%作为预付款；在乙方提交勘察报告并经甲方审核通过后______个工作日内，支付勘察费用的______%。
3. 乙方应在收到甲方支付的款项后______个工作日内，向甲方开具发票。
中华人民共和国勘察合同模板7篇
中华人民共和国勘察合同模板7篇篇1合同编号：_________甲方（发包人）：_________乙方（勘察人）：_________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程建设的法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程规模：_________4. 工程内容：_________二、勘察范围和要求1. 甲方委托乙方进行工程勘察的范围包括：_________2. 乙方需提供的技术资料包括：_________3. 勘察工作应满足的要求：_________三、合同工期1. 乙方应在合同签订后尽快安排勘察工作，并于_________年_________月_________日前完成勘察任务。
2. 如因甲方原因造成勘察工作无法按时完成，则合同工期可相应顺延。
四、费用及支付方式1. 甲方应支付乙方工程勘察费用（大写）_________元（￥_________元）。
该费用包括勘察人员的工资、差旅费、野外津贴等全部费用。
2. 甲方应在合同签订后7个工作日内，向乙方支付勘察费用的50%作为预付款，即（大写）_________元（￥_________元）。
剩余50%的费用，即（大写）_________元（￥_________元），应在乙方完成勘察任务并提交成果资料后7个工作日内支付。
3. 乙方在收到预付款后，应按规定向甲方开具发票。
五、质量保证1. 乙方应确保勘察工作的质量符合《工程勘察规范》及相关行业标准的要求。
如因乙方原因造成勘察质量不合格，乙方应负责无偿返工或采取其他补救措施。
2. 甲方有权对乙方的勘察工作进行抽查和验收，确保勘察质量符合要求。
六、违约责任1. 若甲方未按时支付勘察费用，乙方有权要求甲方按每日万分之五的比例支付逾期付款违约金。
若甲方逾期付款超过30日，乙方有权解除合同。
建设工程勘察合同范文通用版本5篇
建设工程勘察合同范文通用版本5篇篇1建设工程勘察合同范文甲方（委托方）：（委托方名称）乙方（受托方）：（受托方名称）甲、乙双方本着公平、公正、互惠互利的原则，经友好协商，就甲方拟进行的工程勘察取得共识，订立本合同。
具体内容如下：一、合同签订时间：（具体时间）二、勘察范围：（详细列举勘察项目、内容及范围）三、勘察任务：（明确勘察目标、工作任务及时间进度）四、报酬支付：乙方按照工程勘察合同总金额的（具体比例）作为首期预付款，在双方签订勘察合同后的（具体时间）内支付给乙方。
合同履行完毕后，乙方应向甲方提供详细的勘察成果及报告，待甲方验收合格后，甲方应当在（具体时间）内支付给乙方余款。
五、勘察技术标准：乙方在工程勘察中应遵守相关国家标准，采用先进的勘察技术，在保质、保量、保质的前提下完成勘察任务。
六、勘察保密：双方在合作过程中，必须保守商业秘密，不得向第三方透露相关商业机密信息。
七、合同违约责任：若一方违反合同内容给对方造成损失的，应承担违约责任。
违约方需要赔偿对方因此造成的直接经济损失。
八、争议解决：本合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商未果的，可向甲方所在地法院提起诉讼。
九、合同效力：本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方合作终止结束。
十、其他事宜：（根据具体情况补充）甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：以上内容经甲、乙双方协商一致确认本合同文本一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
合同签订地点：（具体地点）合同签订日期：（具体日期）（以下空白）附件：（可附加契约书、规格要求等相关文件）篇2建设工程勘察合同范文通用版本甲方（委托方）：________（单位名称）乙方（承担方）：________（单位名称）为了加强双方在建设工程勘察工作中的合作，保障工程进度和质量，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经甲、乙双方友好协商，达成如下合同：一、工程概况1.1 甲方拟在____年____月____日，对____项目进行建设，现委托乙方为该项目提供勘察服务。
建设工程勘察合同样本5篇
建设工程勘察合同样本5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（委托人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方（勘察人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]鉴于甲方拟委托乙方就特定的建设工程进行勘察工作，为明确双方权益与责任，双方遵循诚实信用原则，特订立本合同，以兹信守。
一、合同背景与目的鉴于甲方的建设工程项目需要进行现场勘察，特委托乙方承担勘察工作。
乙方的勘察能力、技术水平和专业经验得到甲方认可。
双方根据有关法律法规的规定，就工程勘察事宜签订本合同。
合同目的在于明确双方在工程勘察过程中的权利和义务，确保工程勘察工作的顺利进行。
二、工作内容及范围1. 乙方应按照甲方的要求，对建设工程进行地质勘察、工程测量和其他相关勘察工作。
具体工作内容包括但不限于地质勘察报告编制、现场勘探、样品采集与测试等。
2. 勘察范围：本工程勘察范围包括但不限于项目用地范围内的地质勘察、工程测量及相关专题研究。
三、合同金额及支付方式1. 本工程勘察费用总额为人民币大写__________元整（小写：__________元）。
具体费用计算方式按照双方协商确定的收费标准执行。
