凯里棚改房工程施工劳务分包合同05.28

合集下载

工程劳务分包合同范本最新版

工程劳务分包合同范本最新版

工程劳务分包合同范本最新版工程劳务分包合同范本甲方:(简称“甲方”)地址:法定代表人:联系乙方:(简称“乙方”)地址:法定代表人:联系鉴于甲方拟对某工程项目进行劳务分包,并希望与乙方签订相应的合同,经双方友好协商,达成如下合同:第一条合同目的和范围1.1 甲方特此委托乙方承担工程项目劳务分包的具体任务和义务。

1.2 本合同涉及的工程项目为:(项目名称),具体工程地址为:(项目地址)。

1.3 乙方同意根据甲方提供的任务书,在合同规定的期限内按要求完成合同项下的工作。

第二条工作内容2.1 乙方在本合同项下承担的工作内容包括但不限于:施工人员管理、工程进度控制、安全生产管理等。

2.2 乙方承担的具体工作内容和任务将在任务书中详细说明,并作为本合同的附件之一。

第三条合同期限3.1 本合同的有效期为自(合同生效日期)起至(工程竣工日期)止。

3.2 若因甲方的原因延期竣工,双方应重新协商确定合同期限的延长。

第四条价款支付及结算方式4.1 乙方完成工作后,甲方应及时按照合同约定支付相应的劳务分包价款。

4.2 价款支付方式为(请将甲方约定的支付方式填入此处)。

4.3 乙方应根据甲方提供的结算依据,及时向甲方提交结算报告,并按照甲方规定的结算流程进行结算。

第五条违约责任5.1 乙方未按合同规定履行义务的,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任,并向乙方索赔。

5.2 甲方未按合同规定履行义务的,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任,并向甲方索赔。

第六条争议解决6.1 本合同的履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国相关法律和法规。

6.2 双方因本合同引起的一切争议应友好协商解决,如协商不成,可提交甲方所在地人民法院解决。

本合同正式签订,以纸质文本形式生效,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。

附件:本合同附件如下:1. 任务书2. 结算依据..法律名词及注释:(法律名词及注释)困难及解决办法:(可能遇到的困难及解决办法)甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:。

2024年劳务分包工程施工合同

2024年劳务分包工程施工合同

2024年劳务分包工程施工合同甲方(甲方指具备相关资质的施工总承包单位):乙方(乙方指具备相应资质的劳务分包单位):一、工程概况1.1工程名称:工程1.2工程地点:市区路号1.3工程规模:平方米1.4工程工期:个月1.5工程质量标准:达到《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2013的合格标准。

二、劳务分包内容2.1乙方承担本工程的劳务作业,包括施工图纸所示的全部主体结构、建筑安装和装饰装修等工程的施工。

2.2乙方应按照甲方的施工组织设计、施工方案和进度计划进行施工,保证工程顺利进行。

2.3乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工规范、工艺流程进行施工,确保工程质量。

2.4乙方应承担施工场地内的安全防护、卫生保洁和施工现场的临时设施建设及拆除工作。

三、合同价格3.1本工程劳务分包价格为人民币元(大写:元整),其中包括人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润等。

3.2乙方在合同签订后3个工作日内向甲方支付合同总价款的10%作为履约保证金。

3.3甲方按合同约定的工程进度支付乙方工程进度款,支付比例为已完成工程量的70%。

3.4工程竣工验收合格后,甲方应在验收合格之日起15日内支付乙方剩余的30%工程款。

四、工期及进度4.1乙方应按照甲方提供的施工组织设计、施工方案和进度计划进行施工,保证工程按期完成。

4.2乙方若因自身原因导致工程延期,应承担相应的违约责任。

4.3甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程进度款,确保乙方施工顺利进行。

五、质量及安全5.1乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工规范、工艺流程进行施工,确保工程质量。

5.2乙方应加强施工现场的安全管理,严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方要求进行施工。

5.3乙方应承担由于自身原因导致的安全事故的责任和赔偿。

六、违约责任6.1乙方若未按照合同约定完成工程,应承担相应的违约责任。

6.2甲方若未按照合同约定支付工程款,应承担相应的违约责任。

2024年劳务分包工程合同(三篇)

2024年劳务分包工程合同(三篇)

2024年劳务分包工程合同发包人:承包人:经双方协商甲方将工程部分项目委托乙方施工。

为明确双方责任,本着互惠互利的原则,订立如下协议,供双方共同执行。

一、工程名称:二、工程地点:三、分包内容:主体承建(从基础到屋面封顶)。

四、工程施工单价:元/㎡(按图纸确定的总平方)。

五、工程款的支付:主体封顶付____%,余款工程验收交给镇政府时结清。

六、工程质量:符合国家验收规范标准及地方有关规定标准。

七、工程安全:施工过程中做好安全防护工作,如因乙方自身操作不当、不按安全的规范要求执行等自身原因所造成的一切事故均由乙方自行承担,与甲方无任何关系。

八、在质量、安全、进度等方面乙方没有做到位,并经甲方多次督促后还没做到位,甲方有权对乙方进行经济处罚,无需乙方签字确认。

双方责任甲方责任:1、负责提供施工所需图纸、标高等各项手续。

(做好放线和交底工作)。

2、及时提供工程施工所需的各种材料。

(钢材、水泥、红砖、砂石等)。

3、及时对隐蔽工程进行验收,以确保不影响乙方下道工序的施工。

4、及时对乙方进场人员进行安全生产的宣传教育,认真落实安全生产的各项规章制度。

乙方责任:1、严把质量关,由于质量问题而造成的工期延误,材料浪费等损失由乙方承担。

2、按时发放工人工资,不得因发放不及时而造成停工损失,其后果由乙方自己承担。

3、认真搞好安全生产文明施工,乙方自带安全帽,在施工中若发生一切安全事故及不文明施工现象造成的后果均由乙方承担。

补充条款:1、如果因乙方的原因,不能按进度计划完成,甲方有权找别的工人做点工,并按____元/人每天计;或者分包部分工程给别的工程队做,其所付出的费用和工程款由乙方付。

2、乙方不得在工地打架闹事,如果发生一次罚____元,直接从工程款中扣除。

3、乙方交保证金伍仟元整,基础上来后返还。

本合同一式贰份,签字生效。

甲方代表:_____ 乙方代表:_________年____月____日2024年劳务分包工程合同(二)劳务分包工程合同2024年劳务分包工程合同(三)本合同由以下双方就劳务分包工程的实施、付款、保险以及责任等相关事项达成一致,并签署为有效文件。

