如何索要工程欠款
教你如何催工程款
教你如何催工程款要催工程款是一项重要的任务，尤其对于乙方来说，它直接关系到公司的经营和资金流动。
催工程款需要有一定的策略和技巧，下面将就如何催工程款给大家分享一些经验和方法。
第一，准备充分。
在催工程款之前，首先要对合同和付款条款进行详细了解，并确保自己能够全面掌握相关信息。
同时，还要准备好相关文件，如发票、工程完工报告以及与工程款支付相关的证明文件，以备需要时使用。
第二，保持良好的沟通。
与业主或合作方的沟通是催工程款的关键。
要保持良好的沟通，可以定期与业主进行项目进度沟通会，及时汇报工程进展情况，并与业主商讨付款事宜。
此外，也可以委派专人与业主保持沟通，及时了解业主的支付意愿和能力。
第三，严格按照合同要求行事。
在催工程款过程中，要严格按照合同要求履行自己的义务，并确保工程质量符合合同规定。
只有通过提供优质的产品和合规的服务，才能增加业主的满意度，从而更好地促使工程款的及时支付。
第四，建立信用体系。
若乙方具备一定的规模和实力，可以考虑与银行建立合作关系，建立或加入信用体系。
一旦乙方成为信用体系中的一员，将增加其获得贷款和融资的机会，从而为乙方提供一定的流动资金，也能提高合作方支付工程款的意愿。
第五，了解合作方的支付能力。
在催工程款之前，要了解合作方的财务状况和支付能力，避免因为合作方的资金问题而导致工程款的拖欠。
可以委托专业机构对合作方进行信用评估，评估其支付能力和风险情况，并在合同中规定明确的付款期限和方式，以便及时追讨工程款。
第六，采取必要的法律手段。
如果合作方拒不履行合同约定的支付义务，乙方可以采取必要的法律手段来追讨工程款。
可以委托律师起草律师函或提起诉讼，通过法律途径来保护自己的权益。
第七，寻求第三方调解。
如果采取法律手段追讨工程款不利于乙方与合作方的关系，也可以考虑寻求第三方调解，通过中立的第三方来解决纠纷。
可以通过仲裁或调解的方式来协商解决，以保持双方的合作和谐。
总结起来，催工程款需要乙方进行充分的准备和策划，在与业主或合作方的良好沟通和合同履行的基础上，采取必要的法律手段或寻求第三方调解，以确保工程款的及时支付。
承揽合同如何追讨工程款
承揽合同如何追讨工程款在建筑行业中，承揽合同是确保工程顺利进行的法律保障。
当遇到甲方拖欠工程款的情况时，作为承包方应如何维护自身权益呢？本文将深入探讨承揽合同中追讨工程款的有效途径和策略，为业内同仁提供参考与指导。
在承揽工程项目时，签订详尽的合同是防范风险的第一步。
一个完善的承揽合同应当明确双方的权利义务、支付方式、违约责任等条款。
但即便合同条款再完善，也难免会出现对方不履行付款义务的情况。
面对此类问题，以下几个步骤或许能帮助您有效追讨工程款。
保持沟通渠道畅通至关重要。
一旦发现对方有延迟支付的迹象，应立即启动沟通机制，了解原因，并尝试协商解决。
有时候，款项未能及时支付可能是由于对方的临时资金周转问题，通过友好沟通，双方可以商定一个合理的延期支付计划。
如果沟通未能解决问题，那么第二步则是发出正式的催款函。
催款函应包含合同规定的支付期限、已发生的迟延情况及要求支付的具体金额，同时要明确提出一个合理的最后支付期限。
此举旨在书面形式提醒对方其违约行为，并为可能采取的法律行动留下证据。
倘若上述步骤均未奏效，第三步则涉及到法律手段的运用。
此时，可根据合同约定提起仲裁或直接向法院提起诉讼。
在诉讼过程中，除了要求支付欠款外，还可以根据合同条款索要违约金及逾期利息等。
对于一些大额工程款的追讨，有时需要借助专业的第三方机构，如律师事务所或专业的债务追收公司。
这些机构凭借专业的知识和经验，能够更高效地进行债务追收工作。
值得一提的是，在整个追讨过程中，保留好所有相关证据至关重要。
这包括但不限于合同文本、交流记录、催款函件、工程进度报告以及任何形式的确认欠款的证据。
这些证据将成为您在法律诉讼中获胜的关键。
在实际操作中，每个案例都有其特殊性，因此在采取行动前，建议咨询专业律师，以便根据实际情况制定最合适的应对策略。
专业律师不仅能够提供法律意见，还能帮助规避不必要的风险，并指导整个追讨过程。
承揽合同中的工程款追讨是一个复杂而专业的过程。
没有工程合同怎么要工程款
没有工程合同怎么要工程款我们需要明确的是，即使没有正式的工程合同，只要能证明双方之间存在工程实施的事实关系，就可以依法主张工程款的支付。
这通常需要提供工程实施的证据，如施工现场照片、视频、施工日志、材料购买发票、工人工资发放记录等。
我们可以参照以下范本来起草追讨工程款的函件：[标题]关于追讨工程项目（项目名称）款项的函[称呼]尊敬的（对方公司或个人名称）：[]1. 事实陈述：贵公司与我方于（具体日期）就（工程项目名称）达成口头协议，由我方负责该工程的（具体工作内容）。
自（开始日期）至（结束日期），我方已按约定完成全部工作，并确保工程质量符合要求。
2. 款项计算：根据双方的口头约定及实际完成的工作量，我方计算出应收工程款共计（金额）。
详细计算方式如下：（列出具体的计算过程和依据）。
3. 催款说明：截至目前，贵公司尚欠我方工程款（金额）。
我方已于（催款日期）通过（催款方式，如电话、邮件等）多次催促贵公司支付上述款项，但至今未收到任何回应。
4. 法律依据：根据《中华人民共和国民法典》相关规定，即使没有书面合同，只要能够证明合同履行的事实，即可认定合同关系的成立。
因此，我方有权要求贵公司支付相应的工程款。
5. 要求与后果：为了避免给双方造成不必要的损失，我方要求贵公司在接到本函后的（具体时间，如5个工作日内）支付全部欠款。
若贵公司逾期未支付，我方将不得不采取包括但不限于向有关法律部门投诉、提起诉讼等手段来维护自身权益。
[结尾]希望贵公司能够重视此事，及时解决欠款问题。
如有疑问或需要进一步沟通，请与我方联系。
期待贵公司的积极回应，并感谢配合。
