商品房团购协议书
商品房团购协议书范本
商品房团购协议书范本甲方（开发商）：_____________________乙方（团购组织者）：_____________________鉴于甲方为合法注册成立的房地产开发企业，拥有位于_______市_______区_______路_______号的商品房开发项目（以下简称“项目”），并愿意以优惠价格向乙方组织的团购成员出售部分商品房；乙方为合法注册成立的团购组织，拥有组织团购成员购买商品房的能力，现双方就乙方组织的团购成员购买甲方商品房事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条团购商品房1.1 甲方同意向乙方组织的团购成员出售位于_______市_______区_______路_______号的商品房，具体房号、面积、价格等信息详见附件一《团购商品房明细表》。
1.2 乙方负责组织团购成员，并确保团购成员具备购买商品房的资格和条件。
第二条团购价格及优惠2.1 甲方同意按照附件一《团购商品房明细表》中列明的价格向乙方组织的团购成员出售商品房，该价格为团购优惠价格。
2.2 团购优惠价格自本协议签订之日起至_______年_______月_______日有效，逾期未成交的，甲方有权调整价格。
第三条付款方式3.1 乙方组织的团购成员应在签订《商品房买卖合同》时支付不低于总房款_______%的首付款。
3.2 剩余房款由乙方组织的团购成员通过银行按揭贷款或其他甲方认可的方式支付。
第四条交房标准及时间4.1 甲方承诺按照国家及地方相关法律法规规定及《商品房买卖合同》约定的标准交付商品房。
4.2 甲方预计交房时间为_______年_______月_______日，具体交房时间以甲方书面通知为准。
第五条违约责任5.1 如甲方未按约定时间交付商品房，每逾期一日，甲方应向乙方支付逾期交房违约金，违约金按照团购成员已支付房款的_______%计算。
5.2 如乙方组织的团购成员未按约定支付房款，每逾期一日，应向甲方支付逾期付款违约金，违约金按照未支付房款的_______%计算。
商品房团购活动协议书模板
甲方：（房地产开发企业名称）乙方：（团购代表或购房者代表）鉴于：1. 甲方作为房地产开发企业，依法取得了相关土地使用权及开发资质，拥有合法的商品房开发项目。
2. 乙方代表一定数量的购房者，愿意参加甲方组织的商品房团购活动。
3. 双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：第一条协议标的1. 甲方承诺在本次团购活动中，向乙方提供位于（项目地址）的商品房，具体包括（房屋类型、户型、建筑面积等）。
2. 乙方承诺将组织一定数量的购房者参加团购活动，并按照本协议约定的时间和方式完成购房。
第二条价格及优惠1. 甲方承诺本次团购活动中的商品房销售价格（具体价格），该价格包含税费，不包含其他附加费用。
2. 甲方承诺给予乙方购房者以下优惠措施：- 一次性付款折扣；- 按揭付款优惠利率；- 其他可能的优惠政策。
第三条购房流程1. 乙方在团购活动期间，需向甲方提供购房者名单及身份证复印件等必要材料。
2. 甲方在收到乙方提供的购房者名单后，将通知购房者进行实地看房、选房。
3. 购房者选房后，需在规定时间内与甲方签订《商品房买卖合同》，并按照合同约定支付定金或首付款。
4. 甲方在购房者支付定金或首付款后，将办理相关购房手续。
第四条付款方式1. 购房者可选择一次性付款或按揭付款方式购房。
2. 一次性付款的购房者，需在签订《商品房买卖合同》后立即支付全部房款。
3. 按揭付款的购房者，需按照合同约定支付首付款及后续月供。
第五条甲方承诺1. 甲方保证所售商品房符合国家有关法律法规及国家标准，不存在任何权利瑕疵。
2. 甲方保证所提供的商品房质量合格，如有质量问题，将按照国家有关法律法规进行处理。
3. 甲方保证按照合同约定的时间交付商品房，并协助购房者办理产权过户手续。
第六条乙方承诺1. 乙方承诺按照本协议约定的时间和方式组织购房者参加团购活动。
2. 乙方承诺如实向购房者提供甲方提供的商品房信息，并对购房者进行必要的解释和说明。
商品房团购协议书
商品房团购协议书商品房团购协议书1甲方：—地址：乙方：—住址：身份证号：—联系电话：—欢迎您参加住宅1期团购活动，为了让您得到本项目住宅1期的优先选购权，请您先仔细阅读《—住宅1期团购协议书》及现场团购公告，在平等、自愿、互惠的基础上，买卖双方特签署本认筹意向书。
第一条：乙方自愿参加甲方组织的团购活动，自愿缴纳人民币—万元整（￥元）以作为认购该项目住宅1期的团购诚意金。
第二条：乙方自愿参与甲方开发的—指定住宅1期产品的团购活动，相关优惠及权益如下：认筹客户在签订《认购协议书》后，按照客户选取房源，享受对应房源一口价优惠。
第三条：每份认筹协议书仅限认购壹套住宅，认筹成功的客户在未签署正式《认购协议书》前不得自行办理转名手续或将本意向书的`权益转让。
第四条：签订本意向书当日，甲方应对乙方缴纳的团购诚意金开具收款凭证及本意向书壹份。
乙方缴纳的团购诚意金在双方签订正式认购协议书后，将直接转为乙方的认购金。
第五条：由于认筹客户自身原因，造成认购选房当日未能参加选房活动的，将视为自动放弃其所享有的相关优惠及权益。
第六条：开盘选房当日未成功选房的团购客户，我公司将于认购选房日起10天后全额退还团购客户所缴纳的诚意金。
第七条：本项目具体开盘时间，将以客户所提供的如电话等联系方式提前告知客户。
第八条：本意向书一式叁份，甲方贰份、乙方壹份。
第九条：本次活动最终解释权归—所有。
甲方：（签章）乙方（签章）：签约时间：—年—月—日签约时间：—年—月—日一联：存根（白）二联：客户（蓝）三联：记帐（红）商品房团购协议书2出售方：（以下简称甲方）团购方：（以下简称乙方）第一条合同原则为充分保护双方的合法权益，明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理办法》等法律的有关规定，本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，经协商一致，就乙方意向购买甲方龙湖街项目商品房一事达成如下事宜。
第二条甲方承诺1、甲方已依法取得乙方所购商品房开发项目的土地使用权，项目所占用的土地符合商品房住宅建设用地要求，并具有商品房开发资质；2、甲方保证所建设的商品房项目开发手续齐全，且该块土地不存在任何债务、瑕疵；3、甲方保证所委托的设计、施工、监理等单位都具备合格资质。