2024年工程劳务分包合同电子版(3篇)

2024年工程劳务分包合同电子版(3篇)

2024年工程劳务分包合同电子版甲方:乙方:根据中华人民共和国《合同法》、《劳动法》、《建设工程质量管理条件例》、《安全生产法》及与本工程相关的法律法规,经甲乙双方友好协商和勘察施工现场后,制定了本工程劳务分包协议。

甲方为了加强工程项目管理,规范施工行为,明确双方责任,做到资金控制、质量控制、进度控制,特制定了本协议,具体内容如下:一、工程项目名称二、工程地点三、甲方责任:1、甲方负责提供施工所需用的水泥、碎石、黄砂等建筑材料运至拌料场,承担因材料供应不及时造成的机械设备租凭及乙方施工人员的生活费用,甲方承担因甲方责任导致工程完工后,乙方的机器设备不能及时撤离工地的损失,按每台每天伍佰元的费用支付给乙方。

2、甲方负责拌料场所用的生产和生活电源及工人住房。

3、负责砼路面浇筑后的及时养护和冬天防冻措施。

4、保证拌料场的“三通一平”(电通、水通、路通、场地平整)。

5、如有模板被轧路机碾压变形,造成不能使用的由甲方照价赔偿。

四、乙方责任:1、按照甲方提供的图纸和现场施工人员技术的要求施工。

2、拌料场及砼路面浇筑现场所用施工设备、工器具,均由乙自备。

五、乙方施工承包范围及合单价1、乙方承包施工内容:砼的拌制、运输、浇筑、振捣、路面立模和拆模,路面钢筋的埋置及切割和养护。

2、合同单价:砼路面浇筑元/平方米,水泥稳定层/平方米。

3、本承包合同内容以外的其它工作内容,按点工计算,调用工元/人。

六、合同价款:以综合单价与实际完成的工程量的乘积为合同款。

七、付款方式:1、机械进场后付生活费用和燃油费贰万元。

2、平时生活费用和其它零星开支按工程进度的____%以现金付。

3、工程进度款以银行转账或现金支付。

4、工程结束后,工人工资按合同工程总价款的____%支付。

全部工序结束后的十日内付清全部的工资余款。

不得以任何理由拖欠。

八、安全风险:施工保险(人险及财险),由甲方造成的由甲方承担,由乙方造成的由乙方承担。

九、质量控制:施工前甲方向乙方提供施工图纸一份,施工技术交底及桩号交验。

2023版工程劳务分包合同的范本

2023版工程劳务分包合同的范本

工程劳务分包合同的范本
工程劳务分包合同
甲方:(分包方信息)
地质:
联系人:
方式:
乙方:(劳务方信息)
地质:
联系人:
方式:
根据相关法律法规的规定,甲方与乙方达成如下合同:第一条合同目的
甲方根据自身业务需求,委托乙方提供工程劳务服务,乙方接受委托提供相应的工程劳务服务。

第二条工程内容
甲方委托乙方提供的工程劳务服务包括但不限于:(具体工作内容)
第三条合同期限
本合同自(起始日期)起生效,至(终止日期)止。

第四条合同报酬
乙方提供工程劳务服务的报酬为:(具体报酬金额或计算方式)第五条付款方式
(具体付款方式及时间安排)
第六条权利与义务
6.1 甲方的权利与义务:
(列明甲方的权利与义务)
6.2 乙方的权利与义务:
(列明乙方的权利与义务)
第七条违约责任
7.1 如一方未按照本合同约定履行其义务,应向对方支付违约金,违约金的数额为合同总金额的(违约金比例)。

7.2 如一方无正当理由提前解除合同,应向对方支付违约金,违约金的数额为合同总金额的(违约金比例)。

第八条争议解决
本合同的履行与解释均适用法律。

对于因本合同引起的或与本合同有关的争议,双方应友好协商解决;协商不成时,任何一方均有权向合同约定管辖法院提起诉讼解决。

第九条其他事项
本合同未尽事宜由双方协商解决,并作出书面补充协议。

本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十条合同生效
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。

甲方:乙方:
签字:签字:。

劳务分包施工合同范本完整版doc

劳务分包施工合同范本完整版doc

劳务分包施工合同一、合同双方地质:_____________________________方式:__________________________________________________________邮编:_____________________________地质:_____________________________方式:__________________________________________________________邮编:_____________________________二、合同内容1.项目名称:_____________________________2.项目地点:_____________________________3.服务范围:乙方将按照甲方的指示和要求,负责完成项目的劳务分包工作,并提供所需的劳动力和技术等。

4.合同期限:本合同自双方签署之日起生效,至项目完工并经甲方验收合格之日止。

5.付款方式:根据乙方提供劳务分包施工服务的实际情况,甲方将按照协商确定的支付进度进行付款。

付款方式为_____________________________。

6.保证金:甲方有权要求乙方提供一定比例的保证金作为履约保证。

具体金额为_____________________________。

7.违约责任:双方在履行合同中如有违约行为,违约方应对守约方承担相应的违约责任。

如双方对违约责任有其他约定的,以其约定为准。

8.变更和解除:经双方一致同意,可对合同内容进行修改、补充或解除。

任何一方变更、补充或解除合同时,应提前书面通知对方。

9.争议解决:本合同履行过程中如发生争议,双方将通过友好协商解决。

如协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

10.补充条款:本合同未尽事宜,可由双方另行协商确定,并以书面形式作为合同的补充条款。

三、合同生效和解释1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,在双方签字盖章后生效。

2024年工程劳务分包合同范文(三篇)

2024年工程劳务分包合同范文(三篇)

2024年工程劳务分包合同范文____年工程劳务分包合同甲方:(委托方)地址:电话:传真:邮编:乙方:(承包方)地址:电话:传真:邮编:根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定,甲乙双方本着平等互利、公平合理的原则,经友好协商,达成以下合同,共同遵守:第一条合同目的甲方根据其自身业务需要,需要将工程的部分劳务进行分包并委托给乙方,乙方愿意接受甲方的委托并按照甲方的要求提供相应的劳务。

