湖南省：某建设工程施工合同
湖南省建设工程施工合同(标准版)
湖南省建设工程施工合同(标准版) 湖南省建设工程施工合同(标准版)甲方（发包方）：_________（以下简称“甲方”）地址：_________统一社会信用代码：_________法定代表人（负责人）：_________联系人：_________：_________传真：_________乙方（承包方）：_________（以下简称“乙方”）地址：_________统一社会信用代码：_________法定代表人（负责人）：_________联系人：_________：_________传真：_________根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程施工合同暂行条例》等相关法律法规的规定，经甲、乙双方充分协商，本着平等自愿、公正诚信、互惠共赢的原则，达成合作，签订本合同。
第一条工程项目1.1 项目名称：_________1.2 项目地址：_________1.3 工程内容：_________1.4 工程期限：_________1.5 工程造价：_________元（人民币）1.6 工程资金来源：_________第二条工程质量要求2.1 工程设计文件：工程设计文件应符合国家有关规定，包括但不限于建设工程勘察、设计、施工、验收、质量检测、安全和劳动保护等方面的规定。
2.2 工程材料：工程材料应符合国家有关规定，包括但不限于《建筑材料质量标准》等，且具有合法的质量证明文件或质量检验报告。
2.3 施工技术：施工技术应符合国家有关工程质量管理的规定，并采取有效的措施保证工程质量，严格遵守工程施工安全规定。
2.4 工程验收：工程验收应按照国家有关规定进行，并达到规定的验收标准。
第三条工程款支付方式及时间3.1 工程款支付方式：_______（注明具体方式）3.2 工程款支付时间：_______（注明具体时间）第四条违约责任4.1 若甲方未按照合同约定时间支付工程款，则应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金的计算方式为工程款金额×0.05%/天。
湖南省建设工程施工合同(示范文本)
湖南省建设工程施工合同(示范文本)湖南省建设工程施工合同(示范文本)1. 合同双方本合同由以下双方共同缔结：甲方：（委托人）地址：法定代表人：乙方：（承包人）地址：法定代表人：2. 合同背景甲方拟委托乙方进行湖南省某建设工程的施工，并在此基础上订立本合同。
3. 工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工期要求：工程预算金额：4. 合同条款4.1 施工期限乙方应在双方签订合同后开始工程施工，并按照约定的工期要求保质保量完成工程。
4.2 工程报价乙方应依据工程概况向甲方提交详细的工程报价，并且保证报价的真实性和合理性。
4.3 工程款支付方式4.3.1 工程款按照以下方式支付：预付款：甲方应在合同签订后的第三个工作日内支付合同总价款的30%作为预付款给乙方。
进度款：乙方应根据工程进度向甲方提出进度款支付申请，甲方应在收到申请后的五个工作日内支付相应的款项。
完工决算款：工程完工后，乙方应向甲方提供全面的工程竣工验收报告，甲方应在验收合格且质保期结束后的十个工作日内支付完工决算款。
4.3.2 工程款支付应通过银行转账方式实现。
4.4 材料采购与质量保证乙方应根据工程概况提供的材料清单，按照合理价格进行采购，并确保材料质量符合国家相关标准。
4.5 工程变更如工程施工过程中需要进行变更，应经甲、乙双方协商一致，并依法办理相关手续。
4.6 违约责任4.6.1 甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付违约金，并承担由此产生的一切损失。
4.6.2 乙方违约责任：如乙方未按照合同约定按期完成工程，并造成甲方损失，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。
4.7 法律适用与争议解决本合同的解释与争议解决均适用中华人民共和国法律。
对于因本合同引起的任何争议，甲乙双方应协商解决；若协商不成，任何一方均有权向相关司法机关提起诉讼。
5. 合同生效与变更本合同自双方签字盖章之日起生效。
任何对本合同的修改、补充或解除应经双方协商一致，并由双方授权代表签署相关的书面文件。
湖南省建设工程施工合同(范本)
湖南省建设工程施工合同(范本)第一条合同的签订甲方（委托人）：住所：法定代表人：联系人及方式：乙方（承包人）：住所：法定代表人：联系人及方式：本合同由甲方委托乙方进行建设工程施工，经双方协商一致，达成如下合同：第二条工程概况1. 工程名称：2. 工程位置：3. 工程规模：4. 工期要求：5. 工程价款：第三条甲方的责任1. 提供有关的工程设计图纸、资料等；2. 为乙方提供必要的工程支持和配合；3. 协助乙方办理相关审批手续；4. 按照约定支付工程价款。
第四条乙方的责任1. 按照甲方要求进行施工，保质保量完成工程；2. 严格按照设计图纸和工程规范进行施工；3. 正确使用施工材料和设备，并确保其质量；4. 组织、管理和监督施工现场；5. 完成工程验收，并解决施工过程中的问题。
第五条施工期限3. 工期延误的处理方式：第六条工程价款及支付方式1. 工程价款总额：2. 工程价款支付方式：3. 工程价款支付期限：第七条违约责任1. 甲方违约责任：未按时支付工程价款的，需支付乙方每日逾期利息；提供虚假资料给乙方的，需承担相应法律责任。
2. 乙方违约责任：未按时完成工程的，需承担相应违约责任；未按质量要求完成工程的，需承担修复费用和相应违约责任。
第八条争议解决双方在履行合同过程中发生争议时，应通过友好协商解决；如协商不成，可提交相关仲裁机构进行仲裁。
第九条合同生效及终止1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；2. 合同终止的情况：工程施工完毕；双方协商一致解除合同；发生不可抗力等无法履行合同的情况。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：。
湖南建设工程施工合同样板
湖南建设工程施工合同样板【合同编号】湘建施合字[年份]第[编号]号甲方（发包方）：_________地址：_______________法定代表人：_______联系电话：__________乙方（承包方）：_________地址：_______________法定代表人：_______资质等级：_____级营业执照号码：_____联系电话：__________鉴于甲乙双方就[工程名称]的建设工程施工事宜达成一致，特订立本合同，以资信守。
一、工程基本信息1. 工程地点：湖南省[具体地点]2. 工程规模：总建筑面积约[具体面积]平方米，包含[结构类型]等。