[落款]此致敬礼！[发件人签名]（你的名字或公司名称）[日期]。
催工程款的技巧和话语
催工程款的技巧和话语
1.态度要积极：不要总是抱怨，要用乐观的态度来推进工程款的催收工作，表现出信心和希望。
2.沟通的要富有温度：催收过程中要做到礼貌，尊重他人，将相互之间的沟通变得温暖起来，以便达到更好的催收效果。
3.必要时，可以做到友好的威胁：只有当其他的努力都不起作用的时候，才可以采取此种策略，这可以让债务人更有动力去偿还他们的债务。
4.对催收调查进行诚实报告：要始终保持客观公正，不要乱讲话，避免擅自加入事实不完整的问题，只有这样才能让债务人信任我们，从而让催收过程更有效率。
5.尊重债务人，持平等处理：催收不要过于严厉，善意的沟通，耐心的倾听，平等的处理，这些都是极好的催收技巧。
6.把债务人的利益放在首位：要给债务人更充分的展示，让他们能够更好的了解自己的利益，让他们更加愿意及时的支付债务。
追讨工程款欠款的最佳方案
追讨工程款欠款的最佳方案首先，法律途径是追讨工程款欠款的必经之路。
在我国，企业可以通过法院提起诉讼追讨欠款。
根据《中华人民共和国合同法》第八十三条规定，债务人不履行到期债务的，债权人可以要求履行，并有权要求债务人承担违约责任。
在起诉前，企业可以通过法律专家对合同内容进行详细分析，评估案件胜诉的可能性，制定合适的诉讼策略，争取最大的利益。
其次，合同法规定也是追讨工程款欠款的重要参考依据。
根据《中华人民共和国合同法》第十八条规定，当事人的自愿原则，是合同法理念的核心。
在签订合同的时候，企业应当严格履行合同约定，保障自己的权益。
同时，合同中的违约责任条款、争议解决条款等都应当被重视，发挥其规范和约束对方行为的作用。
再次，协商解决是追讨工程款欠款的一种有效方式。
企业在追讨工程款欠款的过程中，可以通过协商的方式与欠款方就清偿方案进行沟通，找到一个双方都可以接受的解决方案。
在这个过程中，企业可以适当让步，争取欠款方的谅解和支持，最终达成一致意见。
最后，仲裁也是追讨工程款欠款的一种较为常见的方式。
在签订合同的时候，企业可以将争议解决提交到仲裁机构，通过仲裁裁决来解决纠纷。
仲裁是快捷、经济且具备法律效力的争议解决方式，很多工程合同都有仲裁约定。
企业在追讨工程款欠款的时候，可以依据合同约定将争议提交到仲裁机构，通过仲裁解决纠纷。
在追讨工程款欠款的过程中，企业还需要留意一些问题。
首先，要准确掌握欠款方的信息，了解对方的实际情况，为制定针对性的追讨方案做好准备。
其次，要注意证据的保全，保留相关合同、付款凭证、履约证明等，以免在追讨欠款的过程中证据不足。
再次，要加强内部管理，规范合同管理流程，确保工程款的收付账务是清晰合规的。
总之，追讨工程款欠款是一个需谨慎对待的问题，企业需要在追讨的过程中充分发挥法律、合同和协商解决的优势，选择合适的追讨方案，争取最大的利益。
同时，企业也要提高风险意识，规范内部管理，保护自己的合法权益。
催工程款的技巧和话语
催工程款的技巧和话语催工程款是一个比较敏感且重要的事情，对于施工方来说，催款是为了保证资金的流动，继续推进工程的进行；对于业主来说，催款则是为了确保施工方按时完成工程和交付符合合同的质量标准。
因此，在催工程款时，需要掌握一些技巧和用词，以确保双方的合作不受影响，并达到催款的目的。
以下是一些催工程款的技巧和话语：1.确认款项到期时间：在催款前要确保款项已经到了合同规定的支付时间。
可以通过仔细查看合同约定或者与财务人员核对款项到账情况。
2.友善的沟通：催款时要采用友善、礼貌而坚决的沟通方式，避免使用挑衅、争论或批评的言辞。
可以使用“请”、“能否”以及感激的话语，例如：“请您尽快支付工程款，以便我们按时完成工程。
”或者“我们非常感谢您的配合和支持，希望您能在今天内支付工程款，以便我们继续工程进度。
”4.强调合同义务：在催款时可以提醒对方根据合同规定按时支付工程款，并强调对双方的权益都有利。
例如：“根据合同规定，您应在工程完成后的7天内支付工程款项，请您尽快办理支付事宜，以免影响工程进度。
”5.提供相关证据：在催款时，可以提供与工程款项相关的证据，例如进度报告、工程验收等，以证明工程已经达到合同规定的要求，从而促使对方支付工程款。
例如：“我们已经完成了工程的90%，并提供了相关的进度报告和照片，我们希望您能及时支付相应的进度款项。
”6.设定催款计划：在催款时，可以制定一个催款计划，明确每次催款的时间和方式，并提前与对方沟通和确认。
这样可以让双方都预留好时间进行付款或者进行了解。
8.寻求法律援助：如果经过多次催款后仍无法得到对方的支付，可以寻求法律援助。
可以请律师起草相关法律函件，并采用法律手段来催收欠款。
催工程款是一个需要细心和技巧的过程，正确认识和使用催款技巧，既可以确保双方的权益，也可以维护合作关系，使工程能够按时完成。
同时需要注意的是，要尊重对方的个人感受和合同规定，以避免产生不必要的纷争和纠纷。
催工程款的技巧和话语
催工程款的技巧和话语
1.确认款项到期日期：在开始催款之前，确保您清楚地了解款项的到
期日期。
这可以帮助您制定催款计划和时间表。
2.及时催款：在款项到期前的适当时间开始催款，以确保您有足够的
时间与对方进行沟通和解决问题。
这可以避免拖欠和纠纷的发生。
4.强调合同条款：提醒工程款的欠款方有关合同中的付款条款，并强
调其责任和义务。
这可以使对方意识到他们必须按照合同要求履行付款义务。
6.针对具体问题：如果对方提出了付款困难的理由，要求他们提供详
细的解释和证明文件。
了解问题的具体性质可以帮助您找到解决方案或提
出合理的解决建议。
7.灵活应对：如果对方确实遇到了付款困难，可以考虑延长付款期限、分期付款或接受部分付款。
这可以在其中一种程度上减轻对方的负担，并
展示出您的合作态度。