第二条分包内容甲方将工程劳务分包给乙方进行施工,具体工程名称、内容、施工地点、工期、数量、计价方式等详见附件1。

第三条价格及结算方式1.乙方提供的工程劳务价格为人民币(大写)(小写)元整,价格包括所有的劳务费用,不含税。

具体结算时间按照工程进度和甲方支付情况确定。

2.乙方提供的工程劳务费用按照附件1中的工程量计价方式进行结算,结算金额以核实后的工程量为准。

第四条工程质量与时间1.乙方必须按照甲方提出的工程质量要求进行施工,保质保量地完成工程。

2.乙方必须按照合同规定的工期完成工程,如遇不可抗力导致工程无法按时完成,乙方应及时通知甲方并提出解决方案。

第五条乙方的权益和义务1.乙方必须按照甲方的要求提供工程劳务,确保劳务的质量和数量。

2.乙方必须按照合同约定的时间完成工程,如无正当理由延迟工期将被扣除相应的违约金。

3.乙方必须按照合同规定的时限妥善保管施工工具和材料,如有丢失或损坏,由乙方承担相应责任。

4.乙方必须保证施工现场的安全,保证工人的生产生活环境符合相关法律、法规的要求。

5.乙方应为施工人员购买和提供社会保险和住房公积金,并按时足额缴纳相关费用。

6.乙方应按照甲方的要求提供相关工程证书和报告等必要文件。

第六条甲方的权益和义务1.甲方必须按照合同约定的时间和方式支付工程劳务费用。

2.甲方必须提供符合施工需要的工程图纸、设计文件和相关技术要求。

3.甲方必须按照法律、法规的要求为乙方提供施工所需的许可证、批准文件。

2024年工程施工劳务分包合同(精选)

2024年工程施工劳务分包合同(精选)

工程施工劳务分包合同甲方:____________________乙方:____________________鉴于甲方拥有一定的工程建设项目,并希望将劳务分包给乙方,乙方愿意接受甲方的劳务分包,双方本着平等自愿、公平合理的原则,经友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。

第一条工程项目1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程范围:____________________1.4 工程规模:____________________1.5 工程期限:____________________第二条劳务分包范围2.1 乙方负责提供劳务人员,完成甲方指定的工程范围内的施工任务。

2.2 乙方负责提供必要的施工设备、工具和材料。

2.3 乙方负责劳务人员的工资、社会保险等相关费用。

2.4 乙方负责劳务人员的安全管理和培训。

第三条劳务费用3.1 甲方应按照本合同约定的单价和工程量支付乙方的劳务费用。

3.2 甲方应按照本合同约定的付款方式和时间,按时足额支付乙方的劳务费用。

3.3 乙方应按照本合同约定的价格和质量要求,完成施工任务。

第四条工程质量4.1 乙方应按照甲方的要求和施工图纸、规范进行施工,确保工程质量符合相关标准和要求。

4.2 乙方应接受甲方和监理单位的质量检查和验收,及时整改存在的问题。

4.3 乙方应提供完整的施工记录和验收资料。

第五条工程变更5.1 甲方有权对工程进行变更,乙方应按照甲方的要求进行施工。

5.2 工程变更导致的劳务费用增减,应按照本合同的约定进行调整。

第六条合同解除6.1 双方协商一致,可以解除本合同。

6.2 乙方未按照合同约定完成施工任务,甲方有权解除本合同。

6.3 甲方未按照合同约定支付劳务费用,乙方有权解除本合同。

第七条违约责任7.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务,如有违约,应承担相应的违约责任。

工程施工劳务分包合同完整版doc(2篇)

工程施工劳务分包合同完整版doc(2篇)

工程施工劳务分包合同完整版doc 工程施工劳务分包合同甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将其工程项目的劳务部分分包给乙方施工的事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程规模:____________________5. 工期要求:____________________二、劳务分包范围及内容1. 乙方按照甲方的要求,承担本工程的劳务施工任务,包括但不限于:____________________2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案及施工规范进行施工,并确保施工质量符合国家标准及甲方的要求。

三、劳务费用及支付方式1. 本工程的劳务费用总额为人民币(大写):____________________元整(小写):____________________元。

2. 甲方按照工程进度及乙方完成的工程量,分期支付劳务费用。

具体支付方式和时间____________________四、工期及质量要求1. 乙方应按照甲方的要求,确保工程按照约定的工期完成。

如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。

2. 乙方应确保施工质量符合国家标准及甲方的要求。

如因乙方原因导致施工质量不符合约定,乙方应承担返工、修复等费用,并赔偿甲方因此造成的损失。

五、安全生产及环境保护1. 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,采取必要的安全防护措施,确保施工过程中的安全。

2. 乙方应遵守国家环境保护法律法规,采取措施减少施工过程中的环境污染,保护生态环境。

六、合同的解除和终止1. 在合同履行过程中,如乙方严重违约,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的违约责任。

2024年劳务分包施工合同样本(二篇)

2024年劳务分包施工合同样本(二篇)

2024年劳务分包施工合同样本发包方:____承包方:____双方经充分协商,甲方同意将工程项目中的部分施工任务委托乙方承担。

为确保双方权益,遵循互惠互利的原则,特订立以下合作协议,以供双方遵守执行。

一、工程名称:____二、工程地点:____三、分包工程内容:主体结构施工(包括基础施工至屋面封顶)。

四、工程施工单价:____元/㎡(依据图纸确定的总建筑面积计算)。

五、工程款项支付:主体结构封顶后支付____%的工程款,余款在工程验收并交付给镇政府时一次性结清。

六、工程质量:须符合国家相关验收规范标准及地方性法规要求。

七、工程安全:乙方在施工过程中应做好安全防护工作,若因乙方操作不当或未按安全规范执行导致的事故,乙方应承担全部责任,与甲方无关。

八、若乙方在质量、安全、进度等方面未达到要求,且在甲方多次督促后仍未改正,甲方有权对乙方进行经济处罚,无需乙方签字确认。

双方责任明确如下:甲方责任:1、提供施工所需的图纸、标高及相关手续,并负责放线和施工交底工作。

2、及时供应工程施工所需的各种材料,包括钢材、水泥、红砖、砂石等。

3、及时验收隐蔽工程,确保不影响乙方的后续施工。

4、对乙方进场人员进行安全生产教育,严格执行安全生产规章制度。

乙方责任:1、确保工程质量,如因质量问题导致工期延误或材料浪费,由乙方承担责任。

2、按时支付工人工资,避免因支付不及时导致停工,由此产生的损失由乙方承担。

3、确保安全生产文明施工,乙方需佩戴安全帽,施工中若发生安全事故或不文明施工行为,由乙方承担相应后果。

补充条款:1、如乙方未能按进度计划完成工程,甲方有权雇佣其他工人以日工形式继续施工,费用为____元/人/天;或将其余工程分包给其他工程队,相关费用及工程款项由乙方承担。

