BT项目回购框架协议.

合集下载

回购协议书范本4篇

回购协议书范本4篇篇1回购协议书范本甲方（出售方）：__________（出售方名称）乙方（回购方）：__________（回购方名称）为明确双方在回购交易中的权利和义务，甲、乙双方根据自愿、平等、诚实信用的原则，就甲方出售的____________（标的资产名称）签订本协议。

第一条回购标的1.1 甲方同意出售给乙方的标的资产为____________（具体数量/金额）。

1.2 标的资产的具体性质、数量、金额及相关要求详见附件《标的资产清单》。

第二条交易价格2.1 乙方同意按照《标的资产清单》约定的价格回购标的资产。

2.2 交易价格为__________（具体金额），乙方应于签订本协议之日起__日内支付完毕。

第三条交割时间3.1 甲方应在乙方支付完毕交易价格后__日内将标的资产交付给乙方。

3.2 乙方应在收到标的资产后核对标的资产是否与《标的资产清单》一致，如有不一致，乙方有权要求甲方补齐不足或者调整价格。

第四条履约保证4.1 双方保证具有签订、履行本协议所必需的一切权利、资质和授权。

4.2 双方承诺在签订本协议之日起和交易完成之时不存在任何可能影响本协议履行的情形。

4.3 如因一方违反本协议约定致使对方受到损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

第五条保密条款5.1 双方应严守本协议内容的保密，未经对方同意，任何一方不得向第三方披露本协议的内容。

5.2 因未能履行保密义务而导致对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

第六条争议解决6.1 若因履行本协议发生任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向____________（仲裁机构/法院）提起诉讼或仲裁。

6.2 本协议适用中华人民共和国法律。

第七条其他7.1 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

7.2 本协议自双方签字盖章之日起生效。

7.3 本协议经双方签字盖章，即对双方具有约束力。

甲方（出售方）：____________（签字）乙方（回购方）：____________（签字）日期：____________附件：标的资产清单（此部分由甲方和乙方根据实际情况填写）篇2回购协议书范本甲方：______（公司名称）乙方：______（公司名称）鉴于甲方为满足资金需求，经与乙方协商，甲、乙双方达成如下协议：第一条回购基本情况1.1 甲方同意按照本协议约定，向乙方发行可转换债券，债券面值共计（大写）______________元（￥________）。

政府项目代建回购协议书范本

政府项目代建回购协议书范本甲方（代建方）：____________________乙方（回购方）：____________________鉴于甲方为具有相应资质的代建单位，乙方为政府指定的回购单位，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方代建的政府项目达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：____________________1.2 项目地点：____________________1.3 项目规模：____________________1.4 项目内容：____________________1.5 项目总投资：____________________第二条代建范围2.1 甲方负责项目的设计、施工、监理、验收等全过程管理。

2.2 甲方应确保项目按照国家相关法律法规和标准进行。

2.3 甲方应保证项目质量达到乙方要求。

第三条回购条件3.1 乙方回购项目的条件为项目竣工验收合格。

3.2 乙方回购项目的价格为甲方实际投入成本加上合理利润。

第四条回购价格4.1 回购价格的计算方式为：实际投入成本 + 合理利润。

4.2 合理利润的计算方式为：实际投入成本的___%。

第五条支付方式5.1 乙方应在项目竣工验收合格后___天内支付回购款项。

5.2 支付方式为：____________________第六条质量保证6.1 甲方应保证项目质量符合国家相关标准。

6.2 甲方应负责项目保修期内的维修工作。

第七条违约责任7.1 如甲方未按期完成项目或项目质量不符合约定，应承担违约责任。

7.2 如乙方未按期支付回购款项，应支付违约金。

第八条争议解决8.1 双方因履行本协议发生争议，应首先通过友好协商解决。

8.2 协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

第九条其他9.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

9.2 本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________签订地点：____________________（以下无正文）。

开发商三方回购协议书

协议编号：_______甲方（开发商）：____________________乙方（回购方）：____________________丙方（融资方）：____________________鉴于：1. 甲方拟开发位于________的项目，需筹集资金进行建设。