9.考虑法律手段：如果催款多次未果，并且您确定欠款方故意拖欠付款，可以考虑采取法律手段来追讨欠款。
在这种情况下，您可能需要寻求
法律专业人士的帮助。
10.保持良好的客户关系：尽量避免在催款过程中破坏与客户的关系。
催款虽然重要，但维护良好的合作关系同样重要。
在处理催款时，要随时
提醒自己保持专业和礼貌的态度。
最后，催款过程可能会遇到不同的挑战和情况。
根据具体情况，您可
能需要调整和应用不同的技巧和话语。
催要工程款及清理欠款策略及方法
催要工程款及清理欠款策略及方法
催要工程款及清理欠款的策略和方法可以包括以下几个步骤：
1. 准备工作：首先，整理好与工程款相关的文件和合同，包括付款计划、合同条款等。
确保对方拖欠工程款并且已经过了支付期限。
2. 书面通知：以书面形式向对方提出催要工程款的要求和逾期通知。
明确列出工程款的金额、付款截止日期，说明对方已经逾期支付，要求对方尽快结清欠款。
3. 电话和口头催要：在发送书面通知后，及时与对方进行电话沟通或亲自会面，重申催款要求，强调对方需尽快支付欠款，并询问对方是否遇到了付款困扰。
4. 协商支付计划：如果对方表示无力一次性支付全部欠款，可以与对方协商制定分期付款计划，确保对方能按约定时间逐步偿还全部欠款。
5. 法律措施：如果对方拒绝支付或拖延支付欠款，可以考虑采取法律手段解决纠纷。
请咨询专业律师，了解相关法律程序和可行的解决方案。
6. 催款函与律师函：如果对方对催款通知没有任何回应，可以委托律师撰写正式的催款函或律师函，以凸显严肃性并促使对方履行支付义务。
7. 催债机构：如果涉及较大金额或无法自行解决的债务，可以考虑委托专业的催债机构来处理欠款事宜。
催债机构会采用更加专业的手段，以尽快追回欠款。
在进行催要工程款及清理欠款的过程中，注意保持合理的沟通和耐心，尽量保持双方关系的良好，以便解决问题。
同时，一定要确保自身的合法权益，并且妥善保存相关证据，以备日后需要。
建筑工程催款流程
建筑工程催款流程
建筑工程催款流程通常包括以下步骤：
1. 准备资料：收集与工程相关的合同、发票、工作量确认单等文件，确保有充分的证据证明欠款事实。
2. 书面通知：向欠款方发送催款函或通知，明确欠款金额和还款期限，并要求对方签收或以其他方式确认收到。
3. 电话沟通：在发出书面通知后，可以通过电话与欠款方进行沟通，询问欠款原因和还款计划。
4. 会议协商：如有必要，可以组织双方会议，协商解决欠款问题。
5. 制定还款计划：与欠款方共同商定一个还款计划，明确还款金额、时间和方式。
6. 跟踪进度：按照还款计划进行跟踪，确保欠款方按时还款。
7. 采取法律措施：如果欠款方仍拒绝还款，可以考虑采取法律手段，如起诉或申请仲裁。
8. 记录留存：在整个催款过程中，要妥善保存所有的沟通记录和相关文件，以备日后可能的法律纠纷。
在催款过程中要保持耐心和专业，采取合理的方式与欠款方沟通，尽量通过协商解决问题。
同时，及时采取法律措施也是保护自身权益的重要手段。
施工企业讨要工程款(3篇)
第1篇您好！首先，我代表我方施工企业向您表示衷心的感谢。
感谢您在我方承接贵公司项目过程中给予的大力支持和配合。
经过双方共同努力，项目已按合同约定圆满完成，现就我方工程款事宜向您提出以下请求，敬请予以关注和支持。
一、项目概况我方施工企业于xx年xx月xx日与贵公司签订《xx工程项目施工合同》，合同金额为人民币xx万元。
合同约定，我方负责贵公司xx项目的施工，工期为xx个月。
项目于xx年xx月xx日开工，xx年xx月xx日完工，实际工期为xx个月。
二、工程款支付情况1. 根据合同约定，工程款支付方式为分阶段支付，具体如下：（1）开工前支付合同总额的10%作为预付款；（2）每完成合同约定工程量的一半，支付该部分工程量的50%作为进度款；（3）工程竣工验收合格后，支付剩余工程量的30%作为结算款；（4）工程保修期满后，支付保修金。
2. 我方已按照合同约定，按时完成各项工程量，并提交了相关验收资料。
截至目前，我方已收到贵公司支付的预付款xx万元，进度款xx万元，共计xx万元。
三、现提出讨要工程款的请求1. 鉴于我方已按合同约定完成项目，且已提交相关验收资料，贵公司应按照合同约定支付剩余工程款xx万元。
2. 根据我国《合同法》及《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，工程款支付是合同履行的重要环节，我方有权要求贵公司按照合同约定支付工程款。
3. 若贵公司未能按时支付工程款，我方将依法维护自身合法权益，包括但不限于向有关部门投诉、申请仲裁或提起诉讼。
四、希望贵公司予以关注和支持为了维护双方的合法权益，促进合作关系的和谐发展，我方恳请贵公司尽快支付剩余工程款xx万元。
在此，我方郑重承诺，将继续为贵公司提供优质、高效的施工服务，确保工程质量。
敬请贵公司予以关注和支持，望早日解决此事。
如有任何疑问，请随时与我方联系，我们将竭诚为您服务。
再次感谢贵公司对我方工作的支持与信任！顺祝商祺！此致敬礼！xx施工企业xx年xx月xx日第2篇您好！我是XX施工企业的负责人，现就我公司承建的XX项目工程款一事向您提出请求，希望能够得到您的关注和支持。
工程欠款催缴方案范本
工程欠款催缴方案范本一、前言在工程建设领域，欠款问题是一件很常见的事情。
无论是施工单位欠下工程款，还是业主拖欠施工单位款项，都会给工程造成不良影响。
为了有效解决工程欠款问题，确保工程的正常进行和建设周期的顺利推进，需要建立一套完善的催缴欠款方案。
本文将针对工程欠款问题，提出一套催缴欠款方案，并分别从施工单位和业主两个角度进行阐述。
二、对工程欠款问题的认识1.施工单位角度：对于施工单位来说，欠款问题会严重影响到施工进度和工程质量。
如果施工单位长期拖欠工程款，将会导致资金链断裂，无法保证工程的正常进行。