最新版商品房团购协议书范本
最新版商品房团购协议书范本合同编号：__________商品房团购协议书甲方（买方）：__________乙方（卖方）：__________一、商品房基本信息1.1 项目名称：__________1.2 项目地址：__________1.3 房屋坐落：__________1.4 房屋结构：__________1.5 房屋面积：__________1.6 房屋户型：__________1.7 装修情况：__________1.8 土地使用权性质：__________1.9 房屋使用权性质：__________二、团购价格及优惠2.1 团购房价：__________2.2 付款方式：__________2.3 优惠条款：__________三、商品房交付及办理手续3.1 交付时间：__________3.2 交付条件：__________3.3 办理产权登记：__________3.4 办理入住手续：__________四、甲方权利与义务4.1 甲方权利：__________4.2 甲方义务：__________五、乙方权利与义务5.1 乙方权利：__________5.2 乙方义务：__________六、违约责任6.1 甲方违约：__________6.2 乙方违约：__________七、争议解决7.1 争议解决方式：__________7.2 争议管辖法院：__________八、其他约定8.1 配套设施：__________8.2 物业管理：__________8.3 公共部位：__________8.4 装修限制：__________8.5 合同的变更、解除和终止：__________九、合同的生效、修改和解除9.1 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
9.2 本协议的修改和解除必须经甲乙双方协商一致，并书面确认。
十、合同附件10.1 商品房买卖合同10.2 商品房团购协议书附件甲方（买方）：__________乙方（卖方）：__________签订日期：__________签订地点：__________________________________甲方（买方）盖章：________________________乙方（卖方）盖章：________________________甲方（买方）代表（签字）：________________________乙方（卖方）代表（签字）：________________________合同编号：__________最新版商品房团购协议书范本多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1 甲方指定团购日期：甲方应确定团购的具体日期，并在协议中明确。
商品房团购协议
商品房团购协议一、背景与目的为了促进商品房销售，满足购房者的需求，特制定本商品房团购协议。
本协议旨在规范团购活动的程序、权益分配、付款方式等相关事项，确保购房者和开发商之间的权益得到保护和落实。
二、协议内容2.1 团购商品房信息•商品房项目名称：•楼盘地址：•开发商：•户型及面积：•总价：2.2 团购活动时间本团购活动的开始时间为【YYYY年MM月DD 日】，结束时间为【YYYY年MM月DD日】。
2.3 活动优惠•团购活动期间，购房者可享受【折扣比例】折的购房价格。
•购房者需一次性付清全款。
2.4 团购定金购房者在活动期间须支付团购定金作为确认购房意向：•定金金额：【具体金额】。
•定金支付时间：购房者确认参与团购后【X】天内。
2.5 最低成团人数本次团购活动需要达到最低成团人数方可生效，最低成团人数为【X】人。
2.6 团购成团时间及条件•团购活动将于【YYYY年MM月DD日】达到最低成团人数后成团。
•若最低成团人数未达到，开发商有权决定是否延期或取消本次团购活动。
•团购成团后，购房者需在【X】天内与开发商签订正式的商品房销售合同并支付剩余购房款项。
2.7 户型优先选择权限团购成功后，按照团购的先后顺序，购房者可优先选择心仪的户型进行购买。
2.8 购房合同•购房者需与开发商签订正式的商品房销售合同。
•购房者需按合同约定时间和方式支付购房款项。
•若购房者违约，开发商有权依法解除合同，并扣除相应违约金。
三、补充条款3.1 其他费用购房者在购房过程中需自行承担以下费用：•产权过户费用•面积测绘费用•不动产登记费用•其他相关税费3.2 解释与争议解决本协议的解释和争议解决均适用法律法规相关规定，并由双方友好协商解决，若协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.3 协议变更与解除•本协议的变更及解除须经双方书面一致同意。
•若购房者违反本协议的相关条款，开发商有权解除本协议，并扣除定金作为违约金。
商品房团购协议书
商品房团购协议书合同编号：__________商品房团购协议书甲方（开发商）：__________乙方（团购组织）：__________一、团购商品房的基本情况1.1 商品房项目名称：__________1.2 商品房项目地址：__________1.3 商品房总套数：__________1.4 团购商品房套数：__________1.5 商品房备案均价：__________元/平方米1.6 团购优惠折扣：__________二、团购价格及支付方式2.1 团购商品房的价格为每平方米__________元（大写：__________元整），合计总金额为人民币__________元（大写：__________元整）。
账户名称：__________开户银行：__________银行账号：__________2.3 乙方支付购房款项后，甲方应及时为乙方办理商品房预售合同登记备案手续。
三、商品房交付及质量保证3.1 甲方应按照《商品房买卖合同》约定的交付时间，将符合国家质量标准及合同约定的商品房交付给乙方。
3.2 甲方承诺所售商品房质量符合国家相关法律法规及合同约定，如出现质量问题，甲方承担相应的维修、更换责任。
四、团购优惠政策4.1 甲方为乙方提供团购优惠政策，包括但不限于价格优惠、装修补贴、车位优惠等。
4.2 具体团购优惠政策详见附件《团购优惠政策明细》。
五、违约责任5.1 甲乙双方应严格履行本协议各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金。