3. 工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。
4. 工程造价：人民币[金额]万元整。
5. 工程开工日期：[具体日期]6. 工程竣工日期：[具体日期]二、甲方责任与义务1. 按照合同约定支付工程款项。
2. 提供符合要求的施工现场及必要的施工条件。
3. 负责工程的设计工作，并在规定时间内提供施工图纸及相关技术资料。
三、乙方责任与义务1. 严格按照工程设计图纸及施工规范进行施工。
2. 确保工程质量，按期完成工程建设任务。
3. 遵守国家有关建筑工程质量安全的法律法规。
4. 负责施工现场的安全生产管理，采取有效措施防止安全事故的发生。
四、合同价款与支付方式1. 合同总价款为人民币[金额]万元整。
2. 付款方式：[详细描述预付款、进度款、竣工款等支付时间和比例]。
五、违约责任1. 如甲方未按时支付工程款项，应按未付金额的[具体比例]%支付违约金。
2. 如乙方未按合同约定时间或质量标准完成工程，应按逾期天数支付[具体数额]元/天的违约金。
六、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成时，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。
湖南省建设工程施工合同(示范文本)
湖南省建设工程施工合同(示范文本)合同编号：_______甲方（发包方）：_______地质：_______法定代表人：_______联系方式：_______乙方（承包方）：_______地质：_______法定代表人：_______联系方式：_______鉴于甲方拟将位于湖南省_______的建设工程发包给乙方施工，乙方愿意承包该工程，双方经协商一致，根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程范围：_______1.4工程内容：_______1.5工程质量：_______1.6工程期限：_______1.7工程价款：_______第二条合同价款及支付方式2.1工程总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
2.2付款方式：（1）合同签订后_______日内，甲方支付乙方工程总价款的_______%；（2）工程进度达到_______时，甲方支付乙方工程总价款的_______%；（3）工程竣工并验收合格后_______日内，甲方支付乙方工程总价款的_______%；（4）工程保修期满后_______日内，甲方支付乙方工程总价款的_______%。
第三条工程质量及验收3.1乙方应严格按照国家有关工程质量的标准和规范进行施工，确保工程质量达到合同约定的质量标准。
3.2工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在_______日内组织验收。
验收合格后，双方办理竣工结算手续。
第四条工程期限4.1工程期限为_______天，自合同签订之日起计算。
4.2如因不可抗力等原因导致工程延期，乙方应提前_______天向甲方提出书面申请，经甲方同意后，工期相应顺延。
第五条违约责任5.1甲方未按合同约定支付工程价款，应向乙方支付逾期付款金额的_______%作为违约金。
湖南省建设工程施工合同(示范文本)
四、合同价款及支付
4.1合同价款：人民币______元（大写：______元整），包括但不限于工程款、税费、管理费、利润等。
4.2付款方式：
（1）预付款：甲方在本合同签订后______个工作日内，向乙方支付合同价款的______%作为预付款。
（2）进度款：乙方按照合同进度完成工程量，甲方按月支付已完成工程量的______%。
（3）结算款：工程竣工验收合格后，甲方在______个工作日内支付至合同价款的______%。
（4）质保金：工程竣工验收合格满______年后，甲方在______个工作日内支付剩余的______%。
五、工期及质量
5.1工期：自合同签订之日起至______年______月______日止。
5.2质量标准：程施工合同(示范文本)
一、工程概况
1.1工程名称：__________
1.2工程地点：湖南省____市（县）______区（镇）______街道（村）
1.3工程性质：新建/改建/扩建
1.4工程规模：______平方米
1.5工程造价：人民币______元（大写：______元整）
1.6工程类别：______
九、争议解决
9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
9.2如协商不成，双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。
十、其他约定
10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
单位名称：__________
住所地：__________
湖南省工程建设施工合同
湖南省工程建设施工合同随着经济的不断发展，工程建设行业在湖南省呈现出蓬勃的发展态势。
为了规范建设市场秩序，保障双方的合法权益，湖南省工程建设施工合同的签订显得尤为重要。
本文将为大家提供一份湖南省工程建设施工合同的范本，以供参考。
一、合同编号与签订日期合同编号：________签订日期：________二、甲方（业主）与乙方（承包商）信息甲方（业主）：________地址：________法定代表人：________联系电话：________乙方（承包商）：________地址：________法定代表人：________联系电话：________三、工程概况1. 工程名称：________2. 工程地点：________3. 工程规模：________4. 工程内容：________5. 工程质量要求：________6. 工程进度要求：________四、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币________元整（大写：________元整）。
2. 预付款：甲方应按照合同约定向乙方支付预付款，金额为合同总价的________%。
3. 进度款：甲方应按照合同约定向乙方支付进度款，具体支付时间和金额根据工程进度确定。
4. 竣工款：甲方应在工程竣工验收合格后向乙方支付竣工款，金额为合同总价的________%。
五、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家和湖南省相关法规、规范和标准进行施工，确保工程质量符合合同约定的要求。
2. 工程竣工后，甲方应组织相关部门对工程进行验收，验收合格后方可支付竣工款。