2. 甲方在合同签订后____日内支付乙方总费用的____％作为预付款；勘察工作完成后并经甲方验收合格，支付剩余款项。
3. 若因甲方原因导致勘察工作延期或工作量增加，双方应另行协商确定增加的费用及支付方式。
四、合同期限及进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至完成全部勘察工作并交付合格成果为止。
2. 乙方应按照甲方的要求，合理安排勘察进度，确保按时完成勘察任务。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方在履行本合同过程中获知的对方商业秘密、技术资料等信息，应予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露或用于本合同以外的其他用途。
2. 勘察成果的知识产权归甲方所有。
建设工程勘察合同范本怎样写5篇
建设工程勘察合同范本怎样写5篇篇1建设工程勘察合同范本一、甲方（甲方单位名称）：法定代表人（负责人）：联系地址：电话：邮编：二、乙方（勘察单位名称）：法定代表人（负责人）：联系地址：电话：邮编：三、甲、乙双方经友好协商一致，就以下事项达成协议，签订本合同。
四、勘察的内容、范围、任务及费用：（一）勘察项目名称：（二）勘察范围：（三）勘察报告提交时间：（四）勘察费用：1. 勘察费用总额：2. 付款方式：五、甲方提供的资料、资料格式：（一）甲方需提供给乙方的资料清单：（二）资料提供方式：（三）资料提供时间：六、乙方启动勘察工作前，必须向甲方提交以下文件：（一）勘察方案：（二）勘察合同审查意见：七、甲方的权利和义务：（一）提供勘察所需的基础资料和资料清单；（二）支持和协助乙方开展勘察工作；（三）按时支付勘察费用；（四）确认勘察结果；八、乙方的权利和义务：（一）严格按照勘察方案开展工作；（二）按时提交勘察报告；（三）保护勘察资料的完整性和机密性；（四）遵守相关法律法规和技术规范；（五）如有变更，应及时与甲方协商变更合同。
九、违约责任：（一）如果甲方未按照合同要求提供必要资料，将导致勘察工作无法进行，由此产生的损失由甲方承担；（二）如果乙方未按照合同要求完成勘察工作，由此产生的损失由乙方承担。
十、争议解决：本合同的解释和争议解决均遵从中华人民共和国法律法规，并由双方友好协商解决。
如果协商无果，则提交有关部门裁决。
十一、本合同自双方签字盖章之日起生效，在勘察报告提交后终止。
十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上为建设工程勘察合同范本的内容，具体内容可根据实际情况进行修改和调整。
在签订合同前，双方需详细阅读合同内容，并确保各项条款的合法性和合理性，以保证双方的合法权益和顺利进行勘察工作。
希望本模板能对有需要的单位和个人提供帮助。
篇2建设工程勘察合同是建筑工程中的重要文书之一，其编写质量直接影响到工程施工的质量和进度。
勘察行业合同模板7篇
勘察行业合同模板7篇篇1合同编号：2024-001甲方（发包人）：名称：_________地址：_________联系方式：_________乙方（承包人）：名称：_________地址：_________联系方式：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程规模：_________4. 工程内容：_________二、勘察范围和要求1. 甲方委托乙方进行工程勘察的范围包括：_________2. 乙方需按照以下要求进行勘察：_________三、勘察费用及支付方式1. 甲方需向乙方支付以下勘察费用：_________2. 支付方式及时间：_________四、勘察期限及进度安排1. 乙方需在以下期限内完成勘察任务：_________2. 进度安排如下：_________五、甲方权利义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定进行勘察，并按时支付勘察费用。
2. 甲方需为乙方提供必要的协助和支持，确保勘察工作的顺利进行。
3. 甲方需尊重乙方的劳动成果，不得擅自修改或泄露勘察成果。
六、乙方权利义务1. 乙方有权要求甲方按照合同约定支付勘察费用。
2. 乙方需按照合同约定进行勘察，并按时向甲方交付勘察成果。
3. 乙方需保证勘察成果的质量和安全，不得提供虚假或不符合要求的勘察成果。
七、违约责任及赔偿标准1. 甲方或乙方如违反合同约定，需承担相应的违约责任。
2. 违约责任的赔偿标准如下：_________八、其他约定事项1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效，具有法律约束力。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，可由双方协商补充，协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程勘察合同样板5篇
建设工程勘察合同样板5篇第1篇示例：建设工程勘察合同范本甲方（委托方）：______（单位名称）鉴于甲方拟组织实施______工程项目，现委托乙方从______年______月______日至______年______月______日对该工程项目进行勘察工作。
为明确双方的权利和义务，特订立本合同，共同遵守并执行以下约定：一、勘察项目内容1.乙方应按照甲方的要求，对______工程项目进行勘察，并出具勘察报告。
2.具体勘察内容包括但不限于：土地测量、地质勘探、地基勘察、环境影响评价等相关工作。
二、勘察范围1.乙方应按照甲方要求的范围和要求进行勘察工作。
2.在勘察过程中，乙方应遵守相关国家标准和规定，保证勘察成果的准确性和可靠性。
三、勘察报告和文件2.勘察报告应包括勘察过程、数据分析、结论和建议等内容，确保内容完整、清晰、准确。
四、勘察费用2.费用包括勘察工作的人工费、材料费、设备费等费用。
