水处理设备安装合同.doc
反渗透水处理合同模板
反渗透水处理合同模板1. 合同双方的基本信息本水处理合同（以下简称“合同”）由以下双方签署：甲方（以下简称“供方”）： - 公司名/个人名： - 地址： - 联系人： - 联系电话：乙方（以下简称“需方”）： - 公司名/个人名： - 地址： - 联系人： - 联系电话：2. 合同目的和背景•甲方专业从事反渗透水处理设备的研发、制造和销售；•乙方在水处理领域有一定的需求，并希望通过甲方提供的反渗透水处理设备解决其水处理问题；•双方经过友好协商，达成一致意见，决定签订本合同。
3. 供方提供的反渗透水处理设备甲方将根据乙方的需求，提供以下反渗透水处理设备（以下简称“设备”）： - 设备名称：- 技术参数： - 数量： - 对设备的质量和性能要求：4. 设备交付和验收4.1 交付时间甲方将在双方签署本合同后的__天内完成设备的制造和装配，并安排合适的时间和方式交付设备给乙方。
4.2 运输和装卸甲方将负责将设备安全地运输至乙方指定的收货地点，并负责将设备进行装卸。
4.3 验收标准乙方有权对设备进行验收，甲方应确保设备符合以下标准： - 设备正常运行并符合承诺的技术参数； - 设备无损坏和缺陷。
4.4 验收程序乙方在收到设备后的__天内，对设备进行验证。
若设备不符合上述验收标准，则乙方有权要求甲方进行必要的修复或更换。
5. 付款方式本合同的总金额为__金额。
乙方应按照以下付款方式向甲方支付合同金额：•预付款：–金额：–付款时间：•阶段付款：–阶段一：•金额：•完成时间：–阶段二：•金额：•完成时间：–…•尾款：–金额：–付款时间：6. 保修期和售后服务6.1 保修期自设备验收合格之日起，甲方承诺为乙方提供__个月的免费保修期。
6.2 售后服务在保修期内，若设备出现故障或质量问题，甲方将免费提供必要的维修和更换服务。
7. 违约责任7.1 供方违约责任若供方未按合同约定的时间交付设备或未按合同约定的质量标准提供设备，则供方应向乙方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、返还已支付的款项等。
二零二四年水处理设备制造与安装合同
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX二零二四年水处理设备制造与安装合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 合同标的1.3 合同日期第二条设备制造与安装范围2.1 设备制造内容2.2 设备安装内容2.3 技术要求与标准第三条合同价格与支付方式3.1 合同价格3.2 支付方式3.3 税收及费用承担第四条交货时间与地点4.1 交货时间4.2 交货地点第五条质量保证与验收5.1 质量保证5.2 验收程序5.3 质量问题处理第六条技术支持与售后服务6.1 技术支持6.2 售后服务第七条合同的修改与解除7.1 修改条件7.2 解除条件第八条违约责任8.1 违约行为8.2 违约责任第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 适用法律第十条保密条款10.1 保密内容10.2 泄露后果第十一条不可抗力11.1 不可抗力事件11.2 不可抗力后果第十二条合同的生效、变更与终止12.1 合同生效条件12.2 合同变更12.3 合同终止第十三条法律适用与争议解决13.1 法律适用13.2 争议解决第十四条其他条款14.1 合同附件14.2 合同份数14.3 联系方式第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 合同标的本合同标的为甲方委托乙方制造与安装水处理设备，设备详细技术规格和数量详见附件一。
1.3 合同日期本合同签订日期为2024年。
第二条设备制造与安装范围2.1 设备制造内容乙方根据甲方提供的技术规格和数量要求，按照附件一中的图纸和技术要求制造水处理设备。
2.2 设备安装内容2.3 技术要求与标准乙方制造和安装的水处理设备应符合国家相关行业标准以及甲方提供的技术要求，确保设备的安全性、稳定性和环保要求。
第三条合同价格与支付方式3.1 合同价格本合同设备的制造与安装总价为人民币【金额】元整（大写：【金额】元整），详见附件二。
水处理安装施工合同
水处理安装施工合同合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方水处理安装工程项目的施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_______水处理安装工程1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______1.4 工程内容：根据甲方的要求，乙方负责完成水处理系统的安装、调试和验收工作。