5.2 甲方未按约定时间交付商品房的，应按照逾期交付部分房价的____%向乙方支付违约金。
5.3 乙方未按约定时间支付购房款项的，应按照逾期支付部分房价的____%向甲方支付违约金。
六、争议解决6.1 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
房屋团购合同5篇
房屋团购合同5篇篇1甲方（团购组织方）：__________乙方（购房者）：__________鉴于甲、乙双方就房屋团购事宜，根据平等、自愿、公平的原则，经过友好协商，达成以下合同协议：一、团购房屋基本信息1. 房屋位置：具体地址。
2. 房屋数量：本次团购活动共计团购房屋套。
3. 房屋面积：具体面积根据所选房源而定。
4. 房屋价格：团购价格以合同中的价格表为准。
二、团购条件1. 乙方需为符合购房条件的自然人或法人。
2. 乙方应按照甲方的规定时间内完成购房款项的支付。
3. 乙方需遵守甲方制定的团购规则，如有违反，甲方有权取消其团购资格。
三、购房流程1. 乙方选定房源，并与甲方签订《房屋认购书》。
2. 乙方支付定金，定金比例及支付方式按照甲方规定执行。
3. 乙方在规定时间内完成房款支付，并与甲方签订《商品房买卖合同》。
4. 甲方协助乙方办理房屋产权证书等相关手续。
四、权利义务1. 甲方有义务提供真实的房源信息，保证房源质量。
2. 甲方有义务为乙方提供优质的购房服务，包括但不限于咨询、合同签订、产权办理等。
3. 乙方应按照约定时间支付购房款项，如有违约，应承担相应违约责任。
4. 乙方在购房过程中应遵守国家相关法律法规及政策规定。
五、违约责任1. 若甲方提供的房源信息不真实或存在质量问题，应承担违约责任，并赔偿乙方的损失。
2. 若乙方未按照约定时间支付购房款项，视为违约，甲方有权解除本合同，并扣除乙方已支付的定金作为违约金。
若违约金不足以弥补甲方的损失，乙方应另行赔偿。
3. 若因乙方原因解除本合同，已支付的定金不予退还。
4. 双方因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任。
六、争议解决方式如甲、乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。
七、其他约定事项1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，可由双方另行协商补充。
商品房团购合同协议书范本
协议编号：【】签订日期：【年】年【月】月【日】甲方（以下简称“出卖方”）：名称：【出卖方名称】法定代表人：【法定代表人姓名】地址：【出卖方地址】乙方（以下简称“团购方”）：名称：【团购方名称】法定代表人：【法定代表人姓名】地址：【团购方地址】鉴于：1. 出卖方为【项目名称】的开发建设主体，已依法取得该项目的土地使用权及建设开发资质。
2. 出卖方已按照国家法律法规和政策要求，完成了项目的各项建设手续。
3. 团购方有意向以团购形式购买【项目名称】的商品房。
双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就团购事宜达成如下协议：第一条商品房基本情况1.1 出卖方承诺向团购方提供的商品房位于【项目名称】，具体楼栋、单元、层号、房号等以商品房买卖合同约定为准。
1.2 商品房的具体户型、面积、结构、装修标准等以商品房买卖合同约定为准。
1.3 商品房的销售价格以商品房买卖合同约定为准，团购方同意按照出卖方公布的团购价格购买。
第二条付款方式2.1 团购方应在本协议签订之日起【】日内，向出卖方支付团购保证金【】元人民币，该保证金在团购方与出卖方签订商品房买卖合同时抵作首付款。
2.2 团购方与出卖方签订商品房买卖合同后，应按照合同约定的付款进度支付剩余房款。
第三条出卖方承诺3.1 出卖方承诺所提供的商品房符合国家法律法规和政策要求，项目开发手续齐全，土地权属清晰。
3.2 出卖方承诺按照商品房买卖合同的约定，按期交付符合约定条件的商品房。
3.3 出卖方承诺在商品房交付前，向团购方提供相关的物业管理资料和住宅专项维修资金。
第四条团购方承诺4.1 团购方承诺所购买的商品房仅用于自住，不用于出租、出售等商业用途。
4.2 团购方同意按照出卖方公布的团购价格购买商品房，并接受团购活动的各项规定。
4.3 团购方在团购活动中不得转售、转租或以其他方式将团购资格转让给他人。
第五条违约责任5.1 若出卖方未按约定时间交付商品房，每逾期一日，应向团购方支付【】元人民币的违约金。
商品房团购活动协议书范本
商品房团购活动协议书范本甲方（开发商）：____________________乙方（团购组织者）：____________________鉴于甲方为合法注册的房地产开发企业，拥有位于___________________的商品房开发项目，并愿意通过团购活动向乙方提供优惠购房条件；乙方作为团购活动的组织者，负责组织有购房需求的消费者参与团购活动，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方开发的商品房团购活动达成如下协议：第一条团购活动内容1.1 甲方同意在本协议有效期内，向乙方组织的团购参与者提供特定优惠条件，具体优惠条件详见附件一。
1.2 团购活动涉及的商品房范围为甲方开发的位于___________________的商品房项目。
1.3 乙方负责组织并确保团购参与者符合甲方规定的购房资格。
第二条团购参与者资格2.1 团购参与者必须是乙方推荐的自然人或法人，且必须符合甲方规定的购房条件。
2.2 乙方应向甲方提供团购参与者的完整信息，包括但不限于姓名、身份证号码、联系方式等。
第三条团购优惠条件3.1 甲方同意在团购活动期间，向乙方组织的团购参与者提供以下优惠条件：3.1.1 房价优惠：团购参与者可享受甲方提供的特定折扣。
3.1.2 付款方式优惠：团购参与者可选择甲方提供的多种付款方式。
3.1.3 其他优惠：甲方可根据实际情况提供其他优惠条件。
3.2 具体优惠条件及操作流程详见附件一。
第四条团购活动期限4.1 本团购活动自___年___月___日起至___年___月___日止。
4.2 团购活动期限届满后，甲方有权决定是否延长活动期限。
第五条团购参与者权利与义务5.1 团购参与者有权享受甲方提供的团购优惠条件。
5.2 团购参与者应按照甲方规定的流程和要求完成购房手续。
5.3 团购参与者应遵守甲方的购房政策和规定。
第六条团购组织者权利与义务6.1 乙方有权根据本协议组织团购活动。