五、保密义务1.双方在合同履行的过程中应互相保守对方的商业秘密，不得向第三方透露。
2.勘察报告和相关文件属于甲方的商业秘密，乙方不得擅自复制、使用或泄露给他人。
六、合同变更1.如有必要变更合同内容，应经双方协商一致，并签署书面协议，方可生效。
2.未经协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。
七、合同解除1.如因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，应及时通知对方，并协商解除合同。
2.合同解除后，双方应协商处理尚未完成的工作和相关问题。
八、争议解决1.合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2.协商不成的，可协商由双方指定仲裁机构进行仲裁解决，仲裁裁决为终局裁决。
以上约定，经甲、乙双方共同签字盖章后生效。
签订日期：______年______月______日本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
本合同属于建设工程勘察合同的一个典型范例，供参考使用。
在签订合双方需仔细核对合同内容，确保双方权益不受侵犯。
建设工程勘察合同范文常用版5篇
建设工程勘察合同范文常用版5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（委托人）：[甲方名称]乙方（勘察人）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就建设工程勘察事项达成如下协议：一、项目概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模]（包括但不限于建筑面积、结构类型等）工作内容：[具体工作内容]（包括地质勘察、水文勘察等）合同总金额：[合同总金额汉字大写]（人民币）。
二、服务范围及要求乙方承担的服务范围包括：地质勘察、水文勘察以及其他相关工作，须按照以下要求进行服务：遵守国家相关法规和规范，严格执行行业标准和操作规程；根据工程需要进行实地勘察，提供真实准确的勘察数据和资料；提供设计建议和咨询意见，协助甲方解决工程勘察中的疑难问题。
乙方应对所提供的勘察成果负责，确保其准确性、可靠性和适用性。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至完成全部工作并交付甲方为止。
合同期限为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
双方应严格遵守合同期限，如遇特殊情况需延长合同期限的，应书面通知对方并征得对方同意。
四、费用及支付方式甲方应按照合同约定向乙方支付勘察费用。
具体支付方式和期限为：合同签订后XX个工作日内支付总金额的XX%；完成初步勘察并提交成果后XX个工作日内支付总金额的XX%；全部工作完成并提交最终成果后XX个工作日内支付剩余款项。
费用计算方式：[具体计算方式]（如按工作量计算等）。
乙方应提供正规的发票并缴纳相应的税款。
五、保密条款双方应对涉及本合同的所有信息进行严格保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
涉及商业秘密的，双方应签订保密协议，明确保密责任和保密期限。
六、违约责任如因乙方原因未能按时完成勘察工作，应按照合同总价款的XX%向甲方支付违约金；如因甲方原因未能按照合同约定支付费用，应按照未支付金额的XX%向乙方支付违约金。
建设工程勘察合同样板5篇
建设工程勘察合同样板5篇篇1建设工程勘察合同样板第一部分：合同订立甲方和乙方于____年____月____日签订本合同，就甲方委托乙方进行的工程勘察事项达成如下协议：第二部分：委托事项1. 甲方在本合同项下委托乙方进行的工程勘察内容为：______（具体工程勘察内容及范围）。
2. 乙方应按照相关国家规定和标准，合理、有效地完成上述工程勘察任务，并提供符合规定的工程勘察报告。
第三部分：费用支付1. 甲方应按照本合同约定，及时向乙方支付工程勘察费用，费用总额为______元（大写）。
2. 工程勘察费用支付方式为______（一次性付清或分期支付），具体支付时间及方式双方应另行协商确定。
第四部分：工期及延期1. 工程勘察的工期为______天/月，自本合同生效之日起计算。
2. 若因不可抗力等特殊情况而导致工程勘察工期需要延长，延期操作应双方书面协商一致。
第五部分：保密条款1. 本合同生效后，乙方应对甲方的商业秘密和技术资料等保密，不得向第三方披露。
2. 双方保证在合作过程中不泄露对方商业和技术秘密，如有泄露行为，应承担相关法律责任。
第六部分：违约责任1. 如果一方未履行本合同约定的义务，给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。
2. 如果一方未按合同规定支付费用、提供必要的配合等，应当承担相应的违约责任。
第七部分：争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；若无法协商解决的，应向______（仲裁机构/法院）申请仲裁/诉讼解决。
第八部分：其他条款1. 本合同自双方盖章生效，至工程勘察任务完成并工程勘察报告确认之日终止。
2. 本合同可经双方协商一致修改，在修改前，应签订书面合同补充协议。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____年____月____日以上为建设工程勘察合同样板，双方应在充分了解合同内容的情况下，认真履行各自职责，确保工程勘察任务的圆满完成。
建设工程勘察合同样本5篇
建设工程勘察合同样本5篇篇1建设工程勘察合同样本甲方（甲方名称）：法定代表人（负责人）：联系地址：联系电话：乙方（乙方名称）：法定代表人（负责人）：联系地址：联系电话：鉴于，甲方拟对（建设工程名称）项目进行勘察，由乙方按照国家规定的有关工程建设标准、规范和规定，进行勘察。
