2019土地承包合同协议书
2019土方回填工程承包合同范本5篇
2019土方回填工程承包合同范本5篇土方回填，是建筑工程的填土，主要有地基填土、基坑(槽)或管沟回填、室内地坪回填、室外场地回填平整等。
以下是我整理的2019土方回填工程承包合同范本5篇，欢迎阅读参考!2019土方回填工程承包合同范本(1)发包单位： (以下称甲方)承包单位： (以下称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招、投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则，双方就本工程施工事项达成以下合同条款：一、工程名称：北惯中心新城路基土方工程二、工程地点：阳江市阳东县北惯中心新城三、工程内容：路基土方回填、夯实，1#路回填至设计标高下1.00米，4#路四、工程承包范围：北惯中心新城1#、4#、5#路目前已取得指标范围及属于镇政府可施作的市政道路部份。
六、施工工期：本工程分阶段施工，每阶段工期甲方以书面通知;以小区1#、4#路道路路基为主。
回填至设计标高下1.3米。
五、承包方式：包工包料七、开工日期：以甲方书面通知为准八、结算方式：按实际收方结算九、承包金额：包干单价为32元/m3(含税票)，按实际收方数量计算总价十、付款方式：依工程形象进度付款：1、每十日计价一次，每次支付当期实际完成土方工程款的70 %;2、工程全部完成并经验收合格后10日内，支付至总工程款的90 %;3、乙方提报正式竣工图纸及结算书，并经甲方审查合格(审查期间以30日为限)后10日内，支付至总工程款的95 %;4、工程款余款 5 %作为质保金，于一年质保期满后5日内无息支付。
十一、质量标准：施工的项目必须符合《公路路基施工技术规范》。
十二、质量及其他要求：1、乙方必须按照甲乙双方约定的图纸进行施工。
2、乙方施工的所有分项工程质量都必须达到施工规范要求。
3、乙方施工人员必须按照正确程序施工，不得偷工减料，若发现乙方有人偷工减料程序，甲方视情节严重给予一定数额的罚款，甚至清退乙方，不予结算。
土地承包合同17978
土地承包合同甲方：广西南宁市青秀区伶俐镇五京村五京坡（以下简称甲方）乙方：施建棣（以下简称乙方）甲、乙双方本着平等互利的原则，通过友好协商，订立如下土地承包经营权转租合同：一、土地承包经营权转租方式甲方采用出租的形式将其承包的土地转租给乙方经营。
二、土地用途乙方主要将该土地用作木材加工场，对土地拥有转租等自主经营权。
三、承包期限合同双方约定，承包期限为20年，从2011年1月1日起至2031年1月1日止。
四、流转土地的种类、位置、面积甲方将承包的耕地（或者荒地、林地及其他土地）共75亩流转给乙方，该土地位于，如附图所示。
五、承包及付款方式：合同双方约定，乙方以现金形式支付承包金乙方以每年每亩的土地承包金为人民币柒佰元整（￥700元），合计52500元，二十年不变。
六、甲方的权利和义务（一）权利：按照合同规定收取土地租金，按合同约定到期收回土地。
（二）义务：1、保证乙方在木材加工场至土地公5-6米路面所建设的木材加工场至伶俐高速路口的道路畅通。
2、为乙方提供临时用水，并理顺与当地村民有争议的如土地使用边界等相关问题。
3、负责于2011年1月1日前将乙方租用土地上的农作物清理完毕并移交给乙方使用。
4、允许乙方在木材加工场平整场地，铺设水泥地，以及建设厂房宿舍，以便乙方经营活动的开展。
5、协助乙方用电设施的架设，提供必要的电线杆用地。
6、不得干预乙方正常的生产经营活动。
7、不得以村委会领导班子更换为由拒绝履行合同。
七、乙方的权利与义务（一）权利：在承包的土地上，具有自主生产经营权（二）义务：1、不能将所承包土地用于非法用途。
2、按合同约定每年一次性付清租金。
3、招收工人时，优先考虑五京坡村民。
4、甲方在乙方经营该土地期间，如有关该土地之前所有的债务和损失与乙方无关。
八、违约及赔偿（一）甲方非法干预乙方生产经营，擅自变更可解除合同，给乙方造成损失的，由甲方赔偿乙方损失。
（二）双方约定，合同期间，如遇国家征收土地，国家赔偿的补偿款归乙方所有。
建设部制定的epc总承包合同范本2019
建设部制定的epc总承包合同范本2019合同/协议书关键信息项合同编号：____________________________合同名称：____________________________合同签署日期：2024年8月17日合同签署地点：____________________________甲方（发包方）：名称：____________________________法定代表人：____________________________地址：____________________________联系电话：____________________________乙方（承包方）：名称：____________________________法定代表人：____________________________地址：____________________________联系电话：____________________________工程名称：____________________________工程地点：____________________________合同工期：自________年______月______日起至________年______月______日止合同金额：人民币（大写）元（￥）付款方式：____________________________质量标准：____________________________项目经理：甲方：____________________________乙方：____________________________违约责任：____________________________争议解决方式：____________________________合同/协议书第一条合同背景1.1 根据《建设部制定的EPC总承包合同范本2019》，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，以确保工程项目的顺利实施和完成。