2、乙方不得在工地发生斗殴或闹事,如有违反,每次罚款____元,直接从工程款中扣除。

3、乙方需缴纳伍仟元保证金,待基础施工完成后予以退还。

本协议一式两份,双方代表签字后生效。

工程劳务分包合同范本

工程劳务分包合同范本

工程劳务分包合同范本【合同名称】:工程劳务分包合同范本【合同编号】:【甲方】(以下简称甲方):公司名称:地址:法定代表人:联系【乙方】(以下简称乙方):公司名称:地址:法定代表人:联系鉴于【甲方】拟进行工程项目,现需要将部分劳务分包给【乙方】;为明确双方的权利和义务,特订立本合同。

一、合同范围:1. 【甲方】向【乙方】分包的劳务内容及数量详见附件。

2. 【乙方】应按照合同约定,按时提供劳务,并保证劳务的质量和安全。

二、合同期限:1. 本合同自双方签署之日起生效,至工程项目完成之日止。

2. 工程项目完成日期的确定以【甲方】验收合格为准。

三、劳务价格及支付方式:1. 【乙方】收取的劳务费按照附件所示的价格进行计算。

2. 劳务费的支付方式:【甲方】应在劳务完成并经验收合格后的【X】个工作日内,将劳务费以现金/转账/支票等方式支付给【乙方】。

四、劳务的质量要求:1. 【乙方】应按照合同约定提供的劳务,确保劳务的质量达到【甲方】的要求。

2. 如【甲方】对【乙方】提供的劳务存在质量问题或无法通过验收,【乙方】应在【X】个工作日内进行整改并重新提供劳务,直至达到【甲方】的要求为止。

五、劳务保险:1. 【乙方】应为其从业人员购买劳务意外险,并提供相关证明文件给【甲方】。

2. 如因【乙方】的过错导致劳务人员发生意外伤害,【乙方】应负责相应的赔偿责任。

六、保密条款:1. 双方在合作过程中可能会接触到对方的商业秘密,双方应保守对方的商业秘密,不得向第三方泄露、使用或转让。

2. 本条款有效期自合同生效之日起,并在合同终止后仍然有效。

七、争议解决:1. 因本合同引起的或与本合同有关的争议,双方应友好协商解决;如协商不成,可依法向有管辖权的法院提起诉讼。

2. 在争议解决期间,本合同的履行不得中止。

八、附件:所涉及的附件如下:1. 劳务分包清单及数量。

2. 《劳务意外险》购买证明文件。

九、法律名词及注释:所涉及的法律名词及注释如下:1. 分包劳务:指由甲方将工程项目中一部分劳务分包给乙方承担。

工程分包劳务合同范文

工程分包劳务合同范文

工程分包劳务合同范文甲方:_____ 身份证号:_____乙方:_____ 身份证号:_____一、工程地点:贵州省凯里市西门街,蒙小林(业主)。

二、承包范围:全部施工图纸设计范围内所有土建工程量。

三、未承包范围:水电分项工程、门窗工程、防水、外架、地砖、墙砖、屋面瓦、楼梯扶手。

四、工程单价:按实际施工建筑面积壹佰陆拾捌元整(¥168.00元/平米)。

五、安全要求:1、乙方进入施工现场必须戴好安全帽,不准酒后上班,必须遵守甲方的各项安全制度,并随时接受行业检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施消除事故隐患。

由于乙方在施工期间对安全生产组织不力,各班组不按相关安全生产法律法规、安全生产规范、安全生产技术操作规程、规章进行安全生产,由此造成的安全生产事故的责任,因此而发生的费用由乙方自己负责。

2、在施工过程中,乙方必须按照安全标准严格佩戴好安全用品,若发生安全事故均由乙方负责。

六、结算方式:1、按规定进度完成工程量的80%,余款在主体竣工验收后60天内付清。

2、乙方每次领用的工资款必须及时发到每个职工手上,如发生不发或少发导致职工向有关部门投诉的,每次罚款3000—5000元,由此造成的损失由乙方负责。

3、付款方式:乙方完成基础部分付款该段的80%,完成楼层每层付款该段的80%,余下部分竣工验收合格后60天付清。

七、双方职责甲方:1、统筹安排,协调解决施工现场工作关系。

2、负责对班组进行施工技术咨询交底、安全技术交底、技术指导及质量监督、工序验收。

3、负责各工种之间的协调工作,施工现场严禁班组长带女家属住在生活区内,女家属居住问题自行解决,违者处罚。

4、督促乙方严格按照国家规范及凯里市有关规定进行施工,及时按照国家验收标准进行检查验收。

5、负责提供工程垂直运输机械以及施工所需大型、重型机械设备和临时水电的安装。

按时提供图纸及时交付供应材料、设备。

八、材料制度1、乙方质量出现问题造成返工的,所耗材料及人工费均由乙方全额负责,造成质量事故所引起的直接和间接损失由乙方负责。

2024年施工单位劳务分包合同范本

2024年施工单位劳务分包合同范本

2024年施工单位劳务分包合同范本尊敬的甲方:根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,以平等、自愿的原则达成一致,共同签订本《施工单位劳务分包合同》(以下简称“本合同”),以确保工程质量、保障工程安全、维护双方合法权益。

一、合同基本情况甲方:(详细名称、地址、法定代表人)乙方:(详细名称、地址、法定代表人)项目名称:项目地点:合同编号:二、合同目的和范围甲乙双方根据乙方具备相关施工能力和经验,甲方需要将工程劳务进行分包的实际情况,以及依法行使其权利和履行其责任,达成本合同。

乙方承诺按合同要求,投入足够的人力、物力、财力和技术,按照甲方安排和指示完成工程劳务分包工作。

三、劳务分包方式乙方将按照甲方的要求,根据合同约定,对甲方工程项目的一部分或全部劳务进行分包。

四、分包工作内容1. 分包的工程项目具体内容及要求:(详细列出工程项目的具体内容和要求)2. 工期:(列出工程项目的施工开始时间、结束时间等)3. 服务要求:(列出服务要求,如施工过程需要符合的相关标准、技术要求等)5. 保证金(约定保证金金额、缴纳方式等具体事项)六、报酬和付款方式1. 乙方为本合同提供劳务的报酬为:(具体列明报酬数额、结算方式等)2. 付款方式:(详细列出付款方式和结算周期)七、合同履行期限本合同自签订之日起生效,至工程项目竣工验收合格之日止。