同时，施工单位也会面临着员工工资无法支付、原材料供应商无法结算等问题，造成较大的经济压力。
2.业主角度：对于业主来说，拖欠施工单位款项可能会导致施工单位停工，从而延误工程周期，增加工程成本。
同时，业主也会因为拖欠款项而面临着相应的法律风险和信誉风险。
因此，及时催缴欠款对于业主来说也是十分重要的。
三、针对施工单位欠款的催缴方案1.建立完善的合同管理制度：在签订合同的时候，应当明确约定工程款的支付时间和方式，并写明欠款的违约金和法律责任，以提高合同的约束力。
在合同履行过程中，要做好相关数据记录和证据保全工作，确保有足够的证据支持欠款的事实。
2.提前预警和及时沟通：当施工单位发现业主出现欠款情况时，应当及时提醒业主，并进行沟通协商，尽量减少欠款带来的损失。
同时，也应该提前预警，及时做好资金周转准备，以应对可能出现的欠款情况。
3.依法追讨欠款：如果业主未能按照合同约定支付欠款，施工单位可以通过法律途径追讨欠款，包括起诉、申请仲裁等方式。
在此过程中，可以聘请专业的律师团队协助处理，提高追讨欠款的成功率。
4.采取合理的催款方式：一旦业主出现欠款情况，施工单位可采取合理的催款方式，包括书面催款函、电话催款、上门拜访等方式。
同时，在沟通的过程中要保持冷静，妥善处理双方关系，避免因这个问题导致未来的合作受到影响。
5.与业主建立良好的合作关系：在正常的施工过程中，施工单位应与业主建立良好的合作关系，增进双方的信任。
没有书面合同怎么要工程款
没有书面合同怎么要工程款要明确一点，即便没有书面合同，只要能够证明工程已经完成并且符合约定的质量标准，那么业主就有义务支付相应的工程款。
因此，收集证据成为首要任务。
这些证据包括但不限于：工程进度的照片或视频、与业主或其代表的通信记录、材料采购发票、工人工资发放记录等。
这些证据能够形成完整的证据链，证明工程的存在以及完成情况。
与业主进行沟通是解决问题的关键。
在这一过程中，保持冷静和专业的态度至关重要。
可以尝试通过友好的方式与业主协商，明确表达自己的诉求，并尽可能提供上述收集到的证据。
在沟通时，强调合作的重要性，以及按时支付工程款对于维护双方长期合作关系的必要性。
如果直接沟通未能解决问题，可以考虑寻求第三方的帮助。
这包括行业协会、商会或者专业的调解机构。
这些机构通常有丰富的经验处理此类纠纷，并且可能提供更为专业的解决方案。
也可以考虑聘请律师，通过法律途径来追讨工程款。
虽然这可能会增加成本，但在一些复杂的情况下，可能是最有效的方式。
在追讨工程款的过程中，了解相关的法律法规也是非常重要的。
不同地区的法律对于合同的形式和效力可能有不同的规定。
在一些法域内，即使没有书面合同，只要能通过其他方式证明合同的存在和内容，合同仍然是有效的。
因此，了解自己所在地区的相关法律规定，对于制定追讨策略是非常有帮助的。
无论采取何种方式追讨工程款，都应该坚持合法合规的原则。
任何过激的行为都可能适得其反，不仅不利于问题的解决，还可能带来额外的法律风险。
在整个过程中，保持耐心和毅力，同时做好充分的准备和记录，以备不时之需。
年底如何催要工程款十大催款攻略
1.提前建立沟通机制：在开始项目之前，就应当与客户详细沟通合同中的付款条款和时间节点，并达成共识。
这样既可以避免后期发生争议，也能够加深和客户之间的信任和合作。
3.定期更新进展情况：透明的沟通很重要，定期向客户提供项目进展情况报告，确保他们能够了解当前项目的进展情况，并且知道自己应该付款的金额和期限。
4.提供优质的服务：提供良好的售后服务，确保客户对产品或工程质量满意。
通过提供优质的服务，可以增加客户对您企业的满意度，从而增加客户按时支付工程款的意愿。
5.分段收款：如果工程项目较为庞大，可以分段收取工程款。
在合同中约定工程进度达到一定程度时，可以收取一定金额的款项。
这样既可以减轻客户的负担，也可以确保您能够按时获得部分回款。
7.设置提成制度：为销售和项目管理人员设置与回款挂钩的提成制度，激励他们积极推动回款工作。
这样既能够增加员工的积极性，也可以确保回款工作得到充分的重视。
8.提供优惠或降价：如果客户长期未付款，可以适当给予一些优惠或降价的措施，以促使客户尽快付款。
但是要注意不能降低产品或工程的质量，以保证正常的运作和利润。
9.出具强制措施威胁：如果客户拒绝支付或拖延支付工程款，可以考虑采取法律手段进行威胁，比如提起诉讼或采取法律强制措施。
但是，这种方式应该放在最后一步，需要谨慎处理，以免对企业形象造成负面影响。
10.保持良好的合作关系：长期合作是企业获得更多回款的关键，因此要求工程施工和售后服务超过客户的期望值，保持与客户的良好沟通与合作，从而增加客户信任和满意度。
总之，催要工程款需要综合考虑各种因素，制定合理的策略和方法。
只有通过合理的沟通、提供优质的服务，并采取恰当的措施，才能够成功地催要工程款。
希望以上十大催款攻略能够对您有所帮助，祝您在年底顺利催款！。
讨要工程款最快最直接的办法有哪些
讨要⼯程款最快最直接的办法有哪些⼯程款拖⽋是现在建筑⾏业普遍存在的⼀个现象，⼯程款拖⽋损害了很多农民⼯的利益，这就需要使⽤有效的办法进⾏⼯程款讨要，那么拖⽋⼯程⽋款怎么解决?最快最直接的解决办法是什么?接下来由店铺的⼩编为⼤家整理了⼀些关于这⽅⾯的知识，欢迎⼤家阅读！讨要⼯程款最快最直接的办法有哪些⾛法律途径，找熟⼈催要，找讨债公司。
拖⽋⼯程款最快最直接的解决办法⼀：⾛法律途径⾛法律途径是解决⼯程⽋款纠纷最好的办法!好多⼈都问.多长时间能打完官司啊!钱能要回来了吗?如果别⼈⽋你钱，你都想到⾛司法程序了，那你也是没有办法了，估计⼈也找了，话也谈了，礼也送了，就是不给你结款，今天开会，明天少个公章，就是⼀拖再拖。
打官司最快:打官司最多半年，告诉你了，你说时间太长，不打官司拖你个3年2年都是正常。
所以，打官司是最快最直接的解决办法。