六、工程保修1. 乙方应对所承建的工程提供质量保修期，保修期自工程竣工验收合格之日起计算，为期________年。
2. 在保修期内，如发现工程质量问题，乙方应负责免费维修。
七、违约责任1. 甲乙双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任。
2. 如因乙方原因导致工程质量不合格或延误工期，乙方应承担相应的违约责任。
湖南省建设工程施工合同(标准版)
湖南省建设工程施工合同(标准版)湖南省建设工程施工合同（标准版）第一条总则本合同是湖南省建设工程施工合同的标准版本，适用于湖南省范围内的建设工程项目，旨在明确合同各方的权利和义务，保障合同的有效执行。
第二条合同主体1. 甲方：[甲方名称]（以下简称甲方）2. 乙方：[乙方名称]（以下简称乙方）第三条工程内容1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模]4. 工程周期：[工程周期]第四条施工期限1. 双方约定的施工期限为：[施工期限]天。
2. 若因甲方原因导致施工期限须延长的，乙方须提前书面通知甲方并得到甲方同意。
3. 甲方擅自变更施工期限的，应按照乙方的工期计划支付违约金，并赔偿乙方因此产生的全部损失。
第五条合同价格1. 工程总价为：[工程总价]元。
2. 工程价格支付方式：甲方按照约定的支付进度和付款比例按期支付工程款项。
第六条质量要求1. 工程质量应符合国家相关规定以及双方签订的技术规范要求。
2. 乙方应按照施工图纸和技术规范要求进行施工，确保工程质量。
第七条竣工验收1. 工程竣工后，双方应共同组织竣工验收。
验收合格后，乙方将工程交付甲方。
2. 如工程部分或全部未按合同约定竣工或未合格，乙方应在甲方要求下及时进行整改，直至合格。
3. 如乙方未按照合同约定的时间交工，每延迟一天，甲方有权按合同总价万分之三向乙方进行违约金赔偿。
第八条违约责任1. 如一方违反本合同规定，使对方无法履行或履行困难的，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力因素导致一方无法履行或延迟履行合同义务，对方应予理解，并及时通知对方。
第九条争议解决本合同的争议解决方式如下：1. 双方应友好协商解决争议。
2. 协商不能解决争议的，提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
3. 仲裁裁决是终局的，对双方当事人有约束力。
第十条合同生效与终止1. 本合同自双方盖章生效，并自合同签订之日起执行。
2. 任何一方提前三十天通知解除合同，可终止本合同。
湖南施工合同范本
湖南施工合同范本湖南省建设工程施工合同（示范文本）第一部分协议书发包人（全称）：_____________________承包人（全称）：_____________________一、工程概况工程名称：_____________________工程地点：_____________________工程内容：_____________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件 1）工程立项批准文号：_____________________资金来源：_____________________二、工程承包范围承包范围：_____________________三、合同工期开工日期：_____________________竣工日期：_____________________合同工期总日历天数：_____________________四、质量标准工程质量标准：_____________________五、合同价款金额（大写）：_____________________元（人民币）￥：_____________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1. 本合同协议书2. 中标通知书3. 投标书及其附件4. 本合同专用条款5. 本合同通用条款6. 标准、规范及有关技术文件7. 图纸8. 工程量清单双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：_____________________年_____月_____日合同订立地点：_____________________本合同双方约定_____________________后生效。
发包人（公章）：_____________________承包人（公章）：_____________________住所：_____________________住所：_____________________法定代表人（签字）：_____________________法定代表人（签字）：_____________________委托代理人（签字）：_____________________委托代理人（签字）：_____________________电话：_____________________电话：_______________________________________________________________开户银行：_____________________开户银行：_____________________账号：_____________________账号：_____________________邮政编码：_____________________邮政编码：_____________________第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1. 词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：（1）通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
湖南省建设工程施工合同范本
湖南省建设工程施工合同范本湖南省建设工程施工合同范本1. 引言本文档是湖南省建设工程施工合同范本。
合同范本旨在明确双方权利义务，规范合同执行，保障合同双方的合法权益。
双方需严格按照合同内容履行，如有争议应通过友好协商解决。
本合同范本适用于湖南省内的建设工程施工合同。
2. 合同主体2.1 委托人委托人指委托工程的建设单位，详细信息如下：公司名称: [委托人公司名称]注册地址: [委托人注册地址]法定代表人: [委托人法定代表人][委托人]2.2 承包人承包人指施工工程的承包方，详细信息如下：公司名称: [承包人公司名称]注册地址: [承包人注册地址]法定代表人: [承包人法定代表人] [承包人]3. 工程概况3.1 工程名称工程名称为: [工程名称]3.2 工程地址工程地址为: [工程地址]3.3 工程范围工程范围包括但不限于: [工程范围] 4. 合同条款4.1 工程造价工程造价为: [工程造价]4.2 工程工期工程工期为: [工程工期]4.3 工程质量标准工程质量标准遵循国家相关标准和法规，并按照如下要求执行: [工程质量标准要求]4.4 合同履行双方应按照合同约定的时间、质量和工程范围进行履行，详细要求如下:工程履行地点: [工程履行地点]工程履行时间: [工程履行时间]工程履行质量: [工程履行质量要求]4.5 违约责任任何一方违约应承担相应的法律责任，包括但不限于违约金、赔偿等。