具体工程内容详见合同附件。
二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币_______元整（大写：_______元整），包括工程设计、设备采购、安装、调试、验收等全部费用。
2.2 乙方在合同签订后_______日内向甲方提交详细的工程预算，甲方在收到预算后_______日内予以确认。
三、合同履行3.1 乙方应按照合同约定的工程内容、工程量和质量要求，按时完成工程的安装、调试和验收工作。
3.2 乙方应保证所安装的水处理系统设备质量合格，设备安装应符合相关法律法规、行业标准和甲方要求。
3.3 乙方应按照合同约定的时间节点向甲方提交工程进度报告，及时解决甲方提出的问题。
3.4 甲方应按照合同约定向乙方支付合同款项。
四、合同价格及支付4.1 合同价格：本合同的合同金额为人民币_______元整（大写：_______元整）。
4.2 支付方式：（1）合同签订后_______日内，甲方支付乙方合同金额的_______%；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方合同金额的_______%；（3）剩余的合同金额，甲方在工程保修期内按照保修条款的约定支付。
五、工程质量及保修5.1 乙方应保证所安装的水处理系统设备质量合格，设备安装应符合相关法律法规、行业标准和甲方要求。
5.2 工程验收：工程完成后，乙方应按照甲方的要求进行工程验收，验收合格后交付甲方使用。
水净化设备安装合同协议书
水净化设备安装合同协议书甲方（业主）：_________乙方（安装方）：_________鉴于甲乙双方就水净化设备的安装达成如下协议：一、产品信息1. 设备名称：__________高效家用/商用水净化器2. 型号规格：__________3. 数量：__________台4. 单价：人民币__________元5. 总价：人民币__________元二、安装要求1. 乙方需确保所提供的水净化设备为全新合格产品，符合国家相关质量标准。
2. 安装地点：_________________________（详细地址）。
3. 安装时间：自合同签订之日起____个工作日内完成安装调试工作。
4. 安装过程中，乙方应采取合理措施保护现场环境，避免造成不必要的损害。
三、费用支付1. 甲方应在合同签订后____天内支付设备款项的50%作为定金。
2. 剩余款项在设备安装完毕并通过甲方验收后的____天内结清。
3. 如遇额外费用，应由双方协商解决。
四、保修条款1. 乙方提供自安装之日起____个月的免费保修服务。
2. 保修期内，因设备质量问题导致的故障由乙方负责免费维修。
3. 保修期外，乙方提供有偿维修服务，费用由甲方承担。
五、违约责任1. 若乙方未按约定时间完成安装或设备存在质量问题，应承担违约责任，包括但不限于延期赔偿或更换设备。
2. 若甲方未按约定时间支付款项，应向乙方支付违约金，并可能面临合同解除。
六、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日。
净水软水安装合同模板
净水软水安装合同模板甲方（安装单位）：_____乙方（甲方委托方）：_____为了确保乙方的用水质量，为甲方提供相关服务，经双方充分协商，达成如下安装合同：一、安装项目1.1 甲方将为乙方提供净水软水设备的安装服务，具体包括净水软水设备的选购、运输、安装、调试等环节。
1.2 安装地点为乙方提供的用水场所，安装时间为双方商定的具体时间。
二、安装费用2.1 甲方将根据乙方的用水需求和实际情况，提供净水软水设备的选购建议，并提供相关费用清单。
2.2 安装费用包括设备费、安装费、调试费等，具体金额双方协商确定。
2.3 安装费用支付方式为：乙方在签订本合同时需支付设备费的50%作为定金，安装完成后支付其余50%的设备费和安装费等相关费用。
三、安装标准3.1 甲方将按照国家规定的净水软水设备安装标准进行安装，并保证安装质量符合相关要求。
3.2 安装完成后，甲方将对设备进行调试，确保设备运行正常，并提供用户操作说明。
3.3 乙方有权对安装过程中的问题提出异议，甲方将及时进行处理并解决。
四、售后服务4.1 安装完成后，甲方将提供一定期限的免费保修服务，具体保修期限为 ____。
4.2 保修期间内，如设备出现问题，乙方可拨打甲方提供的售后服务电话进行咨询和维修。
4.3 保修期过后，乙方可选择继续购买维修服务或自行维修设备。
五、风险责任5.1 安装过程中如因乙方原因造成设备损坏，乙方需承担相应修复费用。