打官司最稳:通过司法途径解决问题，双⽅都在⼀个起跑线上，到法院举证例证，找个关系强⼀些的律师，从⽴案到执⾏都会⾮常稳的进⾏。
打官司最准:打官司还可以保护你的合法权益，现在整个建筑⾏业萧条，都⽋很多钱，你不起诉别⼈起诉了，冻结了财产，钱就是别⼈的了。
拖⽋⼯程款最快最直接的解决办法⼆:找熟⼈催要⼯程款.中国⼈都好⾯⼦，都有⼏个熟⼈和朋友，解决问题想到的第⼀点就是找熟⼈带话，找朋友解决，在以前这样做是⽐较好⽤的，因为建筑⾏业资⾦链还没有断掉，⼤家⼿⾥都有钱，早给⼀天晚给⼀天就是⼀句话的事。
现在不同了，现在好多单位都没有钱，问题⾮常的严重，你找熟⼈都不⼀定能解决问题，找熟⼈可能还会适得其反，所以刘政伟主任给⼤家的建议就是:找熟⼈可以，但是⼀定要找到相当、好⽤的熟⼈，找错⼈的话很可能打草惊蛇，以后要钱的机会都没有。
拖⽋⼯程款最快最直接的解决办法三:找讨债公司⽋债还钱.天经地义，⽋钱不还就找⼈收拾他，在很多国⼈的⼼中都这样想的，你⽋我钱不还，我⾃⼰没那个能⼒要，我找找有能⼒的⼈总可以吧，这些有能⼒的⼈就是我们⼝中的社会⼈或者讨债公司!找这些⼈有⽤吗?刘政伟律师给⼤家的建议是:现在是法制社会，不要找⼀些⼈做违背法律的事情，搞不好钱要不到不说，还要有牢狱之灾。
十四个实用追收工程款欠款方法
要不回工程款?14个实用追收工程款欠款方法1、以物抵债法(又称债务重组)对债务人无现款偿还但同意以物抵债的,就进行合理估价.抵偿物要经济实用,宜于变现.清欠过程中,对于以物抵债的,需办理相应权属抵押登记手续.我公司所承包施工的某房产项目,因种种原因销路不佳.截止到现在,该房产公司拖欠进度款1000万,没有能力支付.大量的房屋被闲置,该房产公司随时有破产的可能,如何催讨,难度大.根据双方合同通用条款规定,业主拖欠进度款,经催讨未改善,可以停工.但是一旦停工,会使房产公司处境更加艰难,势必走向破产,这样的结果并不是公司所期望,为了主张权利,同时又有回旋余地,我们采取下列措施:①由总公司致函相应分公司,主要内容是业主拖欠工程款经催讨无果,分公司就有义务责任催讨.限期要求分公司与业主协商,以物抵债及延期付款协议.在协议中明确被告所欠1000万应在×年×月×日之前付清.逾期业主自愿以房产中的哪几套折价.如果业主同意则继续施工;业主不同意则停工.这时停工,房产公司是很紧张的.②延期付款协议予以公证,经公证的还款协议不必诉讼,可直接申请强制执行.2、录音催讨法有一个工程尾款30万元拖欠长达10年未还.2004年初,该施工企业法律顾问从收集证据入手,取得了双方签定的《施工合同》、《工程竣工报告》,为维权奠定了基础.在获取上述证据后,施工方利用最高人民法院《关于民事证据若干问题的规定》中允许的方式,采用电话录音、录像,取得了本案时效中断的视听证据.由项目经理于2004年1月间拔打业主手机,通话主要内容:一是对方欠款数额;二是施工方自1994年以来一直在主张债权;三是何时归还欠款.通话过程进行了全程录音、录像.特别是录像证据中,现场环境、在场人员、项目经理拔打业主手机的过程清晰可见.随后又在移动公司提取了项目经理所使用的电话《通话清单》.至此,完成了中断时效的证据锁链,对方拖欠施工方工程款的证据全部取得,为恢复诉讼时效提供了法律证据.3、银行转帐法如某工程业主拖欠几十万元工程款,多年来业主以各种借口推拖不还,也不作对帐记录,致使债权超过了诉讼时效期.为了获得证据,施工方可以先派人去对方单位清欠,对方能给多少就要多少,但是不拿现金,要求从银行走汇票,想方设法恢复诉讼时效的工作思路.4、协商对帐法双方重新签订的联系单、对帐单是有效清欠证据.5、纪委查案方法以企业内部中层干部离任审计为由,找到债务单位要求出具业务联系单.一旦出具对帐单,就是有效证据.6、故意主张法若欠款金额为4万元,已超过2年时效.施工方以特快专递方式致函业主,故意要求清偿8万元欠款.有时债务方觉得冤枉,回函只承认其中的4万元.这样复函就是施工方胜诉的证据.7、依法诉讼法应充分利用"优先受偿权"、"工程拖欠款还款协议赋予强制执行效力公正的暂行办法"、"最高法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释"等相关法律保护我们的合法债权.对于证据充分,事实清楚,催讨无果而又具备还款能力的,坚决进行法律诉讼.诉讼实践中证据收集是基础,诉讼保全是前提,友好协商是途径.8、摸透心理法该方法对民营学校有一定效果.由于民营学院是民营投资,没有资金来源保证,只靠每年招收新生的学费进行偿还,因此学校既不想及时还钱,又怕给学校带来负面影响.施工方可抓住学院怕把问题搞大,影响学生生源的弱点,一方面多次上门督促还款;另一方面组织人员在新生入学之际催收欠款,对方往往迫于舆论压力,会还清全部欠款.9、跟踪追讨法对于清欠难度大的"钉子"类债权,可采取"贴、跟、咬"的方式,不达目的的誓不罢休.可以天天往债务人处跑,用诚意感动对方,用纠缠烦倒对方.但不宜采用聘请社会"私人侦探"跟踪,更不能采用软禁绑架等违法手段.某施工单位采用紧盯不放的办法,终使开发商偿还了工程款.该公司承建的一个房建项目,开发商老板为躲债,不见施工方清欠人员,施工方安排3名清欠人员专车追讨,经过近一个月的追踪终于在腊月二十八深夜,堵住了开发商老板,使其自知理亏,连夜开出了几百万元的还款支票.10、内部招标法一些公司拿出一批难点项目,在员工中进行招标清欠,并给予一定的优惠政策,鼓励清欠.通过制定下发《应收帐款内部招标办法》来规定招标费用支出标准、招标办法及委托收款合同书样本.如某公司先后推出315个、涉及资金1.07亿元的债权项目实行招标清欠,该公司1名职工先后承接了6个债权项目,共收回帐龄在五年以上的外欠款406万元.许多单位通过总结年度"清欠"工作.