6.2 乙方应确保团购参与者符合甲方规定的购房资格。
商品房团购协议书6篇
商品房团购协议书6篇篇1商品房团购协议书甲方（购房人）：身份证号码：联系地址：联系电话：乙方（开发商）：公司名称：公司地址：联系电话：鉴于：甲方愿以团购形式购买乙方开发的商品房，并且经过协商一致，双方就商品房的价格、质量、付款方式等事宜达成一致意见，特订立本协议。
一、物业基本情况1.1 项目名称：__________1.2 项目地址：__________1.3 房屋建筑面积：______平方米1.4 房屋价格：______元/平方米1.5 总房款合计：__________元1.6 房屋类型：__________1.7 规划户型：__________1.8 预售许可证号：__________二、付款方式2.1 甲方需按照以下方式支付房款：（1）签订本协议后，支付商品房总价款的______%作为认购定金，金额为__________元；（2）甲方须于开发商通知的支付时间内，支付商品房总价款余款，金额为__________元；（3）按照合同约定的时间支付各项过户费用及其他相关费用。
2.2 乙方需在签订本协议后___个工作日内将商品房相关手续办理完毕，并保证商品房质量符合国家相关标准。
三、权利义务3.1 乙方保证提供符合国家相关标准的商品房，如发现存在问题，应及时处理；3.2 甲方应在规定时间内支付各项费用，如有违约行为，需承担相应的违约责任；3.3 双方应遵守本协议的约定，如有争议，应友好协商解决；3.4 本协议自双方签字之日起生效，至商品房过户完毕止。
四、其他4.1 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
4.2 本协议的签署地点为__________，签署日期为__________。
甲方（签字）：__________ 日期：__________乙方（签字）：__________ 日期：__________以上内容是甲方和乙方关于商品房团购的协议书，双方应严格遵守协议的约定，确保交易过程顺利进行。
商品房团购协议书（通用5篇）
商品房团购协议书（通用5篇）商品房团购篇1出卖人(以下简称甲方)：______________________________法定代表人：__________ 联系电话：__________注册地址：__________ 邮政编码：__________营业执照号码：__________买受人(乙方)：______________________________国籍/法定代表人：__________身份证(护照)/营业执照号码：__________地址：__________ 邮政编码：__________联系电话：__________第一条乙方认购甲方商品房情况：商品房座落：__________区__________路__________号__________。
设计用途__________，建筑结构__________，建筑层数为__________层。
认购建筑面积__________平方米，其中：套内建筑面积__________平方米，公共部位分摊建筑面积__________平方米。
(该商品房屋平面图见合同附件)第二条商品房价款该商品房按销售面积计算，每平方米价格为__________元(币种：__________)，总金额为__________元，计(大写)__________元整。
第三条乙方付款形式及付款时间乙方按下列第__________种形式付款：(房地产合同：商品房认购书)1、一次性付款：2、分期付款：3、其他方式：第四条签署正式销售合同：正式销售合同为《天津市商品房》，该销售合同在乙方支付首期款时交于乙方参阅，一切条款以《天津市商品房买卖合同》为准。
第五条定金：乙方签署此认购书同时需缴纳定金(大写)：人民币__________万元整。
待正式签署《天津市商品房买卖合同》时，定金转入首期款，不再退还乙方。
第六条其它条款：1、乙方应于支付定金后10日内依照《认购书》中付款方式的规定支付房款并签署正式《天津市商品房买卖合同》，此后的一切事宜将按照《天津市商品房买卖合同》中的条款执行。
商品房团购协议书(3篇)
商品房团购协议书（3篇）商品房团购协议书（通用3篇）商品房团购协议书篇1甲方：____________________省水利厅机关后勤服务中心(以下简称甲方)乙方：____________________房地产有限责任公司(以下简称乙方)海湖新区“____________________”项目G01地块，乙方目前已取得土地成交确认书并签订《国有建设用地使用权出让合同》，其它相关手续正在办理中。
目前该地块乙方已开工建设。
为协调组织好水利系统职工团购海湖新区“____________________”G01地块住宅商品房工作。
经甲乙双方协商一致，达成如下协议：第一条、甲方的义务：1、甲方自本协议签订之日起15日内，通知购房者按购房总价约百分之________的要求，向乙方支付履约保证金(即首付款)，履约保证金全额冲减购房款。
履约保证金支付标准为：小套(B、E户型)____________万元、中套(A、F、G户型)____________万元、大套(D户型)____________万元。
2、乙方G01地块高层板式住宅楼主体封顶并取得“五证”(《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售(预售)许可证》)后，甲方配合乙方通知购房者15日内与乙方依法签订《商品房买卖合同》，并一次性交清剩余购房款(或办理贷款手续)。
乙方承诺主体封顶和“五证”办全约束时间为____________年____________月____________日，最迟不超过____________年____________月____________日。
3、甲方有权代表水利系统购房职工监督乙方按时履约，并通知督促水利系统购房职工交纳履约保证金、购房余款及签订《商品房买卖合同》等。
第二条、乙方的义务：1、乙方承诺____________G01地块住宅小区商品房销售均价为____________元/㎡(其中不含有线电视、天然气初装费及办理房产、土地证等费用)，乙方不得以任何理由提高此售价。
商品房团购协议书7篇
商品房团购协议书7篇篇1甲方（组织方）：__________乙方（购房方）：__________鉴于甲乙双方共同意愿，就本次商品房团购活动达成如下协议，以明确双方的权利与义务，保障双方的合法权益。