5.2 安装完成后如因甲方原因造成设备损坏，甲方将承担相应修复费用。
5.3 在设备使用过程中如因不当操作或其他人为因素导致设备损坏，修理费用由乙方承担。
六、解决纠纷6.1 若在合同履行过程中发生纠纷，双方应友好协商解决。
协商不成的，可申请仲裁或诉讼解决。
6.2 因本合同履行产生的争议，双方均同意提交____（仲裁/法院）处理。
七、其他事项7.1 本合同自签订之日起生效，有效期为____。
7.2 本合同如有必要修改，双方应另行协商，在书面确认后生效。
家用净水安装合同模板
家用净水安装合同模板甲方（安装公司）：_____________法定代表人：_____________地址：_____________乙方（用户）：_____________身份证号码：_____________地址：_____________鉴于乙方同意由甲方对其家庭进行净水设备安装，并经双方友好协商，达成以下安装合同：一、安装内容1.1 甲方将为乙方提供一套适合家庭使用的净水设备，并对其进行安装。
具体安装内容包括但不限于净水设备安装、管路连接、电源连接等。
1.2 安装地点为乙方家庭内指定的位置，相关设备的摆放由乙方提供建议，甲方将根据具体情况进行安排。
1.3 安装过程中如发现乙方家庭内存在影响安装的障碍或其他问题，乙方有责任提出解决方案或协助解决。
二、服务标准2.1 甲方将严格遵守国家相关净水设备安装标准，确保安装工作质量和安全。
2.2 安装完成后，甲方将进行设备调试和漏水测试，确保设备正常运行。
2.3 安装完成后，甲方将对乙方进行一次设备使用和维护指导，确保乙方能正确使用和维护净水设备。
三、费用及支付方式3.1 安装费用为_________ 元，由乙方支付。
其中包括设备费用、安装费用和相关材料费用。
3.2 乙方应在签订本合同时支付安装费用的50%作为订金；在安装完成后支付剩余费用。
3.3 乙方在签订本合同时应缴纳服务保证金 _________ 元，安装完成后无质量问题且无欠款时可返还。
四、保修及售后服务4.1 净水设备的保修期为一年，自设备安装完成之日起计算。
4.2 在保修期内如因设备本身质量问题导致设备出现故障，乙方可联系甲方进行维修或更换。
4.3 保修期外如设备出现故障，乙方需支付相应的维修费用。
乙方也可选择继续享有甲方的维护服务，具体费用另行协商。
五、其他约定5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至安装完成之日终止。
5.2 本合同如有未尽事宜，双方可协商补充，并以书面形式确认。
5.3 本合同涉及的争议如无法协商解决，可提交至有关部门或法院进行调解或解决。
水厂设备安装协议书
水厂设备安装协议书甲方（委托方）：地址：联系人：联系电话：乙方（承包方）：地址：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、公正的原则，围绕水厂设备的安装工作达成如下协议：一、工程概况1. 项目名称：水厂设备安装2. 项目地点：3. 施工内容：包括但不限于水泵、过滤器、消毒设备等各类水处理设备的供货、安装、调试和验收。
二、合同金额及支付方式1. 合同总金额为人民币（大写）：2. 付款方式：（1）预付款：合同签署后，甲方支付总金额的30%作为预付款；（2）中期款：设备安装完成并通过检验后，支付总金额的40%；（3）尾款：项目全面验收合格后，甲方支付剩余的30%。
三、工期要求1. 工期：自甲方支付预付款之日起，乙方应在___天内完成设备安装及调试，并进行初步验收；2. 甲方应及时配合乙方工作，如因甲方原因造成工期延误，乙方不承担责任。
四、乙方责任1. 提供符合国家或行业标准的设备，确保设备质量；2. 安装过程中遵循国家安全施工规范，确保施工安全；3. 定期向甲方汇报工程进度，提出实际施工中的问题及解决方案。
五、甲方责任1. 提供必要的现场施工条件，包括电源、水源的接入；2. 及时向乙方支付合同约定的款项；3. 对施工现场进行必要的安全管理及监督，保障乙方施工人员的安全。
六、验收标准及程序1. 工程验收应参照相关国家标准进行，确保设备正常运转；2. 验收由甲乙双方共同派人进行，验收合格后，双方签字确认。
七、违约责任1. 若乙方未按合同规定时间完成工程，需支付甲方合同总金额的5%作为违约金；2. 若甲方未按期支付款项，迟付期间，乙方可按每日合同总金额的1%收取滞纳金。
八、争议解决因本协议引起的或与本协议有关的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任一方可向合同签署地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定1. 本协议自双方签字盖章之日起生效；2. 本协议未尽事宜，双方可另行商议补充；3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