4.6 争议解决双方如发生争议，应通过友好协商解决。
如协商不成，可以向有关行政机关或司法机构提起诉讼。
5. 附则5.1 附件本合同附件包括但不限于: [附件内容]5.2 合同效力本合同经双方签署生效，自[合同生效日期]起执行。
5.3 其他约定双方如有其他约定事项，可在本合同附件中明确。
以上即为湖南省建设工程施工合同范本，双方应严格按照合同内容执行。
本合同范本仅供参考，请根据实际情况进行修改和完善。
如有争议，以最新修改的合同为准。
湖南省建筑工程施工合同示范文本
湖南省建筑工程施工合同示范文本合同编号：____________签订日期：____年__月__日甲方（发包方）：____________地址：_________________联系人：_______________联系电话：______________乙方（承包方）：____________地址：_________________联系人：_______________联系电话：______________鉴于甲方为实施某项建筑工程，已接受乙方对该项目的中标。
依据有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方经过充分协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：_________________1.3 工程内容：_________________1.4 工程立项批准文号：____________1.5 资金来源：_________________第二条工程承发包范围2.1 乙方向甲方承揽的范围包括：_________________第三条合同工期3.1 开工日期：____年__月__日3.2 竣工日期：____年__月__日3.3 合同工期总日历天数：____天第四条工程质量标准4.1 工程质量标准应符合国家及行业相关规范和标准，具体要求如下：_________________第五条合同价款5.1 合同价款为（大写）：_________________元；（小写）：_________________元。
5.2 合同价款包括的内容和综合单价详见：_________________第六条合同文件6.1 组成合同的文件及合同文件的优先顺序与本合同文件中合同专用条款的规定一致。
合同专用条款没有约定的，则与合同通用条款的规定一致。
第七条发包人承诺7.1 发包人向承包人承诺按照合同约定的方式和期限支付合同价款和其他应当支付的款项，履行本合同的全部义务。
湖南建设工程施工合同(范本)
湖南建设工程施工合同(范本)湖南建设工程施工合同(范本)一、合同背景和目的本合同由甲方（下称甲方）和乙方（下称乙方）签订，为了明确双方的权利和义务，规范工程施工的过程和结果，保障双方的合法权益。
二、工程概况1. 项目名称：湖南建设工程施工合同范本2. 工程地点：湖南省3. 项目类型：建设工程施工三、合同条款3.1 工程内容和标准1. 甲方委托乙方进行建设工程施工，并提供合理的设计和施工方案。
2. 乙方按照甲方要求的设计和标准进行施工，在施工过程中严格遵守安全规范和质量控制要求。
3.2 合同价格和支付方式1. 甲方将按照双方协商的工程造价支付给乙方。
2. 工程款项分期支付，乙方根据工程进度在每个阶段完工后向甲方提交付款申请。
3.3 工期和延期1. 乙方按照合同约定的工期完成施工。
2. 如工程进度受到不可抗力或甲方原因影响，甲乙双方可协商延期安排，并签署补充协议。
3.4 资质要求1. 乙方需具备相应的施工资质，并确保其员工具备相应的技术和能力。
2. 如乙方资质发生变更或终止，乙方须及时通知甲方，并提供解决方案。
3.5 违约责任1. 如甲方或乙方违反合同中的约定，造成损失的一方有权要求违约方承担经济赔偿责任。
2. 如因不可抗力因素导致合同不能履行，双方免除违约责任，但需及时通知对方并提供证明。
四、合同变更和解除1. 合同变更必须经过甲方和乙方书面协商一致，并签署变更协议。
2. 如因不可抗力或其他特殊情况导致无法继续履行合同，甲方和乙方可协商解除合同，并签署解除协议。
五、争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应协商解决。
若协商不成，应提交至当地仲裁委员会进行仲裁。
六、附则1. 本合同自双方签字之日起生效，至工程竣工验收并做了全部结算且没有任何纠纷发生后终止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上为湖南建设工程施工合同(范本)的主要内容，请甲乙双方在签署合认真阅读并理解合同条款，确保双方的权益。
湖南省建设工程施工作业分包合同4篇
湖南省建设工程施工作业分包合同4篇篇1湖南省建设工程施工作业分包合同一、乙方为甲方承担湖南省某建设工程的施工作业，并依照合同约定的情况和标准向甲方提供服务。
二、乙方应严格按照合同要求开展工程施工作业，优化施工进度和质量，保证按期交付合格的工程成果物。
三、乙方应严格按照相关法律、法规和政策要求开展工程施工作业，并确保所有施工活动的安全和环保。
四、乙方应按照合同约定提供施工所需的人力、物力、财力等资源，并保证施工进度及质量。
五、乙方应按照合同约定的价格和结算方式向甲方支付工程施工作业分包费用。
六、乙方应对分包的各项工作负责，确保工程施工作业的顺利进行，提前发现和解决工程施工作业中的问题。
七、乙方在履行本合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。
如果无法达成一致意见，应提交给合同双方约定的仲裁机构进行处理。
八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签署之日起生效，合同期限为自工程施工作业起始之日至工程竣工验收之日止。
上述为湖南省建设工程施工作业分包合同的主要内容，为确保双方权益，合同中应包含详细的工程内容、分包范围、分包价格、履行义务、违约责任等条款，以便有效管理和监督工程施工作业过程，保障工程顺利完成。
同时，双方需严格遵守合同的约定，有序合作，共同完成工程目标，实现合同的双赢目标。
篇2湖南省建设工程施工作业分包合同第一章总则第一条为了规范湖南省建设工程施工作业分包合同的签订，保障各方的权益，依据《中华人民共和国建设法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规和规章，特制定本合同。