2. 乙方有意向对甲方开发的项目进行回购，以获取投资回报。

3. 丙方作为融资方，愿意为甲乙双方提供融资服务。

为明确甲乙丙三方的权利、义务和责任，经甲乙丙三方友好协商，特订立本协议如下：一、回购条件1.1 甲方承诺在项目竣工并取得相关证照后，乙方有权在规定的时间内以约定的价格回购该项目的全部或部分股权。

1.2 回购价格：乙方回购甲方股权的价格为人民币________元/股。

1.3 回购期限：乙方应在项目竣工并取得相关证照后的________年内完成回购。

二、融资安排2.1 丙方为甲乙双方提供融资服务，甲方需向丙方支付融资费用。

2.2 融资额度：甲方需向丙方借款人民币________元，用于项目建设。

2.3 融资期限：甲方需在项目竣工并取得相关证照后的________年内偿还丙方借款。

2.4 融资利率：融资利率为人民币________年利率。

三、权利义务3.1 甲方权利义务：（1）按照国家法律法规和相关规定，完成项目建设。

（2）保证项目的合法合规性，确保项目顺利通过竣工验收。

（3）按时偿还丙方借款及支付融资费用。

3.2 乙方权利义务：（1）在约定的回购期限内，按照协议约定的价格回购甲方股权。

（2）监督甲方按照协议约定履行项目建设义务。

（3）在甲方无法按时偿还丙方借款时，有权要求甲方提前偿还借款。

3.3 丙方权利义务：（1）为甲乙双方提供融资服务，确保资金及时到位。

（2）监督甲方按照协议约定履行项目建设义务。

（3）在甲方无法按时偿还借款时，有权要求甲方提前偿还借款。

四、违约责任4.1 若甲方未按协议约定完成项目建设，导致项目无法按期竣工，乙方有权要求甲方承担违约责任。

BT项目框架协议范本

BT项目框架协议范本介绍BT项目框架是一种基于P2P网络技术的文件共享协议，常用于下载大文件，如电影、音乐、游戏等。

其工作原理为将文件分成若干个小块，并通过对等网络进行传输和交换，达到加速下载的效果。

但是，因为BT协议的非常规性质，使得其存在一些法律、技术和伦理风险。

因此，在开展BT项目时，选择一个模板的框架协议，并根据实际情况进行修改和完善，便可以帮助开发者管理和规范此类项目。

本篇文档即提供了一份BT项目框架协议范本供大家参考。

协议内容项目目标该项目的目标是做分享交流类BT网站并且不以牟利为主。

所有资源必须在第一时间得到删除指令加以处理。

若该资源涉及版权法，相关资源作出处理后，责任仍由上传会员负责。

文件管理对于已有资源的更新, 管理员需要在第一时间更新数据库内的校验和、文件个数、文件大小等信息，确保其完整性，保证所有资源的来源可靠性、文件品质以及使用者的行为合法性。

若该文件传播此前被发现是存在风险的，则在第一时间做出数据库更新。

帐号管理用户必须遵守国家法律法规，并保证不会上传、分享任何违法、侵犯他人权益、从事非法经营跟盈利以及钓鱼类、病毒类、色情相关等所有不良信息。

如果发现用户存在上述行为需要在第一时间进行处理。

在特殊情况下，必须向政府机关提供该用户的注册信息及相关数据，配合政府机关处理一切刑事侦查工作。

网站管理上传资源会员所发布的资源, 一经发现存在申述，管理员应立即对该资源文件进行删除处理。

对恶意刷屏、刮风、水帖、广告等影响网站运营状况的操作，管理员应在第一时间发现并清理掉。

同时，还要时刻检测和更新网站安全措施，确保数据存储、传输、处理等过程的资料得到安全保护。

BT项目框架协议范本是在实际BT项目开发中借鉴的经验之一。

其作用在于对框架协议做出一份参考版本，以规范项目开发和运营过程中所需的流程和策略。

在使用该协议模板的基础上，开发者需结合实际情况，加以更改和完善，以确保项目合法、安全、稳定等方面的要求得到满足。

项目修建回购协议书范本(3篇)

第1篇甲方：_______（以下简称“甲方”）乙方：_______（以下简称“乙方”）鉴于：1. 甲方拟修建一项目（以下简称“项目”），项目地址位于_______，项目总投资额为人民币_______元。