农村集体土地租赁合同范本（6篇）
农村集体土地租赁合同范本（6篇）农村集体土地租赁合同1甲方【出租方】乙方【承租方】附乙方身份证复印件：根据【中华人民共和国农村土地租赁法】等法律法规的规定，为了农村的经济发展，乙方由于种植的需要，经甲方同意，乙方向甲方租赁土地。
为明确双方的权力和义务达成一致。
签合同如下：第一条；租赁土地的地名面积。
租赁土地的地名叫。
面积亩。
四址：东、西、南、北共有块。
第二条；租赁用途。
该地块只能种植水稻及蔬菜，不得种植其他作物，否则甲方有权收回土地。
在合同期间，不得随便更改土地的用途。
第三条；租赁期限。
自年月日至年月日止。
共计年。
合同期满后，双方同意，可延续合同。
第四条；租金及支付方法。
每年当年租金共元。
在每年到期前付清当年的租金。
乙方不得中途违约。
乙方如果到一年后不交当年租金，乙方有权收回土地。
另有约定的除外。
国家对土地的补贴以及待遇，由甲方享受。
第五条；合同终止。
在合同履行期间，如果遇到土地被国家征用或集体规划使用或甲方有需要要收回，租赁方必须服从且甲方不赔偿乙方一切损失，合同终止。
第六条；本合同一式两份，甲方、乙方各持一份。
由双方签字或盖章后生效。
甲方签字：乙方家庭成员签字：联系电话：联系电话：公证人签字：年月日农村集体土地租赁合同2出租方：（以下简称甲方）_______________________承租方：（以下简称乙方）_______________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，为了明确甲、乙双方的权利、义务，经双方平等协商，签订本合同。
一、甲方将位于____市____路____号的____亩土地的使用权及地上建筑物、构筑物、附着物等（见附件）出租给乙方使用。
二、乙方承租本宗土地必须进行合法经营，否则甲方有权收回土地使用权，终止合同。
三、乙方不得擅自转租本宗土地的使用权，如需进行转租应征得甲方书面同意，否则甲方有权收回土地使用权，终止合同。
四、甲方应保证本宗土地上的水、电、暖等基本设施完整，并帮助乙方协调同水、电、暖的提供方的有关事宜，但具体收费事宜由乙与水电暖的提供方协商，所有费用由乙方承担。
黄方军与广州市规划和自然资源局土地行政管理（土地）一案行政二审判决书
黄方军与广州市规划和自然资源局土地行政管理（土地）一案行政二审判决书【案由】行政行政管理范围行政作为资源土地行政行政行为种类其他行政行为【审理法院】广州铁路运输中级法院【审理法院】广州铁路运输中级法院【审结日期】2020.03.02【案件字号】(2019)粤71行终3498号【审理程序】二审【审理法官】杨立志杨芳石晓利【审理法官】杨立志杨芳石晓利【文书类型】判决书【当事人】黄某某;广州市规划和自然资源局【当事人】黄某某广州市规划和自然资源局【当事人-个人】黄某某【当事人-公司】广州市规划和自然资源局【代理律师/律所】王某广东天穗律师事务所;梁某某广东天穗律师事务所【代理律师/律所】王某广东天穗律师事务所梁某某广东天穗律师事务所【代理律师】王某梁某某【代理律所】广东天穗律师事务所【法院级别】中级人民法院专门人民法院【字号名称】行终字【被告】广州市规划和自然资源局【本院观点】本案争议焦点为上诉人黄某某在涉案地块上搭建3排砖屋用于养殖草菇是否符合违法用地情形。
【权责关键词】行政处罚合法违法罚款证据不足自由裁量权听证【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】经审理查明，原审判决查明的事实清楚并有相应的证据予以证明，本院予以确认。
另查明，2009年3月24日，XX村第二合作社分别向***区人和镇国土所、规划办、城监中队递交报告，主要内容为：承租户将该村位于“王竹望"(土名)十二亩沙土荒地已被***区人和镇农业办公室同意、***区农业局的批准为“农业结构调整用于草菇生产场地"，于2008年底搭建好其中的8.4亩，并通过***区农业局的验收。
将于2009年4月着手搭建余下的3.5亩用于草菇生产。
以上事实有上诉人黄某某在原审提交的三份《报告》予以证实。
【本院认为】本院认为，本案争议焦点为上诉人黄某某在涉案地块上搭建3排砖屋用于养殖草菇是否符合违法用地情形。
《中华人民共和国行政处罚法》第四条第二款规定：“设定和实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。
果园承包合同书
果园承包合同书甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：甲乙双方在协商自愿的基础上，根据《合同法》《农村土地承包合同法》有关法律文件规定制定本合同，以便共同遵守具体如下：一、承包果园类型：成品、亩数：48亩。
甲方将温宿县青年农场八队48亩红富士苹果园承包给乙方，该果园收费面积：48亩。
合同有效期为20年，即从2014年1月1日至2033年12月31日止。
二、承包缴费数额方式和期限：1、乙方必须向甲方交纳承包果园地合同押金：80000元整，（大写：捌万元整）。
押金交完后，方可进行生产劳作。
2、缴费数额：乙方承包甲方果园：由乙方承担向青年农场交纳的48亩土地承包费和水费具体如下：2014年每亩向农场交纳750元×48亩=36000元，（大写：叁万陆仟元整）。