八、违约责任1.若甲方违约,应向乙方支付相应违约金,违约金金额为合同总金额的10%。

2.若乙方违约,应向甲方支付相应违约金,违约金金额为合同总金额的10%。

九、争议解决方式甲乙双方如发生合同争议,应协商解决。

如协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、附则本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。

本合同的补充、修订或变更应以书面形式进行,并经甲乙双方签字或盖章后方为有效。

本合同未尽事宜,均可以甲乙双方友好协商解决。

甲方(盖章):乙方(盖章):日期:年月日。

分包工程劳务合同范本完整版doc2024

分包工程劳务合同范本完整版doc2024

分包工程劳务合同范本完整版doc(二)合同编号:___________________地质:___________________地质:___________________根据《合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方进行分包工程劳务,达成如下合同,共同遵守并共同履行:第一条合同目的及范围1.2乙方同意接受甲方的委托,按照本合同规定的要求和工程内容完成工作。

第二条分包工程内容2.1分包工程内容包括甲方在工程项目中需要乙方完成的具体工程范围和工作任务。

2.2乙方应按照合同约定的任务和工程范围,按时提交工程进度及成果。

第三条分包工程费用及发票3.1甲方向乙方支付的工程费用为人民币_______元。

具体支付方式和时间协商一致。

3.2乙方应根据工程进度及合同约定的规定,按照分次结算的要求提供相关发票给甲方。

第四条合同履行期限4.1本合同的履行期限自双方签署之日起,截止日期为______年______月______日。

4.2如果由于不可抗力等原因导致工程延期,双方应友好协商,并按照实际情况进行履行日期的调整。

第五条乙方的权利和义务5.1乙方有权按照合同约定要求向甲方提供必要的协助,并按时完成工程任务。

5.2乙方有义务保证分包工程的质量符合国家和行业标准,并承担因工程质量问题导致的责任。

5.3乙方应确保分包工程的安全,采取相应的安全措施,防止发生人身伤害和财产损失,如因乙方的安全问题导致的损失由乙方承担。

第六条甲方的权利和义务6.1甲方有权监督、检查乙方的分包工程进度和质量,并提出合理的要求和修改意见。

6.2甲方有权在乙方进行工程劳务的过程中,随时要求乙方提供必要的工程进展报告和相关资料。

6.3甲方应按时支付乙方的工程费用,并按照合同约定的要求提供相关支付凭证及发票。

第七条争议解决7.1因履行本合同发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向双方所在地的人民法院提起诉讼。

7.2本合同的解释、效力和履行均适用的法律法规和相关政策。

2024年-劳务分包施工合同范本.doc

2024年-劳务分包施工合同范本.doc

劳务分包施工合同范本合同编号:________甲方(总承包方):________乙方(分包方):________根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将其承包的工程项目中的劳务作业分包给乙方施工事宜,经协商一致,签订本合同,共同遵守。

第一条工程概况1.1工程名称:________1.2工程地点:________1.3工程内容:________1.4工程规模:________1.5工程质量标准:________第二条分包范围及内容2.1分包范围:乙方负责完成甲方承包工程范围内的劳务作业,具体工作内容以甲方提供的施工图纸、施工方案、技术规范和质量标准为准。

2.2分包内容:劳务作业包括但不限于:________(具体工作内容)第三条合同价款及支付方式3.1合同价款:本合同总价款为人民币(大写):________元整(小写):________元。

3.2支付方式:(1)预付款:合同签订后,甲方支付乙方合同总价款的______ __%(具体比例)作为预付款,即人民币(大写):________元整(小写):________元。

(2)进度款:乙方按照合同约定的工程进度,向甲方申请支付进度款。

甲方应在收到乙方申请后________日内审核并支付进度款。

(3)结算款:工程完工验收合格后,乙方提交工程结算报告,甲方应在收到报告后________日内完成审核并支付结算款。

第四条工程质量及验收4.1乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案、技术规范和质量标准进行施工,确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。

4.2乙方应按照甲方的要求参加工程验收,并配合甲方办理相关验收手续。

4.3工程质量不符合约定标准的,乙方应无条件返工,直至达到约定标准。

返工期间的损失由乙方承担。

第五条工期及进度5.1乙方应按照甲方的要求,编制施工进度计划,并严格按照计划组织施工。

5.2乙方应按甲方的要求参加工程进度协调会议,及时汇报工程进度情况。

2024年版工程施工劳务分包合同范本doc(二篇)

2024年版工程施工劳务分包合同范本doc(二篇)

2024版工程施工劳务分包合同范本doc(二)2024版工程施工劳务分包合同范本(二)第一条合同目的和范围1.1 总包方委托劳务分包方为总包方承揽的工程项目提供劳务分包服务,包括但不限于人力资源、施工现场管理等相关工作。