2. 乙方愿意出资购买甲方修建的项目。

3. 甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：_______2. 项目地址：_______3. 项目总投资额：人民币_______元4. 项目建设期限：_______年5. 项目主要建设内容：_______二、项目回购1. 乙方同意出资购买甲方修建的项目，购买价格为人民币_______元。

2. 甲方应保证项目按照约定的建设期限和质量标准完成。

3. 乙方在支付购买款项后，取得项目的所有权，甲方应将项目相关手续及产权证等文件移交给乙方。

三、购买款项的支付1. 乙方应在签订本协议之日起_______日内，向甲方支付购买款项的_______%，即人民币_______元。

2. 甲方在收到上述款项后，应向乙方出具收款凭证。

3. 乙方在项目验收合格后_______日内，向甲方支付剩余购买款项的_______%，即人民币_______元。

四、项目验收1. 项目竣工后，乙方有权对项目进行验收。

2. 验收标准：项目应符合国家及行业相关法律法规、设计文件及合同约定。

3. 验收不合格的，甲方应承担相应责任，并在规定期限内进行整改。

五、产权转移及登记1. 甲方应在项目验收合格后_______日内，将项目相关手续及产权证等文件移交给乙方。

2. 乙方在收到相关手续及产权证等文件后，应办理项目产权登记手续。

六、违约责任1. 甲方未按约定时间完成项目建设的，应向乙方支付违约金，违约金为项目总投资额的_______%。

2. 乙方未按约定支付购买款项的，应向甲方支付违约金，违约金为未支付款项的_______%。

3. 双方因履行本协议发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

回购协议书范文回购协议优秀4篇

回购协议书范文回购协议优秀4篇回购协议书篇一第一条为维护回购双方的合法权益，明确回购双方的权利与义务，根据《全国银行间债券市场债券交易管理办法》等有关法律及规章，参加全国银行间债券市场直接交易的参与者（简称参与者）在平等、自愿、协商一致的基础上，共同签定本协议。

第二条本协议所称回购双方包括债券回购交易中的正回购方和逆回购方；本协议所称债券、回购、正回购方、逆回购方均按《全国银行间债券市场债券交易管理办法》定义。

第三条除签定本协议外，回购双方进行回购交易应逐笔订立回购成交合同，回购成交合同与协议共同构成回购交易完整的回购合同。

回购合同在办理质押登记后生效。

第四条回购成交合同是回购双方就回购交易所达成的协议。

回购成交合同应采用书面形式，其书面形式包括全国银行间同业拆借中心交易系统（简称交易系统）生成的成交单、电报、电传、传真、合同书和信件等。

回购成交合同的内容由回购双方约定，一般包括以下条款：成交日期、交易员姓名、正回购方名称、逆回购方名称、债券种类（券种代码与简称）、回购期限、回购利率、债券面值总额、首次资金清算额、到期资金清算额、首次交割日、到期交割日、债券托管帐户和人民币资金帐户、交割方式、业务公章、法定代表人（或授权人）签字等；以交易系统生成的成交单、电报和电传作为回购成交合同，业务公章和法定代表人（或授权人）签字可不作为必备条款。

第五条回购双方在中央国债登记结算有限责任公司（简称中央结算公司）办理债券的质押登记。

质押登记是指中央结算公司按照回购双方通过中央债券簿记系统发送并相匹配的回购结算指令，在正回购方债券托管帐户将回购成交合同指定的债券进行冻结的行为。

第六条成交日期是回购双方订立回购成交合同的日期。

第七条交割日分首次交割日和到期交割日。

首次交割日是办理债券质押登记和逆回购方据此将资金划至正回购方指定帐户的日期；到期交割日是正回购方将资金划至逆回购方指定帐户并据此解除债券质押关系的日期。

BT协议书

BT 框架协议合同文本BT框架协议书BT发包人：BT投资人：鉴于（以下称“BT 发包人”）为加快建设步伐，适应经济快速发展的需要，以BT方式对BT项目（以下称“本BT项目”）通过公开招标选定投资建设方（以下称“BT投资人”）作为投资主体，BT投资人负责本BT项目的投（融）资建设及管理，并在本BT项目建设完成后移交给BT发包人。