水处理合同模板
水处理合同模板一、合同双方。
甲方，（委托方名称）。
乙方，（承办方名称）。
二、合同背景。
甲方为了满足企业生产和生活用水的需求，委托乙方进行水处理设备的安装和维护。
为了明确双方权利和义务，特订立本合同。
三、合同内容。
1. 甲方委托乙方负责水处理设备的选购、安装和调试工作，确保设备正常运行。
2. 乙方应根据甲方的实际需求，提供合适的水处理设备方案，并在甲方确认后进行采购。
3. 乙方应按照相关标准和规定，对水处理设备进行安装和调试，并保证设备符合国家相关标准。
4. 乙方应对安装的水处理设备进行定期维护和保养，确保设备的正常运行。
5. 乙方应提供水处理设备的技术支持和培训，确保甲方员工能够正确操作和维护设备。
6. 甲方应按照约定的时间和标准支付水处理设备的采购、安装和维护费用。
7. 甲方应配合乙方进行水处理设备的安装和维护工作，提供必要的协助和支持。
8. 双方应保护对方的商业秘密，不得向第三方透露相关信息。
四、合同期限。
本合同自双方签字盖章之日起生效，至甲方支付全部费用并确认设备正常运行之日止。
五、合同变更。
双方如需变更合同内容，应经过书面协商并签订书面变更协议。
六、合同解除。
1. 甲方如需解除合同，应提前书面通知乙方，并支付相应的违约金。
2. 乙方如因不可抗力因素无法履行合同，应及时通知甲方，并协商解决方案。
七、合同争议解决。
双方如发生合同纠纷，应通过友好协商解决。
协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他。
本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
合同内容如有争议，应以合同正文为准。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期，____年___月___日。
泳池设备采购及安装合同
项目名称：项目地点：施工单位：签约日期：泳池设备安装工程合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国经济合同法》及相关法规，经双方共同友好协商，就甲方向乙方购买项目泳池水处理设备并由乙方负责安装达成如下条款，以资共同遵守。
一、设备名称、规格型号、数量、品牌：（详见乙方报价清单）二、合同内容：1、设备（循环过滤设备、消毒加药设备、水下照明设备、电控设备、池身设备、清洁设备）供货。
2、设备安装调试。
3、设备管道及线路安装。
三、承包方式：乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全。
四、合同含税大包干总价：合同总价：RMB：元整（￥：元），包括设备、安装调试费用、运输费、装卸费。
五、工程工期：1、工期：根据甲方要求而定。
2、如遇人力不可抗拒原因（如各类自然灾害、战争等）或甲方及土建工程原因引起的误工，经甲方书面确认后，工期应相应顺延。
六、付款方式：1、合同签订乙方带料进场后七日内，甲方应按合同总值30%（计￥元）预付订金给乙方。
2、主设备到甲方工地经甲乙双方共同验货（点货）合格后七日内，甲方支付给乙方合同总价的50%（计￥元）。
3、乙方完成管线及设备安装，设备调试并经甲方验收合格后，甲方再支付乙方合同总价的17 %（计￥元）。
4、余款3 %作为质保金，保修期满七日内一次付清。
5、甲方在付款前，乙方须向甲方提供不少于支付金额的正规有效发票，否则甲方有权利拒付。
七、主设备供货期：1、自签订合同后收到预付款后15天内，乙方将主设备运到甲方工地。
2、如遇人力不可抗拒因素（如各类自然灾害、战争等）造成的交通中断，乙方供货期应酌情予以相应顺延。
3、交货地点：。
八、主设备验收：1、主设备到甲方工地三日内，乙方必须进行设备报验。
2、甲方接到乙方报验申请三日内与乙方按合同附件的设备清单共同进行验货（点货），对设备型号、数量及外观开箱检查。
3、未经办理验货（点货）手续，甲方不得擅自拆机，否则由此造成的设备损坏，由甲方负全部责任。
九、责任范围：（一）甲方责任：1、按合同规定及时支付设备等款项。
泳池安装施工合同范本
泳池安装施工合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行泳池安装施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：包括泳池主体结构、泳池内衬、泳池循环水处理系统、泳池加热系统、泳池配套设备等的安装施工。