1.2 本合同适用于《中华人民共和国劳动法》以及其他有关劳动法律法规的规定,以及双方共同约定的其他条款和条件。

第二条工作内容(1)为工程项目提供所需的人力资源,包括招聘、培训、管理等。

(2)协助总包方进行施工现场管理,并确保按照总包方的要求完成施工工作。

(3)按照总包方的要求进行工程质量控制,确保工程质量达到合同约定的要求。

2.2 劳务分包方应按照本合同约定和总包方的要求,采用高效率、高质量的劳务分包服务为总包方提供支持,确保工程项目的顺利进行。

第三条人力资源管理3.1 劳务分包方应提供符合工程项目要求的工程施工人员,并按照总包方的要求进行培训和管理。

3.2 劳务分包方需确保所提供的工程施工人员具备相应的技术能力和工作经验,能够按照总包方的要求进行工作。

3.3 劳务分包方在提供人力资源时,需确保顺利进行劳动合同签订、工资支付、社会保险等相关事宜,并妥善处理工人的劳动纠纷。

第四条合同价款和发票4.1 总包方按照双方协商一致确定的劳务分包价款支付给劳务分包方,并开具增值税发票。

4.2 劳务分包方需按照合同约定的支付方式和时间收取劳务分包价款,确保款项的及时到账。

4.3 双方应妥善保管好合同及支付凭证,并留存合法有效的发票和付款凭证,以备查验。

第五条违约责任5.1 若劳务分包方未按照本合同约定或总包方要求提供劳务分包服务,则视为违约行为。

总包方有权要求劳务分包方承担相应的违约责任,并有权解除合同。

5.2 若劳务分包方提供的劳务分包服务未达到合同约定的质量要求或未能按照工期要求完成,总包方有权要求劳务分包方赔偿由此产生的损失。

5.3 若任何一方因不可抗力因素无法履行合同约定的义务,则不视为违约行为。

劳务分包工程施工合同范本2024年

劳务分包工程施工合同范本2024年

劳务分包工程施工合同范本2024年合同目录第一章:合同总则1.1 合同目的与定义1.2 合同的法律依据1.3 合同的适用范围第二章:合同双方2.1 甲方(总承包方)信息2.2 乙方(分包方)信息2.3 双方资质与条件第三章:工程概况3.1 工程名称与地点3.2 工程内容与范围3.3 工程质量与标准第四章:合同价款与支付4.1 劳务费用的计算4.2 支付方式与时间节点4.3 费用调整与结算第五章:施工管理5.1 施工组织与协调5.2 施工进度计划5.3 施工质量控制第六章:安全与环境保护6.1 安全生产责任6.2 环境保护措施6.3 安全事故处理第七章:合同变更与解除7.1 变更条件与程序7.2 解除条件与程序7.3 变更或解除后的权利义务第八章:违约责任8.1 违约情形的认定8.2 违约责任的承担8.3 违约赔偿的范围与方式第九章:争议解决9.1 争议解决的方式9.2 争议解决的程序9.3 法律适用与管辖第十章:合同生效与终止9.1 合同的生效条件9.2 合同的有效期限9.3 合同的终止条件第十一章:附则11.1 合同的解释权11.2 附加条款11.3 其他事项签字栏甲方代表签字:________乙方代表签字:________签订日期:____年____月____日签订地点:____________(签字盖章)合同编号______第一章:合同总则1.1 合同目的与定义本合同旨在明确甲乙双方在劳务分包工程施工中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。

合同中涉及的专业术语,均按本合同约定解释。

1.2 合同的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规制定。

1.3 合同的适用范围本合同适用于甲方与乙方就劳务分包工程施工项目达成的合作事宜。

第二章:合同双方2.1 甲方(总承包方)信息甲方名称:______甲方地址:______法定代表人:______联系电话:______2.2 乙方(分包方)信息乙方名称:______乙方地址:______法定代表人:______联系电话:______2.3 双方资质与条件双方应具备履行本合同所需的资质和条件,并在签订合同前提供相关证明文件。

棚户区改造施工劳务合同

棚户区改造施工劳务合同

棚户区改造施工劳务合同一、合同背景二、合同目的棚户区改造施工劳务合同的目的是确保施工过程中的合法权益,明确双方的职责和权利,规范施工行为,从而顺利、高效地完成棚户区改造工程。

三、合同双方四、合同内容1. 施工范围详细描述工程的具体范围和施工内容。

2. 施工期限约定工程的开始和完成时间,并明确延期、提前竣工等情况下的处理方式。

3. 劳务报酬约定乙方从甲方处获得的劳务报酬金额及支付方式,可以按阶段或完成一定工作量进行支付。

4. 保证金双方约定乙方需提供的保证金,并明确处理违约情况下保证金的归属。

5. 施工方案约定乙方在施工过程中所采取的方案和措施,确保施工质量和安全。

6. 材料供应约定乙方负责采购所需的材料,并明确材料责任、验收和支付方式。

7. 变更和索赔双方约定若施工过程中发生变更或引起索赔的情况,应如何处理,并明确索赔时间和期限。

8. 安全责任约定乙方必须遵守相关的安全规定和法律法规,并明确违反安全规定的处理方式。

9. 税费和社会保险约定各自承担的税费和社会保险责任。

10. 违约责任明确违约方的违约责任和补偿方式。

五、合同执行本合同自双方签字之日起生效,并且在合同履行期间双方都应严格遵守合同的约定。

合同执行过程中如有争议,双方应通过友好协商解决,无法协商解决的,可向有权仲裁机构进行申请。

六、合同变更和解除对于本合同的任何变更或解除,需经双方书面同意并签署变更或解除合同的协议。

七、附则1. 本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜,双方可以另行协商,并补充签订补充协议。

结语棚户区改造施工劳务合同的制定对于推进棚户区改造工作、保护双方合法权益非常重要。

双方在签署合同时应详细了解合同条款,确保施工过程顺利进行。

通过合同的有效执行和监督,将有助于实现棚户区改造的目标,为城市发展做出积极贡献。

2023施工劳务分包标准合同范本(通用)

2023施工劳务分包标准合同范本(通用)

施工劳务分包合同范本(通用)一、合同双方本劳务分包合同(简称“合同”)由双方共同缔结:甲方:甲方公司名称法定代表人:甲方公司法定代表人姓名联系方式:甲方公司联系方式乙方:乙方公司名称法定代表人:乙方公司法定代表人姓名联系方式:乙方公司联系方式二、合同内容2.1 项目概述合同的订立是为了规定甲方和乙方在劳务分包项目中的权利和义务,以确保双方的合法权益。

2.2 分包工程甲方将工程分包给乙方进行施工:•工程名称:[工程名称]•工程地点:[工程地点]•工程规模:[工程规模]•工程时间:[工程时间]2.3 分包范围乙方将承担分包工程的具体工作内容及责任:•负责施工的各项工作,包括但不限于:人员管理、材料采购、施工计划制定和执行、安全措施的落实等。

2.4 工程报酬甲方应根据施工劳务的完成情况及质量,按方式支付工程报酬给乙方:•工程报酬总额:[工程报酬总额]•工程报酬支付方式及时间:[工程报酬支付方式及时间]2.5 质量要求乙方在施工过程中应遵守相关法律、法规和标准要求,确保工程质量符合要求:•符合国家标准和行业规范的施工质量要求;•确保工程材料的质量符合国家标准及项目要求;•确保施工过程中的技术操作符合安全规范和施工方案。