2015年每亩向农场交纳750元×48亩=36000，大写：叁万陆仟元整）。
2016年每亩向农场交纳800元×48亩=38400元，（大写：叁万捌仟肆佰元整）。
2017年每亩向农场交纳800元×48亩=38400元，（大写：叁万捌仟肆佰元整）。
2018年每亩向农场交纳800元×48亩=38400元，（大写：叁万捌仟肆佰元整）。
2019年每亩向农场交纳800元×48亩=38400元，（大写：叁万捌仟肆佰元整）。
2020年每亩向农场交纳800元×48亩=38400元，（大写：叁万捌仟肆佰元整）。
2021年每亩向农场交纳800元×48亩=38400元，（大写：叁万捌仟肆佰元整）。
2022年每亩向农场交纳800元×48亩=38400元，（大写：叁万捌仟肆佰元整）。
2023年每亩向农场交纳800元×48亩=38400元，（大写：叁万捌仟肆佰元整）。
2024年每亩向农场交纳800元×48亩=38400元，（大写：叁万捌仟肆佰元整）。
2025年每亩向农场交纳800元×48亩=38400元，（大写：叁万捌仟肆佰元整）。
河南省农村土地承包经营权互换合同2019新
合同编号：_________河南省农村土地承包经营权互换合同2019新甲方：_________________________乙方：_________________________签订日期：______年_____月_____日第1 页共5 页河南省农村土地承包经营权互换合同2019新乙方（单位或个人名称）：_____因_____需要，甲、乙双方协商，依据农村土地承包合同和《农村土地承包经营权证书》所取得的土地承包经营权的互换及相关事宜达成如下协议：一、互换标的1、甲方调换给乙方的地块面积为_____亩，坐落于_____（地名、面积、等级、四至、土地用途附后）。
2、乙方调换给甲方的地块面积为_____亩，坐落于_____（地名、面积、等级、四至、土地用途附后）。
二、互换土地期限甲乙双方互换地块的经营期限为_____年，自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
三、互换双方权利义务关系土地承包经营权的互换不改变土地的用途及承包义务。
土地互换后，互换双方均取得对方的互换地块的承包经营权，丧失自己原有的地块的承包经营权。
甲乙双方仍然要按照发包时确定的该土地的用途使用土地、履行该地块原来负担的义务，双方享有互换前原承包合同规定的权利。
如在互换过程中发生经济补偿事项的，可在本合同中明确约定。
土地互换后，甲乙双方应变更土地承包经营权证书登记，并与发包第 2 页共 5 页方签订新的土地承包经营合同。
四、交付方式和时间互换土地的交付方式为_____或实地一次性全部交付。
交付的时间为_____年_____月_____日。
五、违约责任1、甲乙双方在合同生效后应本着诚信的原则严格履行合同义务。
如一方当事人违约，应向守约一方支付违约金。
违约金的数额为_____。
2、如果违约金尚不足以弥补守约方经济损失时，违约方应在违约金之外增加支付赔偿金。
赔偿金的数额依具体损失情况，由甲、乙双方协商，或由农村土地承包纠纷仲裁机构裁定，也可由人民法院判决。
承包土地合同怎么写(精选5篇)
承包土地合同怎么写(精选5篇)承包土地合同怎么写篇1甲方：县乡村组户主 (以下简称甲方)乙方: (以下简称乙方)鉴证方：县乡村依据国家农村产业结构调整，土地流转承包经营及新农村建设政策，乙方通过发展，对周边的用地调查和自身发展需要，同意接受村民户主的引进，并规划在村民组所属范围内的黄桥头地段种植大树、花卉苗木和水草养殖，蔬菜药材按国家合同法及相关法律法规，甲、乙双方友好协商达成如下条款，共同遵守执行。
一、承包土地位置及面积：乡村组户主，水田丘，田亩名称面积亩。
二、承包土地经营期限：甲方同意将自家所分包的责任田在本轮三十年责任制所剩年限约 16 年，(即 __ 年 3 月日)至2026年12月31日止流转承包给乙方开发经营。
三、承包土地经营价格：承包价格按每亩每年人民币 1400 元。
每4年递增200元亩/每年，即__年至2014年为每年1400元，2015年至2018为每年1600元;2019年至2022为每年1800元;2023年至2026为每年__元。
四、承包土地经营费付款方式此合同甲、乙双方签字生效，经过村组监证认定后，乙方即向甲方交付 1500 元，作为土地到期稻田还原费。
田租一次性预付四年即__至2014年的田租，计费标准依据本合同第三条之规定，四年期满后即向甲方付第五年的土地承包经营费，第五年期满向甲方付第六年的土地承包经营费，往后依次类推不得拖延。
四年期满后，每年付款的时间定为11月—12月之间。
最后2年的田租一次性付清。
过期不付甲方有权处理苗木。
五、甲、乙约定事项1、乙方在承包甲方的土地使用权经营期内，有规划、必须的建设、开发、投资、经营、填土、管理等自主权，并独立核算，承担经营期间的一切债权、债务及责任，乙方必须合法经营。
甲方不得以任何的方式进行干涉和另立项目收取乙方不合理的费用。
如国家政策发生变化需增加的税收概由乙方承担。
2、乙方在承包经营期内如遇国家政策性的征地，按国家征地标准将各项征地补偿费甲、乙双方分划收取，即：(1)土地、劳动力安置补偿费、原有的农田建设和原有的水利设施等全部归甲方的村民组及甲方所有。
(完整版)2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
2019年建设工程施工合同范本第一部分合同协议书发包人(全称)：__________________承包人(全称)：__________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：___________________________。