为了明确双方权利和义务，经双方友好协商，达成如下协议：第一条项目名称和地点1.1 项目名称：（建设工程名称）1.2 项目地点：（建设工程地点）第二条项目范围2.1 项目范围包括但不限于以下内容：（具体列举）第三条服务内容3.1 乙方应按照相关标准和规范，对项目进行详细勘察，包括但不限于地形地貌勘察、土壤勘察、地质勘察等，保证勘察数据准确可靠。
3.2 乙方应按照相关规定，出具勘察报告，并及时提交给甲方。
第四条服务费用4.1 甲方应按照相关协议规定，按时支付乙方勘察服务的费用。
4.2 如因甲方原因导致勘察工作无法进行或延误，甲方应承担相应赔偿责任。
第五条知识产权5.1 乙方所出具的勘察报告，相关知识产权归乙方所有，甲方有权合理使用。
5.2 未经乙方许可，甲方不得擅自向第三方披露或使用勘察报告。
第六条保密协议6.1 双方应对本合同及相关信息保密，未经对方许可，不得向第三方透露。
6.2 如果因一方违反保密协议导致对方损失，违约方应承担一切法律责任。
第七条违约责任7.1 本合同任何一方违反相关规定，应当承担相应的违约责任。
7.2 因不可抗力导致无法履行合同的，双方应友好协商解决，并及时书面通知对方。
第八条争议解决方式8.1 本合同履行过程中如出现争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有关部门进行调解；调解不成的，双方可以向有关部门提起诉讼。
第九条其他9.1 本合同未尽事宜，双方可以根据实际情况进行补充协商。
9.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为建设工程勘察合同样本，甲乙双方应当严格按照合同内容履行各自的义务，确保勘察工作的顺利进行。
有关建设工程勘察合同范本5篇
有关建设工程勘察合同范本5篇篇1甲方（委托人）：____________________乙方（勘察人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为保证建设工程的勘察质量，保护合同当事人的合法权益，确保工程的顺利进行，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________二、勘察范围和要求1. 乙方需对甲方提供的工程地点进行地质勘察，包括但不限于地质结构、岩土性质、地下水状况等方面的勘察。
2. 乙方应按照国家和行业的相关规范、标准以及甲方的要求进行勘察工作。
三、勘察工作量、工期及进度安排1. 勘察工作量：乙方需按照甲方提供的工程量清单进行勘察工作。
2. 勘察工期：自本合同签订之日起______天内完成勘察工作。
如遇特殊情况，需经甲方同意后延期。
3. 进度安排：乙方应按照甲方要求的进度进行勘察工作，确保勘察数据的准确性和及时性。
四、费用及支付方式1. 勘察费用：甲方需支付乙方勘察费用人民币______元。
2. 支付方式：合同签订后，甲方按以下方式支付勘察费用：（1）预付款：合同签订后______天内，甲方支付乙方勘察费用总额的______%作为预付款；（2）进度款：乙方完成现场勘察工作并提交初步勘察报告后，甲方支付勘察费用总额的______%；（3）尾款：工程竣工验收合格后______天内，甲方支付剩余勘察费用。
五、成果交付及验收1. 乙方应在勘察工作完成后______天内提交完整的勘察报告及相关技术资料。
2. 甲方应在收到勘察报告后______天内组织验收。
验收标准按照国家和行业的相关规范、标准执行。
3. 若甲方对勘察成果有异议，应在验收后______天内书面通知乙方，乙方需在接到通知后______天内完成补勘工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2020最新勘察合同范本建设工程勘察合同(一)[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探]工程名称：______________________________工程地点:_______________________________合同编号：______________________________（由勘察人编填）勘察证书等级：__________________________发包人：________________________________勘察人：________________________________签订日期：______________________________中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人___________________________________________________________ _________勘察人发包人委托勘察人承担___________________________________________________________ ______任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条：工程概况1.1工程名称：1.2工程建设地点：___________________________________________________________ ____________1.3工程规模、特征：___________________________________________________________ ___________1.4工程勘察任务委托文号、日期：__________________________________________________________1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：_______________________________________________________1.6承接方式:________________________________________________________ ____________________1.7预计勘察工作量：___________________________________________________________ __________第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作定于________年________月________日开工，________年________月________日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。
4.2收费标准及付费方式4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_____________________计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
4.2.2本工程勘察费预算为________元(大写_____________________)，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金、计________元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度________%时，向勘察人支付预算勘察费的_________%的工程进度款，计___________元;勘察工作外业结束后________天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的________%，计__________元;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。
第五条：发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。
5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用;如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费_____________元。
5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。
发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付_________元计算加班费。
5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
5.1.10本合同有关条。
款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
5.2勘察人责任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，。
按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的________%。
5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。
并办理正式变更手续。
5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
第六条：违约责任6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。
6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其运工勘察费用由勘察人承担。
6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的;完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计________元;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。
6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
6.5由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。
6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。
第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第八条：其它约定事项：__________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由_______________仲裁委员会仲裁。
发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起拆。
第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式__________份，发包人__________份、勘察人__________份。
发包人名称：勘察人名称：(盖章)(盖章)法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)住所：住所：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：建设行政主管部门备案：鉴证意见：(盖章)(盖章)备案号：经办人：备案日期：年月日鉴证日期：年月日。