评选先进集体和先进个人,调动了清欠人员的积极性,创新了很多清欠手段.11、延伸清欠法具体办法有:承接续建工程;与甲方共同找建设单位落实资金等方式收回工程欠款;帮助房产商推销房屋,用售房收入偿还欠款;撮合供料商购买商品房抵消我方所欠料款.12、债权转让法(三角抹帐)债权转让运用得当可有效地解决三角债问题,减少清欠成本,缓解企业矛盾.如某公司与湖南某公司合作承担了对某道路路面工程的施工.该工程初验合格交付后,甲方尚欠工程款1000多万元.为了尽快收回欠款,某公司采取了债权转让的方式,将其中的900多万元债权转让给了合作方,并签订了《债权转让协议》,抵消了某公司欠湖南某公司的等额债务.13、媒体曝光法云南某集团多次请云南当地电视台对长期拖欠巨额工程款不还的某大厦等工程项目业主单位进行暴光,使恶意拖欠工程款的房地产商引起社会关注,从而取得清欠效果.14、合同预防法工程结算难难在审价.业主出于种种目的审价不及时.同时审价效力又需双方确定.常常出现施工方审价,业主不认可;业主审价,施工方不认可,如此多方审价,重复审价,费力费时.为此,可在合同中作下列约定:1、"业主应在收到决算书×天内完成审价,逾期视为生效",以预防逾期审价.有时在合同中直接作上述表述,业主担心其权益受损而拒签字.有一种变通办法,可在合同中明确双方适用《建筑法》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》,虽然后者是建设部颁布的部门规章(它明确了业主逾期生效)的结果,一旦双方选择适用,同样起到"逾期生效"同等效果.2、"若施工方对业主的及时审核结果有异议的,双方同意任一方到××会计事务所审定,以审定价视为最终结论".以此预防重复审价.。
工程款没有合同要怎么要钱
工程款没有合同要怎么要钱我们需要明确的是，即便没有书面合同，只要能够证明双方存在口头协议或者有实际施工行为，并且可以提供相应的证据，那么工程款的追讨是有可能的。
以下是一些关键步骤和建议：1. 收集证据：尽管没有书面合同，但任何形式的通信记录、施工现场照片、工程进度报告、材料购买发票、工人工资发放记录等都可以作为证据。
这些证据能够证明工程的存在以及您所完成的工作。
2. 与对方沟通：在有了一定的证据后，首先应该尝试与对方进行沟通，说明情况并要求支付工程款。
沟通过程中保持冷静，尽量用事实说话，避免情绪化。
3. 发送催款函：如果直接沟通无效，可以通过律师或自己起草一份正式的催款函，列明工程细节、完成的工作量、应支付的款项以及一个合理的支付期限。
4. 寻求法律帮助：如果对方仍然不支付工程款，那么可以考虑寻求法律援助。
咨询专业律师，根据律师的建议采取下一步行动，可能包括发出律师函、提起民事诉讼等。
5. 考虑调解或仲裁：在诉讼之前，可以考虑通过调解或仲裁的方式解决争议。
这些方式相对诉讼来说更为快速且成本较低。
6. 准备诉讼：如果其他方法都无法解决问题，最后的手段就是通过法院诉讼来解决。
准备好所有的证据，按照法院的要求提交相关材料，并遵循法律程序进行诉讼。
在整个追讨过程中，以下几点需要特别注意：- 保持所有证据的完整性和真实性，不要篡改或伪造任何证据。
- 在与对方沟通时，尽量避免做出任何可能损害自己立场的陈述或承诺。
- 如果不确定自己的法律地位或下一步该如何操作，及时咨询专业律师。
- 注意时效问题，根据当地法律规定，债权可能有诉讼时效的限制，超过一定时间可能无法通过法律途径追讨。
三年没有合同工程款要不到怎么办
三年没有合同工程款要不到怎么办
工程款拖欠是建筑行业中一个普遍存在的问题，这不仅影响了企业的正常运营，也给施工方带来了巨大的经济压力。
如果你遇到了三年没有合同工程款要不到的情况，以下是一些建议和解决办法。
首先，要冷静分析原因。
合同工程款拖欠的原因可能有多种，例如甲方资金紧张、甲方恶意拖欠、合同条款不明确等。
了解拖欠的原因有助于制定有效的解决方案。
其次，催款要讲究策略。
催款时，要根据双方的关系和实际情况选择合适的时机和方式。
可以先尝试电话催款、邮件催款，如果对方仍然无动于衷，可以考虑上门催款或聘请专业的催收机构进行催收。
此外，收集证据。
在催款过程中，要收集和保存好所有与工程款有关的证据，包括合同、发票、付款凭证、验收报告等。
这些证据将在法律诉讼中起到关键作用。
如果催款无效，可以考虑法律途径。
可以向当地法院提起诉讼，寻求法律的支持和保护。
在诉讼过程中，要提供充分的证据，包括合同、工程进度报告、验收报告、付款凭证等。
法院将根据提供的证据和法律规定，做出判决。
在未来的合同中，要尽量完善合同条款。
为了避免类似的工程款拖欠问题，要在合同中明确付款方式和时间、违约责任等条款。
同时，要关注对方的信誉和财务状况，尽量避免与有拖欠记录的企业合作。
总之，三年没有合同工程款要不到是一个严重的问题，需要采取积极的措施来解决。
通过分析原因、催款策略、收集证据、法律途径和完善合同条款等方法，可以提高要回工程款的可能性，并避免类似问题的再次发生。
同时，也要加强自身的财务管理，避免过度依赖合同工程款，确保企业的健康运营。
工地工程款一直拖欠不给怎么办
一、工地工程款一直拖欠不给怎么办1、通过电话和函件催收。
经常给施工方公司去个电话，询问工程款进度，并且注意做好录音工作，防止对方钻法律空子，提前保留证据，有备无患。
必要时通过挂号信的方法给对方公司发催收函并留底，以阻断时效。
2、亲自到对方公司上门催收。
如果电话和函件效果不理想，就应该经常去对方公司上门催收，可能刚好哪天碰到老板心情好大笔一挥给你签字结款也是有可能的，所以应该积极主动上门。
3、委托律师代为催收。
如果自己手段方法不凑效或者精力有限，可以委托专业律师处理，他们会用他们所学的专业知道帮你排忧解难。
4、委托正规合法的催债公司催收。
除了律师，现在也有一些靠专门收债的公司，不过找这种公司要注意找正规的公司，对其催收手段也应了解，如果是非法手段则不能委托。
5、向法院提起诉讼，提供担保冻结对方资产。