2.工程地点：___________________________。
3.工程立项批准文号：__________________。
4.资金来源：___________________________。
5.工程内容：___________________________。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围：_____________________________________________。
二、合同工期计划开工日期：_________年_________月_________日。
计划竣工日期：_________年_________月_________日。
工期总日历天数：_________天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合___________________________标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币(大写__________________) (￥_________元);其中：(1)安全文明施工费：人民币(大写__________________) (￥_________元);(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写__________________) (￥_________元);(3)专业工程暂估价金额：人民币(大写__________________) (￥_________元);(4)暂列金额：人民币(大写__________________) (￥_________元);2.合同价格形式：__________________。
简单建筑承包合同样本专业版3篇
简单建筑承包合同样本专业版3篇篇1【简单建筑承包合同样本专业版】合同编号：2019-001甲方（承包方）：_______________（以下简称甲方）身份证号码：____________________联系地址：______________________电话：_________________________乙方（业主方）：_______________（以下简称乙方）身份证号码：____________________联系地址：______________________电话：_________________________根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲方和乙方经友好协商，就以下事项达成一致，并制定本合同。
第一条项目内容甲方承包乙方位于_____________（具体地址）的建筑工程合同，项目包括但不限于：1. 工程名称：_______________2. 工程规模：_______________3. 工程工期：_______________4. 工程报价：_______________5. 工程质量要求：_____________6. 工程安全要求：_____________第二条交付标准1. 甲方保证按照本合同约定的工程规模和工程质量要求，按时交付给乙方。
2. 甲方应按照合同约定的工程报价，不得擅自调整价格。
3. 甲方在工程施工过程中需要进行变更的，应征得乙方的书面同意。
第三条付款方式1. 乙方应在签订本合同后的三个工作日内，支付工程总价的40%作为预付款。
2. 工程进度按照约定阶段性支付，具体付款比例和时间由双方协商确定。
3. 工程完工交付后，乙方应支付工程总价的剩余60%。
第四条违约责任1. 如果甲方未按时交付工程，将按照工程延误的天数，向乙方支付延误赔偿金。
2. 如果甲方在工程施工过程中质量不合格，或发生事故导致工程停顿，将承担由此引起的法律责任。
3. 如果乙方逾期支付款项，应按照逾期天数，向甲方支付逾期利息。
2019年新土地承包法
2019年新版《土地承包法》中华人民共和国农村土地承包法(2018年修正)（2002年8月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过2002年8月29日中华人民共和国主席令第七十三号公布根据2009年8月27日中华人民共和国主席令第十八号第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》修正根据2018年12月29日中华人民共和国主席令第十七号第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国农村土地承包法>的决定》修正）目录第一章总则第二章家庭承包第一节发包方和承包方的权利和义务第二节承包的原则和程序第三节承包期限和承包合同第四节土地承包经营权的保护和互换、转让第五节土地经营权第三章其他方式的承包第四章争议的解决和法律责任第五章附则第一章总则第一条为了巩固和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制，保持农村土地承包关系稳定并长久不变，维护农村土地承包经营当事人的合法权益，促进农业、农村经济发展和农村社会和谐稳定，根据宪法，制定本法。
第二条本法所称农村土地，是指农民集体所有和国家所有依法由农民集体使用的耕地、林地、草地，以及其他依法用于农业的土地。
第三条国家实行农村土地承包经营制度。
农村土地承包采取农村集体经济组织内部的家庭承包方式，不宜采取家庭承包方式的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等农村土地，可以采取招标、拍卖、公开协商等方式承包。