本BT项目完成后，BT发包人将按照本合同所规定的方式和时间，对该项目的所有权进行回购。

鉴于中标人参加投资建设本BT项目，并愿意按照本合同的规定在本BT项目建设完成后移交给BT发包人。

因此，BT投资人、BT发包人双方本着平等互利的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律法规和相关技术标准，就本BT项目投（融）资和建设及管理、回购等事宜签订本合同。

一、项目概况项目名称：项目地点：项目内容：项目规模：技术标准：项目立项、规划批准文件号：资金来源：二、项目承包范围和承包方式承包范围：承包方式：BT施工总承包方式三、合同工期1、项目建设期为年月日至年月日。

2、项目回购期为三年，按4:3:3支付回购款四、工程标准1、工程质量标准:2、工程安全标准：五、合同条款合同总价（大写）：（小写）：其中：1、建筑安装工程费：2、纳入BT合同总价的其他费用：3、投资回报率%六、有关费用回购基价=建安费用*（1—参建人承诺的工程下浮让利系数）回购资金=回购基价+回购基价*投资回报率如某回购基价为10000万，分三年每年年底回购，比例4：3：3，投资回报率为8%，回购期第一年回购款为10000万*40%*（1+8%）4320万；第二年回购款为10000万*30%（1+8%*2）=3480万，第三年回购10000万*30%*（1+8%*3）=3720万；合计支付11520万建设期贷款利息计算公式；第一年建设期贷款利息=1/2当年借款额*利率第n+1年建设期贷款利息=年初借款总额*利率+1/2当年借款额*利率（以实际洽谈结果为准）七、BT投资人承诺BT投资人向BT发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务，确保工程按期按质完成。

投资建设-回购(BT)合同范本6篇

投资建设-回购（BT）合同范本6篇第1篇示例：BT合同范本投资建设-回购（BT）合同甲方：（投资方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方投资建设的项目进行回购合作事宜达成如下协议：一、合作内容1.1 甲方同意向乙方投资建设项目（以下简称“项目”），乙方负责筹备、建设、运营管理项目。

1.2 项目包括但不限于（具体项目名称或内容）。

1.3 乙方在项目建设过程中需遵守相关法律法规，并承担项目建设过程中出现的风险。

二、投资回购2.1 甲方向乙方投资建设项目后，甲方在项目的建设过程中对乙方给予必要的支持和协助。

2.2 甲方有权在项目建设周期内、建设完成后或其他约定时间，按照事先约定的回购价格，回购项目。

2.3 乙方在项目建设过程中，需按照约定时间节点完成项目的建设，并保证项目建设的质量和安全。

三、投资款支付3.1 甲方向乙方支付的投资款项为（具体金额），分阶段支付。

3.3 乙方需在收到投资款后及时开展项目建设，并根据约定时间节点完成建设。

四、回购程序4.1 甲方在决定回购项目时，需提前通知乙方。

4.2 双方应在回购过程中签署书面的回购合同，明确回购价格、时间、方式等内容。

4.3 回购程序完成后，乙方应将项目的所有权和经营权转让给甲方。

五、保密条款5.1 双方应对合作过程中获取的商业秘密及技术资料等信息进行保密。

5.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露相关信息。

六、违约责任6.1 任何一方未能履行合同约定的，应承担违约责任。

6.2 发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院进行解决。

七、其他条款7.1 本合同自双方签字生效，有效期至项目完成并经双方确认验收结束。

7.2 本合同未规定的事项，由双方协商解决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：以上为《投资建设-回购（BT）合同范本》，甲乙双方应遵守合同约定，完成合作项目。

港口项目BT合作框架协议范本2篇

港口项目BT合作框架协议范本2篇篇1甲方（投资方）：_________________________乙方（项目方）：_________________________鉴于甲乙双方共同就港口项目展开合作，本着平等互利、合作共赢的原则，经友好协商，就港口项目的投资建设事宜达成如下框架协议：一、合作事项概述双方就港口项目的投资与建设进行合作。