二、拖欠工程款的社会危害1、影响建筑企业的生存与发展。
建筑施工企业本来就是一个劳动密集型的微利企业，在没有改革以前，我国建筑企业的法定利润只有2.5%到3%左右，进入市场后随着竞争的加剧，企业之间竞相压价，本已是步履为艰，加上拖欠工程款，更是苦不堪言。
2、影响整个建筑市场不能正常运行。
3、给工程质量和安全留下了隐患。
由于资金上的拮据，一些施工企业不得不在材料、工艺上下功夫，甚至建筑工人的一些必备安全措施也得不到保证；4、影响社会的稳定。
造成工程款被拖欠的原因是多方面的，首当其冲的是政府投资的项目。
有些地方政府为了搞形象工程，没有钱硬上马，叫施工企业带资、垫资，但却无力归还。
据前不久对7个城市和12家大中型建筑企业拖欠工程款的情况统计显示，截至2001年底，7个城市拖欠工程款达471.724亿元，其中政府工程拖欠工程款占13.36%；12家大中型建筑企业被拖欠工程款97.91亿元，其中政府工程拖欠工程款占47.78%。
第二种情况是盲目上马，决策失误。
投资方没有进行可行性研究，项目决策失误，资金不能回笼，造成拖欠。
工程款讨债技巧有哪些
工程款讨债技巧有哪些在实际生活中，俗话说“欠债还钱，天经地义”，可是借钱容易，还钱难。
主要为委托人或机构如银行或信用卡公司进行讨债活动。
那么，工程款讨债技巧有哪些？企业逃债的方法有哪些？接下来就是由我带来工程款讨债技巧有哪些的有关知识，以供大家参考借鉴。
一、工程款讨债技巧有哪些1、与欠款人进行协商在工程欠款中，欠款人一般都处于比较强势的地位，无论是发包人欠款，还是转包人、违法分包人欠款，他们都有各种理由不支付工程欠款，如工程质量有问题、工程延期、发包人未支付工程款、转包人或违法分包人携款潜逃、发包人拒不结算、拒不验收等等，但这些都不是拒不支付工程欠款的根本理由。
在欠款人比较强势的情况下，被欠款人一般都会主动与发包人、转包人、违法分包人等进行协商解决，争取能够达成还款协议。
被欠款人为尽快能够拿到工程款，往往会做出较大的让步，只要不亏本甚至少亏本的情况下，都可以达成协议，但即便这样，欠款人也不一定会领情，多数情况下，欠款人希望达到的目的是能不给就不给、能拖就拖。
因此，实践中，协商解决有时无法起到作用。
2、找追债公司帮助在欠款人拒不支付工程欠款的情况下，部分被欠款人选择请求追债公司的帮助，来协助要回工程欠款。
在实践中，这种方式存在一定的法律风险，因为本身追债公司的合法性就存在一定的问题。
根据我国目前的相关法律规定，追债公司一直游离于法律的灰色地带，在追债公司本身存在合法性问题的前提下，其从事的追债行为，很难保证其完全合法。
部分被欠款人通过这种方式，追回了全部或者部分工程欠款，但也有的不仅没有追回工程欠款，反而因追债公司的违法行为而导致牢狱之灾。
因此，找追债公司是一把双刃剑，如果利用好了，那么会很快的追回工程欠款；如果利用不好，反而将自己割伤。
追债公司在追债过程中，可能会通过以下方法：（1）心理施压法，即追债公司想办法搞到欠款人的电话、住处，然后时常打电话“问候”或不时登门“拜访”欠款人，让欠款人感到心理压力；（2）粘着不放法，即追债公司粘着欠款人不放，不管欠款人走到什么地方，都坚决跟着，直至还款为止；（3）贴身跟踪法，此法与粘着不放法基本一致，但性质不同，前者是公开的跟踪，后者则存在一定的隐蔽性，更能让欠款人感到心理压力；（4）七寸打击法，即追债公司通过对欠款人的背景进行调查，包括社会关系、有无偿还能力，然后通过走访、调查相关人员，寻找欠债者的弱点，找到弱点后，对症下药。
工程款催款10大攻略
工程款催款10大攻略，你一定不能错过的好招哦！攻略一：催工程款费应该直截了当催工程款费不丢人，也不需委婉，最有效的方式就是有话直说。
直接说出目的，但要注意语气，避免引发冲突。
攻略二：在采取行动前，先弄清造成拖欠的原因是疏忽，还是对项目完成情况不满；是资金紧张，还是故意，应针对不同的情况采取不同的催款策略，这样催帐成功的概率才会高。
攻略三：不要做出过激的行为脸皮一旦撕破，甲方可能就此赖下去，收款将会越来越难。
一般而言不到万不得已还是不要撕破脸皮，因为那样会增加催款的难度。
攻略四：不要怕催得罪人而失去甲方到期付工程款费，理所当然，害怕催款引起甲方不快，或失去甲方，只会得不偿失。
攻略五：收工程款费时间至关重要，坚持“定期收款”的原则国外专门负责收款的机构研究表明，收款的难易程度取决于帐龄而不是帐款金额，2年以上的欠帐只有20%能够收回，而2年以内的欠帐80%能够收回。
攻略六：最大的失策之一是要求先付一部分工程款费经验证明，应该要求全额付款，虽说拿到一点总比一点没拿到好，却不如收回更多。
攻略七：采取竞争性的收款策略获得优先付款机会的通常是与甲方保持长期良好业务关系和个人关系的企业，因为谁都不愿意跟朋友闹翻脸。
攻略八：收款要有“钻劲”,要有穷追不舍的精神某收款专业人士摸索出“三紧跟”债务人的战略，即紧跟在办公室里，紧跟在吃饭上厕所的后面，紧跟在下班回家的途中。
虽过分，不得已而为之啊，有时确也能起到了“功夫不负有心人”的作用。
攻略九：收款要有“柔劲”用兵之计，攻心为上，说尽人间好话暖语，赔上一个真诚的笑脸，对那态度不好的债务人实施“情感投资”，最终金石开。
攻略十：收款要有“韧劲”清收欠款是一项长期艰苦的业务，讨债人要有一种坚韧不拔的毅力，看见了一丝曙光，决不放过机会；同时要学会诉苦，不能同情对方，相反要让对方同情。
如果以上攻略对于一些人不管用的话，可以尝试一种新的催收方法，催天下互联网平台，致力于催收市场债权人提供全新的催收体验。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
如何索要工程欠款
工程欠款的索要，包括调解、协商和法院诉讼等方式进行，调解与协商比较简单双方达成一致意见即可。
现仅就对法院诉讼索要工程款的方式谈下以下看法。
一、什么时候提起诉讼?