第二条本合同所称“施工分包商”是指依据本合同的规定承担施工服务的单位，本合同所称“分包工程”是指施工总承包商委托施工分包商实施的工程。
第三条本合同内容包括以下主要条款：1、分包工程的委托内容及工程范围；2、施工工期及工程进度；3、合同价款及支付方式；4、质量保证及安全措施；5、合同终止方式和处理办法；6、合同标的的转让及变更；7、合同违约责任及争议解决。
湖南省建设工程施工合同(示范文本)
湖南省建设工程施工合同(示范文本)湖南省建设工程施工合同第一章总则第一条为了规范湖南省建设工程施工活动，保护相关各方合法权益，维护社会秩序，根据相关法律法规，制定本合同。
第二条工程名称、承包人、建设单位、监理单位等基本信息应当在合同中明确。
第三条本合同的签订应当遵循公平、公正、公开的原则。
任何单位和个人不得为了自己的私利，对合同订立进行干预或者影响。
第四条合同的履行应当遵循合同诚信原则，各方应当按照约定的时间和内容履行合同义务。
第二章工程范围和内容第五条本合同的工程范围涵盖建设工程的设计、施工、设备安装、试运营等环节。
具体工程范围应当在附件《工程范围详细说明》中明确。
第六条建筑工程的基础、主体结构、建筑装饰、给排水、供电通信、暖通空调等各专业的设计、施工和验收等工作应当符合相关的国家标准和规范。
第七条电气工程的电气系统设计、安装、调试等各环节应当符合国家电气安全标准，确保电气设备的正常使用。
第八条本合同中各专业的设备安装、调试等工作，包括设备验收标准和方法都应当符合国家标准和专业标准。
第三章工程质量和安全第九条工程质量应当符合国家有关标准和规范的要求。
施工单位应当配备专业合格的人员，进行质量检测和验收。
第十条施工单位应当制定并实施安全生产措施，确保工人的生命安全和健康。
第四章工期和进度计划第十一条工程的工期应当根据实际情况进行确定，并在合同中进行明确阐述。
第十二条施工单位应当配合建设单位和监理单位的工程进度管理，按照合同约定的进度完成工程建设。
第五章费用支付和结算方式第十三条工程费用及支付方式应当根据合同约定进行明确。
支付方式可选择总价付款、分期付款等方式。
第十四条施工单位应当按照工程进度完成相应的工作，并在合同约定的时间内申请工程款支付。
第六章变更和索赔第十五条合同的变更应当经过各方协商一致，并在书面形式上进行确认。
第十六条若因不可抗力等原因，无法按照合同约定履行合同义务的一方，应及时通知其他各方，并提供相关的证明材料。
湖南省建设工程施工合同(示范文本)
湖南省建设工程施工合同(示范文本)湖南省建设工程施工合同（示范文本）附件：工程量清单、施工图纸、技术规范甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承建的湖南省建设工程施工项目，达成如下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程质量：按照国家、行业及地方相关标准、规范和设计文件要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。
二、合同工期2.1工程总工期：__________天，自合同签订之日起计算。
2.2工程开工日期：__________2.3工程竣工日期：__________2.4如因甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付相应的延期费用。
三、合同价款及支付方式3.1合同价款：本工程合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
3.2支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的____%作为预付款。
（2）进度款：乙方按照工程进度，向甲方提交工程量报告和支付申请，甲方审核确认后支付相应进度款。
（3）结算款：工程竣工后，乙方提交工程结算报告和支付申请，甲方审核确认后支付剩余款项。
四、工程变更及调整4.1工程变更：在施工过程中，如甲方需对工程进行变更，应书面通知乙方，乙方按照变更后的要求进行施工。
4.2工程调整：如因甲方原因导致工程量增加或减少，甲乙双方应协商确定调整后的工程价款。
五、工程质量及验收5.1乙方应严格按照施工图纸、技术规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
5.2工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告、竣工图纸、竣工结算等相关资料。
5.3甲方应在收到乙方提交的竣工资料后，组织相关部门进行验收。
湖南省建设工程施工合同(范本)
湖南省建设工程施工合同(范本)湖南省建设工程施工合同第一章总则第一条合同的订立根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲方和乙方就湖南省建设工程施工项目达成协议，特订立本合同。
第二条合同的名称本合同名称为《湖南省建设工程施工合同》（以下简称“本合同”）。
第三条建设工程信息1、项目名称：___________2、项目地点：___________3、建设单位：___________4、监理单位：___________5、设计单位：___________6、施工单位：___________7、施工工期：___________8、工程造价：___________第四条合同的生效和履行1、本合同自双方代表签字或盖章之日起生效。
2、双方应按照本合同的约定，履行各自的义务。
第五条合同的变更1、如因工程建设需要或其他原因，需要对本合同进行变更的，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2、双方如不能达成一致意见，可以按照法律规定的程序解决争议。
第二章合同的内容第六条工程内容和范围1、工程的内容和范围详见《湖南省建设工程施工合同附件一》。
2、双方负责按照《湖南省建设工程施工合同附件一》的规定，对工程进行设计、施工和验收。
第七条工程价格1、工程价格为人民币___________（大写：___________）。
2、工程价格不包含增值税和其他法定税费。
第八条工期1、工程工期为___________天（/个月）。
2、工期自合同生效之日起计算，除非合同另有规定，如因甲方原因导致工程不能按期完成，甲方需向乙方支付违约金。
第九条付款方式1、乙方按照工程进度和验收情况，提交发票给甲方。
2、甲方应在收到发票后___________个工作日内，支付相应款项给乙方。
第十条工程监督1、乙方应接受甲方的工程监督。
2、甲方有权随时对工程进行检查，并要求乙方进行必要的整改。