第四条农村土地承包后，土地的所有权性质不变。
承包地不得买卖。
第五条农村集体经济组织成员有权依法承包由本集体经济组织发包的农村土地。
任何组织和个人不得剥夺和非法限制农村集体经济组织成员承包土地的权利。
第六条农村土地承包，妇女与男子享有平等的权利。
承包中应当保护妇女的合法权益，任何组织和个人不得剥夺、侵害妇女应当享有的土地承包经营权。
第七条农村土地承包应当坚持公开、公平、公正的原则，正确处理国家、集体、个人三者的利益关系。
土地法超过2028年的承包合同3篇
土地法超过2028年的承包合同3篇篇1土地是农民生产的源泉，承包土地是中国农村改革的一项重要举措。
1982年，《中华人民共和国土地法》颁布实施，确立了家庭联产承包责任制。
根据这一制度，农民可以通过政府承包土地用于种植粮食和经济作物，实现了农村经济的快速发展。
但是，随着时代的变迁和农村经济的发展，土地法对于承包合同的规定也需要跟随时代的步伐进行更新。
在2028年前超过30年的承包合同可能会面临失效的问题，因此需要对土地法进行相应的修改和完善。
一、土地法的落实情况1982年颁布的《中华人民共和国土地法》规定，承包期限为30年，但该法对于承包期满后的土地处理并没有具体规定，导致在实际操作中出现了一些问题。
一些承包期限超过30年的农民因合同到期而面临土地流转或者无地可耕种的困境，出现了一系列土地纠纷事件。
因此，对于承包期限超过30年的土地合同，必须进行合法规范，确保农民的权益得到保障。
二、完善土地法的必要性1. 保障农民合法权益。
不少农民的土地合同超过30年，他们在这些土地上投入了心血和资金，应当得到相应的补偿或续约权利。
如果不及时调整土地法，将影响农民的生产积极性和收入来源，不利于农村经济的稳定发展。
2. 推动农村土地资源的优化配置。
完善土地法能够促进土地资源的流通和集约利用，调整农地结构，提高农业生产效益，推动农村经济的升级转型。
3. 促进土地保护与可持续利用。
土地资源是有限的，合理规划和利用土地资源对于环境保护和可持续发展至关重要。
通过完善土地法，可以规范土地的利用和管理，有效保护土地资源，维护生态平衡。
三、修订土地法的建议1. 延长承包期限。
针对超过30年的承包合同，可以考虑延长承包期限，让农民继续享受土地承包权益，确保他们的基本生活和生产需求。
2. 设立土地续约机制。
建立农民土地续约机制，明确续约条件和程序，保障农民的权益，促进农业生产持续发展。
3. 加强土地流转管理。
对于已经过期的承包合同可以引导合法土地流转，确保土地资源的有效利用，增加农民的土地收入。
2019年粮仓土建工程承包合同协议书范本
编号： _____________粮仓土建工程承包合同甲方： ________________________________________________乙方： ___________________________签订日期： _______年______月______日发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲方在新建粮仓，同意该粮仓的土建工程以包工形式承包给乙方施工。
依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、建筑规模：建筑面积约平方米；为单层排架结构。
二、承包方式：以包工的形式承包给乙方施工。
乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。
三、工程造价：总工程平方米，工程总造价为元（大写：元整）。
（后附具体明细）四、承包范围：1、乙方要包以下项目：1）、主体工程：该工程为排架结构，按设计图纸施工。
2）、地面面层为C30 混凝土。
3)、屋面为 C20 混凝土。
4）工地生产产生的各种零工。
五、工程款支付方式：1、乙方基础工程结束付工程造价总额的。
2、待主体完工甲方付给乙方工程造价总额的%。
3、工程全部完工时甲方付乙方工程造价总额的%。
4、工程全部完工验收合格，甲方付给乙方工程造价总额的%。
其余的%保证金，若无质量问题，甲方待两年后付清。
六、施工工期：1、经甲、乙双方协商：从施工基础开始至竣工验收合格即年月日开工至年月日竣工。
2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的，经甲、乙双方协商，工期可相应顺延。
七、工程质量要求：1、乙方应严格按照现行施工验收规范，按照甲方提供的设计图纸进行施工。
隐蔽工程须经甲方及监理人员验收合格后，才能进行下一道工序的施工。
2、工程质量不合格全部返工，一切责任由乙方负责。
3、在施工现场如发现不足之处，甲乙双方必须及时会同有关人员协商采取补救措施，以防止扩大损失，保证工程质量和工程的顺利进行。
村级集体经济合同3篇
村级集体经济合同3篇（村级集体经济发展思路）村级集体经济合同1甲方名称：(承包方)乙方名称：(受让方)为了规范农村土地承包经营权流转行为，维护流转双方当事人合法权益，促进农业和农村经济发展，根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农村土地承包经营权流转管理办法》等有关法律法规和政策规定，本着自愿互利、公正平等的原则，经甲乙双方协商，订立如下土地承包经营权流转合同：一、土地承包经营权流转方式：甲方采用________方式将其承包的土地流转给乙方经营。
二、流转土地用途：乙方不得改变流转土地农业用途，用于非农生产.三、流转的期限和起止日期：合同双方约定，土地承包经营权流转期限为_________年，从_________年_________月_________日起，至_________年_________月_________日止。