一、协议目的甲乙双方本着公平、公正、互利的原则，通过本次商品房团购活动，使乙方获得优惠购房机会，甲方顺利销售商品房。
二、团购房屋基本情况1. 房屋地址：____________________。
2. 房屋类型：____________________。
3. 房屋面积：____________________。
4. 房屋价格：____________________。
5. 交付标准：____________________。
三、团购条件及优惠1. 乙方需符合甲方规定的购房资格条件，方可参与本次团购活动。
2. 乙方在本次团购活动中享受房屋价格优惠。
3. 团购活动期限：自本协议签订之日起至______止。
四、购房流程1. 乙方选定房源，提交购房意向书。
2. 甲方审核购房意向书，确认购房资格。
3. 乙方签订商品房预售合同，并支付定金或首付款。
4. 乙方按照合同约定完成剩余房款支付，办理贷款等相关手续。
5. 甲方按照合同约定交付房屋，办理产权证书。
五、双方权利义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方应确保所售房屋符合国家相关法律法规的要求，具备商品房预售条件。
（2）甲方应按时交付房屋，并办理产权证书。
（3）甲方应提供必要的咨询和服务，协助乙方办理购房相关手续。
（4）甲方应保守乙方的个人信息，不得外泄。
2. 乙方权利与义务：（1）乙方应遵守国家相关法律法规及本协议规定，诚信购房。
（2）乙方应按照合同约定支付房款，按时办理贷款等相关手续。
（3）乙方应配合甲方提供购房所需资料，办理产权证书。
（4）乙方应对所购房屋进行合理使用，不得擅自改变房屋结构和用途。
六、违约责任及纠纷解决方式1. 若甲乙双方任何一方违反本协议约定，均应承担相应的违约责任。
团购商品房合作协议书范本
团购商品房合作协议书甲方（房地产开发企业）：____________乙方（团购方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方团购甲方开发的商品房事宜，达成如下协议：一、房源及价格甲方保证所提供的商品房房源符合国家法律法规及相关政策规定，具备商品房预售许可证等必要的批准文件。
乙方团购的商品房房源为甲方开发的位于________的项目，房屋预售许可证号为________。
团购商品房的价格为每平方米人民币____元，总计人民币____元。
乙方有权根据实际情况选择一次性付款或按揭付款方式。
二、数量及户型乙方团购的商品房数量为____套，户型为____（具体户型见附件）。
三、团购优惠甲方承诺给予乙方团购价格优惠，具体优惠措施为：____。
四、付款及交付1. 乙方应按照双方约定的付款方式，向甲方支付购房款。
2. 甲方应按照合同约定的时间节点，向乙方交付团购商品房。
五、质量及保修1. 甲方应保证团购商品房的质量符合国家及行业标准，并按照合同约定提供相应的售后服务。
2. 甲方应对团购商品房进行质量保修，保修期限自商品房交付之日起计算。
六、合作协调1. 甲方应与乙方保持良好的沟通和协作，共同处理团购过程中出现的问题。
2. 甲方应按照约定时间向乙方提供商品房的相关资料，包括但不限于施工进度、产权证办理情况等。
七、违约责任1. 甲乙双方应严格履行本协议约定的义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 甲方未按照约定时间交付团购商品房的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：每逾期一日，支付购房款的万分之五作为违约金。
八、争议解决本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
九、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
15商品房团购合同6篇
15.商品房团购合同6篇篇1甲方（组织方）：___________________乙方（购房方）：___________________鉴于甲乙双方就本次商品房团购活动达成一致意见，为明确双方权利义务，保障双方合法权益，特订立本合同。
一、合同背景及目的1. 甲方作为组织方，拥有组织本次商品房团购活动的权利和资源。
2. 乙方作为购房方，积极参与本次团购活动，希望通过团购方式购买商品房，享受团购优惠。
3. 本合同的目的是明确双方的权利和义务，规范双方在团购活动中的行为，保护双方的合法权益。
二、团购房屋基本情况1. 房屋位置：___________________。
2. 房屋数量：共_____套。
3. 房屋面积：根据具体情况填写。
4. 房屋价格：团购价格及付款方式等详见附件。
三、团购条件及优惠1. 乙方需按照甲方要求的时间和地点完成购房手续，方可享受团购优惠。
2. 团购优惠的具体内容和标准详见附件。
3. 乙方在团购活动中履行相应的义务，如按时签订购房合同、按时支付房款等。
四、双方权利义务1. 甲方的权利义务：（1）甲方有权组织本次团购活动，并制定相应的团购规则和条件。
（2）甲方应当向乙方提供真实的房屋信息和相关证明材料。
（3）甲方应当协助乙方办理购房手续，提供必要的帮助和支持。
（4）甲方应当维护团购活动的公平、公正和公开，防止任何形式的舞弊行为。
2. 乙方的权利义务：（1）乙方有权按照团购规则和条件参与团购活动，享受团购优惠。
篇2甲方（组织方）：____________________乙方（购房方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方组织乙方参加商品房团购事宜达成如下协议：一、团购商品房基本情况1. 团购商品房位于____________________（详细地址）。
2. 团购商品房的户型、面积、价格等信息详见附件。
商品房团购合同协议书模板
商品房团购合同协议书模板甲方（团购人）：姓名：身份证号码：联系地址：联系电话：乙方（开发商）：公司名称：地址：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方参与乙方开发的商品房团购事宜达成如下协议：第一条商品房基本情况乙方正在开发的商品房项目为（项目名称），位于（详细地址），总建筑面积为（总建筑面积），预售单价为（单价），总共有（总套数）套房源。