二、合同价款2.1 本工程合同价款为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
2.2 上述合同价款已包括乙方为完成本工程所需的劳务、材料、设备、运输、安装、调试、培训、税金及利润等一切费用。
三、支付方式3.1 本合同签订后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款，即人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
3.2 工程进度达到70%时，甲方支付乙方合同价款的30%，即人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
3.3 工程全部完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同价款的30%，即人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
3.4 工程保修期满且无质量问题，甲方支付乙方剩余的10%作为质保金，即人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
四、施工期限4.1 本工程自____年__月__日开始施工，工期为____天。
4.2 乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。
五、质量标准5.1 乙方应按照国家有关标准和行业标准进行施工，确保工程质量。
电厂水处理安装合同协议书
电厂水处理安装合同协议书---甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲方需对电厂的水处理系统进行安装和维护，经双方协商一致，达成以下协议：一、工程内容1. 乙方负责为甲方的电厂提供水处理系统的安装服务，包括但不限于设备采购、运输、安装、调试等工作。
2. 乙方应按照甲方的要求和相关标准，确保水处理系统的正常运行。
二、工程质量1. 乙方必须保证所提供设备的质量，符合国家相关标准和甲方的要求。
2. 安装完成后，乙方应进行严格的质量检查，确保设备无缺陷，运行正常。
三、工程时间1. 乙方应在签订合同后的30天内完成设备的采购和运输工作。
2. 安装和调试工作应在设备到达后的60天内完成。
四、工程费用1. 乙方应根据实际工作量和设备价格向甲方收取费用，具体金额以双方签订的合同为准。
2. 甲方应在设备到达后的15天内支付50%的设备费用，余下的50%在设备安装调试完成后支付。
五、违约责任1. 如果乙方未能按照约定的时间完成工程，应支付甲方违约金，违约金的金额为未完成部分工程费用的10%。
2. 如果乙方提供的设备存在质量问题，乙方应负责免费更换或修复，并承担由此产生的所有费用。
六、争议解决对于因执行本合同而发生的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；如果协商不成，任何一方都有权将争议提交至甲方所在地的人民法院诉讼解决。
七、其他本合同自双方代表签字盖章之日起生效，有效期至工程完工并结清所有费用之日止。
甲方代表（签字）：_________________乙方代表（签字）：_________________日期：____年____月____日---。
净水的安装合同
净水的安装合同甲方：（以下简称“甲方”）地址：乙方：（以下简称“乙方”）地址：鉴于甲方需要安装净水设备，乙方具备相关技术和资质，双方本着互利互惠的原则，经协商一致，达成如下合同：一、设备描述1. 甲方要求安装的净水设备信息如下：（这里填写净水设备的具体信息，包括品牌、型号、技术参数等）2. 甲方将提供以下配套设施以支持净水设备的安装：（这里填写甲方提供的配套设施，如水源、电源、排水等）二、安装工作1. 乙方将派遣合格的技术人员前往甲方提供的安装地点进行净水设备的安装工作。
2. 安装工作将在甲方确定的时间内完成，乙方需确保工作质量和进度符合相关行业标准和甲方要求。
3. 若因乙方原因导致安装工作不能按时完成或质量存在问题，乙方将承担相应的违约责任，并进行修复或更换工作。
4. 安装工作完成后，乙方将进行设备的调试、功能测试，并确保净水设备正常运行。
三、费用支付1. 甲方将按照以下方式支付净水设备的安装费用：（这里填写具体的支付方式，如一次性支付、分期支付等）2. 安装费用包括设备费用、人工费用以及其他相关费用，具体金额如下：（这里填写具体费用金额和支付时间）四、保修和维护1. 乙方将提供一定的保修期，在此期间，对于净水设备本身的质量问题，乙方将免费提供维修和更换服务。