第十一条施工材料1、施工材料应符合国家标准和工程设计要求。
范本：建设工程施工合同
HNJS—2008工程编号：合同编号：湖南省建设工程施工合同工程名称：工程地点：发包人：承包人：湖南省建设厅第一部分合同协议书发包人：（全称）承包人：（全称）为实施（项目名称），已接受承包人对本项目的中标。
依据有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，共同协商达成如下协议。
1、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附工程项目一览表（附件一）工程立项批准文号：资金来源：2、工程承包范围承包范围：3、合同工期计划开工日期：计划竣工日期：合同工期总日历天数：天。
4、工程质量标准工程质量标准：5、合同价款（大写）：元；（小写）：元。
（1）其中规费：（大写）：元；（小写）：元。
（2）安全防护、文明施工措施费：（大写）：元；（小写）：元。
（3）其它约定：合同价款包括的内容和综合单价详见：（1）招标工程为承包人的投标报价书；（2）非招标工程为经确认的工程量清单报价表或施工图预算书；（3）其他约定。
6、合同文件组成合同的文件及合同文件的优先顺序与本合同文件中合同通用条款和合同专用条款的规定一致。
7、发包人承诺（1）发包人向承包人承诺按照合同约定的方式和期限支付合同价款和其他应当支付的款项，履行本合同的全部义务。
（2）发包人委托的监理人：监理人委派的总监理工程师：（或发包人指派的现场代表）8、承包人承诺（1）承包人向发包人承诺按照合同约定按期、保质完成施工任务及缺陷期内的修复。
（2）承包人派驻本工程的项目经理：、项目经理资质等级，项目经理到职时间：。
9、合同订立本合同订立时间：本合同订立地点：本合同正本两份，发包人和承包人各执一份；副本份，发包人份，承包人份，监理人份，合同备案机关份，其他份。
合同正本和副本具有同等效力。
本合同自生效。
发包人：（公章）：承包人：（公章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：通讯地址及收件人：通讯地址及收件人：邮政编码：邮政编码：联系电话：联系电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：帐号：帐号：年月日年月日第二部分通用合同条款（略）第三部分合同专用条款1 一般约定1.1 词语定义需要重新定义的词语和新定义的的词语：1.4 合同文件的优先顺序1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的日期发包人向承包人提供图纸的数量1.6.2 承包人提供的文件承包人报送监理人文件的种类承包人报送监理人文件的日期承包人报送监理人文件的数量：监理人批复承包人报送文件的时间：1.6.3 图纸的修改补充或修改的图纸，监理人签发给承包人的时间：。
湖南省建设工程施工合同示范文本
湖南省建设工程施工合同示范文本湖南省建设工程施工合同示范文本1. 引言本文档为湖南省建设工程施工合同示范文本，旨在为湖南省范围内的建设工程提供统一的合同范本，以规范建设工程施工合同的签订和履行。
本合同适用于湖南省内各类建设工程，包括但不限于住宅建筑、道路桥梁、市政工程等。
2. 合同双方本合同由以下双方共同订立：甲方：委托方（以下简称甲方）乙方：承包方（以下简称乙方）3. 合同内容3.1 工程名称和地点工程名称：[在此处填写工程名称]工程地点：[在此处填写工程地点]3.2 工程规模和范围工程规模：[在此处填写工程规模]工程范围：[在此处填写工程范围]3.3 工程价款及支付方式1. 工程价款：总价款为人民币[在此处填写总价款]元，甲方应按照以下方式支付给乙方：预付款：人民币[在此处填写预付款金额]元，在签订合同后[在此处填写预付款支付期限]个工作日内支付。
进度款：根据工程进度支付，具体支付方式参照附件进度款支付计划。
2. 工程变更和索赔：双方对于工程变更或索赔事宜应及时协商解决，未经书面同意不得擅自变更工程内容。
如发生工程变更或索赔，甲方应按照变更或索赔价格的70%预付款给予乙方，剩余金额在工程完工后支付。
3.4 合同履行期限工程合同履行期限为[在此处填写工程履行期限]个工作日，自合同签订日期起计算。
3.5 质量保证和验收标准1. 质量保证：乙方应按照国家和地方有关质量管理标准和要求进行施工，确保工程质量符合规定标准。
乙方对其施工所使用的材料和工艺质量负责。
乙方承诺工程质量保修期为[在此处填写质量保修期限]个月，自工程竣工验收之日起计算。
2. 验收标准：工程竣工时，双方应进行验收，符合以下标准方可通过验收：完成合同规定的工程范围；符合国家和地方有关建设工程质量验收标准；无安全隐患，经检测合格。
3.6 违约责任1. 如甲方未按时支付工程款项或其他约定款项，甲方应按逾期总金额的1%支付给乙方作为逾期利息。
湖南省建设工程施工合同示范文本
湖南省建设工程施工合同示范文本1. 引言2. 合同主体甲方：【甲方名称】乙方：【乙方名称】3. 合同目的本合同旨在明确双方的合作关系、约定施工合同的范围、工期、质量要求、支付方式等内容，确保项目按照双方的约定顺利进行。
4. 合同内容4.1 工程概况项目名称：【项目名称】施工地点：【施工地点】工程范围：【工程范围】4.2 工期本项目的工期约定为【工期】，自合同签订之日起计算。
4.3 合同价款预付款：【预付款比例】%进度款：根据工程进度支付，进度款比例以工程进度计算完工验收款：【完工验收款比例】%最后付款：【最后付款比例】%，在保证质量无问题的前提下支付4.4 质量要求本项目的质量要求符合相关法律法规和标准规定，乙方应按照甲方提供的设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量符合合同约定。
4.5 变更与索赔如因设计变更、施工变更等原因导致工程范围、工期、价款等发生变化，则双方应及时协商并签署变更合同，变更合同应与本合同具有同等法律效力。
如因甲方原因导致工程变更，乙方有权提出索赔，双方应协商合理解决。
4.6 违约责任如双方任何一方违反合同约定，导致对方受损，违约方应承担相应的违约责任。
违约方应支付违约金，并赔偿对方因违约而遭受的损失。
4.7 保修责任乙方应承担本工程的保修责任，保修期为【保修期】。
在保修期内，如发生工程质量问题，乙方应及时进行修复，不收取任何费用。
5. 合同变更和解除如因不可抗力或其他原因，导致无法继续履行本合同，双方应协商解决，可以签署变更合同或解除合同。
6. 合同争议解决本合同的争议解决适用法律。
如发生争议，双方应通过友好协商解决。
如果协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
7. 合同生效与执行本合同自双方签字或盖章之日起生效，并自始至终有效。