第二条团购数量及价格1. 甲方以团购的形式购买乙方开发的商品房，团购数量为（团购数量）套，团购单价为（团购单价）元/平方米。
2. 团购总金额为（团购总金额）元。
第三条付款方式1. 甲方需向乙方支付团购总金额的10%作为认购金，即（认购金金额）元，在签订本协议之日起3日内支付。
2. 甲方需在乙方交付商品房前，支付剩余团购总金额的90%，即（剩余金额）元。
第四条商品房交付1. 乙方应按照国家相关法规和标准，按时按质完成商品房项目建设，并在规定时间内办理商品房预售许可证。
2. 商品房交付时间为（交房时间），甲方需在乙方通知后15日内接受商品房交付。
第五条商品房质量及保修1. 乙方承诺所售商品房符合国家相关质量标准及规定。
2. 商品房交付之日起，乙方享有2年的质量保修期，质量问题由乙方负责修复。
第六条违约责任1. 若甲方在签订本合同后放弃购买商品房，认购金不予退还。
2. 乙方在履行本合同过程中有严重违约行为，应承担相应的违约责任。
第七条法律适用及争议解决1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 本合同的履行地点为乙方所在地。
3. 若甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交乙方所在地法院诉讼解决。
第八条其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为商品房交付之日止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（团购人）签字盖章：乙方（开发商）签字盖章：日期：日期：以上为商品房团购合同协议书模板，如有需要，可根据实际情况进行调整和修改。
商品房团购协议书8篇
商品房团购协议书8篇篇1甲方（开发商）：___________________公司乙方（购房人）：___________________先生/女士鉴于甲乙双方共同意愿，就本次商品房团购事宜达成如下协议：一、协议目的甲乙双方同意，在公平、公正、平等、自愿的原则下，就本次商品房团购活动签署本协议，明确双方的权利和义务。
二、团购房产基本情况1. 房产位置：位于___________________地区。
2. 房产类型：商品房。
3. 房产面积：具体面积根据乙方选择的房源而定。
4. 房产价格：按照甲方公布的团购价格执行。
三、团购条件1. 乙方须为符合甲方要求的团购对象，具备购房资格。
2. 乙方应在规定的时间内完成购房款的支付。
3. 乙方应按照甲方的要求签订《商品房买卖合同》。
4. 团购活动遵循“先到先得”原则，售完即止。
四、团购流程1. 乙方提交购房意向，并缴纳团购定金。
2. 甲方审核乙方购房资格。
3. 审核通过后，乙方选定房源，并签订《商品房买卖合同》。
4. 乙方按照合同约定支付购房款。
5. 甲方办理相关购房手续，并交付房产。
五、双方权利和义务1. 甲方有权根据市场情况调整团购政策，但应提前告知乙方。
2. 甲方应确保团购房产的合法性和质量。
3. 乙方应按照协议约定的时间和方式支付购房款。
4. 乙方有权要求甲方提供真实的房产信息。
5. 乙方应遵守甲方的团购规定和政策。
六、违约责任1. 若甲方未能按照协议履行其义务，应承担违约责任，并退还乙方支付的定金。
2. 若乙方未能按照协议履行其义务，视为违约，甲方有权解除本协议，并扣除乙方已支付的定金作为违约金。
七、争议解决如甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
篇2甲方（开发商）：____________________地址：____________________________________法定代表人：____________________联系方式：____________________营业执照号码：____________________乙方（购房人）：____________________地址：____________________________________联系方式：____________________身份证号码：____________________紧急联系人及联系方式：____________________鉴于甲、乙双方共同达成的共识和意愿，为明确双方在团购商品房过程中的权利和义务，达成如下协议，以兹信守。
房子团购优惠协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：____________________甲方（团购组织方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（开发商）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于：1. 甲方为了满足广大购房者的需求，提高团购效率，降低购房成本，决定组织团购活动。
2. 乙方作为房地产开发企业，愿意参与甲方组织的团购活动，并提供相应的优惠政策。
双方经友好协商，达成如下协议：第一条团购项目1. 乙方承诺，本次团购活动针对以下楼盘项目：楼盘名称：____________________楼盘地址：____________________项目简介：____________________第二条优惠政策1. 乙方针对本次团购活动，提供以下优惠政策：（1）团购优惠价格：在原价基础上，给予以下折扣：- 一次性付款折扣：____________________%- 按揭付款折扣：____________________%（2）团购额外赠送：____________________（3）团购专享服务：____________________2. 乙方承诺，上述优惠政策仅限于本次团购活动，且不与其他任何优惠活动同时享受。
第三条购房流程1. 甲方负责组织团购报名工作，收集购房者的相关信息，并通知乙方。
2. 乙方在收到甲方提供的购房者名单后，将在规定时间内与购房者签订购房合同。
3. 购房者按照购房合同约定的时间、地点进行付款，并办理相关手续。
第四条付款方式1. 购房者可以选择以下付款方式：（1）一次性付款：在签订购房合同后，一次性支付房款。
商品房团购协议书6篇
商品房团购协议书6篇篇1商品房团购协议书甲方（团购人）：_____________________________乙方（房地产开发商）：_____________________________鉴于乙方______正在开发________项目，且为促销该项目，甲方同意与乙方共同签订本协议，共同推动项目的开发和销售进程。