2.6 安全措施为确保工程施工过程中的安全性,乙方应采取安全措施:•制定安全生产责任制,明确各个岗位的安全责任;•提供必要的安全防护装备和技术培训,并监督施工人员的使用和佩戴;•安排专人负责安全检查和隐患排查,及时解决施工过程中的安全问题。

2.7 违约责任如果甲方或乙方未能履行合同项下的义务,对方有权要求违约方承担相应的责任:•甲方违约责任:如果甲方未按时支付工程报酬,乙方有权要求甲方支付相应的违约金;•乙方违约责任:如果乙方未能按合同约定完成工程,甲方有权要求乙方赔偿造成的损失,并有权解除合同。

三、合同变更本合同一经签订,双方应遵守合同约定内容。

如需变更合同内容,应经双方协商一致并签订书面变更协议。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

工程施工劳务分包合同合同编号:工程名称:工程地点:劳务工程发包人(甲方):贵劳务工程分包人(乙方):合同订立地点:合同订立时间:工程施工劳务分包合同甲方:贵州中鑫铭源建筑劳务工程有限公司法人或授权委托人:身份证号码:乙方:贵州筑大建设工程股份有限公司法人或授权委托人:身份证号码:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商达成一致,就贵州省凯里市和馨家园棚改项目工程劳务分包事项达成以下合同条款,供双方遵照执行。

第一条、本合同有效组成文件作为本合同附件:包括以下内容:1、《本项目工程平面布置图》(设计单位、业主、总包商加印)2、《本项目施工设计图》(设计单位、业主、总包商加印)3、施工建设期间本合同项目业主、本项目设计单位、施工总包商、监理单位等确认的其它关于本项目的文件资料等。

第二条、劳务分包内容工程名称:贵州省凯里市和馨家园棚改项目;工程地点:凯里市凯运大道北侧,原凯里市化冶总厂;劳务分包范围及其它施工内容:劳务分包(土建部分)及本合同第十八条所列工程;建筑面积及结构形式:框架结构、施工建筑面积50000m2。

第三条、工期开工日期:年月日(暂定2015年6月中旬)完工日期:年月日总日历工作天数为:天第四条、分包方式:分包工程的劳务人工费、包工程周转材料、辅助材料及耗材、机械设备和辅助设备、提供土建工程所需的所有机械设备及施工机具等并按单价包干分包方式执行。

第五条、分包范围及工作内容:(一)乙方分包范围:按照设计施工图所示内容及图纸会议纪要和设计变更要求施工,工程包括的:基础破桩头起完成以上的主体工程、屋面工程、楼地面工程、内外墙面抹灰工程的全部土建部分工程范围内的工程(注明:给水排水、强电弱电、消防、防雷接地、防水、内外保温、门窗、烟道、栏杆、二次装饰、内外墙漆等工程施工不在分包范围内)以及安全文明施工的措施、设施、安全用品与安全防护搭设及材料、建筑物外的散水按图施工、内外脚手架与操作平台搭设及材料、施工用的水池及施工二次供水设施设备,除了注明不在分包范围内其它图纸所示范围全部内容由乙方负责。

(二)乙方分包范围内的工作内容:根据设计施工图、图纸会审纪要及变更单、工程洽商等的全部土建工程内容,按工程施工质量验收规范、规程中的有关说明、解释、操作方法等要求施工,按国家现行质量验收标准验收,工程质量达到合格标准。

具体主要工程内容及要如下:1、钢筋制作安装:破桩头以上钢筋进场的下车(二次转运另外计算)、堆码整齐、安装、绑扎、焊接(含平焊、竖焊、对焊),(围丝机及丝接头由甲方提供),配合甲方预留预埋铁件(设备安装、楼梯栏杆、阳台栏杆、水电消防等)砌体拉结筋等的预留、设置与植筋。

乙方负责成品及半成品的清理、分类、堆码,盘圆调直以及钢筋工程中所需的扎丝、焊条、焊剂、优质塑料定位件、花岗石垫块等消耗性材料,并负责废钢筋等的收捡及堆码。

2、模板工程:所有进场模板材料下车(二次转运另外计算)堆码整齐,模板质量要天棚平整、无翘曲、无鼓包、四角方正、无天棚掉渣等质量缺陷,并负责质量缺陷的修补打磨。

乙方配合甲方预留水电、消防、烟道、施工放线等的模板孔洞成型和放详细轴线;乙方在工程施工中全部采用木模并负责模板的垫块、内支撑制作,模板固定。

乙方负责刷脱模剂以及模板制作、安装和外架搭设过程中所需的钉子、PVC管、铁丝、对拉片(对拉螺杆、栓)、跳板等消耗材料。

3、混凝土:甲方负责提供乙方施工所需的商品混凝土及泵,乙方负责基础底板及地梁以上到主体墙柱梁板、楼地面、屋面、构造柱、过梁圈梁、女儿墙压顶,混凝土的找平、楼面清洁产、养护和下雨所要覆盖的材料,墙柱脚根凿毛、剔打;负责模板拆除后地面清理工作。

4、砌筑与装饰工程:(1)、工程承包项目所用辅助材料(钉子、广线、放线用钢尺、吊外墙用钢丝等)、自备施工用水池,负责楼层室内分轴线、甲方负责弹500mm或1000mm标高控制线,乙方协助分户验收的标识、标线、标记等符号的全部土建泥作工作。

(2)、负责地粱及以上砌体工程和构造柱和圈梁压顶(支模、钢筋安装、砼浇筑)的施工,门窗过粱的施工,砌体拉结筋、过梁、构造柱等钢筋的预留和设置以及植筋。

钢筋制作由甲方负责。

(3)、负责室内外墙面抹灰工程施工,负责按设计图要求对楼地面的各层做法施工(防水层除外),按设计图纸要求做室外散水的各层做法施工。

(4)、砌筑抹灰阶段的外加剂(石灰精、岩砂精)由甲方提供。

甲方负责提供墙面施工所需的钢丝挂网及墙钉材料,乙方负责安装。

第六条、甲、乙双方权利与义务1、甲方责任(1)、甲方负责为乙方进场施工创造条件;(2)、及时组织图纸会审和技术交底,答复乙方提出的书面合理请求,统一施工过程中的全部计量、签证、签认资料及相关文件模版格式;(3)、对乙方全面履行合同进行监督管理,对工程质量进度安全等进行控制监督、检查、评定,定期对其合同项目质量进行验收评定;(4)、负责总体施工组织设计、施工方案的审定,施工技术指导;(5)、对验收合格的工程依据合同单价及时进行验工核量计价,拨付工程款和办理竣工结算。