任何一方未按照合同约定履行义务的，应承担相应的法律责任。
8. 其他事项本合同中未尽事宜，双方需进行补充约定，并签订补充合同。
补充合同与本合同具有同等法律效力。
湖南省建设工程施工合同范本
湖南省建设工程施工合同范本1. 引言2. 合同订立2.1 缔约双方甲方：[甲方名称]，地址：[甲方地址]乙方：[乙方名称]，地址：[乙方地址]2.2 合同目的和范围本合同的目的是明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务，确保工程施工按照规定的要求和标准进行，保证施工质量和工期的达到预期目标。
工程的基本情况和要求工程的费用和支付方式施工进度和质量要求合同的履行和违约责任争议的解决方式等2.3 合同效力和变更本合同自双方签字之日起生效，并且在工程施工结束后仍然有效。
双方可在合同生效后变更合同内容，但需经过双方协商一致，并以书面形式确认。
2.4 合同解除和违约责任乙方未按照合同约定履行义务，造成严重影响的发生不可抗力的情况，导致工程无法继续施工的乙方如违反本合同约定，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、履行或解除合同等。
3. 工程要求和标准3.1 工程基本情况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模]工程期限：[工程期限]3.2 施工进度和质量要求施工进度：[工程进度要求]工程质量：[工程质量要求]3.3 工程费用和支付方式工程费用总额：[工程费用总额]支付方式：[支付方式]4. 合同履行和验收4.1 工程履行过程乙方应按照合同约定的要求和标准进行施工，确保工程按时完成。
乙方应定期向甲方提供工程施工进展情况的报告，并接受甲方的监督和质量验收。
4.2 工程质量验收工程完工后，甲方有权组织相关部门对工程进行质量验收。
如质量验收合格，乙方应向甲方交付工程竣工图纸、技术资料等。
如质量验收不合格，乙方应负责整改，直到达到合格标准为止。
5. 合同的解除和争议解决5.1 合同解除乙方未按合同约定履行义务且未能在规定期限内整改的工程发生重大事故或质量问题，无法按照合同约定进行施工的5.2 争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。
若协商无果，争议可提交湖南省有关部门进行仲裁或提起诉讼解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
HNJS—2008工程编号：合同编号：湖南省建设工程施工合同（补充协议书）工程名称：外滩新城工程地点：发包人：承包人：湖南省建设厅目录第一部分合同协议书一、工程概况二、工程承包范围三、合同工期四、工程质量标准五、合同价款六、合同的文件七、发包人承诺八、承包人承诺九、合同订立第二部分通用条款1 一般约定2 发包人义务3 监理人4 承包人5 材料和工程设备6 施工设备和临时设备7 交通运输8 施工测量9 施工安全、治安保卫和环境保护10 进度计划11 开工和竣工12 暂停施工13 工程质量14 工程质量检测15 变更16 价格调整17 计价、计量与支付18 竣工验收19 缺陷责任与保修责任20 保险和担保21 不可抗力22 违约23 索赔24 争议的解决第三部分合同专用条款1 一般约定2 发包人义务3 监理人4 承包人5 材料和工程设备6 施工设备和临时设备7 交通运输8 测量放线9 施工安全、治安保卫和环境保护10 进度计划11 开工和竣工12 暂停施工13 工程质量14 试验和检验15 变更16 价格调整17 计价、计量与支付18 竣工验收19 缺陷责任与保修责任20 保险和担保21 不可抗力24 争议的解决25 补充条款第四部分合同附件及格式附件一材料附表附件二工程质量保修书第一部分合同协议书发包人：（全称）湖南大鹏房地产开发有限公司承包人：（全称）为实施（项目名称），已接受承包人对本项目的中标。
依据有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，共同协商达成如下协议。
1、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附工程项目一览表（附件一）工程立项批准文号：资金来源：业主自筹2、工程承包范围及相关约定〈1〉从基础开始到封顶主体工程（按施工设计变更及甲方通知）；〈2〉按施工图设计及变更的外墙装饰、楼梯间装饰、各户进户门及铝合金外窗（带一扇纱窗采用中空玻璃窗）、（所有铝合金均为三槽带纱）。
〈3〉室内装饰只做内墙抹灰，卫生间及厨房防水工程。
（包括厨房排烟道）〈4〉屋面工程按设计及变更施工。
〈5〉外墙体按设计为，墙体保温按设计要求做热桥部位保温。
〈6〉不包括所有水电及消防工程（但包括防雷工程项目、屋面雨水管部分）。
〈7〉回填土只包括室内填土，不包括室外填土、外购土。
〈8〉外装饰以施工图为准，如甲方要求另外增加或减少的工程部分，双方另行协商。
〈9〉如有部分装修工程由甲方另行指定单位分包，由乙方协调配合施工管理，并无偿提供外架、机械及临时水电，乙方不收取任何配套、管理费、税费。
如分包单位有浪费及损坏现象，乙方有权要求补偿及赔偿。
分包部分的单价以本合同材料附表为依据，并负责资料的整理进入档案。
〈10〉飘窗、露台、复式楼挑空部分不计算面积，飘窗、露台按规划要求设置扶栏，乙方承担施工。
〈11〉面积计算按国家标规则准执行，但合同约定的入户花园按半面积计算。
〈12〉电动卷闸门。
〈13〉水泥钢材采用（海螺、南方、冀东），钢材（萍钢、冷钢、链钢）等品牌。
其它：3、合同工期计划开工日期：以发包方开工通知令为准计划竣工日期：合同工期总日历天数：天4、工程质量标准工程质量标准：合格工程5、合同价款合同承包价款为：元/平方米包干计算，此承包价格为一次性包干，涵盖了在施工过程中所有材料的价格涨跌风险因素。
结算时不予调整。
该栋房屋建筑面积为：按实际结算；该工程总承包价款为：按实际工作量结算。
（1）其中规费：（大写）：元；（小写）：元。
（2）安全防护、文明施工措施费：（大写）：元；（小写）：元。
（3）其它约定：合同单价为包干价格，包含所有材料涨跌的风险因素，结算时不予调整；施工面积按实际结算。
合同价格还包含施工方应缴的规费、安全文明施工措施费、按国家《建设工程质量检测管理办法》检测规范常规材料（设备、配件）检测费、结构抽检费。
合同价款包括的内容和综合单价详见：（1）中标通知书（2）招标工程为承包人的投标报价书；（3）其他约定。
6、合同文件组成合同的文件及合同文件的优先顺序与本合同文件中合同通用条款和合同专用条款的规定一致。
7、发包人承诺（1）发包人向承包人承诺按照合同约定的方式和期限支付合同价款和其他应当支付的款项，履行本合同的全部义务。
（2）发包人指派的工程师：职务：发包人派驻的工程师职权：行使本合同条款中所指发包人的权利和义务。