双方经友好协商一致，特签订如下协议：一、团购商品房信息1.1 项目名称：__________1.2 地址：__________1.3 房型：__________1.4 面积：__________1.5 价格：__________二、团购价格及优惠政策2.1 团购价格为______元/平方米。
2.2 团购人在签署本协议后，享有______折优惠。
2.3 团购人在售楼处认购时，需一次性支付______尾款。
三、合同签订及付款方式3.1 甲方签订本协议后__日内，需向乙方支付____%的定金（____元）。
3.2 项目开盘后，甲方在__日内需支付剩余尾款。
3.3 甲方支付定金时，应当提供真实有效的身份证明、联系方式等信息资料。
四、项目交付及验收4.1 乙方将项目交房前__日通知甲方，甲方应在___日内到售楼处签署购房合同并支付剩余尾款。
4.2 甲方在签署购房合同时，应当一并办理相关的产权过户手续，并按照相关规定缴纳过户税费。
4.3 甲方应在确保质量合格的前提下验收房屋，并及时报告乙方项目存在的质量问题。
五、违约责任5.1 如果甲方违约，乙方有权解除本协议并扣除定金。
5.2 如果乙方违约，甲方有权解除本协议并要求乙方承担相应的违约责任。
六、其他事项6.1 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
6.2 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议并附在本协议上。
甲方（团购人）：_____________________乙方（房地产开发商）：_____________________签订日期：_____________以上是有关商品房团购协议书的内容，希望双方能够共同遵守协议，促进项目顺利进行，谢谢！篇2商品房团购协议书甲方：(团购购房人姓名)证件号码：（团购购房人身份证号码）通讯地址：（团购购房人通讯地址）联系电话：（团购购房人联系电话）乙方：（商品房开发商名称）法定代表人：（开发商法定代表人姓名）通讯地址：（开发商通讯地址）联系电话：（开发商联系电话）经甲、乙双方友好协商，就乙方开发的（商品房地址）处的商品房进行团购销售，甲乙双方达成如下协议：第一条商品房描述1.甲方同意以XXXX元的价格购买乙方开发的位于（商品房地址）的商品房，房屋总面积约为XXXX平方米。
商品房团购协议书5篇
商品房团购协议书5篇在不断进步的社会中，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。
那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编为大家精心整理的商品房团购协议书5篇，希望对大家有所帮助，欢迎阅读与借鉴，感兴趣的朋友可以了解一下。
商品房团购协议书1编号：______________甲方(销售方)：______________ 法定代表人：______________地址：________________________ 电话：____________________乙方(认购方)：______________ 身份证号码：______________地址：________________________ 电话：____________________为了保护商品房交易双方的合法权益，经双方协商，就乙方认购甲方的商品房一事达成如下协议：一、认购房屋基本情况1.乙方预定甲方建设开发的______项目，位于______区______路______号院______号楼______单元______层______号(户)房屋，户型为____________ .该房屋暂测建筑面积______平方米(该认购协议书所签建筑面积最终以产权登记部门实测面积为准)。
2.房屋建筑面积每平方米/人民币______万______ 仟______佰______拾______元(￥____________元/平方米)，总房款人民币______佰______拾______万______仟______佰______拾______元(￥____________元)。
3.认购方共有人：____________ 身份证号码：____________ 电话：________________________ 身份证号码：____________ 电话：________________________ 身份证号码：____________ 电话：________________________ 身份证号码：____________ 电话：________________________ 身份证号码：____________ 电话：____________二、认购有效期甲方承诺为乙方所预定房屋的保留期限自该认购书签定日起15日(含15日)止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
商品房团购协议书
(xx“住宅小区”)
出卖人:兰州xx房地产
xx公司
(兰州xx房地产)
购买人:甘肃省林业调查规划院职工团购房代表
出卖人:兰州xx房地产
xx总公司(兰州xx房地产)
购买人:甘肃省林业调查规划院职工团购房代表
第一条合同原则
为充分保护双方的合法权益,明确出卖人和购买人的合同义务,双方根据《中华人民共和国合同法》等法律的有关规定,本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则,经协商一致,就购买人购买出卖人商品房一事达成本合同。
第二条出卖人承诺
1、出卖人xx工业城实业总公司(兰州xx房地产)已依法取得“雁滩家园”商品房开发项目的土地使用权,项目所占用的所有土地符合商品房住宅建设用地要求,出卖人具有商品房开发资质;
2、根据出卖人兰州xx房地产与xx工业城实业总公司签订的合作协议,兰州xx房地产有权对“雁滩家园”商品房开发项目进行整体开发建设,并承诺出卖人双方在合作过程中产生的任何纠纷均不影响本商品房团购协议的履行;
3、出卖人保证建设的“住宅小区”所有土地未设置抵押或担保,并且出卖人已为所开发的土地支付了一切应付款项,该块土地不存在任何债权、债务争议;
4、出卖人保证将开发的“住宅小区”相关手续办理完毕;
5、出卖人保证所委托的“住宅小区”设计、施工、监理单位都具备合格资质;
6、出卖人保证所售的商品房不存在任何债权债务纠纷。