四、流转土地的种类、位臵、面积、等级：甲方将承包的耕地(荒地、林地及其他土地)亩流转给乙方，该土地具体位臵(名称、四至)。
(可具体列表说明，并附土地现状平面图)。
五、流转价款及支付方式、时间：合同双方约定，土地流转费用以现金(实物)支付。
乙方每年(时间，或一次性)支付甲方________月元/亩，(或实物公斤/亩)，合计元(或实物公斤)。
六、甲方的权利和义务：(一)权利：按照合同规定收取土地流转费，按照合同约定到期收回流转的土地。
(二)义务：协助乙方按合同行使土地经营权，帮助调解乙方和其它承包户之间发生的用水、用电等方面的纠纷，不得干预乙方正常的生产经营活动。
七、乙方的权利和义务：(一)权利：在受让的土地上，具有生产经营权。
(二)义务：在国家法律、法规和政策允许范围内，从事生产经营活动，按照合同规定按时足额交纳土地流转费，对流转土地不得擅自改变用途，不得使其荒芜，对流转的耕地(荒地、林地等)进行有效保护。
八、合同的变更和解除：有下情况之一者，本合同可以变更或解除：(一)经当事人双方协商一致，又不损害国家、集体和个人利益的;(二)订立合同所依据的国家政策发生重大调整和变化的;(三)一方违约，使合同无法履行的;(四)乙方丧失经营能力使合同不能履行的;(五)因不可抗力使合同无法履行的。
《中华人民共和国农村土地承包法》解读
DOI：10.16675/14-1065/f.2019.18.004《中华人民共和国农村土地承包法》解读□陈永杰摘要：从农村土地的范围和承包方法两方面介绍了我国农村土地承包法的调节范畴，从保护农村土地承包关系长期稳定、保护妇女土地承包经营权、土地承包应当公开公平公正、保护土地资源、保护承包双方当事人合法权益和保护土地承包经营权依法流转等6个方面解读农村土地承包法的基本原则。
关键词：农村土地承包法；土地法；法律文章编号：1004-7026（2019）18-0011-02中国图书分类号：D922.32文献标志码：A（澳门城市大学澳门999078）1我国农村土地承包法的调节范畴《中华人民共和国农村土地承包法》主要是指农村土地家庭承包制，集体经济组织按照公平分配的原则，将林地、草地和耕地进行统一规划，将其承包给农户。
因此，我国农村土地承包法的调节范畴主要体现在两个方面，一是农村土地的范围，二是农村土地的承包方法。
1.1..农村土地的范围《中华人民共和国农村土地承包法》中提及的农村土地，从土地类型上来讲，其范围包括林地、草地和耕地，也包括水产养殖水面及“四荒”（荒滩、荒沟、荒丘、荒土）等土地。
从土地所有制上来讲，不仅包括农民集体所有的农用地，还包括国家所有、农民依法集体使用的农用地。
林地、草地和耕地是与农民利益密切相关的农用地，且数量占比较多。
这些农用地大部分采用家庭承包的方式，因此在农村土地承包法中重点强调。
水产养殖水面及“四荒”等其他用地被列入其他依法农用地。
综上所述，农村土地承包法调节范畴包含了所有农用地或集体使用的适合承包的土地。
1.2..农村土地的承包方法家庭承包和其他方式承包是农村土地承包法所规定的两个承包方法。
其中家庭承包方式是以一个生产经营单位承包该集体土地，这个单位包含农户全部家庭成员，且该承包方式人人可以参与。
家庭承包方式的特征有以下几点。
一是不管男女老少，家庭承包中的成员同样享有承包土地的权利。
【2018-2019】关于土地承包合同范本-推荐word版 (2页)
【2018-2019】关于土地承包合同范本-推荐word版
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将予以删除！
== 本文为word格式，下载后可随意编辑修改！ ==
关于土地承包合同范本
甲方：身份证号码：
乙方：身份证号码：
依照《合同法》、《农村土地承包法》等法律、法规的规定，本着“公开、诚信、平等、自愿”的原则，经甲、乙双方友好协商，就林地土地承包事宜达
成如下条款，以兹共同遵守。
一、甲方将依法取得在县乡（镇）村_ 村民组林地的土地经营权转让给
乙方。
二、合同期限从年月日起到年月日止。
三、四至界限见照片。
四、转让价格：本合同期限内按每亩元结算，乙方于每年4月10日前将
当年土地租金交付甲方。
五、结算方式：现金结算，甲、乙双方以收据为凭。
六、甲方转让的土地不能有任何争议、纠纷和债务。
七、乙方在本合同期限内享有独立的生产自主权、经营权及甲方享有的所
有权利，但不能改变土地用地性质，甲方不得以任何理由干扰乙方的正常生产
经营活动。
2019年绿化树种植合同
2019年绿化树种植合同甲方（发包方）：姓名：______联系地址：______联系电话：______乙方（承包方）：姓名：______联系地址：______联系电话：______一、种植项目概述。
1. 甲方将位于______（具体地址）的一块土地交给乙方进行绿化树种植。
这块土地的面积大约是______平方米，土地的基本情况呢，土质还不错，阳光也挺充足的，就是偶尔风有点大，不过这都不影响咱们种树。
2. 乙方要在这块土地上种植的绿化树品种主要有______（列举一些树的品种，像杨树、柳树之类的）。
乙方得保证这些树的质量哦，要挑选那种健康的、生机勃勃的小树苗，就像挑小朋友参加比赛一样，得选最有活力的。
二、种植时间与进度。
1. 种植工作要在2019年______月______日开始，这就像是一场种树的大冒险的开始时间呢。
乙方要加油，尽快完成种植。
2. 乙方要制定一个合理的种植进度计划。
比如说，先把土地整理好，这就像是给小树苗们准备一个舒服的床。
然后呢，在______月______日前完成所有树苗的栽种。
不能拖拖拉拉的哦，小树苗们可都等着扎根成长呢。
三、甲方的权利和义务。