2. 若甲方在保修期外需要维修或更换净水设备，乙方将根据实际情况提供有偿维修或更换服务。
3. 甲方在使用净水设备过程中需按照乙方提供的使用和维护说明进行操作，对于因甲方不当操作导致的设备损坏，乙方将不承担责任。
五、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定的时间支付费用，乙方将有权暂停或终止安装工作，并有权向甲方收取相应违约金。
2. 若乙方未按照本合同约定的时间完成安装工作或存在质量问题，乙方应承担相应的违约责任，并进行修复或更换工作。
六、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生的争议应通过友好协商解决，协商不成的，可提交有管辖权的人民法院进行解决。
会所泳池设备及安装合同
XXXXXXXXX 会所泳池设备供应及安装工程合同XXXXXXXXXX 置业有限公司XXXXXXX 年月日XXXXXXXXX会所泳池设备供应及安装工程合同建设单位（以下简称甲方）：XXXXXXXXXXX置业有限公司承包单位（以下简称乙方）：XXXXXXXXXXXXXXX泳池设备有限公司甲方委托乙方承建“ XXXXXXXXX ”会所泳池系统工程，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方友好协商，同意签订以下合同条款：一、工程内容及承包范围1工程概括：工程名称：XXXXXXXXXX会所泳池设备安装工程合同名称：XXXXXXXXXXX会所泳池设备安装工程施工合同工程地点：XXXXXXXXXXXXX X所工地工程规模：建筑面积m 2,2承包内容：2.1、会所泳池水处理设备、温控设备及附属配套设备供应及安装工程。
2.2、会所泳池水处理、池水温控设备相关的电气管线，给排水管线的安装。
2.3、泳池水质及水温的检验、调试。
注：1、给水：A、冷水与总承包单位提供的冷水供水口相接，具体位置见图。
B热水供水及回水接至锅炉房墙壁，并与锅炉房供水、回水口连接。
2、排水：排水接至地下室集水坑。
3 、电：所有设备及附属设备的线管预埋，必要时的桥架安装，电线电缆安装，并引入甲方指定的配电箱或控制箱。
4、土建：所有设备安装所必须的开孔、预留孔和施工要求的管道开孔、防水封堵等。
5、原泳池池壁及池底现场甲方预留孔洞无法用上的，由甲负责防水封堵，乙方安装所有管道及阀门保温由乙方负责。
、承包方式：本工程承包方式为包人工（含定额政策调整）、包设备材料（含价格调整）、包机械、包工期、包质量、包安全（施工中发生的安全事故由乙方负责，与甲方无关）、包检验、包验收合格并交付相关资料。
三、合同工期3.1、开工日期：开工日期暂定为XXXX年XX月XX日，具体开工日期以甲方开工通知为准。
水处理设备合同协议书
水处理设备合同甲方：乙方：经双方协商;由乙方承担甲方生活区净化水设备生产及安装工程..依照中华人民共和国合同法;双方就本项工程有关事宜;自愿协商一致;同意签订本合同;以明确双方权利、义务和经济责任..1.水处理设备工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：2.承包项目内容及方式2.1合同的总价款为整..包含乙方按照甲方提供的以下附表中主要设备清单及技术要求等所列内容进行设备制造、包装、运输、装载、就位、安装、调试、相关税费并承担售后服务设备保修期间的售后服务工作以及安装必须的管道阀门等所有配件的费用;安装过程中所消耗的水、电由甲方负责承担;费用由乙方承担..主要产品型号、数量、功能：3.水处理设备工程进度3.1项目计划：合同签订之日起天内乙方向甲方提供项目实施计划..乙方送货日期以甲方出具的书面文件为准；乙方在接到甲方书面通知后;应在一个月内完成设备的送货、安装及调试..3.2乙方应在工程开始前3天向甲方提供施工方案和图纸;并在甲方同意后方可开始动工..3.3验收：乙方在合同规定的时间内安装调试完毕后;由双方在日内共同确认并进行验收;验收合格后双方签署预验收确认书..3.4乙方需将甲方预留的水电接口接通;并保证设备完全运转正常..安装过程中所需的所有阀门、管道等相关配件由乙方免费提供..4.付款方式合同签订之日起天内甲方向乙方支付合同全额的％货款;产品出厂前支付合同全额的％货款;安装调试完成后开具全额发票甲方向乙方支付合同全额的％货款..剩余％货款作为质保金一年后结清..5.争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议;由双方当事人协商解决；协商不成;任何一方均可以采取以下解决方式：1.向甲方所在地法院提起诉讼；2.向本地仲裁委员会申请仲裁..甲方：乙方：地址：地址：委托代理人：委托代理人：电话：电话：开户银行：开户银行：账号：账号：日期：日期：。