具体内容包括但不限于港口的规划、设计、施工、融资等环节。

项目总投资额约为人民币______亿元，合作期限预计为______年。

二、合作模式采用BT（建设-移交）模式进行合作，即乙方负责项目的规划、设计、施工等建设工作，甲方负责提供项目建设资金。

项目完工后，乙方将项目资产移交给甲方或指定单位。

三、投资金额及支付方式1. 投资金额：根据港口项目实际需要，由甲方提供总投资额约为人民币______亿元的资金支持。

2. 支付方式：双方另行签订具体投资协议，约定投资款项的支付时间、方式等具体事宜。

四、项目进度安排1. 规划设计阶段：乙方负责组织项目的规划设计工作，确保项目规划合法合规。

2. 施工阶段：乙方负责项目的施工管理，确保工程质量和进度。

3. 融资阶段：甲方负责筹措项目建设资金，确保项目建设所需资金及时到位。

4. 移交阶段：项目完工后，乙方按照约定将项目资产移交给甲方或指定单位。

五、双方权利义务1. 甲方权利与义务：（1）按约定提供项目建设资金；（2）监督项目的建设进度和工程质量；（3）项目移交后，享有项目资产的所有权或运营权。

2. 乙方权利与义务：（1）负责项目的规划设计、施工等工作；（2）确保项目按照约定的进度和质量完成；（3）负责项目的融资工作，确保项目建设资金及时到位；（4）项目移交后，协助甲方进行项目的运营和管理。

六、风险分担与利益分配1. 双方共同承担项目建设过程中出现的风险，风险分担比例另行约定。

2. 项目盈利部分，双方按照约定的比例进行分配。

具体分配比例另行协商确定。

BT项目回购框架协议

BT项目回购框架协议概述本文档介绍了BT项目的回购框架协议，该协议适用于BT项目的所有回购行为。

本协议旨在规范BT项目的回购行为，保护BT发行者和持有者的利益。

回购条件1.BT项目发行者可以根据实际需要对BT代币进行回购，回购数量不限。

2.BT项目回购的BT代币必须是已发行的、没有被锁定的代币。

3.BT项目回购的BT代币必须是以当前市场价进行回购，回购价不可低于当前市场价。

4.BT项目回购的BT代币必须符合法律法规的规定。

回购方式1.BT项目回购的方式可以是公开市场回购或者私下协商回购。

2.公开市场回购应当公开透明，可在社交媒体或其他公共渠道发布回购公告，回购数量和回购价等回购细节应当清晰明确。

3.私下协商回购应当与BT代币持有者就回购事宜进行商议，签订协议书并经过双方签字盖章后生效。

回购资金来源1.BT项目回购的资金来源可以是项目方自有资金，也可以通过筹集资金进行回购。

2.对于通过筹集资金进行回购的情况，应当对筹集资金来源进行充分公示，并符合法律法规的规定。

回购程序1.BT项目回购应当设定回购期限，回购期限内，BT项目发行者应当按照协议履行回购义务。

2.BT项目发行者应当根据回购细节和回购期限，制定详细的回购计划，报备给相关监管机构。

3.BT项目回购完成后，BT项目发行者应当对回购细节进行公示，及时告知相关持有者回购结果。

风险提示1.回购是BT项目的自有行为，可能会受到虚假宣传、市场供需、政策法规等因素的影响，导致回购的效果和收益不尽如人意。

2.BT代币持有者在使用本协议进行回购时应当注意自身风险承受能力，并在回购前进行充分的了解和调查。

3.本协议仅是回购的约定，不涉及BT项目的其它行为和义务。

BT项目回购框架协议在保护BT代币持有者利益、规范回购行为、维护BT项目发展稳定等方面起到了重要的作用。

希望本协议能够得到广大BT项目参与者的认同和支持，为BT项目的健康发展提供有力保障。

框架框架合作协议(集锦13篇)

框架框架合作协议（集锦13篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!框架框架合作协议（集锦13篇）在我们日常生活里,协议扮演着越来越重要的角色,签署协议是有法律依据的。

投资建设与回购合同协议书

投资建设与回购合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！投资建设与回购合同协议书甲方：____________乙方：____________鉴于甲方拟对某项目进行投资建设，并约定由乙方在一定条件下负责回购，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：一、投资建设1. 甲方同意向乙方投资人民币【】万元，用于乙方进行【】项目的建设。