1. 甲方要为乙方提供种植所需的土地，这个土地得是合法可用的哦。
就像给乙方提供一个舞台，让乙方在这个舞台上尽情地种树表演。
2. 甲方要在乙方种植过程中给予必要的协助。
比如说，如果有一些关于土地使用或者周边环境协调的问题，甲方要出面帮忙解决。
不能让乙方一个人在那干着急，咱们得互相帮助，毕竟咱们是一起为了这片绿色努力嘛。
3. 甲方要按照合同的约定及时支付给乙方种植费用。
可不能拖欠哦，要是甲方拖欠费用，那小树苗们都会不开心的，它们会觉得自己的成长都没有保障了呢。
四、乙方的权利和义务。
1. 乙方有权按照自己的专业知识和经验来安排种植工作。
毕竟乙方是种树的小能手嘛，不过也要遵循一些基本的规范哦。
2. 乙方要负责采购质量合格的绿化树树苗。
这就像给宝宝们挑选健康的食物一样重要，只有健康的树苗才能茁壮成长。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2019土地承包合同协议书在看好为我们的土地承包合同的时候我们一定要经常看看我们的合同，小编今天就给大家来分享一下承包合同，希望大家来阅读一下哦土地承包合同范本参考订立合同双方：______县______公社(乡)_____大队(村)___生产队，以下简称甲方：承包户主______，以下简称乙方为了落实联产承包责任制，充分调动社员的生产积极性，明确甲乙双方的权利义务，根据中央(83)，(84)一号文件精神，经社员大会讨论同意和甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
一，承包土地的面积，地点，等级甲方将______亩土地(田)发包给乙方，该土地位于______，东至______，西至______，南至______，北至______。
其中，一等地______亩，二等地______亩，三等地______亩，四等地______亩，。
承包土地的所有权属于集体，乙方只有土地使用权，不得买卖，出租，荒芜，不准转作宅基地。
二，承包时间承包时间共______年，从二零______年______月______日起，至二零______年______月______日至。
三，乙方的权利义务⒈乙方有权获得国家下拨用于发展农业生产的化肥、农药、良种、贷款指标和其它农业物资。
⒈乙方必须完成上级下达的种植计划，在完成种植计划的前提下，可以自己决定种植经营。
⒈乙方必须完成按土地亩数摊派的统购指标任务和上缴农业税的任务，每年向国家交售______斤______，______斤______，______斤______，。
交售时间是____________。
每年向国家缴纳农业税______元，纳税时间是____________________________________。
乙方必须每年向甲方上交公积金______元，公益金______元，管理费______元，上交时间为每年的______月______日以前。
乙方必须完成甲方按承包土地亩数摊派的义务工日，或上交按义务工日折价的金额。
(本条亦可采取列表形式，见后)⒈乙方经甲方同意，可以自找对象转包土地，可以与转承包户协商，平价购买生活用粮。
土地转包后，转包户必须承担原由乙方承担的所有统购任务和缴纳农业税任务，承担向甲方上交三金和完成义务工任务。
⒈乙方如遇生(不能违背计划生育规定)死、嫁、娶，承包土地一般不变动，但必须按规定调整所承担的义务。
乙方如因劳动力减少，无法继续承包土地，又无人愿转承包时，可以向甲方提出退回承包土地的一部或全部，由甲方另行统一安排。
乙方对国家、集体承担的义务相应减少或免除。
⒈乙方有责任保护承包土地上的林木、排灌、通电等国家或集体设施。
四，甲方的权利义务⒈甲方有权监督乙方完成国家下达的种植计划、统购任务和纳税任务，有权敦促乙方完成对集体的义务。
⒈国家按计划分配用于农业生产的化肥、农药、良种、贷款指标和其它农用物资，甲方应及时按承包土地的数量和等级分配给乙方。
⒈甲方应定期公布集体财务帐目和公积金、公益金、管理费的使用情况，必须接受乙方的监督检查。
五，违约责任⒈乙方如不按时履行对国家和集体的义务，除应继续履行外，还应按迟延项目价值的____%，向甲方偿付违约金。
乙方如仍然拒不履行义务的，甲方除可请求有关部门处理外，有权收回乙方承包的土地。
⒈乙方如荒芜承包的土地，除应履行对国家、集体的一切义务外，甲方有权收回土地。
乙方如果擅自出卖和租让承包的土地，甲方可宣布买卖与租让关系无效，并可收回土地。
乙方如果在承包的土地上建房，甲方有权责令乙方拆除。
乙方如果毁坏承包土地上的树木和集体设施，应照价(毁坏树木折价)赔偿。
⒈甲方如不及时拨给乙方国家分配的化肥、农药、良种、贷款指标和其它农用物资，应按其价值的______%，向乙方偿付违约金，并应如数补发所欠物资。
六，不可抗力乙方如因不可抗力的自然灾害，造成承包土地内农作物的减产或绝产，经调查核实后，可根据实际情况减少或免除乙方对国家或集体的义务。
七，其它___________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _____________________。
本合同从承包期开始之日起生效。
承包期内，承包户主如去世，其家庭成员有承包继承权。
本合同不因甲方代表人的变更而变更。
合同执行期间，任何一方不得擅自变更或解除合同;合同如有未尽事宜，应由甲乙双方共同协商，作出补充规定。
补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式______份，送大队(村委会)，(如经公证或鉴证，还应送公证或鉴证机关)各留存一份。