发包人委托的监理人：监理人委派的总监理工程师：8、承包人承诺（1）承包人向发包人承诺按照合同约定按期、保质完成施工任务及缺陷期内的修复。
（2）承包人派驻本工程的项目经理：、项目经理资质等级，项目经理到职时间：。
9、合同订立本合同订立时间：年月日本合同订立地点：本合同正本两份，发包人和承包人各执一份；副本四份，发包人一份，承包人一份，监理人一份，合同备案机关一份。
合同正本和副本具有同等效力。
本合同自年月日生效。
发包人：（公章）：承包人：（公章）：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：通讯地址及收件人：通讯地址及收件人：邮政编码：邮政编码：联系电话：联系电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：帐号：帐号：年月日年月日第二部分合同通用条款（略）第三部分合同专用条款1 一般约定1.1词语定义需要重新定义的词语和新定义的词语：无1.4合同文件的优先顺序（1）合同协议书（2）中标通知书（3）投标函及投标函附录（4）合同专用条款（5）合同通用条款（6）技术标准及要求（7）图纸（8）已标价工程量清单（9）其他合同文件1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的日期开工前七日发包人向承包人提供图纸的数量三份1.6.2承包人提供的文件承包人报送监理人文件的种类施工组织设计承包人报送监理人文件的日期开工后七日承包人报送监理人文件的数量：一份监理人批复承包人报送文件的时间：开工后七日内1.6.3图纸的修改补充或修改的图纸，监理人签发给承包人的时间：开工前七日。
1.8转让可由承包人转让给第三人的项目或工作（1）无（2）无上述转让的权力，在转让合同签订后 / 日内，应将转让合同副本报送监理人备案。
2发包人义务2.3发包人提供施工场地的约定：（1）永久占地的范围和面积：无（2）临时占地的范围和面积：施工材料堆场、安全防护设施占用等临时设施（3）施工场地应具备施工条件及提供的时间：本合同签订之日应具备开工进场所需条件（4）施工所需的水、电、汽、电讯等管线接至施工场地的要求、接入地点和提供时间：（5）施工场地外部道路通行权提供时间和要求：在不影响施工场地外部道路通行能力及市容市貌的情况下，合同约定的整个施工期间。
（6）施工场地内工程地质、地下管线、地下设施等有关资料的提供时间和要求：开工前三日由发包人提供详细的工程地质、地下管线、地下设施等有关资料。
（7）与施工场地周边环境关系的说明资料及相关协作关系合同的提交时间和要求：开工前三日2.8发包人的其他义务发包人应协调处理好周边环境关系，并由此承担可能发生的各项费用。
3监理人3.1监理人的职责和权力：发包人委托的职权（1）审批施工组织和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，自主向承包人提建议，并向发包人提出书面报告；（2）工程建设有关协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应当事先向发包人书面报告，并重复发包人批准；（3）检查、检验工程上使用的材料设备是否与合同、招标文件、工程量清单约定一致。
如果发现不一致的情况，立即要求承包人拆除、返工、将剩余不合格的材料设备撤出现场。
（4）具有对施工质量的检验监督的职责需要取得发包人批准才能行使的职权；（1）工程设计变更及其他变更的确认权；（2）工程变更导致工程量及造价增减的核实权、初审权；（3）所有涉及工程款支付文件的初审权、会签权；（4）非工程变更通知单所必须发生的费用增减的核实权、初审权；（5）所有涉及停工和工期调整的指令会签权；（6）更换不能满足工程需要的承包人项目经理、技术负责人及其他主要人员的建议权；（7）不可抗力导致合同价款和工期调整及损失分担的核实权、初审权；（8）凡涉及免除和变更承包人合同规定的义务和责任的事项的会签权。
监理公司的其他权利与义务详见发包人与监理公司签订的建设监理合同。
3.3监理人员的姓名及授权范围：3.4总监理工程师授权或委托其他监理人员，按3.5款的商定或确定的权力的事项有：3.5现场管理方式的约定：委托监理4承包人4.1承包人的一般义务4.1.3承包人除完成合同通用条款规定的任务外，还应完成的工作：暂无，发生时另行约定。
4.1.10承包人应承担除通用合同条款4.1.1项至4.1.9项规定以外的其他义务1、施工场地清洁卫生要求按文明施工现场标准执行，承包人负责施工现场的清洁卫生。
2、承包人负责对已完成的工程成品进行保护，并承担所发生的费用。
3、承包人应及时提出施工用电用水申请，经批准后在发包人提供的临时水电接入点，装置计量仪表，施工期间所发生的水电费用按电力、供水部门收费标准计算并由承包人承担。
4、承包人应积极配合发包人协调处理周边环境关系。
4.2分包4.2.2下列工程或工作，可由承包人分包给第三人本工程不得另行分包但必须在分包合同签订后 / 天内，将分包合同副本报送监理人备案。
4.10不利物质条件4.10.1不利物质条件包括基础开挖遇地下水、障碍物；施工场地地质情况与地勘资料不符等影响施工的其他物质条件。
5材料和工程设备5.1.2承包人应报送监理人审批的主要材料和工程设备的品种、规格、数量、供货人、供货时间，并提交质量证明文件。
详见合同附件三5.2.1发包人提供的材料和工程设备的名称，规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期见合同附件二。
5.2.3发包人提供的材料和工程设备交接、运输和保管的约定：无6施工设备和临时设备6.2发包人提供的施工设备：无发包人提供的临时设施：无6.4.1在保证本工程正常施工的前提下，发包人同意承包人在工程中途运出施工现场的设备：在不影响工程质量及进度的情况下，允许承包人对施工现场闲置的机械设备在工程中途运出施工现场。
发包人同意场内临时设施可用于本工程以外项目施工的约定：在不影响本项目工程进度及施工质量的前提下，施工单位经发包人同意后可自行调度。
7交通运输7.1办理出入施工场地专用和临时道路的通行权，修建权和承担有关费用的约定：由发包人承担7.2场内施工道路7.2.1场内施工道路修建、维修、养护和管理的约定：由承包人承担7.2.2发包人和监理人使用承包人修建的临时道路和交通设施的约定：在不破坏临时道路和交通设施及不影响承包方的施工进度的情况下，发包人和监理人可无偿使用。
7.4超大件和超重件的运输超大件和超重件场外运输的申请和所需道路和桥梁临时加固改造费用和其他费的约定：无8测量放线8.1施工控制网8.1.1监理人向承包提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间约定为开承包人向监理人报送施工控制网的时间约定：开工后三天内。