2. 甲方应按照本协议约定的期限和方式向乙方支付投资款项。

二、回购条款1. 乙方应在【】年后，按照本金加年化利率【】%的价格回购甲方投资款项。

2. 乙方应在本协议约定的期限内完成回购，否则应按逾期利率【】%向甲方支付逾期利息。

三、款项支付1. 甲方应按照本协议约定的期限和方式向乙方支付投资款项。

2. 乙方应在回购时向甲方支付本金及利息。

四、违约责任1. 一方未履行或未完全履行本协议的，应向对方支付违约金，违约金为本金金额的【】%。

2. 一方未履行或未完全履行本协议的，应承担因此给对方造成的一切损失。

五、争议解决本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

六、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：【年】年【月】月【日】日请根据实际情况修改完善合同条款，以确保合同的合法性和有效性。

如有需要，请咨询专业律师。

谢谢！。

2023年港口项目BT合作框架协议

2023年港口项目BT合作框架协议一、背景与目的随着全球贸易的不断发展，港口的重要性愈发突出。

为了促进港口建设与运营的质量和效益的提升，增强港口的发展能力和竞争力，我们决定在2023年启动一个港口项目的BT合作。

二、框架内容1. 合作主体本协议的合作主体包括港口项目负责方和BT合作方。

负责方为港口项目的建设方或运营方，负责项目的管理和运营。

BT合作方为由工程建设单位、投融资机构和运营管理团队组成的联合体，负责项目的融资、建设和运营。

2. 合作方式本合作采用BT（Build-Transfer）模式，即由BT合作方负责港口项目的建设，并在一定期限内运营，期满后移交给负责方。

3. 合作期限合作期限为XX年，具体根据项目规模和性质而定。

4. 合作内容（1）融资：BT合作方负责港口项目的融资工作，包括与商业银行、政府机构等进行协商，筹集项目所需的资金。

（2）建设：BT合作方负责港口项目的建设工作，包括规划设计、土地开发、基础设施建设等。

（3）运营：BT合作方负责港口项目的运营管理工作，包括港口航运、集装箱装卸、仓储物流等。

（4）财务管理：BT合作方负责港口项目的财务管理工作，包括项目投资回报率的评估、财务报表的编制和资金的管理。

（5）技术支持：BT合作方负责港口项目的技术支持工作，包括引进先进的港口设备和管理经验，提升项目的运营效率和竞争力。

5. 合作条件（1）负责方应提供土地资源和必要的行政审批手续，确保项目的顺利进行。

（2）负责方应与BT合作方签订合同，明确合作双方的权益和责任。

（3）BT合作方应具备相关的建设和运营经验，并能提供可行的融资方案。

（4）BT合作方应按照相关法律法规和行业标准进行项目建设和运营，确保项目的合规性和安全性。

6. 分工合作负责方和BT合作方在项目建设和运营中应进行合理的分工，明确各方的职责和权益，确保项目的顺利进行。

7. 信息共享负责方和BT合作方应在项目建设和运营过程中进行及时的信息共享，保持沟通畅通，及时解决问题。

道路BT回购协议

道路工程BT模式投资建设与回购协议发包人（甲方）：承包人（乙方）：道路工程BT模式投资建设与回购协议发包人（甲方）：承包人（乙方）：为进一步提升城市品位，改善城市道路，在《建筑施工合同》的基础上，经双方友好协商，达成如下协议条款，双方共同遵照执行。

一、工程概况1.1工程名称：1.2 建设地点：1.3 建设规模：路长米，道路控制红线宽米；路长米，道路控制红线宽米……二、合作模式2.1采用BT模式：乙方负责以乙方名义组建与本项目建设管理相适应的BT模式项目公司，以项目公司接受甲方委托建设BT项目。

项目公司全权负责BT项目投融资、工程管理、工程施工和BT项目移交。

项目公司的权利、义务和责任均视为乙方的权利、义务和责任。

甲方负责办理项目开工前有关前期手续，委托乙方项目公司建设BT项目，并在BT项目建设过程中监督乙方工程施工、资金到位和支付情况，组织项目竣工验收、审计、确认项目回购总额以及项目移交。