甲方：______县______公社(乡)______大队(村)______生产队(公章)代表人：______(盖章)乙方户主：______(盖章)表达土地承包合同范本甲方：村民委员会乙方：根据《土地管理法》及《农村土地承包法》的有关规定，乙方通过方式取得甲方荒滩荒山(林地)的承包经营权，经双方共同商定，达成如下协议，特立此合同：一、甲方将位于村民委员会(组)所有的，以北、现以西与毗邻的荒山(林地)发包给乙方使用，其四至为：东至：现西边;南至：与村荒山相隔的通往上山的道路;西至：这两座山顶东西分水岭一线;北至：从南侧数第二个山头与第三个山头之间的山谷中分线。
二、乙方承包后，承包使用期五十年不变，即从年月日起至年月日终止。
三、乙方所承包的荒滩荒山(林地)使用权及其地上附着物总承包款为人民币元整，付款方式为：四、乙方承包荒滩荒山后应积极治理，在荒山上植树、种草或搞多种经营;经有关部门批准可以从事非农业生产，利用承包范围内的林木、粘土、沙石等矿产资源或建造固定设施。
五、乙方对所承包的荒滩荒山有独立的经营管理权，但不得转包。
六、甲方要尊重乙方所承包荒滩荒山的生产经营自主权，保护其合法权益不受侵犯，对荒山的开发治理成果全部归乙方所有。
七、乙方在所承包的荒滩荒山在合同履行期内除乙方交纳承包款外，乙方不负责其他任何名目的费用。
八、乙方将荒滩荒山承包后，甲方有权监督、检查、督促其治理和合理利用荒滩荒山资源，发现问题及时书面通知乙方。
九、甲方保证该荒滩荒山(林地)界线、四至与他人无任何争议。
如因此发生纠纷，由甲方负责协调处理，如由此给乙方造成经济损失，由甲方负责全额赔偿。
十、甲乙双方必须信守合同。
如甲方违约导致解除此合同，须付给乙方违约金人民币万元、退还乙方承包荒滩荒山所付的全部价款，同时对乙方的治理投入和治理成果合理作价，作价款一次性付给乙方;如乙方违约导致解除此合同，甲方不予退还乙方的承包款。
十一、如在承包期限内遇国家建设或进行其它开发建设需征用土地时，应首先从征地款中保障向乙方支付实际经济损失和未履行年限的预期利益损失。
十二、合同期满后，如乙方愿意继续承包经营，双方续签合同;如乙方不再承包经营，甲方对乙方的治理成果、经济投入合理作价归甲方，作价款一次性付给乙方，不得拖欠。
否则，此合同期限顺延至甲方将全部价款付清乙方后合同自行终止。
十三、甲乙双方如因作价款发生分歧，协商不成，须委托甲乙双方共同认可的中介机构进行评估作价，其结果对双方均有约束力。
十四、此合同发生纠纷由裁决。
十五、本合同一式四份，甲乙双方各一份、公证处一份、乡人民政府备案一份，经公证处公证后生效。
甲方(盖章)乙方(签字)法定代表人(签字)年月日土地承包合同范本订立合同双方：______县______公社(乡)_____大队(村)___生产队，以下简称甲方：承包户主______，以下简称乙方为了落实联产承包责任制，充分调动社员的生产积极性，明确甲乙双方的权利义务，根据中央(83)，(84)一号文件精神，经社员大会讨论同意和甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
一，承包土地的面积，地点，等级甲方将______亩土地(田)发包给乙方，该土地位于______，东至______，西至______，南至______，北至______。
其中，一等地______亩，二等地______亩，三等地______亩，四等地______亩，。
承包土地的所有权属于集体，乙方只有土地使用权，不得买卖，出租，荒芜，不准转作宅基地。
二，承包时间承包时间共______年，从二零______年______月______日起，至二零______年______月______日至。
三，乙方的权利义务⒈乙方有权获得国家下拨用于发展农业生产的化肥、农药、良种、贷款指标和其它农业物资。
⒈乙方必须完成上级下达的种植计划，在完成种植计划的前提下，可以自己决定种植经营。
⒈乙方必须完成按土地亩数摊派的统购指标任务和上缴农业税的任务，每年向国家交售______斤______，______斤______，______斤______，。
交售时间是____________。
每年向国家缴纳农业税______元，纳税时间是____________________________________。
乙方必须每年向甲方上交公积金______元，公益金______元，管理费______元，上交时间为每年的______月______日以前。
乙方必须完成甲方按承包土地亩数摊派的义务工日，或上交按义务工日折价的金额。
(本条亦可采取列表形式，见后)⒈乙方经甲方同意，可以自找对象转包土地，可以与转承包户协商，平价购买生活用粮。
土地转包后，转包户必须承担原由乙方承担的所有统购任务和缴纳农业税任务，承担向甲方上交三金和完成义务工任务。
⒈乙方如遇生(不能违背计划生育规定)死、嫁、娶，承包土地一般不变动，但必须按规定调整所承担的义务。
乙方如因劳动力减少，无法继续承包土地，又无人愿转承包时，可以向甲方提出退回承包土地的一部或全部，由甲方另行统一安排。
乙方对国家、集体承担的义务相应减少或免除。
⒈乙方有责任保护承包土地上的林木、排灌、通电等国家或集体设施。
四，甲方的权利义务⒈甲方有权监督乙方完成国家下达的种植计划、统购任务和纳税任务，有权敦促乙方完成对集体的义务。
⒈国家按计划分配用于农业生产的化肥、农药、良种、贷款指标和其它农用物资，甲方应及时按承包土地的数量和等级分配给乙方。
⒈甲方应定期公布集体财务帐目和公积金、公益金、管理费的使用情况，必须接受乙方的监督检查。
五，违约责任⒈乙方如不按时履行对国家和集体的义务，除应继续履行外，还应按迟延项目价值的____%，向甲方偿付违约金。
乙方如仍然拒不履行义务的，甲方除可请求有关部门处理外，有权收回乙方承包的土地。
⒈乙方如荒芜承包的土地，除应履行对国家、集体的一切义务外，甲方有权收回土地。