(6)、负责与业主、监理、设计单位、地方各级政府等的业务联系和协调工作;(7)、负责组织工程竣工验收和交付。

2、乙方责任(1)、乙方必须严格执行国家、行业的有关规范标准,自觉接受各级单位质量、安全检查人员的监督,特种作业人员必须持证上岗。

(2)、乙方负责“四口、五临边”安全防护搭设、维护、保养、经常性检查,在外架施工中必须选择具有相应资质的专业队伍搭设外挑脚手架及防护架;安全防护与工程同步,楼层边水平防护与垂直防护封闭;内设竹跳板防护,安全网外封闭;钢管保持颜色鲜艳,黑、黄油漆明显、楼层标志线明显、整洁、安全网长期保持无破损、遮蔽严密、牢固、无灰尘。

(3)、乙方对进场材料的堆码整齐,标志、标识明显。

(4)、乙方负责承包工程范围内的场地清洁,对所使用的临设用房、厨房、厕所等地保持清洁卫生。

(5)、乙方提供给本工程所需周转材料、机械及辅助设备的要求:乙方须配备满足周转所需的模板,(模板必须符合施工技术要求)发现不能保证工程质量时必须更换新料及辅料和脚手架料;提供的施工机具、提升设备及辅助设备能正常使用,性能良好。

第七条、施工使用的机具和设备要求:1、甲方只负责二级配电箱,二级配电箱以后的电缆、电源线(灯具、安全照明、夜间施工照明、塔机照明等)和其它三级配电箱配置与电缆以及分配电箱配置与电缆由乙方自行负责;甲方只负责提供施工用水总表,总表后所有施工设备,主水管由甲方接至建筑物边10米范围内预留接口、接至各楼层和其他临设施施工用水点的管件、管材、加压设备由甲方提供,乙方负责安装。

2、乙方提供大、小型机械及辅助设备(1)塔机、施工电梯:由乙方负责提供符合工程需要的塔机、施工电梯,并负责塔机安装、验收、拆除进出场所涉及的一切费用(因甲方原因致使工程停工10天以上时,由甲方负责塔机的进出场费用和停工期间的租赁费用),移动安装塔机、施工电梯费用由甲方负责。

(2)乙方负责所有机械所需的三级配电箱、进出场费以及设备基础施工的人工费。

塔机和施工电梯基础由甲方负责,另外计算。

(3)乙方自备小型工(机)具:木工制作工具、泥作工具、电锤、潜水泵(含水管)、振动棒(器)、钢筋木搬子、夹具、加班临时用的灯具(含塔吊照明)和电线及其它施工用小型工(机)具。

第八条、工期顺延的约定:1.对关键线路上工期连续影响5天以上的设计变更及不可抗力,经甲方签证,工期可以顺延;2.基础开挖时如遇阴河、溶洞等地质情况影响关键路上的施工时,经四方(监理、建设单位、甲方、乙方)签证后工期可延长;3、因建设单位指定分包方原因使乙方在关键线路上产生的工期延误,经甲方签证后,工期顺延;4、建设单位手续不完善,造成工程关键线路工期延误时,经甲方签证后工期顺延。

5、由于资料或资金影响引起的关健线路停工时间连续超过10天的,其超过部份(即从第11天起至甲方要求停工止)补贴乙方相关人员工资及生活费和机械设备的台班费(所发生的数量必须报甲方核实);甲方要求停工后,双方另行协商相关补偿等事宜。

6、暂停施工:甲方在人为确有必要时,可指令乙方暂停施工,停工时间原则上不超过3天,乙方应妥善保护已完项目成品。

7、本工程的实际完工时间将视为通过合格验收的日期为准。

第九条履约保证金(1)保证金交付方式:本合同履约保证金以现金或支票方式交付,履约保证金金额为人民币伍拾万元整(¥500000.00),乙方在签订合同2个工作日内交付履约保证金金额为人民币贰拾万元(¥100000.00);在进场一星期内补交人民币叁拾万元(¥400000.00);(2)履约保证金返还方式:甲方按80%月进度支付乙方施工价款过程中当乙方施工扣留应付工程价款超过50万元时,甲方应无条件一次性无息返还乙方履约保证金伍拾万元整(¥500000.00),逾期不返,每月按2%计算保证金延期支付资金占用费;如果进场15个日历天内因各种原因无法正常施工,甲方无条件应支付乙方进场人员所有的工资和机械设备台班费,并同时计算保证的资金占用费。

第十条、承包价格、付款方式、结算方法:1、按建筑面积包干(固定)劳务施工单价:以单栋楼房结构层数为准,7层以上的高层按430元/㎡进行计价,7层以下的按420/㎡进行计价;按月进度80%支付劳务工程价款(此单价不包含税金)。

注:此单价不含基础,正负零以下另行协商定价。

2、付款方式:乙方每月在25日前准时申报工程量进度,在次月的15目前甲方应支付乙方上月进度款的80%。

基础施工单价另行补充书面协议约定,余款待工程完工验收合格后1个月内扣除保修金一次性全部付清(如超出3个月未付,按每月2%计算资金占用费)(保修金2%,根据国家保修规范进行返还,暂定一年)。

3、甲方每月25号审核乙方给甲方用的零星点工,工资甲、乙双方共同协商。

次月15号支付,增加工程量和工程款同步支付。

4、该工程总量建筑面积50000m2。

5、如因下雨造成停工三天以上,工期可以相应顺延;若因甲方原因材料、资金供应不上的,造成停工三天以上,负责乙方所造成的一切经济损失。

6、乙方不承担任何税金,但应向甲方提供足额、有交效的人工工资表,否则个人所得税由乙方缴纳。

第十一条、工程质量与验收标准按照审核的设计施工图纸、图说、图纸会审纪要及设计变更单、工程等,依据国家现行施工规范施工和质量验收统一标准验收,工程质量达到合格要求。

第十二条、施工安全责任1、本项目乙方对所有分包范围内的工程机械,工人安全负全责,包括所有事故的经济赔偿。

发生安全责任事故,经相关部门鉴定构成轻伤的,处以罚款5000元/人/次;构成重伤的,处以罚款20000元/人/次;发生伤亡的,处以罚款50000元/人/次。

相关文档
最新文档