在乙方实施建设相关BT项目过程中及乙方移交相关BT项目后，甲方向乙方的项目公司按约定方式支付BT项目进度款及回购款项。

2.2甲方与乙方共同组成本项目建设协调小组，对重大问题进行协调管理。

三、建设工期3.1项目总工期个月（自年月日至年6月日，个日历天，含国家法定节假日)，分期分阶段竣工交付。

总工期及阶段工期计划安排必须服从甲方根据工程进展情况作出的调整。

如因乙方原因造成的工期延误，每延期一天，按合同总价款的0.1%进行处罚。

3.2 竣工验收时间：甲方在乙方分期分阶段提交完整验收资料后30日内组织分期分阶段交工验收。

3.3 场地交付：甲方在年月日前负责将施工范围内的附属物拆迁完毕，达到施工进场条件，确保乙方正常施工，乙方在施工中确保人走场地清。

四、工程合同价款4.1 项目总投资约万元（大写： )(含 %的暂列金及暂列金税金）。

4.2 工程造价4.2.1 根据图审认定的施工图工程量及其他项目工作内容按清单计价规范执行，清单中没有的项目认为包含在相应项目或单价中的不再单独计量。

bt 回购协议合同范本

bt 回购协议合同范本《BT 回购协议》甲方（回购方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（被回购方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方作为[项目名称]的建设方，乙方作为投资方，双方就该项目的 BT 回购事宜达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：[项目名称]2. 项目地点：[项目地点]3. 项目内容：[具体项目内容描述]二、回购范围及方式1. 回购范围：乙方在本项目中所投入的全部资金及相应的合理回报。

分期回购：甲方将在[具体时间节点 1]、[具体时间节点 2]等分期向乙方支付回购款。

一次性回购：甲方将在[具体时间]一次性向乙方支付全部回购款。

三、回购价款及支付1. 回购价款的计算回购价款由乙方的投资本金、投资回报及其他相关费用组成。

投资回报按照[约定的回报率或计算方式]计算。

2. 支付方式及时间甲方应将回购款支付至乙方指定的银行账户，具体支付时间如下：第[X]期回购款：[具体支付时间 1]，金额为[具体金额 1]；第[X]期回购款：[具体支付时间 2]，金额为[具体金额 2]；..四、双方的权利与义务1. 甲方的权利与义务有权对项目建设进行监督和管理。

按照本协议的约定按时支付回购款。

协助乙方办理与项目回购相关的手续。

2. 乙方的权利与义务有权按照本协议的约定获得回购款。

按照相关法律法规和合同要求完成项目建设，并确保项目质量符合标准。

向甲方提供项目建设的相关资料和报告。

五、项目移交1. 乙方应在项目完工并验收合格后的[具体移交时间]内，将项目移交给甲方。

2. 项目移交时，乙方应向甲方提供项目的相关技术资料、竣工图纸等文件。

BT项目合同

安庆市城市建设重点工程办公室与安徽安庆市政建设工程有限公司安庆市长风路（皖江大道至长风路）建设工程BT项目融资建设、移交及回购合同2011年7月12日第一部分协议书招商人（全称）安庆市城市建设重点工程办公室（简称招商人）成交人（全称）安徽安庆市政建设工程有限公司（简称成交人）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本BT项目建设事项协商一致，订立本协议合同。

一、项目概况项目名称：安庆市长风路建设（BT）项目建设地点：安庆市长风路建设规模：长风路道路长约1080米，红线宽40米，工程概算约3000万元，水泥混凝土路面。

标段划分：标段二、长风路工程立项批准文号：发改许可【2010】111号、112号文资金来源：成交人负责融资、建设、移交，回购方按约定期限回购二、项目成交范围成交范围：项目融资、建设、交付三、合同工期开工日期：以招商人签发开工令为准竣工日期：年月日合同工期总天数360天。

工程质量标准：符合国家验收标准四、合同价款（人民币）金额（大写）：贰仟肆佰叁拾玖万捌仟贰佰玖拾叁元叁角捌分￥：万元其中：工程建设费用：壹仟柒佰玖拾壹万捌仟玖佰零玖元玖角柒分回购期融资成本：壹佰捌拾伍万肆仟贰佰肆拾捌元捌角壹分（大写）回购期融资利率（%）：一年期%；二、三年期% （最终融资利率按回购当日中国人民银行公布的贷款基准利率计算）融资回报费：壹佰零柒万伍仟壹佰叁拾肆元陆角（大写）融资回报率（%）： 6%五、组成合同的文件组成合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、明确双方权利、义务的纪要、协议4、本合同通用条款5、谈判书、竞争性谈判招商文件和成交通知书6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求8、工程预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。