水处理设备供应(合同)
水处理设备供应合同一、合同背景为有效处理水资源，确保水质安全和环境保护，甲方决定采购水处理设备，乙方是水处理设备的供应商，双方根据平等互利的原则，就水处理设备的供应达成合同：二、合同内容1. 供应设备乙方将向甲方供应水处理设备：•设备1：详细描述设备1的规格和性能。
•设备2：详细描述设备2的规格和性能。
乙方保证所供应的设备是新的、无瑕疵的，并符合国家相关标准和技术要求。
2. 交付时间乙方将在合同签订后的30天内将设备交付给甲方。
3. 价格和支付方式设备供应的总价格为X元。
甲方将在合同签订后的15天内支付设备总价的50%作为预付款。
设备交付后的5个工作日内，甲方将支付剩余的50%作为尾款。
4. 设备安装和调试乙方将派遣技术人员到甲方现场，负责安装设备并进行调试。
乙方承担设备安装和调试期间发生的人身和财产安全责任。
设备安装和调试完成后，甲方将进行验收。
5. 设备保修乙方提供设备保修服务，保修期为一年。
在保修期内，如果设备发生性能故障，乙方将免费进行维修或更换设备零部件。
6. 合作终止及违约责任如果任何一方违反本合同规定，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
违约方应承担因违约造成的损失。
7. 法律适用和争议解决本合同适用的法律。
双方在合同履行过程中发生的争议，将通过友好协商解决。
如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、合同生效与变更本合同自双方签字盖章后生效，并对双方具有约束力。
未经双方协商一致，任何一方均不得擅自变更合同内容。
是甲、乙双方就水处理设备供应的合同内容，双方在充分了解并认可合同内容的情况下进行签订。
甲方（盖章）：日期：____年___月___日乙方（盖章）：日期：____年___月___日。
水处理设备合同
水处理设备合同
合同范本专家：
首先，我会为您提供一份水处理设备合同范本，该范本将涵盖以下内容：
1. 合同双方的信息，包括供应商和购买方的名称、地址、联系方式等信息。
2. 产品描述，详细列出所涉及的水处理设备的名称、型号、规格、数量等信息。
3. 价格和付款条款，明确规定产品的价格、付款方式、付款期限等条款。
4. 交付和验收，规定交付方式、交付地点、验收标准等内容。
5. 保修和售后服务，明确产品的保修期限、保修范围以及售后服务内容。
6. 违约责任，规定双方在违约情况下的责任和补偿方式。
7. 法律适用和争议解决，约定适用的法律和争议解决方式。
在撰写合同范本时，我会根据您的具体需求和要求，定制适合您的合同范本，并确保合同的合法性和有效性。
同时，我会解答您在合同起草过程中的疑问，并提供准确而全面的建议和指导。
希望以上内容能够满足您的要求，如有任何需要，欢迎随时与我联系。
期待为您提供优质的合同范本服务！。
水处理设备安装工程合同
水处理设备安装工程合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方需要进行水处理设备的安装工程，乙方具备相应的资质和能力进行该工程的施工，经双方友好协商，特订立本合同，以共同遵守。
第一条工程内容1.1 乙方根据甲方的要求，负责水处理设备的安装工程，包括设备安装、调试、验收等全部工作。
1.2 工程地点：__________。
1.3 工程进度：按照双方约定的时间表进行。
第二条工程质量2.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。
2.2 工程验收标准：__________。
第三条工程费用3.1 乙方向甲方提供的工程报价为：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
3.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付工程款项。
第四条付款方式4.1 本合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总报价的30%作为预付款。
4.2 工程验收合格后，甲方支付乙方工程总报价的60%。
4.3 剩余的10%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方支付给乙方。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成工程的，应当按照违约天数向甲方支付违约金，违约金为工程总报价的1%。