企业应选择起诉的最佳时机：工程款拖欠，涉案工程已竣工验收并签字盖章后;在施工程出现拖欠或严重拖欠时。
应当及时、准确、坚决地采取法律手段，严防久拖不决，久调无果以致丧失了最佳的诉讼时机。
二、诉讼有哪些必要条件?
1、准确选择被告。
在提起诉讼之时只要选择发包人、承担连带责任保证担保方式的任何当事人，包括一人或几人作为被告或共同被告均可，选择的首要标准或前提条件最好是具有“支付能力”。
2、证据材料需充分。
建设工程施工合同因为周期长、投资大，大多数为隐蔽工程及专业性强等原因，合同法律关系比较复杂，而且纠纷一旦产生，业主方常以质量、工期等进行反索赔抗辩，更加增加了诉讼的难度，所以我们在诉讼前必须花最大的精力收集、整理、分析证据资料，站在被告的、法官的角度多层次、多方位地进行全面分析，做到“知己知彼”，切忌盲目起诉。
3、准确合理的诉讼请求。
自《合同法》及2002年6月20日，最高人民法院发布了《关于建筑工程价款优先受偿权问题的批复》法释(2002)16号(下称简称《批复》)颁布实施以来各地法院已经有许多判例说明，拖欠承包工程款优先受偿权是可以作为一项独立的诉讼请求提出的，所以为保障诉讼后利益的最大化，当事人提起拖欠承包工程款诉讼请求时，尽量同时提出拖欠承包工程款优先受偿权这一请求。
4、诉讼请求的范围。
通过大量的案件分析发现，当事人在提起诉讼时，诉讼请求仅为工程款和(或)利息，再加案件诉讼费，很少提及违约金、律师费、停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
在诉讼案件中，只要当事人能够举证，法院是支持违约金、律师费、停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的。
违约金、律师费等少有请求，这主要的原因是：承包方认为在目前“买方市场”的环境中，“买方”只要支付了工程款就已经万幸了。
三、诉讼保全有用吗?
如何保证诉讼胜诉后，自己的合法权益得以实现呢?关健的一步是必须在诉前或诉讼中采取诉讼保全的措施。
何谓诉讼保全呢?是指人民法院在诉讼开始后，或者诉讼开始前，为保证将来判决的顺利执行，而对当事人争议的财产或者与本案有关的财产所依法采取的各种强制性保护措施的总称。
之所以在诉讼实践中重视财产保全措施，其目的就是为了保证判决生效后能顺利地得到全部执行，从而切实实现胜诉一方当事人的合法权益。
否则，法院的生效判决便有可能成为无法执行的一纸空文，当事人因胜诉而赢得的利益也根本无法得到实现。
四、什么时候提出工程造价鉴定?
在最高人民法院关于《民事诉讼证据的若干规定》(以下简称“证据规则”)第二十五条明确规定，提出鉴定的时间应在举证期限内，因而这就涉及到一个提出鉴定时间和需不需要提出鉴定的技巧问题，有下列几点可供参考：
1、如果是招标中标的工程，不论以何种方式计算，合同已约定具体价款一次性包死的话，视为工程造价已经约定，可以不再提出工程鉴定。
2、发生争议前，双方已共同委托工程鉴定机构进行造价审价的，或一方委托的造价审价结果已经另一方书面确认的，可不再申请重新鉴定。
3、双方已经对工程款达成协议，而发包方延迟付款的，可不申请鉴定。
4、可事先准备工程款鉴定的申请书，待到双方在庭前交换证据时，如发现发包方提出工程款数目和自己核算的数目相差甚远，则必须当庭提出鉴定申请。
否则，如数目相近，可不用提出鉴定。
因为要不要提出鉴定和谁先提出鉴定，这不仅涉及到一个谁先预付鉴定费的
问题，更涉及到案件的诉讼时间问题。
首先，鉴定时间是不计入审理期限的。
其次，办理鉴定本身也存在着一个对自己不利的变数，从承包方的债权实现的时间和利益出发，应学会巧妙地运用鉴定的技巧。
再次，一旦承包方提出鉴定的申请，就必须积极、及时地准备搜集相应完整的证据材料，包括设计图纸、施工资料等，特别是对已方有利，可增加工程造价的双方签证资料，或在履约过程涉及工人工资或材料价格上涨等因素的资料，适时提供给鉴定机构，保证工程鉴定的结果有利于已方。
五、如何针对发包方以工期和质量问题提出抗辩?
在追索工程款的诉讼中，被告发包方提出反诉的最常见的理由无非两点：第一是工期问题，证明承包方迟延竣工使其造成损失;第二，是工程质量，即某些方面存在质量瑕疵或未完工等。
针对第一个工期问题，可从以下多个角度予以发掘加以抗辩：
1、发包方是否有拖延支付工程进度款的行为。
拖延支付工程进度款是建筑行业发包方普遍存在的通病，如有证据予以证明其迟延支付，则根据法律规定，承包方可顺延工期。
2、发包方有无出图时间拖延。
因为承包方只能根据发包方提供的图纸进行施工，如果发包方的出图时间拖延，势必造成承包方无法按计划进行施工，也很可能会停工待图，工期也必然延长。
3、发包方有无单方面设计变更。
因为发包方单方面的设计变更，很可能会造成承包方的施工计划受到打乱，返工、改造，也会使工作量增加，直接造成工期延长。
4、发包方有无额外增加工作量。
工作量增加无疑可使承包方顺延工期。
5、发包方的图纸会审时间有无拖延。
因为图纸的会审需建设单位、设计单位及承建单位参加，如因发包方单方面拖延，无疑会影响工期。
6、发包方的供料是否及时，有无经常变动。
因为供料的不及时和变动都必然会影响工程进度，进而影响工期。