第三条购买人承诺
购买人保证已接受本单位所有购房职工的委托,作为团购商品房的代表,有权处理购买“住宅小区”商品房过程中所有与之相关的事项。
第四条:“住宅小区”整体概况
出卖人所建“雁滩家园”位于城关区雁滩T604#路以东、T605#路以南、S603#路以北、606#路以西,鸿运润园对面,其小区总体规划占地约7.7亩。
“住宅小区”位于“雁滩家园”之中,四至:
东至出让范围东端(保留13米消防通道)
西兰州市国税小区
南至B637#规划路
北至兰州市供电局宋家滩110变电所
东西长45.96米;南北长111.67米,占地面积约5132.35平方米。
“住宅小区”在24个月工期完成时,确保“雁滩家园”整体环境符合规划设计,实现绿化、美化要求。
第五条:购买人所购商品房状况
1.“住宅小区”住宅楼共2幢,设计为144套住房为东西走向南北朝向住宅楼。
2.“住宅小区”分以下二种户型:
A:两室两厅一卫建筑面积:94.21平方米(仅含本层公摊)
B:三室两厅两卫建筑面积:129.57平方米(仅含本层公摊)
(1)最终产权证建筑面积(包括套内建筑面积和公摊建筑面积)按有关规定的计算办法计算,以国家认可的权力机构核定的面积为准;(2)公摊建筑面积小于20%,公摊包括楼梯间、电梯间、配电室、消控室、消防水池、水箱间、水泵房、热交换室、大楼外半墙、值班室。
(3)窗台突出部分不计入建筑面积。
3.“住宅小区”一层全部为商铺,层高为
4.8米-
5.1米,商铺出入口朝南,“住宅小区”内不设出入口,二层以上(含二层)顶层以下层高为2.9米,顶层层高3米,楼顶为上人屋面。
“住宅小区”二层住户另赠不小于25平方米的平台,设统一分户围栏,阳台设置出入平台的出入口。
第六条:“住宅小区”环境及设施
1、“国税小区”所在的“雁滩家园”小区建筑覆盖率小于30%,绿化率大于40%,容积率约3。
小区内南北相对的两楼之间的距离为20米至50米外南北相对的两楼(含国税小区楼)之间的距离为37米至41米(小区北排楼朝北与相对朝南的南排楼之间有不小于7米至9米的绿化隔离带)。
2、小区地面以上不设停车场,地下设有小汽车停车位,停车位使用面积为20平方米(不含公摊面积),有产权的车位出售价格每个为6万元,无产权证(仅有使用权)的车位出售价格每个为5万元。
车位统一设置车位锁,个人不能设置围栏。
设有地下自行车停放点。
3、小区内的人行道宽度不小于4米。
4、商品房交付时,小区内保证已有小学、卫生院、幼儿园、商场、银行及绿化广场等场所和设施。
第七条:房屋价款及支付方式
“住宅小区”购房者按选定的房屋套型建筑面积付款,每平方米均价为2600元,分四次付款:
(1)20XX年5月底之前首付房款总额的35%。
(2)“住宅小区”形象进度至正负零,出卖人取得《预售房屋许可证》后30日内,由出卖人和购房者个人签定《商品房预售合同书》,确认双方权利和义务,《商品房预售合同书》的内容应与《商品房团购协议书》一致,然后由购买人向出卖人支付房款总额的15%。
(3)“住宅小区”住宅楼主体全部封顶砌体完成后再付房款总额的45%;
(4)购房者个人在领取产权证时,按产权证上的证载建筑面积结清剩余房款。
注:购房者向出卖人交纳的房款由购买人在上述约定时间内统一收取后交于出卖人和施工单位、供货单位等相关方。
第八条:工期及工程进度
1、收到首付款后24个月完工。
2、工程进度
开始计算工期后180日,基础部分完工(形象进度达到正负零);
开始计算工期后270日,形象进度达到六层;
开始计算工期后360日,楼房主体封顶砌体完成;
开始计算工期后24个月内,楼房交付使用。
第九条:交房约定
1、交付期限
出卖人应当在开工后24个月内,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列条件的商品房整体向购买人交付:
(1)商品房经验收合格。
同时向购买人提供一套完整的竣工图纸。
(2)“住宅小区”经综合验收合格。
(3)商品房和小区符合交付使用的批准文件。
2、交接手续
商品房达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知购买人办理交付手续,双方签署房屋交接单视为交房。
3、逾期交房的责任
出卖人如未按本协议规定的期限和方式将商品房交付于购买人,出卖人应按本协议第十二条的约定承担违约责任。
第十条:购买人的知情权
因购买人购买“住宅小区”商品房的目的为本单位职工居住使用,故出卖人应保证购买人获得如下内容的知情权:
1、有权获知项目施工进度,并明确知悉设计、施工、监理、测量、物业管理等机构的相关资质;
2、有权取得与本商品房相关的设计文件、与本商品房所有权相关的法律文件复印件,并有权获得与房屋相关的诉讼信息;
3、有权对相关设备的采购,行使参与、选择、决定的权利。
必要情况下,可由购买人直接选定;
4、出卖人要在开工前向购买人提供一套完整的施工图,并在工程竣工后提供一套完整的竣工图。
第十一条:协议的变更与解除
本协议签订后,任何一方不得擅自解除、变更本协议(包括补充协议及附件)的内容。
本协议的变更须经双方协商一致后,以书面形式另行签订补充协议。
开始计算工期后,因出卖人原因拖延开工日期达90日,或出卖人不能交付商品房,或出卖人没有按约定提供商品房质量时,购买人可解除本协议。
协议解除后由出卖人向购买人返还已经支付的全部款项(包括银行贷款及公积金贷款),并按银行同期贷款利率承担违约责任。
第十二条:违约责任
出卖人违反本协议约定,需向购买人按月赔偿购房者已实际交纳购房款总额千分之十的违约金;购房者未按本协议约定的金额、时间交纳购房款,购房者向出卖人按所欠金额每月千分之十支付违约金。
双方违约期限不足一月的,违约金按照上述标准换算为按日计算。
第十三条:争议的解决
本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向人民法院起诉。
第十四条:本协议未尽事项,可由双方在本协议签定后订立补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十五条:本协议一式陆份,出卖人叁份,购买人叁份。
《“住宅小区”商品住宅建筑标准》作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。
第十六条:本协议自双方签订之日起生效。
出卖人(签章):购买人代表(签章):
【法定代表人】:
【委托代理人】:
__年__月__日__年___月__日。