5.2 甲方未按照约定时间支付工程款项的，应当按照逾期天数向乙方支付逾期利息，逾期利息为中国人民银行同期贷款利率的两倍。
第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1. 水处理设备安装工程设计方案2. 设备供应商提供的设备技术参数和性能保证书3. 乙方资质证明文件4. 工程进度计划表5. 工程质量验收标准和方法6. 付款凭证和支付记录7. 工程验收报告二、违约行为及认定：1. 乙方未按约定时间完成工程，视为违约。
净水工程合同模板
净水工程合同模板甲方（委托方）：名称：地址：法定代表人：联系人：电话：传真：邮箱：乙方（承包方）：名称：地址：法定代表人：联系人：电话：传真：邮箱：鉴于甲方拥有一定的净水工程需求，为了有效合作，双方经友好协商，就具体事项达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行净水工程项目，乙方为甲方提供相关净化水处理设备和服务。
第二条项目内容1. 乙方将根据甲方的需求和要求，提供净化水处理设备的设计、制造、调试、安装、维护等服务。
2. 乙方将根据甲方的供水情况和水质要求，为甲方提供适当的净化水处理方案和设备。
3. 乙方将保证所提供的净化水处理设备符合国家相关标准和规定，确保项目质量和进度。
第三条项目周期1. 本合同自双方签署之日起生效，至净水工程项目完成验收之日止。
2. 项目周期为（具体天数或月数），经双方协商一致可延期。
第四条项目费用1. 甲方应按照双方签订的合同金额及付款周期支付相应的款项给乙方。
2. 合同金额为元，可根据实际情况进行调整。
3. 甲方应按照合同约定的付款方式和时间节点进行付款，逾期支付的，需承担相应的延期支付费用。
第五条质量保证1. 乙方将按照合同约定的质量标准和要求，为甲方提供净化水处理设备和相关服务。
2. 乙方应按照国家相关标准和规定，提供相应的保修期，对于在保修期内出现的设备故障，乙方应及时维修或更换。
3. 甲方可对项目的进展和效果进行监督和验收，如出现质量问题或不合格情况，甲方有权要求乙方重新处理或维修。
第六条违约责任1. 若因乙方的过错导致项目无法按时完成或出现质量问题，乙方应负责承担相应的违约责任，并承担相应的赔偿责任。
2. 若因甲方的原因导致项目延误或发生质量问题，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方的损失。
第七条保密条款1. 双方应对因合同履行过程中所涉及的商业秘密和机密信息保密，未经对方同意，不得向第三方透露。
2. 双方在合同履行过程中所获取的相关信息，应属于双方的商业机密，任何一方不得擅自使用或泄露。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
水处理设备安装合同
甲方：项目
乙方：设备商
丙方： **** 管理处
经甲乙双方友好协商，甲方决定将*** 公路房建净化水处理设备的安装及材料代购委托给乙方加工制作，安装地址分别为：*** 收费站、
***收费站、*** 收费站，经设备安装后出水水质达国家相关饮用水要求；双方就有关事项协议如下：
安装范围：
乙方对甲方提供的材料清单及要求进行代购和安装，另附材料清单及安装验收要求；
名称处理量单价（元）备注
*** 收费站3t/h 48800
*** 收费站1t/h 37800
*** 收费站3t/h 48800
合计135400
本工程报价不提供发票；
供货安装期限：
自合同签订 60 天内设备安装完成。
三、工程结算与支付：
本设备合同造价壹拾叁万伍仟肆佰元整（135400 元）；甲方预付乙方 30%，乙方安装调试结束，甲方委托业主支付给乙方本合余款，业
主验收后 5 个工作日内业主将本合同总额一次性支付给乙方。
四、双方责任：
甲方职责： 1、负责提供业主的安装项目和验收标准；
2、负责提供业主的委托支付证明材料；
3、负责联络业主设备安装的验收；
乙方职责：
1、负责本合同设备的材料采购、加工及安装；
2、提供设备出水水质报告；
五、合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，如协商不成，可依法向人民法院起诉。
六、其他：
本合同自一式三份，签订之日起生效，合同履行期内，当事人三方均
不得随意变更或解除合同。
合同如有未尽事宜，须经三方共同协商，
作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
合同附件：
材料清单（ **** 管理处盖章）；
甲乙双方身份证复印件
名称甲方（盖章）乙方单位名称
授权代表人
身份证号
帐号
2000年 6月 21日。